Submit your bid

Allgemeine Anmerkungen Allgemeine Anmerkungen Es handelt sich um ein Leistungsverzeichnis anhand der vorliegenden Planunterlagen der Bau- und Leistungsbeschreibung ALDI SÜD. Es sind projektspezifische Besonderheiten direkt mit den zuständigen Vertretern von ALDI Süd abzustimmen. Zudem sind die projektbezogenen Gutachten und Nachweise (z. B. Vorgaben aus Wärmeschutznachweisen oder Brandschutzkonzepten) maßgebend für die jeweilige Ausschreibung. Der Auftragnehmer hat seinem Angebot den diesem Leistungsverzeichnis beigefügten Entwurf des Bauvertrages inklusive seiner Anlagen zugrunde zu legen. Besondere Hinweise Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Unterlagen für die Beurteilung der Eignung des Bieters gemäß VOB A § 8, Absatz 3 und 4 im Rahmen der Angebotsprüfung anzufordern. Baustellenabfälle des AN wie Folien, Farbreste, Bauschutt usw. sind nach einzelnen Bestandteilen zu sortieren und je nach Zusammensetzung entweder der Wiederverwertung oder der Problemmüllbeseitigung, einschl. 1 m³ nicht schadstoffbelasteter Müll vom AG, gemäß VOB, Teil C, DIN 18299, Abs. 4.1.11 und 4.1.12., täglich zuzuführen. Baustoffe, Materialien und sonstige Gegenstände dürfen auf Straßengrund auch vorübergehend nicht gelagert werden. Verunreinigungen der Straße im Rahmen der genehmigten Baumaßnahme sind ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. Wird diese Anordnung nicht befolgt, kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen - § 7 Abs. 3 FStrG, Art. 16 BayStr. WG. Detailpläne und Berechnungen, die zur Vorbereitung der vertraglichen Leistungen notwendig sind und über das übliche Maß von Architekten- und Ingenieurleistungen hinausgehen, sind vom AN zu erbringen. Sie sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten (z. Bsp. Fertigtreppen, Stahlbaudetails, Pläne für Verbau, Pläne und Detail-Pläne zu Entwässerungsrinnen o.dgl.). Art und Umfang der Leistungen: Bei einer Ausschreibung in Losen (im LV ersichtlich) behält sich der AG die Unterteilung des Auftrages in die Lose vor. Die Einheitspreise behalten ihre Gültigkeit. Vergütung: Eine zusätzliche Vergütung für Auslösungen, Fahrgelder, Gefahren- und Schmutzzulagen, Schlechtwetter-zulagen, Sonn- und Feiertagsarbeiten usw. erfolgt nicht, wenn nicht gesondert vereinbart. Ausführungsunterlagen: Vom Unternehmer entsprechend den zusätzlichen technischen Vorschriften zu liefernde Unterlagen sind so rechtzeitig vor der Ausführung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, dass für den AG eine ausreichende Frist zur Prüfung bleibt. Ausführung: Öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse hat der Auftragnehmer selbst ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung herbeizuführen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Ausführungszeit eine deutschsprachige Person auf der Baustelle anwesend ist, die eine Kommunikation mit dem AG und den nicht deutschsprachigen Mitarbeitern des AN ermöglicht. Kommt der AN dieser Verpflichtung trotz nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung nicht nach, so ist der AG berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN heranzuziehen. Die in den einschlägigen DIN-Vorschriften vorgeschriebenen Proben und Prüfungen sind unaufgefordert durchzuführen. Eine Kopie der Protokolle ist dem AG zu übergeben. Kosten für die Wiederherstellung durch bei Bauarbeiten durch den AN beschädigter oder entfernter Grenzzeichen gehen zu Lasten des Unternehmers. Haftung: Neben der Haftung für die vom AN zu erbringenden Leistungen haftet dieser auch für die im Rahmen seiner Leistungen zu erbringenden Zeichnungen und Berechnungen. Durch die Prüfung der Unterlagen von Seiten der Bauleitung wird die Haftung des Unternehmers nicht eingeschränkt. Schriftverkehr: Sämtlicher Schriftverkehr des Unternehmers an den Bauherrn hat mit Durchschrift an die Bauleitung zu erfolgen.

Fachtechnische Baubeschreibung Fachtechnische Baubeschreibung Es handelt sich hier um den Umzug einer ALDI-Verkaufsstelle in FMZ Coleman Center, 63571 Gelnhausen. Bei der Realisierung der Baumaßnahme durch die Fachfirma wird besonderer Wert auf eine saubere, technisch einwandfreie Installation und Rohrführung gelegt. Zu diesem Zweck ist eine weitgehende Koordinierung mit den anderen am Bau befindlichen Fachfirmen unerlässlich. Sämtliche einschlägigen DIN-Normen und Vorschriften sind zu berücksichtigen. Die im Angebot angegebenen Einheitspreise gelten als Festpreise für die gesamte Maßnahme. Um eine termingerechte Ausführung der Baumaßnahme zu gewährleisten, ist es bei Bedarf erforderlich, entsprechend der Terminsituation bis zu 3 Montagegruppen einzusetzen. Des Weiteren ist im Auftragsfall für die technische Abwicklung des Bauvorhabens ein Sachbearbeiter namentlich zu benennen. Dieser Sachbearbeiter muss das Projekt bis zur Abrechnung betreuen. Selbiges gilt für den bauleitenden Obermonteur. Der bauleitende Obermonteur muss bei den Baubesprechungen anwesend sein. Sicherheitshinweis: Für die Sicherung gegen Absturz durch nicht standsichere Flächenbauteile der Unterdeckenkonstruktion sind standsichere, den berufsgenossenschaftlich geltenden Unfallschutzbestimmungen "Leitern und Tritt" entsprechende ausreichend lange Auflageflächen (z. B. Holzbohlen) in ausreichender Anzahl für die Dauer der Bauzeit vor Ort vorzuhalten und einzusetzen. Das Gebäude ist täglich von Restmaterialien wie Bauschutt, Kanalteilen etc. zu reinigen und besenrein zu verlassen. Sollten diese Arbeiten durch Fremdpersonal erledigt werden müssen, so werden diese Kosten in Abzug gebracht. Kalkulationshinweis: Montagearbeiten werden in mehreren Phasen (mehrere Anfahrten) ausgeführt und sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen bzw. einzukalkulieren. Ein Teil der Wärmeerzeugung / Klimatisierung wird im Lager auf ca. 3,50 m über OK FFB, montiert.

Ausführungsbeschreibung ALDI-Verkaufsstelle Ausführungsbeschreibung ALDI-Verkaufsstelle Gelnhausen Wichtiger Hinweis: Bei den Montagearbeiten ist zu beachten, dass eine abgehängte Decke eingebaut wird. Bei den hier ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um eine Sanitärinstallation nach DIN 18 381. Entwässerung Alle Abwasserleitungen sowie die Strangentlüftungen werden aus PP-Rohr (HT-Rohr) hergestellt. Die unter Putz liegenden Leitungen sind mit zusätzlicher Filz-Ummantelung gegen Schallübertragung zu isolieren. Die Strang-Entlüftungsleitungen sind gegen Schwitzwasserbildung zu isolieren. Für das Rückspülwasser des Schutzfilters, für den Tropfwasseranschluss vom Heizungs-Sicherheitsventil, Kühlzellen und Kondensat-Klima, ist je ein PE-Geruchsverschluss mit Trichter einzubauen. Die Tauwasseranschlüsse für die Kühlzellen sind mit Edelstahlrohr Ø 28 einschl. Armaflexisolierung zu verlegen. Bewässerung Die Trinkwasserleitung ist nach DIN 1988 zu verlegen. Die komplette Trinkwasser-Rohinstallation ist aus Edelstahlrohr nach DIN zu erstellen. In die Hausanschlussleitung ist ein Rückflussverhinderer, ein rückspülbarer Wasserfilter und ein Druckminderer einzubauen. Die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral über Elektrokleinspeicher. Im Lager ist ein KW-Auslaufventil und eine Mischarmatur vorzusehen. In der Backwelt sind 2 - 3 KW-Auslaufventile für die Backöfen vorzusehen. Weiterhin sind KW- + WW-Anschlüsse für eine Kombispüle herzustellen. Im Sozialbereich sind Wasseranschlüsse für eine Damen- und Herren-Toilette (mit WC und WT), sowie für eine Küchenspüle und Kundentoilette vorzusehen. Im Außenbereich ist eine Zapfstelle vorzusehen. Erstdesinfektion und Beprobung der Trinkwasserleitungen Vor Inbetriebnahme der Trinkwasserleitungen ist bei dem kompletten Trinkwassersystem eine chemische Desinfektion gemäß dem ZVSHK-Merkblatt "Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" unter Beachtung der DVGW-Arbeitsblätter W 291 "Reinigung und Wartung von Wasserverteilungsanlagen" und W 404 "Wasseranschlussleitungen" durchzuführen. Die Arbeiten sind entsprechend Vorgabe zu protokollieren. Nach Abschluss der Arbeiten wird zur Überprüfung eine chemische, physikalische und mikrobiologische Wasseranalyse durch entsprechende Wasserentnahmeproben vor Ort, durch eine staatlich zugelassene Prüfstelle für Trinkwasser, entnommen. Wärmedämmung Die Ausführung der Wärmedämmung erfolgt gemäß DIN und EnEV mit Mineralfaserschalen Klasse A1 auf kaschierter Aluminiumfolie. Im sichtbaren Bereich, ausgenommen im Technikraum, werden diese zusätzlich mit PVC-Schutzmantel verkleidet. Unter Putz geführte Wasserleitungen sind mit Vollisolierschlauch aus flexiblem Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur zu dämmen. Trinkwasserleitungen, die unterhalb der Bodenplatte bzw. in den Bodenkanälen geführt werden, sind aus PE-Material (Rollenware) zu verlegen. Sanitäre Einrichtungsgegenstände Sämtliche sanitären Einrichtungsgegenstände entsprechen dem Leistungsbeschrieb und den Projektplänen. Wo evtl. für die Sanitärobjekte kostengünstigere Einrichtungen nach Wahl des Bieters angeboten werden können, sind Alternativpositionen vorgesehen. Welche Einrichtungen letztendlich eingebaut werden, wird bei der Auftragsvergabe (Auftrags-LV) festgelegt. Vor Montagebeginn ist jedoch nochmals mit der Bauleitung die endgültige Ausstattung und die genaue Platzierung der Sanitärobjekte abzuklären. Im Lager wird bauseits (vom Fliesenleger) ein versenkter Bodenablauf mit Edelstahl-Abdeckrost 1000 x 1000 mm zum Entleeren und Reinigen der Putzmaschinen montiert. Über diesem Ablaufrost ist mittig ein KW-Auflaufventil (Flüssigkeitskategorie 4) zu montieren. Sämtliche Zubehörteile (Spender, Halter, Haken usw.) dürfen erst dann montiert werden, wenn die genaue Montagestelle mit der Bauleitung festgelegt wurde. Insgemeinkosten Unter diesem Titel sind für Nebenleistungen wie Materialtransport etc., Revisionsunterlagen etc., Pauschalen zu bilden. Taglohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach Beauftragung durch die Bauleitung durchgeführt werden. Für evtl. anfallende Stemm- und Reinigungsarbeiten erfolgt keine besondere Vergütung.

