Angebot einreichen

I. Besondere Vertragsbedingungen (Objektbezogen) 1.1 Lage und Örtlichkeit der Baustellen: Seckenheimer Straße 238, 68163 Mannheim-Neuostheim 1.2 Ausführungszeiten (§ 5 VOB/B): gemäß Bauzeitenplan Die Ausführungszeiten entnehmen Sie dem beiliegenden Anschreiben, bzw. den Bauzeitenplänen. Einzelfristen entsprechend des Bauzeitenplanes gelten als Vertragsfristen und damit als ausdrücklich vereinbart. Bei Angaben von Fristen nach Werktagen behält sich der AN die datumsmäßige Festlegung im Auftragsschreiben vor. 1.3 Zuschlags- und Bindefrist für das Angebot: Die Zuschlags- und Bindefrist für die Auftragsvergabe beträgt 50 Kalendertage ab Zugang des Angebotes. 1.4 Bauleistungsversicherung: Vom AG wird eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. II. Angebots- und Vertragsgrundlagen (§ 1 VOB/B) Dem Ausschreibungs- und Angebotsverfahren liegen zu Grunde: 2.1 VOB Teile B und C in der neuesten gültigen Fassung 2.2 Die Leistungsbeschreibung mit positionsmäßiger Auflistung und Planunterlagen oder Kopieauszügen. 2.3 Die Vorschriften der Landes-Bauordnung, die Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige allgemein gültige Vorschriften, jeweils in der neuesten Fassung. 2.4 Versicherungsnachweis vom AN auszufüllen: Der AN ist betriebshaftpflichtversichert bei: _______________________________ unter der Nummer : _______________________________ - gegen Personenschäden i. H. v. Euro : _______________________________ - gegen Sachschäden i. H. v. Euro : _______________________________ - gegen Vermögensschäden i. H. v. Euro  : _______________________________ Der Selbstbehalt pro Schaden beträgt: _______% mindestens ______ Euro Der Auftragnehmer ist verpflichtet durch Vorlage eines entsprechenden Versicherungsnachweises das Bestehen der Versicherung zu bestätigen. III. Besondere Vertragsbedingungen 3.1 Baustellenorganisation: Der AN stellt den Bauleiter gemäß LBO für die Dauer der Bauzeit. Gesonderte Kosten werden für den Bauleiter nicht vergütet. Für alle Gewerke sind vom AN die verantwortlichen Fachbauleiter bei Auftragserteilung schriftlich zu benennen. Die bezeichneten Personen sind rechtsverbindlich Ansprechpartner des AG und Vertreter des AN an der Baustelle. Sie sind zum Empfang und zur Abgabe von rechtsverbindlichen Erklärungen nach diesem Vertrag befugt. IV. Zusätzliche Vertragsbedingungen 4.1 Vergütung (§ 16 VOB/B): 4.1.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise für alle zu erbringenden Leistungen und Nebenleistungen bis zum Abschluss der Baumaßnahme, falls nichts anderes festgelegt wird. Eine Gleitklausel für Lohn-, Material-, Geräte- und Stoffkosten wird nicht vereinbart. 4.2 Ausführungsunterlagen: 4.2.1 Der AN hat dafür zu sorgen, dass während der Arbeit auf der Baustelle ständig ein Mitarbeiter anwesend ist, der es ermöglicht, in Deutscher Sprache Rechtssicher zu verhandeln. Dabei sollte es sich um den Bauleiter handeln. 4.2.2 Der AN hat täglich ein Bautagebuch zu führen und dem AG zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. Jeder Tag ist auf einem DIN A4 Blatt zu führen. Das Bautagebuch ist fortlaufend, beginnend mit 1 zu nummerieren. Hierfür sind entsprechende Vordrucke zu verwenden. 4.2.3 Protokolle von erforderlichen Güteprüfungen sind der örtlichen Bauleitung unaufgefordert und unverzüglich zu übergeben. 4.2.4 Der AN hat den Namen und die Adresse der Nachunternehmer mindestens 12 Werktage vor Ausführung der Arbeiten schriftlich zu benennen (§ 4 Nr. 8 VOB/B). 4.3 Haftung: 4.3.1 Neben der Haftung für die vom AN zu erbringenden Leistungen haftet dieser auch für die im Rahmen seiner Leistung zu erbringenden Zeichnungen und Berechnungen. Durch die Prüfung der Unterlagen von Seiten der Bauleitung wird die Haftung des Unternehmers nicht eingeschränkt. 4.4 Abnahme (§12 VOB/B): 4.4.1 Es ist eine förmliche Abnahme durch den AG erforderlich. § 12 Nr. 5 VOB/B wird ausgeschlossen. 4.4.2 Die Nachweise für die Gebrauchsfähigkeit seiner Arbeit, hat der AN auf seine Kosten vorzunehmen Prüfzeugnisse, Prüfprotokolle, Druckversuche). 4.5 Mängelansprüche (§ 13 VOB/B): 4.5.1 Die Mängelanspruchsfrist wird gem. VOB Teil B, § 13, Abs. 4 abweichend nach BGB auf 5 Jahre festgelegt und beginnt am Tag der Abnahme. 4.6 Abrechnung: 4.6.1 Alle Rechnungen sind zweifach in prüfbarer Form gemäß VOB/B vorzulegen 4.6.2 Das Aufmaß ist zwischen AG und AN gemeinsam zu erstellen. 4.7 Stundenlohnarbeiten und Nachtragsangebote: 4.7.1 Mit der Unterzeichnung der Stundenlohnzettel erklärt der AG lediglich, dass die Arbeiten erbracht sind. Ergibt eine spätere Nachprüfung, dass die Leistungen vom Angebot bereits erfasst sind, werden sie nicht gesondert als Stundenlohnarbeiten vergütet. Entsprechend ist mit den Leistungen von Abschlagszahlungen auf Regierechnungen keine Anerkennung als solche verbunden. Die eingesetzten Stundenlohnsätze sind Festpreise, in denen sämtliche Zuschläge einkalkuliert sind, sofern keine gesonderte Vereinbarung schriftlich getroffen wurde. 4.7.2 Die Stundennachweise sind täglich zu führen und spätestens nach 5 Werktagen der Bauleitung vorzulegen. Später eingereichte Stundennachweise, wenn sie nicht mehr prüfbar sind, können nicht anerkannt werden. 4.7.3 Nachtragsangebote sind dem AG schriftlich und detailliert vor Nachtragsvergabe vorzulegen. Sie sind auf der Kalkulationsgrundlage des Hauptangebotes zu kalkulieren. Nachtragsangebote sind vor Ausführung durch den AG bzw. dessen Bevollmächtigten zu bestätigen. Auf Verlangen des AG hat der AN seine für die Bildung der Einheitspreise erstellte Urkalkulation nach Vertragsschluss in einem verschlossenen Umschlag zu übergeben. Bei Meinungsverschiedenheiten über eine Nachtragsvergütung ist der AG berechtigt, in die Urkalkulation Einsicht zu nehmen. Nach erfolgter Einsichtnahme ist diese wieder zu verschließen. Der AG verpflichtet sich die Kenntnisse aus der Urkalkulation ausschließlich in dem Vertragsverhältnis zum AN zu verwenden. 4.8 Zahlung und Sicherheitsleistung (§ 16 und 17 VOB/B) 4.8.1 Abschlagszahlungen erfolgen in  Höhe des Wertes der einwandfreien und nachgewiesenen Leistungen, abzüglich 10% Sicherheitseinbehalt. Der AG ist berechtigt, von der Schlussrechnung 5% bis zur Vorlage der nach diesem Vertrag vereinbarten Bürgschaft für Mängelansprüche einzubehalten. Der Einbehalt von Gegenforderungen des AG nach § 16 Nr. 1 Abs. 2 VOB/B bleibt hiervon unberührt. 4.8.2 Der AN verpflichtet sich, festgestellte und nachgewiesene Überzahlungen innerhalb  von 12 Tagen zurückzuzahlen. 4.8.3 Der AG ist berechtigt, ein Skonto in Höhe von________ % von jeder Rechnung in Abzug zu bringen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass die Bezahlung von Abschlagsrechnungen innerhalb von 12 Werktagen und die Bezahlung der Schlussrechnung  innerhalb von 18 Werktagen, jeweils nach Rechnungseingang, bei AG erfolgt. 4.9 Urheberrecht (§ 3 VOB/B): Veröffentlichungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung des AG und des Architekten zulässig. 4.10 Schriftverkehr: Sämtlicher Schriftverkehr des AN an den AG hat mit Durchschrift an die Bauleitung zu erfolgen. 4.11 Abtretungen: Eine Abtretung von Forderungen des AN bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG, die bei sachlich berechtigter Begründung unter Abwägung beidseitiger Vertragsinteressen nicht unbillig verweigert werden kann. V. Zusätzliche technische Vorschriften 5.1 Für die Materialien und ihre Verarbeitung gelten die einschlägigen DIN Vorschriften und die entsprechenden Auflagen und Vorschriften der Hersteller als Mindestanforderungen. 5.2 Der AN kann die Detailpläne des Architekten einsehen. 5.3 Der AN hat, soweit erforderlich, für sein angebotenes System entsprechende Angaben, Zeichnungen, Referenzen, etc. bei Angebotsabgabe vorzulegen. Auf Verlangen sind Handmuster über die angebotenen Qualitäten bereitzustellen. Vor Beginn der Arbeiten sind dem Architekten Konstruktionszeichnungen, Muster zur Genehmigung vorzulegen. Farbproben sind in gewünschter Weise an den von der Bauleitung angegebenen Stellen bis zur endgültigen Entscheidung anzusetzen. VI. Baustellenanschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser) 6.1 Der Bauhauptunternehmer hat mit Aufnahme der Arbeiten die entsprechenden Anschlüsse für Baustrom, Bauwasser und Bauabwasser auf seine Kosten herzustellen und den Nachfolgehandwerkern zur Verfügung zu stellen. 6.2 Sofern diese später als Hauptanschlüsse verwendet werden können, übernimmt der AG die Kosten hierfür. 6.3 Die anfallenden Verbrauchskosten werden anteilig auf alle beteiligten Handwerker umgelegt. Die Verbrauchskosten werden dem Bauhauptunternehmer insoweit vergütet. VII. Umlagen für die Baustelle 7.1 Vom AN anfallender Bauschutt, Kartonage und sonstige Müllabfälle sind von ihm umgehend von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen, einschließlich 1 Kubikmeter nicht schadstoffbelasteter Müll vom AG, gemäß VOB Teil C, DIN 18299, 4.1.11 und 4.1.12. 7.2 Wird die Entsorgung vom AN trotz Aufforderung mit Fristsetzung unterlassen, kann diese durch einen Dritten entfernt, bzw. entsorgt und der Aufwand in der Schlussrechnung in Abzug gebracht werden. 7.3 Bauseitige Umlagen, die während der Bauzeit anfallen und anteilig auf alle Unternehmen umgelegt werden. Dies betrifft folgende Allgemeinkosten der Baustelle: - Bauwasser - Baustrom/Energie - Kosten für Sanitäreinrichtungen 7.4 Die Umlage beträgt pauschal 0,35 % der Nettoabrechnungssumme und wird von der Nettoschlussrechnungssumme in Abzug gebracht. VIII. Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe 8.1 Soweit das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 30.08.2001 auf den vorliegenden Vertrag anwendbar ist, wird der AN bereits jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass er den vollen Werklohn bei Zahlungen nur dann erhält, wenn dem AG bei Fälligkeit eine gültige Freistellungsbescheinigung gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 EStG vorgelegt wurde, oder die Gegenleistung bei ausschließlich steuerfreien Umsätzen nach § 4 Nr.12 Satz 1 UStG 15.000 Euro und in den übrigen Fällen 5.000 Euro nicht übersteigt. IX. Schwarzarbeit-Arbeitnehmerentsendegesetz 9.1 Der AN versichert, dass er und ggf. ein von ihm beauftragter Nachunternehmer beim gegenständlichen Bauvorhaben ausschließlich Mitarbeiter aus Ländern der Europäischen Union einsetzt oder nur solche Mitarbeiter aus Drittländern, die im Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis sind. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 1.600 Euro pro betroffenen Mitarbeiter. 9.2 Der AN erklärt, dass er allen Verpflichtungen zur Einhaltung der Regelungen des Gesetztes über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen Arbeitnehmerentsendegesetz-AEntG) uneingeschränkt nachkommt. Insbesondere versichert der AN die Zahlung des Mindestentgeltes an seine Arbeitnehmer und die Zahlung der Beiträge an die Sozialkassen nach den einschlägigen Tarifverträgen. 9.3 Im Hinblick auf die Risiken nach § 1 a AEntG hat der AN bei jeder Übertragung von Leistungsteilen an einen Nachunternehmer, die schriftliche Zustimmung des AG einzuholen und diese von allen nach § 1a AEntG treffenden Verpflichtungen, insbesondere von einer Haftung gegenüber Arbeitnehmern und Sozialkassen, auch hinsichtlich von Arbeitnehmern weiterer Nachunternehmer freizustellen. Zur Sicherung dieser Haftungsrisiken erbringt der AN auf Verlangen des AG eine zusätzliche Sicherheit in Höhe von 10 % der Nettoangebotssumme. Für die Stellung der Sicherheit gelten die §§ 232 ff. BGB. Auch ist die Stellung einer unwiderruflichen, unbefristeten und selbstschuldnerischen Bankbürgschaft zulässig. Bis zur Vorlage der Sicherheit ist der AG berechtigt, von fälligen Zahlungen einen Einbehalt bis zur Höhe der Sicherheit vorzunehmen. *** Ende LV-Vorbemerkungen ***

