Submit your bid

Allgemeine Bedingungen für diese Ausschr Allgemeine Bedingungen für diese Ausschreibung Die Abtrennung von Versorgungsträgern (Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Tel. etc) erfolgt bauseitig. Der Rückbau von Ver- und Entsorgungsleitungen im Baustellenbereich erfolgt bauseitig. Der AG stellt einen erfahrenen Bauleiter und einen Fachbauleiter für die angefragten Rückbauarbeiten. Der Bieter entkernt die Gebäude nach Stand der Technik. Vor dem maschinellen Rückbau erfolgt eine Freigabe durch die Bauleitung, bzw. den bestellten Fachbauleiter. Nach dieser Freigabe kann der maschinelle Rückbau erfolgen. Es gelten die Vorgaben des KrWG und die Regelungen der TV-Abbrucharbeiten samt den entsprechenden untergesetzlichen Regelwerken in ihrer neuesten Fassung Für die Ausführung der angefragten Bauleistungen gelten weiter die Regelungen der VOB und speziell die VOB Teil C: ATV: Abbruch- und Rückbauarbeiten - DIN 18459. Das Vergabeprotokoll ist Bestandteil des Auftrags. Die Leistungspositionen gelten vorrangig vor den Vorbemerkungen.

Besondere Vertragsbestimmungen Vertragsgegenstand / Leistungsumfang Der Auftraggeber, die Fa. Glass GmbH aus Mindelheim, hat das Grundstück der Fa. PMG zur späteren Bebauung erworben. Als Vorabmassnahme zu dieser Bebauung sollen die vorliegend ausgeschriebenen Abbrucharbeiten der Gebäude einschl. Nebengebäuden und Außenanlagen erfolgen. Genauere Informationen zum Projekt können der beiliegenden Projektbeschreibung und den Plänen entnommen werden. Das Baufeld wird teilweise (Betrieb 3 im Norden des Grundstücks) durch Nachmieter benutzt. Es steht genügend  Platz für Baustelleneinrichtung und Lagerflächen zur Verfügung.. Es ist sicherzustellen, dass ausreichend ausgebildetes und verlässliches Personal auf der Baustelle eingesetzt wird. Ebenso ist über die gesamte Bauzeit eine deutschsprachige Bauleitung des Auftragnehmers zu installieren, welche als Ansprechperson(en) der Objektüberwachung des Auftraggebers namhaft zu machen ist. Dem Auftragnehmer werden die Abbrucharbeiten der ehem. PMG.-Maschinenfabrik (BA 1 + BA2), zur vollständigen Ausführung einschließlich der hierzu erforderlichen Nebenleistungen übertragen. Projektbeschreibung Vollständiger Rückbau der aufstehenden Bausubstanz (BA 1 + BA 2) samt Bodenplatten, Fundamenten, Gruben und ggff. belastetem Boden (siehe beigefügte Planunterlagen). Modellieren der Baugrubensohle nach Abnahme durch die Fachbauleitung und lagig verdichtete Verfüllung der Baugruben mit Wandkies (ebengleich).

Allgemeine Angaben zur Ausschreibung Grundsätzliches Ihr Angebot ergeht auf Grundlage des beigefügten Leistungsverzeichnisses und unter Berücksichtigung der sich aus der Anlage ergebenden Vertragsunterlagen. Für das Bearbeiten und Einreichen des Angebotes wird keine Entschädigung gewährt. Bitte reichen Sie mit Ihrem Angebot die nachfolgenden Unterlagen mit ein: a)          Mit Preisen versehenes Leistungsverzeichnis b)          Erklärung oder ggf. die Erklärung über die Bildung einer ARGE c)          Qualifikationsnachweise d)          Verzeichnis über den Einsatz möglicher Subunternehmer e)          Nachweis der Haftpflichtversicherung f)           Freistellungsbescheinigung Reichen Sie nur vollständig ausgefüllte Unterlagen ein, ansonsten kann Ihr Angebot nicht berücksichtigt werden. Übersenden Sie die oben genannten Unterlagen mit einem Begleitschreiben, in dem Sie erklären, dass Sie all diese Unterlagen zum Gegenstand Ihres Angebots machen. Das Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben sein. Informationen Bauherr / Planer 1.) Bauherr:         Glass Bauunternehmung GmbH, Daimlerstr. 3, 87719 Mindelheim                                     Ansprechpartner:Frau Stahlhut 2.) Fachbauleitung:Dr. Lindinger GmbH & Co. KG, Richard-Maier-Straße 3, 88250 Weingarten                                     Ansprechpartner: Herr. Dr. Lindinger, Frau Strehle-Sedar Bietergemeinschaften Sollten Sie das Angebot in einer Bietergemeinschaft erstellen wollen, geben Sie bitte mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung ab. a)          In der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) im Auftragsfall erklärt ist b)          In der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist c)          Dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt. d)           Dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner für die angebotene Leistung haften Nachunternehmer Wird beabsichtigt, Teile der Leistungen von Nachunternehmern ausführen zu lassen, dann geben Sie bitte in Ihrem Angebot Art und Umfang der durch die Nachunternehmer auszuführenden Leistungen an und benennen Sie die vorgesehenen Nachunternehmer. Angebotsunterlagen Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen ist, ausgenommen beim Leistungsverzeichnis (vgl. nachfolgend), unzulässig. Anstelle des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses können selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet werden, wenn Sie den verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkennen. Kurzfassungen müssen die Positionen des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern enthalten. Sie müssen für jede Teilleistung nacheinander die Positionszahl, die Menge, die Einheit, den Einheitspreis und den Gesamtbetrag, darüber hinaus den jeweiligen Kurztext sowie die dem Leistungsverzeichnis entsprechenden Zwischensummen der Leistungsabschnitte, die Angebotssumme und alle vom Auftraggeber geforderten Textergänzungen enthalten. Angebote, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, können ausgeschlossen werden. Die Kurzfassung ist zusammen mit dem vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnis, inklusive aller Beilagen, Bestandteil des Angebots. Bitte richten Sie sich darauf ein, auf Anforderung des Auftraggebers vor Auftragserteilung ein vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis nachzureichen. Zusätzlich zu dem vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnis in Schriftform (PDF) wird dem Bieter das Leistungsverzeichnis mit der GAEB - Schnittstelle X83 (Angebotsanforderung) übersandt. Bei der Angebotsabgabe per Mail bitte die folgenden Unterlagen als Anhang beifügen: 1)  Anschreiben 2)  Kurz-LV mit allen Positionen und Preisen mit Unterschrift des Bieters 3)  GAEB Datei X84 Umfang des Angebotes Alle Angebotspreise gelten für das gesamte Projekt ohne Unterschied der Bauteile, der Geschosse, der Grundrissform, der Raumhöhe, der Bautiefe, der Raumgrößen und des Zeitpunktes der Ausführung einschließlich der Nebenleistungen, sofern im LV nichts anderes angeführt ist. Für technische Anlagen versteht sich der Angebotspreis für eine gelieferte, eingebaute, einregulierte und betriebsbereite Anlage mit allem dazu notwendigen Zubehör, auch wenn dieses im vorliegenden LV nicht detailliert angeführt sein sollte. Bei Liefergeschäften beinhalten die Angebotspreise die Lieferung "frei Baustelle", das heißt, jene Stelle, an der die Bauaktivität vorgesehen ist. Die angebotenen Preise beinhalten alle Leistungen, die nach der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören. Die Kosten für sämtliche Genehmigungs- und Abnahmebescheide oder Befunde für die Leistungen des AN sind in den Angebotspreisen enthalten. Ausgenommen davon sind nur die Abgaben im Zusammenhang mit der bau- und gewerbebehördlichen Genehmigung und Abnahmen der angebotenen Leistungen. Bearbeitung des Angebotes Grundsätzlich hat sich der Auftragnehmer bei der Erstellung des Angebotes an die Ausschreibung zu halten. Ist aus der Sicht des Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung erforderlich oder Aufklärungsbedarf gegeben, so hat dieser Auskünfte bei der Bauherrschaft oder der Fachbauleitung einzuholen. Technische Einwendungen des Bieters gegen die in den Ausschreibungen oder Plänen vorgesehenen Konstruktionen sind spätestens bei Angebotsübergabe schriftlich vorzubringen. Abgabe des Angebotes Das Angebot, sowie sämtliche Angebotsunterlagen sind zum geforderten Abgabetermin in einem verschlossenen Kuvert bzw. Karton zu senden an: Glass Immobilien GmbH Immobilienbüro Villa Belvedere z.Hd. Frau Stahlhut Hermann-Aust-Str. 30 86825 Bad Wörishofen Zusätzlich das Angebot per Mail (zum Abgabetermin) einreichen an: alexandra.stahlhut@glass-bau.de Alle Preise sind in Euro, Bruchteile in vollen Cent anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. Unterlagen der Ausschreibung 1. Ausschreibung: LV -GAEB X83 2. Gutachten:      Dr. M. Lindinger GmbH, Detailuntersuchung Boden + Grundwasser, 13.05.2025                                     boden & grundwasser Allgäu GmH, Schadstoffuntersuchung, Projekt Nr. 091-0623                                     boden & grundwasser Allgäu GmbH, Gebäudebeschreibung, Projekt Nr. 106.0623                                     Geo Consult, Baugrundgutachten G-330107 vom 23.02.2007 3. Planunterlagen:Glass GmbH Bauunternehmung, Lageplan Abbruch, Plan Nr. 001-00, 13.04.2024                                     PMG, Vers- und Entsorgungsleitungen, Blatt 1, 1:1000                                     Dr. M. Lindinger GmbH, Lageplan Bestand L-2, 13.11.2024                                     Dr. M. Lindinger GmbH, Lageplan Belastungen L-6, 08.05.2025                                     Bildnachweise, Fototafeln F 1-32, Dr. M. Lindinger GmbH

01 Baustelleneinrichtung + vorbereitende Arbeiten

01.0001 Baustelleneinrichtung und Sicherung Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und über die gesamte Bauzeit vorhalten. Soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. aller dafür notwendigen Arbeiten. Antransport, Auf- und Inbetriebnahe einer Tagesunterkunft für die eigene Belegschaft entsprechend den baulichen Anforderungen an die Errichtung nach der gültigen Arbeitsstättenverordnung; Vorhalten für die gesamte Bauzeit. Im Preis enthalten sind die Kosten für die Installation, Zugänge, den Betrieb und den Unterhalt für die gesamte Bauzeit. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten und für die gesamte Bauzeit vorhalten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen in Stand halten und für die gesamte Bauzeit vorhalten. Die Standsicherheit (Umsturz bei starkem Wind) der Bauzäune und anderer Anlagen ist während der ganzen Bauzeit zu gewährleisten und bei Bedarf wiederherzustellen. Eigenverantwortliche Beschaffung sämtlicher Spartenpläne (Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Kabel, Telekom, etc.), sowie fachliche Abstimmung mit den bauseitig bestellten Fachplanern. Die Leistungen sind in die Position mit einzurechnen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen,in Stand halten und für die gesamte Bauzeit vorhalten. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.sind in diese Position einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Sämtliche Maßnahmen, die der Unfallverhütung dienen und den bauaufsichtlichen, straßenbauaufsichtlichen verkehrspolizeilichen, gewerbeamtlichen sowie berufsgenossenschaftlichen und örtlichen Angaben entsprechen, einschließlich deren Beantragung und Gebühren sind in diese Position einzurechnen. Führen eines Bautagebuches nach Angaben des AG über die gesamte Bauzeit. Erstellen eines Personen- und Geräteeinsatzplanes, sowie eines Bauzeitenplanes für die gesamte Bauzeit. Wöchentliches Aktualisieren / Anpassen des Personen- und Geräteeinsatzplanes, sowie des Bauzeitenplanes für die gesamte Bauzeit. Der AN hat der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten einen Baustelleneinrichtungsplan als Übersicht der geplanten Baustelleneinrichtung zur Genehmigung vorzulegen. Sämtliche Kosten für zusätzliche vom AN benötigte Lagerflächen sind in die Position einzurechnen. Sämtliche Personalkosten für die Teilnahme an Baubesprechungen von Polier, Bauleiter und Oberbauleiter sind in die Leistungsposition einzurechnen. Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sind in dieser Leistungsposition enthalten. Reinigung der Zufahrtstrassen, sofern erforderlich und auf Anweisung der Bauherrschaft und der Fachbauleitung. Über die gesamte Bauzeit.

