Submit your bid

Präambel Die Parteien gehen vertragliche Beziehungen betreffend eines Bauvorhabens ein. Sie sind sich darüber bewusst, dass die Zusammenarbeit auf dem Bau besonderer Kooperation bedarf. Sie verpflichten sich vor diesem Hintergrund, bei Auseinandersetzungen zunächst ernsthaft eine konstruktive Lösung zu suchen. Nachstehende Regelungen gehen den Regelungen der VOB/B vor. § 1 Leistungen des Auftragnehmers Der Auftragnehmer hat sich im einzelnen ggf. vor Ort über die Verhältnisse des Bauvorhabens zu erkundigen. Der Auftragnehmer hat die ihm für die Ausführung der Arbeiten übergebenen Pläne, Zeichnungen und sonstigen, diesem Vertrag zugrunde liegenden Unterlagen auf ihre Richtigkeit, Widerspruchslosigkeit und Vollständigkeit insb. in technischer Hinsicht zu überprüfen. Festgestellte Unstimmigkeiten sowie Bedenken gegen die vorgeschriebenen Baustoffe und -materialien sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer  ist verpflichtet, die ihm übertragenen Bauleistungen nach Maßgabe der diesem Vertrag zugrunde liegenden Unterlagen, Bestimmungen und Vereinbarungen zu erbringen. Von dem Auftrag werden sämtliche Leistungen einschließlich aller Vorarbeiten erfasst, die erforderlich sind, die übertragenen Bauleistungen funktionsfähig so zu erstellen, dass sie zu den Zwecken, wie sie sich aus den dem Vertrag zugrunde liegenden Unterlagen und Vereinbarungen ergeben, uneingeschränkt und dauerhaft genutzt werden können. (EN-Normen, ISO-Normen, VDI/VDE-Richtlinien) (Herstellerrichtlinien und -vorschriften) Die Bauleistungen haben den zum Zeitpunkt der Abnahme geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst, der gewerblichen Verkehrssitte sowie allen sonstigen einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, Bestimmungen und Auflagen zu entsprechen, die DIN sind als Mindeststandard zu verstehen; die für den Bau und Betrieb von Anlagen bestehenden Vorschriften, Normen und Empfehlungen sind einzuhalten. Der Auftragnehmer  hat alle nach gesetzlichen, polizeilichen, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Vorschriften der Sachversicherer gebotenen Maßnahmen bezüglich der von ihm zu erbringenden Leistungen auszuführen oder zu veranlassen. Zu den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers gehört u. a. auch: Das Einrichten, Vorhalten, Unterhalten sowie Entfernen der Baustelleneinrichtung für sein Gewerk einschließlich der Ver- und Entsorgungsanschlüsse, soweit nicht ausdrücklich in diesem Vertrag anders geregelt. Die Beantragung und Herbeiführung aller für die übertragenen, Bauleistungen speziell erforderlichen Genehmigungen und Abnahmen einschließlich hierfür erforderlicher Kosten. Die Durchführung notwendiger Materialprüfverfahren, Versuchsläufe und Inbetriebsetzungen einschließlich hierfür erforderlicher Kosten. Der Schutz der ausgeführten Leistungen vor Witterungseinflüssen, Diebstahl und sonstigen Gefahren sowie die Beseitigung von Schnee und Eis. Die Einhaltung aller Verkehrssicherungspflichten auf der Baustelle sowie sämtlicher Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach den Unfallverhütungs- und sonstigen Vorschriften auf dem Baugrundstück und soweit für die Ausführung der beauftragten Leistung erforderlich  darüber hinaus. Die Entsorgung und Säuberung der Baustelle während der Bauzeit von selbst verursachtem Abfall und Baumüll auf eigenen Kosten. Die Räumung und Säuberung der Baustelle bezüglich ihrer Inanspruchnahme für die übertragenen Bauleistungen in einem ordnungsgemäßen Zustand nach Fertigstellung aller Leistungen. Für die Unterbringung und den Transport von Arbeitskräften und Baustoffen hat der Auftragnehmer  zu sorgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Hinblick auf die vom ihm für das BV eingesetzten Mitarbeiter sämtliche arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen, sozialrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften zu beachten. Der Auftragnehmer darf nur solche Nachunternehmer beauftragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind und dies auf Aufforderung hin umgehend nachzuweisen; § 4 Nr. 8  VOB/B bleibt unberührt. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass auch etwaige von ihm beauftragte Nachunternehmer die Verpflichtungen gem. obiger Zif. 5. erfüllen. Der Auftragnehmer gestattet dem Auftraggeber oder einem Bevollmächtigten, Kontrollen durchzuführen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob obenstehende Verpflichtungen vom Auftragnehmer eingehalten wurden, soweit dies nicht berechtigten Interessen des Auftragnehmers widerspricht. Setzt der Auftragnehmer bei Leistungen, auf die sein Betrieb nicht eingerichtet ist, Nachunternehmer ein, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3 VOB/B), wenn die eingesetzten Nachunternehmer nicht fachkundig, leistungsfähig oder zuverlässig sind oder der Auftragnehmer diese Voraussetzungen auf Verlangen des Auftragnehmers nicht innerhalb der gesetzten Frist nachweist. § 2 Ausführung Der Auftragnehmer hat die Baudurchführung bzgl. seiner Leistungen mit dem Auftraggeber und den übrigen Baubeteiligten und soweit erforderlich mit allen behördlichen Stellen rechtzeitig abzustimmen. Der Baustelleneinrichtungsplatz ist rechtzeitig abzustimmen. Alle behördlichen Abnahmen sind vom Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und durchzuführen; der Auftraggeber ist rechtzeitig zu benachrichtigen. Eigene Bauschilder sind nur nach Genehmigung des Auftraggebers zulässig. Der Auftragnehmer  hat unverzüglich für die Dauer der Bauausführung einen geeigneten, verantwortlichen und vertretungsberechtigten Bauführer zu benennen. Der Auftragnehmer bzw. sein Bauführer haben an den jedenfalls wöchentlich, bei Bedarf auch öfters stattfindenden Baustellenbesprechungen teilzunehmen. Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der vereinbarten Ausführungsfristen spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung einen detaillierten Terminplan zu erstellen. Nach Genehmigung durch den Auftraggeber wird der Detailterminplan zum Vertragsgegenstand. Der Detailterminplan ist entsprechend dem tatsächlichen Bauablauf gegebenenfalls fortzuschreiben. Die vom Auftragnehmer zu erstellenden Bautagesberichte müssen alle für die Vertragsausführung und Abrechnung relevanten Angaben enthalten, wie beispielsweise Baufortschritt, Wetter, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Großgeräte, Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle, behördliche Anordnungen und sonstige besondere Vorkommnisse sowie besondere Anordnungen des Auftaggebers oder Architekten. Die Bautagesberichte sind jeweils am folgenden Tag dem Auftraggeber zu überreichen. Der Auftragnehmer hat einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen. Der Zustand von Teilen der Leistung, die durch die weitere Ausführung einer Prüfung und Feststellung entzogen werden, ist gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer festzustellen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu benachrichtigen. § 3 Leistungsänderung, Mehrleistungen, Beschleunigung Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung verlangt oder werden durch Änderungen des Bauentwurfs oder durch andere Anordnungen des Auftraggebers, auch Anordnungen allein zeitlicher Natur, die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so hat der Auftragnehmer einen hieraus etwaig entstehenden Anspruch vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzukündigen. Der Auftragnehmer hat möglichst vor Ausführung ein schriftliches Nachtragsangebot zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Das Nachtragsangebot hat auch Ausführungen zu einer eventuellen Veränderung des Fertigstellungstermins oder sonstiger Vertragsfristen zu enthalten. Die Abrechnung etwaiger Nachtragsansprüche erfolgt auf der Kalkulationsgrundlage (Urkalkulation), die dem Angebot zugrundegelegen hat. Auf die Auftragssumme gewährte Nachlässe werden auch bei der Vereinbarung der Nachtragsvergütung gewährt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Beschleunigung seiner Arbeiten durch zumutbare Maßnahmen (z.B. Überstunden, Sonderschichten) zu verlangen. Der Auftragnehmer hat im Falle der Bescheunigungsanordnung Anspruch auf Erstattung ihm zusätzlich entstehender Kosten. Er hat solche Kosten möglichst vor Ausführung der Beschleunigungsmaßnahmen beim Auftraggeber schriftlich anzumelden. § 4 Haftung Werden Dritte infolge der Leistungen oder pflichtwidrigen Unterlassungen des Auftragnehmers geschädigt, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber von etwaigen Ansprüchen der Dritten freizustellen. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. § 5 Aufrechnung /Abtretung Eine Aufrechnung mit Ansprüchen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber ist nur zulässig, wenn diese Ansprüche durch den Auftraggeber nicht bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind. Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgter Abtretungen sind unwirksam. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prüfung im Einzelfall seine Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen des Vertragspartners in der beabsichtigten Abtretung überwiegen. § 6 Sicherheitsleistung (§17 VOB/B) Stellung der Sicherheit die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 5 v.H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche richtet sich nach § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B § 7 Gewährleistungsfrist Es wird eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren vereinbart. Der AN hat eine Gewährleistungssicherheit gem. § 17 VOB/B zu erbringen i. H. v. 5 % der Bruttoabrechnungssumme für die volle Zeit der Gewährleistung. § 8 Vertragsstrafen Vertragsstrafe bei Verzug mit der Fertigstellung ist vereinbart mit 1,5 Tausendstel der Nettoabrechnungs- summe pro Werktag, max. jedoch 5 % der Nettoauftragssumme. Auf § 11 VOB/B wird verwiesen. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung vorbehalten werden. § 9 Zahlungen Zahlungen durch den AG erfolgen: auf Abschlagsrechnungen mit einem Einbehalt von 10 % innerhalb von 18 Arbeitstagen gemäß vereinbartem Zahlungsplan oder nach prüfbarer Abschlagszahlung. Zahlungen der restlichen 10 % der Bruttoabrechnungssumme unter den Voraussetzungen des 7.2. Schließt der AG eine Bauwesenversicherung ab, bei welcher der AN mitversichert ist, so trägt der AN als Anteil an der Versicherungsprämie einen Betrag i.H.v. 0,3 % seiner Nettoabrechnungssumme von dieser; die Versicherungsprämie legt der Auftraggeber auf Wunsch offen. Der AN erhält Strom und Wasser zur Verfügung gestellt und beteiligt sich an den Kosten prozentual mit 0,5 % der Nettoabrechnungssumme § 10 Abnahme Es wird eine formelle Abnahme gem. § 12 VOB/B vereinbart; § 12 Nr. 5 VOB/B wird ausgeschlossen. § 11 Gefahrtragung Die Gefahrentragung richtet sich ausschließlich nach § 644 BGB. § 12 Schlussbestimmungen Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird der Vertragsinhalt im übrigen nicht berührt. Die Parteien ersetzen die unwirksame durch eine wirksame Bestimmung, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Änderungen und Ergänzungen sowie mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen worden. Aus Beweisgründen ist für Vertragsänderungen und Ergänzungen ebenfalls die Schriftform zu wählen. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. ------------------------------------------------------- Ort, Datum ------------------------------------------------------- Stempel + rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer ------------------------------------------------------- Ort, Datum ------------------------------------------------------- Stempel + rechtsverbindliche Unterschrift Auftraggeber Schlosserarbeiten Die Einheitspreise Die Einheitspreise verstehen sich für die Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel, Transport, Löhne und Geräte und der Kosten für: Handwerksgerechtem Anarbeiten, Diebstahlsichere Lagerung des Materials, Schaffung und Beschaffung eines geeigneten Lageraumes zur Unterbringung des angelieferten und zu lagernden Materials Verschnitt und Bruch; Transporteinrichtungen; Vorkehrungen bei zu erkennender Gefahr, auch Dritten gegenüber; Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten Arbeitsgängen bzw. Arbeitsunterbrechungen, Baubesprechungen Hinweisschilder; Beleuchtungen; Sicherung; Versicherungen; Vorkehrung zum Schutz der Arbeiten gegen Kälte, Hitze und Feuchtigkeit, Massnahmen für die Weiterarbeit bei Frost und Schnee, sofern solche wegen Terminüberschreitung notwendig werden. (In jedem Fall erforderlich bei frostgefährdeten Wasseranschlüssen, die der Unternehmer benutzt.) Geeignete Schutzmassnahmen für alle Bauteile und Einrichtungen, soweit sie bei der Ausführung erforderlich sind, z.B. Abdeckungen und Verhängungen von Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Fenstern, Türen, Stahl- und Blechteilen jeder Art, Beschlägen, Simsen, Einrichtungsgegenständen, Plattenbelägen, Heizkörpern, Rohren und Installationen usw. Aluminiumbauteile sind äußerst solide abzudecken. Arbeits- und Schutzgerüste jeder Art (entsprechend den geltenden Vorschriften) zur Ausführung im Innern. Gerüste für Aussenarbeiten werden in seperater Position erfasst und vergütet. Notwendige Untergrundüberprüfung der Örtlichkeit (Untergrund) auf Maßhaltigkeit und Eignung im Bezug auf die vorgesehene Ausführung, so z.B. Festigkeit, Feuchtigkeitsgehalt, Tragfähigkeit, Verträglichkeit usw. Untergrundvorbereitung allgemein, so auch z.B. reinigen von Beton,- und Mauerwerksflächen von Schmutz, Staub, Fetten usw. sowie entfernen von Schalölresten und Mörtel bzw. Betongraten (in normalem Umfang). Schaffung aller Voraussetzungen und entsprechender Vorbereitungen, auch soweit es in den Herstellervorschriften und Verarbeitungsbestimmungen des vorgesehenen/angebotenen Materials verlangt bzw. erforderlich und in den einzelnen Positionen nicht besonders aufgeführt ist. Reinigungsarbeiten an allen betroffenen Bauteilen, Gegenständen und Einrichtungen so gründlich, dass bei den Folgeunternehmern, vor allem Bodenleger usw., über deren vertragliche Verpflichtungen hinausgehend keine Mehraufwendungen erforderlich werden. Ausführungs- und Gütebestimmungen: Die technischen Vorschriften für Bauleistungen - DIN 18 335 Stahlbauarbeiten DIN 18 357 Beschlagarbeiten DIN 18 360 Metallbauarbeiten DIN 18 361 Verglasungsarbeiten DIN 18 363 Anstricharbeiten DIN 18 364 Oberflächenschutzarbeiten DIN 4102 Feuerschutz Landesbauordnung Wärmeschutzverordnung DIN 18202 Maßtoleranzen im Hochbau Montagerichtlinien der Zulieferfirmen. Ausserdem ist der jeweils neueste Stand der Technik und/oder die anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Sämtliche Stahlteile sind mit Rostschutzfarbe zu versehen. Schweiß- und Verbindungsstellen sowie beschädigte Anstriche sind nach dem Einbau nachzustreichen. Der Rostanstrich ist wie folgt auszuführen. Untergrund gründlich entrosten, Walzhaut und Zunder entfernen, entfetten mit Nitroverdünnung, Grundanstrich allseitig, z.B. mit Sico-via-Bleimennige 60/40 der Fa. Sikkens Lackfabriken GmbH. Stahltüren und Rahmen sind vor Ausführung der Glattstrichböden einzu-bauen. Umwehrungen müssen vor Ausführung der Belags-, Putz- und Anstricharbeiten montiert werden. Die Arbeiten sind im Einvernehmen mit den am Bau beteiligten Firmen durchzuführen. Füllungen aus Drahtglas oder Asbestzement sind erst nach dem Schlussanstrich an den Stahlteilen einzubauen. Umwehrungen müssen entsprechend den statischen Erfordernissen verankert werden. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen und Einrichtungen jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Der Auftragnehmer haftet für alle entstandenen Schäden. Umsichtig vorzugehen ist bei Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Kunststein, Isolierungen, Verglasungen, Eternitverkleidungen, etc. Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien und Bedingungen des Herstellers einzubauen. Überprüfung der Untergründe, entsprechend der vorgenommenen Bauausführung sind alle notwendigen und erforderlichen Vorarbeiten zu treffen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Einhaltung der Herstellervorschriften des vorgesehenen/angebotenen Materials sichergestellt ist. Kennzeichnung der Feuerschutztüren: Feuerschutztüren und -klappen, Schlösser, Federbänder und Türschließer müssen Hersteller-kennzeichen und Zulassung tragen bzw. nach DIN gekennzeichnet sein. Schlüssel, versehen mit Bezeichnungsschildern, sind der Bauleitung zu übergeben. Ferner sind die Bommerbänder der Stahtüren und Klappen nach Abschluß der Bauarbeiten nachzuspannen. Aufmaß und Abrechnung: Soweit Umwehrungen, Geländer, Rahmen und Füllungen nicht nach Stück oder m fertiger Konstruktion in einer besonderen Pos. abgerechnet werden, erfolgt die Vergütung der Verarbeiteten Stahlprofilen nach Einzelquerschnitt und m, bzw. Eternit, Drahtglas usw. nach Stück, Verschnitt wird nicht gesondert vergütet. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit , d.h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den Pos. zwangsläufig ergeben, sind einzu-kalkulieren, auch wenn sie im LV nicht ausdrücklich erwähnt sind. Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß. Die Massen und Maße des Leitungsverzeichnisses sind unverbindlich. Geringfügige Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Für nicht durchgeführte Arbeiten oder verminderte Massen kann keine Entschädigung verlangt werden. Tagelohnarbeiten dürfen nur mit Genehmigung der Bauleitung durchgeführt werden. Tagelohnzettel sind spätestens zwei Tage nach Ausführung der Arbeiten der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Später vorgelegte Tagelohnzettel oder von anderen Per-sonen unterschriebene Tagelohnzettel oder von anderen Personen unterschriebene Tagelohnzettel werden nicht anerkannt. Auf die Einhaltung dieser Bedingungen wird besonders wert gelegt. Der Unternehmer hat die Massenberechnungen 1-fach nach Angebotspositionen geordnet aufzustellen und der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. Die Berechnung muss nach Haupt-, Nachtrags- und Stundenlohnvertragsarbeiten gegliedert sein. Erst nach Prüfung dieser Unterlagen wird die Berechnung 3-fach aufgestellt und zur Prüfung eingereicht. Ausführliche zeichnerische Unterlagen werden kostenlos 2-fach zur Verfügung gestellt. Sollte der Unternehmer trotz der ausführlichen Anweisungen durch Zeichnungen und Bauleitung bleibende Mängel verursachen, so hat der Auftraggeber das Recht - neben den ihm nach dem Gesetz zustehenden Rechten -, dem Auftragnehmer die Arbeiten ganz oder teilweise aus der Hand zu nehmen. In diesem Fall hat der Autragnehmer nur insoweit Anspruch auf Vergütung, als die geleisteten Arbeiten zur endgültigen Fertigstellung Verwendung finden. Gerüste für Aussenarbeiten, Aussengerüste (Volleinrüstung) werden nach m² in besonderer Position berechnet. Massgebend sind die Flächen des Baukörpers, äussere Länge und äussere Breite sowie Höhe bis Traufe bzw. First. Fenster, Türen, Elemente werden übermessen, Vorsprünge und Rücksprünge der Bauwerksflächen, die die wandseitige Gerüstflucht nicht unterbrechen, werden nicht berücksichtigt. Arbeits- und Schutzgerüste für Arbeiten im Innern sind mit den Einheitspreisen der jeweiligen Position abgegolten. Verpflichtung auf Vollständigkeit Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den Pos. zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im LVZ nicht ausdrücklich erwähnt sind. Dies betrifft auch eventuelle Erschwerniszulagen. Verrechnungssätze für Nachweisarbeiten Verrechnungssätze für Nachweisarbeiten, einschl. Gemeinkostenzuschlag (ohne Mehrwertsteuer): Facharbeiter:     _____________ _/Std Hilfsarbeiter:      _____________ _/Std Auszubildender  _____________ _/Std Die angebotenen Fabrikate sind in jedem Fall zu nennen ! Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV): Allgemeine Hinweise Diese Vorbemerkungen sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen. Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preis-rechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten. Mit den Lohnstundensätzen sind u.a. abgegolten: Erschwerniszulagen Tariflohn bzw. tatsächlich gezahlter Lohn Zuschläge für vom Auftragnehmer zu vertretende Überstunden, Nacht-, Sonn-, Feiertagsarbeit Entgelt für üblichen Wegezeiten Lohnnebenarbeiten (z.B. Auslösung, Fahrgeld, Personaltransportkosten, Verpflegungszuschuss, Übernachtungskosten) Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert auszuweisen Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil) Gemeinkosten der Baustelle allgemeine Geschäftskosten vermögensbildende Maßnahmen Vorhaltekosten für Werkzeug und Kleingeräte Wagnis und Gewinn Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden. Die Stundennachweise sind täglich zu führen und innerhalb von drei Werktagen zur Bestätigung vorzulegen. Die vom Auftragnehmer vorgelegten Stundenlohnzettel sind durch den Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Werktagen ab Zugang, an den Auftragnehmer zurückzugeben. Diese Frist gilt auch für etwaige Einwendungen, die der Auftraggeber gegen die Leistungsangaben auf den Stundenlohnzetteln erheben will. Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls in den besonderen Hinweisen oder den Leistungsbeschreibungen nichts anderes zum Ausdruck kommt. Das gilt auch für Vermessungsleistungen, soweit sie der Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat. Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff (VOB/C). Nicht abgegolten sind: Kosten für zusätzliche Aufbereitung bauseits gestellten Materials Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nicht bestätigte Gegenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen. Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft (z.B. durch Rechen- oder Eingabefehler) ist. Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt. Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen. Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff (VOB/C). Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seitens Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt. Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden. Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen Vertragsbestandteil werden. Besondere Hinweise Ortsbesichtigung und Einsichtnahme in die zeichnerischen Unterlagen Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Anbieter von den örtlichen Gegebenheiten zu überzeugen. Desgleich ist er gehalten, die zeichnerischen Unterlagen in meinem Büro einzusehen. Später geltend gemachte Mehrleistungen, die aus der Nichtbeachtung dieser Forderung resultieren, werden nicht anerkannt. Baustelleinrichtung Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen. Dies gilt auch für das Herstellen, Unterhalten, Vorhalten und Beseitigen von Baubeleuchtung, Lager- und Vormontageplätzen sowie der Maßnahmen für Umwelt- und Gewässerschutz. Kostenabgrenzung Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften: Verbindung zu anderen Gewerken In Abstimmung mit der Bauleitung sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe aller übrigen Gewerke zu beachten. Anerkennung Durch die nachstehende Unterschrift bestätigt der Unternehmer, dass er die Bedingungen des Angebotes ohne Vorbehalt anerkennt. Er verpflichtet sich, die im Angebot aufgeführten Arbeiten zu dem eingesetzten Einheitspreis zu verrichten und entsprechend den Regeln des Handwerks und der Technik sowie den ortsüblichen behördlichen Vorschriften und Bestimmungen auszuführen. Der Unternehmer: ------------------------------------------------------------------------ Ort, Datum ------------------------------------------------------------------------ Stempel + rechtsverbindliche Unterschrift Autragnehm Anhang zu den Vorbemerkungen Aufmaß und Abrechnung a) Im Hinblick auf die Prüfbarkeit der Abrechnung wird auf § 14, Absatz 1 der VOB/B in der aktuell gültigen Fassung verwiesen: Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen. b) Die Kosten der für die Abrechnung erforderlichen Revisionszeichnungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Baustellenverordnung Die Baustellenverordnung ist zu berücksichtigen. Für die Planung und Ausführung wird eine Sicherheitskoordination durchgeführt. Der Auftragnehmer hat an der Erfüllung der Baustellenverordnung mitzuwirken und die Hinweise und Empfehlungen des Sicherheitskoordinators zu beachten. Die für die angebotenen Arbeiten erforderlichen, geltenden Unfall-Verhütungsvorschriften und die Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft sind unbedingt zu beachten. Dem Auftraggeber bzw. dem Sicherheitskoordinator sind auf Verlangen die entsprechenden Unterlagen und Nachweise zur Verfügung zu stellen. Mit dem Abschluss eines Werkvertrages wird der einzelne Auftragnehmer für den auf ihn übertragenen Teilbereich der Baumaßnahmen verantwortlich. Er hat die von ihm beherrschbaren Gefahren auszuschließen, für Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und die Sicherheit seiner Beschäftigten zu gewährleisten. Unternehmer, deren Leistungen auf der Baustelle zeitlich und örtlich zusammentreffen, haben sich gemäß § 6 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschriften "Allgemeine Vorschriften (VBG 1) mit den anderen abzustimmen, um eine gegenseitige Gefährdung und nach den Bestimmungen der betreffenden Landesbauordnung auch die Gefährdung Dritter zu vermeiden. Gesetz gegen die illegale Beschäftigung Mit der Angebotsabgabe ist ein gültiger Freistellungsauftrag im Original oder in beglaubigter Kopie vorzulegen. Diese Unbedenklichkeits- bescheinigung des Finanzamtes wird nur akzeptiert, wenn diese nicht älter als sechs Monate ist. Bei fehlender Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes werden 15 % der Bruttosumme einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Verhaltenskodex für die Beachtung von Sozialstandards bei der Erbringung von Bau-, Werk- und Dienstleistungen im Auftrag von ALDI Nord Der Auftragsnehmer hat sicher zustellen, dass die Sozial- und Umweltstandards eingehalten werden. Diese Regelungen gelten für den Auftragnehmer wie auch etwaige Nachunternehmer oder sonstige vom Auftragnehmer beauftragte Dritte. Im Falle einer Beauftragung Ihres Unternehmens ist es, aus o. g. Gründen, zwingend erforderlich eine Rahmenvereinbarung abzuschließen. Falls Sie die Rahmenvereinbarung vor Angebotsabgabe einsehen möchten, bitten wir Sie, den Architekten zu kontaktieren. Ohne eine rechtskräftig unterschriebene Rahmenvereinbarung zum Verhaltenskodex für die Beachtung von Sozialstandards bei der Erbringung von Bau-, Werk- und Dienstleistungen im Auftrag von ALDI Nord ist keine Zusammenarbeit möglich. Der Unternehmer: ------------------------------------------------------ Ort, Datum ------------------------------------------------------- Stempel + rechtsverbindliche Unterschrift Autragnehmer Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um den Anbua eines Lager und Sozialbereiches im jetzigen Anlieferungsbereich, sowie den Anbau eine Pfandraumes im Bereich des Eingangs. Des Weiteren soll die Filiale im Inneren noch weiter umgebaut werden. Wichtig! Die Maßnahme wird in einer bestehenden ALDI Nord-Filiale durchgeführt.  Die Montage der kompletten Dachkonstruktion erfolgt in einem, lediglcih die Montage der Stahltreppe bzw. des Geländers erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Besichtigung des Einbauortes, der Anliefersituation, des Transportweges, sowie Einsicht in die Planunterlagen des Architekten sind zwingend erforderlich. Evtl. Genehmigungen bzw. Anzeigen bei öffentlichen Behörden sind rechtzeitig bei den Zuständigen anzumelden. Alle Arbeiten sind mit der Bauleitung abzusprechen.