Der Auftragnehmer hat seinem Angebot den diesem Leistungsverzeichnis beigefügten Entwurf des Bauvertrages inklusive seiner Anlagen zugrunde zu legen. Zusätzliche Vorbemerkungen: Dem Angebot, sowie Lieferung und Montage der kompletten elektrischen Ausrüstung für vorstehend genannte Anlagen und Geräte, liegen folgende Bedingungen zugrunde und gelten als Vertragsbestandteile: Das Leistungsverzeichnis mit den technischen Erläuterungen. Die Vorblätter zum VOB-Leistungsverzeichnis, sowie die VOB. Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961, in der neuesten Ausgabe, soweit im Leistungsverzeichnis mit den besonderen Vertragsbedingungen keine andere Regelung getroffen ist. Die neuesten Vorschriften und Regeln und Leitsätze des VDE. Die einschlägigen DIN-Normen. · VDE-Vorschriften und Richtlinien gemäß VDE 0100, 0022. DIN 18382 - Elektrische Kabel und Leitungsanlagen in Gebäuden, in Verbindung mit VOB, Teil C. Vorschriften und Richtlinien des örtlichen Elektrizitätsversorgungs- unternehmens. DIN 18 384 - Blitzschutzanlagen in Verbindung mit VOB, Teil C, - ABB bzw. DIN 57 185 / VDE 0 185. · Die Unfallverhütungsvorschriften. · Richtlinien des Verbandes der Sachverständiger (VdS) für Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen. · Sämtliche einschlägigen, gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen und Verordnungen. Vom Bieter beigefügte Liefer-, Verkaufs-, Zahlungs- und Montagebedingungen und dergl. werden nicht anerkannt und sind im Falle des Auftrages gegenstandslos. Das Gleiche gilt für Hinweise oder Bezugnahme auf solche Bedingungen sowie für Zugrundelegen dieser Bedingungen in irgendeiner Form. Wenn im Leistungsverzeichnis Markennamen angegeben sind, so dienen diese lediglich zur Festlegung eines Qualitätsbegriffes. Gleichwertige andere Fabrikate können nur nach Genehmigung durch den Fachplaner bzw. Auftraggeber verwendet werden. Die Materialien, Geräte, Apparaturen und dergleichen müssen dem neuesten Stand der Technik entsprechen, gem. den Vorschriften des VDE beschaffen sein, in Übereinstimmung mit der betreffenden Forderung. Der Unternehmer ist verpflichtet, den gesamten Materialbedarf für die einzelnen Leistungen des Angebotes gemäß den örtlichen Bedürfnissen zu ermitteln und dessen Beschaffenheit rechtzeitig sicherzustellen. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazu gehörigen Stoffe, Bauteile und systemgebundenem Zubehör, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist. Besondere Hinweise: Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Unterlagen für die Beurteilung der Eignung des Bieters gemäß VOB A § 8, Absatz 3 und 4 im Rahmen der Angebotsprüfung anzufordern. Baustellenabfälle des AN wie Folien, Farbreste, Bauschutt usw. sind nach einzelnen Bestandteilen zu sortieren und je nach Zusammensetzung entweder der Wiederverwertung oder der Problemmüllbeseitigung, einschl. 1 m³ nicht schadstoffbelasteter Müll vom AG, gemäß VOB, Teil C, DIN 18299, Abs. 4.1.11 und 4.1.12., täglich zuzuführen. Baustoffe, Materialien und sonstige Gegenstände dürfen auf Straßengrund auch vorübergehend nicht gelagert werden. Verunreinigungen der Straße im Rahmen der genehmigten Baumaßnahme sind ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. Wird diese Anordnung nicht befolgt, kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen - § 7 Abs. 3 FStrG, Art. 16 BayStr. WG. Detailpläne und Berechnungen, die zur Vorbereitung der vertraglichen Leistungen notwendig sind und über das übliche Maß von Architekten- und Ingenieurleistungen hinausgehen, sind vom AN zu erbringen. Sie sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten (z. Bsp. Fertigtreppen, Stahlbaudetails, Pläne für Verbau, Pläne und Detail-Pläne zu Entwässerungsrinnen o.dgl.). Art und Umfang der Leistungen: Bei einer Ausschreibung in Losen (im LV ersichtlich) behält sich der AG die Unterteilung des Auftrages in die Lose vor. Die Einheitspreise behalten ihre Gültigkeit. Vergütung: Eine zusätzliche Vergütung für Auslösungen, Fahrgelder, Gefahren- und Schmutzzulagen, Schlechtwetter-zulagen, Sonn- und Feiertagsarbeiten usw. erfolgt nicht, wenn nicht gesondert vereinbart. Ausführungsunterlagen: Vom Unternehmer entsprechend den zusätzlichen technischen Vorschriften zu liefernde Unterlagen sind so rechtzeitig vor der Ausführung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, dass für den AG eine ausreichende Frist zur Prüfung bleibt. Ausführung: Öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse hat der Auftragnehmer selbst ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung herbeizuführen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Ausführungszeit eine deutschsprachige Person auf der Baustelle anwesend ist, die eine Kommunikation mit dem AG und den nicht deutschsprachigen Mitarbeitern des AN ermöglicht. Kommt der AN dieser Verpflichtung trotz nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung nicht nach, so ist der AG berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN heranzuziehen. Die in den einschlägigen DIN-Vorschriften vorgeschriebenen Proben und Prüfungen sind unaufgefordert durchzuführen. Eine Kopie der Protokolle ist dem AG zu übergeben. Kosten für die Wiederherstellung durch bei Bauarbeiten durch den AN beschädigter oder entfernter Grenzzeichen gehen zu Lasten des Unternehmers. Aufmass und Abrechnung: Die Rechnungen sind 1-fach über das Planungsbüro an den Bauherrn einzureichen. Die Abrechnung der Anlage erfolgt, falls nicht anderes vereinbart, nur nach gemeinsamen Aufmass über das eingebaute Material und unter Zugrundelegung der Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses. Entsprechend den Positionen des Leistungsverzeichnisses müssen die aufgemessenen Materialien und Arbeiten schriftlich dargelegt und vom Auftraggeber durch Unterschrift anerkannt sein. Auf die saubere und übersichtliche Ausführung der Aufmaßblätter wird besonderer Wert gelegt. Das Aufmass muss folgende Angaben enthalten: · Kunde, Bauvorhaben · Arbeiten, Titel · Aufmassblatt-Nr. · Aufmassort: Stromkreise, Räume Materialbeschreibung mit Fabrikat und Typenangabe · Verlegeart, Ausführung der Montage, (z.B. Pos. 5 NYM-J 3 x 1,5 mm2, UP), · Vollständige Positionsnummern · Einheitliche Kennzeichnung der Nachtragspositionen · Angabe der jeweiligen Teilmengen · Einheit / Menge · Unterschrift des Kunden oder der Bauleitung · Unterschrift des bauleitenden Monteurs Abnahme und Prüfungen: Die Elektroinstallation ist nach Fertigstellung entspr. den VDE-Bestimmungen zu prüfen und ein Prüfprotokoll in 1-facher Ausfertigung, zusätzlich einmal digital, zu erstellen. Die Abnahme der gesamten Arbeiten erfolgt erst nach vollständiger Fertigstellung. Bis dahin ist der "AN" verpflichtet, die bereits ausgeführten Arbeiten vor ungünstigen Witterungsverhältnissen, Beschädigung, Minderungen, usw. durch geeignete Maßnahmen zu schützen und haftet dafür. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die techn. Abnahmeprüfung umgehend nach Fertigstellung der Arbeiten bei der Bauleitung zu beantragen und während der Überprüfungsdauer den bauleitenden Monteur hierfür bereitzustellen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Inbetriebnahme: Die Anlage darf erst nach der Abnahme für Zwecke der Nutzung in Betrieb genommen werden. Probebetrieb (z.B. Einweisung des Personals) und Betrieb zum Zweck der Leistungsnachweisung gelten nicht als Abnahme. Einweisung: Der Auftragnehmer hat das Technische Personal des Auftraggebers der Anlage in erforderlichem Umfang einzuweisen. Dies ist schriftlich zu bestätigen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bestandsunterlagen: Dem Planungsbüro ist 1 Satz Bestandspläne in Papier- und in digitaler Form bei der Abnahme zu übergeben. Im einzelnen sind zu übergeben: · Installationspläne (Bestandsplan) · Aufstellungspläne · Prinzipschaltpläne · Stromlaufpläne, allpolig gezeichnet und Klemmpläne, allpolig gezeichnet · Gerätelisten, Stücklisten bei Betriebsmitteln, Beschreibungen Kabelverlegepläne · Übersichtschaltschemen · Betriebsanweisungen, Wartungsvorschriften · Werkstattzeichnungen der Elektroverteiler · Prüf- und Messprotokolle VDE · Beleuchtungskörperaufstellung mit Hinweis auf Fabrikat / Typ und Leuchtmittel Bezugsquelle wichtiger Ersatzteile Die Kosten für die vorstehend aufgeführten Bestandsunterlagen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit im Leistungsverzeichnis hierfür nichts besonderes vermerkt ist. Haftung: Neben der Haftung für die vom AN zu erbringenden Leistungen haftet dieser auch für die im Rahmen seiner Leistungen zu erbringenden Zeichnungen und Berechnungen. Durch die Prüfung der Unterlagen von Seiten der Bauleitung wird die Haftung des Unternehmers nicht eingeschränkt. Schriftverkehr: Sämtlicher Schriftverkehr des Unternehmers an den Bauherrn hat mit Durchschrift an die Bauleitung zu erfolgen.

Hinweis : Der Abriss/Neubau wird auf einem Grundstück innerhalb eines Gewerbegebiet erstellt. Das Grundstück liegt in 68163 Mannheim-Neuostheim, Seckenheimer Landtrasse 238 Die Bauzeit wird durch das verlegen der Fliesen für ca. 4 Wochen unterbrochen. Planunterlagen werden ausschließlich digital (im Format pdf und auf Anforderung dwg) zur Verfügung gestellt. Erstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Vorgabe des Auftraggebers - Der Auftraggeber stellt als Grundlage für die vom Auftragnehmer zu erstellenden Ausführungszeichnungen, Pläne in DXF- / DWG-Format zur Verfügung.

Für das Neubauvorhaben "MIXTUM LIVING" soll eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach dem DGNB-System (Neubau Version 2023) durchgeführt werden. Angestrebt ist das Erreichen einer DGNB-Gold Auszeichnung. Nachfolgend werden die für die erfolgreiche Zertifizierung erforderlichen Ausführungs- und Dokumentationsqualitäten benannt, welche zwingend einzuhalten sind. Jede Nicht-Einhaltung und unabgesprochene Veränderung kann dazu führen, dass das angestrebte Zertifizierungsziel verfehlt wird, was zudem förderschädlich ist. Die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Nachhaltigkeitsanforderungen sind Bestandteil der Ausschreibung und verbindliche Grundlage für Angebot, Vergabe und Ausführung. Mit Abgabe eines Angebots bestätigt der Bieter, dass die beschriebenen DGNB-relevanten Anforderungen berücksichtigt sind und ohne gesonderte Vergütung umgesetzt werden. Leistungen für die Erfüllung der Anforderungen nach DGNB - Neubau Version 2023 Die Nachhaltigkeitszertifizierung nach DGNB - Neubau umfasst verschiedene Bereiche welche die Ökologie, Ökonomie sowie das Soziale betrachten. Zusätzlich fliesen die Technik, der Prozess sowie der Standort mit ein. Jeder Bereich setzt sich aus mehreren Kriterien zusammen, welche die Planung wie auch die Ausführung umfassen. Bei der Materialauswahl haben Punkte wie Dauerhaftigkeit, Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit und Rückbaufähigkeit einen großen Einfluss. Folgend sind die zu erbringenden Leistungen für die Bauausführung benannt. Pflichtenheft Das projektbezogene Pflichtenheft (Anlage 1) ist Bestandteil der vertraglichen Leistungsverpflichtung im Rahmen der angestrebten DGNB Zertifizierung. Die im Pflichtenheft definierten Anforderungen, Zuständigkeiten und Mitwirkungspflichten sind von den jeweiligen Fachunternehmern verbindlich einzuhalten und gelten als Vertragsbestandteil. Abweichungen hiervon bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers bzw. der zuständigen DGNB Koordination. Sämtliche im Rahmen der DGNB-Zertifizierung erforderlichen Mitwirkungs-, Zuarbeits- und Dokumentationsleistungen der Fachunternehmer sind Bestandteil der vertraglichen Leistung und mit den Einheitspreisen abgegolten. Ein Anspruch auf gesonderte Vergütung besteht hierfür nicht. ENV1.1 Klimaschutz und Energie Sofern es zu Änderungen der geplanten Mengen / Massen kommt, ist der Auditor und die Bauleitung umgehend zu informieren. Relevante Informationen zum Einsatz von Großgeräten sowie Anlagen zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer und nicht erneuerbarer Energie müssen dem Auditor zur Verfügung gestellt werden. ENV1.2 Risiken für die Lokale Umwelt Es werden Anforderungen an die Schadstoffvermeidung der Baumaterialien gestellt. Die Anforderungen der Qualitätsstufe 4 aus der Kriterienmatrix der DGNB (siehe Anlage 2-ENV12-Kriterienmatrix) sind hierbei ausnahmslos einzuhalten. Die ausführende Firma verpflichtet sich, dass sämtliche Baumaterialien den DGNB-Qualitätsanforderungen der QS4 an die Schadstoffvermeidung entsprechen. Die Baumaterialien sind vier Wochen vor geplantem Einbau zu prüfen und an den Auditor zu übermitteln. Folgende Angaben sind mindestens zu erbringen: Einsatzbereich / -ort Fläche bzw. Menge Produkt- und Herstellername Technische Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter, Nachhaltigkeitsdatenblätter, Herstellererklärung etc. Der Auditor erteilt, sofern die Anforderungen an die Schadstoffvermeidung eingehalten sind, eine Freigabe zur Verwendung des vorgesehenen Baumaterials. Nicht freigegebene Baumaterialien dürfen nicht verwendet werden. ENV1.3 Verantwortungsvolle Ressourcengewinnung Lieferkettensorgfaltsgesetz (LkSG) Die ausführende Firma muss der Nachweispflicht des LkSG nachkommen. Das bedeutet, dass Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden eine Bestätigung zur Einhaltung des LkSG nachweisen muss. Jedes Unternehmen kleiner 1.000 und größer 100 Mitarbeitende muss eine Selbstdeklaration zur Einhaltung, Kontrolle und Umsetzung der grundlegenden Lieferkettensorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich erbringen. Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitenden müssen keine Nachweise erbringen. Holz Es werden Anforderungen an alle neu eingebauten Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe gestellt. Diese müssen aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Generell dürfen keine Hölzer eingebaut werden, die aus unkontrolliertem Abbau in tropischen, subtropischen und borealen Klimazonen gewonnen werden. Der Nachweis hierfür erfolgt über die nachfolgend aufgeführten Zertifikate: PEFC (Programme für Endorsment of Forest Certification Schemes) FSC (Forest Stewardship Council) vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise, die bestätigen, dass die für das jeweilige Herkunftsland des Holzes geltenden Kriterien des PEFC oder FSC erfüllt werden (bspw. Holz von Hier) "Cain of Custody (CoC)"-Zertifikat mit Angabe Herkunftsland und Holzart Die ausführende Firma liefert für alle neu eingebauten Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe die entsprechenden Rechnungen / Lieferscheine und o.g. Zertifikate. Erfüllungserklärung Jeder Fachunternehmer verpflichtet sich, die in der beigefügten Erfüllungserklärung (Anlage 3) aufgeführten Anforderungen und Vorgaben vollständig einzuhalten. Mit der Ausführung der Leistungen sowie durch Unterzeichnung der Erfüllungserklärung bestätigt der Fachunternehmer verbindlich die Einhaltung sämtlicher dort benannter Punkte. Die unterzeichnete Erfüllungserklärung ist vorzulegen und Bestandteil der vertraglichen Leistungen. ENV2.2 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen Die ausführende Firma liefert Datenblätter, in denen die Durchflussgeschwindigkeiten bzw. Spülmengen ersichtlich werden, zu sämtlichen Sanitärarmaturen, speziell der Handwaschbecken, der WCs / Urinals, der Duschen und Küchenspülen, an den Auditor. SOC1.1 Thermischer Komfort / SOC1.2 Innenraumluftqualität Die ausführende Firma liefert Datenblätter zur raumlufttechnischen Anlage inkl. sämtlichen Lüftungsauslässen an den Auditor. ECO2.7 Dokumentation Die Fachunternehmer haben sämtliche Revisions , Bestands  und Produktunterlagen entsprechend dem ausgeführten Zustand digital, strukturiert und vollständig zu übergeben. Die Unterlagen müssen für den späteren Betrieb geeignet aufbereitet sein und sind mindestens für die Dauer der Gewährleistungsfrist vorzuhalten. TEC1.6 Zirkuläres Bauen Die Fachunternehmer haben für ihre Leistungen Angaben zur Demontier , Trenn  und Rückbaufähigkeit der eingesetzten Bauteile und Produkte bereitzustellen. Erforderliche Textbausteine für die Umnutzungs , Umbau und Rückbauanleitung gemäß DGNB Kriterium TEC1.6 sind fachbereichsbezogen zu liefern. PRO2.1 Baustelle Bauprozess Um die Ausführung so nachhaltig wie möglich zu gestalten und die Nachbarschaft sowie die ausführenden Personen zu schützen, wurden Konzepte zu folgenden Punkten erstellt: Lärmarme Baustelle Staubarme Baustelle Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle Abfallarme Baustelle Kommunikation Ressourcenschutz Diese Konzepte befinden sich in Anlage 4 und müssen umgesetzt werden. Damit diese Konzepte wie geplant umgesetzt werden können, muss das ausführende Unternehmen eine entscheidungsermächtige Person an einer Schulung mit dem Umfang von ca. 1 h teilnehmen. Diese Schulung wird von dem Audit-Team von GN-Bauphysik veranstaltet und findet vor Baubeginn statt. Hierbei werden die Anforderungen der DGNB-Zertifizierung sowie die Umsetzung auf der Baustelle detailliert erläutert und auf Rückfragen geantwortet. Die ausführende Firma dokumentiert die Einhaltung der Konzepte. Die Nachweisführung für alle in den Konzepten aufgeführten und zutreffenden Anforderungen hat durch eine Fotodokumentation auf der Baustelle stattzufinden. Die ausführende Firma liefert Rechnungen über die möglichst sortenreine Entsorgung des Baustellenmülls. PRO2.3 Geordnete Inbetriebnahme Die Fachunternehmer sind verpflichtet, an der geordneten Inbetriebnahme der technischen Anlagen mitzuwirken. Hierzu gehören die Teilnahme an Probebetrieben, die Durchführung und Dokumentation von Funktionsprüfungen sowie die Übergabe prüffähiger Inbetriebnahme  und Messprotokolle. Erforderliche Zuarbeiten für Monitoring und Zählerkonzepte sowie für das Inbetriebnahmemanagement sind Bestandteil der vertraglichen Leistung. PRO2.5 Vorbereitung einer nachhaltigen Nutzung Die Fachunternehmer haben für ihre jeweiligen Leistungen die für den Betrieb relevanten Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen vollständig und objektspezifisch zu erstellen und bereitzustellen. Darüber hinaus sind die wartungs  und instandhaltungsrelevanten Bauteile einschließlich Zyklen, Austauschzeitpunkten und Kosten zu benennen. Die erforderlichen Angaben und Textbausteine für das Betreiberhandbuch sind fachbereichsbezogen zu liefern und Bestandteil der vertraglichen Leistung.

