Angebot einreichen

Auftraggeber MTZ Marientorzwinger Nürnberg Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG Parsifalstraße 66 90461 Nürnberg Leistungsverzeichnis Gewerk Elektro- und Fernmeldetechnik Bauvorhaben MTZ Marientorzwinger Nürnberg Lorenzer Str. 33 90402 Nürnberg Gemarkung Lorenz, Flnr. 3556 Auftraggeber MTZ Marientorzwinger Nürnberg Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG Parsifalstraße 66 90461 Nürnberg Leistungsverzeichnis Gewerk Elektro- und Fernmeldetechnik Bauvorhaben MTZ Marientorzwinger Nürnberg Lorenzer Str. 33 90402 Nürnberg Gemarkung Lorenz, Flnr. 3556

VERTRAGSBEDINGUNGEN Als Vertragsgrundlage wird die VOB/B und für die Ausführung VOB/C vereinbart, mit folgenden Konkretisierungen: 1.1) Ausführung (§4 Abs.4 VOB/B) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auftragnehmer unentgeltlich zur Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen: 1.1.1 die notwendigen Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle. Wegen der eingeschränkten Verhältnisse vor Ort ist dies nur im Rahmen einer Sondernutzungsfläche in Abstimmung mit der Bauleitung möglich. Eine Baustelleneinrichtung mittels Container ist vor Ort nicht möglich. Die Platzverhältnisse für die Baustelleneinrichtung sind extrem begrenzt. Mögliche Flächen müssen über eine verkehrsrechtliche Anordnung genehmigt werden. Es ist damit zu rechnen, dass es nur möglich ist mit kleinen Containern zu arbeiten. Im Vorfeld wurde mit der Stadt abgestimmt, dass in der westlich gelegenen Straße "Marientormauer" eine Sondernutzung beantragt werden kann. Hierbei mus ein Durchgang von ca 1,5m bestehen bleiben. Der Hydrant am Gebäude muss für die Feuerwehr zugänglich bleiben. Im Hauptgebäude an der Lorenzer Str. kann das Material bis ca. Februar 2027 über den Baukran der Zimmerei eingebracht werden. Für den hinteren Arkadenbereich kann das Material mit dem Kran auf Biergartenebene (1. OG) gehoben werden und muss hier händisch vertragen werden. 1.1.2. vorhandene Zufahrtswege: diese finden über den öffentlichen Raum statt. Die Flächen sind durch den AN vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen. 1.1.3. vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Verbrauch und den Messer oder Zähler trägt der Auftraggeber 1.1.4. Es werden folgende sog. "Bauumlagen" nach VOB/B vereinbart: Bauwasser: ______0,15 %______ Baustrom: ______0,15 %______ Baust.-Wc: ______0,1 %______ Bauwesenversichung: ______0,3 %______ 1.2) Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) Beginn der Rohinstallation ab Januar 2027. Abnahme Gesamtleistung bis September 2027 1.3) Mängelansprüche (§ 13 VOB/B) Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche werden 5 Jahre 4 Monate vereinbart. 1.4) Sicherheitsleistungen (§ 17 VOB/B) Es werden folgende Sicherheitsleistungen nach VOB/B vereinbart: 10% Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung Bemessungsgrundlage ist die Bruttoauftragssumme 5% für Gewährleistung Bemessungsgrundlage ist die Bruttoabrechnungssumme. Gemäß VOB/B §17 Abs.3 hat der Auftragnehmer die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit 1.5) Fachliche Bedenken Alle fachlichen Bedenken zu einzelnen Positionenen des Leistungsverzeichnisses und die hierfür somit kalkulierbaren Kosten, hat der Bieter auf einem gesonderten Blatt mit Angebotsabgabe anzumelden. 1.6) Vertragsstrafen 1.6.1 Höhe Kommt es zu einer durch den AN schuldhaft verursachten Überschreitung der vertraglich vereinbarten Fertigstellungsfrist, so hat er für jeden Arbeitstag der Überschreitung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% der Netto-Auftragssumme zu bezahlen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5% der Netto-Auf tragssumme begrenzt. 1.6.2 Ermittlung Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Netto Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leis- tungen entspricht. Ist die Netto-Abrechnungssumme höher oder niedriger als die Netto-Auftragssumme, so erfolgt die Berechnung gern. vorstehender Erläuterungen. 1.6.3 Änderung/Verlängerung der Ausführungsfristen Soweit sich Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlängerungsansprüche des AN verschieben oder soweit Vertragsfristen von den Parteien neu festgelegt werden, gilt die vorstehende Vertragsstrafenregelung für die neuen Termin entsprechend, ohne dass es einer neuen Vereinbarung von Vertrags strafen bedarf. 1.6.4 Geltung Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden, muss also nicht bei der Ab nahme vorbehalten werden. Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Ver tragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. Soweit dem AG aus dem Verzug mit einer oder mehreren als Vertragsfrist vereinbarten Zwischenfristen kein Schaden entstanden ist, kann er die Vertragsstrafe nur für den Fall und bezogen auf den Zeitraum geltend machen, für den die als Ver tragsfrist vereinbarte Ausführungsfrist schuldhaft überschritten worden ist. Wird die Ausführungsfrist nicht überschritten, weist der AG im Fall der schuldhaften Überschreitung von Zwischenfristen jedoch einen Schadenseintritt nach und macht deshalb seinen Vertragsanspruch geltend, so bleibt dem AN unbenom men, einen geringeren tatsächlichen Schaden nachzuweisen. 1.7) Zahlung 1.7.1 Grundsätzliches Rechnungen über Leistungen sind erst zu stellen, nachdem die Aufmaße von der Objektleitung geprüft und freigegeben sind. Rechnungen ohne geprüfte Aufmaßeunterliegen nicht den Zahlfristen. Der AN ist berechtigt, kumulierte Abschlagsrechnungen in Höhe des Wertes der jeweils erbrachten Leistung zu stellen. Die Leistungen sind, auch bei Pauschalaufträgen, durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Der AN ist berechtigt, eine Abschlagsrechnung und eine Schlussrechnung in Höhe des Wertes der je weils erbrachten Leistung zu stellen. Die Leistungen sind, auch bei Pauschalaufträgen, durch eine prüf bare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. 1.7.2 Abschlagszahlungen Abschlagszahlungen erfolgen zu 90% der Abrechnungssumme, sofern keine Vertragserfüllungsbürgschaft vorliegt. 1.7.3 Schlusszahlung Die Zahlung der Schlussrechnung erfolgt nach Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistung. Zwingende Voraussetzung zur Fälligkeit der Schlussrechnung ist die Übergabe sämtlicher Dokumentationsunterlagen. 1.8) Abnahme und Dokumentation Der AN hat dem AG die Fertigstellung seiner Leistungen schriftlich anzuzeigen. Die Abnahme hat in jedem Fall förmlich zu erfolgen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, und erfolgt nach VOB/B in der aktuellen und zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung. Das Prüfen aller Leistungs teile auf Funktionsfähigkeit erfolgt vor der Abnahme unaufgefordert durch den AN. Die entsprechende Protokollvorlage für die Abnahme ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Zwingende Voraussetzung ist die Übergabe sämtlicher Dokumentationsunterlagen insbesondere folgender Dokumente: Produktdatenblätter Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärungen Übereinstimmungserklärungen Installations- bzw. Bestandspläne (in dwg und pdf-Format auf USB-Stick Prüfzeugnisse Beleuchtungsberechnungen Datenblätter und Messprotokolle Dokumentation der Bussystem Programmierung Betriebsanleitungen und Datenblätter aller Technischen Anlagen Brandschutzpläne mit Schottungen und Brandschutzverkleidungen Dokumentation der Brandwarnanlage Dokumentation der Türsprechanlage und Rufanlage Dokumentation der Telefon-und Datennetz Dokumentation der Fernsehempfangsanlage Dokumentation der NRA Anlagen VERTRAGSBEDINGUNGEN Als Vertragsgrundlage wird die VOB/B und für die Ausführung VOB/C vereinbart, mit folgenden Konkretisierungen: 1.1) Ausführung (§4 Abs.4 VOB/B) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auftragnehmer unentgeltlich zur Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen: 1.1.1 die notwendigen Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle. Wegen der eingeschränkten Verhältnisse vor Ort ist dies nur im Rahmen einer Sondernutzungsfläche in Abstimmung mit der Bauleitung möglich. Eine Baustelleneinrichtung mittels Container ist vor Ort nicht möglich. Die Platzverhältnisse für die Baustelleneinrichtung sind extrem begrenzt. Mögliche Flächen müssen über eine verkehrsrechtliche Anordnung genehmigt werden. Es ist damit zu rechnen, dass es nur möglich ist mit kleinen Containern zu arbeiten. Im Vorfeld wurde mit der Stadt abgestimmt, dass in der westlich gelegenen Straße "Marientormauer" eine Sondernutzung beantragt werden kann. Hierbei mus ein Durchgang von ca 1,5m bestehen bleiben. Der Hydrant am Gebäude muss für die Feuerwehr zugänglich bleiben. Im Hauptgebäude an der Lorenzer Str. kann das Material bis ca. Februar 2027 über den Baukran der Zimmerei eingebracht werden. Für den hinteren Arkadenbereich kann das Material mit dem Kran auf Biergartenebene (1. OG) gehoben werden und muss hier händisch vertragen werden. 1.1.2. vorhandene Zufahrtswege: diese finden über den öffentlichen Raum statt. Die Flächen sind durch den AN vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen. 1.1.3. vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Verbrauch und den Messer oder Zähler trägt der Auftraggeber 1.1.4. Es werden folgende sog. "Bauumlagen" nach VOB/B vereinbart: Bauwasser: ______ 0,15 % ______ Baustrom: ______ 0,15 % ______ Baust.-Wc: ______ 0,1 % ______ Bauwesenversichung: ______ 0,3 % ______ 1.2) Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) Beginn der Rohinstallation ab Januar 2027. Abnahme Gesamtleistung bis September 2027 1.3) Mängelansprüche (§ 13 VOB/B) Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche werden 5 Jahre 4 Monate vereinbart. 