Betriebsordnung der Firma ALDI-Süd für Fremdfirmen Betriebsordnung der Firma ALDI-Süd für Fremdfirmen Diese Betriebsordnung dient dem Arbeits- und Gesundheitsschutz Ihrer und unserer Mitarbeiter sowie dem Schutz unserer Kunden. Alle durch uns erteilten Aufträge sind generell nach den Maßgaben der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft für Handel- & Warendistribution (BGHW) auszuführen. Die Aufträge gelten als erteilt unter der Bedingung, dass die Ausführung den Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Es sollen Unfälle und Störungen vermieden und die Umwelt geschützt werden. Die Anweisungen des verantwortlichen ALDI SÜD-Mitarbeiters vor Ort sind zu befolgen. Die nachfolgenden Punkte sind einzuhalten: 1. Auf dem Betriebsgelände von ALDI SÜD gilt die Straßenverkehrsordnung. Der Zugang hat über die ausgewiesenen Zufahrtswege zu erfolgen. Das Parken ist nur auf den gekennzeichneten Flächen erlaubt. Das Parken auf anderen Flächen ist nur mit Genehmigung des verantwortlichen ALDI SÜD-Mitarbeiters erlaubt. 2. Vor der Arbeitsaufnahme ist der Arbeitsauftrag mit dem verantwortlichen ALDI SÜD-Mitarbeiter abzustimmen. Dieser weist den Aufsichtsführenden des Auftragnehmers in die örtlichen Gegebenheiten und Sicherheitsbestimmungen ein. Die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften zur Erfüllung des Arbeitsauftrages sind einzuhalten. Insbesondere sind sichere Betriebsmittel und die notwendige Schutzausrüstung zu verwenden. 3. Werden Besucherausweise ausgehändigt, sind diese jederzeit offen sichtbar an der Kleidung zu tragen. Bei Verlassen des Geländes sind diese zurück zu geben. 4. Es dürfen keine Tätigkeiten durchgeführt werden, die ALDI SÜD-Kunden, ALDI SÜD-Mitarbeiter und den Auftragnehmer selbst gefährden. 5. Bei Arbeiten mit Kränen, Flurförderzeugen oder Hubarbeitsbühnen ist stets auf Rohrleitungen, Kabeltrassen und besonders auf Sprinkleranlagen bzw. -köpfe zu achten. 6. Gegenstände und Material sind während der Arbeiten und beim Verlassen des Arbeitsbereiches sicher zu lagern. 7. Gefährliche Arbeiten bzw. Feuerarbeiten bedürfen der besonderen Zustimmung des verantwortlichen ALDI SÜD-Mitarbeiters. Bei Feuerarbeiten muss eine schriftliche Erlaubnis ausgestellt werden. 8. Flucht- und Rettungswege, Notausgänge, der Zugang zu Feuerlöschern und Erste Hilfe-Einrichtungen sind stets freizuhalten. Kennzeichnungen hierzu dürfen nicht zugestellt werden bzw. verdeckt werden. 9. Betriebsmittel im Eigentum von ALDI SÜD dürfen nur mit Genehmigung des verantwortlichen ALDI SÜD-Mitarbeiters eingesetzt werden. 10. Stellt der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter Sicherheitsmängel fest, sind diese unverzüglich dem verantwortlichen ALDI SÜD-Mitarbeiter zu melden. 11. Für Pausen sind die vorgesehenen Räumlichkeiten bzw. Bereiche zu benutzen. Rauchen ist nur in den hierfür ausgewiesenen Bereichen gestattet. 12. Vor dem Arbeitsende ist der Arbeitsbereich auf sicherheitstechnische Mängel zu prüfen und anschließend vom ALDI SÜD-Mitarbeiter abnehmen zu lassen. Hiermit bestätige ich, die Betriebsordnung für Fremdfirmen verstanden zu haben, die Anweisungen zu befolgen und meine Mitarbeiter zu unterweisen. ______________________________ Ort, Datum ______________________________ Unterschrift Auftragnehmer