Wichtiger Hinweis zur Zertifizierung Es darf kein Produkt montiert werden ohne das der Auditor DGNB dieses freigegeben hat. Dies gilt insbesondere bei zusätzlichem Material welches nicht im LV aufgeführt und wofür ein Nachtrag zu erstellen ist. Die Prüfung und Freigabe der Positionen kann bis zu 4 Wochen betragen.

Hinweis: Bei diesem Projekt wird durch den Planer die digitale Baudokumentationssoftware "CAPMO" eingesetzt. Mit der cloudbasierten Lösung werden Prozesse auf der Baustelle sowie im Büro digital erfasst, gesteuert und koordiniert. Die Daten sind aus der Cloud für jeden Beteiligten in Echtzeit abrufbar. Die Rückmeldungen zu Arbeitsaufgaben, Dokumentation, Mängelbeseitigung und Abnahmen ist über "CAPMO" auszuführen. Alle Änderungen werden mit einem Zeitstempel dokumentiert. Es entstehen für die Beteiligten Nutzer keine Kosten. Es ist lediglich die Anmeldung im System und die Vergabe eines Passwortes notwendig. Nach erfolgreicher Anmeldung, werden die Teilnehmer für das jeweilige Projekt per E-Mail eingeladen.

Planunterlagen werden ausschließlich digital (im Format pdf und auf Anforderung dwg) zur Verfügung gestellt. Erstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Vorgabe des Auftraggebers - Der Auftraggeber stellt als Grundlage für die vom Auftragnehmer zu erstellenden Ausführungszeichnungen, Pläne in DXF- / DWG-Format zur Verfügung.

Es wird festgelegt, dass der Auftragnehmer ein Bautagebuch zu führen hat. Das Bautagebuch ist vom bauleitenden Monteur täglich auszufüllen. Folgende Inhalte sind unbedingt festzuhalten: Namen der anwesenden Monteure mit Arbeitszeiten Die an dem Tag verrichteten Arbeiten Alle besonderen Vorkommnisse Angefallenene Regiearbeiten mit entsprechenden Begründungen und von wem angegeben Jeder Tag ist auf einem DIN A4 Blatt zu führen. Das Bautagebuch ist fortlaufend, beginnend mit 1 zu nummerieren. Hierfür sind entsprechende Vordrucke zu verwenden. Das Bautagebuch ist wöchentlich der Fachbauleitung zum unterzeichnen vorzulegen.

1. Die vorhandenen Pläne sind für Schlitze und Durchbrüche sind  vom Auftragnehmer rechtzeitig zu prüfen. 2. Anfallender Schutt ist vom Auftragnehmer auf eigene Rechnung täglich zu beseitigen und abzutransportieren. 3. Sämtliche Leerrohre sind mit Zugdrähten zu versehen, sowie in den Installationsplänen und Übersichtsplänen einzutragen. Hierfür erfolgt keine seperate Vergütung. 4. Grundsätzlich sind folgende maximalen Befestigungsabstände einzuhalten: Kabelrinnen max. 1,50 m PVC-Kanäle max. 0,50 m Abstandschellen max. 0,35 m Rohr auf Putz max. 0,50 m FB-Kanäle nach Herstellervors. Tragbügel in abgeh. Decken max. 0,60 m Bügelschellen auf Steigtrassen max. 0,60 m 5. Bei Leitungsverlegung unter Putz sind Scheid,- und Stemmarbeiten auch im Beton in die Einheitspreise einzukalkulieren.Hierfür sind Absaugeinrichtungen zu verwenden. 6. Alle Elektrotrassen in Geschoßdecken, Dachführungen durch Brandwände und in Elektroschächten müssen F90 abgeschottet werden. 7. Alle Befestigungen müssen grundsätzlich mit baumustergeprüften Befestigungselementen gem. Art. 22, Abs. 2, Bayerische Bauordnung, erfolgen, bzw. den Richtlinien der jeweiligen Länder entsprechen. 8. Vor Montage der Leuchten, Schalter, Steckdosen und sonstigen Elektroinstallationsgeräten sind diese der Bauleitung zur Bemusterung vorzulegen. Auf Wunsch der Bauleitung sind Musterleuchten zu montieren, ohne dass eine besondere Vergütung erfolgt. 9. Als Geräte und Schalterdosen sind Geräte-Abzweigdosen vorgesehen, hierfür erfolgt keine besondere Vergütung. Ebenso für notwendige Putzausgleichsringe. 10. Schalter und Steckdosen, sowie Einsätze sonstiger elektr. Betriebsmittel sind grundsätzlich mit Schrauben und Krallen zu befestigen. 11. Alle Leitungsauslässe, die nicht an Betriebsmitteln angeschlossen sind, müssen mit Lüsterklemmen versehen werden. Außerdem sind Deckenhaken dort einzubauen, wo Beleuchtungskörper nicht fest montiert werden. 12. Wandauslässe müssen nach VDE in Dosen enden. 13. Gips darf als Befestigungsmittel für Kabel, Leitungen u.ä. in Verbindung mit zementhaltigem Mörtel, sowie in Feuchträumen und im Freien nicht verwendet werden. 14. Die unter Punkt 1 - 13 aufgeführten Arbeiten und Bestimmungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren, wenn hierfür nichts besonderes vermerkt ist. *** Ende der Zusätzlichen Technischen Vorschriften ***

1. Beginn der Arbeiten nach Bauzeitenplan. E I N S A T Z M I T T E L (vom Bieter unbedingt auszufüllen) 2. Personaleinsatz Ich beabsichtige zur Ausführung der Leistung folgende Personen einzusetzen: Berufsbezeichnung Anzahl ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Ich verpflichte mich, im erforderlichen Umfang und unverzüglich weitere Arbeitskräfte zur Vertrags- erfüllung einzusetzen, wenn dies erforderlich wird. 3. Kalkulation Der Kalkulation liegt eine Ausführungszeit von ______Arbeitstagen mit einer durchschnittlichen Baustellenbesetzung von _____ Personen und insgesamt ________Stunden zugrunde. Kalkuliert ist mit einem Mittellohn (Ecklohn) von _____________________  _ Kalkulationszuschläge auf Lohn   ________ v.H. auf Stoffe   ________ v.H. auf Fremdleistungen  ________ v.H. *** Ende der Besonderen Vertragsbedingungen ***

Der Bieter erklärt sich mit dem Leistungsbeschrieb einschl. aller Vorbemerkungen, einverstanden und versichert, dass er die Pläne zum Bauvorhaben und die örtlichen Gegebenheiten kennt und ein klares Bild von der zu leistenden Arbeit hat. Vorbemerkungen gelesen und anerkannt: '_______________________________________' Ort und Datum '_______________________________________' Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters

01 Verteilungen

Die Unterverteilungen sind, wie in den Muster-Schaltplänen dargestellt, ohne Abweichung herzustellen. Die vorgegebenen Fabrikate sind verbindlich einzuhalten. Die beschriebenen Verteilungen sind, auf Grundlage der gültigen ALDI Musterplanung und unter verbindlicher Beachtung der im folgenden genannten Normen und Vorschriften sowie der besonderen Festlegungen, zu errichten und zu liefern. Alle systemgebundenem Zubehörteile und Nebenarbeiten sind kalkulatorisch zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen. Spätere Nachforderungen auf Grund von Kalkulationsfehlern sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die Preise verstehen sich als reine Lieferpreise, einschl. aller Nebenkosten durch Speditionen und sonstige Nebenleistungen. Die Verteilungen und alle im Leistungsverzeichnis abgefragten Einzelpositionen sind einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile und Nebenleistungen. Alle anteiligen Reihenklemmen, Neutralleiter-Trennklemmen und Schutzleiterklemmen mit allem dafür notwendigen Klein- und Befestigungsmaterial sind nach den geltenden DIN VDE-Bestimmungen komplett einzubauen. Die Verteilungen sind bestückt und verdrahtet mit den in den Muster-Schaltplänen enthaltenen Betriebsmitteln anschlussfertig und betriebsfertig zu liefern. Eine gesonderte Kennzeichnung pro Einzelpositionen über die Lieferung und den Einbau erfolgt nicht. Hinweis: Alle notwendigen Sicherungseinsätze (NH-Sicherungen und D02 Einsätze inkl. Passhülsen) sind vom Auftragnehmer Elektro zu liefern. Lieferung, Transport und Verpackung: Alle Lieferungen an die Einzelvertragspartner (Elektrofirmen) sind ohne Ausnahme komplett kostenfrei auf die vom AG genannte ALDI Baustelle zu erbringen. (bezogen auf das dem Lieferanten zugeteilte Liefergebiet) Zu jeder Lieferung gehört pro Schaltschrank ein 2-facher Ausdruck der objektspezifischen Schaltschrankplans (Stromlaufplan, Ansicht mit Deckblatt, Stückliste) (in der Plantasche des jeweiligen Schaltschranken hinterlegt). Die digitale Version des angepassten projektspezifischen Verteilerplans ist dem AG des Einzelauftrages in digitaler Form per E-Mail unaufgefordert bereitzustellen. Die Verteilungen sind stehend auf Transportpaletten für Stapler zu liefern 2-fach Spannbandbefestigung auf Palette Verpackung mit Schutzfolie

Die örtlichen Termine mit Totalunternehmer sowie Anmeldung und Inbetriebsetzung der kompletten Installation und Anlage bzw. an der Baustelle sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Wandlermessung: Die Zähleranlage wird durch den Totalunternehmer errichtet. Im Technikraum der Aldi Filile wird ein MÜK und ZÜK installiert. An diesen Übergabepunkten ist die Aldi Filiale anzuschliessen.

Bezugsquelle für Elektroverteiler: Für die Verteilungen bestehen Rahmenverträge mit ALDI SÜD. Diese Verteilungen müssen über den nachfolgenden Hersteller bezogen werden. Mangelberger Elektrotechnik GmbH Werkbereich Schaltanlagenbau Norisstrasse 23-25 91154 Roth Preisanfragen und Bestellung: Telefon: 09171 / 9799-0 E-Mail: ANL@mangelberger.com Ansprechpartner Technik: Herr Herrmann Schneid Telefon: 09171 / 9799-313 E-Mail: ANL08@mangelberger.com

01.__. 1 UV Markt bestückt gemäß ALDI SÜD Musterplanung Schaltschrank UV Markt Standschrank, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, geltende Normen: DIN EN 61439-1; VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2; VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3; VDE 0660-600-3, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, Doppeltür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts und links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst inkl. Sockel Baureihe: TW Schutzart: IP55 Schutzklasse: I (geerdet) Bauhöhe: 8 Rastereinheiten (RE): 12 Platzeinheiten PLE: 864 Feldbreite: 6 Höhe des Produkts: 2000 mm Breite des Produkts: 1550 mm Tiefe des Produkts: 350 mm Montageart: Standschrank, incl. Sockel Fabrikat: ABB - Striebel + John Die Verteilung ist einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile und Nebenleistungen gemäß den geltenden DIN VDE-Bestimmungen komplett zusammengebaut, bestückt und verdrahtet mit den nachfolgenden beschriebenen Betriebsmitteln anschlussfertig zu liefern. Bestückt gemäß ALDI SÜD Musterplanung: Musterplan: 6.2_3 UV Markt

01.__. 2 Montage UV Markt UV Markt auspacken, in den Technikraum einbringen, aufstellen, an der Wand befestigen, einschl. Befestigungsmaterial, sowie Entsorgung des Verpackungsmaterials. Alle anzuschließenden zu- und abgehenden Leitungen und Kabel abisolieren, in die Verteilung einführen, auf Abfangschiene befestigen, einschl. anteiligen Kabelschellen und auf Reihenklemmen auflegen.

01.__. 3 Mehrpreis Zuleitungskabel-Rangierverteiler Mehrpreis Zuleitungskabel-Rangierverteiler für vorgenannte UV Markt

01.__. 4 Mehrpreis FI-LS Schalter 2-10A/C Mehrpreis FI-LS Schalter 2-10A/C für vorgenannte UV Markt

01.__. 5 Mehrpreis Phasenausfallüberwachung für SiBe Mehrpreis Phasenausfallüberwachung für SiBe für vorgenannte UV Markt

01.__. 6 Mehrpreis Power-Limiter Plug-Inzur Regelung von Elektro Mehrpreis Power-Limiter Plug-Inzur Regelung von Elektro Ladesäulen für vorgenannte UV Markt

01.__. 7 Mehrpreis Versorgung Elektro-Ladestation bis 50 kW Mehrpreis Versorgung Elektro-Ladestation bis 50 kW für vorgenannte UV Markt

01.__. 8 Mehrpreis DHL-Packstation Mehrpreis DHL-Packstation für vorgenannte UV Markt

01.__. 9 Mehrpreis Abgang getrennter Verteiler HLSK Mehrpreis Abgang getrennter Verteiler HLSK für vorgenannte UV Markt

01.__. 10 Mehrpreis für Lieferung eines Innenraum-Temperaturfühlers Mehrpreis für Lieferung eines Innenraum-Temperaturfühlers für vorgenannte UV Markt

01.__. 11 Mehrpreis für Lieferung eines Außen-Temperaturfühlers Mehrpreis für Lieferung eines Außen-Temperaturfühlers für vorgenannte UV Markt

01.__. 12 Standard-Transportkosten frei Werk Roth Standard-Transportkosten frei Werk Roth für vorgenannte UV Markt

01.__. 13 Telefonische Unterstützung Inbetriebnahme "Utility" Telefonische Unterstützung Inbetriebnahme "Utility" für vorgenannte UV Markt

01.__. 14 Telefonische Unterstützung Inbetriebnahme E-Mobility/Power Telefonische Unterstützung Inbetriebnahme E-Mobility/Power Limiter für vorgenannte UV Markt

Wurm Energiedatenerfassung Wurm GmbH & Co.KG Postfach 14 05 69 42826 Remscheid Mail: dilieto@wurm.de Tel:  02191-8847321 Fax: 02191-88479300

02 Potentialausgleich

02.__. 1 Potentialausgleichsschiene Stahl verz 7x2,5-25mm2 Abdeck. 30x3,5mm Potentialausgleichsschiene DIN VDE 0618-1 (VDE 0618-1), aus verzinktem Stahl, mit Kunststoffabdeckung, mit Anschluss für 7 x 2,5 bis 25 mm2, ein Flachband bis 30 mm x 3,5 mm, und Massivrundleiter, Durchmesser 8 bis 10 mm.

