Kalkulationsangebot einreichen

Angebotsaufforderung VOM   25.01.2025 BAUVORHABEN:   H 77 Aufstockung Finkenwerder Kreetslag 10 21129 Hamburg AUFTRAGGEBER:   Airbus Operations GmbH Kreetslag 10 21129 Hamburg GEWERK:   KG 440, KG 450, KG 460 Angebotssumme netto:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro zzgl. ____ % Mehrwertsteuer:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro Angebotssumme brutto:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bieter, Stempel und Unterschrift

3 KG460 FÖA

I. Termine und Zuständigkeiten 1.    Auskünfte Projektleitung: Adresse:   Airbus Operations GmbH    Kreetslag 10    21129  Hamburg Name:   Herr Thomas Malack Tel.:   0160 70 78 987 e-mail   thomas.malack@airbus.com Verantwortlich für Kaufmännische Fragen: Adresse:   Airbus Operations GmbH    Kreetslag 10    21129  Hamburg Name:   Herr Tevfik Arikanli Tel.:   040 743 676 27 e-mail    tevfik,arikanli@airbus.com Technische Rückfragen sind zu richten an: Adresse:   Airbus Operations GmbH    Kreetslag 10    21129  Hamburg (HKLS) Name:   Herr Peters Tel.:   040 / 743 75834 e-mail   oliver.peters@airbus.com (ELT) Name:   Herr Flömer Tel.:   +49 170 564 7916 e-mail   andre.floemer@airbus.com 2.   Ausführungsfristen (zu § 5 VOB/B) Vorbereiten der Bauausführung Für das Vorbereiten der Bauausführung ist insgesamt eine Frist von 10 Tagen vorgesehen. Diese Frist endet vor dem Bauausführungsbeginn. Durchbruchs-, Montageplanung, Materialbeschaffung Beginn:   sofort nach Beauftragung Fertigstellung der Montageplanung   umgehend nach Beauftragung (ca. 10 Tage) Bauausführung Baubeginn:   Januar 2026 Fertigstellung:   Januar 2027 Die vorgegebenen bzw. vor Auftrag abgestimmten Ausführungs-, Zwischen- und Endtermine werden Vertragsbestandteil.

II. Allgemeine Vorbemerkungen II.   Allgemeine Vorbemerkungen 1     Lage, Zugang und allgemeine Baubeschreibung Die Baustelle liegt innerhalb des überwachten Geländes der Airbus Operations GmbH. Die Zufahrt hat nur auf den dafür vorgesehenen Wegen und Straßen zu erfolgen. Für die Arbeiten auf dem Werksgelände ist die Ausstellung von Sonderausweisen sowie deren Kontrolle bei der Einfahrt erforderlich. Die auf dem Werksgelände geltenden Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. Auf dem Gelände der Airbus Operation GmbH in Hamburg Finkenwerder ist die Aufstockung des 3-geschossigen Haus 76 um zwei weitere Geschosse geplant. In der Erweiterung sollen Umkleiden und Pausenräume sowie Wasch- und WC- Räume für zusätzliche Mitarbeiter entstehen. Die Eingriffe in den Bestand sind möglichst gering zu halten. Das Bestandsgebäude ist tiefgegründet. Die jetzt vorgesehene Aufstockung ist als Weiterführung des vorhandenen Tragwerks in Stahlbetonbauweise geplant. Bei der Gestaltung der Fassade sind die Anforde- rungen der Flugsicherung (Störung des Radars) zu beachten. Das Gebäude hat folgende Abmessungen: - L / B / H ca. 60 m / 10 m / 20 m (Bereich (1‘-9)) und 24 m (Bereich (1-1‘)) - Aufstockung von ca. H = 12,5 mBN bis ca. H = 19,7 mBN im Bereich (1‘-9)   sowie bis ca. H = 23,7 mBN im Bereich (1-1‘)

III. Zusätzliche Technische Vorbemerkungen III.   Zusätzliche Technische Vorbemerkungen Für die auf den folgenden Seiten beschriebenen Arbeiten muß für die Kalkulation folgendes berücksichtigt werden: 1.   Vorschriften / Richtlinien - die VOB, Teil B und C - die VDI-Vorschriften - die VDE Vorschriften - die DIN-Vorschriften - die behördlichen Vorschriften - die ATEX-Richtlinien - die allgemeinen Verlegerichtlinien der Hersteller - die anerkannten Regeln der Technik sowie die internen Richtlinien (TAR) der Airbus Operation GmbH Anwendung finden weiterhin alle für die ausgeschriebenen Leistungen in Frage kommenden Richtlinien, Vorschriften, Normen, Gesetzesvorlagen und Auflagen, auch wenn diese im einzelnen nicht aufgeführt sind, gemäß letztgültigem Stand und Stand der Technik. 2.   Ausführungsunterlagen Der Auftragnehmer erhält als dwg- und pdf-Dateien: - die Ausführungspläne des Fachingenieurs im Maßstab 1:20 / 1:50 bzw. die Schemata Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Unterlagen sachlich inhaltlich, technisch und auf Vollständigkeit zu prüfen. Vorbehalte müssen innerhalb der Prüfzeit schriftlich angemeldet werden; spätere Einwände bzw. Mehrkosten werden grundsätzlich nicht anerkannt. Änderungen in der Ausführung dürfen nur nach Freigabe durch den Auftraggeber bzw. dem Vertreter vorgenommen werden. Eigenmächtige Änderungen kann der Auftraggeber zu Lasten des Auftragnehmers demontieren lassen und gemäß geplanter Ausführung zu Lasten des Auftragnehmers neu installieren lassen. 3.   Werkstatt- und Montagezeichnungen Alle nachstehenden zu liefernden Unterlagen sind Nebenleistungen nach VOB (C) und mit in den Einheitspreisen zu kalkulieren, sofern nicht besondere Positionen im Leistungsverzeichnis vorhanden sind. In Abhängigkeit zum verbindlichen Gesamtterminplan sind die Werk- und Montagepläne, koordiniert mit den Baugewerken und anderen am Projekt beteiligten Technikgewerken in dreifacher Ausführung (Ausdruck) komplett zur Genehmigung und Freigabe beim Auftraggeber bzw. deren Vertreter einzureichen. - Grundrisse und Schnitte M = 1:20 / 1:50 mit den Installationen Die für die Pläne notwendigen Koordinierungsaufgaben mit allen Gewerken sind durch den Auftragnehmer wahrzunehmen. Über die Erfordernisse der Genehmigung einzelner Pläne entscheidet im Zweifelsfall die Bauleitung. Die genannten Unterlagen sind fortlaufend dem Baufortschritt anzupassen. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, daß der Auftraggeber und dessen Beauftragte stets im Besitz der gültigen Montagepläne sind. Notwendige Änderungen sind umgehend einzuarbeiten. Die Pläne müssen so beschaffen sein, daß danach alle Arbeiten durchgeführt werden können. Die Genehmigung der Pläne durch den Auftraggeber oder dessen Vertreter wird die alleinige Verantwortung und Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Montagen in keiner Weise eingeschränkt. Die Ausführung der Arbeiten selbst darf erst nach Freigabe der Montagepläne begonnen werden. Abweichungen von der Planung oder dem Auftrag sind dem Auftraggeber oder dessen  Beauftragten unaufgefordert als solche schriftlich mitzuteilen. Der  Auftraggeber kann Änderungen in den Zeichnungen und Plänen vornehmen bzw. die Neuerstellung mit völliger Neukonstruktion verlangen, ohne daß daraus Mehrforderungen geltend gemacht werden können. Bezüglich allgemeiner Forderungen nach Ausführungs (Montage-)unterlagen, der Begriffsbestimmungen, der genormten Darstellungsweise und der durchzuführenden Prüfungen wird hingewiesen auf VOB (C) und die entsprechenden DIN-Blätter. In einem beschrifteten Ordner müssen die Pläne nach DIN gefaltet und abgeheftet sein, sowie ein aktuelles Zeichnungsverzeichnis beinhalten. Dieses Verzeichnis ist während der ganzen Bauzeit zu führen, unaufgefordert zu aktualisieren und auszugeben. Schriftköpfe von Zeichnungen müssen folgendes aufweisen: - Ausführende Firma - Bauvorhaben - Anlagenteil - Zeichnungsnummer - Zeichnungsdatum - Bezeichnung "MONTAGEPLAN" und Stand - Unterschriften des Zeichners und Prüfers 4.   Umfang der Leistungen Alle Leistungen umfassen die Lieferung, den Einbau, Abladen, Lagerung auf der Baustelle, sämtlicher Materialien inkl. Zubehör, sowie Nebenleistungen, Hilfsmaterialien (Leitern, Gerüste, Werkzeuge etc.) und Geräte einschl. Bedienung. Zum Leistungsumfang gehört grundsätzlich eine komplette betriebsfertige Anlage, auch wenn einzelne Anlagenteile in dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis nicht erwähnt werden. 5.   Ausführung der Arbeiten mit vorheriger Sicherheitseinweisung VOR Beginn der Arbeiten muss eine Sicherheitseinweisung des Auftragnehmers durch die zuständige Fachabteilung bzw. dem SiGeKo durchgeführt werden. Ein Termin ist rechtzeitig mit der zuständigen Fachabteilung abzustimmen. Die Arbeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitseinweisung ordnungsgemäß nach den Handwerksregeln auszuführen. 6.   Baustoffwahl Es dürfen nur Baustoffe und Bauteile erster Wahl eingesetzt werden, sie müssen genormt, geprüft und zugelassen sein. Grundsätzlich sind halogen- und silikonfreie Materialien einzubauen ggf. sind Alternativen anzubieten. 7.   Verkehrssicherungspflicht Dem Auftragnehmer obliegt allein die Verkehrssicherungspflicht. Er stellt den Fachbauleiter und übernimmt die Pflichten des Unternehmens gemäß HBO. Er hat für die Einhaltung der Vorschriften der Berufsgenossenschaft und deren Aushang in den Aufenthaltsräumen Sorge zu tragen. Jeder Unternehmer ist für die Erfüllung seines Auftrages haftbar. Der Fachbauleiter ist der Bauleitung schriftlich zu benennen. Der Auftraggeber behält sich vor, von dem Auftragnehmer einen anderen Fachbauleiter zu fordern, falls er mit dessen Leistungen nicht einverstanden ist. Eine Ablösung des Fachbauleiters durch den Auftragnehmer kann nur nach vorheriger Genehmigung des Auftraggebers erfolgen. Der benannte Fachbauleiter ist verpflichtet, auf  Verlangen an den turnusmäßigen Baubesprechungen teilzunehmen. Der Zeitaufwand einschl. der An- und Abfahrt zum Besprechungsort ist eine Nebenleistung nach VOB (C) und gilt mit den Einheitspreisen als abgegolten. 8.   Montageabwicklung Sofort nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen technischen Sachbearbeiter zu benennen, der mit den notwendigen technischen und kaufmännischen Vollmachten ausgestattet ist, um eine fach- und termingerechte Abwicklung des Auftrages durchführen zu können. Falls es von der örtlichen Bauleitung für erforderlich gehalten wird, muß dieser Sachbearbeiter ständig auf der Baustelle anwesend sein. In jedem Fall hat er an den regelmäßig stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. Desgleichen ist ein örtlicher Bauleiter des Auftragnehmers zu benennen, der u.a. auch für die Einhaltung der berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen verantwortlich ist. Der Auftragnehmer vertritt den Bauherrn gegenüber Behörden als Fachbauleiter. 9.   Verlegevorschriften / Baukoordinierung Das für die Gewerke vorgeschriebene Material ist genau nach Verlegevorschriften zu verarbeiten. Ferner sind die Arbeiten in engster Zusammenarbeit mit den anderen ausführenden Firmen durchzuführen. Erforderliche Aussparung sind dem Auftragnehmer der Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten sowie Zimmererarbeiten rechtzeitig aufzugeben, damit dies von der Bauleitung bei der Ausführung der Arbeiten berücksichtigt werden kann. 10.   