Mindestlohngesetz Mindestlohngesetz Der gesetzliche Mindestlohn für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller Branchen deutschlandweit beträgt seit 01.01.2025 12,82 Euro (ab dem 01.01.2026  13,90 Euro) brutto pro Zeitstunde. Somit sind alle Arbeitgeber verpflichtet, ihren Arbeitnehmern diesen Mindestlohn zu zahlen. Als auftraggebendes Unternehmen stehen wir gemäß § 13 in der Haftung, wenn das von uns mit Dienst- oder Werksleistungen beauftragte Unternehmen seinen Arbeitnehmern keinen gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Die Bundeszollverwaltung kontrolliert, ob der Mindestlohn eingehalten wird und Verstöße können mit hohen Geldbußen geahndet werden. Schriftliche Bestätigung über die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns Die unterzeichnende Firma bestätigt hiermit, dass alle von ihr beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den für die Branche gesetzlich geltenden Mindestlohn erhalten. ...................................................................... Ort, Datum ...................................................................... Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Allgemeine Vertragsbedingungen Allgemeine Vertragsbedingungen 1. Gültige Vorschriften Maßgebend für die vertragsmäßige Ausführung, die Beschaffenheit der Werkstoffe, die Nebenleistungen, das Aufmaß und die Abrechnung soweit nicht unten anders bestimmt, sind gleichrangig: 1.01 Die besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers - gelten vorrangig - . 1.02 Die Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB (jeweils neueste gültige Fassung). 1.03 Die allgemeinen Vorbemerkungen. 1.04 Die einschlägigen DIN-Vorschriften. 1.05 Die einschlägigen VDI-Vorschriften. 1.06 Die einschlägigen VDE-Vorschriften. 1.07 Die einschlägigen DVGW-Vorschriften. 1.08 Die einschlägigen ministeriellen, gesetzlichen, baupolizeilichen und sonstigen Vorschriften, insbesondere die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die UVV, die Vorschriften und Anordnungen von Ämtern und Behörden wie z. B. Versorgungsunternehmen, Bundespost (Fernsprechordnung etc.), usw. 1.09 Die technischen Vorbemerkungen. 1.10 Das Leistungsverzeichnis mit den in den einzelnen Positionen aufgeführten Bedingungen. 1.11 Die Projekt- bzw. Ausführungszeichnungen. 2. Preise Die Angebotspreise sind Festpreise und umfassen alle Arbeiten, Material und Zubehör, Gestellung der erforderlichen Hilfskräfte, Gerüste, Hebe- und Werkzeuge für die Lieferung und Montage der funktions- und betriebsfertigen Anlage. Änderungen der Positionen, Mehr- oder Minderleistungen und teilweise Vergabe haben keinen Einfluss auf die Einheitspreise. Bei Pauschalabschlüssen bleibt bei einer Mehr- oder Minderleistung von +/- 10 % die Vertragssumme bestehen. 2.01 Transportkosten bis zur Verwendungsstelle ohne Gestellung von bauseitigen Arbeitskräften. 2.02 Die Kosten für die Anfertigung von Detail- und Montagezeichnungen, Schaltschemen etc. sind bei den Insgemeinkosten mit einzurechnen. 2.03 Ein abschnittsweises Abdrücken und Inbetriebnehmen mit Einstellen und Einregulieren, je nach baulichen Gegebenheiten bzw. Baufortschritt. 2.04 Schlagen, Bohren oder Fräsen von Schlitzen, Wand- und Deckendurchbrüchen, sofern bauseits nicht vorgesehen, mit hierfür geeignetem Werkzeug. 2.05 Das sorgfältige, fachgerechte Herstellen der Anschlüsse an vorhandene oder bauseits eingebaute Bauteile. 2.06 Die Kosten für die laufende Sauberhaltung der Baustelle. Wird diese vom Auftragnehmer nicht laufend durchgeführt, ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers die Baureinigung durchführen zu lassen. 2.07 Die Kosten für die Wege- und Fahrtauslagen, Auslösungen und Montageüberwachung, wobei über die gesamte Ausführungszeit mind. ein verantwortlicher Obermonteur ständig auf der Baustelle anwesend sein muss. 3. Ausführung 3.01 Der Bieter muss sich genau an das ausgeschriebene Material sowie an verlangte Fabrikate halten. Änderungen dürfen nur mit Zustimmung des Ingenieurbüros und der Bauherrschaft erfolgen. 3.02 Wird durch eine unfachgemäße Ausführung, eine Nachlässigkeit, einen Schaden etc. die Leistung eines Dritten verhindert, beschädigt oder zerstört, so wird zur Regulierung des Schadens der Verursacher mit den entstehenden Kosten direkter oder indirekter Art belastet. 3.03 Für die Ausführung des Auftrages gelten die vom Ingenieurbüro ausgearbeiteten Planungsunterlagen und Erläuterungen (Leistungsverzeichnis). 3.04 Die im Leistungsverzeichnis und den Planungsunterlagen aufgeführten Massen und Maße sind vor Materialbestellung an Ort und Stelle zu überprüfen. Daraus entstehende Fehleinkäufe gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 3.05 Vor Ausführung der Arbeiten sind der Bauherrschaft auf Wunsch kostenlos Muster bzw. Prospektunterlagen für die einzubauenden Geräte, Armaturen usw. vorzulegen. 3.06 Der Auftragnehmer hat sich über die örtlichen Verhältnisse durch Besichtigung der Baustelle, Erkundung der Verkehrsverhältnisse und Lagermöglichkeiten genaue Kenntnis zu verschaffen. Nachforderungen, die sich aus der Außerachtlassung dieses Hinweises ergeben, werden nicht anerkannt. 3.07 Sollten Erweiterungen des Leistungsumfanges während der Bauzeit erforderlich werden, so sind entsprechende Nachtragsangebote auf Grundlage des Hauptangebotes, in dreifacher Ausfertigung, beim Planungsbüro zur Prüfung einzureichen. Erst nach Genehmigung der Preise darf mit den Arbeiten begonnen werden. 3.08 Der Unternehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Anmeldungen für Wasser, Gas, Wärme usw. unverzüglich nach Auftragserteilung bei den entsprechenden amtlichen Stellen einzureichen. 3.09 Material darf nur an Plätzen gelagert werden, welche die Bauleitung bestimmt. Die Lagerflächen sind vom Unternehmer zu sichern (Türen). Ferner ist der Unternehmer für die Wiederherstellung des alten Zustandes auf sämtlichen für die Baustelleneinrichtung benutzten Flächen verpflichtet. 4. Abnahme und Verteilung der Gefahr 4.01 Bis zur Abnahme seiner Leistungen ist der Auftragnehmer für jede Beschädigung und Zerstörung an diesen ersatzpflichtig. Er übernimmt die Sicherung seiner Materialien, Baustoffe etc., auch dann, wenn eine bauseitige Bewachung der Baustelle vorhanden ist. 4.02 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Vollendung der Arbeiten zwecks Abnahme schriftlich anzuzeigen. 4.03 Das Ergebnis der Abnahme wird von der örtlichen Bauleitung schriftlich niedergelegt. Diese Abnahmen können nur bei Anwesenheit des örtlichen Bauleiters und eines Vertreters der Bauherrschaft getätigt werden. 4.04 Treten während der Abnahme Mängel auf, so wird die Zeit der Abnahme und somit auch der Beginn der Gewährleistungsfrist bis zur Beseitigung der Mängel ausgesetzt. 4.05 Die örtliche Bauleitung kann die Abnahme sofort abbrechen, wenn mehrere Mängel schon bei Beginn der Abnahme oder fehlende Leistungen festgestellt werden. Der Abnehmende hat nicht die Aufgabe, anstelle des Ausführenden die Kontrolle der Leistungen auf Abnahmefähigkeit zu überprüfen. 4.06 Die Abnahme gilt erst als vollzogen, wenn eine Abnahmebescheinigung von der Bauleitung gegeben ist. Diese Abnahmebescheinigung kann erst bei einer mängelfreien Anlage gegeben werden. Sollten die Mängel nicht zu dem vom Unternehmer und Auftraggeber vereinbarten Termin ordnungsgemäß beseitigt sein, so werden die Arbeiten auf Kosten des Unternehmers ausgeführt. Der Betrag hierfür wird dann an der Schlussrechnung abgesetzt. Die Abnahme wird durch eine frühere Benutzung oder Inbetriebnahme nicht ersetzt. Zwei Monate nach Bezug des Bauwerks sind sämtliche vertraglichen Arbeiten noch einmal zu überprüfen, um sich herausstellende Mängel oder Beanstandungen zu beheben. Die Ausführung dieses letzten Teiles der vertraglichen Arbeiten muss vom Auftraggeber schriftlich bestätigt werden. Haben sich Mängel herausgestellt, für welche der Unternehmer nicht verantwortlich ist, oder sind Beschädigungen durch Dritte verursacht worden, so ist dem Bauleiter sofort Bericht zu erstatten. 5. Ausschreibung 5.01 Die Zuschlagsfrist beträgt drei Monate, d. h., der Bieter ist in diesem Zeitraum an sein Angebot gebunden. 5.02 Nicht ordnungsgemäß in allen Teilen ausgefüllte oder schlecht (unleserlich) beschriftete Angebote werden bei der Vergabe nicht berücksichtigt. Änderungen im Text des Leistungsverzeichnisses sind unzulässig. 6. Allgemein 6.01 Die Vergabe erfolgt entgegen der VOB, Teil A. 6.02 Der Anbieter gewährleistet die Richtigkeit aller von ihm ausgeführten Berechnungen und Zeichnungen sowie dafür, dass alle Lieferungen, Leistungen und Arbeiten den Ausführungsbestimmungen des Leistungsverzeichnisses, nach den jeweils neuesten gültigen Vorschriften und etwaigen nachträglichen Vereinbarungen entsprechend ausgeführt sind. Hat der Anbieter gegen die im Leistungsverzeichnis und in den Projektplänen angeführten Materialien, Daten und Forderungen Bedenken, so muss er diese zusammen mit seinem Angebot in schriftlicher Form vorbringen. Alle im Leistungsverzeichnis offen gelassenen Daten sind vom Anbieter auszufüllen. Leistungsverzeichnisse, bei denen die Fabrikatsangaben fehlen und nicht vollkommen ausgefüllt sind, werden nicht berücksichtigt. Dem Bieter ist freigestellt, andere gleichwertige Fabrikate in den hierfür vorgesehenen Bedarfspositionen anzubieten. 6.03 Der Unternehmer hat für die Unterbringung seiner Materialien und Werkzeuge selbst zu sorgen. Sollte bei Montagebeginn kein für ihn geeigneter Raum vorhanden sein, so kann er hiermit eine Verzögerung des Montagebeginns nicht herbeiführen. 6.04 Auf dem Baugelände wird ein einheitliches Bauschild aufgestellt. Dem Unternehmer wird hiervon ein Streifen für sein Firmenschild zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür werden dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. 6.05 Vor Inbetriebnahme der Anlage oder Anlagenteile hat der Auftragnehmer, mit einem Beauftragten der Bauleitung eine Prüfung der Anlage auf Betriebssicherheit vorzunehmen. Der Prüfbericht ist vom AN schriftlich niederzulegen und der Bauleitung zu übergeben. 6.06 Der Auftragnehmer hat sich um die Stromversorgung (Baustrom) selbst zu kümmern. Es besteht die Möglichkeit, an einen bauseits gestellten Verteiler anzuschließen. Die Abrechnung erfolgt bei der Prüfung und Anweisung der Schlussrechnung. Es werden 0,35 % der Auftragssumme für Insgemeinkosten wie Baustrom, Bauwasser, Baureinigung usw. in Abzug gebracht. 6.07 Bestandsunterlagen a) Strangschema (nur wenn vorgegeben) 3-fach, farbig angelegt sowie auf Datenträger 1-fach b) Revisionszeichnungen in Form von Gebäudegrundrissen im Maßstab 1:50, 3-fach, Rohr- bzw. Kanalführung farbig angelegt sowie auf Datenträger 1-fach. c) Betriebs- und Bedienungsanweisungen für eingebaute Pumpen, Motoren, Aggregate, Armaturen, Kessel- und Tankanlagen, Filteranlagen usw., 3-fach in gehefteter Form. Sämtliche vorbeschriebenen Unterlagen sind dem Auftraggeber bei der Abnahme zu übergeben. 7. Stundenlohnarbeiten Bei Stundenlohnarbeiten während der normalen Arbeitszeit werden die im LV angegebenen Sätze vergütet. Die tariflichen Zuschläge bei Arbeiten außerhalb der normalen Arbeitszeit sind: 1. Überstunden ........................................ % 2. Nachtzuschlag ........................................ % 3. Sonntagszuschlag ........................................ % 4. Feiertagszuschlag ........................................ %