02.__. 2 Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm Erdungsschelle aus verzinktem Stahl, mit Anschlussmöglichkeit für einen Leiter 2,5 mm2 bis 2 Leiter 16 mm2, für Rohrdurchmesser bis 40 mm.

02.__. 3 Kunststoffaderleitung H07V-K 1x6 vorh.Kabelrinne/Kanal Kunststoffaderleitung DIN EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31), H07V-K 1 x 6, Cu-Zahl 58, Farbton grün/gelb, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

02.__. 4 Installationsleitung NYM-J 1x16 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 1 x 16, Cu-Zahl 154, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

02.__. 5 Installationsleitung NYM-J 1x25 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 1 x 25, Cu-Zahl 240, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

02.__. 6 Kabel NYY-J 1x50RM vorh.Kabelrinne/Kanal Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 50 RM, Cu-Zahl 480, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

02.__. 7 Installationsleitung NYM-J 1x6 anschließen Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 1 x 6, Cu-Zahl 58, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.

02.__. 8 Installationsleitung NYM-J 1x16 anschließen Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 1 x 16, Cu-Zahl 154, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.

02.__. 9 Installationsleitung NYM-J 1x25 anschließen Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 1 x 25, Cu-Zahl 240, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.

02.__. 10 Kabel NYY-J 1x50RM anschließen Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 50 RM, Cu-Zahl 480, nur anschließen an beigestellte Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.

03 Kabel und Leitungen

03.__. 1 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 UP Fräsen Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

03.__. 2 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 3 Installationsleitung NYM-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 4 Installationsleitung NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 5 Installationsleitung NYM-J 3x4 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 4, Cu-Zahl 115, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 6 Installationsleitung NYM-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 7 Installationsleitung NYM-J 5x4 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 4, Cu-Zahl 192, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 8 Installationsleitung NYM-J 5x6 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 9 Installationsleitung NYM-J 5x10 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 10, Cu-Zahl 480, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 10 Installationsleitung NYM-J 5x16 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 16, Cu-Zahl 768, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 11 Kabel NYCWY 4x35SM/16 vorh.Kabelrinne/Kanal Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 35 SM/16, Cu-Zahl 1526, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

03.__. 12 Kabel NYY-J 1x150RM Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 150 RM, Cu-Zahl 1440.

03.__. 13 Kabel NYCWY 4x150SM/70 Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 150 SM/70, Cu-Zahl 6540.

03.__. 14 Kabel NYY-J 4x150SM Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 4 x 150 SM, Cu-Zahl 5760.

04 Verlegesysteme

Hauseinführung 4-fach für Elektro / Telekom liefern und zusammen mit Baufirma einmessen und mit Aufstellvorrichtung montieren, bestehed aus nachfolgend aufgeführten Positionen:

04.__. 1 Futterrohr-HEK 180-ES-0,70 m PE-DN 100/70 Futterrohr-HEK 180-ES-0,70 m PE-DN 100/70 Futterrohr für Innen-Dichtelement-Boden der HEK´s DN25-40 Gas/Wasser aus Kuststoff für Fußboden- / Wanddurchführung DN 100 inkl. Übergangsstück DN 100/70 mit auszugs- sicherer Stecktechnik zum Anschluss der Mantelrohr-Muffe und montierter verstellbarer Aufstellvorrichtung mit Erdspieß AVR). Es gilt die allgemeine Technische Spezifikation: Futterrohr für die Einsparten-Hauseinführungs- kombination für Trocken-Boden-/Wandeinbau in der Fassung von 03/2009 Fabrikat: Hauff Typ:     K-Futterrohr GEH/WEH-FUBO-E mit AVR

04.__. 2 ES-DE-Boden; DN75/100-DN25/40-D20/50;GWS ES-DE-Boden; DN75/100-DN25/40-D20/50;GWS Innen-Dichtelement-Boden für die bei den EnBW eingestellten Einsparten-Hauseinführungskombina- tionen ES-HEK´s. - Gas DN 25/40 d32/50 (GD 1/32/50), - Wasser DN 32/40 d40/50 (WD 1/40/50), Einsparten-Hauseinführungsdichtelemente ES-HED´s - Strom 1/20-34 (ED 1/20-50), 1/35-50 (auf Anfrage), Kommunikation (KD 3/9-13) für Trocken-Boden-Ein- bau nach VP 601. Es gilt die Technische Spezifikation: Dichtelemente für die Einsparten-Hauseinführungskombination für Trocken-Boden-/Wandeinbau in der Fassung 04/2009. Fabrikat: Hauff Typ:     GEH 100-MB

04.__. 3 Flexibles Mantelrohrsystem -Hataflex-Spiralschlauch Flexibles Mantelrohrsystem -Hataflex-Spiralschlauch DN70/D 81,4 (70x5,7)mm mit Hyton-Innenbeschich- tung- mit Rastmuffe DN80 (D82), Länge 6000 mm, Farbe blau (RAL ___), passend für Kunststoff-Futter- rohr GEH/WEH 100 - Fubo E, sowie MSH Basic - Fubo E. Hersteller: ___. Es gilt die allgemeine Technische Spezifikation: Mantelrohr für die Einsparten-Hauseinführungskombi- nation für Trocken-Boden-/Wandeinbau in der Fassung von 03/2009. Fabrikat: Hauff Typ:        KES-KMR 82 - V/6000

04.__. 4 Uni-Dichtelement-ES/MS; Uni-Dichtelement-ES/MS; Universal-Dichtelement für Strom d30-34 bzw. d35-50 (auf Anfrage) aus EPDM, einsetzbar für die dauerhaften Verschluss belegter Strom- kabel oder bei den EnBW eingestellten Ein-/ Mehrsparten-Hauseinführungskombinationen für Trocken-Boden-/Wandeinbau, MS-Trocken- Bodeneinbau in 4-fach Reihen-/Rundanordnung nach VP 601, inkl. Befestigungsmaterial. Es gilt die allgemeine Technische Spezifikation: Universal-Dichtelement für die Mehrsparten- Hauseinführungskombination in der Fassung vom 03/2009. Fabrikat: Hauff Typ:        M-ED 1/d (d=Kabeldurchmesser in mm)                (NAYY-J 4x150 mm2 = 43-48 mm)

04.__. 5 Abschlussmanschette-ES/MS;d75/d Abschlussmanschette-ES/MS;d75/d Abschlussmanschette aus NBR, Farbe schwarz (RAL 9004) für das Mantelrohr-Ende DN70/DN63 für Strom (d max. 50 mm) mit zwei Spannbändern, einsetzbar für dauerhaften Verschluss von Strom- kabel d20-34 mm der bei den EnBW eingestellten Einzelsparten-Hauseinführungskombinationen für Trocken-Wand-/Bodeneinbau nach VP 601. Es gilt die allgemeine Technische Spezifikation: Technische Spezifikation Abschlussmanschette für die Mehrspartenhauseinführungen in der Fassung von 10/2009. Fabrikat: Hauff Typ:        MS75-ED-1/d (d=Kabeldurchmesser in mm)                (NAYY-J 4 x 150 mm2 = 43-48 mm)

Alle Kabeltrassen sind mit allem notwendigen Zubehör, komplett zusammengebaut, zu liefern. Hierzu gehören, Hängestiele, Ausleger, Verschraubungen und Befestigungsmaterial, Formteile und Verbinder. Bögen und Richtungsänderungen sind grundsätzlich mit Formteilen herzustellen. Hinweis: Die Montagehöhen im Verkaufsraum sind zum Teil über 5m OKFFB. Das ist bei der Kalkulation grundsätzlich mit einzubeziehen.

04.__. 6 Kabelrinne gelocht Stahl feuerverz H 60mm B 100mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, Dicke 1 mm, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 100 mm.

04.__. 7 Kabelrinne gelocht Stahl feuerverz H 60mm B 200mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, Dicke 1 mm, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 200 mm.

04.__. 8 Kabelrinne gelocht Stahl feuerverz H 60mm B 300mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, Dicke 1 mm, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 300 mm.

04.__. 9 Kabelrinne gelocht Stahl feuerverz H 60mm B 400mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, Dicke 1 mm, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 400 mm.

04.__. 10 Kabelrinne gelocht Stahl feuerverz H 60mm B 500mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, Dicke 1 mm, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 500 mm.

Weitspann-Kabelleiter tauchfeuerverzinkt für Versorgung Kälteanlage aussen

04.__. 11 - Weitspann-Kabelleiter WKLG 160 hoch m. 300 mm Breite - Weitspann-Kabelleiter WKLG 160 hoch mit 300 mm   Breite   L = 12 m - mit Einlegeblech 300 mm breit (ELB-L30FT) L = 9 m - mit Deckel (WDRL 11126 30 DD) L = 6 m - Bogen 90°, vertikal, steigend 300 mm breit   (WLBS 90 163FT) 2 St. - U-Hängestiel 7 mit 500 mm Länge (US 7 K 50..) zur   Bodenmontage 2 St. - Stielausleger AS 30 mit 310 mm (AS 30 31..) zum   Auflegen der Kabelrinne 2 St.

04.__. 12 Kabelrinnenabdeckung mit Drehriegelverschluß Kabelrinnenabdeckung mit Drehriegelverschluß aus Stahl, feuerverzinkt, Nennbreite 300 mm, liefern und montieren

04.__. 13 Kabelrinnenabdeckung mit Drehriegelverschluß Kabelrinnenabdeckung mit Drehriegelverschluß aus Stahl, feuerverzinkt, Nennbreite 100 mm, liefern und montieren

04.__. 14 Steigleiter Stahl bandverz H 60mm B 300mm Steigleiter, Sprossenabstand 300 mm, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Dicke 0,75 mm, Schlitzbreite 11 mm, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 300 mm.

04.__. 15 C-Profilschiene B 35mm H 18mm gelocht Stahl bandverz Wandbefestigung C-Profilschiene, Breite 35 mm, Höhe 18 mm, gelocht, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Dicke 0,75 mm, Schlitzbreite 17 mm, an der Wand aus Mauerwerk, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.

04.__. 16 Bügelschelle 12-24mm Bügelschelle 12-24mm einschl. Gegenwanne liefern und montieren

04.__. 17 Bügelschelle 18-32mm Bügelschelle 18-32mm einschl. Gegenwanne liefern und montieren

04.__. 18 Kabelbügel 200mm Kabelbügel 200m aus elastischem korrosionsbeständigem Kunsstoff, zur Verlegung von Mantelleitungen in Zwischendecken und abgedeckten Schächten. Fabrikat:   Kleinhuis TYP:   794/200 oder gleichwertiger Art Fabrikat:.............................................. ... Typ:................................................... ......              ( vom Bieter einzutragen )

04.__. 19 Kabelbügel 300mm Kabelbügel 300m aus elastischem korrosionsbeständigem Kunsstoff, zur Verlegung von Mantelleitungen in Zwischendecken und abgedeckten Schächten. Fabrikat:   Kleinhuis TYP:   794/200 oder gleichwertiger Art Fabrikat:.............................................. ... Typ:................................................... ......              ( vom Bieter einzutragen )

04.__. 20 Sammelhalter für max. 15 Leitungn Sammelhalter für max. 15 Leitungen 3 x 1,5, in ZwD montieren, Bef.-Abstand 0,5 m

04.__. 21 Sammelhalter für max. 30 Leitungen Sammelhalter für max. 30 Leitungen 3 x 1,5, in ZwD montieren, Befs.-Abstand 0,5 m

04.__. 22 Hänger für Trepezblechdecken Hänger für Trepezblechdecken einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren Lochung über Stanzzange ausführen

04.__. 23 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 20/20mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 20/20 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton.

04.__. 24 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 16/16mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 16/16 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton.

04.__. 25 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/110mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/110 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton.

04.__. 26 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/230mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/230 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton.

04.__. 27 Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/130mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus PVC-U, Oberteil aus PVC, mit einem Trennsteg, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton.

04.__. 28 Steck-Stahlpanzerrohr 25 verzinkt in geschlossener Verlegeart montieren Elektroinstallationsrohr, nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-1, Klassifizierung 4457, Maße nach DIN EN 61368-21, bestehend aus: Flussstahl gewalzt, nicht flammenausbreitend, Dauergebrauch und Installationstemperatur min.-45 max.+250°C, feuerverzinkt, schwere Druckfestigkeit 1250 N/5 cm, schwere Schlagfestigkeit, AP- mit Doppelschellen, Montagehöhe bis 3 m, in Teillängen liefern und Betriebsfertig mit Systemgebunden Zubehör inkl. Endtüllen montieren als: Starres, verzinktes Steck-Stahlpanzerrohr in geschlossener Verlegeart, Größe: EN25

04.__. 29 Steck-Stahlpanzerrohr 32 verzinkt in geschlossener Verlegeart montieren Elektroinstallationsrohr, nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-1, Klassifizierung 4457, Maße nach DIN EN 61368-21, bestehend aus: Flussstahl gewalzt, nicht flammenausbreitend, Dauergebrauch und Installationstemperatur min.-45 max.+250°C, feuerverzinkt, schwere Druckfestigkeit 1250 N/5 cm, schwere Schlagfestigkeit, AP- mit Doppelschellen, Montagehöhe bis 3 m, in Teillängen liefern und Betriebsfertig mit Systemgebunden Zubehör montieren als: Starres, inkl. Endtüllen verzinktes Steck-Stahlpanzerrohr in geschlossener Verlegeart, Größe: EN32

04.__. 30 Profilstahlkonstruktion Profilstahlkonstruktion für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderkonstruktion, einschl. Befestigungsmaterial inkl. Injektions,- und Klebdübel für Kabelpritschen PVC-Kanäle, Stahlpanzerrohre und Leuchten in verzinkter Ausführung der Stahlprofile nach örtlicher Kaltverzinkung der Schweiß- und Verbindungsstellen, einschl. statischer Berechnung und statischem Nachweis. Abrechnung mit den Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen, liefern. Einbau nur nach Erfordernis und Absprache durch den Fachplaner

05 Installationsmaterial

05.__. 1 Geräteverbindungsdose Kunststoff Durchm. 60mm T 60mm UP Mauerwerk Geräteverbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, mit Schrauben, Unterputz, in Mauerwerk.

05.__. 2 Geräteverbindungsdose Kunststoff Durchm. 60mm T 60mm UP Hohlwand Geräteverbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, mit Schrauben, Unterputz, in Hohlwand.

05.__. 3 Geräteverbindungsdose Kunststoff Durchm. 60mm T 60mm UP Installationskanal Geräteverbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, mit Schrauben, Unterputz, in Installationskanal.

05.__. 4 Verbindungsdose Einführungsstutzen Kunststoff grau 80/80mm T 50mm IP65 5x4mm2 AP Beton Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungsstutzen, aus Kunststoff, Farbton grau, Grundfläche mind. 80/80 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit 5 Klemmen 4 mm2, Aufputz, auf Beton.

05.__. 5 Verbindungsdose Einführungsstutzen Kunststoff grau 100/100mm T 50mm IP65 5x6mm2 AP Beton Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungsstutzen, aus Kunststoff, Farbton grau, Grundfläche mind. 100/100 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit 5 Klemmen 6 mm2, Aufputz, auf Beton.

05.__. 6 Verbindungsdose Einführungsstutzen Kunststoff grau 150/150mm T 65mm IP65 5x16mm2 AP Beton Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, mit Einführungsstutzen, aus Kunststoff, Farbton grau, Grundfläche mind. 150/150 mm, Tiefe mind. 65 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit 5 Klemmen 16 mm2, Aufputz, auf Beton.

