Angebot einreichen

1. Bauorhaben, allgemeine Angaben 1. Bauvorhaben, allgemeine Angaben Renovierung und Umbau von Werkstatt- und Verwaltungsflächen im Nordwesten Berlins sowie Sanierung und Umbau Lager- und Produktionshallen 1.1 Adresse Eichborndamm 141-165, 13403 Berlin 1.2 Projektbeteiligte Bauherr: AVENTOS Beta Objektgesellschaft mbH, Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin Ausführungsplanung: &MICA GmBH, Karl-Marx-Allee 90a, 10243 Berlin 1.3 Baubeschreibungen Auf dem Grundstück sind insgesamt fünf Gebäudeteile verortet. Diese sind im Folgenden in Bauteil A, B, C, D, E und F gegliedert. Bauteil A steht separiert im Süden des Grundstücks, die anderen Bauteile schließen sich zu einem Gebäudekomplex zusammen. Bauteil A Das denkmalgeschützte Werkstatt- und Verwaltungsgebäude als Solitärbau aus dem Jahr 1912/1915 mit der Bezeichnung A hat die Außenmaße von ca. 87 x 20 m. Das Bauteil A weist eine lichte Raumhöhe von ca. 4,40 m im EG; 3,60 m im 1. OG und 3,20 bis 5,50 m im 2. OG (Höhe Traufe Innenbereich bis UK First). Das Gebäude ist 2-geschossig und teilweise unterkellert. Die Geschossdecken sind klassische Preußische Kappendecken. Bauteil B Das denkmalgeschützte Werkstatt- und Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 1915 mit der Bezeichnung B hat die Außenmaße parallel zum Eichborndamm von ca. 230m und 9,50m Gebäudetiefe Richtung Halle D1 und D4. Das Bauteil B weist eine lichte Raumhöhe von ca. 4,90m im EG, 3,40m - 4,25m im 1.OG und 0,70-5,90m im 2.OG auf. Das Gebäude ist größtenteils 2 Geschossig und nicht unterkellert. Die Geschossdecken sind aus Steineisendecken (vgl. Kleinesche Decke) ausgeführt. Bauteil C Beim Bauteil C aus den 1980er Jahren handelt es sich um einen 3 geschossigen Verwaltungsanbau mit Verbindung zu den Hallen und dem Bauteil B. Der Massive Skelettbau mit Stützen und Unterzügen aus Stahlbeton ist nicht unterkellert. Das Erdgeschoss liegt ca. 1,50m über Geländeniveau.Das Gebäude ist nicht unterkellert.

2. Leistungsumfang 2. Leistungsumfang Lieferung und Montage von Waschtischen inkl. Spiegel. Der Bieter hat sich vor Ort über die Gesamtmaßnahme per Sichtung und Führung zu erkundigen. Bei Angebotslegung wird vorausgesetzt, dass der Bieter die Maßnahmen vor Ort gesehen hat. Kontaktdaten Bauüberwachung vor Ort: VICTOR VON BECK Dipl.-Ing. Team Ausbau / Bauu¨berwachung M +49 (0)162 374 10 29 2425_BRI@undmica.de

3. Termine 3. Termine Die Terminplanung sieht folgende Termine vor: Bauteil A, & B Ausführungsbeginn: Mitte Januar 2026 Fertigstellung:Ende März 2026

4. Angaben zur Baustelle 4. Angaben zur Baustelle Baustelleneinrichtung und Transportwege: - Anlieferung über Eichborndamm. Die Situation der Einbahnstraße für Bauteil B und D1-4 ist zwingend zu beachten. Das Solitärgebäude hat eine separate Zufahrt über den Eichborndamm. - Die gesamten Wege auf dem Grundstück sind einzukalkulieren - auf dem Grundstück ist begrenzte Lagerfläche vorhanden, Abstimmung mit Objektüberwachung vor Ort - Baustellenbeleuchtung geht auf Kosten des AN und ist in die Preise einzukalkulieren - WCs werden vor Ort zur Verfügung gestellt. - Parkplatzflächen sowie Containerstellflächen sind vorhanden, Abstimmung mit Objektüberwachung vor Ort Die vom AN für die folgenden Posten zu zahlende Vergütung wird von den Abschlagssummen sowie von der Schlussrechnungssumme (jeweils netto) einbehalten. Sie beträgt pauschal: - für den Strom, Wasser, Baufeinreinigung 0,2% des Bruttoauftragssumme, - für die Bauleistungsversicherung 0,1 % der Bruttoauftragssumme, Der Betrag, also insg. 0,3% der Bruttoauftragssumme, wird pauschal bei der Schlussrechnung abgezogen.