Technische Vertragsbedingungen Technische Vertragsbedingungen 1. In Ergänzung der in den "Allgemeinen Vertragsbedingungen" genannten Bestimmungen gilt für die nachstehenden Leistungen zusätzlich: - Die Anlagen sind in ihrem Aufbau und ihren Einzelheiten nach den anerkannten Regeln der Technik, den z. Zt. gültigen Normen, Richtlinien und Vorschriften sowie nach vorliegender Leistungsbeschreibung sorgfältig und fachgerecht auszuführen. - Zu beachten sind die Vorschriften des zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes, des TÜV, TÜH sowie der Arbeitsstättenrichtlinien in der neusten Fassung. 2. Leistungen, die den einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften, Verordnungen und behördlichen Auflagen nicht entsprechen, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen zu bringen. Für Schäden, die dem Bauherrn in Zukunft durch den Betrieb einer nicht nach den Bestimmungen hergestellten Anlage entstehen, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Abnahme der Anlagen durch den Bauherrn oder dessen Beauftragten in vollem Umfang. 3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bis zur Auftragserteilung in die Planungsunterlagen Einsicht zu nehmen, eine Massenprüfung und Prüfung der Anlage in technischer Hinsicht durchzuführen und unverzüglich die notwendigen Berichtigungen anzugeben. - Der Auftragnehmer verpflichtet sich bis zur Auftragsvergabe sämtliche baulichen Angaben wie Schlitze usw. im Zusammenhang mit den Montageplänen voll verantwortlich zu überprüfen und erforderlichenfalls nach Rücksprache mit dem Ingenieurbüro richtigzustellen. - Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung über konstruktive Richtigkeit der Anlage und die Bemessung der Teile sowie für die Einhaltung sämtlicher gültiger Vorschriften. - Der Auftragnehmer hat unverzüglich in die Baugenehmigung Einsicht zu nehmen und evtl. Auflagen der Behörden in Form eines Nachtragsangebotes und Berichtigung der Pläne dem Bauherrn nachzureichen. Mehrungen, die auf einer Unvollständigkeit des Leistungsverzeichnisses sowie der Installationspläne beruhen und nicht bis zur Auftragserteilung angezeigt werden, werden nicht vergütet. 4. Sämtliche Detail- und Montagezeichnungen sind selbst zu erstellen und unaufgefordert mit den anderen Gewerken zu koordinieren, sechs Wochen vor Montagebeginn der Bauleitung, dem Ing.-Büro Zinßer-Ingenieure, dem Akustiker und dem Bauherrn zur Genehmigung vorzulegen. Die Montage darf nur mit genehmigten Zeichnungen vorgenommen werden. Für die einwandfreie Funktion der Anlagen sowie das Erreichen der geforderten Betriebsverhältnisse garantiert der Auftragnehmer. 5. Die Abgrenzung des Leistungsumfanges zwischen den einzelnen am Bauvorhaben tätigen Installations- firmen muss der Auftragnehmer mit dem Beauftragten des Bauherrn absprechen und diesen über alle für die Montage der luft-, heiz- und sanitärtechnischen Anlagen erforderlichen Grundarbeiten rechtzeitig informieren. 6. Über den gesamten Schriftverkehr ist in Form von Kopien zu informieren: a) Bauherr b) Architekturbüro c) BCS-Service GmbH Zum Schriftverkehr zählen auch Genehmigungsanträge und erfolgte Genehmigungen. 7. Sollten andere Fabrikate als die ausgeschriebenen verwendet werden, so ist die Genehmigung vom Inge- nieurbüro einzuholen. 8. Die Verantwortung und Haftung des Auftragnehmers hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, Funktion und aus reichender Bemessung der Anlagen wird durch die Anerkennung der Montagezeichnungen und sonstiger Unterlagen durch den Bauherrn oder dessen Beauftragten in keinster Weise aufgehoben oder auch nur eingeschränkt. 9. Die Klemmen- und Positionspläne sind vom Auftragnehmer Heizung, Lüftung und Sanitär zu erstellen und dem Elektroinstallateur auszuhändigen. 10. Akustik Die Fundamente werden nach planerischen Angaben des Auftragnehmers und des Akustikers bauseits erstellt. Dieselben müssen eine erschütterungsarme Aufstellung der Lüftungsgeräte, Heizkessel, Pumpen usw. gewährleisten und rechtzeitig angegeben werden. Zur akustischen Planung der baulichen Schallschutzmaßnahmen und der Überprüfung sind für alle Anlagen und Geräte Lautstärke und Schallpegel in Oktavbänder mit Angabe der Bedingungen, unter welchen sie bestimmt wurden, anzugeben und dem Bauherrn zur Verfügung zu stellen. Falls erforderlich, sind die Technikräume nach Angabe der Auftragnehmer entsprechend baulich auszubilden. Die Geräte sind so aufzustellen und zu montieren, dass sich die erforderlichen Schalldämmmaßnahmen durchführen lassen. 11. Öffnungen von Rohren und Kanälen sind während der Montage provisorisch zu verschließen. Vor Inbetriebnahme sind alle Anlagen und Anlagenteile, insbesondere Filter und Lufterhitzer, von dem angefallenen Baustaub zu reinigen. 12. Das gesamte Wasserrohrnetz muss einer Druckprobe unterzogen werden. Die Kosten für die Druckprobe sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Druckproben sind abschnittsweise nach Baufortschritt durchzuführen. 13. Regelung, Schaltschränke, ZLT 13.1. Das Bedienungspersonal ist in alle Schaltvorgänge einzuweisen. Unkenntnis des Personals und dadurch auftretende Störungen oder Schäden gehören zur Garantieleistung und sind vom Auftragnehmer zu vertreten und zu beheben. 13.2. Leistungsabgrenzung Schnittstelle ZLT Im Schaltschrank der beschriebenen Anlagen (BTA) wird die Schnittstelle zwischen den BTA und der ZLT-G von einer Klemmleiste gebildet. Sie ist als Prüfklemmleiste auszuführen. Diese Klemmleiste gehört zum Liefer- und Montageumfang des ZLT-Auftragnehmers. Alle für den Installationsaustausch mit der ZLT-G erforderlichen Kabel sind vom Auftragnehmer auf die ZLT-Klemmleisten gem. VDI-Richtlinien 3814 aufzulegen. Die Verdrahtung zwischen den Klemmleisten und den potentialfreien Kontakten, Schützen, Fühlern, Gebern und Umformern ist in der Aderkennzeichnung "braun" nach DIN 40 705 auszuführen (bauseitige Leistung der BTA). Folgende Messgeber müssen an die Unterstation anschließbar sein: - Widerstandsgeber: Pt 100 bzw. Ni 100 - Potentiometer nach DIN 43 822: z. B. 5 - 150 - 5 Ohm - Spannungsgeber: 0 bis 1 V bzw. 0 bis 10 V - Stromgeber: 0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA Die örtliche Festlegung der Messpunkte und Gebereinbauorte erfolgt in gemeinsamer Abstimmung zwischen BTA-Planer und Auftragnehmer sowie ZLT-Planer und Auftragnehmer. Alle Messwertfühler, Messwertumformer, Stellgeräte, Impulszähler, Ventile und alle Schaltschränke mit Elektroleitungsteilen gehören zum Lieferumfang der BTA. 14. Durchbruchangaben Die wesentlichen Aussparungen werden bereits bei der Planung angegeben und in die Schalpläne des Statikers übernommen. Sollten zusätzliche Aussparungserweiterungen gewünscht werden, so sind diese nach Abstimmung mit dem Büro BCS-Service GmbH spätestens drei Wochen nach Auftragserteilung anzugeben. Das Stemmen sämtlicher Durchbrüche und Schlitze, soweit diese nicht bereits bei den Rohbauarbeiten vorgesehen wurden, ist mit den eingesetzten Einheitspreise abgegolten. 15. Allgemein Termine: Festlegung gem. Bauzeitenplan bei Auftragserteilung. Montagebeginn: Nach Angabe bzw. Bauzeitenplan Ausführungszeit: Nach Angabe bzw. Bauzeitenplan. Die Benutzung der Sanitärobjekte muss spätestens ab der Abnahme gewährleistet sein. 16. Abrechnung, Abnahme, Gewährleistung und Sicherheitsleistung Wir bitten um Eingang der Schlussrechnung, max. 4 - 8 Wochen nach Fertigstellung der Verkaufsstelle. Dies ist zwingend zu beachten! Die Anlagen werden nach der Einregulierung übernommen. Die Gewährleistung der Anlagen erfolgt nach VOB, Teil B und C, jedoch verlängert auf fünf Jahre und beginnt ab mängelfreier Abnahme durch die zuständigen Behörden, dem Bauherrn oder dessen Beauftragten. Die Abnahme der Anlagen erfolgt nur, wenn diese betriebssicher laufen, alle später genannten Bedienungs- und Wartungsanweisungen usw. beigebracht, die Anlagen ordnungsgemäß bezeichnet und beschildert sind und hinsichtlich Funktion und Leistung den Bedienungen entsprechen. Die im Leistungsverzeichnis genannten Leistungsdaten und sonstigen Garantien sind vom Auftragnehmer mit von ihm beizustellenden geeigneten Messgeräten im Beisein des Bauherrn oder dessen Beauftragten ohne besondere Berechnung nachzuweisen. Werden die im LV genannten Werte nicht erreicht, so hat der Auftragnehmer alle zur Erreichung dieser Werte notwendigen Maßnahmen kostenlos durchzuführen. Änderungen oder Folgekosten, die durch derartige Nacharbeit notwendig werden, muss der Auftragnehmer durchführen bzw. beheben lassen. Gelingt dem Auftragnehmer der Nachweis der geforderten Werte und Leistungen nicht, so kann der Bauherr den kostenlosen Ausbau der Anlage verlangen. Der Auftragnehmer hat dann die durch den Einbau der technischen Anlagen entstandenen Baukosten zurückzuerstatten. Es steht dem Bauherrn frei, anstelle des Ausbaus der techn. Anlagen eine entsprechende Minderung der vereinbarten Lieferungs- und Einbaukosten und eine etwaige Rückerstattung des überzahlten Betrages zu fordern. Sind Mehrfach-Abnahmen erforderlich, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, werden diese Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt. Bei der Endabnahme sind dem Planungsbüro folgende Betriebsunterlagen in 3-facher Ausfertigung ohne besondere Berechnung zu übergeben: - Revisionszeichnungen, farbig angelegt. Die Zeichnungen müssen alle technischen Daten enthalten. - 1 Satz auf Datenträger - Anlagenbeschreibung - Betriebsvorschriften - Wartungspläne und Vorschriften - Strang- und Kanalschemata - Regelungs- und Verdrahtungspläne - Prospekte und Beschreibungen der eingebauten Aggregate - Einweisungs-/Übergabeprotokoll Nutzer/Bauherr Protokolle über: - TÜV-Abnahme oder gleichwertig, mängelfrei - VdS-Abnahme, mängelfrei - Betriebserlaubnis Trinkwasser - Abnahme der Brandschutzbehörde (falls erforderlich) - Abnahme Schornsteinfeger - Betriebserlaubnis - Einweisungsprotokolle, unterschrieben vom Nutzer - Ersatzteilaufstellung aller Verschleiß- oder Bruchteile, z. B. Motoren, Schaltgeräte, Pumpen usw. Die Ersatzteilliste muss enthalten: - Hersteller mit Anschrift, Type u. Fabrikat-Nummer - Größe/Maße - Auslieferungslager, Kundendienst mit Anschrift und Telefonnummer Während der Montage der Anlage, des Probebetriebes sowie der Einregulierungszeit ist das Bedienungspersonal ausreichend einzuschulen, sodass eine einwandfreie Wartung und Bedienung erfolgen kann. Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 5 % der Abrechnungssumme einbehalten. Der Sicherheitseinbehalt kann durch eine Gewährleistungsbürgschaft abgelöst werden. Der Bieter erkennt mit nachstehender Unterschrift die Vorbemerkungen mit den allgemeinen und technischen Vertragsbedingungen uneingeschränkt an. .........................................................., den ................................................................ Ort, Datum ................................................................................... (Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

01 Montage Vakuumpumpe mit Zubehör

Die Vakuumpumpe mit Zubehör wird seitens des Die Vakuumpumpe mit Zubehör wird seitens des Auftraggebers (ALDI) oder vom Auftragnehmer, zur Verfügung gestellt und ist vom Auftragnehmer zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Hinweis: Weitere Angaben und Hinweise sind zu erfragen bei: Fa. Steinbach, Ingenieurtechnik GmbH, Robert-Bosch-Str. 7a 23909 Ratzeburg, Tel. Nr. 04541/80261-0, Herr Döpp, Durchwahl -17

01.__.0001 Montage einer beigestellten Vakuum-Jets-Pumpe Montage einer beigestellten Vakuum-Jets-Pumpe Fabrikat: Steinbach Typ: 15 MB CVS Art.-Nr. 060043000A 30014 kompl. ausführen.

01.__.0002 Montage des beigestellten Schaltkastens (Controller) der Montage des beigestellten Schaltkastens (Controller) der Vakuum-Pumpe, komplett ausführen

01.__.0003 Montage von beigestelltem Alarmpanel Montage von beigestelltem Alarmpanel kompl. ausführen.