01 Stahlträger Erweiterung Lager

Die komplette Stahlkonstruktion fix und fertig montiert inkl. Werkstatt- und Übersichszeichnungen sowie Stück- und Schraubenlisten. Die Statik wird bauseits gestellt. Alle Bauteile sind wenn nicht anders beschrieben in grundierter Ausführung zu liefern.

01.__. 1 Stahlstütze HEA120 S235 liefern und montieren Stahlstütze HEA120 S235 mit Betonsockel 25 x 25cm zwischen Bodenplatte und Bestandsfundament, Höhe ca. 3,30m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik liefern und gem. den Details montieren. Die Stütze wird vor Anprall gemäß Angabe Bauherr geschützt. Pos. S5 der Statik Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren.

01.__. 2 Zulage für F30 Beschichtung Zulage für die Beschichtung der in Pos. 01.1 Stahlträger in F30-A einschl. aller Neben- und Nacharbeiten. Vor Ort angepasste Stöße bzw. Anschlüsse sind nachträglich mit einer F30 Beschichtung zu versehen.

01.__. 3 Stahlstütze HEA100 S235 liefern und montieren Stahlstütze HEA100 S235 zwischen der Pos. D11 und D12, Höhe ca. 0,30m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik liefern und gem. den Details montieren. Pos. der Statik konstruktive Stütze Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren.

01.__. 4 Stahlträger HEA 140 (D4) liefern und montieren Stahlträger HE-A 140 als Randträger, Länge ca. 18,35m, zwischen den Stahlbindern im Bereich der alten Giebelwand, zur Aufnahme des Flachdaches der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik liefern und montieren. Pos. D4 der Statik Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren.

01.__. 5 Zulage Trägerverbindung D5.2 Zulage zur Pos. 01.4 für die Verbindung zwischen der Position D4 und denm Fertigteil gem. Statik inkl. Stirnplatten 200 x 300mm und 2 Fischer FAZ II plus 12/10 liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten. gem. Statik Pos. D4.1 (Seite 55)

01.__. 6 Stahlbinder IPE 270 (D5) liefern und montieren Stahlbinder IPE 270, Länge ca. 5,51 m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik liefern und montieren. Pos. D5 der Statik Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren.

01.__. 7 Zulage für Abfaltung herstellen Der zuvor in Pos. 01.6 genannte Träger muss gem. Statik ca. 60cm vor dem Trägerende biegesteif abgefaltet werden, einschl. aller erferderlicher Nebenarbeiten und Verbindungsmittel fachgerecht herstellen.

01.__. 8 Zulage Trägerverbindung D5.1 Zulage zur Pos. 01.6 für die Verbindung zwischen der Position D5 und D4 gem. Statik liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten Bohrungen und Verbindungen. gem. Statik Pos. D5.1 (Seite 62-65)

01.__. 9 Zulage Trägerverbindung D5.2 Zulage zur Pos. 01.6 für die Verbindung zwischen der Position D5 und D13 gem. Statik inkl. Stirnplatten 200 x 300mm und 2 Fischer FAZ II plus 12/10 liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten. gem. Statik Pos. D5.2 (Seite 66-73)

01.__. 10 Stahlbinder IPE 360 (D6) liefern und montieren Stahlbinder IPE 360, Länge ca. 7,30m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik, in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D6 der Statik

01.__. 11 Zulage für Abfaltung herstellen Der zuvor in Pos. 01.10 genannte Träger muss gem. Statik ca. 60cm vor dem Trägerende biegesteif abgefaltet werden, einschl. aller erferderlicher Nebenarbeiten und Verbindungsmittel fachgerecht herstellen.