05.__. 7 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm UP Fräsen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

05.__. 8 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Hohlwand Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung in Hohlwand.

05.__. 9 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 20mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 20 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

05.__. 10 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

05.__. 11 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 32mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

05.__. 12 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 40mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 40 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

05.__. 13 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 50mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 50 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

05.__. 14 Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 20 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

05.__. 15 Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

05.__. 16 Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 32 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

05.__. 17 Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus Aluminium, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe, Außendurchmesser 40 mm, Druckfestigkeit Klasse 2 - leicht (320 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 2 - leicht DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

06 Installationsgeräte

*** Ausführungshinweis *** Alle Installationsgeräte sind am Beschriftungsfeld in maschineller Schrift mit den Stromkreisnummern zu beschriften. UP-Installationsgeräte müssen in feuchten Räumen und im Außenbereich mit Zement befestigt werden. AP-Installationsgeräte sind grundsätzlich mit verzinkten Schrauben zu befestigen. Die Befestigung von Installationseinsätzen muss mit  Schrauben und Krallen erfolgen. Ausführung mit Beschriftungsfeld Alle Geräteeinsätze sind grundsätzlich inkl. anteiligem Abdeckrahmen anzubieten, komplett zu liefern und betriebsfertig montiert und nach VDE 0100 per Meßprotkoll geprüft.

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist jeweils ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

06.__. 1 Wippschalter 1polig Aus 16A 250V reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld IP2X Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) 1-polig, Aus, 16 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 2 Wippschalter 1polig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld Kontrolllampe IP2X Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) 1-polig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, mit Kontrolllampe, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 3 Jalousieschalter 250V 10A Wipptaster reinweiß Geräteeinbaukanal Geräteeinbaudose Beschriftungsfeld IP2X Jalousieschalter 250 V AC, 10 A, als Wipptaster, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Geräteeinbaukanal, mit systemgebundener Geräteeinbaudose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 4 Präsenzmelder 230V Master Infrarotsensor IP2X 360Grad Reichweite 8m Präsenzmelder für 230 V AC, als Master, zum Einbau in Gerätedose, mit Infrarotsensor, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Erfassungsbereich 360 Grad, Farbton reinweiß RAL 9010, Reichweite mind. 8 m, mit einem Relaisausgang 230 V AC, für Deckenmontage, Montagehöhe bis 3 m, Hersteller und Typ  ' ESYLUX / TYP: PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE Deckenmontage in Hohlwanddose in OWA-Rasterdecke'

06.__. 5 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld IP2X Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 6 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2fach reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld IP2X Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, 2-fach, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 7 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A reinweiß Geräteeinbaukanal Geräteeinbaudose Beschriftungsfeld IP2X Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Geräteeinbaukanal, mit systemgebundener Geräteeinbaudose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 8 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3fach reinweiß Geräteeinbaukanal Geräteeinbaudose Beschriftungsfeld IP2X Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, 3-fach, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Geräteeinbaukanal, mit systemgebundener Geräteeinbaudose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 9 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2fach Geräteeinbaukanal Geräteeinbaudose Beschriftungsfeld IP2X Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, 2-fach, Farbton  ' ROT für USV Stromkreis' in Geräteeinbaukanal, mit systemgebundener Geräteeinbaudose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 10 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3fach Geräteeinbaukanal Geräteeinbaudose Beschriftungsfeld IP2X Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, 3-fach, Farbton  ' ROT für USV Stromkreis' in Geräteeinbaukanal, mit systemgebundener Geräteeinbaudose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 11 Geräteanschlussdose reinweiß UP IP2X bis 5x2,5mm2 Geräteanschlussdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) Farbton reinweiß, RAL 9010, in Unterputzausführung, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Verbindungsklemmen bis 2,5 mm2, 5-polig 400 V AC, mit Schrauben befestigen.

06.__. 12 Drehzahlsteller reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld Symboleinsatz IP2X Drehzahlsteller für Motor 0,1 bis 2,3 A, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Gerätedose, einschl. Bedienelement, mit Beschriftungsfeld, mit Symboleinsatz, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 13 Potentialausgleichsteckdose reinweiß AP IP2X Potentialausgleichsteckdose DIN 42801, Farbton reinweiß, RAL 9010, in Aufputzausführung, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 14 Präsenzmelder 230V Master Infrarotsensor IP2X 360Grad Reichweite 20m Präsenzmelder für 230 V AC, als Master, zum Einbau in Gerätedose, mit Infrarotsensor, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Erfassungsbereich 360 Grad, Farbton reinweiß RAL 9010, Reichweite mind. 20 m, mit einem Relaisausgang 230 V AC, für Deckenmontage, Montagehöhe über 3 bis 5 m, Hersteller und Typ  ' ESYLUX / Tpy: PD 360i/24   STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH'

06.__. 15 Bewegungsmelder 230V Infrarotsensor IP44 180Grad Reichweite 20m Bewegungsmelder für 230 V AC, mit Infrarotsensor, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Erfassungsbereich 180 Grad, Farbton reinweiß RAL 9010, Reichweite mind. 20 m, mit einem Relaisausgang 230 V AC, für Wandmontage, in Aufputzausführung, Montagehöhe über 3 bis 5 m, Hersteller und Typ  ' ESYLUX / Typ: MD 180 BASIC weiss'

06.__. 16 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A AP Beschriftungsfeld IP44 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 17 Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2fach AP Beschriftungsfeld IP44 Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, 2-fach, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 18 Aufbaugehäuse 1Installationsgerät reinweiß IP2X Aufbaugehäuse für Einbau von Unterputz-Installationsgeräten, für ein Gerät, Farbton reinweiß, RAL 9010, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Hersteller und Typ  ' inkl. Abdeckrahmen'

06.__. 19 CEE-Steckdose Klappdeckel 3polig 230V 16A AP Beschriftungsfeld IP2X CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), mit Klappdeckel, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, 16 A, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 20 CEE-Steckdose Klappdeckel 3polig 230V 16A Geräteeinbaukanal Geräteeinbaudose Beschriftungsfeld IP2X CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), mit Klappdeckel, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, 16 A, in Geräteeinbaukanal, mit systemgebundener Geräteeinbaudose, einschl. Zentralplatte, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 21 CEE-Steckdose Klappdeckel 5polig 230/400VAC 16A AP Beschriftungsfeld IP2X CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), mit Klappdeckel, 5-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 16 A, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 22 CEE-Steckdose Klappdeckel 5polig 230/400VAC 32A AP Beschriftungsfeld IP2X CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), mit Klappdeckel, 5-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 32 A, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 23 CEE-Steckdose Klappdeckel 5polig 230/400VAC 63A AP Beschriftungsfeld IP2X CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), mit Klappdeckel, 5-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 63 A, in Aufputzausführung, mit Beschriftungsfeld, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einsatz mit Schrauben befestigen.

06.__. 24 Topfmagnet mit Gewindezapfen M4 Topfmagnet mit Gewindezapfen M4 Neodym Topfmagnete mit Gewinde eignen sich sehr gut, um einen Magnet an Möbeln zu fixieren. Einfach das Geinde durch das Loch schieben und auf der Gegenüber liegenden Seite mit einer Mutter fixieren. Der Neodym Flachgreifer hat ein handelsübliches M4 Gewinde. liefern

06.__. 25 Topfmagnet mit Gewindezapfen M6 Topfmagnet mit Gewindezapfen M6 sonst wie vor

07 Anschlüsse

Anschließen von Leitungen an beigestellte Betriebsmitteln, einschl. der erforderlichen Verschraubung, Kabelschuhe und systemgebundenem Zubehör.

07.__. 1 Anschluß bis 3 x 2.5 qmm Anschluß bauseitiger Geräte unter Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 3 x 2.5 qmm

07.__. 2 Anschluß bis 5 x 2.5 mm Anschluß bauseitiger Geräte unter Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 5 x 2.5 qmm

07.__. 3 Anschluß bis 7 x 2.5 mm Anschluß bauseitiger Geräte unter Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 7x 2.5 qmm

07.__. 4 Anschluß 5 x 6 qmm Anschluß bauseitiger Geräte unter Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß 5 x 6 qmm

07.__. 5 Anschluß bis 5 x 6 qmm Anschluß bauseitiger Geräte unter Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 5 x 6 qmm

07.__. 6 Anschluß bis 5 x 10 qmm Anschluß bauseitiger Geräte unter Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 5 x 10 qmm

07.__. 7 Anschluß bis 5 x 16 qmm Anschluß bauseitiger Geräte unter Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 5 x 16 qmm

07.__. 8 Anschluß bis 5 x 35 qmm Anschluß bauseitiger Geräte unter Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 5 x 35 qmm

07.__. 9 Anschluß bis 5 x 70 qmm Anschluß Kabel Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 5 x 70 qmm

07.__. 10 Anschluß bis 5 x 95 qmm Anschluß Kabel Beistellung des notwendigen Verbindungsmaterials wie Aderendhülsen, Klemmen oder Kabelschuhen, für folgende Leiter und Querschnitte Anschluß bis 5 x 95 qmm

07.__. 11 Feststellanlage Tür Papierpresse Feststellanlage für Feuerschutzab- schlüsse, best. aus: 1 Rauchschutzschalter, Strom f. Mag-    nete 250 mA    Spannung f. Magnete 24 V-DC    Spannung f. R-Melder 12 V-DC    Maße: B/H/T 165/155/75 mm    Typ: 92020-..0010 2 Optischer-Rauchmelder, 12 V-DC    Typ: 60060..00 1 Unterbrechertaster UP/AP 1 Haftmagnet mit Distanzhalter für    Wandmontage, 90 mA, 800 N Haft-    kraft, Wandabstand 150 mm    Typ: 838/839BW 3...F90 1 Haftgegenplatte auf Montageplat-    te mit Justierung    Typ: 830-H2 liefern, montieren und anschließen Fabrikat: eff-eff, oder glw.

07.__. 12 An bauseits vorhandener TK/NK/FF-Zelle An bauseits vorhandener TK/NK/FF-Zelle die Innenbeleuchtung LED-Leuchte

07.__. 13 Einzelraum Lüfter Nebenräume anschließen Einzelraum Lüfter Nebenräume inkl. Klemmmaterial anschließen und in Betrieb nehmen.

07.__. 14 Anschluss Jalousie-Motor, einschl. Anschluss Jalousie-Motor, einschl. Anschlussleitung H05RNF4G 0,75 (L. ca. 1m)

07.__. 15 Bauseits beigestellte Kühltruhen Bauseits beigestellte Kühltruhen mit Hubwagen (bauseits vorhanden) vom Lager in den Verkaufsraum fah- ren, auspacken, Aufbau der Geräte an vom Kunden festgelegten Platz, Funktionskontrolle (kältetechnisch und optisch) Einweisen des Personals (auf Pflege und Abtauung) hinweisen: Truhen bestehen aus fol- genden Einzelteilen: Truhe, Produktgruppenschild, Wasserschutzleisten, Stoss- schutzleiste, Verbindungsstücke, Seitenabdeckung

08 Beleuchtung

Beleuchtung Verkaufsraum und Nebenräume: Die gesamte Beleuchtung wird durch die Mieterin bereitgestellt. Die Bestellung erfolgt über den Elektrofachplaner des Vermieters. - Beleuchtung Verkaufsraum - Leuchten Nebenräume - Fluchtwegsleuchten In die Einheitspreise sind zusätzlich folgende Leistungen einzurechnen: - Entgegennahme der Lieferung durch die Spedition - Überprüfung der Lieferung Vollständigkeit gem. Lieferschein - Lieferschein bestätigen und Weiterleitung per E-Mail an   Elektro-Fachplaner - Vertragen und Zwischenlagern auf der Baustelle - Kompletter Zusammenbau der Lichtsystems gem.   Beleuchtungsplan -·Betriebsfertiger Anschluss der Netzzuleitung -·Einsetzen der Lichtstrahler in der Lichtschiene - Ausrichten der Leuchten gem. Elektroplanung - Inbetriebnahme - Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials - Montagehöhe im Verkaufsraum OKFFB + 3,50m   (abgependelte Montage von Trapezblechdecke >5m Höhe) - Gerüste und Leitern sind in die Einheitspreise einzurechnen! Alle bereitgestellten Leuchten und Zubehörteile sind vom Auftragnehmer Elektro fachgerecht zu montieren und betriebsfertig zu montieren. Die exakte Montage erfolgt nach den freigegeben Ausführungsplänen von Start.Design (Beleuchtungsplanung) und den Elektroausführungsplänen.

08.__. 1 3 Phasen Stromschiene 3m 3 Phasen Stromschiene 16A/440V. L1/L2/L3/N/PE 2 x 1A/50V FELV AC. Standard track Länge 3m, Farbe: weiß Montage an Beton Rippendecke Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren

08.__. 2 3 Phasen Stromschiene 2m 3 Phasen Stromschiene 16A/440V. L1/L2/L3/N/PE 2 x 1A/50V FELV AC. Standard track Länge 2m, Farbe: weiß Montage an Beton Rippendecke Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren

08.__. 3 Anfangseinspeisung für 3-Phasen Lichtschiene Anfangseinspeisung für Stromschienen Schutzleiter links Farbe: weiß Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren

08.__. 4 Winkeleinspeisung für 3-Phasen Lichtschiene Winkeleinspeisung für Stromschienen Schutzleiter links Farbe: weiß Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren

08.__. 5 Endstück für 3-Phasen Lichtschiene Endstück für Stromschienen Farbe: weiß Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren

08.__. 6 Verbinder für 3-Phasen Lichtschiene Verbinder für Stromschienen Farbe: weiß Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren

08.__. 7 Seilabhängung zur Montage an Trapezblechdecke Höhe: >5m Seilabhängung zur Montage an Trapezblechdecke Höhe: >5m Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren

08.__. 8 Iqona Richtstrahler mit Adapter Iqona Richtstrahler mit Adapter Montage in 3-Phasen Lichschiene Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren und nach Leuchtenplan ausrichten

08.__. 9 NAVO Strahler 1-fach mit Adapter NAVO Strahler 1-fach mit Adapter Montage in 3-Phasen Lichtschiene Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren und nach Leuchtenplan ausrichten

08.__. 10 NAVO Strahler 2-fach mit Adapter NAVO Strahler 2-fach mit Adapter Montage in 3-Phasen Lichtschiene Fabrikat: Ansorg betriebsfertig montieren und nach Leuchtenplan ausrichten

08.__. 11 MAXX MDD Einbaudownlight MAXX MDD Einbaudownlight Montage in GK-Decke oder Beton Rippendecke Fabrikat: Ansorg inkl. Montage der bereitgestellten Verstärkungsplatte und Deckenausschnitt in OWA-Rasterdecke betriebsfertig montieren und nach Leuchtenplan ausrichten

08.__. 12 Kassenleuchten (32 kg) mit integr. Kassensignaltechnik Kassenleuchten (32 kg) mit integr. Kassensignaltechnik Montage und Anschluß Fabrikat: Ridi HINWEIS: Montagehöhe im Verkaufsraum OKFFB + 5,50m Gerüste und Leitern sind in die Einheitspreise einzurechnen!

08.__. 13 Montage LED-Einlegeleuchte in abgehängter OWA-Decke Montage LED-Einlegeleuchte in abgehängter OWA-Decke Raster 625x625 mm einschl. betriebsfertiger Anschluss wie vor beschrieben. Fabrikat RZB

08.__. 14 Montage Lagerleuchte Montage Lagerleuchte VLDF-F149NDWS-500 LPO-ECO-ASI 6051033 Lichtleiste weiß, IP20, eine LED-Reihe 5000 lm, LF 840, opale Wanne mit Längsprismen, elektronischer Konverter, L= 1488mmm Fabrikat: Ridi Komplett mit Klein- und Befestigungsmaterial betriebsfertig montieren und anschließen.