01.0002 Baustellenbeschilderung Baustellenbeschilderung herstellen und später abbauen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Verkehrsschilder mit retrofreflektierender Folie, Typ 2, mindesten 4 Schilder umlaufend pro Gebäudeseite. Hierunter fallen z.B.: - Fluchtwegbeschilderung - Verkehrsschilder -Telefon- und Notfallnummern Das Material bleibt Eigentum des AN. Verkehrszeichen nach Vorgaben der Verkehrsbehörde. Verkehrsschilder für überörtliche Umleitung. Aufstellvorrichtung mit Fußplatte aufstellen. Aufstellhöhe bis 2 m. Aufstellentfernung außerhalb der Baustelle 0,5 km bis 2 m. Sicherungsmaßnahmen und Schilder, welche für die unmittelbare Sicherung und Begrenzung der jeweiligen Einzelbaustelle dienen, sind mit der Position "Baustellenbeschilderung" abgegolten und werden nicht gesondert vergütet. Vorhalten für die gesamte Bauzeit.

01.0003 Baustelle Räumen Baustellenbereich von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. Räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

01.0004 Bauzaun, Höhe 2,00 m Bauzaun, als Schutzzaun auf unbefestigtem oder befestigtem Untergrund, inkl. Sicherung gegen Umfallen mittels Erdanker, Verschraubung o.ä, aufstellen, vorhalten und beseitigen; Ausführung als Umwehrung. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe: 2,00 m Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0005 Bauzaun, weiteres Vorhalten wie Pos. 1.0004, jedoch weiteres Vorhalten. Zaunhöhe: 2,00 m Vorhaltedauer: 4 Wochen

01.0006 Bauzaun umsetzen Bauzaun inkl. Tore und Türen umsetzen. Bauart: wie vor beschrieben Türen / Tore: 2 St Umsetzweg: bis 100 m

01.0007 Tor, Bauzaun, Breite 3,50m Behelfsmäßiges Tor im Bauzaun abschließbar, einbauen, vorhalten und beseitigen. Ausführung: zum Bauzaun passend Bodenabstand: 20 cm Torhöhe: 2,00 m Öffnungsbreite: 3,50 m Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0008 Tor, Bauzaun, Breite 5,00m Behelfsmäßiges Tor im Bauzaun abschließbar, einbauen, vorhalten und beseitigen. Ausführung: zum Bauzaun passend Bodenabstand: 20 cm Torhöhe: 2,00 m Öffnungsbreite: 5,00 m Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0009 Bauzaun inkl Tore, weiteres Vorhalten Wie Pos. 1.0007, jedoch weiteres Vohalten. Vorhaltedauer: 4 Wochen

01.0010 Bauzaun inkl Tore, weiteres Vorhalten Wie Pos. 1.0008, jedoch weiteres Vohalten. Vorhaltedauer: 4 Wochen

01.0011 Herstellung einer Bereitstellungsfläche Herstellung einer Bereitstellungsfläche als Lagerfläche (Flächenbedarf: ca. 1.000 m² pro Fläche). Lage siehe Pläne, oder nach Angaben der Bauleitung. Abtragen der oberen Humusschicht (30 cm) und seitliche Lagerung in Trapezmieten. Herstellung der Zufahrt innerhalb der Baustelle zu dieser Lagefläche Rückbau der Bereitstellungsfläche in ursprünglichen Zustand.

01.0012 Bauwasseranschluss, 3 Zapfstellen Bauwasseranschluss inkl. aller erforderlichen Anschlüsse und Arbeiten herstellen und später wieder abbauen. Für die gesamte Bauzeit vorhalten, für die Verwendung von Dritten, inkl. Beantragung beim zuständigen Versorgungsunternehmen. Abbau auf Anweisung durch die Bauleitung. Der Übergabepunkt befindet sich nördlich beim bestehenden Klinik-Gebäude. Die Abrechnung an die beteiligten Firmen erfolgt über Zwischenzähler, welche bauseitig installiert werden. Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0013 Bauwasseranschluss heranführen Provisorische Anschlussleitung für Bauwasser, vom öffentlichen Anschlusspunkt bis zum bauseitigen Bauwasserverteiler heranführen, inkl. notwendiger Erdarbeiten, Abdeckung der Leitung im öffentlichen Bereich und bei Bedarf Anschluß von Wasserdruckerhöhungsgeräten (vorh. Wasserdruck: ca. 4 l/s). Aufbau, Wartung und später wieder Abbau. Leistung bestehend aus Herstellung der Leitung, Vorhalten und Beseitigung; Vergütung einer evtl. erforderlichen Begleitheizung erfolgt gesondert. Leitungsgröße: DN32 Vorhaltedauer: für die gesamten Bauzeit

01.0014 Baustromanschluss Baustrom-Hauptanschluss herstellen, vor- und unterhalten, sowie später wieder stilllegen; Anfangszählerstand mit der Bauleitung feststellen und schriftlich protokollieren, vor Abbau den Zähler-Endstand wie vor beschrieben festhalten. Ausstattung: Zwischenzähler, Schuko- und Drehstromsteckdosen in ausreichender Anzahl, FI-Schutzschalter und Sicherungen. Zuleitung: bis 100 m Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0015 Baustrom, Zuleitung 32 A Zuleitung zum Baustrom-Hauptanschluss, mit gummigeschützter Anschlussleitung, herstellen, vor- und unterhalten, auf Anordnung der Bauleitung abbauen. Leistung: 32 A (Ampere) Zuleitung: bis 150 m Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0016 Baustrom, Zuleitung 64 A Wie Pos. 1.25, jedoch Leistung: 64 A (Ampere) Zuleitung: bis 150 m Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0017 Baustromverteiler Baustromverteiler für Baubetrieb, Bedienung durch Fremdhandwerker, liefern, aufstellen und über die gesamte Bauzeit vorhalten, Wartung und später wieder abbauen. Ausstattung: 32 A Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0018 Container Bauleitung, 15 m², mit WC Bauleitungscontainer aufstellen, vorhalten und später wieder abfahren. Ausführung: Beheizbarer Bauleitungscontainer, wärmegedämmt, mit Innenausstattung, als komplett funktionierendes Büro, Container dient als Arbeits- und Besprechungsraum. Containergröße: ca.15 m² Ausstattung: - WC-Kabine - Stromanschluss - Telefon- und Faxanschluss, sowie DSL-Internetanschluss (mind. 6 MBit/sec.) - 6 Steckdosen und Büro-Beleuchtung - Schreibtisch mit abschließbarer Schublade - Besprechungstisch mit mind. 4 Stühlen - abschließbarer Aktenschrank - Pinnwand - Mülleimer - Stiefelknecht und Garderobe Nutzung / Reinigung - Baubüro ist 2x wöchentlich besenrein und 1x wöchentlich nass zu reinigen - Aufgrund üblicher Abnutzung müssen nicht funktionstüchtige Einrichtungsgegenstände innerhalb eines Tages repariert bzw. gegen funktionstüchtige Geräte ausgetauscht werden. - Die Abrechnung der Telefon- und Telefaxgebühren erfolgt mit dem AG auf Nachweis - Internet- und Telefonanschlussgebühr, Strom- und Heizkosten sind in den EP einzukalkulieren - 3 gleichschließende Schlüssel für das Baubüro sind an die Bauüberwachung zu übergeben Aufstellort gem. Baustelleneinrichtungsplan bzw. Absprache mit Bauüberwachung. Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0019 Container für Personal, 15 m² Besprechungscontainer aufstellen, vorhalten und später wieder abfahren. Ausführung: Beheizbarer Besprechungscontainer, wärmegedämmt, mit Innenausstattung, als komplett funktionierendes Büro, Container dient als Arbeits- und Besprechungsraum. Containergröße: ca.15 m² Ausstattung: - Stromanschluss - 6 Steckdosen und Büro-Beleuchtung - Besprechungstisch mit mind. 10 Stühlen - Pinnwand - Mülleimer - Stiefelknecht und Garderobe Nutzung / Reinigung - Container ist 2x wöchentlich besenrein und 1x wöchentlich nass zu reinigen - Aufgrund üblicher Abnutzung müssen nicht funktionstüchtige Einrichtungsgegenstände innerhalb eines Tages repariert bzw. gegen funktionstüchtige Geräte ausgetauscht werden. - 3 gleichschließende Schlüssel für das Baubüro sind an die Bauüberwachung zu übergeben Aufstellort gem. Baustelleneinrichtungsplan bzw. Absprache mit Bauüberwachung. Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0020 WC-Kabine WC-Kabine liefern, vorhalten, wöchentlich reinigen und später wieder abbauen. Toiletteneinheit für alle Gewerke mit je 1 WC-Sitz, inkl. aller Verbrauchsmaterialien etc. Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit

01.0021 Sanitärcontainer Sanitärcontainer aufstellen, vorhalten und später wieder abfahren, beheizbar und wärmegedämmt, geeignet für die Nutzung der am Bau beteiligten Fremdfirmen, inkl. Reinigung, Dokumentation der Reinigung und 8 gleichschließender Schlüssel, übergeben an die Bauüberwachung; Verbrauchsmaterialien, Strom- und Heizkosten sind in den EP einzukalkulieren. Ausstattung: - Toilettenraum, Waschplatz und Vorraum - 2 WC-Kabinen, 2 Waschrinnen mit je 3 Waschplätzen - Garderobe - Beleuchtung, Strom- und Wasseranschluss - Abwasseranschluss an bauseitig zur Verfügung gestellte Abwasserleitung - Warmwasserbereiter für mind. 150 l - Heizung - Mülleimer Reinigung: wird gesondert vergütet, Vorhaltedauer: für die gesamte Bauzeit Aufstellort: siehe Baustelleneinrichtungsplan bzw. nach Absprache mit der Bauüberwachung. Anmerkung: Aufgrund üblicher Abnutzung müssen nicht mehr funktionstüchtige Einrichtungsgegenstände innerhalb eines Tages repariert bzw. gegen funktionstüchtige Geräte ausgetauscht werden.

01.0022 Einmaloveralls und persönliche Schutzausrüstung Liefern, Vorhalten und ggf. Entsorgen von Einmaloveralls der Schutzklasse III, Kategorie 5-6, sowie von Persönlicher Schutzausrüstung (insb. Handschuhe, Halbmasken mindestens Typ FFP-2, bzw. Typ FFP 3 für Arbeiten unter Schwarz- / Weißkriterien, bzw. auf Anordnung der Fachbauleitung. Die Overalls  sind auch bei Bedarf für den AG, die Bauleitung, die BG, die Gewerbeaufsicht zur Verfügung zu stellen. Die Overalls sind nach Gebrauch zu ersetzen. Eine ausreichende Menge (5 Stk.) Einmaloveralls ist für die gesamte Dauer der Sanierung vorzuhalten. Die Entsorgungskosten der gebrauchten Einmaloveralls sind mit in diese Position einzurechnen. Die Vergütung erfolgt nach Stück

01.0023 Industrieschutzhelme Liefern, Vorhalten von Industrieschutzhelmen DIN EN 397 für die gesamte Bauzeit. Die  Helme sind auch bei Bedarf für den AG, die Bauleitung, die BG, die Gewerbeaufsicht, bzw. andere Fachbehörden zur Verfügung zu stellen. Eine ausreichende Menge Helme (5 Stück) ist für die gesamte Dauer der gesamten Rückbauarbeiten vorzuhalten. Die Vergütung erfolgt nach Stück.