5. Allgemeine Vertragsbedingungen 5. Allgemeine Vertragsbedingungen Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB Teil B sowie die Allgemeinen Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen VOB Teil C in der bei der Angebotsabgabe gültigen Fassung. Ergänzend zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen werden folgende Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen zum Vertragsbestandteil: 5.1 Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Der zugehörige aktuelle Planungsstand (Architektur und Tragwerksplanung) ist in statisch-konstruktiver Hinsicht und insbesondere hinsichtlich der baulichen Umsetzbarkeit vom Bieter eingehend zu prüfen. Alle Aspekte des Bauens bzw. Detailpunkte die zu einer Behinderung seines späteren Bau-Solls führen würden, sind im Rahmen der Bietergespräche darzulegen und vor Vertragsunterzeichnung gemeinsam mit den involvierten Planern zu klären. 5.2 Alle Maße sind vom AN eigenverantwortlich an der Baustelle zu prüfen. Abweichungen zu übergebenen Planungs- und Ausführungsunterlagen oder örtlichen Gegebenheiten sind umgehend nach Feststellung der Bauleitung mitzuteilen. 5.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen die Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Temperaturen, Zahl und Qualifizierung der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und Großgeräten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Trocknungsszeiten und dgl.), Zustandsfeststellungen nach VOB/B § 4 Nr. 10 und §12 Nr. 2, Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung, mit Angabe der Gründe, Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung der Ausführung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Gründe hierfür anzugeben. 5.4 Alle Positionen sind mit Herstellung, Lieferung und Montage zu kalkulieren. 5.5. Materialien weisen teilweise Schadstoffe auf, siehe Schadstoffgutachten in den Anlagen. Die fachgerechte Entsorgung ist in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

6. Besondere Vertragsbedingungen des AG 6. Besondere Vertragsbedingungen des AG Aus einer zeitlich versetzten oder abschnittsweisen Ausführung von Teilleistung innerhalb des vertraglich vereinbarten Leistungszeitraumes und -umfanges resultiert kein Anspruch auf besondere Vergütung. Vertragsstrafe Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der vereinbarten Vertragsfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jede Kalenderwoche des Verzugs 0,4 %der Auftragssumme ohne Umsatzsteuer zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Abnahme Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Stundenlohnarbeiten Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Abrechnung und Zahlungsmodalitäten Durch den Auftraggeber werden keine Vorauszahlungen geleistet. Abschlagsrechnung sind in zeitlichen Abständen nicht unter 4 Wochen einzureichen. Der Auftraggeber favorisiert die Gewährung eines Skontos durch den Auftragnehmer auf die vereinbarte Vergütung jeder einzelnen vertragsgemäß gestellten Abschlags- oder Schlussrechnung bei Zahlung innerhalb der vereinbarten Skontierungsfrist. Die Skontierungsfrist beginnt jeweils mit Freigabe der geprüften Abschlags- bzw. Schlussrechnung durch den Architekt und beträgt für Abschlagszahlungen 10 Kalendertage. Zahlungen sind rechtzeitig geleistet, wenn der Auftraggeber sie innerhalb der Skontierungsfrist veranlasst hat. Sicherheitsleistungen Sicherheit für die Vertragserfüllung beträgt 10 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer). Wird die Sicherheit nicht durch Vorlage einer Vertragserfüllungsbürgschaft geleistet, wird ein anteiliger Betrag von 10 % von jeder Abschlagszahlung (inkl. Umsatzsteuer) einbehalten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln, Material- und Transportgleitklauseln, werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind Festpreise.

7. besondere Vertragsbedingungen - DGNB Zertifizierung Zielsetzung Für das Projekt wird eine DGNB-Zertifizierung mit der Zielstellung "GOLD" in der Version Sanierung 2021 angestrebt. Weiterhin wird eine Verifikationsprüfung zur Konformität mit den Anforderungen der EU-Taxonomie angestrebt. Dadurch bedingt gelten Anforderungen in verschiedenen Bereichen, darunter Material- und Baustoffwahl, Baustelle, Inbetriebnahme, etc.. Der AN hat alle hierfür erforderlichen Leistungen mit zu erbringen und in die EPs  (Einheitspreise) einzukalkulieren. Der AN muss ggf. an erforderlichen Besprechungen/Abstimmungsterminen hierzu teilnehmen. Die Anlage "BRICK-DGNB-Hinweis.PDF" ist zu beachten und als Bestandsteil des Auftrags zu betrachten.