08.__. 15 Fluchtwegsleuchte mit Einzelbatterie / Wand- oder Deckenmontage Bauart Sicherheitsleuchte: mit eingebauter Einzelbatterie Sichtfarbe: weiß Montageart: Deckenanbau Wandanbau Lampe: LED 4,50W, ohne Sockel 6000K NiCd Nennbetriebsdauer: 3 h Schaltungsart Lampe 1: EVG Betriebsart: NL Dauerschaltung L: 344mm B: 144mm H: 78mm betriebsfertig montieren

08.__. 16 Fluchtwegsleuchte mit Einzelbatterie / Seilmontage Bauart Sicherheitsleuchte: mit eingebauter Einzelbatterie Sichtfarbe: weiß Montageart: Seilmontage Lampe: LED 4,50W, ohne Sockel 6000K NiCd Nennbetriebsdauer: 3 h Schaltungsart Lampe 1: EVG Betriebsart: NL Dauerschaltung L: 344mm B: 144mm H: 78mm betriebsfertig montieren HINWEIS: Montagehöhe im Verkaufsraum OKFFB + 5,50m Gerüste und Leitern sind in die Einheitspreise einzurechnen!

08.__. 17 Strahler einen Tag vor Ladeneröffnung exakt gemäß Leuchtenplan einstellen Bereits montierte LED-Strahler einstellen und ausrichten. Zum Zeitpunkt der Montage der Lichtbänder und der LED-Richtstrahler ist der Laden noch nicht mit Ware eingerichtet. Daher ist einen Tag vor Ladeneröffnung nach vollständiger Wareneinrichtung eine exakte Einstellung gemäß Leuchtenplan notwendig. Eine hierzu ggf. notwendige zusätzliche Baustellenanfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen.

08.__. 18 Leuchtenkennzeichnungsschilder, ca. Leuchtenkennzeichnungsschilder, mind. 30 mm Durchmesser, weißer Untergrund mit roter Schrift, gem. VDE 0108-100/ VDE 0100-560, Resopal, mit gravierter UV...- Nummer, Stromkreis und Leuchtennummer liefern und montieren

08.__. 19 Leuchtenträgerschiene 50x100x6000 Leuchtenträgerschiene 50 mm x 100 mm, mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, zur Montage von Leuchten und Führung von Kabeln und Leitungen, mit oben abgekantetem Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, einschl. anteiliger Verbinder, Erdungsbrücke, Formteile,Trennsteg, Auslegern und Hängestiel, Kopfplatte (auch variabel), Haltewinkel, Kantenschutz und Schutzkappen, Drahtseilen, Haltern und Befestigungen, Aufhängebügel, Ketten, Deckenbügel und systembedingetem Zubehör einschl. Trägerklammern Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Seitenhöhe: 50 mm Breite: 100 mm Länge: 6000 mm Blechstärke: 1,5 mm Tragfähigkeit: 1,5 kN/m bei Stützabstand 1,5m In Teillängen liefern und Betriebsfertig mit Systemgebunden Zubehör montieren:

09 EDV-Datenverkabelung

Der EDV-Datenschrank wird von ALDI SÜD vorkonfektioniert, beschriftet und in einheitlicher Ausführung anschlussfertig beigestellt. Die Bestellung erfolgt über das betreffende Planungsbüro bzw. die betreffende ALDI-Gesellschaft. Die Lieferzeit nach Bestelleingang beträgt ca. 2-3 KW. Die Aufwendungen für Entgegennahme, Aufstellung und Anschlussarbeiten sind kalkulatorisch in den folgenden Positionen zu bewerten. Mit Anlieferung des EDV-Datenschrankes erhält der Auftragnehmer einen komplette Dokumentations-Ordner mit allen erforderlichen Planunterlagen und Details. Der Einbau und Anschluss der Geräte ist zwingend nach der Vorgabe der EDV-Planunterlagen einzuhalten. Der IT-Schrank sowie die ausgeschriebenen Massen beziehen sich derzeit auf eine 4-Kassen-Filiale. Lieferungen durch den Auftragnehmer Elektro: - Modulare Patchfelder inkl. Einbaumodule - Die im Musterplan 6.3_1 als "Reserve" beschriebenen Cat 6   Einbaumodule werden nicht geliefert und eingebaut. - Patchkabel gemäß EDV-Kabelliste - DECT IP-Basis - DECT Schnurlostelefone - Datendosen

Für das Projekt wird eine anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlage in Gebäuden für eine dienstunabhängige, universell einsetzbare Verkabelung zur Unterstützung von informations- und kommunikationstechnischen Netzanwendung gefordert. Die technischen Vorgaben entnehmen Sie der DIN EN 50173 (VDE 0800-173) und die Installationsplanung sowie Installationspraktiken sind in der DIN EN 50174 (VDE 0800-174) beschrieben. In der DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) ist die Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potentialausgleich in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik beschrieben. Bei der Lebenserwartung gilt die DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310). Es ist das Leistungsvermögen der Übertragungsstrecken im Netzwerk für die Anforderungen der Netzanwendung nach 10 GBASE-T zu errichten. Die Datenkabel für die Netzanwendung 10 GBASE-T müssen die Werte DIN EN 50288-10 (VDE 0819-10) und DIN EN 50288-11 (VDE 0819-11) erfüllen. Bei der Netzanwendung 10 GBASE-T soll eine Kupferdatenleitung mit dem Aufbau S/FTP oder besser zum Einsatz kommen. Sie soll auch für die Übertragungsleistung DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) PoE geeignet sein. Die Anschlusskomponenten einer geschirmten Verkabelung (für Verbindungstechnik: DIN EN 60603-7-41 (VDE 0687-603-7-41), DIN EN 60603-7-51 (VDE 0687-603-7-51) für die Netzanwendung 10 GBASE-T (Kupfer-Verkabelung) müssen mind. folgende Parameter einhalten: Für die Geräteanschlussdose wird vorgeschrieben: Es ist der Permanent Link Kategorie 6 Index A tiefgestellt nachzuweisen. Sie sollen geeignet für PoE DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) sein und eine Anschlussmöglichkeit für die Funktionserdung haben. Die Anwendung von Maßnahmen zur Erdung und Potentialausgleich sind in der DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) beschrieben. Kabelschirm darf nicht als Zugentlastung verwendet werden wie in DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2) beschrieben. Für 19 Zoll Patch Panel Kategorie 6 Index A tiefgestellt, wird vorgeschrieben: Es ist der Permanent Link Klasse E Index A tiefgestellt nachzuweisen. Sie sollen geeignet für PoE DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) sein und eine Anschlussmöglichkeit für die Funktionserdung haben. Die Anwendung von Maßnahmen zur Erdung und Potentialausgleich sind in der DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) beschrieben. Die Installationsplanung und Praktiken in Gebäuden DIN EN 50173-2 (VDE 0800-173-2) sind bezüglich des Schirmanschlusses bei Verwendung von geschirmten Verkabelungssystemen zu berücksichtigen. Kabelschirm darf nicht als Zugentlastung verwendet werden wie in DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2) beschrieben. Der/die Geräteanschluss/Rangierschnur muss von einem Messlabor getestet sein und den Bewertungsstandard DIN EN 50173 (VDE 0800-173) erfüllen. Es müssen auch die Vorgaben DIN EN 60603-7-81 (VDE 0687-603-7-81), für Datenübertragungen bis 2000 MHz und DIN EN 61935-2 (VDE 0819-935-2) erfüllt werden. Sie sollen für PoE geeignet sein. Es ist eine mechanisch störungsunanfällige Konstruktion für die RJ45 Buchse einzusetzen. Dadurch wird ein Netzausfall durch Einsatz und Verwendung von RJ11/12 Stecker verhindert. Die in der DIN EN 50174 (VDE 0800-174) vorgegebenen Maßnahmen zur Überprüfung der fest installierten Verkabelungsstrecke sind einzuhalten.

Datenkabel

09.__. 1 Datenkabel Horizontal-/Steigbereich Kat.7A geschirmt 4x2xAWG23 vorh.Kabelrinne/Kanal Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-9-1 (VDE 0819-9-1), Kategorie 7 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), geschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), für PoE, Typ 1, Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Link-Klasse F, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 23, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Hersteller und Typ  ' ....................................................'' vom Bieter einzutragen.

09.__. 2 Datenkabel Horizontal-/Steigbereich Kat.7A geschirmt 2x(4x2xAWG23) vorh.Kabelrinne/Kanal Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-9-1 (VDE 0819-9-1), Kategorie 7 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), geschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), für PoE, Typ 1, Leitungswiderstand 0,065 Ohm/m und Kabeldurchmesser 0,007 m DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Link-Klasse F, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), 2 x (4 x 2 x AWG 23), auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Hersteller und Typ  ' ....................................................'' vom Bieter einzutragen.

Kupferkomponenten

09.__. 3 19-Zoll-Patchfeld symm. 1HE 24x8 modular Kat.6A 19 Zoll Patchfeld, symmetrisch, eine Höheneinheit, 24 x 8, modular, Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Potentialausgleich DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310), Hersteller und Typ  ' BTR / Typ: 130920-00-E' RJ45-Buchse DIN EN 60603-7-51.

09.__. 4 Datenanschlussdose symm. Kat.6A 1Port UP Datenanschlussdose, symmetrisch, Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Potentialausgleich DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310), modular, 1 Port, RJ45-Buchse DIN EN 60603-7-51, in Schneidklemmtechnik, Unterputzausführung, mit Zentralplatte DIN 49075-1 und Abdeckung, Steckrichtung 45 Grad, mit Beschriftungsfeld, Hersteller und Typ  ' BTR / TYp: 1309141102-E'

09.__. 5 Datenanschlussdose symm. Kat.6A 2Ports UP Datenanschlussdose, symmetrisch, Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Potentialausgleich DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310), modular, 2 Ports, RJ45-Buchse DIN EN 60603-7-51, in Schneidklemmtechnik, Unterputzausführung, mit Zentralplatte DIN 49075-1 und Abdeckung, Steckrichtung 45 Grad, mit Beschriftungsfeld, Hersteller und Typ  ' BTR / Typ: 1309151102-E'

09.__. 6 Buchse dienstneutral Kat.6A Buchse, dienstneutral, RJ45 DIN EN 60603-7-51 (VDE 0687-603-7-51), Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Hersteller und Typ  ' BTR / Typ: 130B11-E'

09.__. 7 Buchse dienstneutral Kat.6A Buchse, dienstneutral, RJ45 DIN EN 60603-7-51 (VDE 0687-603-7-51), Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Hersteller und Typ  ' BTR / Typ: 130B12-E'

09.__. 8 Rangierpanel 1HE Rangierpanel, waagerecht, eine Höheneinheit, Hersteller und Typ  ' ....................................................'' vom Bieter einzutragen.

09.__. 9 Installationsschiene 230V Abzweigdose 5Steckdosen Installationsschiene, 230 V AC, mit Abzweigdose, mit 5 Steckdosen, als 19-Zoll-Bauteil, Hersteller und Typ  ' ....................................................'' vom Bieter einzutragen.

Die im Folgenden beschriebenen Patchkabel sind auf Anforderung auch in den Farben grün, gelb, rot, blau und orange ohne Mehrpreis zu liefern. Die Patchkabel sind gemäß Planunterlagen im EDV-Datenschrank, nach Vorgabe der EDV-Kabelliste, betriebsfertig einzubauen und an alles EDV Ports der Datenswitche und an den Patchfeldern einzustecken.

09.__. 10 Daten-Anschlusskabel symm. Kat.6A L 0 m Daten-Anschlusskabel, symmetrisch, Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Länge Kabel  ' 0,5.........' m, geschirmt, Hersteller und Typ  ' BTR /Typ: 1308450544-E (blau)'

09.__. 11 Daten-Anschlusskabel symm. Kat.6A L 1 m Daten-Anschlusskabel, symmetrisch, Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Länge Kabel  ' 1' m, geschirmt, Hersteller und Typ  ' BTS / Typ: 1308451066-E (rot)'

09.__. 12 Daten-Anschlusskabel symm. Kat.6A L 1 m Daten-Anschlusskabel, symmetrisch, Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Länge Kabel  ' 1' m, geschirmt, Hersteller und Typ  ' BTS / Typ: 1308451055-E (grün)'

09.__. 13 Daten-Anschlusskabel symm. Kat.6A L 2 m Daten-Anschlusskabel, symmetrisch, Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link-Klasse E Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Länge Kabel  ' 2' m, geschirmt, Hersteller und Typ  ' BTR / Typ: 1308451055-E (rot)'

09.__. 14 Messung Cu PL Link Ea Messung Kupferkabel PL (Permanent Link) - Installationsstrecke, DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1), Link Klasse E Index A tiefgestellt, Darstellung der Messung als Tabelle und als Grafik, Dokumentation vorab digital zur Prüfung und nach Freigabe als Ausdruck und auf Datenträger, im PDF-Format und mit Originaldateien, als ausführlicher Report, in 2-facher Ausfertigung.

09.__. 15 Beschriftungsetiketten Beschriftungsetiketten Beschriftungsetikett mittels maschinellem Beschriftungsgerät für Datendosen, Patchpanels, Verteiler und Datenschränke. Die Bezeichnung von Patchpanels und Steckverbinder ist vor Ausführung mit dem Auftraggeber festzulegen.

09.__. 16 Den bauseits gestellten 19-Zoll EDV-Datenschrank Den bauseits gestellten 19-Zoll EDV-Datenschrank entgegennehmen, in das Gebäude transportieren und im Technikraum im EG aufstellen. Verpackungmaterial entfernen und entsorgen.

09.__. 17 2 Stk. 230V Stecker- / Steckdosenanschluss für USV 2 Stk. 230V Stecker- / Steckdosenanschluss für USV Einspeisung und Ausgang mit NYM 3x6mm2 2 Stk. Anschluss der Rittal-Stromschiene mit 1 x Ölflex 3 x 2,5 mm2 Einspeisung AV 1 x Ölflex 5 x 2,5 mm2 Einspeisung USV Anschluss des IT-Schrankes mit Potentialausgleichsleitung sowie die messtechnische Überprüfung und Protokollierung. Alle Anschlussarbeiten beinhalten eine betriebsfertige Montage incl. Inbetriebnahme und Durchführung der VDE-Messung.

Gemäß EDV-Planunterlagen sind in der Filiale folgende Geräte für die Telefonie zu liefern und betriebsfertig einzubauen: - DECT IP Basis Gigaset N510 IP PRO - Schnurlostelefon Siemens Gigaset SL 450HX Die technischen Details sind im Musterplan 6.3_1 - EDV - Verkabelung, Telefon beschrieben.

09.__. 18 VOIP DECT-IP Basis bis zu 6 DECT-Geräte VOIP DECT-IP Basis bis zu 6 DECT-Geräte Hersteller: GIGASET COMMUNICATIONS Typ: N510 IP PRO Artikelnummer: S30852-H2617-R101 Maße: 132x105x46mm liefern, betriebsbereits montieren und anschließen und gemäß EDV-Planunterlagen nach Kundenwunsch programmieren

09.__. 19 DECT-Schnurlostelefon Mobilteil Gigaset SL450HX DECT-Schnurlostelefon Mobilteil Gigaset SL450HX Hersteller: Siemens TYP: SL450HX Farbe: schwarz oder silber Standby: bis zu 200 Std. ca. 47 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung Sprechzeit: bis zu 12 Std. Akku: 1 x Li-Ion Akku Ladezeit: ca. 3 Std. Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil Lieferumfang: Ladeschale Steckernetzteil Li-Ion Akku (750 mAh) Akku-Deckel Gürtelclip Bedienungsanleitung liefern, betriebsbereits montieren und anschließen und gemäß EDV-Planunterlagen nach Kundenwunsch programmieren

09.__. 20 Montage ESL-Accesspoint nach Vorgabe ALDI SÜD Montage ESL-Accesspoint nach Vorgabe ALDI SÜD Montage an OWA-TRasterdecke und einstecken in die Datendose Montageort im Verkaufsraum und im Lager

10 Verkabelung Alarmanlage

10.__. 1 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,6 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,6 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

10.__. 2 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

10.__. 3 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,6 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,6 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

11 Verkabelung Brandmeldeanlage

11.__. 1 Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 Bd, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

11.__. 2 Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 Bd, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

11.__. 3 Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd Bügelschellen Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 Bd, mit Bügelschellen.