01.__.0004 Montage von beigestelltem Produktset Kondensattank, inkl. Montage von beigestelltem Produktset Kondensattank, inkl. Kabelverbindungen von INT-Controller Master - zur Ventilsteuerung - 2 x zum Kondensatsammelbehälter Systemvariante Basis Art.-Nr. 030033000A30034 bestehend aus: - Kondensattank 50 mm (V-Shape), inkl. Dockingstation & Schwimmerschalter Art.-Nr. 030034100E41133 - Schwimmerschalter für Kondensattank Art.-Nr. 030034100E410007 - Steuereinheit Basis mit Ventil 24V für Kondensattank Typ STG-BVK-A2 Art.-Nr. 060043000A30027 - Abstandsbügel, Set Art.-Nr. 030073300A33004 kompl. ausführen.

01.__.0005 Montage von beigestellter Wandhalterung für Vakuumanlage Montage von beigestellter Wandhalterung für Vakuumanlage (Einzelpumpe), bestehend aus: - 2 x Schienenkonsolen (300 mm) - 4 x Hammerkopfschrauben - 4 x Schalldämm-Puffer - 2 x Abschlusskappen - 2 x Montageschiene - Art.-Nr. 030073300A33001 kompl. ausführen.

01.__.0006 Montage von beigestellter Wandhalterung für Vakuumanlage Montage von beigestellter Wandhalterung für Vakuumanlage (Doppelpumpen- System), bestehend aus: - 2 x Schienenkonsolen (600 mm) - 8 x Schalldämmpuffer - 4 x Abschlusskappen - 8 x Hammerkopfschrauben - 2 x Montageschiene - Art.-Nr. 030073300A33002 kompl. ausführen.

01.__.0007 Montage von beigestellter Wandhalterung für ED-Ventil 24V Montage von beigestellter Wandhalterung für ED-Ventil 24V Art.-Nr. 030053200A32006 kompl. ausführen.

01.__.0008 Montage von beigestelltem LAN-Kabel 5 m Montage von beigestelltem LAN-Kabel 5 m Art.-Nr. 030034100E41055 kompl. ausführen.

01.__.0009 Montage von beigestelltem Verbindungskabel mit Stecker, 5 m, Montage von beigestelltem Verbindungskabel mit Stecker, 5 m, inkl. Befestigung der Kabel an der Sammelleitung mittels Kabelbinder (ca. alle 80 bis 100 cm) Art.-Nr. 06004300A30009 kompl. ausführen.

01.__.0010 Montage von beigestelltem Verbindungskabel mit Stecker, 15 m Montage von beigestelltem Verbindungskabel mit Stecker, 15 m inkl. Befestigung der Kabel an der Sammelleitung mittels Kabelbinder (ca. alle 80 bis 100 cm) Art.-Nr. 060043000A30011 kompl. ausführen.

01.__.0011 Montage von beigestelltem Verbindungskabel mit Stecker, 30 Montage von beigestelltem Verbindungskabel mit Stecker, 30m, inkl. Befestigung der Kabel an der Sammelleitung mittels Kabelbinder (ca. alle 80 bis 100 cm) Art.-Nr. 060043000A30010 kompl. ausführen.

01.__.0012 Inbetriebnahme der kompletten Vakuum-Absaugung mit Inbetriebnahme der kompletten Vakuum-Absaugung mit Überprüfung und Einstellung in Zusammenarbeit mit KD-Monteur der Fa. Steinbach und Erstellung der Protokolle, einschl. Revisionspläne.

01.__.0013 Montage beigestellter Grauwassertank 12 l Montage beigestellter Grauwassertank 12 l

02 Entwässerung

Hinweise Hinweis: Die Abwasserleitungen sind entsprechend DIN 1986, Teil 1 (4.3. Dichtheit) so zu verlegen, dass sie einem inneren und äußeren Überdruck von 0,5 bar Stand halten. Hierüber ist gegebenenfalls ein Nachweis zu erbringen. Hinweis Kunststoff-Abflussrohre: Die Rohre müssen mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V. versehen sein. Die Abdichtung der Muffen erfolgt durch integrierte Lippendichtelemente. Verlegung nach Verlegeanleitung "Hausabflussrohre aus Kunststoff mit Steckmuffe", komplett, einschl. der Befestigung mittels Rohrschellen (senkrechte Abflussleitungen) und Konsolen oder Pendelaufhängungen (waagrechte Abflussleitungen), einschl. Schrauben, sowie sonstiger Befestigungsmaterialien. Die Rohre sind innerhalb der Befestigung mit Gummiband (Stärke nicht unter 4 mm) zu unterlegen. Die Vorschriften und Richtlinien der DIN 4109 mit ihren einzelnen Blättern sind zu beachten.

02.__.0001 HT-Rohr DN 40 (HTEM) HT-Rohr DN 40 (HTEM), nach DIN 19 560, heißwasserbeständig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, einschl. den erforderlichen Dichtungs- und Befestigungsmaterialien, liefern und montieren

02.__.0002 HT-Rohr DN 50 (HTEM) HT-Rohr DN 50 (HTEM), wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0003 HT-Rohr DN 70 (HTEM) HT-Rohr DN 70 (HTEM), wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0004 HT-Rohr DN 100(HTEM) HT-Rohr DN 100(HTEM), wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0005 HT-Bogen DN 40 (HTB) HT-Bogen DN 40 (HTB), wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0006 HT-Bogen DN 50 (HTB) HT-Bogen DN 50 (HTB), wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0007 HT-Bogen DN 70 (HTB) HT-Bogen DN 70 (HTB), wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0008 HT-Bogen DN 100(HTB) HT-Bogen DN 100(HTB), wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0009 HT-Abzweig DN 50 (HTEA) HT-Abzweig DN 50 (HTEA), wie vor beschr. liefern und montieren

02.__.0010 HT-Abzweig DN 70 (HTEA) HT-Abzweig DN 70 (HTEA), wie vor beschr. liefern und montieren

02.__.0011 HT-Abzweig DN 100(HTEA) HT-Abzweig DN 100(HTEA), wie vor beschr. liefern und montieren

02.__.0012 Passrohr DN 50 Passrohr DN 50, bis zu 50 cm Länge, als Zulage liefern und montieren

02.__.0013 Passrohr DN 70 Passrohr DN 70, , wie vor beschr. liefern und montieren

02.__.0014 Passro Passrohr DN 100 Passrohr DN 100, , wie vor beschr. liefern und montieren

02.__.0015 HT-Übergangsrohre DN 70 x 50 (HTR) HT-Übergangsrohre DN 70 x 50 (HTR), wie vorbeschrieben liefern und montieren

02.__.0016 HT-Übergangsrohre DN 100(HTR) HT-Übergangsrohre DN 100 x 70 (50) (HTR), wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0017 HT-Reinigungsrohr DN 50 HT-Reinigungsrohr DN 50, wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0018 HT-Reinigungsrohr DN 100 HT-Reinigungsrohr DN 100, wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0019 HT-Sifonwinkel (HTSW) 50 x 50 HT-Sifonwinkel (HTSW) 50 x 50, wie vor beschrieben liefern und montieren

02.__.0020 HT-Gumminippel 50 x 1 1/2" HT-Gumminippel 50 x 1 1/2" liefern und montieren

02.__.0021 HT-Enddeckel DN 50 HT-Enddeckel DN 50, als Zulag.

02.__.0022 HT-Enddeckel DN 70 HT-Enddeckel DN 70, als Zulag.

02.__.0023 HT-Enddeckel DN 100 HT-Enddeckel DN 100, als Zulag.

02.__.0024 Körperschalldämmung an Abwasserleitungen, DN50 Körperschalldämmung an Abwasserleitungen, ungeschlitzt, Mindeststärke 5mm, nach Herstellerangabe montiert, für Rohr DN 50 liefern und montieren

02.__.0025 Körperschalldämmung DN70 Körperschalldämmung, wie vor beschrieben, jedoch Rohr DN 70 liefern und montieren

02.__.0026 Körperschalldämmung DN100 Körperschalldämmung, wie vor beschrieben, jedoch Rohr DN 100 liefern und montieren

02.__.0027 Anschlüsse DN 100 an vorhandene Grundleitung Anschlüsse DN 100 an vorhandene Grundleitung herstellen, einschl. Kleinmaterial liefern und montieren

02.__.0028 Anschluß an bauseitige Dachentlüftungen Anschluß an bauseitige Dachentlüftungen DN 100 einschl flexiblem Anschlussstück. liefern und montieren

02.__.0029 Durgo-Lüftungsventil DN 100 aus PVC Durgo-Lüftungsventil DN 100 aus PVC, geprüft nach EN 12380-2, liefern und montieren.

02.__.0030 Fertigablauf DN 50, aus PP-weiß Fertigablauf DN 50, aus PP-weiß, mit Trichter für mehrere Leckwasseranschlüsse, mit Rosette und Abstandshalter, liefern und montieren.

Hinweis Edelstahlrohr für die Tauwasserabläufe der Kühlzellen: Hinweis Edelstahlrohr für die Tauwasserabläufe der Kühlzellen: Form- und Verbindungstücke (Pressfittings) einschl. Übergangsformstücken für die Sanitäranschlüsse sowie Befestigungsmaterial werden als Zulage nicht besonders vergütet und sind deshalb mit in die Rohrpreise einzukalkulieren. Die Rohrbefestigungen haben mit Rohrschellen bzw. Rohraufhängungen (System Hilti, Müpro oder gleichwertig) nach DIN 4109 zu erfolgen. Die Verarbeitung der Pressfittings hat nach den Verlegerichtlinien des Herstellers zu erfolgen.

02.__.0031 Edelstahlrohr 28/1,2 mm Leitungsrohr d 28/1,2 aus nicht rostendem Stahl Nr. 1.4401 nach DIN 2463, geschweißt, in Stangen von 6 m, Außen- und Innenoberflächen metallisch blank,frei von Anlauffarben, korrosionsfördernden und hygienisch bedenklichen Stoffen, einschl. Form- und Verbindungsstücken, liefern und betriebsfertig verlegen.

02.__.0032 Isolierung Tauwasserleitung mit Armaflex für Rohr d 28 mm Isolierung Tauwasserleitung mit Armaflex für Rohr d 28 mm

02.__.0033 Sifon aus Edelstahlohr d 28 Sifon aus Edelstahlohr d 28, einschl. Verbindungs- und Befestigungsmaterial, (Sperrwasserhöhe = 15 cm) als Zulage.