02 Erstellung von Unterlagen

02.0001 Erstellung von Unterlagen An- und Abmelden der Bautätigkeiten bei den zuständigen Fachbehörden; Erstellen eines technischen Rückbaukonzeptes, sowie einer Gefährdungsbeurteilung und eines Bauzeitenplanes. Wöchentliches Aktualisieren des Bauzeitenplanes bei Bedarf. Einweisung und Unterweisung des Arbeitspersonals; Vorlage der arbeitsmedizinsichen Untersuchungen des Arbeitspersonals (G-1.2, G-4, G40 und G-26.2). Erstellen und Vorlage eines Baustellenordners mit allen erforderlichen Unterlagen (gemäß GefStoffV, TRGS 528, TRGS 521 und TRGS 521).

02.0002 Erstellung Rückbaukonzept Erstellung eines schriftlichen, technischen Rückbaukonzeptes im Vorfeld der Projektumsetzung zur Vorlage bei den Behörden, für das gesamte Arbeitspersonal und alle Bauabschnitte. Jeweils eine Print- und eine pdf-Version.

02.0003 Gefährdungsbeurteilung Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für das gesamte Arbeitspersonal und alle Bauabschnitte. Jeweils eine Print- und eine pdf-Version. Vorhalten der Unterlagen im Baustellenordner.

02.0004 Entsorgungs- und Verwertungskonzept Erstellung und Abstimmung mit den Fachbehörden eines Entsorgungs- und Verwertungskonzeptes. Vorhalten der Unterlagen im Baustellenordner.

02.0005 Rettungs- und Maßnahmenplan erstellen Rettungs- und Maßnahmenplan nach Angaben der örtlichen Feuerwehr erstellen und mit der Fachbauleitung / Bauleitung dieser Baustelle und der Feuerwehr Biberach abstimmen. In diesen Rettungs- und Maßnahmenplan sind die vom AN zu stellenden Unterlagen insb. ein Sammelplatz, Ansprechpartner, Erreichbarkeiten und Arbeitsabläufe mit einzubeziehen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen.

02.0006 SiGe Plan-Vorankündigung Sige-Plan-Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.

02.0007 SiGe-Koordinator stellen Externen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach § 3 BaustellV und Unterlagen des AG stellen. Der SiGeKo prüft vorrangig alle Arbeiten des AN und dessen Nachuntnernehmern für die hier ausgeschriebenen Leistungen. Er hat die erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festzulegen, zu koordinieren und ihre Einhaltung zu überprüfen. Bauzeit: für die gesamte Bauzeit

02.0008 SiGe-Plan erstellen RAB 31 erstellen und mit der Fachbauleitung / Bauleitung dieser Baustelle abstimmen. In diesen SiGe-Plan sind die vom AN zu stellenden Unterlagen insb. das technische Rückbaukonzept und die vom AN vorzulegende Arbeitsplanung, bzw. die Personal- und Gerätelisten mit einzubeziehen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.

03 Entkernungsarbeiten

03.0001 Ausräumen und Entsorgen bewegliche Teile - zu entsorgen Ausräumen von beweglichen Teilen, wie Gerümpel, Altinventar, Möbelstücke, Holz, lose Bauteile oder Kleinmöbel, Kleinteile, etc. in allen Gebäuden. Dazu gehören z.B. Schränke, Regale, Küchenzeilen, Büromöbel, usw., . Sortenreines Verbringen dieser beweglichen Abfälle in Containermulden. Die Vergütung erfolgt nach Tonnen. Abrechnung auf Nachweis nach Wiegescheinen.

03.0002 Restentkernung aller Gebäude (Baurestmassen freimachen) Komplette Entkernung der rückzubauenden Gebäudes mit Anbauten und Nebengebäuden (z.B. Verbindungsgänge, Schächte, Gruben, Untergeschoss), bis zur Herstellung des "Rohbauzustands". Zu entfernen oder auszubauen sind u.a. Elektroräume, Kranbahn, Trafostationen, Notstromanlagen, Lüftungsanlagen, Öl- und Fettabscheider, Montagegrube, Kühlturm, usw.. Die exakte Lage der Gebäude findet sich in den Anlagen und Lageplänen dargestellt. Lösen und Entfernen von ggf. in den Gebäuden vorhandenen, festen Materialien und anderen Isolier- bzw. Verbundstoffen (z.B. an Leitungen oder in schallabsorbierenden Unterkonstruktionen von Decken, Maschinen, Isolierungen etc. oder / und Isoliermaterialien etc.), sofern in anderen Leistungspositionen nicht beschrieben. Als Grundlage für die Kalkulation gelten die in den Anlagen beigefügten Lagepläne, Unterlagen und Bildnachweise. Die angegebenen Massen sind Schätzmassen und sollten vom AN selbstständig überprüft werden. Lösen, sortenreine Trennung von in dem Gebäude vorhandenen Abfällen (Stahl, Schrott, Holz, Dämmungen etc.) bzw. allen stillgelegten haustechnischen Anlagen. Lösen, Demontieren, Bereitstellen und Entsorgen von Altgeräten, Leitungen, Maschinen bzw. Maschinenteilen, stillgelegten Elektroinstallationseinrichtungen, Schaltschränken, usw.. Sortenreine seitliche Lagerung der Abfallstoffe, getrennt in verwertungsfähige bzw. zu entsorgende Abfälle auf dem Materiallager / Containerabstellplatz., bzw. auf den herzustellenden Bereitstellungsflächen. Beladung und Entsorgung der seitlich gelagerten Abfälle; Vorlage einer Entsorgungsbilanz. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für Personal und Gerät sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Es gelten die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung bzw. der DGUV Regel 101-004. Die gesamten Arbeiten müssen - bei Bedarf - unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (Einmaloveralls und Arbeitskleidung) durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind  in Abstimmung mit der Bauleitung bzw. den Fachbehörden  auch ggf. Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind dann zwingend einzuhalten. In den Preis mit einzurechnen sind sämtliche Kosten für Personal, Gerät und Werkzeuge, sofern nicht an anderer Stelle in diesem Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Massen (ca. Angaben) werden in den Leistungspositionen ausgewiesen: Beton:                            ca. 10.000 m³ Betonanstrich (Epoxit?:ca. 14.000 m² Beton-Holzfaserplatten: ca. 4.000 m² Bitumenpappe:    ca. 12.000 m² Bitumen asbesthaltig:unbekannt Entwässerungsleitungen: ca. 1.500 m Eternitplatte:       ca. 15 cbm Fliesen (Wand+Boden):ca. 1.000 m² Floor-Flex:         ca. 1.500 m² Folien (Abdichtungen):ca. 15.000 m² Gipskarton:         ca. 1.000 m² Gussasphalt:      ca. 200 m² Heraklith:           ca. 500 m² Holz (AII / AIII)      ca. 400 cbm KMF-Material:     ca. 5.000 m² Linoleum / PVC:  ca. 1.000 m² Magnesitestrich:  ca. 3.000.m² Metalldecken:     ca. 8.000 m² OWA-Decken:     ca. 1.500 m² Stahl / Blech:      ca. 800 t Styropor:            ca. 12.000 m² Teppich-Boden:  ca. 500 m² Ytong (Porenbeton):ca. 250 m² Zementestrich:    ca. 8.000 m² Ziegel (Wand):    ca. 800 m³ Komplett zu entfernen sind auch techn. Anlagen und techn. Geräte. Eine Besichtigung der Örtlichkeiten wird empfohlen.

03.0003 Entfernen, mechanisches Lösen und Entsorgen von Zementestrich Entfernen und mechansiches Lösen von Zementestrich, da unter diesem Verbund- oder Dämmstoffe sind, incl. Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Transport und sachgerechte Entsorgung auf abfallrechtlicher Grundlage mit Vorlage aller abfallrechtlichen Unterlagen (Abfallbilanz). PAK-Belastung < 10 mg/kg. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für Personal und Gerät sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Es gelten die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung, bzw. der BGR 128. Die gesamten Arbeiten müssen ggf. unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (Einmaloveralls und Arbeitskleidung) durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind  in Abstimmung mit der Bauleitung, bzw. den Fachbehörden  Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind dann zwingend einzuhalten. In den Preis mit einzurechnen sind sämtliche Kosten für Personal, Gerät und Werkzeuge, sofern nicht an anderer Stelle in diesem Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Die Vergütung erfolgt nach m² Fläche. Bauseitig ist ein Aufmaß zu den sanierten / gefrästen Flächen zu erstellen.

03.0004 Entfernen, mechanisches Lösen und Entsorgen von Zementestrich Entfernen und mechansiches Lösen von Zementestrich, da unter diesem Verbund- oder Dämmstoffe sind, incl. Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Transport und sachgerechte Entsorgung auf abfallrechtlicher Grundlage mit Vorlage aller abfallrechtlichen Unterlagen (Abfallbilanz). PAK-Belastung > 100 mg/kg. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für Personal und Gerät sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Es gelten die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung, bzw. der BGR 128. Die gesamten Arbeiten müssen ggf. unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (Einmaloveralls und Arbeitskleidung) durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind  in Abstimmung mit der Bauleitung, bzw. den Fachbehörden  Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind dann zwingend einzuhalten. In den Preis mit einzurechnen sind sämtliche Kosten für Personal, Gerät und Werkzeuge, sofern nicht an anderer Stelle in diesem Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Die Vergütung erfolgt nach m² Fläche. Bauseitig ist ein Aufmaß zu den sanierten / gefrästen Flächen zu erstellen.

03.0005 Entfernen, mechanisches Lösen und Entsorgen von Gussasphalt Entfernen und mechansiches Lösen von Gussasphalt, entsprechend der Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (sortenreine Trennung),  incl. Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Transport und sachgerechte Entsorgung auf abfallrechtlicher Grundlage mit Vorlage aller abfallrechtlichen Unterlagen (Abfallbilanz). PAK-Belastung < 10 mg/kg. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für Personal und Gerät sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Es gelten die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung, bzw. der BGR 128. Die gesamten Arbeiten müssen ggf. unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (Einmaloveralls und Schutzkleidung) durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind  in Abstimmung mit der Bauleitung, bzw. den Fachbehörden  Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind dann zwingend einzuhalten. In den Preis mit einzurechnen sind sämtliche Kosten für Personal, Gerät und Werkzeuge, sofern nicht an anderer Stelle in diesem Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Die Vergütung erfolgt nach m² Fläche. Bauseitig ist ein Aufmaß zu den sanierten / gefrästen Flächen zu erstellen.

03.0006 Entfernen, mechanisches Lösen und Entsorgen von Magnesitestrich Entfernen und mechansiches Lösen von Magnesitestrich, entsprechend der Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (sortenreine Trennung),  incl. Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Transport und sachgerechte Entsorgung auf abfallrechtlicher Grundlage mit Vorlage aller abfallrechtlichen Unterlagen (Abfallbilanz). Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für Personal und Gerät sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Es gelten die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung, bzw. der BGR 128. Die gesamten Arbeiten müssen ggf. unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (Einmaloveralls und Schutzkleidung) durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind  in Abstimmung mit der Bauleitung, bzw. den Fachbehörden  Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind dann zwingend einzuhalten. In den Preis mit einzurechnen sind sämtliche Kosten für Personal, Gerät und Werkzeuge, sofern nicht an anderer Stelle in diesem Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Die Vergütung erfolgt nach m² Fläche. Bauseitig ist ein Aufmaß zu den sanierten / gefrästen Flächen zu erstellen. KW-Belastung bis 3.000 mg/kg

03.0007 Entfernen von KMF-haltigen Dämmungen und Verpacken Lösen und Entfernen von  krebserregenden Mineralwollematten (KMF), bzw. Dämmmaterialien (Bahnen, Rohrummantelungen) entsprechend der TRGS 521 in den rückzubauenden Gebäuden, incl. Verpacken des Materials in geeigneten Big Bags, sowie Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Die gesamten Arbeiten müssen unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind zwingend einzuhalten. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, es gelten die Vorgaben der TRGS 521, bzw. BGR 128 und der Gefahrstoffverordnung. Verpacken der Mineralwolle in Big Bags, Transport zum entsprechenden Container und sachgerechte Entsorgung. Die Vergütung erfogt nach Tonnen.