11.__. 4 Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd Installationskabel, symmetrisch, mit rotem Außenmantel und Aufdruck -Brandmeldekabel-, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 Bd.

12 Verkabelung Gewerbekälteanlage

12.__. 1 Kabel NYCWY 4x70SM/35 vorh.Kabelrinne/Kanal Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 70 SM/35, Cu-Zahl 3082, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 2 Kabel NYCWY 4x95SM/50 vorh.Kabelrinne/Kanal Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 95 SM/50, Cu-Zahl 4208, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 3 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 4 Installationsleitung NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 5 Installationsleitung NYM-J 3x4 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 4, Cu-Zahl 115, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 6 Installationsleitung NYM-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 7 Installationsleitung NYM-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 8 Installationsleitung NYM-J 7x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 7 x 1,5, Cu-Zahl 101, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 9 Installationsleitung NYM-J 5x16 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 16, Cu-Zahl 768, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 10 PVC-Datenkabel LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 PVC-Datenkabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 Litze aus Kupfer-Feindraht, 4 Drähte 0,10 mm, verdrillt, thermo- plastische Kunststoffisolierung, Abschirmung, Geflecht aus Kupfer- Runddraht, verzinkt, ca. 80 % Dichte 2 Leitungspaare, 2 Adern zum Paar verseilt. Biegeradius mind. 15 x Kabeldurchmesser (6 mm). (Ausführungshinweis: Datenkabel dürfen nicht mit Stromversorgungs- leitungen zusammen verlegt werden. Der Abstand zu diesen Leitungen bei Parallelführungen oder Kreuzun- gen sollte mindestens 0,2 m betragen), liefern, in Teillängen verlegen, einziehen in vorhandene Rohre und Verlegung in Kabellanal oder Kabeltrasse

12.__. 11 PVC- Steuerleitung YSLY-J 3x1,5mm² PVC- Steuerleitung YSLY-J 3x1,5mm2 flexibel und ölbeständig Leiter-Nennquerschnitt:   1.5 Ader-Isolation:   PVC Ader-Kennzeichnung: Farbe Mantel-Farbe: grau Mantel-Material: PVC Schutzleiter: Ja Schirm   Nein liefern, in Teillängen verlegen, einziehen in vorhandene Rohre und Verlegung in Kabellanal oder Kabeltrasse

12.__. 12 PVC- Steuerleitung YSLY-J 4x2,5mm² PVC- Steuerleitung YSLY-J 4x2,5mm2 flexibel und ölbeständig Leiter-Nennquerschnitt:   2.5 Ader-Isolation:   PVC Ader-Kennzeichnung: Farbe Mantel-Farbe: grau Mantel-Material: PVC Schutzleiter: Ja Schirm   Nein liefern, in Teillängen verlegen, einziehen in vorhandene Rohre und Verlegung in Kabellanal oder Kabeltrasse

12.__. 13 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 1x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 1 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

12.__. 14 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

13 Verkabelung Heizung / Lüftung / Klima /

13.__. 1 PVC- Steuerleitung YSLY-J 3x2,5mm² (Ölfelx classic 100 CY geschirmt) PVC- Steuerleitung YSLY-J 3x2,5mm2 (Ölfelx classic 100 CY geschirmt) flexibel und ölbeständig Leiter-Nennquerschnitt:   2.5 Ader-Isolation:   PVC Ader-Kennzeichnung: Farbe Mantel-Farbe: grau Mantel-Material: PVC Schutzleiter: Ja Schirm   Nein liefern, in Teillängen verlegen, einziehen in vorhandene Rohre und Verlegung in Kabellanal oder Kabeltrasse

13.__. 2 PVC- Steuerleitung YSLY-J 5x2,5mm² PVC- Steuerleitung YSLY-J 5x2,5mm2 flexibel und ölbeständig Leiter-Nennquerschnitt:   2.5 Ader-Isolation:   PVC Ader-Kennzeichnung: Farbe Mantel-Farbe: grau Mantel-Material: PVC Schutzleiter: Ja Schirm   Nein liefern, in Teillängen verlegen, einziehen in vorhandene Rohre und Verlegung in Kabellanal oder Kabeltrasse

13.__. 3 PVC- Steuerleitung YSLY-J 5x6mm² PVC- Steuerleitung YSLY-J 5x10mm2 flexibel und ölbeständig Leiter-Nennquerschnitt:   10 Ader-Isolation:   PVC Ader-Kennzeichnung: Farbe Mantel-Farbe: grau Mantel-Material: PVC Schutzleiter: Ja Schirm   Nein liefern, in Teillängen verlegen, einziehen in vorhandene Rohre und Verlegung in Kabellanal oder Kabeltrasse

13.__. 4 Installationsleitung NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

13.__. 5 Installationsleitung NYM-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

13.__. 6 Installationsleitung NYM-J 5x6 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

13.__. 7 Installationsleitung NYM-J 5x10 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 10, Cu-Zahl 480, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

13.__. 8 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

13.__. 9 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 4 x 2 x 0,8, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

13.__. 10 LiYCY-JZ (OZ) 2x1,50qmm - geschirmt LiYCY-JZ (OZ) 2x1,50qmm - geschirmt Verwendung: Flexible Steuerleitung fur Signal-, Mess- und Steuerzwecke. Datenbusleitung zur Verbindung aller Verdampfergerate(Inneneinheiten) mit dem jeweiligen Kondensator (Ausseneinheit). Erhöhter Störschutz sowie erhöhte mechanische Belastbarkeit. Aufbau: Leiter: Cu-Litze, blank Litzenaufbau: 30x0,25mm Aderdurchmesser: ca. 2,80mm Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: ziffernbedruckt, ab 3 Adern mit Schutzleiter gn-ge Verseilung: Adern in Lagen Abschirmung: Cu-Geflecht, vz Bedeckung ca. 85% Mantel: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: grau, RAL 7001 Ausendurchmesser: ca. 7,5mm Elektrische Eigenschaften: Leiterwiderstand: ca. 13,0 Ohm/km Betriebskapazitat: ca. 180 pF/m Betriebsspannung: 500 V Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: ruhend: -30 C bis +70 C bewegt: -5 C bis +70 C Biegeradius: min. 15 x AD Fabrikat: kabeltronik Typ: LiYCY-JZ (OZ) Abmessung: 2x1,50qmm liefern, in Teillängen verlegen, einziehen in vorhandene Rohre und Verlegung in Kabellanal oder Kabeltrasse

14 Außenbeleuchtung und Parkplatzanlage

Der gesamte Parkplatz wird durch den Totalunternehmer hergestellt. Vereinzelt können Anklemmarbeiten an Einkaufswagenbox oder Werbeanlagen erfolgen.

14.__. 1 Kabel NYY-J 5x6RE vorh.Graben/Kabelkanalform Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 6 RE, Cu-Zahl 288, in vorh. Gräben oder geteilte Kabelkanalformsteine, ohne Einbettung.

14.__. 2 Kabel NYY-J 5x6RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 6 RE, Cu-Zahl 288, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

14.__. 3 Kabel NYY-J 3x2,5RE vorh.Graben/Kabelkanalform Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, in vorh. Gräben oder geteilte Kabelkanalformsteine, ohne Einbettung.

14.__. 4 Kabel NYY-J 3x2,5RE vorh.Rohr/Unterflurkanal Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

14.__. 5 Kabelwarnband liefern und 30 cm Kabelwarnband liefern und 30 cm über Kabelschutzrohr verlegen

Die gesamte Außenbeleuchtung wird durch die Mieterin bereitgestellt. Die Bestellung erfolgt über den Elektrofachplaner des Vermieters. - Außenleuchten am Gebäude Alle bereitsgestellten Leuchten und Zubehörteile sind vom Auftragnehmer Elektro fachgerecht zu montieren und betriebsfertig zu montieren. In die Einheitspreise sind zusätzlich folgende Leistungen einzurechnen: - Entgegennahme der Lieferung durch die Spedition - Überprüfung der Lieferung Vollständigkeit gem. Lieferschein - Lieferschein bestätigen und Weiterleitung per E-Mail an   Elektro-Fachplaner - Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials - Ausrichten der Leuchten gem. Elektroplanung - Inbetriebnahme der Parkplatzbeleuchtung

14.__. 6 LED - Anbauleuchte LED - Anbauleuchte Wandmontage Fabrikat: Bega Typ: Wandfluter / 24038K4 Farbe: RAL 7022 Gewicht 1,8 kg Maße: 200 x 200 x 115 mm Komplett mit Klein- und Befestigungsmaterial betriebsfertig montieren und anschließen.

14.__. 7 LED - Anbauleuchte mit Notlicht LED - Anbauleuchte mit abgesetzter Notlichteinheit Wandmontage Fabrikat: Bega Typ: Wandfluter / 24038K4 Farbe: RAL 7022 Gewicht 1,8 kg Maße: 200 x 200 x 115 mm Komplett mit Klein- und Befestigungsmaterial betriebsfertig montieren und anschließen.

Beleuchtung Vordach: Bezugsquelle: XAL GMBH Auer-Welsbach-Gasse 36 8055 Graz Österreich T +433163170-0 F +433163170-9000 office@xal.com xal.com

14.__. 8 Ridi Vordach LED-Einbaudownlicht inkl. Dekor Ring (breitstrahlend) Deckeneinbau Fabrikat: Ridi Typ: EDLR 195/3000-840 SMB-DGKD7030 Farbe: RAL 7030 Gewicht 1,3 kg Maße: 195 x 165 mm Komplett mit Klein- und Befestigungsmaterial betriebsfertig montieren und anschließen.

14.__. 9 Doppelabzweigmuffe 90Grad im Freien Doppelabzweigmuffe 0,6/1 kV, Abzweig 90 Grad, in Gießharztechnik, Anzahl/Typ kommende Kabel  ' 1' Aderzahl/Querschnitt  ' 5x6mm' Anzahl/Typ gehende Kabel  ' 2' Aderzahl/Querschnitt  ' 5x6mm' Montage im Freien, einschl. systemgebundenem Zubehör, Quetschverbindern und Befestigung.

15 Kassensignaltechnik

Kassenanlagen In den aufgestellten Kassenanlagen sind diverse Verkabelungen durchzuführen. Die Verkabelung der Geräte wird teilweise mit konfektionierten Patchanschlussleitungen oder mit handelsüblichen Nachrichtenleitungen IY(St)Y durchgeführt. Die Leitungen werden in vorhandene Kabelräume verlegt. Die Patchanschlussleitungen werden bauseits beigestellt. Für die Dauer der Inbetriebnahme ist ein Servicemonteur bereitzustellen.

15.__. 1 PVC-Datenkabel LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 PVC-Datenkabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 Litze aus Kupfer-Feindraht, 4 Drähte 0,10 mm, verdrillt, thermo- plastische Kunststoffisolierung, Abschirmung, Geflecht aus Kupfer- Runddraht, verzinkt, ca. 80 % Dichte 2 Leitungspaare, 2 Adern zum Paar verseilt. Biegeradius mind. 15 x Kabeldurchmesser (6 mm). (Ausführungshinweis: Datenkabel dürfen nicht mit Stromversorgungs- leitungen zusammen verlegt werden. Der Abstand zu diesen Leitungen bei Parallelführungen oder Kreu- zungen sollte mindestens 0,2 m be- tragen), liefern, in Teillängen verlegen, einziehen in vorhandene Rohre und Verlegung in Kabellanal oder Kabeltrasse

15.__. 2 Lautsprecherkabel YFAZ geschirmt Lautsprecherkabel, YFAZ, 2 x 1,5, geschirmt.

15.__. 3 Montage der Steuerung im Technikraum Montage der Steuerung im Technikraum bauseits gestellter Systemverteiler Stahlblech 600x600mm Montage an der Betonwand betriebsfertiger Anschluss mit Strom und Erdung Alle Absprachen mit Fremdgewerken sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.

15.__. 4 Montage der Kassenanlage Montage der Kassenanlage Beschreibung der Arbeiten: Durchführen der bauseits vorhandenen Anschlussleitungen vom Kassenbrett mit Stecker einschl. Verlegung bis zum Anschlusspunkt (Steckdosen). Nachfolgende Kabel werden bauseits mit den Kassen geliefert: 1 Kabel mit Stecker für Bandmotor 2 Kabel mit Stecker für Steckdosen 1 Kabel mit Stecker für USV-Steckdosen 1 Kabel mit Stecker für Klingeltaster 1 Datendose 2-fach Die Kassen und Rollbänder sind zu montieren und betriebsfertig anzuschließen. Alle Absprachen mit Fremdgewerken sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.

15.__. 5 Montage der Zigarettenträger inkl. Steuerung Montage der Zigarettenträger inkl. Steuerung Bauseits beigestellte Zigarettenträger montieren und ausrichten, Steuerung montieren und betriebsfertig anschließen und prüfen.

15.__. 6 Montage der Wertebox inkl. Steuerung und Taster Montage der Wertebox inkl. Steuerung und Taster sowie Einziehen der bauseits vorhandenen Verbindungsleitung vom Kassenbrett zur Steuerung. Der Einbau der Steuerungstaster in den Kassentisch (V2A) ist mit in den Einzelpreis einzukalulieren. Steuerung anschließen und prüfen.

15.__. 7 "Achtung nur bei Tandemkassen" "Achtung nur bei Tandemkassen" Bauseits vorhandenen Edelstahlwinkel vom kleinen zum großen Installationsbrett der Tandemkassen demontieren und nach Detailplan 60x20 mm aus- klinken im Bereich des linken BR-Kanals auf den kleinen Installationskanal einschl. liefern und an- bringen eines Kantenschutzes, nach Verlegeung der Verbundkabel wieder montieren.

15.__. 8 Montagebrett als Mehrschichtplatte Montagebrett als Mehrschichtplatte mit Ausschnitt 200 x 450 mm für CEE-Steckdose, Schukosteckdosen und Datendose, liefern und im PC- Schrank der Kasse montieren L/B/T 564/490/28 mm

15.__. 9 Montage Deckeneinbaulautsprecher Montage Deckeneinbaulautsprecher für Durchsagen Montage: in OWA-Rasterplatte Anschluss, Inbetriebnahme und Funktionstest

16 Bohrungen und Durchbrüche

16.__. 1 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 25-50mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 0,05 bis 0,1 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß.

16.__. 2 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 25-50mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkernsicherung nicht erforderlich, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 0,05 bis 0,1 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß.

16.__. 3 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 0,05 bis 0,1 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß.

16.__. 4 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkernsicherung nicht erforderlich, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 0,05 bis 0,1 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß.

16.__. 5 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 0,05 bis 0,1 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß.

16.__. 6 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkernsicherung nicht erforderlich, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, in vom AG gestellten Behälter lagern, Behältergröße über 0,05 bis 0,1 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß.