Schweißarbeiten Schweißarbeiten an Stahlleitungen dürfen nur von Monteuren mit von einem unabhängigen Sachverständigen bestätigter und gültiger Schweißerprüfung nach DIN EN ISO 9606-1 ausgeführt werden. Die Schweißerprüfungsbestätigungen sind der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen. Für Schweißarbeiten ist grundsätzlich vom Bauherren eine Schweißgenehmigung einzuholen. 11.   Arbeiten mit Absturzgefahr (z.B. auf dem Dach) Arbeiten mit Absturzgefahr dürfen nur durch Mitarbeiter mit dem Nachweis ausgeführt werden, dass eine arbeitsmedizinische Voruntersuchung nach G-41 durchgeführt wurde. 12.   Reinigung Der Auftragsnehmer ist verpflichtet, ständige Grobreinigungen seiner Montagebereiche vorzunehmen sowie eine Feinreinigung vor der Abnahme durchzuführen. Eine Endreinigung hat nach Abschluß sämtlicher Bauaktivitäten zu erfolgen. Sämtliche Bauteile sind außen und innen vor Inbetriebnahme/Übergabe zu reinigen. 13.   Materialentsorgung durch das Airbus Entsorgungszentrum Alle Baustellenabfälle sind nach § 50 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zentral zu entsorgen. Die Abfälle sind über den Entsorgungspartner von Airbus zu entsorgen. Nach vorheriger Absprache mit der örtlichen Bauleitung können ggf. Abfallcontainer von der dort genannten Entsorgungsfirma zur Verfügung gestellt werden. 14.   Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme der Anlagen hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Die Inbetriebnahme ist der örtlichen Bauleitung und dem Bauherrn rechtzeitig vorher schriftlich mitzuteilen. a)   Funktionsprüfungen und Probebetriebnahme sind vom Auftragnehmer dem Auftraggeber bzw. seinem Beauftragten bekanntzugeben, damit dieser bei der Prüfung anwesend sein kann. Die Prüfungen haben entsprechend dem Baufortschritt auch in Teilabschnitten zu erfolgen. b)   Teile der Anlage oder einzelne Komponenten, die später nicht mehr zugänglich sind, sind zu prüfen oder abnehmen zu lassen, so lange dies noch möglich ist. Die baubegleitende Prüfung umfaßt die Prüfung der technischen Unterlagen sowie die erbrachte Leistung des Auftragnehmers. 15.   Vollständigkeit der Lieferung Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn seiner Arbeiten die Maße der Zeichnungen und der Örtlichkeit zu überprüfen sowie die erforderlichen Baustoffmengen festzustellen und mit den Mengen des Leistungsverzeichnisses zu vergleichen. Treten Mehr- oder Mindermassen auf, sind die dem GP sofort aufzugeben. Für die Kosten des Verbrauchs und den Einsatz von Meßeinrichtungen erhält der Auftragnehmer keine gesonderte Vergütung. Bei Anlieferung, Lagerung bzw. bei Montageunterbrechung sind die Rohrenden mit Folie und Klebeband zu verschließen (VDI 6022/6023). Hinweise zur Ausführung Die in VOB Teil C aufgeführten Stemm-, Fräs- und Bohrarbeiten sind beim Auftraggeber schriftlich zu beantragen. Kleine Stemmarbeiten an bereits vorhandenen Durchbrüchen und Schlitzen sind vom Auftragnehmer durchzuführen. Schalldämmeinlagen in den Befestigungen und dergleichen müssen abriebfest, alterungsbeständig und nicht pressend sein. Eventuelle Stemmarbeiten im Bereich der Sohlen (weiße Wanne, säurefeste Abdichtung bzw. Beschichtung) bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung von Statiker und Bauleitung. In allen Wand- und Deckendurchführungen sind Rohrleitungen mit mind. 30 mm brandsicherem Dämmstoff zu ummanteln; dabei sind sichtbare Wand- und Deckendurchführungen stirnseitig mit Blenden zu versehen. Die Ummantelung muß auf beiden Seiten ausreichend überstehen und ist vom Auftragnehmer nach Fertigstellung der Putz- und Fußbodenarbeiten bündig abzuschneiden. Die erforderlichen Kosten sind in die Einheitspreise entsprechend der Position einzurechnen. Bei der Installation ist darauf zu achten, daß der nötige Platz zum Ausbau der Aggregate für die Bedienung und Wartung vorhanden ist. Besonderer Wert wird auf die Einhaltung der DIN 4102, der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) und den Brandschutzmaßnahmen TGA im Hochbau sowie auf die Einhaltung der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - gelegt. Alle Befestigungen sind derart auszuführen, daß keine Körperschallübertragung auf das Bauwerk erfolgen kann. Schalldämm-Maßnahmen sind entsprechend der Forderungen der DIN- und VDI-Normen etc. einzuhalten. Alle Anlagen oder Anlagenteile, von denen Körperschall ausgehen kann, sind einwandfrei körperschallgedämmt aufzustellen bzw. zu montieren. Hierzu gehört der Einbau mit elastischen Kanal und Rohranschlüssen. Zwischen Fundamenten und Geräten sind Profilgummistreifen in entsprechender Shore-Härte einzulegen. Befestigungen, insbesondere an Decken, dürfen nur mit Dübelverbindungen hergestellt werden, die auch für Zugzonen des Betons zugelassen sind. 16.   