01.__. 12 Zulage Trägerverbindung D6.1 Zulage zur Pos. 01.10 für die Verbindung zwischen der Position D6 und D4 gem. Statik liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten Bohrungen und Verbindungen. gem. Statik Pos. D6.1 (Seite 80-82)

01.__. 13 Stahlbinder IPE 400 (D7) liefern und montieren Stahlbinder IPE 400, Länge ca. 8,80m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik, in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D7 der Statik

01.__. 14 Zulage für Abfaltung herstellen Der zuvor in Pos. 01.13 genannte Träger muss gem. Statik ca. 60cm vor dem Trägerende biegesteif abgefaltet werden, einschl. aller erferderlicher Nebenarbeiten und Verbindungsmittel fachgerecht herstellen.

01.__. 15 Zulage Trägerverbindung D7.1 Zulage zur Pos. 01.13 für die Verbindung zwischen der Position D7 und D4 gem. Statik liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten Bohrungen und Verbindungen. gem. Statik Pos. D7.1 (Seite 89-92)

01.__. 16 Stahlbinder IPE 450 (D8) liefern und montieren Stahlbinder IPE 450, Länge ca. 10,35m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik, in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D7 der Statik

01.__. 17 Zulage für Abfaltung herstellen Der zuvor in Pos. 01.16 genannte Träger muss gem. Statik ca. 60cm vor dem Trägerende biegesteif abgefaltet werden, einschl. aller erferderlicher Nebenarbeiten und Verbindungsmittel fachgerecht herstellen.

01.__. 18 Zulage Trägerverbindung D8.1 Zulage zur Pos. 01.16 für die Verbindung zwischen der Position D8 und D4 gem. Statik liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten Bohrungen und Verbindungen. gem. Statik Pos. D8.1 (Seite 98-100)

01.__. 19 Stahlbinder IPE 360 (D9) liefern und montieren Stahlbinder IPE 360, Länge ca. 8,55m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik, in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D8 der Statik

01.__. 20 Stahlbinder IPE 360 (D10) liefern und montieren Stahlbinder IPE 360, Länge ca. 10,10m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik, in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D10 der Statik

01.__. 21 Stahlbinder HEA 140 (D11) liefern und montieren Stahlbinder HEA 140, Länge ca. 4,62 m, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik, in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D11 der Statik

01.__. 22 Stahlbinder IPE 450 (D12) liefern und montieren Stahlbinder IPE 450, Länge ca. 23,10m, auf den Stahlstützen S5, zur Aufnahme des Flachdaches im Bereich der Erweiterung Lager inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik, in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D12 der Statik

01.__. 23 Zulage Biegesteifer Stoß D12.1 Herstellen einer verbindung des Stahlträgers aus Pos. 01.22 mit einem Biegesteifen Stoß gem. Statik (Seite 120 - 121) als Zulage zur Lieferung und Montage der vor Position fachgerecht herstellen, einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten.

01.__. 24 Druckrohr O-Rohr 88,9x3,6mm liefern und montieren Druckrohr O-Rohr 88,9x3,2mm, Länge ca. 2x 5,355, 5,48, 5,90 und 2,58m, zur Verstärkung der Dachkonstruktion inkl. der Stirnplatten / Lasche und aller notwendigen Bohrungen gem. Statik liefern und montieren einschl. aller Befestigungsmittel. Pos. der Statik Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren.

01.__. 25 Diagonalen Ø 16mm mit TG-T-Element M16 Dachverband, Diagonalen Ø 16mm mit TG-T-Element M16 zur Aussteiffung der Stahldachkonstruktion im Bereich der Erweiterung gem. Statik liefern und gem. den Details montieren. Pos D14 der Statik Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren.

01.__. 26 L-Winkel 100x100x10mm liefern und montieren Lagerseitig ist in den Achsen A, B und 3` an dem Fertigteil ein L-Winkel 100x100x10mm, Länge ca. 4,70m; 9,65m und 4,13m , gem. Statik zu liefern und zu montieren. Der L-Winkel am Fertigteil mit Dübeln Fischer FAZ II Plus 12/10K, gvz zu befestigen. Verankerungstiefe 50mm, e= 0,85m Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D13 der. Statik

02 Stahlträger Erweiterung Pfand

02.__. 1 Stahlträger HEA 160 (D21) liefern und montieren Stahlträger HE-A 160, Länge ca. 4,28m, auf dm bestehenden Rähm mit einem Futterblech auflegen und an der neuen Stahlbetonstütze Pos. S20 der Statik mit Kopfplatte Verdübelung gem. Statik zur Aufnahme des Flachdaches der Erweiterung Pfand inkl. aller notwendigen Steifen, Winkeln, Kopfplatten, Bohrungen und Befestigungen gem. Statik, in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D21 der Statik

02.__. 2 Druckrohr O-Rohr 76,1x3,2mm liefern und montieren Druckrohr O-Rohr 76,1x3,2mm, Länge ca. 4,76m, 4,86m und 4,05m, zur Verstärkung der Dachkonstruktion inkl. der Stirnplatten / Lasche und aller notwendigen Bohrungen gem. Statik liefern und montieren einschl. aller Befestigungsmittel. Pos. der Statik Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren.