16.__. 7 Bohrung Ziegel bis 20mm Durchmesser: bis 20mm Tiefe: bis 25cm Arbeitshöhe: bis 4m Bohrmaterial: aufnehmen und durch AN entsorgen

16.__. 8 Bohrung Ziegel bis 50mm Durchmesser: bis 50mm Tiefe: bis 25cm Arbeitshöhe: bis 4m Bohrmaterial: aufnehmen und durch AN entsorgen

16.__. 9 Bohrung Trockenbauwand bis 20mm Bohrung Trockenbauwand bis 20mm Durchmesser:  bis 20mm Tiefe: bis 15cm Arbeitshöhe: bis 4m Bohrmaterial: aufnehmen und durch AN entsorgen

16.__. 10 Bohrung Trockenbauwand bis 50mm Bohrung Trockenbauwand bis 50mm Durchmesser:  bis 50mm Tiefe: bis 15cm Arbeitshöhe: bis 4m Bohrmaterial: aufnehmen und durch AN entsorgen

16.__. 11 Bohrung Trockenbauwand bis 100mm Bohrung Trockenbauwand bis 100mm Durchmesser:  bis 100mm Tiefe: bis 15cm Arbeitshöhe: bis 4m Bohrmaterial: aufnehmen und durch AN entsorgen

16.__. 12 Schlitz in Mauerwerk Schlitz in Mauerwerk nachträglich herstellen, Breite über 3 bis 5 cm

16.__. 13 Schlitz in Beton Schlitz in Beton nachträglich herstellen, Breite über 3 bis 5 cm

17 Brandabschottungen

*** Kalkulationshinweis *** Anforderungen an den Brandschutz. Der Bieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die von ihm angebotenen Brandschutzmaßnahmen vorzulegen. Alle nachfolgend beschriebenen Brandschutzmaßnahmen sind mind. auf die angegebene Feuerwiderstandsdauer auszulegen. Für diese Maßnahme gelten die einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes, DIN- und VDE-Normen. Insbesondere: - Bauordnung mit den zugehörigen Verordnungen und   Verwaltungsvorschriften. - DIN 4102, Brandverhalten von Baustoffen und   Bauteilen,   neueste Fassung - VDE-Bestimmungen. Vom Auftragnehmer werden Fachkenntnisse über die einschlägigen Normen erwartet. Entsprechende Referenz- listen über ausgeführte Projekte sind dem Angebot unbedingt beizulegen. Zur Ausführung sind nur Materialien und Abschottungs- systeme zulässig, die eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Instituts für Bautechnik Berlin haben. Es muss gewährleistet sein, dass die Schottungen rauchgas-dicht sind und die Nachinstallation leicht möglich ist. Die Oberfläche der Schottung muss im Regelfall bündig mit der Wand abschließen und zur optischen Anpassung an angrenzende Wandbereiche mit handelsüblichen Farben und/oder Beschichtungen behandelt werden können. Vor dem Verschließen der Durchführungen sind die Kabel sauber zu bündeln, um eine einwandfreie Abschottung zu gewährleisten. Jede Kabelabschottung muss ferner mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet sein, das folgende Angaben enthalten muss: 1. Name des Herstellers 2. Angaben über das verwendete Material 3. Zulassungsnummer 4. Herstellungsjahr Die Abschottung darf nur von einer zugelassenen Fachfirma ausgeführt werden.

Die Abschottung muss entsprechend der Ausführungshinweise des Herstellers erstellt werden. Diese sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen. Angeb. Fabrikat '...........................................' Ausführende Firma: '....................................'                               (vom Bieter einzutragen) Überprüfung der Brandabschottung Durch Stichproben ( ca. 10%) wird der fachgerechte Einbau der Brandabschottungen durch einen Sachverständigen überprüft. Die Kosten für das Wiederverschließen sind mit in die Einheitspreise einzurechnen. Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, werden alle Brandschottungen geöffnet und müssen ohne zusätzliche Vergütung neu hergestellt werden.

17.__. 1 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,01-0,02m2 Gebäude Wand D 200mm Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,01 bis 0,02 m2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus Beton, Dicke 200 mm.

17.__. 2 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,01-0,02m2 Gebäude Decke D 300mm Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,01 bis 0,02 m2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus Beton, Dicke 300 mm.

17.__. 3 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,02-0,05m2 Gebäude Wand D 200mm Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,02 bis 0,05 m2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus Beton, Dicke 200 mm.

17.__. 4 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,02-0,05m2 Gebäude Decke D 300mm Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,02 bis 0,05 m2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus Beton, Dicke 300 mm.

17.__. 5 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW-Pl.Schott S90 0,05-0,1m2 Gebäude Wand D 200mm Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,05 bis 0,1 m2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus Beton, Dicke 200 mm.

17.__. 6 Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Schaumschott S90 bis 0,01m2 Gebäude Wand D 200mm Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Schaumschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt bis 0,01 m2, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus Beton, Dicke 200 mm, Hersteller und Typ  ' ....................................................'' vom Bieter einzutragen.

18 Stundenlohnarbeiten

Für nicht vorhersehbare und nicht zu erfassende Arbeiten, die evtl. nach Stundenlohn ausgeführt werden müssen, werden folgende Stundenverrechnungssätze angesetzt: Die Stundenlohnarbeiten dürfen erst durch ausdrückliche Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten: In ihnen sind enthalten: - Lohn- und Gehaltskosten - Lohn- und Gehaltsnebenkosten - Sozialkassenbeiträge - Vermögenswirksame Leistungen - alle gesetzlichen und freiwilligen Sozialabgaben - Gemeinkostenanteile - Gewinn und sonstige Nebenkosten und Zuschläge sowie   Auslösungen und Fahrtgelder Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Zahl der abgerechneten Stunden.

18.__. 1 Montageleiter Lohngruppe 8 Montageleiter Lohngruppe 8

18.__. 2 Monteur Lohngruppe 6 Monteur Lohngruppe 6

18.__. 3 Monteur Lohngruppe 3 Monteur Lohngruppe 3

18.__. 4 Auszubildende / Helfer Auszubildende / Helfer

19 Weitere

19.__. 1 Einhaltung der Anforderungen Einhaltung der Anforderungen wie in der Vorbemerkung QNG/DGNB beschrieben, insbesondere der QNG-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung gemäß Anhangdokument 313 zur Anlage 3 zum Handbuch des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude, Korrekturfassung vom 14.09.2023

19.__. 2 Vorlage der Schallleistungspegel Vorlage der Schallleistungspegel aller Baumaschinen gemäß 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor Beginn der Arbeiten

19.__. 3 Vorlage der Bauteilaufbauten und -kombinationen Vorlage der Bauteilaufbauten und -kombinationen und der technischen Daten sämtlicher zu verarbeitenden bzw. einzubauenden Bauteile, Bau- und Werkstoffe sowie Fertigteile mittels nachvollziehbarer Dokumentationen für die Bewertung und Freigabe nach QNG und DGNB vor Verwendung bzw. Einbau. Hinweis zur Kalkulation: es werden ca. 40-50 Stunden für das Zusammentragen der Unterlagen sämtlicher verwendeter Materialien benötigt.

19.__. 4 Vorlage aller verarbeiteter und eingebrachter Materialien Vorlage aller verarbeiteter und eingebrachter Materialien und Bauteile mit eindeutiger Bezeichnung und Menge zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Dies kann auf der Schlussrechnung erfolgen, mittels eindeutig dem Bauvorgaben zuordenbaren Lieferscheinen oder als extra erstellte, verantwortlich unterzeichnete Liste mit Stempel/Briefkopf. Hinweis zur Kalkulation: es werden ca. 20-25 Stunden für das Zusammentragen sämtlicher verwendeter Materialien benötigt.

Einbaugeräte: Betriebsbereit eingebaut, inkl. Beschriftung des REG und der Berührungsschutzabdeckung wie in den Vortexten, anteiliger Verdrahtung mit Aderendhülse/Kabelschuh, Phasenschiene, Reihenklemmen, Ausschnitten und Eintragung in die Stromlaufpläne.

19.__. 5 Anschlußklemmen/Prismenklemme Anschlußklemmen/Prismenklemme Hersteller Jean Müller Artikelnummer K2301086 liefern und betriebsbereit anschließen

19.__. 6 Installationsschütze 4-polig, Installationsschütze 4-polig, mit 4 Schließer, Kontaktbelastung: 24 A, Nennbetätigungsspannung: 230V Fabrikat / Typ: ABB / ESB24-40-230

19.__. 7 Installationsschütze wie vor, mit 2 Schließern / 2 Öffner Installationsschütze wie vor, mit 2 Schließern und 2 Öffnern Nennbetätigungsspannung 230 V jedoch Typ ESB24-22-230

Alle Kabeltrassen sind mit allem notwendigen Zubehör, komplett zusammengebaut, zu liefern. Hierzu gehören, Hängestiele, Ausleger, Verschraubungen und Befestigungsmaterial, Formteile und Verbinder. Bögen und Richtungsänderungen sind grundsätzlich mit Formteilen herzustellen. Hinweis: Die Montagehöhen im Verkaufsraum sind zum über 5m OKFFB. Das ist bei der Kalkulation grundsätzlich mit einzubeziehen.

19.__. 8 Kabelrinne gelocht Stahl feuerverz H 60mm B 600mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, Dicke 1 mm, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 600 mm.

19.__. 9 Bauseitge Leerrohre in Betonfertigteilwand Bauseitge Leerrohre in Betonfertigteilen und Bodenplatte vor Baubeginn auf Durchgang prüfen, Mängel sind der Bauleitung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

19.__. 10 Bauseits beigestellte Insektenleuchte montieren Bauseits beigestellte Insektenleuchte montieren und prüfen (Lagerbereich & Backen)

19.__. 11 Bauseits beigestellte Ladegeräte montieren Bauseits beigestellte Ladegeräte montieren und prüfen (Lagerbereich & Pfand)

19.__. 12 Bauseits beigestellter ThinClient PC und Bildschirm montieren Bauseits beigestellter Thin PC und Bildschirm 21" montieren, anschliessen und Funktion herstellen (Backwelt)

19.__. 13 Bauseits beigestellter ThinClient PC und Bildschirm montieren Bauseits beigestellter Thin PC und Bildschirm 55" montieren, anschliessen und Funktion herstellen (Aufenthaltsraum)

19.__. 14 Prov. Baubeleuchtung (best. aus ca. Prov. Baubeleuchtung (best. aus ca. 25 Leuchten 2/58 W, 15 Fassungen mit LED/25 W und den zugehörigen Leitungen Montage nach Angabe der Bauleitung) nach Erstellen des Rohbaues bis zur Endmontage (ca. 12 Wochen) instal- lieren und betriebsfertig an- schließen (auch Demontage) leih- weise pauschal

19.__. 15 Rücksendung defekter Leuchten Rücksendung defekter Leuchten

19.__. 16 3h-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit Selbstüberwachung LED-Spot LS4, Einbaumontage Selbstüberwachte 3h-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte in rundem Design. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulver- beschichtung. Symmetrische Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 9,75m (1lx). Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 10,00m (0,5lx). Die integrierte Einzelbatterie-Elektronik muss sämtliche geforderten Überprüfungen automatisch ausführen und mittels Status-LED anzeigen. Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Gehäusematerial: Stahlblech Gehäusefarbe: RAL 9016 Anschlussspannung: 230V AC Leuchtmittel: LED-Modul (361lm) Montageart: Einbaumontage Ausführung: 3h mit Auto-Check-Funktion Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Einbautiefe: 140mm Deckenausschnitt: Ø 105mm Abmessung: H:2mm x B:120mm x T:120mm (Ø 120mm) 5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel. 10 Jahre Verfügbarkeit kompatibler LED-Module und Ersatzteile. Fabrikat: Gessler Typ: LED-Spot LS4 Einbau Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit mit dem Angebot anhand einer lückenlosen Dokumentation nachgewiesen werden. Hierzu zählen: Lichttechnische Berechnung, Nachweis der Normen, Datenblätter, Konformitäts- erklärung, Garantiebestimmungen. Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet. Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

19.__. 17 3h-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit Selbstüberwachung LED-Spot LS4 rund, Aufbaumontage Selbstüberwachte 3h-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte in rundem Design. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulver- beschichtung. Symmetrische Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 9,75m (1lx). Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 10,00m (0,5lx). Die integrierte Einzelbatterie-Elektronik muss sämtliche geforderten Überprüfungen automatisch ausführen und mittels Status-LED anzeigen. Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Gehäusematerial: Stahlblech Gehäusefarbe: RAL 9016 Anschlussspannung: 230V AC Leuchtmittel: LED-Modul (361lm) Montageart: Aufbaumontage Ausführung: 3h mit Auto-Check-Funktion Schutzart: IP 40 Schutzklasse: I Abmessung: H:51mm x B:165mm x T:165mm (Ø 165mm) 5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel. 10 Jahre Verfügbarkeit kompatibler LED-Module und Ersatzteile. Fabrikat: Gessler Typ: LED-Spot LS4 Aufbau Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit mit dem Angebot anhand einer lückenlosen Dokumentation nachgewiesen werden. Hierzu zählen: Lichttechnische Berechnung, Nachweis der Normen, Datenblätter, Konformitäts- erklärung, Garantiebestimmungen. Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet. Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

19.__. 18 AP-Rahmen für Datendosen AP-Rahmen für Datendosen Universal Aufputzgehäuse zur Aufnahme von u.P. Datenanschlußdosen liefern und fachgerecht montieren Verwendung, Datendose für: EVU-Zähler Steuerung Kassensignaltechnik Montagebrett Kassen Kälte-Verbund-Anlage Telefon-Repeater, sofern Kabelanschluss erforderlich

19.__. 19 Pachtkabel 5 Meter Cat 7 Pachtkabel 5 Meter geschirmt sonst wie vor

19.__. 20 Erstellung einer Patchfeldlegende Erstellung einer Patchfeldlegende Erstellung und Anbringung einer Patchfeldlegende. Ort: Außen, gut sichtbar in Klarsichtfolie am IT-Schrank

19.__. 21 Einbau und Inbetriebnahme der bauseits beigestellten Einbau und Inbetriebnahme der bauseits beigestellten USV-Anlage im 230V Stromkreis gem. Schaltplanunterlagen und Bedienungsanleitung der USV-Anlage. Bestätigung der einwandfreien Funktion und der Bypassfunktion an Fachplaner

19.__. 22 Inbetriebnahme der RS-232 USV-Anlagen Inbetriebnahme der RS-232 USV-Anlagen Datenschnittstelle nach Herstellerangaben und Überprüfung auf den Filial-PC.

19.__. 23 Montage und Inbetriebnahme des beigestelltem USV- Montage und Inbetriebnahme des beigestelltem USV-Anlagen-Konverter-KITS bei Schnitstellen-Datenkabellängen von > 15m zwischen USV-Anlage (im IT-Schrank) und Filialleiter-PC (im Büro). Bezug über die betreffende Gesellschaft.

19.__. 24 Montage und Inbetriebnahme der UMTS-Stabantenne mit Montage und Inbetriebnahme der UMTS-Stabantenne mit Anschlusskabel (bis 15 m) im Dachraum über Sozialtrakt. Ausführung der Installation nur nach entsprechender Beauftragung durch die betreffende ALDI-Regional- Gesellschaft. Nach Fertigstellung der Installationsarbeiten ist eine Einmessung der Firma T- Systems für die Antennenanlage durchzuführen. Der Vorgang ist gem. Planunterlagen (IT-Konzept) zu entnehmen.

19.__. 25 Erstellen der Dokumentation zur Ertüchtigung der Erstellen der Dokumentation zur Ertüchtigung der IT-Infrastruktur und den Eintragungen im Grundriss der Filiale (Access Point, Anschluss Kaffeeautomat, Datenschrank) Erstellen von Dokumentationsunterlagen Die Revisionspläne sind der Bauleitung am Tag der Abnahme zu übergeben. Entsprechenden Dateien bez. Unterlagen werden beigestellt. Alle Unterlagen sind systematisch zusammenzustellen und in einem Verzeichnis zu erfassen. Die Übergabe erfolgt in stabilen DIN-A4-Ordnern mit Register und Inhaltsverzeichnis und digital.