Nebenleistungen Für Nebenleistungen gilt die VOB Teil C. Weiterhin sind zusätzlich nachstehende Leistungen zu erbringen. Die hierfür erforderlichen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern nicht besondere Positionen im Leistungsverzeichnis vorhanden sind: - Vorhalten, Aufbau und Abbau von Gerüsten mit Arbeitsbühnen - Erstellen der Antragsunterlagen für behördliche Abnahmen - Montageunterlagen, Bestandszeichnungen, Bedienungs- und Wartungsanweisungen sowie Revisionsunterlagen - Mitwirken bei Inbetriebnahme der Nebengewerke, soweit davon die Leistung des Auftragnehmers berührt wird - Betreiben der Anlage zum Zwecke der Einregulierung - Teilinbetriebnahmen von Anlagenabschnitten bzw. Teilbereichen - Einweisung des Bedienpersonals - Prüfung der fertigen Anlage vor Inbetriebnahme auf Betriebsfähigkeit - Schutz sämtlicher Einbauteile gegen Verschmutzungen von innen und außen während der Bauphase - die gesetzlichen , behördlichen, berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind zu beachten. Der Auftragnehmer ist verantwortlich, alle Schutzgeländer usw., die für die Dauer der Arbeiten entfernt werden, umgehend, auch während einer Arbeitspause, wieder herzustellen - für Fach- und Hilfskräfte zum Abladen,Transport, Lagern und Versetzen von Materialien hat der Auftragnehmer selbst aufzukommen, gleiches gilt auch für die Transporte. Bauseits gelieferte Stoffe und Bauteile hat der Auftragnehmer in Empfang zu nehmen, auf Vollständigkeit zu prüfen, abzuladen und ggf. zwischenzulagern. Nicht geeignete Stoffe und Bauteile sind zurückzuweisen. Verpackungsmaterial ist von ihm zu seinen Lasten zu entfernen - das Auflegen der bauseitig heranzuführenden Elektroanschlußleitungen auf die Anschlußklemmen der Schaltschränke und Geräte 17.   Einmessen von Anlagenteilen Der Auftragnehmer hat das Einmessen aller Leitungen und Leitungsteile, das Anfertigen von Bestandsplänen mit sämtlichen Maßangaben, Lage- und Höhenmessungen, zu erbringen. Diese Arbeiten müssen grundsätzlich schon im Zuge der Ausführung gemacht werden. Die Bauleitung behält sich vor, diese Skizzen und Aufzeichnungen unangemeldet zu kontrollieren. 18.   Anmelden von Bedenken Hat der Auftragnehmer gegen eine vorgeschriebene Ausführungsart Bedenken, so ist er verpflichtet, der Bauleitung schriftlich Mitteilung und Gegenvorschläge zu machen. Äußert der Auftragnehmer keine Bedenken, so übernimmt er für die vorgeschriebene Ausführung der Arbeit und für die Beschaffenheit der Baustoffe dem Bauherrn gegenüber die volle Garantie. 19.   Revisionsunterlagen Bezüglich allgemeiner Forderungen nach Revisionsunterlagen, den Begriffsbestimmungen, der genormten Darstellungsweise und der durchzuführenden Prüfungen wird hingewiesen auf VOB (C) und die entsprechenden DIN-Blätter. Schriftköpfe von Zeichnungen müssen folgendes aufweisen: - Ausführende Firma - Bauvorhaben - Anlagenteil - Zeichnungsnummer - Zeichnungsdatum - Bezeichnung "REVISIONSPLAN" und Stand - Unterschriften des Zeichners und Prüfers Die Art, der Umfang und die Ausführung der Revisionsunterlagen ist im Leistungstext detailliert aufgeführt und entsprechend zu kalkulieren, einschl. sämtlicher Nebenkosten. 20.   Abnahme und Übergabe Der Auftragnehmer hat eine funktionsfähige, betriebssichere Gesamtanlage vorzuführen und zu übergeben. Die Übergabe vollständiger Revisions- und Dokumentationsunterlagen ist Voraussetzung für die Abnahme. Ebenso Voraussetzung für die förmliche Abnahme: - Vorlage aller Prüfzeugnisse, Werkstatt-Atteste für Anlagenteile, die dies erfordern - Vorlage von Protokollen über die durchgeführten Dichtigkeitsprüfungen an Anlagen, die dies erfordern - Abnahmebescheinigung neutraler Sachverständiger, wie z. B. TÜV /CSN gemäß bestehender Richtlinien bzw. darüber hinausgehende Forderungen, soweit dies in der Leistungsbeschreibung gefordert wird Über die Abnahme wird ein Protokoll geführt, in welchem eventuell noch zu behebende Mängel mit Fristsetzung aufgeführt werden. Sicherheitsmängel werden gesondert aufgeführt, wobei der Auftraggeber sich vorbehält, die Anlage zu übernehmen. In diesem Fall ist der Auftragnehmer bis zur vollständigen Behebung der Mängel verpflichtet, die Anlage eigenverantwortlich gemäß Betriebserfordernis zu betreiben. Eine Vergütung dafür erfolgt nicht! Erfolgt die Mängelbeseitigung nicht termingerecht bzw. werden Abnahmen aufgrund von Fahrlässigkeit, Verschuldung des Auftragnehmers wiederholt, so wird der Zeitaufwand des Auftraggebers ermittelt und diese Kosten von der Schlußrechnung abgezogen. 21.   Fabrikatsvorgaben Der Auftragnehmer hat grundsätzlich das Angebot unter Berücksichtigung der Technischen Ausführungsrichtlinien Gebäudetechnik, Airbus Werk Hamburg, zu kalkulieren. Stehen mehrere Fabrikate / Typen zur Auswahl, so ist das vom Auftragnehmer gewählte Fabrikat mit Typ im Angebot auszuweisen. Abweichungen vom Planungsfabrikat sind unter Beachtung der Gleichwertigkeit und den koordinierten Baugrößen in einem gesonderten Nebenangebot anzugeben. Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote, bei denen die Fabrikate und vollständige Typenbezeichnungen nicht eingesetzt wurden, von der Wertung auszuschließen. Der Auftragnehmer kann ergänzend zum Hauptangebot in einem Nebenangebot alternativ frei wählbare Fabrikate / Typen anbieten. Alle spezifischen Kenndaten sind neben den Fabrikats- und Typangaben schriftlich und prüffähig im Nebenangebot auszuweisen. 22.   Wochenend- und Nachtarbeit Wochenend- und Nachtarbeiten sind vor Durchführung der Arbeiten unbedingt mit der Airbus-Projektleitung abzustimmen. Die Stundenzettel sind der Bauleitung am nächsten Tag unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen. Das Original bleibt in der Bauleitung.

