Submit your bid

Angebotserklärung/ Deckblatt Angebotserklärung/ Deckblatt Gewerk: 440 Starkstrom Bauherr: EnergieServicePlus GmbH Flughafenstraße 99 D-40474 Düsseldorf Germany Projekt: Dekarbonisierung des Fernwärmenetzes der Harkortsiedlung, Castrop Rauxel Baustelle: Wärmezentrale Harkortstraße 54 44577 Castrop-Rauxel Technische Planung: GERTEC GmbH Planungsgesellschaft Martin-Kremmer-Str. 12 45327 Essen Telefon: 0201/24564-59 Ansprechpartner: Herr Martin Gels Beigefügt: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (liegen als Anlage bei) Zurücksendung bei Angebotsabgabe mit rechtsverbindlicher Unterschrift erforderlich. Checkliste zu Revisions- und Bestandsunterlagen (liegt als Anlage bei) Leistungsverzeichnis mit Leistungsbeschreibung (liegt als Anlage bei) Zurücksendung bei Angebotsabgabe mit rechtsverbindlicher Unterschrift erforderlich. Angebot: Angebotssumme vor Prüfung: €.................................................................................... (einschl. MwSt.) Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift Ist dieses Angebot auf dieser Seite nicht rechtsverbindlich unterschrieben, so gilt das Angebot als nicht abgegeben ! Angaben zur  Baustelle: LAGE: Die Arbeiten erfolgen in der bestehenden Heizzentrale der Harkortsiedlung in Castrop-Rauxel. Es handelt sich um eine ebenerdige, quadratische, eingeschossige Heizzentrale mit einer Grundfläche von: 13,00 m × 9,00 m = 117 m² Das Gebäude verfügt über: eine Zugangstür mit ca. 2,00 m × 2,00 m eine Zugangstür mit ca. 1,63 m × 2,00 m eine ehemalige Kohlebunker-Schuböffnung mit ca. 2,00 m × 2,00 m Alle Öffnungen sind ebenerdig erreichbar. Dem Gebäude vorgelagert befindet sich eine Rangier- und Anfahrfläche mit einer Größe von: 10,00 m × 15,00 m = 150 m² Diese Fläche ist ebenfalls ebenerdig zugänglich und kann als Rangier-, Anliefer- sowie temporäre Lager- und Parkfläche genutzt werden. Zufahrten sowie Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. PARKEN: Die vorgelagerte Rangierfläche (ca. 150 m²) kann nach Abstimmung mit dem AG als Park- und Montagefläche genutzt werden. Eine dauerhafte Blockierung der Zufahrt ist unzulässig. Anlieferungen größerer Bauteile sind vorab mit dem AG abzustimmen MEDIEN: Baustrom und Wasser werden seitens des AG in üblichem Umfang kostenfrei zur Verfügung gestellt. Anschlusspunkte sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauüberwachung abzustimmen. LAGERFLÄCHEN: Die vorgelagerte Außenfläche kann nach Abstimmung als temporäre Lagerfläche genutzt werden. Separate, abgeschlossene Lagerflächen werden nicht zur Verfügung gestellt. Sämtliches Lagermaterial ist durch den AN eigenständig gegen Diebstahl, Witterung und fremde Einwirkung zu sichern. Eine Haftung des AG für gelagerte Materialien ist ausgeschlossen. ABFALLENTSORGUNG: Der AN hat sämtliche im Rahmen seiner Leistungen anfallenden Abfälle eigenständig und fachgerecht zu entsorgen. Entsorgungseinrichtungen des AG dürfen nicht genutzt werden. Abfälle sind regelmäßig, mindestens jedoch werktäglich, von der Baustelle zu entfernen. Für schadstoffhaltige Materialien gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften SANITÄRE EINRICHTUNGEN: Sanitäre Einrichtungen stehen seitens des AG nicht zur Verfügung. Die Bereitstellung erforderlicher Sanitäranlagen obliegt dem AN. ARBEITSABSCHNITTE, ARBEITSUNTERBRECHUNGEN Vor Beginn der Arbeiten sind die Arbeitsabschnitte, Umschlusszeiten und erforderlichen Außerbetriebnahmen mit der Bauüberwachung des AG und der Betriebsführung abzustimmen. Die Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb der Heizzentrale. Die elektrische Versorgung der Bestands- und Neuanlagen ist während der Bauzeit aufrechtzuerhalten. Hierzu erforderliche Provisorien, Zwischenanschlüsse und Umschlüsse sind so vorzubereiten und auszuführen, dass Betriebsunterbrechungen auf das notwendige Mindestmaß begrenzt bleiben. Die Leistungen umfassen insbesondere den Neuaufbau bzw. die Anpassung der elektrischen Verteilungen, die Herstellung der erforderlichen Kabel- und Leitungsanlagen sowie die elektrische Anbindung der neu zu errichtenden Anlagenkomponenten. Endgültige Umschlüsse dürfen erst nach vollständiger Herstellung und Prüfung der neuen elektrotechnischen Anlagen erfolgen. Nicht mehr benötigte Bestandskabel und Anlagenteile sind entsprechend dem ausgeschriebenen Leistungsumfang zurückzubauen. Die Ausführung ist mit den separat beauftragten Gewerken Heizungstechnik, Trafostation und Gebäudeautomation/MSR technisch und terminlich zu koordinieren. Erforderliche Schnittstellen, insbesondere zur Anbindung der Wärmepumpe, Pumpen, Regelarmaturen und Messeinrichtungen, sind durch den Auftragnehmer zu berücksichtigen. ANDERE UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE Parallel zu den Arbeiten des AN werden weitere Unternehmer auf der Baustelle tätig sein. Eine koordinierte Zusammenarbeit ist erforderlich. Behinderungen sind unverzüglich anzuzeigen. GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG Vor Arbeitsaufnahme ist vom AN eine Gefährdungsbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren, welche Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle für seine Beschäftigten erforderlich sind. BESONDERE VORKOMMNISSE Der AN hat dem AG besondere Vorkommnisse unverzüglich mitzuteilen, z. B. - Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, sowie Beinaheunfälle - Schadensereignisse am Eigentum des AG oder Dritter - behördliche Anordnungen in Art von Ermahnungen oder Rügen - Feststellung von Ordnungswidrigkeiten - jegliche Vorgänge mit der Polizei. - Beschwerden von Nachbarn