02.__.0034 Kleinhebeanlage zur Entwässerung Pfandraum, Backöfen und Kleinhebeanlage zur Entwässerung Pfandraum, Backöfen und Kombispüle

Hinweis Kupferrohr für die Kondensatabläufe der Lüftung Hinweis Kupferrohr für die Kondensatabläufe der Lüftung: Form- und Verbindungstücke (Pressfittings) einschl. Übergangsformstücken für die Sanitäranschlüsse sowie Befestigungsmaterial werden als Zulage nicht besonders vergütet und sind deshalb mit in die Rohrpreise einzukalkulieren. Die Rohrbefestigungen haben mit Rohrschellen bzw. Rohraufhängungen (System Hilti, Müpro oder gleichwertig) nach DIN 4109 zu erfolgen. Die Verarbeitung der Pressfittings hat nach den Verlegerichtlinien des Herstellers zu erfolgen.

02.__.0035 Leitungsrohr d 28/1,2 aus Cu-Rohr Leitungsrohr d 28/1,2 aus Cu-Rohr, geschweißt, in Stangen von 6 m, Außen- und Innenoberflächen metallisch blank, frei von Anlauffarben, korrosionsfördernden und hygienisch bedenklichen Stoffen, einschl. Form- und Verbindungsstücken, liefern und betriebsfertig verlegen.

Hinweis Kupferrohr für die Kondensatabläufe der Klimageräte Hinweis Kupferrohr für die Kondensatabläufe der Klimageräte: Form- und Verbindungstücke (Pressfittings) einschl. Übergangsformstücken für die Sanitäranschlüsse sowie Befestigungsmaterial werden als Zulage nicht besonders vergütet und sind deshalb mit in die Rohrpreise einzukalkulieren. Die Rohrbefestigungen haben mit Rohrschellen bzw. Rohraufhängungen (System Hilti, Müpro oder gleichwertig) nach DIN 4109 zu erfolgen. Die Verarbeitung der Pressfittings hat nach den Verlegerichtlinien des Herstellers zu erfolgen.

02.__.0036 Leitungsrohr d 28/1,2 aus Cu-Rohr Leitungsrohr d 28/1,2 aus Cu-Rohr, geschweißt, in Stangen von 6 m, Außen- und Innenoberflächen metallisch blank, frei von Anlauffarben, korrosionsfördernden und hygienisch bedenklichen Stoffen, einschl. Form- und Verbindungsstücken, liefern und betriebsfertig verlegen.

02.__.0037 Cu-Rohr-Anschluss d 28 an HT-Rohr DN 50 Cu-Rohr-Anschluss d 28 an HT-Rohr DN 50, einschl. Übergang und Dichtring, als Zulage.

02.__.0038 Raychem Begleitheizband für Frostschutz an Rorhleitung Raychem Begleitheizband für Frostschutz an Rorhleitung Heizband WinterGard FS-A-2X Geeignet bis max. 65°C Betriebstemperatur Leistung 10 Watt/Meter bei 5°C Max. Heizkreislänge 150 Meter bei 16 A liefern und montieren

02.__.0039 Raychem X-Abzweig für Heizbänder Raychem X-Abzweig für Heizbänder RayClic-X-02.  Mit 2 Endabschlüsse und Montagebügel Für den Anschluss und Verbindung von 4 Heizbänder IP 68 Wetterschutz liefern und montieren

02.__.0040 Raychem Thermostat für die Regelung der Heizbänder Raychem Thermostat für die Regelung der Heizbänder AT-TS-13 Inkl. Temperturfühler (geeignet als Anlege- und Umgebungstemperaturfühler) Einstellbereich Thermostat von - 5°C bis + 15°C Einstellbereich Temperaturfühler - 20°C bis + 160 °C Betriebsspannung: 230 Volt Schaltstrom: 16 A Geeignet für nicht EX-Bereich

02.__.0041 Bodenablauf DN100 Bodenablauf DN 100 aus Kunststoff mit seitlichen Auslaufstutzen, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, mit Bauzeitschutzdeckel, mit Chrom-Nickel-Stahlrost 150 x 150 mm, bestehend aus: - 1 St. Ablaufkörper DN 100 aus Kunststoff, mit Halte-/Anschlussrand, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, mit Bauzeitschutzdeckel, mit seitlichen Auslaufstutzen, DIN EN 1253, güteüberwacht gemäß DIN 19599, Art.-Nr. 2700.05.00 - 1 St. Aufsatzstück mit drehbarem Höhenausgleichsstück mit Ausgleich von 20 - 75 mm, mit verschraubtem Chrom-Nickel-Rost 150 x 150 mm, Belastbarkeit Klasse K 3 - 1 St. Klemmflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen, aus Chrom- Nickel-Stahl, passend zu Halte-/Anschlussrand, mit 6 Befestigungsschrauben. - 1 St. EDPM-Dichtungsbahn 500 x 500 mm zu Bodenabläufen, mit Glasfasereinlage und polymermodifizierter Bitumenunterschicht, geprüft nach DIN 7864 Fabrikat: ACO-Passavant kompl. liefern und montieren. Hinweis: Einsatz in "Tauwasserablauf der Kühlmöbel"

02.__.0042 Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre, automatisch öffnende Kunststoffklappe lässt das Wasser ungehindert abfließen, danach geht die Klappe in die Grundstellung zurück. Fabrikat: Kessel Typ: Multistop Nennweite: DN 100 kompl. liefern und montieren.

02.__.0043 Edelstahl-Industrie-Kastenrinne Edelstahl-Industrie-Kastenrinne 1000x1000mm mit Rinnen- bodeneinlauf 1-teilig (VA) mit senkrechtem Abgang DN100, Schlammfang: Lochblech, Geruchsverschluss steckbar. Gitterrostabdeckung als 2-teilige Stabrost 2x8mm (VA). Aufstellfüße mit Einstellschrauben zur Höhenjustierung. Fabr.: Wiedemann Typ  : IKR-710-1000-SR, Typ: "Aldi" mit Loch in dem mittleren Rost kpl. liefern und an vorhandene Grundleitung anschließen

03 Bewässerung

03.__.0001 Polyäthylenrohr DN 40 Polyäthylenrohr DN 40 (50 x 4,6 mm PE-X), nach DIN. Die Rohre werden in bauseits vorhandene Rohrgräben bzw. Leerrohre verlegt. Sämtliche Rohrleitungen sind betriebsfertig zu verlegen. Nach der Verlegung sind alle Rohrverbindungen mit Denso-Binde zu umwickeln, liefern und verlegen.

03.__.0002 Messing-Übergangsverschraubung mit Innengewinde Messing-Übergangsverschraubung mit Innengewinde, R 1 1/2" x 50 mm, PN 10, komplett mit Stützröhrchen, für PE-Rohr, liefern und montieren.

03.__.0003 Anschluss DN 40 beidseitig an die örtliche Wasserzuleitung Anschluss DN 40 beidseitig an die örtliche Wasserzuleitung im Gebäude, einschl. Lieferung aller notwendigen Dichtungsmaterialien.

03.__.0004 Verteilerbatterie d 35 aus Edelstahlrohr Verteilerbatterie d 35 aus Edelstahlrohr, mit Pressfittings gefertigt, mit 1 seitlichen Zulauf d 35, 1 Abgänge d 28 oben, 2 Abgänge d 22 oben, 1 Entleerstutzen d 15, einschl. Wandhalterungen und Befestigungsmaterialien, liefern und montieren.

03.__.0005 Hauswasserstation DN 25 Hauswasserstation DN 25, PN 16, DIN-DVGW-geprüft, bestehend aus Rückspülfilter und Druckminderer, bestehend aus: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Filtereinsatz aus Edelstahlgewebe, Filterfeinheit 100 µm, mit Manometer. Rückspülsystem zur effizienten und wassersparenden Reinigung des Filtereinsatzes ohne Betriebsunterbrechung. Anschlussverschraubungen aus entzinkungsbeständigem Messing für waagerechten oder senkrechten Einbau. Mit integriertem Druckminderer, einstellbar von 1,5 bis 6,0 bar Hinterdruck, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 30°C. Volumenstrom (bei Druckverlust von 0,2 bar): 2,6 m³/h Roh- u . Reinwasseranschluss: R1" Baubreite mit Verschraubung: 179 mm Bauhöhe: 415 mm Bautiefe: 178 m Fabrikat: Berkefeld Typ: Berkofin KS 25 HWS kompl. liefern und montieren.

03.__.0006 Verlängerungen, Rotguss, 1/2" liefern und montieren Verlängerungen, Rotguss, 1/2" liefern und montieren

03.__.0007 Verlängerungen, Rotguss, 3/4" liefern und montieren Verlängerungen, Rotguss, 3/4" liefern und montieren

03.__.0008 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 15 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 15, aus Rotguss, PN 16, DVGWgeprüft, mit wartungsfreiem Oberteil, beiderseits Pressfittingübergänge (d 16), mit eingebautem Rückflussverhinderer, mit Entleerung, liefern und montieren.

03.__.0009 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 20 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 20 (d22), wie zuvor beschrieben, liefern und montieren.

03.__.0010 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 25 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 25 (d28), wie zuvor beschrieben, liefern und montieren.

03.__.0011 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 32 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 32 (d35), wie zuvor beschrieben, liefern und montieren.

03.__.0012 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 15 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 15, aus Messing, PN 16, DVGWgeprüft, mit wartungsfreiem Oberteil, beiderseits Pressfittingübergänge, mit Entleerung, liefern und montieren.

03.__.0013 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 20 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 20, wie zuvor beschrieben, liefern und montieren.

03.__.0014 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 25 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 25, wie zuvor beschrieben, liefern und montieren.

03.__.0015 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 32 Freistrom-Schrägsitz-Absperrventil DN 32, wie zuvor beschrieben, liefern und montieren.

03.__.0016 Probeentnahmeventil zur Probeentnahme von Trinkwasser Probeentnahmeventil zur Probeentnahme von Trinkwasser zur Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwVO in Kalt- und Warmwasserinstallationssystemen, bestehend aus Rotguss im medienberührten Bereich, absperrbar mittels Inbusschlüssel, Rotgusskörper 360° drehbar, mit abflammbarem Edelstahl-Auslaufbogen, Dimension: DN 10 - 3/8" Bauhöhe: 125 mm (inkl. Auslaufbogen) kompl. liefern und betriebsfertig montieren.