3.01 KG 460 Förderanlagen

I. Allgemeine Vorbemerkungen I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Haus 76 - Aufstockung um zwei Geschosse Für die auf den folgenden Seiten beschriebenen, schlüsselfertigen Arbeiten muß für die Kalkulation folgendes berücksichtigt werden: Für die auszuführenden Bauarbeiten sind die einschlägigen Vorschriften (DIN, VBG, VDE) usw., sowie die Bestimmungen der Betriebsmittelverordnung der Airbus (im Werk Hamburg, Abt.: GWLGMH einsehbar) anzuwenden. Die Airbus Baustellenordnung, Entsorgungsrichtlinien, BBB's, TAR's sind in jedem Fall zu berücksichtigen. Bei Übergabe der Anlagen ist eine komplette Dokumentation in 3- facher Ausfertigung auszuliefern. Pläne sind zus. als CAD files (*. DGN und *. DWG) , Listen als Excel Tabellen zu liefern - gem. "Handbuch zur Datenübernahme, Gebäudedaten, Infrastruktur, Topographie, Stand : Index 6 vom 08.04.2020" Übersichtspläne Ausführungspläne Detailpläne Leitungspläne Verteilerpläne Schaltpläne Ausführung: Der Auftragnehmer erklärt, daß er das für die termingerechte Erfüllung des Auftrages erforderliche Material, die erforderlichen Fach- und Hilfskräfte, sowie die notwendigen Werkstätten und Bearbeitungsmaschinen besitzt. Er wird nur solche Fach- und Hilfskräfte für die Erfüllung des Auftrages einsetzen, die mit den allgemeinen Ausführungsvorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften vertraut sind und eine Gewähr für die Einhaltung bieten. Alle zur terminmäßigen Durchführung der Arbeiten erforderlichen Materialien, Maschinen, Werkzeuge etc. hat der Auftragnehmer rechtzeitig frei Verwendungsstelle zu liefern. Kostenlose Transport und Montagehilfen werden bauseits nicht gestellt. Der Auftraggeber hat das Recht, die vertragsgemäße Durchführung der Leistungen zu überwachen. Der Auftragnehmer kann sich jedoch in keinem Fall darauf berufen, nicht oder ungenügend überwacht worden zu sein. Die Leistung ist in allen Teilen gemäß der im Leistungsverzeichnis oder in den Plänen festgelegten Weise auszuführen. Änderungen ohne Genehmigung des Auftraggebers sind nicht zulässig. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung, gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber unter Angabe von Gründen vor Erteilung oder Ausführung des Auftrages schriftlich mitzuteilen. Unterbleibt dies, so übernimmt der Auftragnehmer die volle Verantwortung für die Ausführung. Treten Bedenken vorgenannter Art während der Durchführung der Arbeiten auf, so sind diese nicht nur schriftlich mitzuteilen, sondern die in Frage kommenden Arbeiten sind sofort einzustellen, bis eine Einigung über die Weiterführung erzielt wird. Die Haftung des Auftragnehmers wird durch die Zustimmung des Auftraggebers nicht eingeschränkt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die Leistungen aller Arbeiten auf der Baustelle ständig einen bevollmächtigten Vertreter zu haben und sich zur Verfügung des Auftraggebers zu halten. Dieser Vertreter muß u. a. berechtigt sein, die verantwortliche Fachbauleitung zu übernehmen, selbständig Weisungen in Empfang zu nehmen und Anordnungen in Bezug auf die Ausführung und Preisvereinbarungen treffen zu können. Die Qualifikation des Vertreters muß den eines Ingenieures (FH) entsprechen. Der Auftragnehmer hat den von seiner Arbeit herrührenden Abfall u.ä. laufend zu beseitigen, andernfalls wird dies durchden Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers ohne weitere Benachrichtigung veranlaßt. Der Auftragnehmer haftet für Schäden und Kosten, die auf Unstimmigkeit zurückzuführen sind und kann sich hinsichtlich der Schadensursache nicht auf Dritte berufen. Der Auftragnehmer trägt die volle Verantwortung für die Betriebssicherheit der technischen Anlagen und haftet für alle Mängel, die nach dem neuesten Stand der Technik zu vermeiden wären. Die Beweislast, daß er im Einzelfall außer Haftung liegt, obliegt dem Auftragnehmer. Vergütung: Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Preise beziehensich auf die fix und fertige Arbeit, einschließlich aller etwa notwendigen Zusatz- und Nebenarbeiten, die sinngemäß zur Erbringung und Betriebsbereitschaft der Leistung gehören. Bei nur teilweiser Ausführung der Leistung behält sich der Auftraggeber vor, in der Abrechnung Abstriche vorzunehmen. Eingeschlossen sind zum Beispiel alle Kosten für Löhne, Lohnnebenkosten und Zulagen, Bau- und Bauhilfsstoffe und Nebenleistungen. Ferner sind eingeschlossen die Kosten für Material und sonstige Prüfverfahren, für erforderliche Proben und Muster, usw., sowie die Kosten für das Aufsichtspersonal. Der Auftraggeber behält sich vor, das vorliegende LV in mehreren Aufträgen zu vergeben bzw. einzelne Positionen zu streichen. Haftung: Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen oder sonstigen Maßnahmen ausschließlich unter eigener Verantwortung auszuführen bzw. zu veranlassen und diese während der Gebrauchszeit voll verantwortlich zu überwachen. Krebsverdächtige, asbest-, PVC- und halogenhaltige Baustoffe (Kunststoffe) dürfen nicht eingesetzt werden. Alle zur Anwendung kommenden / angebotenen Materialien und Bauteile müssen den Brandschutzklassen nach der Hamburger Bauordnung und dem anliegenden Brandschutzkonzept entsprechen. Zugehörige technische Unterlagen: Allegemeine Vorbemerkungen ZTV Lageplan L001 und L002 BE-Plan Grundriss Bestand - EG, 1.OG, 2.OG, DA - inkl. Bauangaben TGA Grundrisse Neubau - 3. OG, 4. OG, DG, DA - inkl. Bauangaben TGA Stahlbühne Belegungsplan PV-Anlage Schnitte A-A bis D-D Ansichten - Süd + Ost Regeldetails Fliesenspiegel + Bodenabläufe Raumtypenbuch Baubeschreibung Brandschutzkonzept, Büro hhp Berlin Schal- und Bewehrungspläne (geprüft) Statische Berechnungen (geprüft) Wärmeschutznachweis (geprüft)