1.4) Sicherheitsleistungen (§ 17 VOB/B) Es werden folgende Sicherheitsleistungen nach VOB/B vereinbart: 10% Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung Bemessungsgrundlage ist die Bruttoauftragssumme 5% für Gewährleistung Bemessungsgrundlage ist die Bruttoabrechnungssumme. Gemäß VOB/B §17 Abs.3 hat der Auftragnehmer die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit 1.5) Fachliche Bedenken Alle fachlichen Bedenken zu einzelnen Positionenen des Leistungsverzeichnisses und die hierfür somit kalkulierbaren Kosten, hat der Bieter auf einem gesonderten Blatt mit Angebotsabgabe anzumelden. 1.6) Vertragsstrafen 1.6.1 Höhe Kommt es zu einer durch den AN schuldhaft verursachten Überschreitung der vertraglich vereinbarten Fertigstellungsfrist, so hat er für jeden Arbeitstag der Überschreitung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% der Netto-Auftragssumme zu bezahlen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5% der Netto-Auf tragssumme begrenzt. 1.6.2 Ermittlung Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Netto Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leis- tungen entspricht. Ist die Netto-Abrechnungssumme höher oder niedriger als die Netto-Auftragssumme, so erfolgt die Berechnung gern. vorstehender Erläuterungen. 1.6.3 Änderung/Verlängerung der Ausführungsfristen Soweit sich Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlängerungsansprüche des AN verschieben oder soweit Vertragsfristen von den Parteien neu festgelegt werden, gilt die vorstehende Vertragsstrafenregelung für die neuen Termin entsprechend, ohne dass es einer neuen Vereinbarung von Vertrags strafen bedarf. 1.6.4 Geltung Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden, muss also nicht bei der Ab nahme vorbehalten werden. Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Ver tragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. Soweit dem AG aus dem Verzug mit einer oder mehreren als Vertragsfrist vereinbarten Zwischenfristen kein Schaden entstanden ist, kann er die Vertragsstrafe nur für den Fall und bezogen auf den Zeitraum geltend machen, für den die als Ver tragsfrist vereinbarte Ausführungsfrist schuldhaft überschritten worden ist. Wird die Ausführungsfrist nicht überschritten, weist der AG im Fall der schuldhaften Überschreitung von Zwischenfristen jedoch einen Schadenseintritt nach und macht deshalb seinen Vertragsanspruch geltend, so bleibt dem AN unbenom men, einen geringeren tatsächlichen Schaden nachzuweisen. 1.7) Zahlung 1.7.1 Grundsätzliches Rechnungen über Leistungen sind erst zu stellen, nachdem die Aufmaße von der Objektleitung geprüft und freigegeben sind. Rechnungen ohne geprüfte Aufmaßeunterliegen nicht den Zahlfristen. Der AN ist berechtigt, kumulierte Abschlagsrechnungen in Höhe des Wertes der jeweils erbrachten Leistung zu stellen. Die Leistungen sind, auch bei Pauschalaufträgen, durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Der AN ist berechtigt, eine Abschlagsrechnung und eine Schlussrechnung in Höhe des Wertes der je weils erbrachten Leistung zu stellen. Die Leistungen sind, auch bei Pauschalaufträgen, durch eine prüf bare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. 1.7.2 Abschlagszahlungen Abschlagszahlungen erfolgen zu 90% der Abrechnungssumme, sofern keine Vertragserfüllungsbürgschaft vorliegt. 1.7.3 Schlusszahlung Die Zahlung der Schlussrechnung erfolgt nach Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistung. Zwingende Voraussetzung zur Fälligkeit der Schlussrechnung ist die Übergabe sämtlicher Dokumentationsunterlagen. 1.8) Abnahme und Dokumentation Der AN hat dem AG die Fertigstellung seiner Leistungen schriftlich anzuzeigen. Die Abnahme hat in jedem Fall förmlich zu erfolgen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, und erfolgt nach VOB/B in der aktuellen und zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung. Das Prüfen aller Leistungs teile auf Funktionsfähigkeit erfolgt vor der Abnahme unaufgefordert durch den AN. Die entsprechende Protokollvorlage für die Abnahme ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Zwingende Voraussetzung ist die Übergabe sämtlicher Dokumentationsunterlagen insbesondere folgender Dokumente: Produktdatenblätter Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärungen Übereinstimmungserklärungen Installations- bzw. Bestandspläne (in dwg und pdf-Format auf USB-Stick Prüfzeugnisse Beleuchtungsberechnungen Datenblätter und Messprotokolle Dokumentation der Bussystem Programmierung Betriebsanleitungen und Datenblätter aller Technischen Anlagen Brandschutzpläne mit Schottungen und Brandschutzverkleidungen Dokumentation der Brandwarnanlage Dokumentation der Türsprechanlage und Rufanlage Dokumentation der Telefon-und Datennetz Dokumentation der Fernsehempfangsanlage Dokumentation der NRA Anlagen