03.__.0017 Hygienesystem-Strömungsteiler-Gruppe Hygienesystem-Strömungsteiler-Gruppe,zur Aufputz-Montage, zur Zwangsdurchströmung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallatino für TW-Entnahmearmaturen und Einrichtungsgegenständen, besonders geeignet für das Kemper-Hygienesystem, bestehend aus: - Strömungsteiler nach den Venturi-Prinzip, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, mit Überwurfmuttern für den direkten Anschluss der Vollstromabsperrventile, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung. - Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13838, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gemäß DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing, im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbaren Innenoberteil bestehend aus EDPM-Dichtungs- körper mit drehbar gestaltetem Bediengriff 90 Grad drehbar, mit DIN / DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und - Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumten Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit gemäß ISO 2581 von 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern, diffusionsdicht verschließbar. Fabrikat: Kemper Figur: 640 02 mit folgenden technischen Daten: Montageart: Aufputz Dimension: DN 25 Druckstufe: PN 16 Eingangsseite: 1 1/4" AG Ausgangsseite: 3/4" AG Abgangsleitungen: 3/4" Überwurfmutter Vollstromabsperrventile: 3/4" AG kompl. liefern und montieren.

03.__.0018 Hygienespülung für Kaltwasser, Unterputzausführung mit Hygienespülung für Kaltwasser, Unterputzausführung mit Zeitschaltuhr (uhrzeitgesteuerter Spülauslösung), zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen, zum Anschluss an Kaltwasser oder Warmwasser, Montagetiefe verstellbar, Wasseranschluss oben MF 1/2" (R 1/2") Abwasseranschluss unten rechts d 50 mm, Einstell- und Abfragemöglichkeit mit Servicehandy oder Abfragemöglichkeit über Steuerung und Display, zwei Betriebsmodi zur Einstellung des Spülintervalls, Betriebsmodi über Service-Handy oder direkt einstellbar, Netzteil, extern in der Zeitschaltuhr integriert digitale Schnittstelle und Schnittstelle RS485, bestehend aus: Befestigungsset, Bauschutz, Steuereinheit, Abdeckplatte Magnetventileinheiten, Zeitschaltuhr mit integriertem Netzteil Rohbauset und Befestigungsmaterial, Fabrikat: Geberit Typ: Hygienespülung Ausführung: 1 Magnetventileinheit einschl. Übergang auf o.g. Rohrsystem, kompl. liefern und betriebsfertig montieren.

03.__.0019 Wand-Auslaufventil DN 15 (R 1/2") Wand-Auslaufventil DN 15 (R 1/2"), mit Schlauchverschraubung, Be- und Entlüfter und Rückschlagventil, Oberteil mit Knebel, matt verchromt, liefern und montieren.

03.__.0020 KEMPER Wohnungs-BA Systemtrenner-Auslaufventil KEMPER Wohnungs-BA Systemtrenner-Auslaufventil, Figur 368 02, zur normgerechten Heizungsbefüllung speziell im Wohnbereich, zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100, geeignet zum Anschluss an die Wandscheibe, mit Wandverschraubung und Schubrosette für den Einbau auch unter sehr beengten Bedingungen, aus Messing, Oberfläche verchromt, EPDM-Sitzdichtung, integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutzfänger, integrierte differenzdruckgesteuerte und wartungsfreundliche Sicherungskartusche inklusive RV, mit kontrollierbarer Mitteldruckkammer, Prüfnocken zum Anschluss der Prüfventile, Kunststoff-Ablaufanschluss nach DIN EN 1717, totraumfrei, Einbaulage waagerecht, Ablaufventil unten, mit Absperrfunktion zur Wartung, ausgangsseitig mit Gewindeanschluss nach ISO 228 zum Anschluss einer Schlauchtülle, DVGW-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717, Druckstufe PN 10, max. Betriebstemperatur 60 °C, kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C, Hinweis: die Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten liefern und montieren.

03.__.0021 Frostsichere Außenarmatur DN 15 Frostsichere Außenarmatur aus Rotguss DN 15 (R 1/2"), Spindel im Auslaufrohr, komplett mir Rückflussverhinderer und Anschlussbogen, Belüfter aus Rotguss, mit abschließbarem Bediengriff verchromt, einschl. Schlüssel, Fabrikat: Kemper Schaftlänge: 300 mm liefern und montieren.

03.__.0022 Kunststoff-Wandschlauchhalter Kunststoff-Wandschlauchhalter, mit 15 m Wasserschlauch 1/2", für 8 bar Betriebsdruck, fertig montiert mit 2 Gardena-Schlauchverschraubungen 1/2" aus Kunststoff und passender Gardena-Schlauchdüse, liefern und montieren.

Hinweis Edelstahlrohr: Hinweis Edelstahlrohr: Form- und Verbindungstücke (Pressfittings) einschl. Wandscheiben und Übergangsformstücken für die Sanitäranschlüsse sowie Befestigungsmaterial werden als Zulage nicht besonders vergütet und sind deshalb mit in die Rohrpreise einzukalkulieren. Die Rohrbefestigungen haben mit Rohrschellen bzw. Rohraufhängungen (System Hilti, Müpro oder gleichwertig) nach DIN 4109 zu erfolgen. Die Verarbeitung der Pressfittings hat nach den Verlegerichtlinien des Herstellers zu erfolgen.

03.__.0023 Leitungsrohr d 15/1,0 Leitungsrohr d 15/1,0 aus nicht rostendem Stahl Nr. 1.4401 nach DIN 2463, geschweißt, in Stangen von 6 m, Außen- und Innenoberflächen metallisch blank, frei von Anlauffarben, korrosionsfördernden und hygienisch bedenklichen Stoffen, einschl. Form- und Verbindungsstücken, liefern und betriebsfertig verlegen.

03.__.0024 Leitungsrohr d 18/1,0 Leitungsrohr d 18/1,0, sonst wie vor beschrieben, liefern und betriebsfertig verlegen.

03.__.0025 Leitungsrohr d 22/1,2 Leitungsrohr d 22/1,2, sonst wie vor beschrieben, liefern und betriebsfertig verlegen.

03.__.0026 Leitungsrohr d 28/1,2 Leitungsrohr d 28/1,2, sonst wie vor beschrieben, liefern und betriebsfertig verlegen.

03.__.0027 Leitungsrohr d 35/1,5 Leitungsrohr d 35/1,5, sonst wie vor beschrieben, liefern und betriebsfertig verlegen.

03.__.0028 Bezeichnungsschild aus Kunststoff, Größe 100 x 50 mm, mit Bezeichnungsschild aus Kunststoff, Größe 100 x 50 mm, mit weißer Beschriftung auf farbigem Grund, einschl. Befestigung, liefern und montieren.

03.__.0029 Medienfließpfeile, selbstklebend Medienfließpfeile, selbstklebend liefern und montieren

Hinweis Montageschienen: Hinweis Montageschienen: Nachfolgend aufgeführte Montageschienen werden als Unterkonstruktion zur Montage aller Installationen an den bauseitigen Dachbindern benötigt. Vor Beginn der Montagearbeiten ist der statische Nachweis des angedachten Schienensystems auf Grund der vorgegebenen Lasten zu erbringen. Befestigungsmaterialien sind nicht separat aufgeführt und werden über die Position Konstruktionseisen nach Gewicht abgerechnet. Der Abstand zwischen den Bindern beträgt ca. 6 m. Dies ist bei der Kalkulation der Schienen entsprechend zu berücksichtigen.

03.__.0030 Konstruktionseisen in Form von Montageschienen Konstruktionseisen in Form von Montageschienen, -winkeln, Schienenhalter und -abdeckungen, Höhenregulierstücke, Knotenbleche, Klemmeinheiten, Hammerkopfschrauben, Schienenkupplungen, etc. Inklusive Gewindestangen, Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben sowie Dübel, einschl. Erstellen der Dübellöcher, für brauchbare Verstrebungen, Sonderaufhängungen, Verstärkungen, Festpunkte, Haltekonstruktionen, in verzinkter Ausführung, fix und fertig verarbeitet, kompl. liefern und montieren.

03.__.0031 Konstruktionseisen in Form von Ausleger-, Winkel-, Klemm- und Stützkonsolen Konstruktionseisen in Form von Ausleger-, Winkel-, Klemm- und Stützkonsolen, Wand- und Deckenhalter mit Grundplatte, Stützstreben. Schwere Stützelemente, Schienenteleskope, Spannbügel, etc. Inklusive Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben sowie Dübel, einschl. Erstellen der Dübellöcher, für brauchbare Verstrebungen, Sonderaufhängungen, Verstärkungen, Festpunkte, Haltekonstruktionen, in verzinkter Ausführung, fix und fertig verarbeitet, kompl. liefern und montieren.

03.__.0032 Demontage von Baustopfen Demontage von Baustopfen, Installation der Armatur, Anbringen von Ablaufschläuchen und deren Befestigung (insgesamt 16 Objekte)

03.__.0033 Verschließen der Zu- und Abläufe Verschließen der Zu- und Abläufe (Warm- und Kaltwasser sowie Abwasser), durch geeignete Stopfen.

03.__.0034 Bohrloch bis 60 mm Bohrloch bis 60 mm, mittels Kernbohrung duch Betondecken und Wände, bis zu 30 cm Bohrlänge, einschl. aller Zulagen, herstellen.

03.__.0035 Bohrloch bis 100 mm Bohrloch bis 100 mm, mittels Kernbohrung duch Betondecken und Wände, bis zu 30 cm Bohrlänge, einschl. aller Zulagen, herstellen.