II. Technische Vorbemerkungen II. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN Die anzubietenden Leistungen verstehen sich in fix und fertiger Arbeit einschließlich aller Lieferungen, Zusatz- und Nebenleistungen, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Es sind bauseits keinerlei Gerüste und Hebezeuge vorhanden. Für die Ausführung der Arbeiten notwendige Gerüste, Abfangungen und Hebezeuge sind mitzubringen und in die Baustelleneinrichtung einzurechnen. Bei allen Arbeiten sind die Unfallverhütungsvorschriften, die Forderungen der Feuerwehr und des SiGeKo zu erfüllen. Revisionspläne Nach Abschluß der Baumaßnahme hat der Auftragnehmer mit der Schlußrechnung alle Bestandsunterlagen dem AG zur Verfügung zu stellen. Die Bestandsunterlagen sind spätestens 2 Wochen nach Inbetriebsetzung der betreffenden Anlagenteile dem AG dreifach zur Durchsicht vorzulegen. Nach Durchsicht dieser Unterlagen durch den AG sind diese nach  spätestens einer Woche, ggf. vom AN überarbeitet, dem AG zu übergeben. Die Schlusszahlung des AG setzt die Vorlage korrekter und vollständiger Bestandsunterlagen voraus. Die vom AN erstellten Bestandsunterlagen müssen dem AG 3- fach als farbige Kopien 3- fach EDV- gerecht auf DVD-ROM oder CD-ROM als dgn- und dwg- Format übergeben werden. Für zu wartenden Bauteile sind die bauseits zur Verfügung gestellten Equipmentlisten zu führen. Die Daten sind gem. "Handbuch zur Datenübernahme, Gebäudedaten, Infrastruktur, Topographie, Stand : Index 6 vom 08.04.2020" zu erstellen. Alle sonstigen dem AG übergebenen Unterlagen, wie z.B. Prüfberichte, Bedienungsanleitungen, Gutachten usw. sind ebenfalls digital zu übergeben. Als Bestandunterlagen gelten Ausführungszeichnungen, die entsprechend der Bauausführung und den vom AG durchgesehenen Zeichnungen berichtigt und vom AN als mit der Ausführung übereinstimmend gekennzeichnet sind. In Abstimmung mit dem AG und auf die örtlichen Gegebenheiten sind die Maßstäbe 1:10  bis 1:2500 zu verwenden. Leergebinde (Emballagen mit Reststoffen) von Anstrichmitteln, Klebern, Zusatzstoffen usw. müssen täglich von dem Auftragnehmer aus dem Baustellenbereich entfernt und entsorgt werden, hierzu wird auf Anforderung des AN ein Bauschuttcontainer vom Reststoffsammelplatz der Airbus Operations GmbH  bereitgestellt und vom AG entsorgt. Anforderung und Koordination des Bauschuttcontainers ist jedoch Sache des AN - gilt jedoch nicht für Betonschutt und Erdarbeiten. Die Baustelle ist täglich aufzuräumen, anfallender Schutt oder Verpackungsmaterial ist sofort abzufahren. Die angrenzende Hallen- und Flugbetriebsfläche darf auf keinen Fall verunreinigt werden. Die Montageflächen sind nach Beendigung der Arbeiten mit Feinbesen und feuchtem nachwischen zu reinigen (gründliche Endreinigung). Zwischenreinigungen sind nach Erfordernis ohne besondere Aufforderung durchzuführen Sämtliche Maße sind vor Bestellung der Materialien bzw. Einbauteile vor Ort am Bau zu prüfen. Für nicht DIN geregelte Bauteile ist eine Zulassung des INSTITUT FÜR BAUTECHNIK BERLIN nachzuweisen. Vermessung Vom AG werden dem AN Bezugspunkte sowie ein Höhenpunkt übergeben. Diese hat der AN zu übernehmen und zu sichern. Alle weiteren Vermessungsarbeiten sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet.  Für die Durchführung von Vermessungsarbeiten hat der AN einen Vermessungsingenieur zu stellen und namentlich zu benennen. Baugrund und Grundwasserverhältnisse Tragfähiger Boden, d. h. eine Bodenpressung von > 200 kN/m² wird vorausgesetzt. Wasserhaltung, Entwässerungsarbeiten Die Entwässerung des Baustellengeländes und die notwendig werdende Abführung des Oberflächen-, Grund- und Stauwassers während der Bauzeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet. Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist sorgfältig darauf zu achten, daß die vorhandenen Entwässerungsanlagen, wie Rohrleitungen und Drainagen, nicht beschädigt oder gar abgeschnitten werden. Beschädigte Leitungen sind zu Lasten des AN wieder funktionsfähig und fachgerecht herzurichten. Die im Bereich der Baumaßnahme vorhandenen Regen- bzw. Schmutzwasserkanäle können für die Abführung von Oberflächenwasser genutzt werden. Ggf. sind diese Leitungen nach Beendigung der Baumaßnahme zu Lasten des AN von Verschmutzungen zu reinigen. Bei Benutzung der vorhandenen Siele als Vorflut ist ein Schlammfang vorzuschalten, der Verzicht zum Einsatz einer Enteisungsanlage ist durch entsprechende Gutachten zu belegen. Erdarbeiten In den Abtragstrecken anfallender zur Wiederverwendung geeigneter Boden ist, soweit erforderlich, als Bodenaustausch oder Geländeaufhöhung flächenmäßig einzubauen und zu verdichten. Der Auftraggeber beabsichtigt, über die Eigenüberwachungspflicht des AN hinaus auf eigene Kosten die Verdichtung und die Tragfähigkeit des Erdplanums durch ein Erdbaulabor zu kontrollieren und nach erfolgreicher Kontrolle die betreffenden Flächen zum Weiterbau freizugeben. Art und Umfang der Kontrollen werden dem AN rechtzeitig mitgeteilt. Soweit Kontrollen zu nicht ausreichenden Werten führen und dies vom AN zu vertreten ist, gehen die Kosten dieser Kontrollen zu Lasten des AN. Für die Verdichtung bei sonstigem Bodenaustausch gilt: Die Verdichtung des eingebrachten Sandes ist bei Schichtdicken > 1,0 m mit der leichten Rammsonde (DPL-5) zu prüfen. Dabei sollen die Schlagzahlen je 10 cm Eindringtiefe n10 i.M. >=10 beantragen. Unterhalb der oberen Störzonen von ca. 40 cm Tiefe müssen alle Werte n10 >= 7 sein. Die Verdichtungsprüfungen sind jeweils für max. Schichthöhen von 1,5 m durchzuführen. Wenn die geforderten Werte nicht erreicht werden, so ist der betreffende Bereich nachzuverdichten bzw. teilweise auszuräumen und erneut lagenweise zu verdichten. UVV-, VBG- Vorschriften zu erstellen. Für alle Maschinenbauteile ist eine CE- Zertifizierung zu erbringen (Herstellererklärung / Konformitätsbescheinigung). Alle Türen, Tore, bewegliche Bauteile, etc. sind gem. den gültigen UVV- , VBG-Vorschriften zu erstellen. Für alle Maschinenbauteile ist eine CE-Zertifizierung zu erbringen (Herstellererklärung / Konformitätsbescheinigung). Nach Beendigung der Inbetriebnahme meldet der Lieferant die Anlage zur Abnahme gem. den Terminvorgaben bereit. Um die Abnahme zu beginnen, müssen folgende Punkte erfüllt sein: Der Nachweis der Herstellererklärung (CE Kennzeichnung / Konformität) ist unbedingt erforderlich. Die gesamte Anlagen- Hard- und Software einschl. Schnittstellenfunktion ist geliefert, montiert, getestet und betriebsbereit. Die Dokumentation ist provisorisch aber vollständig vorhanden. Es ist eine Abnahmespezifikation vorhanden, welche von Airbus Operations GmbH akzeptiert und vom Anlagenlieferanten erstellt ist. Die, wenn nötig, sicherheitstechnischen Abnahmen, wie die der Gewerbeaufsicht, der Berufsgenossenschaft und des TÜV, sind erfolgt und in Ordnung. Das Bedienungspersonal von Airbus Operations GmbH Hamburg ist eingewiesen. Die Anlage gilt als übernommen, wenn der Verfügbarkeitsnachweis von 97% und der Leistungsnachweis erbracht sind und sämtliche Anlagenteile der Bestellspezifikation entsprechen. Nach erfolgter Abnahme durch Airbus Operations GmbH Hamburg beginnt die Gewährleistungszeit.