03.0009 Entfernen von asbestfreien PVC Böden incl. Entsorgung Lösen und Entfernen von asbestfreien PVC-Bodenbelägen, bzw. Linoleum, entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (sortenrein) in den rückzubauenden Gebäuden, incl. Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Transport und sachgerechte Entsorgung auf abfallrechtlicher Grundlage mit Vorlage aller abfallrechtlichen Unterlagen (Abfallbilanz).. PAK-Belastung < 10 mg/kg. Die Vergütung erfolgt nach m² Fläche

03.0010 Entfernen / Abfräsen von Bodenbelägen bzw. Teppich-, Parkett und PVC Zusatzposition Mechanisches Entfernen / Abfräsen von Teppich- und PVC-Belägen . Die exakte Lage findet sich in den Anlagen und Lageplänen dargestellt. Physikalisches Trennen sowie sortenreines Lösen der auszubauenden Materialien und Verbringung der ausgebauten Materialien in geschlossene Big Bags bzw. in geschlossene / offene Muldencontainer außerhalb der Gebäude. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für Personal und Gerät sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Es gelten die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung bzw. der BGR 128. Die gesamten Arbeiten müssen ggf. unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (Einmaloveralls und Arbeitskleidung) durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind  in Abstimmung mit der Bauleitung bzw. den Fachbehörden  Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind dann zwingend einzuhalten. In den Preis mit einzurechnen sind sämtliche Kosten für Personal, Gerät und Werkzeuge, sofern nicht an anderer Stelle in diesem Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Die Vergütung erfolgt nach laufenden m2 Fläche. Bauseitig ist ein Aufmaß zu den sanierten / gefrästen Flächen zu erstellen.

03.0011 Entfernen von Böden (asbesthaltig) Zusatzposition, ohne Aufbau von Schwarz / Weissanlage. Lösen und Entfernen von asbesthaltigen (festgebunden) Bodenbelägen (z.B. Floor Flex) entsprechend der TRGS 519 in den rückzubauenden Gebäuden. Verpacken der Beläge in Big Bags, Transport zum entsprechenden Container. Die Vergütung erfolgt nach m² Fläche.

03.0012 Lösen asbesthaltiger Kleber Zusatzposition Lösen und Entfernen von asbesthaltigem Kleber bei Bodenbelägen entsprechend der TRGS 519 in den rückzubauenden Gebäuden. Bodensanierung des festgebundenen asbesthaltigen Klebers, Fräsen der Restanhaftungen. Anliefern, Aufbauen und vorhalten folgender Technik: Hochleistungsschleifmaschine, Hochleistungsabsauganlage, 4 Kammerschleuse, Wassermanagement, Unterdruckhaltegeräte, Unterdruckmessgeräge, H-Sauger Asbest, Schützausrüstung, Masken, Anzüge, usw. inkl späterem Abbau. Nach erfolgter Sanierung: Reinigung, Filtertausch. Verpacken des Klebers in Big Bags, Transport zum entsprechenden Container. Die Vergütung erfolgt nach m² Fläche

03.0013 Rigipsdecken- oder wände abbrechen Innenwand / Decke aus Gipsdiele, ohne Schadstoffbelastung, abbrechen und entsorgen.Die aufgenommenen Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden oder in Container sammeln, zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Wanddicke: bis ca. 12 cm Abfallschlüssel nach AVV: 170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801* fallen Ausführung: in allen Geschossen

03.0014 Holzständerwand abbrechen Holzständerwand, ohne Schadstoffbelastung, abbrechen und entsorgen. Die aufgenommenen Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Wanddicke: bis ca. 12 cm Altholzkategorie A I / AII Abfallschlüssel nach AVV: 170201 Holz Ausführung: in allen Geschossen

03.0015 Wand- oder Deckebekleidung entfernen, Holz Wandbekleidung aus Holz einschl. der Befestigungshölzer, im Innenbereich, ohne Schadstoffbelastung, entfernen und entsorgen. Die aufgenommenen Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Altholzkategorie A II / A III Abfallschlüssel nach AVV: 170201 Holz

03.0016 Unterkonstruktion entfernen, Holz Deckenbekleidung aus Holz und Holzwerkstoff einschl. Unterkonstruktion, ohne Schadstoffbelastung, entfernen und entsorgen. Die aufgenommenen Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Altholzkategorie A II / A III Abfallschlüssel nach AVV: 170201 Holz

03.0017 Ausbau schadstoffhaltige Baustoffe: A4-Alth Ausbau der Altholzes der Altholzkategorie A4 siehe Schadstoffkataster, Rückbau- und Entsorgungskonzept. Die Abbruchmaßnahme hat entsprechend der Vorbemerkung sowie dem Schadstoffkataster und dem Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Das Altholz ist auszubauen und in geeigneten Gefäßen auf dem Zwischenlager abzulagern und zu beschriften.Es ist ein Mietenplan anzulegen, auf dem alle Rückbaumassen auf dem Zwischenlager erfasst werden.Dieser Mietenplan ist arbeitstäglich zu aktualisieren und für alle einsehbar im Baubüro vorzuhalten.Auf Anfrage ist der Mietenplan in digitaler Form der Bauleitung zur Verfügung zu stellen.

03.0018 OWA-Decken entfernen Deckenbekleidung aus OWA-Deckenplatten einschl. Unterkonstruktion, ohne Schadstoffbelastung, entfernen und entsorgen. Die aufgenommenen Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

03.0019 Lösen und Entfernen von teerfreier Bitumenpappe Lösen und Entfernen von teerfreier Dachpappe auf Dächern der rückzubauenden Gebäude (Flachdächer teilweise mit Holzunterkonstruktion). Die gesamten Arbeiten müsen in diesem Falle unter Einsatz von persönlicher Schutzausrütung durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen fü Atemmasken sind zwingend einzuhalten. Alle erforderlichen Schutzmaßahmen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, es gelten die Vorgaben der TRGS 519 bzw. BGR 128 und der Gefahrstoffverordnung. Transport zum entsprechenden Container und sachgerechte Entsorgung. Die Vergüung erfolgt nach m2.

03.0020 Lösen, Entfernen von teerhaltiger Bitumenpappe Lösen und Entfernen von teerhaltiger Dachpappe auf Dächern gemäß TRGS 524 und nach Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes der rückzubauenden Gebäude teilweise mit Holzunterkonstruktion, incl. Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Transport und sachgerechte Entsorgung auf abfallrechtlicher Grundlage mit Vorlage aller abfallrechtlichen Unterlagen (Abfallbilanz). Die gesamten Arbeiten müssen in diesem Falle unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind zwingend einzuhalten. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, es gelten die Vorgaben der TRGS 519 und 524, bzw. BGR 128 und der Gefahrstoffverordnung. Transport zum entsprechenden Container und sachgerechte Entsorgung. Die Vergütung erfolgt nach m².

03.0021 Lösen, Entfernen von asbesthaltiger Dachpappe Lösen und Entfernen von asbesthaltiger (fest gebunden) Dachpappe auf Dächern der rückzubauenden Gebäude (Flachdächer) teilweise mit Holzunterkonstruktion, incl. Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Transport und sachgerechte Entsorgung auf abfallrechtlicher Grundlage mit Vorlage aller abfallrechtlichen Unterlagen (Abfallbilanz). Die gesamten Arbeiten müssen in diesem Falle unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind zwingend einzuhalten. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, es gelten die Vorgaben der TRGS 519 und 524, bzw. BGR 128 und der Gefahrstoffverordnung. Transport zum entsprechenden Container.. Die Vergütung erfolgt nach m².

03.0022 Schlitze herstellen Aufspitzen von Wänden und Freilegen von innen verbauten AZ-Rohren. Ausbruchmaterial aufnehmen und in Container des AN sammeln Wandart: Mauerwerk, Gipskartonwände Schlitztiefen: bis 10 cm Schlitzbreite: bis 30 cm Raumhoch, in die Position einzurechnen sind alle erforderlichen Arbeiten. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.

03.0023 Ausbau schadstoffhaltige Baustoffe: Leuchts Ausbau der Leuchtstoffröhren bzw. Quecksilberdampflampen siehe Schadstoffkataster, Rückbau- und Entsorgungskonzept. Die Abbruchmaßnahme hat entsprechend der Vorbemerkung sowie dem Schadstoffkataster und dem Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Die Leuchtstoffröhren sind zerstörungsfrei auszubauen und in geeigneten, geschlossenen Gefäßen auf dem Zwischenlager abzulagern und zu beschriften. Es ist ein Mietenplan anzulegen, auf dem alle Rückbaumassen auf dem Zwischenlager erfasst werden. Dieser Mietenplan ist arbeitstäglich zu aktualisieren und für alle einsehbar im Baubüro vorzuhalten. Auf Anfrage ist der Mietenplan in digitaler Form der Bauleitung zur Verfügung zu stellen. .

03.0024 Ausbau schadstoffhaltige Baustoffe: Kondens Ausbau der Kondensatoren/Vorschaltgeräte der Leuchtstoffröhren siehe Schadstoffkataster, Rückbau- und Entsorgungskonzept. Die Abbruchmaßnahme hat entsprechend der Vorbemerkung sowie dem Schadstoffkataster und dem Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Die Kondensatoren/Vorschaltgeräte sind zerstörungsfrei auszubauen und in geeigneten, geschlossenen Gefäßen auf dem Zwischenlager abzulagern und zu beschriften.Es ist ein Mietenplan anzulegen, auf dem alle Rückbaumassen auf dem Zwischenlager erfasst werden. Dieser Mietenplan ist arbeitstäglich zu aktualisieren und für alle einsehbar im Baubüro vorzuhalten. Auf Anfrage ist der Mietenplan in digitaler Form der Bauleitung zur Verfügung zu stellen.

03.0025 Ausbau schadstoffhaltige Baustoffe: schadst Ausbau schadstoffhaltige Fugenmassen (PAK-haltig) siehe Schadstoffkataster, Rückbau- und Entsorgungskonzept,  schadstoffhaltige Fugenmassen müssen unter Beachtung der TRGS 524 bzw. TRGS 551 und den erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen zurückgebaut werden.Die Abbruchmaßnahme hat entsprechend der Vorbemerkung sowie dem Schadstoffkataster und dem Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Die  Baustoffe sind auszubauen und in geeigneten, geschlossenen Gefäßen auf dem Zwischenlager abzulagern und zu beschriften. Es ist ein Mietenplan anzulegen, auf dem alle Rückbaumassen auf dem Zwischenlager erfasst werden.Dieser Mietenplan ist arbeitstäglich zu aktualisieren und für alle einsehbar im Baubüro vorzuhalten.Auf Anfrage ist der Mietenplan in digitaler Form der Bauleitung zur Verfügung zu stellen.

03.0026 Ausbau schadstoffhaltige Baustoffe: Separat Ausbau und Separation schadstoffhaltige mineralische Massen (Betondach bzw. Bodenplatten), Rückbau- und Entsorgungskonzept TRGS 551 sind zu beachten. Der Ausbau hat entsprechend der Vorbemerkung sowie dem Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Der Beton ist auf eine Größe von maximal 40 cm zu reduzieren (inkl. evt. überstehenden Armierungseisen). Die schadstoffhaltigen mineralischen Massen sind in geschlossenen geeigneten Gebinden aufzubewahren und auf dem Zwischenlager abzulagern. Es ist ein Mietenplan anzulegen, auf dem alle Rückbaumassen auf dem Zwischenlager erfasst werden. Dieser Mietenplan ist arbeitstäglich zu aktualisieren und für alle einsehbar im Baubüro vorzuhalten. Auf Anfrage ist der Mietenplan in digitaler Form der Bauleitung zur Verfügung zu stellen.