Beim Objekt Marientorzwinger in der Lorenzer Str. 33 handelt es sich um ein Einzeldenkmal. Das Gebäude wurde im Bereich der eheamligen Stadtmauer errichtet. Erste Bauten sind auf das Ende des 19. Jh zurückzzuführen. In seiner heutigen Form wurde das Gebäude in den 1950er Jahren erstellt. Beim Objekt Marientorzwinger in der Lorenzer Str. 33 handelt es sich um ein Einzeldenkmal. Das Gebäude wurde im Bereich der eheamligen Stadtmauer errichtet. Erste Bauten sind auf das Ende des 19. Jh zurückzzuführen. In seiner heutigen Form wurde das Gebäude in den 1950er Jahren erstellt.

01 Vorbereitende Maßnahmen

01.01 Baustromversorgung

01.02 Baustellenbeleuchtung

02 KG 440 Elektrische Anlagen

02.01 KG 442 Sicherheitsstromversorgung

02.02 KG 443 Hauptverteilungen

02.03 KG 444 Unterverteilungen

02.04 KG 444 Kabeltragesysteme

02.05 KG 444 Installationsrohre

02.06 KG 444 Installationskanäle

02.07 KG 444 Brüstungskanäle

02.08 KG 444 Potentialausgleich und Erdung

02.09 KG 444 Installationsmaterial

02.10 KG 444 Kabel und Leitungen

02.11 KG 444 Anschluss bauseits gelieferter Geräte

02.12 KG 444 KNX

02.13 KG 444 Steuerung der NRA-Anlagen und Lüftungsflügel

02.14 KG 445 Leuchten

02.15 KG 445 Sicherheitsleuchten

03 KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

03.01 KG 452 Türsprechanlage

03.02 KG 452 Notrufanlage Behinderten-WC´s

03.03 Titel: KG 457 Empfangsanlage für Ton- und Fernsehfunk

03.04 KG 456 Brandwarnanlage

03.05 Titel: KG 457 Telefon und Datennetz

04 KG 550 Außenanlagen

04.01 KG 556 Außenleuchten

04.02 KG 557 Kabel für Außenanlagen

05 Sonstiges

05.01 KG 490 Schlitze und Durchbrüche

05.02 KG 490 Brandschotts

05.03 KG 490 Brandschutzkanäle

05.04 KG 440/450 Sachverständigen-Prüfung

05.05 Regiestunden

05.06 Instandhaltung, Wartung und Inspektion