III. Objektbeschreibung III. OBJEKTBESCHREIBUNG Allgemein Die Airbus Operations GmbH beabsichtigt auf dem Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder das vorhandene Gebäude 76 um zwei Geschosse aufzustocken. Entsprechend des Bestands ist die Ausführung in Massivbauweise vorgesehen. Die zusätzliche Bruttogeschossfläche beträgt gesamt ca. 1.320,00 m². Als lichte Raumhöhe ist ein Maß von min. 2,70 m einzuhalten. Generelle Vorgabe für die Fassadengestaltung ist die im Grundpreis einzukalkulierende Mischung aus Fensterelementen und Well-Profilen bzw. Kassetten. Farbton nach Angabe AG (RAL 9006). Desweiteren außenliegende Alu-Horizontaljalousien (Raffstores) und erhöhte Wärmedämmung der Dachebene (Warmdach). Gebäudemaße der Baukörper: Bemerkungen zur Bauleistung Die anzubietenden Leistungen verstehen sich in fix und fertiger Arbeit einschließlich aller Lieferungen / Entsorgungen und Nebenleistungen, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Während der Bauphase ist darauf zu achten, daß der Werksbetrieb in keiner Weise behindert wird. Der nicht direkt betroffene Bereich bleibt während der Ausführungszeit in Betrieb. Erforderliche Schutzmaßnahmen wie Planen, Gerüste, Absperrungen und Hilfskonstruktionen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Flatterband ist als Absperrung nicht zulässig. Es müssen feste Einrichtungen wie Bauzaun, Schrammborde, Barken oder Rohrgeländer eingesetzt werden. Die Baustelle ist täglich aufzuräumen, anfallender Schutt oder Verpackungsmaterial ist sofort abzufahren. Die angrenzenden Betriebsflächen dürfen auf keinen Fall verunreinigt werden. Die Straßenfläche ist nach Beendigung der Arbeiten mit einem Kehrsaugwagen ohne ges. Vergütung zu reinigen. Zwischenreinigungen sind nach Erfordernis ohne besonderer Aufforderung durch zu führen. Sämtliche Maße sind vor Bestellung der Materialien bzw. Einbauteile vor Ort am Bau zu prüfen.

IV. Baubeschreibung IV. BAUBESCHREIBUNG Bauobjekt: Aufstockung eines 3-geschossigen Gebädes um 2 weitere Etagen, in Massivbauweise Bruttogrundfläche ca. 620,00 m² Generelle Vorbemerkung Grundlage der Ausführung ist die vorliegende Planung sowie die Anforderungen der Fachabteilungen in den Anlagen. Brandschutz Alle Konstruktionen, Materialien und Anforderungen an die einzelnen Bauteile gemäß den geltenden Brandschutzbestimmungen und den Anforderungen aus dem Brandschutznachweis. Klassifikation der Bauteile: Alle tragenden Teile (mind.)   Feuerhemmend Außenwände        Brandschutzklasse min. A2 Decken         Feuerhemmend Schallschutz, Schalldämmwerte Gemäß DIN bzw. gültigen gesetzlichen Bestimmungen Wärmeschutz, K-Wert Gemäß DIN bzw. gültigen gesetzlichen Bestimmungen, GEG neuste Fassung un dem Wärmeschutznachweis. Gründung Das vorhandene Gebäude ist auf Stahlbetonpfählen tief gegründet. Zusätzliche Maßnahme durch die Aufstockung sind nicht erforderlich. Bei der Errichtung des Gebäudes und der Anlagen sind bauliche Sicherungsmasnahmen zur Verhinderung von Gasansammlungen und Gaseintritten in das Gebäude vorgesehen worden (§ 16 HBauO). - Gasdichte Leitungsdurchführungen der neuen Ver- und Entsorgungsleitungen durch die Gebäudesohle sind zu berücksichtigen. Weiterführende Informationen zu dieser Thematik können der Broschüre „Methan aus Weichschichten, Sicheres Bauen bei Bodenluftbelastung“ unter: www.hamburg.de/altlasten entnommen werden. Erdarbeiten- und Tiefbauarbeiten Alle zur Errichtung und Fundamentierung erforderlichen Erd- und Tiefbauarbeiten sind Bestandteil der Ausschreibung und vom Bieter zu erbringen. Baukörper / Rohbau Das Gebäude wird als Massivbau erstellt. Die lichte Raumhöhe beträgt min. 2,70 m. Stahlkonstruktionen sind gemäß den einschlägigen Vorschriften gegen Korrosion zu schützen. Wände, Stützen und Decken werden gemäß Brandschutzbestimmungen ausgeführt. Außenwände Die Außenwände sind im Bestand als Stahlbetonwände/Stahlbetonstützen/-Unterzüge mit MF-Wärmedämmung, A1, nicht brennbar ausgebildet. Die Dämmschichtdicke wurde entsprechend dem ursprünglichen EnEV-Nachweis gewählt. Außenseitig ist eine hinterlüftete Metallfassade ausgeführt. Die Ausführung im Neubau richtet sich zum einen nach dem GEG und wird in Abhängigkeit zur gewählten Fassadengestaltung und einer möglichst nachhaltigen Bauweise noch festgelegt. Zum anderen ist aufgrund der Nähe zum Vorfeld und der Start- und Landebahn eine nicht reflektierende Außenhülle erforderlich, um die Funktion des Flugleitsystems nicht zu beeinträchtigen. Fenster Größe und Anzahl gemäß Zeichnung, aus Kunstoffprofilen als DK-Fenster öffnend, lichte