04 Sanierungsarbeiten Asbest

04.0001 Erstellung Sanierungskonzept Asbest Erstellung eines Sanierungskonzeptes gemäß TRGS 524, 521 und 519 (Arbeits- und Sicherheitsplan / Gefährdungsbeurteilung) zur Vorlage bei den Behörden, für das gesamte Arbeitspersonal und alle Gebäude, sämtliche Nebenkosten sind in den Preis einzurechnen. Jeweils eine Print- und eine pdf-Version.

04.0002 Baustelleneinrichtung Asbestsanierung Baustelleneinrichtung Asbestsanierung Aufbau, Betreiben und Vorhalten von zwei 1- Kammerschleusen (Personal) im Bereich der Gebäude.. Umsetzen, Aufbau, Betreiben und Vorhalten von Unterdruckgeräten (3 Geräte á 4500 m³/h), Unterdruckmessung, H-Sauger Asbest. Persönliche Schutzausrüstungen, Anmelden der Asbestarbeiten bei den zuständigen Behörden. Inklusive Gerüststellung bei Arbeiten über 3 m Höhe.

04.0003 Erstellen Schwarzbereich Folienwände (Einhausung) für die Einrichtung des Schwarzbereichs Aufbauen, Vorhalten und Abbauen, bestehend aus Holz-UK bespannt mit PE-Folie, inkl. unterdruckdichtem Abkleben der Rand- und Stoßbereiche. Wandhöhe bis 3,0 m

04.0004 Umsetzen Baustelleneinrichtung Asbestsanierung Baustelleneinrichtung Asbestsanierung Umsetzen, Aufbau, Betreiben und Vorhalten von 1 Kammerschleusen (Personal). Umsetzen, Aufbau, betreiben und Vorhalten von Unterdruckgeräten (3 Geräte á 4500 m³/h), Unterdruckmessung, H-Sauger Asbest. Persönliche Schutzausrüstungen, Anmelden der Asbestarbeiten bei den zuständigen Behörden. Inklusive Gerüststellung bei Arbeiten über 3 m Höhe.

04.0006 Reinigung Schwarzbereich Grob- und Feinreinigung des Schwarzbereichs mittels Restfaserbindemittel und Absaugen. Abrechnung erfolgt nach m² und Aufmaß.

04.0007 Abschottung Abschottung sonst. Öffnungen (Türen, Fenster, usw.) mit Folie und Klebeband oder Brunnenschaum (Graubereich). Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und in m².

04.0008 Lösen, Entfernen und Entsorgen von fest gebundenen Asbestmaterialien Lösen und Entfernen von festgebundenen Asbestmaterialien und Platten in den rückzubauenden Gebäuden (Eternitdächer und -platten, ggf. teilweise mit Holzunterkonstruktion), incl. Verpacken in Big Bags, sowie Verbringung in Container, bzw. Gebinde. Transport und sachgerechte Entsorgung auf abfallrechtlicher Grundlage mit Vorlage aller abfallrechtlicher Unterlagen (Abfallbilanz). . Die gesamten Arbeiten müssen unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind zwingend einzuhalten. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, es gelten die Vorgaben der TRGS 519 und 524, bzw. BGR 128 und der Gefahrstoffverordnung.

04.0009 Lösen und Entfernen von fest gebundenen Asbestmaterialien Lösen und Entfernen von (nicht erkennbaren und damit nicht kalkulierbaren) festgebundenen Asbestmaterialien und Platten in den rükzubauenden Gebäuden (Eternitdächer und -platten, ggf. teilweise mit Resten der Holzunterkonstruktion). Die gesamten Arbeiten müssen unter Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung durch fachkundiges Personal vorgenommen werden. Bei Bedarf sind Atemschutzmasken einzusetzen. Die Tragzeitbegrenzungen für Atemmasken sind zwingend einzuhalten. Alle erforderlichen Schutzmaßahmen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, es gelten die Vorgaben der TRGS 519 bzw. BGR 128 und der Gefahrstoffverordnung. Verpacken in Big-Bags, Transport zum entsprechenden Container. Die Vergüung erfolgt nach m².

04.0010 Ausbau Rohrleitungen aus asbesthaltigen Faserzementformteilen Zerstörungsfreier Ausbau von Rohrleitungen aus asbesthaltigen Faserzementformteilen bis max. 20 cm Durchmesser, gem. Vorgaben der TRGS 519, inkl. Verpacken in Big-Bags und Verbringen in den Schwarzcontainer.

04.0011 Ausbau asbesthaltiger Bauteile im Deckenbereich Asbesthaltige Bauteile im Bereich von Decken, Vormauerungen, Rohrdurchführungen, Deckendurchbrüchen, oder ähnlichem nach Vorgaben der TRGS 519 ausbauen, verpacken und zur Entsorgung bereitstellen.

04.0012 Ausbau Brandschutzklappen asbesthaltig Brandschutzklappen (asbesthaltig) nach Vorgaben der TRGS 519 ausbauen, verpacken und zur Entsorgung bereitstellen.

04.0013 Ausbau asbesth. Brandschutztüren Ausbau asbest- und KMF-haltige Brandschutztüren siehe Rückbau- und Entsorgungskonzept . Asbesthaltige Baustoffe müssen unter Beachtung der TRGS 519 und erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen zurückgebaut werden. Die Abbruchmaßnahme hat entsprechend der Vorbemerkung sowie dem Schadstoffkataster und dem Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Die asbesthaltigen Baustoffe sind auszubauen und in geeigneten, geschlossenen Gefäßen auf dem Zwischenlager abzulagern und zu beschriften. Es ist ein Mietenplan anzulegen, auf dem alle Rückbaumassen auf dem Zwischenlager erfasst werden.Dieser Mietenplan ist arbeitstäglich zu aktualisieren und für alle einsehbar im Baubüro vorzuhalten.Auf Anfrage ist der Mietenplan in digitaler Form der Bauleitung zur Verfügung zu stellen.

04.0014 Ausbau asbesth. Dichtungen Ausbau asbesthaltige Dichtungen, siehe Rückbau- und Entsorgungskonzept . Asbesthaltige Baustoffe müssen unter Beachtung der TRGS 519 und den erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen zurückgebaut werden. Die Abbruchmaßnahme hat entsprechend der Vorbemerkung sowie dem Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Die asbesthaltigen Baustoffe sind auszubauen und in geeigneten, geschlossenen Gefäßen auf dem Zwischenlager abzulagern und zu beschriften. Es ist ein Mietenplan anzulegen, auf dem alle Rückbaumassen auf dem Zwischenlager erfasst werden.Dieser Mietenplan ist arbeitstäglich zu aktualisieren und für alle einsehbar im Baubüro vorzuhalten.Auf Anfrage ist der Mietenplan in digitaler Form der Bauleitung zur Verfügung zu stellen.

05 Sanierungsarbeiten PCB

05.0001 Erstellung Sanierungskonzept PCB Erstellung eines Sanierungskonzeptes inkl. Geräteliste, gemäß TRGS 524 und PCB-Richtlinien (Arbeits- und Sicherheitsplan / Gefährdungsbeurteilung) zur Vorlage bei den Behörden, für das gesamte Arbeitspersonal und alle Bauabschnitte. Jeweils eine Print- und eine pdf-Version.

05.0002 Baustelleneinrichtung PCB-Sanierung Baustelleneinrichtung PCB-Sanierung. Aufbau, Betreiben und Vorhalten von Standflächen für Hubsteiger, Typ Manitou, oder vergleichbar. Persönliche Schutzausrüstungen, Anmelden der Arbeiten bei den zuständigen Behörden.

05.0003 PCB-Fugen lösen Senkrechte und waagerechte PCB-haltige Fugen "step by step" mit Hilfe des Hebefahrzeugs oder vom Gerüst  aus, lösen und in Big-Bags verpacken, bereitstellen und sach- und fachgerecht entsorgen. Entsorgung wird extra vergütet. Während der Arbeiten Einsatz eines Industriesaugers.

05.0004 Ausbau PCB-haltige Fugen Ausbau schadstoffhaltige Fugenmassen, PCB-haltige Fugen, siehe Schadstoffkataster, Rückbau- und Entsorgungskonzept. Schadstoffhaltige Fugenmassen müssen unter Beachtung der TRGS 524 bzw. TRGS 551 und den erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen zurückgebaut werden.Die Abbruchmaßnahme hat entsprechend der Vorbemerkung sowie dem Schadstoffkataster und dem Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Die PCB-haltigen Baustoffe sind auszubauen und in geeigneten, geschlossenen Gefäßen auf dem Zwischenlager abzulagern und zu beschriften Während der Arbeiten Einsatz eines Industriesaugers. Es ist ein Mietenplan anzulegen, auf dem alle Rückbaumassen auf dem Zwischenlager erfasst werden.Dieser Mietenplan ist arbeitstäglich zu aktualisieren und für alle einsehbar im Baubüro vorzuhalten.Auf Anfrage ist der Mietenplan in digitaler Form der Bauleitung zur Verfügung zu stellen. Entsorgung wird extra vergütet.

06 Abbruch- und Rückbau

06.0001 Maschineller Rückbau aller Gebäude samt Bodenplatten und Fundamenten Vollständiger maschineller Rückbau der gesamten freistehenden, vollständig von Gefahrstoffen sanierten und vollständig entkernten, aufgehenden Gebäudesubstanz oder der Gebäudereste einschließlich aller Fundamente und Gebäudebauteile (z.B. Schächte, Leitungen, etc.) nach Freigabe der Fachbauleitung auf Grundlage einer gemeinsamen Begehung mit folgenden Massen (siehe Aufstellungen in den Anlagen, Berechnungen, Planunterlagen, Lageplänen etc.). Das Vorzerkleinern am Anfallort der mineralischen Baurestmassen und die Verbringung derselben auf die Bereitstellungsflächen zur späteren Aufbereitung des Materials mit einem mobilen Brecher ist in den Einheitspreis einzurechnen. Belastetes Material ist getrennt von unbelastetem Material in Haufwerken zu Lagern. Die Haufwerke müssen eindeutig gekennzeichnet (witterungsbeständige Beschilderung) werden. Nach einer erfolgten Beprobung der Haufwerke dürfen diese nicht weiter angehäuft oder versetzt werden. Im Vorfeld der Ausführung Vorlage eines schriftlichen Technischen Rückbaukonzeptes durch den Bieter mit Beschreibung der technischen Umsetzung und der hierzu eingesetzen Gerätschaften bzw. der Geräteführer. Abstimmung des Rückbaukonzeptes mit dem zuständigen Gewerbeausichtsamt. Alle hier aufgeführten Leistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Auf die der Ausschreibung beigefügten Lagepläne und Schnitte wird hingewiesen. Massen sind nur ca. Angaben: Betrieb 1  [BGR=  9.442,08 m²; BRI=  52.782,95 cbm] Beton, sortenrein: ca. 4.000 cbm Bitumenpappe: ca. 6.500 m² Bitumen asbesth.: unbekannt Estrich: ca. 4.000 m² Gussasphalt: ca. 100 m² Holz (A-II): ca. 150 cbm Holz (A-III und A-IV): ca. 50 cbm KMF, Kategorie III nach TRGS 521: ca. 2.500 m² Lampen: 100 Stück Leuchtstoffröhren: ca. 100 Stück Rigips/Gipskarton: ca. 20 cbm PVC-Boden mit Kleber (asbestfrei): ca. 500 m² Ziegel, Fliesen: ca. 400 cbm Betrieb 2  [BGR=  11.173,19 m²; BRI=  50.993,69 cbm] Beton, sortenrein: ca. 6.000 cbm Bitumenpappe: ca. 5.500 m² Bitumen asbesth.: unbekannt Estrich: ca. 4.000 m² Gussasphalt: ca. 100 m² Holz (A-II): ca. 150 cbm Holz (A-III und A-IV): ca. 50 cbm KMF, Kategorie III nach TRGS 521: ca. 2.500 m² Lampen: 100 Stück Leuchtstoffröhren: ca. 100 Stück Rigips/Gipskarton: ca. 30 cbm PVC-Boden mit Kleber (asbestfrei): ca. 500 m² Ziegel, Fliesen: ca. 400 cbm Gaslager + Werkzeugbau  [BGR=  945,97 m²; BRI=  3.856,23 cbm] Beton, sortenrein: ca. 1.000 cbm Bitumenpappe: ca. 400 m² Bitumen asbesth.: unbekannt Magnesitestrich: ca. 2.700 m² Eternitplatten: ca. 15 cbm Heizöltank: 2 Stück Holz (A-II): ca. 10 cbm Holz (A-III und A-IV): ca. 50 cbm KMF, Kategorie III nach TRGS 521: ca. 400 m² Lampen: 20 Stück Leuchtstoffröhren: ca. 50 Stück Rigips/Gipskarton: ca. 10 cbm PVC-Boden mit Kleber (asbestfrei): ca. 100 m² Ziegel, Fliesen: ca. 20 cbm Kühl- und Außengasanlage (außerhalb des Gebäudes) unterirdische Tanks  [2 Stück, gereinigt, eingesandet] Pforte Die exakte Lage der Gebäude findet sich in den Anlagen und Lageplänen dargestellt. Die Masse-Angaben sind Ungefähr-Angaben. Auf die beim Bauherrn vorgehaltenen Bauakten und alten Planunterlagen wird hingewiesen. Abgebrochen werden die vollständig entkernten Gebäude, bestehend aus Betondecken, Wänden, Dächern, Aufbauten, Zwischendecken, Holzkonstruktionen etc.. Verbringung aller anfallenden sortenrein vorgebrochenen verwertungsfähigen mineralischen Baurestmassen (Betonbruch sortenrein, RC-Mix, u.a.) auf die Bereitstellungsflächen. Alle anderen nicht recyclebaren Stoffe / Baurestmassen sind ab den Bereitstellungsflächen, bzw. Gebinden / Containern, abzufahren und zu entsorgen / verwerten. Belastete Baurestmassen werden besonders vergütet. Es sind folgende Abfälle zu erwarten: Betonbruch sortenrein, Ziegel-Bauschuttgemsich, Schrott, Metalle  / Dämm-Materialien, belastetes Holz (A-I bis A-IV nach AltholzV), unsortierbare Baustellenmischabfälle / Grobmüll und andere Abfälle. Dokumentation bzw. Aufmaß aller bereitgestellten Baurestmassen gemäß Abfallrecht und Nachweisverordnung. Auf die Massenberechnungen (ca. Angaben) in den Anlagen wird verwiesen. Eine örtliche Begehung wird empfohlen.