02.__. 3 Diagonalen Ø 16mm mit TG-T-Element M16 Dachverband, Diagonalen Ø 16mm mit TG-T-Element M16 zur Aussteiffung der Stahldachkonstruktion im Bereich der Erweiterung gem. Statik liefern und gem. den Details montieren. Pos D25 der Statik Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren.

02.__. 4 L-Winkel 100x100x10mm liefern und montieren Lagerseitig ist in den Achsen A, B und 3` an dem Fertigteil ein L-Winkel 100x100x10mm, Länge ca. 4,70m; 9,65m und 4,13m , gem. Statik zu liefern und zu montieren. Der L-Winkel am Fertigteil mit Dübeln Fischer FAZ II Plus 12/10K, gvz zu befestigen. Verankerungstiefe 50mm, e= 0,85m Konstruktion in grundierter Ausführung liefern und montieren. Pos. D22 der. Statik

03 Trapezblechkonstruktion

Alle statischen Nachweise (Befestigungen, Eck- und Randbereiche, Auswechselungen, usw.) sind durch die ausführende Firma zu erbringen. Die Erweiterung an zwei Stellen des Bestandsgebäudes. - Lager Fläche ca. 300 qm; Umfang ca. 95 m - Pfand Fläche ca. 60 qm; Umfang ca. 36 m Die Massen sind in den nachfolgenden Positionen dieses Titels zusammengefasst.

03.__. 1 Trapezblech, M 150/280 - 0,88 mm - liefern und montieren Stahltrapezblech nach DIN 18807 T3, liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf der hergestellten Stahlkonstruktion, gemäß statischen Berechnungen, montieren einschl. Lieferung aller erforderlichen bauaufsichtlich zugelassener Verbindungselemente. Trapezblechprofil M 150/280; tn=0,88mm in Positivlage nach DIN 18807; Statisches System: Mehrfeldträger; Stützweite: ca. 5,35m - 5,90m, liefern und montieren. gem. Pos. D1 der Statik

03.__. 2 Trapezblech, M 150/280 - 0,75 mm - liefern und montieren Stahltrapezblech nach DIN 18807 T3, liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf der hergestellten Stahlkonstruktion, gemäß statischen Berechnungen, montieren einschl. Lieferung aller erforderlichen bauaufsichtlich zugelassener Verbindungselemente. Trapezblechprofil M 150/280; tn=0,75mm in Positivlage nach DIN 18807; Statisches System: Mehrfeldträger; Stützweite: ca. 1,50m - 4,50m, liefern und montieren.

03.__. 3 Durchbruch 0,20 x 0,20m im Trapezblech herstellen Im zuvor gennanten Trapezblech ist ein Durchbruch 0,20 x 0,20m, inkl. aller erforderlicher Nebenarbeiten wie Auswechselungen und zusätzliche Verstärkungen herzustellen.

03.__. 4 Randverstärkungswinkel liefern und montieren Umlaufend ist ein Randverstärkungswinkel zu liefern und zu montieren um neben der statischen Funktion auch den Anschluss der Dampfsperre fachgerecht ausführen zu können.

03.__. 5 Aussparungen U = ca. 6.500 mm, inkl. Wechsel Aussparungen in Dachtrapezblechen, in einer Abmessung ca. U = 6.500 mm, inkl. Wechsel, fachgerecht herstellen. Für die Wechsel ist ein statischer Nachweis vorzulegen, die Kosten sind mit einzurechnen. Liefern und fachgerecht montieren, inklusive aller Befestigungsmittel. Die Aussparung ist für eine RWA-Klappe (Grundfläche ca. 2,30 qm) im Lagerbereich vorzusehen.

04 Fangnetze

04.__. 1 Sicherheitsfangnetze Sicherheitsfangnetze an der zuvor montierten Stahlkonstruktion befestigen und für die Zeit der Verlegearbeiten vom Trapezblech vorhalten.

05 Außenbereich

05.__. 1 Handlauf NA-Treppe Verkauf liefern & montieren Handlauf, l= ca. 1,80 (im Grundriss gemessen) & Kniegurt, liefern und montieren, inkl. aller notwenigen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten. Die Befestigung erfolgt an einer bauseits gestellten Winkelstützwand. Der Handlauf ist beidseitig der 3 Steigungen inklusive Podest zu liefern und montieren.

05.__. 2 Stahlaußentreppe Anlieferung liefern & montieren einläufige Stahlaußentreppe 7 Stg. 17,1/28 cm, verzinkt, inkl. Handlauf, l= ca. 2,90 (im Grundriss gemessen) & Kniegurt, liefern und montieren, inkl. aller notwenigen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

06 Verschiedenes

Nur auf Anweisung der Bauleitung. Eine Vergütung erfolgt nur über einen schriftlichen Nachweis in Verbindung mit einem von der Bauleitung abgezeichneten Tagelohnzettel. Nebenleistungen, wie Kleingeräte, können nicht gesondert abgerechnet werden (gem. VOB C - DIN 18299 Abs. 4; Maschinen einschl. Gestellung, Vorhaltung und Bedienung).

06.__. 1 Facharbeiterstunden auf Nachweis Facharbeiterstunden auf Nachweis

06.__. 2 Hilfsarbeiterstunden auf Nachweis Hilfsarbeiterstunden auf Nachweis

06.__. 3 zusätzliche An- und Abfahrt zusätzliche An- und Abfahrt nur auf Anweisung der Bauleitung.