Projektbeschreibung: Projektbeschreibung: Bei dem vorliegenden Projekt handelt es sich um die Dekarbonisierung des bestehenden Fernwärmenetzes der Harkortsiedlung im Stadtteil Merklinde der Stadt Castrop-Rauxel. Das Wärmenetz versorgt 70 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 361 Wohneinheiten und einer beheizten Wohnfläche von rund 22.810 m² über 26 Hausübergabestationen. Die Anlage wurde 1993/1994 errichtet und bislang über ein zentral gelegenes Heizwerk mit Kohle- und Ölkessel betrieben. Ziel des Gesamtvorhabens ist die schrittweise Transformation der Wärmeerzeugung mit deutlicher Reduktion der CO2-Emissionen und Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Gegenstand dieser Ausschreibung ist das Maßnahmenpaket 2. Dieses baut auf dem bereits umgesetzten Maßnahmenpaket 1 mit neuer Brennwertkessel-Kaskade, Schornsteinsanierung und Wasseraufbereitung auf. Im Maßnahmenpaket 2 erfolgt die Errichtung der zentralen Wärmepumpenanlage einschließlich Schalldämmhaube auf der bauseits bereitgestellten Stahlkonstruktion auf dem Flachdach der Heizzentrale. Weiterer Bestandteil ist die Installation von drei Pufferspeichern in Reihenschaltung einschließlich der erforderlichen hydraulischen Einbindung. Die Pufferspeicher übernehmen die hydraulische Entkopplung zwischen Wärmepumpe, Kesselkaskade und Fernwärmenetz und dienen zugleich der Betriebsoptimierung der Wärmeerzeuger. Die Maßnahme erfolgt im laufenden Netzbetrieb. Die Wärmeversorgung wird während der Bauzeit über die im Maßnahmenpaket 1 errichtete Kesselkaskade sichergestellt. Der Umschluss auf die neue Hydraulik ist entsprechend sorgfältig vorzubereiten und mit der Bauüberwachung sowie der Betriebsführung abzustimmen. Nachstehend sind die erforderlichen Leistungen im Gewerk Elektrotechnik, ausgeschrieben. Die Teilleistungen der Gewerke Heizung, Trafostation und Gebäudeautomation/MSR werden separat ausgeschrieben Die erforderlichen technischen und terminlichen Schnittstellen, insbesondere zur Anbindung der Trafostation, sowie der Komponenten Wärmepumpe, der Pumpen, Regelarmaturen und Messeinrichtungen, sind durch den Auftragnehmer zu berücksichtigen.

1 Niederspannungsinstallationsanlagen

1.01 Verteiler inkl. Komponenten

1.02 Verteilereinbauten

1.03 Installationsmaterial

1.04 Leitungsführungskanäle

1.05 Elektroinstallationsrohr, Kunststoff

1.06 Elektroinstallationsrohr, Stahl

1.07 Sonderkonstruktion

1.08 Hauseinführungen

1.09 Kabelgraben

1.10 Kabelschutzrohre

1.11 Kabel und Leitungen

1.12 Steuerkabel- und Leitungen

1.13 Verlegesysteme

1.14 Dachdurchführungen

2 Beleuchtung

2.01 Innenleuchten

2.02 Aussenleuchten

3 Potenzialausgleich

3.01 Potentialausgleich

3.02 Überspannungsschutz

4 Starkstromanlagen, Sonstiges

4.01 Provisorien und Umschlüsse

4.02 Bohrungen und Durchbrüche

4.03 Brandschutz

4.04 Gerüste und Arbeitsbühnen