06.0002 Durchtrennen von Stahlbetondecken nach Erfordernis und mit geeignetem Gerät, einschl. der erforderlichen Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile. Durchtrennen von Stahlbetondecken nach Erfordernis und mit geeignetem Gerät, einschl. der erforderlichen Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile. Stahlbetondecken bis 35 cm

06.0003 Durchtrennen von Stahlträger oder Betonauflager Durchtrennen von Stahlträger oder Betonauflager im Bereich Deckenauflager nach Erfordernis und mit geeignetem Gerät, einschl. der erforderlichen Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile. Stahlträger I- oder bis IPE 300, Betonstärke bis 25 cm

06.0005 Herstellung einer Bereitstellungsfläche für die Materialaufbereitung Herstellung einer Bereitstellungsfläche für das Aufbereiten von ungebrochenem RC-Material aus dem maschinellen Rückbau (Flächenbedarf: ca. 500 m²). Inklusive Abziehen und als Trapezmiete seitliches Lagern des Oberbodens (ca. 30 cm). Andienen und Aufbringen von RC-Material (2x 30 cm, unbelastet max.  Z 1.1) von einer Lagerfläche / Fremdbaustelle. Vorhalten der Bereitstellungsfläche über die gesamte Bauzeit sowie Rückbau derselben (Ausbau RC-Material, Wiederherstellen der Fläche). Herstellung der Zufahrt innerhalb der Baustelle zu dieser Lagefläche.

06.0006 Bereitstellungsfläche für Materialaufbereitung weiteres Vorhalten wie Pos. 6.5, jedoch weiteres Vorhalten. Vorhaltedauer: 4 Wochen

06.0007 Baustelleneinrichtung und Abbau einer mobilen Brechanlage An- und Abtransport, Vorhalten und Baustelleneinrichtung einer mobilen Brechanlage für das Aufbereiten auf dem Lagerplatz am Standort. In die Position mit einzurechnen sind sämtliche Kosten und Gebühren für den Transport, den Aufbau und den Abbau der Anlage einschließlich die vollständige In- und Außerbetriebnahme und alle genehmigungsrechtlichen, transportrechtlichen Abstimmungen und Gebühren bei den zuständigen Fachbehörden. Die Anlage muss über eine bundesimmissionsschutzrechtliche Genehmigung verfügen, die der Bauleitung, bzw. den Fachbehörden vorzulegen ist. In die Position mit einzurechnen sind die gesamten Stand- und Betriebszeiten während des Rückbaus (Zeitfenster: 1-2 Monate maximal, bzw. nach Maßgabe des Bieters).

06.0008 Umsetzen einer mobilen Brechanlage Umsetzen einer mobilen Brechanlage (Pos. 6.7) für das Aufbereiten auf eine andere Bereitstellungsfläche.

06.0009 Lärmschutzwände und Schallschutzmatten Liefern, Vorhalten, Auf- und Abbau von temporären Lärmschutzwänden oder Schallschutzmatten, z.B. Fa. Heros Schallschutz 2.0, oder gleichwertig, inklusive Herstellung des Unterbaus (Planum ca. 1,5 - 2 m breit) und Sicherung z.B. mit Erdankern, nach Angaben der Bauleitung und anderer Fachingenieure. 250 m lang, 6 m hoch Vorhaltezeit: für die gesamte Bauzeit

06.0010 Lärmschutzwände und Schallschutzmatten umsetzen Lärmschutzwände oder Schallschutzmatten umsetzen. Bauart: wie vor beschrieben Umsetzweg: bis 100 m

06.0011 Lösen von Baurestmassen Lösen, Zerkleinern von Baurestmassen (Beton sortenrein, Leichtbeton,  RC-Mix) einschl. sämtlicher vorbereitender Arbeiten (Grobsortierung), Verbringung auf die Bereitstellungsflächen und Vorbereiten für das Brechen des Materials mit der mobilen Brechanlage. Sämtliche Geräte- und Personalkosten, sowie sämtliche ausbaubedingten Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Vergütung erfolgt in m³ ausgebautem, Betonmaterial in den Freiflächen auf Grundlage eines vom Bieter zu erstellenden Aufmaßes der  tatsächlich angefallenen Menge [Umrechnungsfaktor cbm in t = 2,25].

06.0012 Lösen und Zerkleinern von Fundamenten Zuschlag für das Lösen und Zerkleinern von großen Fundamenten, einschl. sämtlicher vorbereitender Arbeiten (Grobsortierung). Betrieb eines Meißels nach Vorgabe der Fachbehörden max. 2,5 Stunden je Arbeitstag. Verbringung auf die Bereitstellungsflächen und Vorbereiten für das Brechen des Materials mit der mobilen Brechanlage. Sämtliche Geräte- und Personalkosten, sowie sämtliche ausbaubedingten Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Vergütung erfolgt in m³ ausgebautem, Betonmaterial in den Freiflächen auf Grundlage eines vom Bieter zu erstellenden Aufmaßes der  tatsächlich angefallenen Menge [Umrechnungsfaktor cbm in t = 2,25].

06.0013 Sägen von Betonteilen, z.B. Fundamenten Sägen von großen Fundamenten und / oder Betonteilen, einschl. sämtlicher vorbereitender Arbeiten (Grobsortierung). Beschaffung, Einrichtung, Vorhalten und Abbau einer Band- oder Seilsäge. Betrieb einer Band- oder Seilsäge, max. 2,5 Stunden je Arbeitstag. Verbringung auf die Bereitstellungsflächen und Vorbereiten für das Brechen des Materials mit der mobilen Brechanlage. Sämtliche Geräte- und Personalkosten, sowie sämtliche ausbaubedingten Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Vergütung erfolgt in m³ ausgebautem, Betonmaterial in den Freiflächen auf Grundlage eines vom Bieter zu erstellenden Aufmaßes der  tatsächlich angefallenen Menge [Umrechnungsfaktor cbm in t = 2,25].

06.0014 Brechen, Aufbereiten von Baurestmassen Brechen von sortenreiner mineralischer, unbelasteter Bausubstanz (Betonbruch), bzw. Ziegel- / Bauschuttgemisch auf der von der Bauleitung zu benennendem Bereitstellungsfläche am Standort. Körnung ca. 0/45. In diese Position mit einzukalkulieren ist das Aufladen des zu brechenden Materials ab den Bereitstellungsflächen mit geeigneten Gerätschaften, die Beschickung der Anlage und das erneute seitliche Lagern der gebrochenen Fraktionen auf Halde. Bereits beprobe Haufwerke dürfen nicht weiter angehäuft oder umlagert werden. Sämtliche Geräte- und Personalkosten, sowie sämtliche anlagenbedingte Kosten für den ordnungsgemäßen Betrieb des Brechers, einschließlich Staubemissionen minimierender Maßnahmen (Benässungen) sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Die Vergütung für das Verlegen von Schlauchleitungen ab dem nächstgelegenen Schacht erfolgt nach Aufwand auf Nachweis. Die Vergütung erfolgt in m³ hergestelltem Recyclingmaterial der Körnung 0/45  auf Grundlage eines vom Bieter zu erstellenden Aufmaßes der tatsächlich gebrochenen Menge.

06.0015 Verlegen von Schlauchleitungen. Verlegen von Schlauchleitungen ab dem nächstgelegenen Schacht nach Aufwand auf Nachweis.

07 Entsorgungsarbeiten

3 -

07.0001 Belasteten bzw. unbelasteten Boden aufnehmen und bereitstellen Belasteten, bzw. unbelasteten Boden nach Maßgabe der Fachbauleitung vom Baufeld Lösen, Aufnehmen und auf einer Bereitstellungsfläche lagern. Belastetes Material ist getrennt von unbelastetem Material in Haufwerken zu Lagern. Die Haufwerke müssen eindeutig gekennzeichnet (witterungsbeständige Beschilderung) werden. Nach einer erfolgten Beprobung der Haufwerke dürfen diese nicht weiter angehäuft oder versetzt werden. Herstellen einer Trapezmiete und Abdecken derselben mit Folie. Mengenansatz pro Miete: ca. 300 cbm; hier angneommen: 5 Bodenmieten. Erstellung einer Planskizze und Aufmaß der gelagerten Menge. Anbringen einer Beschilderung mit Bezeichnung des Haufwerkes. Abgerechnet wird Menge (Aufmaß).