8. Anlagen zum LV 7. Anlagen: Die nachfolgend aufgeführten und dem Leistungsverzeichnis angefügten Planunterlagen gelten als Kalkulationsgrundlage. Hinweis: Die Pläne sind nicht zur Ausführung freigegeben. Anlagen: Anlage 2_DGNB-Vorbemerkung BRI_A_4_XX_LP_XX-01_F02 251112_BT-A_Übersicht Aufbauwaschtische.pdf 251112_BT-B_Übersicht Aufbauwaschtische.pdf BRI_A_5_B_DT_XX_BD-10_v.pdf

01 Werk- und Montageplanung

01.__.__.0010 Werk- und Montageplanung für Waschtischanlage Werk- und Montageplanung für einen Waschtisch-Korpus mit aufgesetztem Waschtisch, einschließlich aller zur Ausführung erforderlichen Detailzeichnungen, Maßaufnahmen, Abstimmungen und Schnitte. Die Planung umfasst sämtliche Vorrichtungen, Befestigungen, Anschlussdetails sowie die Integration der erforderlichen Installationsanschlüsse (Sanitär und Elektro). Die Planung ist mit den angrenzenden Gewerken und der Bauleitung abzustimmen und zur Freigabe vorzulegen. Hinweis: Die Fertigung der Waschtische darf ausschließlich nach schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber (AG) auf Grundlage der abgestimmten Werkplanung erfolgen. Eine vorzeitige Fertigung erfolgt auf eigenes Risiko des Auftragnehmers. Die Materialien und Oberflächen sind vor Fertigung vom Architekten/Bauherren freizugeben. Übergabe als PDF-Datei mit allen notwendigen Maßen, Zeichnungen und Plänen.

02 Waschtische Bauteil A & B

02.__.__.0010 Lieferung und Einbau von Waschtischen ca. 1,34x0,80x0,60 m Lieferung und Einbau von Waschtischen inkl. Spiegel. Korpus je Waschtisch: BxHxT: ca. 1,34x0,80x0,60 m Farbe alle sichtbaren Bauteile RAL 9002, Holzwerkstoff mit Lackoberfläche aus 2-Komponenten Lack, Sockelleiste, Farbe siehe oben Ohne vollflächige Rückseite Oberseitige Werksteinplatte: Mineralwerkstoff LG - Hi Macs 12 mm, Farbton T 010 Nebula, Oberfläche matt geschliffen. umlaufende Silikonfuge an angrenzenden Bauteilen und Waschbecken, transparent  zum Schutz vor hinterlaufendem Wasser Aussparung in Platte  für Einwurf Abfall, d= 11 cm, Werkstoffplatte, überstehend 5mm inkl. Auffangkorb aus Gitterdraht im Korpus unterhalb des Einwurfes Vorgerichtet für die Montage des bauseits bereitgestellten Aufsatzwaschbecken Vero Air  und Zuführung von Trinkwasser an die Armatur sowie Ablauf-Waschbecken Montage des bauseitigen gestellten Aufsatzwaschbecken: Vero Air Aufbauwaschtisch, weiß Fronten je Waschtisch: Farbe: siehe Korpus, alle sichtbaren Bauteile, Holzwerkstoff mit Lackoberfläche aus 2-Komponenten Lack, Türen mit integriertem Dämpfer und Push to Open- Funktion sowie verdeckten Bändern Fugen: Fugenbreite zwischen den Türen max. 4 mm breit und zu angrenzenden Wänden max. 5mm. Spiegel: rund,  D=60, Fa. En.casa Typ Modugno weiß Auf minimale Silikonfugen an angrenzende Bauteile und zwischen Waschbecken und Glasplatte ist besonders zu achten! Inklusive aller erforderlichen Beschlagteile, Befestigungen, Konsolen, Standfüße oder Untergestelle, um Standfestigkeit und sichere Montage zu gewährleisten DGNB: Vorbemerkungen zu DGNB sind gemäß Anlage LV-Vorbemerkung zu beachten. Dokumentationsübergabe ist in die Einheitspreise einzukalkulieren Hinweis: Der Waschtischkorpus ist an einer Seite an der Wand befestigt, die andere Seite steht freistehend. Diese Gegebenheit ist bei der statischen Auslegung und Montage des Korpus zu berücksichtigen, um Standfestigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Ausführungsort: Bauteil A 2 Stück 1. OG, Abschnitt Nord 2 Stück 1.OG, Abschnitt Süd 2 Stück 2.OG, Abschnitt Nord 2 Stück 2.OG, Abschnitt Süd

02.__.__.0020 Lieferung und Einbau von Waschtischen ca. 1,30x0,80x0,60 m BxHxT: ca. 1,30x0,80x0,60 m Der Waschtisch ist zwischen zwei Wänden angeordnet. Ausführungsort: Bauteil B 2 Stück 1. OG,NE B.01.01 2 Stück 1. OG,NE B.01.02 2 Stück 1. OG,NE B.01.03 2 Stück 1. OG,NE B.01.04 2 Stück 1. OG,NE B.01.05