Öffnungsmaße min. 0,90x1,00m. Abnehmbarer Hebel mit Schieberosette. Fest zu montierende, aber aufschiebbare Rosette, Hebel jederzeit abnehmbar und aufsteckbar (zum Beispiel zur Reinigung). Verglasung mit Wärmeschutz-Isolierglas, K-Wert n. Wärmeschutznachweis, min < 1,0 W/m²K. Fenster in WC-Bereichen mit Sichtschutz-Folierung (ähnlich Milchglas). Sonnenschutz Raffstore mit Alu-Lamellen, manuelle Bedienung je Fensterflügel. Siehe auch Raumtypenbuch. Außentüren T90-Stahl-Außentür (gem. beiliegender Planung), Obentürschließer, Griff in Edelstahl und vorgerichtet zum Einbau eines PZ. Über dem Ausgang im DG ist eine Außenbeleuchtung in ausreichender Beleuchtungsstärke vorzusehen. Die Tür ist mit Panikfunktion auszustatten. Decken OG's Ausführung n. Statik u. den örtlichen Brandschutzvorschriften. Bodenbeläge Die Pausen- und Umkleideräume, Flure und PuMi-Raum werden mit Kautschuk Bodenbelag und passenden Sockelleisten ausgestattet. Die Vorgaben der gängigen Regelwerke sowie der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) sind einzuhalten. In den Technikräumen staubbindender Anstrich vorzusehen. Gebäudefußboden Als Nutzlasten sind folgende Werte zu berücksichtigen: - Alle Sozialraumbereiche: min. 200 kg/m² - Flure, Zugänge, ggf. Treppenhaus: nach DIN 1054 Innenwände Innenwände nach Wahl des  AN z.B. als GK-Ständerwerkwände, z.B. Vliestapete glatt, scheuerbeständig gestrichen. Brandwände gem. gültigen Brandschutzvorschriften und der Ausführungsplanung. Innentüren Innentüren "ohne Anforderungen" (WC's, Waschräume, etc) Innentüren als Röhrenspantüren mit Edelstahl-Drückergarnitur und zum Einbau eines PZ vorgerichtet. Stahlzarge weiß lackiert. Farbe der Innentüren grau. Die Innentüren werden ohne Fensterausschnitt ausgeführt. Innentüren hochfeuerhemmend und feuerhemmend gem. Brandschutzanforderungen (Flure, Technikräume) Ausführung rauchdicht in Metallzarge (weißlackiert), Drückergarnitur, Obentürschließer und elektromagnetischer Feststelleinrichtung. Zusätzlich wird bei allen Flurtüren bauseitig ein Kartenleser für die elektronische Zugangskontrolle montiert, hierzu sind sämtliche Flurtüren mit einem elektrischen Türöffner (24V) vorzurichten und an der Wand jeweils eine Anschlussmöglichkeit für einen bauseitigen Wandkartenleser vorzubereiten (inkl. Kabelanschluß). Sanitärinstallation u. Sanitärtrennwände Die Sanitärräume sind komplett eingerichtet zu liefern. Sämtliche Armaturen ge.m. TAR und der TGA-Ausschreibung. Alle Armaturen müssen gekennzeichnete Griffe erhalten. Sämtliche während der Bauzeit bis zur Inbetriebnahme bzw. Übergabe offenliegende Teile einschließlich aller Einrichtungsgegenstände sind vom Auftragnehmer vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Es wird verlangt, dass alle Armaturen und Anschlüsse im Fliesenrastermaß eingemessen und ausgerichtet werden. Vor Übergabe sind sämtliche Auslaufarmaturen in der Auslaufmenge und sofern erforderlich Auslauftemperatur einzuregulieren. Wände im Nassbereich sind mit zementgebundenen Platten auszuführen, einschl. entsprechender Abdichtung zum Fußboden. Heizung siehe Los TGA Kühlung siehe Los TGA E-Installation, inkl. Schwachstrom (Daten, Telefon, Brandmeldetechnik BMA) siehe Los TGA Teeküche Die Teeküche mit Einbauküche ist optional anzubieten und wie folgt auszustatten: (Ausstattung jeweils pro Teeküche, vgl. beiliegende Planung) 4 x Festwasseranschluss (für Kaffeemaschine, Wassersprudler, Spülmaschine, Einhebelmischbatterie) 1 x Spülbecken mit Kalt- und Warmwasser- Einhebelmischbatterie mit Unterschrank 6 x Kühlschrank ohne Gefrierfach als Einbau- bzw. freistehendes Gerät 1 x Unterschrank mit Schubladen 1 x Unterschrank mit Ablageflächen 3 x Hängeschränk 1 x Geschirrspüler mit Unterbauschrank 1 x Mikrowelle mit Hängeschrank Fliesenspiegel im Bereich der Arbeitsplatten oder Nischenrückwänden Treppenanlagen Stahltreppe zum Außenbereich Dachgeschoss mit Trittstufen einschl. Podeste mit Gitterrostbelag. Stb-Treppenläufe und-podeste nach Wahl des Bieters als Stb-Fertigteiltreppenläufe gem. statischem Positionsplan. Werkplanung der Stb.-Treppen ist Leistung des AN. Alle Treppen mit zweiseitigem Geländer aus Rundrohr mit runden Füllstäben. Beleuchtung siehe Los TGA Sonstiges Laufgang als verzinkte Stahlkonstruktion mit Stahltrittrosten, gem. Planung und statischer Vorbemessung, Ausführungsplanung und statischer Nachweis ist Leistung des AN. Verzinkte Tragkonstruktion für neues Lüftungsgerät aus TGA-Ausschreibung, gem. Planung und statischer Vorbemessung. Ausführungsplanung und statischer Nachweis ist Leistung des AN.