07.0002 Entsorgung von Bauschutt, sortenrein oder gemischt, Z-0 nach bayr. Eckpunktepaier Bauseitige Beladung ab der Bereitstellungsfläche auf dem Standortgeläde, Transport und Entsorgung von gemischten oder / und sortenreinem belasteten Bauschuttmaterial (Betonbruch bzw. Betonbruch mit Ziegelanteilen) mit max. 5 Vol.-% Fremdanteilen. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitung((1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behödenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehöde oder der Bauleitung sind in den Preis einzukalkulieren. Die vorzunehmende Entsorgung wird fachtechnisch begleitet. Die analytische Vordeklaration für die Entsorgung wird bei Bedarf durch den AG bzw. dessen Fachbauleiter nach Massgabe des Entsorgers vorgenommen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Belastung nach bayr. Eckpunktepapier Z-0

07.0003 Entsorgung von Bauschutt, sortenrein oder gemischt, Z-1.1 nach bayr. Eckpunktepaier Bauseitige Beladung ab der Bereitstellungsfläche auf dem Standortgeläde, Transport und Entsorgung von gemischten oder / und sortenreinem belasteten Bauschuttmaterial (Betonbruch bzw. Betonbruch mit Ziegelanteilen) mit max. 5 Vol.-% Fremdanteilen. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitung((1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behödenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehöde oder der Bauleitung sind in den Preis einzukalkulieren. Die vorzunehmende Entsorgung wird fachtechnisch begleitet. Die analytische Vordeklaration für die Entsorgung wird bei Bedarf durch den AG bzw. dessen Fachbauleiter nach Massgabe des Entsorgers vorgenommen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Belastung nach bayr. Eckpunktepapier Z-1.1

07.0004 Entsorgung von Bauschutt, sortenrein oder gemischt, Z-1.2 nach bayr. Eckpunktepapier Bauseitige Beladung ab der Bereitstellungsfläche auf dem Standortgeläde, Transport und Entsorgung von gemischten oder / und sortenreinem belasteten Bauschuttmaterial (Betonbruch bzw. Betonbruch mit Ziegelanteilen) mit max. 5 Vol.-% Fremdanteilen. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitung((1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behödenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehöde oder der Bauleitung sind in den Preis einzukalkulieren. Die vorzunehmende Entsorgung wird fachtechnisch begleitet. Die analytische Vordeklaration für die Entsorgung wird bei Bedarf durch den AG bzw. dessen Fachbauleiter nach Massgabe des Entsorgers vorgenommen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Belastung nach bayr. Eckpunktepapier Z-1.2

07.0005 Entsorgung von Bauschutt, sortenrein oder gemischt, Z-2 nach bayr. Eckpunktepapier Bauseitige Beladung ab der Bereitstellungsfläche auf dem Standortgeläde, Transport und Entsorgung von gemischten oder / und sortenreinem belasteten Bauschuttmaterial (Betonbruch bzw. Betonbruch mit Ziegelanteilen) mit max. 5 Vol.-% Fremdanteilen. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitung((1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behödenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehöde oder der Bauleitung sind in den Preis einzukalkulieren. Die vorzunehmende Entsorgung wird fachtechnisch begleitet. Die analytische Vordeklaration für die Entsorgung wird bei Bedarf durch den AG bzw. dessen Fachbauleiter nach Massgabe des Entsorgers vorgenommen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Belastung nach bayr. Eckpunktepapier Z-2

07.0006 Entsorgung von Bauschutt, sortenrein oder gemischt, > Z.2 bis DK-0 nach DepV Bauseitige Beladung von mineralischen Baurestmassen (Bauschutt) ab Zwischenlager auf dem Standortgelände, Transport und Entsorgung von gemischten oder/ und sortenreinem belasteten Bauschuttmaterial (Betonbruch bzw. Betonbruch mit Ziegelanteilen) mit max. 5 Vol.-% Fremdanteilen. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitun ((1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behördenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die vorzunehmende Entsorgung wird fachtechnisch begleitet. Die analytische Vordeklaration für die Entsorgung wird bei Bedarf durch den AG bzw. dessen Fachbauleiter nach Massgabe des Entsorgers vorgenommen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Abfallschlüssel (AVV): 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle Belastung nach DepV = > Z.2 bis DK-0.

07.0007 Entsorgung von Bauschutt, sortenrein oder gemischt, > DK-0 bis DK-I nach DepV Bauseitige Beladung von mineralischen Baurestmassen (Bauschutt) ab Zwischenlager auf dem Standortgelände, Transport und Entsorgung von gemischten oder/ und sortenreinem belasteten Bauschuttmaterial (Betonbruch bzw. Betonbruch mit Ziegelanteilen) mit max. 5 Vol.-% Fremdanteilen. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitung (1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behördenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die vorzunehmende Entsorgung wird fachtechnisch begleitet. Die analytische Vordeklaration für die Entsorgung wird bei Bedarf durch den AG bzw. dessen Fachbauleiter nach Massgabe des Entsorgers vorgenommen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Abfallschlüssel (AVV): 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle Belastung nach DepV = > DK-0 bis DK-I.

07.0008 Entsorgung von Bauschutt, sortenrein oder gemischt, > DK-I bis DK-II nach DepV Bauseitige Beladung von mineralischen Baurestmassen (Bauschutt) ab Zwischenlager auf dem Standortgelände, Transport und Entsorgung von gemischten oder/ und sortenreinem belasteten Bauschuttmaterial (Betonbruch bzw. Betonbruch mit Ziegelanteilen) mit max. 5 Vol.-% Fremdanteilen. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitung (1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behördenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die vorzunehmende Entsorgung wird fachtechnisch begleitet. Die analytische Vordeklaration für die Entsorgung wird bei Bedarf durch den AG bzw. dessen Fachbauleiter nach Massgabe des Entsorgers vorgenommen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Abfallschlüssel (AVV): 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle Belastung nach DepV = > DK-I bis DK-II.

07.0009 Entsorgung von Bauschutt, sortenrein oder gemischt, > DK-II bis DK-III nach DepV Bauseitige Beladung von mineralischen Baurestmassen (Bauschutt) ab Zwischenlager auf dem Standortgelände, Transport und Entsorgung von gemischten oder/ und sortenreinem belasteten Bauschuttmaterial (Betonbruch bzw. Betonbruch mit Ziegelanteilen) mit max. 5 Vol.-% Fremdanteilen. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitung (1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behördenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die vorzunehmende Entsorgung wird fachtechnisch begleitet. Die analytische Vordeklaration für die Entsorgung wird bei Bedarf durch den AG bzw. dessen Fachbauleiter nach Massgabe des Entsorgers vorgenommen. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Abfallschlüssel (AVV): 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle Belastung nach DepV = > DK-II bis DK-III.

07.0010 Entsorgung, 170302 Bitumengemisch, PAK 100 - <1000 mg Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische,  auf Baustelle lagernd, mittels eines vor Ort zur Verfügung stehenden Radladers laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Sämtliche Geräte- und Personalkosten, sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Belastung: PAK > 100 bis < 1000 mg/kg (pechhaltiger Straßenaufbruch) Abfallschlüssel (AVV): 170302 Bitumengemische

07.0011 Entsorgung, 170302 Bitumengemisch, PAK > 1000 mg Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische,  auf Baustelle lagernd, mittels eines vor Ort zur Verfügung stehenden Radladers laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Sämtliche Geräte- und Personalkosten, sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Belastung: PAK > 1000 mg/kg (gefährlicher pechhaltiger Straßenaufbruch) Abfallschlüssel (AVA): 170301* Bitumengemische

07.0012 Entsorgung asbesthaltige Bitumen/Teerpappe Zusatzposition sofern in der Pos. Entkernung und Entsorgung nicht enthalten. Bauseitige Beladung, Transport und Entsorgung von asbesthaltiger Bitumen / Teerpappe. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Abfallschlüssel (AVV): 170605 Asbesthaltige Abfälle Bei Bedarf erfolgt eine analytische Begleitung auf Kosten des AG.

07.0013 Entsorgung von Dachpappe 100-1000 mg PAK Zusatzposition sofern in der Pos. Entkernung nicht enthalten. Transport und Entsorgung von in Containermulden auf dem Standort lagernder sortenreiner und teerhaltiger Dachpappe mit einem PAK-Gehalt von in der Summe 100 bis 1000 mg/kg PAK. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Analysen werden von der Bauleitung bei Bedarf vorgenommen. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung sind in den Einheitspreis mit einzurechnen. Abfallschlüssel (AVV): 170303 Teerhaltige Dachpappe Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers.

07.0014 Entsorgung von Dachpappe (PAK bis 3500) wie Pos. 07.024, jedoch mit einem PAK-Gehalt von in der Summe max. 3500 mg/kg PAK.

07.0015 Entsorgung gemischte Bauabfälle Bauseitige Beladung von Baumischabfall ab Zwischenlager / Container auf dem Standortgelände, Transport und Entsorgung. Vorlage einer Abfallbilanz mit allen Belegen nach Abschluss der Entsorgung an den AG und die Bauleitung (1 x Original; 1 x Kopie) mit Zusammenstellung einer Gesamtbilanz für die behördenseitig geforderte Abschlussdokumentation. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Abfallschlüssel (AVV): 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle

07.0016 Entsorgung, Altholz A II Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen, Altholz A II, nach LAGA 1997 Bauschutt, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Altholzkategorie: A II Abfallschlüssel (AVV): 170201 Bau-/Abbruchabfall Holz

07.0017 Entsorgung, Altholz A III Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen, Altholz A III, nach LAGA 1997 Bauschutt, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Altholzkategorie: A III Abfallschlüssel (AVV): 170201 Bau-/Abbruchabfall Holz

07.0018 Entsorgung, Altholz A IV Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen, Altholz A IV, nach LAGA 1997 Bauschutt, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Altholzkategorie: A IV Abfallschlüssel (AVV): 170201 Bau-/Abbruchabfall Holz

07.0019 Entsorgung / Verwertung 170407 Metall, gemischt Entsorgung /  Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen, nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Abfallschlüssel (AVV): 170407 Metall, gemischt

07.0020 Entsorgung / Verwertung Kupfer Entsorgung / Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen, nicht gefährlich, Kupfer, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Abfallschlüssel (AVV): 170401 Kupfer

07.0021 Entsorgung/Verwertung von Kupferkabel Zusatzposition sofern in der Position Entkernung nicht enthalten. Bauseitige Beladung, Transport und Entsorgung / Verwertung von Kupferkabel. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers.

07.0022 Entsorgung, 170603*, KMF Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen, gefährlich, schadstoffbelastet, alte Mineralfaserdämmung mit künstlichen Mineralfasern (KMF), auf Baustelle verpackt lagernd, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Abfallschlüssel (AVV): 170603 Künstliche Mineralfasern Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

07.0023 Entsorgung, 170802 Gipsbaustoffe+Ytong Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen, nicht gefährlich, schadstoffbelastet durch Sulfat, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Abfallschlüssel (AVV): 170802 Baustoffe auf Gipsbasis + Ytong

07.0024 Entsorgung, 170605*, Asbestzement Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen, gefährlich, schadstoffbelastet (z.B. asbesthaltige Faserzementplatten, Floor-Flex Platten), auf Baustelle staubdicht verpackt lagernd, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Abfallschlüssel (AVV): 170605* Baustoff, asbesthaltig

07.0025 Entsorgung von Well-Eternitplatten Bauseitige Beladung, Transport und Entsorgung von Eternitplatten oder AZ Platten, die vor der Entkernung nicht erkennbar waren, somit nicht in Pos.07.029 dieses Leistungsverzeichnisses kalkuliert werden konnten. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abkläungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergüung erfolgt auf Nachweis nach tatsählich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Bei Bedarf erfolgt eine analytische Begleitung auf Kosten des AG.

07.0026 Entsorgung Störstoffe: Kunststoff und Gummi Entsorgung von Kunststoff und Gummi, laden, mit LKW des AN zur Verwertungsanlage transportieren und entsorgen. Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Abfallschlüssel (AVV): 170203 Kunststoff (Bauabfälle)

07.0027 Entsorgung von Maschinenölen Bauseitige Beladung, Transport und Entsorgung von Altölen, bzw. Maschinenölen. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Abfallschlüssel (AVV): 130204 - 130207 Maschinen-, Getriebe- und Schmieraltöle. Bei Bedarf erfolgt eine analytische Begleitung auf Kosten des AG.

07.0028 Entsorgung von Trafoölen Bauseitige Beladung, Transport und Entsorgung von Trafo-Ölen (PCB-haltig). Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Bei Bedarf erfolgt eine analytische Begleitung auf Kosten des AG.

07.0029 Entsorgung von Kältemitteln Zusatzposition sofern in der Pos. Entkernung und Entsorgung nicht enthalten. Bauseitige Beladung, Transport und Entsorgung von Kältemittelflüssigkeiten aus den Klimaanalagen Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers. Bei Bedarf erfolgt eine analytische Begleitung auf Kosten des AG.

07.0030 Entsorgung von Elektroschrott Zusatzposition sofern in der Position Entkernung nicht enthalten. Bauseitige Beladung, Transport und Entsorgung von Elektro-Schrott, z.B. PC´s, Note-Books, Tastaturen, Kabel, Bildschirme,Telefone, usw.. Alle entsorgungsbedingten Nebenkosten (organisatorische Arbeiten, abfallrechtliche Fragen und Abklärungen, Entsorgungsnachweise, Dokumente, Abstimmung mit dem AG, der Abfallerzeugerbehörde oder der Bauleitung) sind in den Preis einzukalkulieren. Die Vergütung erfolgt auf Nachweis nach tatsächlich gefahrener Menge (TARA). Abrechnungsgrundlage ist der Wiegeschein des Entsorgers.

08 Abbruch Aussenanlagenflächen

08.0001 Lösen Schwarzdecke in den Freiflächen Lösen, Zerkleinern und bauinternes Beladen von in den Freiflächen des Firmengeländes verlegter teerfreier Schwarzdecke und Verbringung auf das Zwischenlager, Vorbereiten für das Brechen des Materials mit der mobilen Brechanlage. Sämtliche Geräte- und Personalkosten, sowie sämtliche ausbaubedingten Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Vergüung erfolgt in m³ ausgebautem, Material in den Freiflächen auf  Grundlage eines vom Bieter zu erstellenden Aufmaßes der  tatsächlich angefallenen Menge [Umrechnungsfaktor cbm in t = 2,25].

08.0002 Bordsteine aufnehmen Bordsteine verschiedener Abmessungen, als Tief- oder Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt. Unterbeton, ca. 15 cm dick, aufbrechen. Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und  zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

08.0003 Rückbau Hochbord, Tiefbord Hochbord, Tiefbord oder Betonkantenstein komplett mit Beton-Rückenstütze rückbauen. Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und  zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

08.0004 Rückbau Einzeiler Einzeiler, Material Beton oder Granit,  komplett mit Beton-Rückenstütze rückbauen. Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und  zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

08.0005 Betonpflaster abbrechen und entsorgen Betonpflaster mit Rasenfuge, abbrechen und entsorgen, einschl. Bettung aus Splitt, Dicke bis 10 cm, Breite der Belagsfläche: ca. 0,5 bis 1 m Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und  zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

08.0006 Granit-Bordstein aufnehmen und entsorgen Granit-Bordstein, eingebaut als Hoch- bzw. Tiefbord aufnehmen und entsorgen, einschl. Betonfundament und Betonrückenstütze. Länge: ca. 100 cm Breite: ca. 8 bis 12 cm Höhe: ca: 25 bis 30 cm Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

08.0007 Rückbau Kantensteine Beeteinfassung Beton-Kantenstein (ca. 8/25 cm) in Beton-Rückenstütze einer ehem. Beeteinfassung komplett rückbauen. Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und  zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

08.0008 Rückbau Mauer Stahlbeton Mauer aus Stahlbeton komplett abstemmen und aufnehmen. mit anbetoniertem Flacheisen als Kantenschutz. Abmessungen ca. B / H = 28 / 80 cm Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und  zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

08.0009 Rückbau Fundamentplatte Fundamentplatte aus Stahlbeton oder Beton, Dicke ca. 20 - 30 cm, komplett abstemmen und aufnehmen. Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und  zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

08.0010 Freilegen der Kanalisation und Verbringung auf Zwischenlager Freilegen und Ausbau der alten Entwäserungsleitungen samt Schachtbauwerken unter den Bodenplatten der bestehenden Gebäude  - sofern vorhanden - und in den Freiflächen auf dem gesamten Firmengelände und Verbringung auf ein Zwischenlager am Standort. Für die Ausführung dieser Erdarbeiten sind die Festlegungen in DIN 4124 „Baugruben und Gräben" sowie die in der UVV „Bauarbeiten" insb. im Abschnitt „Arbeiten in Gräben sowie an und vor Erd- und Felswänden" zu beachten. Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchfürung der Arbeiten ausreichend Kenntnis über die Lage von Leitungen, Kabeln und Kanälen und dgl. im Bereich der Baugruben oder Gräben zu verschaffen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen. Im Bereich benachbarter baulicher Anlagen sind die Erdarbeiten unter Beachtung von DIN 4123 „Gebäudesicherung" durchzuführen. Die Standsicherheit der offenen Baugruben und Gräben muß wärend der gesamten Arbeiten gewährleistet sein. Boden der Bodenklasse 1 - 4 bis zu einer Tiefe von ca. 2,0 m bei festem Straßenoberbau ausheben und Freilegen der Kanalleitung bzw. vorhandener Schachtbauwerke. Der Bodenaushub ist seitlich neben der Kanaltrasse unter Folien zu lagern. Der Preis für diese Arbeiten ist in die Position mit einzurechnen. Die Vergüung erfolgt in m³ auf Grundlage eines vom Bieter zu erstellenden Aufmaßs der tatsählich angefallenen Menge.

08.0011 Schacht ausbauen Kanalschacht bis 20 cm dick (in den Freiflächen), einschl. Abdeckung freilegen und ausbauen. Ausbau der Rohrleitungen und Wasserhaltung sind gesondert zu vergüten. Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und  zu entsorgen, einschl. Kippgebühr. Abrechnung nach Aufmaß. Schacht rund, lichter Durchmesser: 1,00-1,20 m Ausbautiefe/OF-Abdeckung: 1,25-3,00 m

08.0012 Schlammfang ausb., D=1,0-2,5, t=1,8-3,0, o.D. Schlammfang, aus Betonfertigteilen, einschl. Abdeckung freilegen und ausbauen. Ausbau der Rohrleitungen und Wasserhaltung sind gesondert zu vergüten. Das belastete Material zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle transportieren. Deponiegebühr in gesonderter Position. Schlammfang rund, lichter Durchmesser: 1,00-2,50 m Ausbautiefe/OF-Abdeckung: 1,80-3,00 m Bodenklasse: 3 - 5

08.0013 Ölabscheider ausb., D=1,0-2,0, t=2,0-3,0, o.D. Ölabscheider, aus Betonfertigteilen, einschl. Abdeckung freilegen und ausbauen. Ausbau der Rohrleitungen und Wasserhaltung sind gesondert zu vergüten. Das belastete Material zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle transportieren. Deponiegebühr in gesonderter Position. Ölabscheider rund, lichter Durchmesser: 1,00-2,00 m Ausbautiefe/OF-Abdeckung: 2,00-3,00 m Bodenklasse: 3 - 5

09 Erdarbeiten

09.0001 Untergrund verdichten, Baugruben Untergrund der Baugruben verdichten, einschl. Ausgleich von Unebenheiten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG Verdichtungsgrad: DPr 100 % Abweichung von der Sollhöhe: +/- 3 cm

09.0002 Verfüllung der Baugruben mit Bodenaushub Verfüllung der offenen Baugruben der rückgebauten Gebäude mit sortenreinem, analytisch durch die Bauleitung freigegebenem, d.h. güteüberwachtem Boden Z 0 nach Bayr. EPP mit lagigem Verdichten. Das Material ist alle 20-30 cm Einbaustärke abzuwalzen bzw. abzurütteln, die Verdichtung wird bei Bedarf von der Bauleitung überprüft. Es ist eine Verdichtung von 80 - 100 MN/m2 (DPr = 100) nachzuweisen. Dies kann auch über Lastplattenversuche des Anbieters erfolgen. Die Preise hierfür sind vom Anbieter in die Position einzurechnen. Es sind pro Bauabschnitt in 2 Lagen mindestens 3 Versuche vorzulegen Mit in diese Position einzurechnen ist die Beladung und der Transport des Materials von Fremdbaustellen oder Bereitstellungsflächen bis hin zum Einbaubereich. Hergestellt werden soll eine Rohplanie. Es erfolgt für diese Arbeiten eine detaillierte Einweisung durch die Bauleitung. Die Vergütung erfolgt in m3 eingebautem, lagig verdichteten Boden auf Grundlage eines vom Bieter zu erstellenden Aufmaßes der tatsächlich angefallenen Menge.

09.0003 Kies 0/32, frei Baustelle, liefern Kies 0/32 liefern und bereitstellen. Abrechnung nach Lieferschein und Umrechnungstabelle 1,85 von t nach m3, (trockener, geschütteter Zustand). Material: Kies 16/32 - natürliche Gesteinskörnung,

09.0004 Verfüllung der offenen Gräben und Baugruben Offene Gräben und Baugruben mit Kies 0/32, lagig verdichtet, wieder auffüllen. Der Boden ist alle 30 cm Einbaustäke  abzuwalzen, die Verdichtung wird bei Bedarf von der Bauleitung überprüft. Es ist eine Verdichtung von 80 - 100 MN/m2 (DPr = 100) nachzuweisen. Dies kann auch über Lastplattenversuche des Anbieters erfolgen. Die Preise hierfür sind in vom Anbieter in die Position einzurechnen. Die Vergüung erfolgt in m³ eingebautem, lagig verdichtetem Kies auf Grundlage eines vom Bieter zu erstellenden Aufmaßes der tatsächlich angefallenen Menge.

09.0005 Einbau Geotextil Klasse III auf dem Rohplanum Einbau eines Trennvlieses (Geotextilm Klasse GRK III) auf dem Rohplanum der freigelegten Bahnen. Die einzelnen zu verlegenden Bahnen müssen seitlich 50 cm überlappen und die gesamte Baugrubensohle flächig abdecken. In den Einheitspreis einzurechnen sind die Material-, Personal-, Beschaffungs- und Verlegekosten. Erstellen eines Aufmasses. Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

09.0006 Planum herstellen Planum für befestigte Fläche herstellen und überschüssigen Boden entsorgen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Auf- und Abtrag: bis 5 cm Zulässige Abweichung der Sollhöhe: +/- 2 cm

09.0007 Lastplattendruckversuch, dynamisch Dynamischer Lastplattendruckversuch zum Nachweis der geforderten Verdichtung des Bodens.

09.0008 Lastplattendruckversuch, statisch Statischer Lastplattendruckversuch zum Nachweis der geforderten Verdichtung des Bodens.

09.0009 Schwere Rammsondierung Durchführung Schwerer Rammsondierung (DPH) zum Nachweis der geforderten Verdichtung des Bodens. Durchführung und Auswertung sowie Gerätestellung erfolgt durch ein neutrales Prüflabor nach Wahl des Auftragnehmers. Abrechnung je Versuch, inkl. aller Geräte, Honorare und Nebenkosten.

10 Stundenlohn- und Regiearbeiten

10.0001 Polier Stundenlohnarbeiten durch Polier. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0002 Stundensatz für Vorarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0003 Stundensatz für Baufacharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0004 Stundensatz für Helfer Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0005 Stundensatz für Abbruchbagger mit Bedienung Stundenlohnarbeiten für Abbruchbagger mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0006 Minibagger mit Bedienung Stundenlohnarbeiten für Minibagger mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0007 LKW- 4-Achser mit Bedienung Stundenlohnarbeiten für LKW-4Achser mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0008 LKW 2-Achser mit Bedienung Stundenlohnarbeiten für LKW-2-Achser mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0009 LKW mit Ladekran mit Bedienung Stundenlohnarbeiten für LKW mit Ladekran mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0010 Radlader, 1 – 2 cbm mit Bedienung Stundenlohnarbeitenfür Radlader mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0011 Verdichterwalze mit Bedienung Stundenlohnarbeiten für Verdichterwalze mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0012 Mehrzweckgerät (Frontlader) mit Bedienung Stundenlohnarbeiten für Frontlader mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10.0013 Teleskoplader mit Bedienung Stundenlohnarbeiten für Teleskoplader mit Bedienung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.