03.__.0036 Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen in Trinkwasseranlagen Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen in Trinkwasseranlagen gemäß DIN 1988 Teil 2 unmittelbar vor Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage. Leistungsumfang von der Übergabestelle des Wasserversorgungsunternehmens (WVU) bis zu den einzelnen Entnahmestellen. Durchführung mit Druckluft oder Inertgas. Das Abdrücken mit Wasser ist gemäß VDI 6023 nicht erlaubt. Einschl. Installation und bedarfsgerechte Umsetzung des Abdrückgerätes, Durchführung von Maßnahmen zur fachgerechten Ableitung des Wassers in die Kanalisation bzw. geeignete Auffangbehälter. Einschl. Zulieferung aller erforderlichen Schweiß-, Übergangs-, Pressbzw. Dichtungsmaterialien, entsprechend DIN 1988 sowie Erstellung von Protokollen zur Nachweisführung, auf einer Etage oder von Teilsträngen, gemäß Baufortschritt, für Gesamtlänge: ca. 220 m für Nennweite: DN 12 bis DN 32 für Rohrwerkstoff Edelstahlrohr, Kunststoffrohr PE-Xa, für Armaturenwerkstoff: Rotguss, Bronze, Grauguss, Edelstahl für folgenden Umfang: ungefähr: - 001 St. Haupt-Verteilleitungen - ca. 003 St. Strangleitungen - ca. 014 St. Einzel-Anbindeleitungen von sanitären Einrichtungsgegenständen - 001 St. komplettes Gebäude nach Fertigstellung einschl. Rückbau der Anlage nach Beendigung der Maßnahme, kompl. ausführen. Hinweis: Am 01. November 2011 ist die neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. So haben sich auch die Festlegungen für Dichtheitsprüfungen in Trinkwasserinstallationen geändert. Prüfungen mit Luft: Dichtheitsprüfung mit Luft oder Inertgas: - Prüfdruck von 150 mbar (alt 110 mbar) - Wartezeit zum Ausgleich an die Umgebungstemperatur 10 min - Prüfzeit bis 100 Liter Leitungsvolumen 120 min (alt 30 min) - je weitere 100 Liter Leitungsinhalt muss die Prüfzeit um 20 min   erhöht  werden (alt 10 min) - Auflösung 1 mbar Belastungsprüfung mit Luft oder Inertgas: - Nennweiten bis DN 50 maximal 3 bar - Nennweiten über DN 50 bis DN 100 maximal 1 bar - Prüfzeit: 10 min - Auflösung: 0,1 bar

03.__.0037 Spülen von ca. 220 m Rohrleitungen in Trinkwasseranlagen Spülen von ca. 220 m Rohrleitungen in Trinkwasseranlagen gemäß DIN 1988 Teil 2 sowie dem ZVSHK-Merkblatt "Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" unmittelbar vor Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage. Leistungsumfang von der Übergabestelle des Wasserversorgungsunternehmens (WVU) bis zu den einzelnen Entnahmestellen. Durchführung mit einem Luft-Wasser-Gemisch, bei dem die Luft in periodischen Impulsen zugeführt und dadurch die Spülwirkung erhöht wird. Einschl. Installation und bedarfsgerechte Umsetzung des Spülgerätes, Durchführung von Maßnahmen zur fachgerechten Ableitung des Spülwassers in die Kanalisation bzw. geeignete Auffangbehälter. Schutz bzw. Ausbau von empfindlichen Armaturen, Bereitstellung und Einbau von Ersatz-Passstücken, Wiedereinbau der Armaturen nach Beendigung der Maßnahme, für Rohrleitungslängen gemäß Ausschreibung, einschl. Zulieferung aller erforderlichen Schweiß-, Übergangs-, Press- bzw. Dichtungsmaterialien, entsprechend DIN 1988 sowie Erstellung von Protokollen zur Nachweisführung. Von Teilsträngen, gemäß Baufortschritt, für Nennweite: DN 12 bis DN 32 für Rohrwerkstoff Edelstahlrohr, für Armaturenwerkstoff: Rotguss, Bronze, Grauguss, Edelstahl einschl. Rückbau der Anlage nach Beendigung der Maßnahme, kompl. ausführen.

03.__.0038 Chemische Desinfektion von ca. 220 m Rohrleitungen in Chemische Desinfektion von ca. 220 m Rohrleitungen in Trinkwasseranlagen gemäß dem ZVSHK-Merkblatt "Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" unter Beachtung der DVGW-Arbeitsblätter W 291 "Reinigung und Wartung von Wasserverteilungsanlagen", W 404 "Wasseranschlussleitungen", der UVV "Chlorung von Wasser" zur Einhaltung der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung, unmittelbar vor Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage. Leistungsumfang von der Übergabestelle des Wasserversorgungsunternehmens (WVU) bis zu den einzelnen Entnahmestellen. Durchführung mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel unter Einhaltung der maximal zulässigen Konzentration. Das ausgewählte Desinfektionsmittel ist auf Unschädlichkeit für sämtliche in der Trinkwasseranlage verbauten Materialien auszuwählen und zu prüfen. Einschl. Installation und bedarfsgerechte Umsetzung des verwendeten Gerätes zur Einbringung des Desinfektionsmittels. Durchführung von Maßnahmen zur fachgerechten Ableitung des Spülwassers in die Kanalisation unter Beachtung der Einleitungsbedingungen des Abwasserkanalbetreibers, bei Notwendigkeit auch Sonderentsorgung. Nach erfolgter Erstentkeimung (Desinfektion) ist die Trinkwasseranlage solange mit unbelastetem Wasser zu spülen, bis alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung sicher eingehalten werden. Einschl. Zulieferung aller erforderlichen Schweiß-, Übergangs-, Press- bzw. Dichtungsmaterialien, entsprechend DIN 1988 sowie Erstellung von Protokollen zur Nachweisführung. Von Teilsträngen, gemäß Baufortschritt, für Nennweite: DN 12 bis DN 32 für Rohrwerkstoff Edelstahlrohr für Armaturenwerkstoff: Rotguss, Bronze, Grauguss, Edelstahl gewähltes Desinfektionsmittel (Verfahren) (Angabe Bieter) einschl. Rückbau der Anlage nach Beendigung der Maßnahme, kompl. ausführen. Hinweis: Während der Durchführung des Erstentkeimung (Desinfektion) der Trinkwasseranlage ist sicherzustellen, dass kein Trinkwasser zur Nutzung entnommen wird. Sämtliche zutreffende Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten und einzuhalten sowie entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

03.__.0039 Durchführung einer chemischen, physikalischen und mikrobiologischen Wasseranalyse Durchführung einer chemischen, physikalischen und mikrobiologischen Wasseranalyse durch entsprechende Wasserentnahmeproben vor Ort durch eine staatlich zugelassene Prüfstelle für Trinkwasser nach § 15 und § 19 Trinkwasserverordnung zur Überprüfung der Einhaltung der zulässigen Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 551 "Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums". Probeentnahme in Kaltwassersystemen unmittelbar an der Übergabestelle des Wasserversorgungsunternehmens sowie an der entferntesten Stelle eine Steige- bzw. Verteilstranges, in Warmwassersystemen unmittelbar am Warmwasserbereiter, am Zirkulationsrücklauf sowie an der entferntesten Stelle eines Steige- bzw. Verteilstranges. Inklusive Probeuntersuchung auf Legionella pneumophila und Pseudomonas aeruginosa. Unter Zulieferung der Probeentnahmebehälter sowie der benötigten Verbrauchsmittel, einschl. sämtlicher Fahrt- und Nebenkosten. Einschl. Erstellung einer Messauswertung gemäß Anlage 1 und 3 der Trinkwasserverordnung mit Bekanntgabe der Entnahmestelle und der Entnahmezeit, des Untersuchungsergebnisses, der einzuhaltenden Grenzwerte sowie der Untersuchungsmethode. Die Messwertauswertung ist mit Stempel und Unterschrift zu versehen, kompl. vor Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage ausführen. Hinweis zur Kalkulation: Ist die genannte Anzahl der Probeentnahmen nicht an einem Werktag zu bewerkstelligen, so sind die Fahrt- und Nebenkosten entsprechend höher einzukalkulieren.

04 Wärmedämmung

Rohr-Isolierung für Leitungen Rohr-Isolierung für Leitungen in senkrechten Wandschlitzen und innerhalb von abgehängten Decken. Dämmung gem. DIN 18 421 und VDI 2055 mit chemisch neutralen Mineralwollematten oder Halbschalen, a l u k a s c h i e r t, Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/m K, nicht brennbar nach DIN 4102 (Klasse A). Die Matten sind entsprechend dem Rohrumfang zuzuschneiden und mit verz. Draht zu binden. Sämtliche Längs- und Rundstöße sind mit Alufolie technisch einwandfrei, diffusionsdicht zu verkleben. Bei zwei Mattenlagen sind die Fugen versetzt anzuordnen. Die Rohrleitungen müssen einzeln isoliert werden, liefern und anbringen

04.__.0001 für Edelstahlrohr d 15, Mattenstärke 20 mm. für Edelstahlrohr d 15, Mattenstärke 20 mm.

04.__.0002 für Edelstahlrohr d 18, Mattenstärke 20 mm. für Edelstahlrohr d 18, Mattenstärke 20 mm.

04.__.0003 für Edelstahlrohr d 22, Mattenstärke 20 mm. für Edelstahlrohr d 22, Mattenstärke 20 mm.

04.__.0004 für Edelstahlrohr d 28, Mattenstärke 20 mm. für Edelstahlrohr d 28, Mattenstärke 20 mm.

Rohr-Isolierung für sichtbare Leitungen im Heizraum. Rohr-Isolierung für sichtbare Leitungen im Heizraum. Dämmung gem. DIN 18 421 und VDI 2055 mit chemisch neutralen Mineralwollmatten oder Halbschalen, wie zuvor beschrieben. Als Oberflächenschutz zusätzliche Ummantelung mit P V C - Folie, schwer entflammbar, Stöße mit Alu-Stecknieten befestigt, Bögen aus vorgefertigten Formteilen, Endstellen mit verzahnten Alu-Manschetten sauber verschlossen, Foliendicke 0,35 mm, liefern und anbringen

04.__.0005 für Edelstahlrohr d 15, Mattenstärke 20 mm. für Edelstahlrohr d 15, Mattenstärke 20 mm.

04.__.0006 für Edelstahlrohr d 18, Mattenstärke 20 mm. für Edelstahlrohr d 18, Mattenstärke 20 mm.

04.__.0007 für Edelstahlrohr d 22, Mattenstärke 20 mm. für Edelstahlrohr d 22, Mattenstärke 20 mm.

04.__.0008 für Edelstahlrohr d 28, Mattenstärke 20 mm. für Edelstahlrohr d 28, Mattenstärke 20 mm.

04.__.0009 für Edelstahlrohr d 35, Mattenstärke 30 mm. für Edelstahlrohr d 35, Mattenstärke 30 mm.

04.__.0010 Isolierung der unter Putz liegenden Edelstahlrohre d15 Isolierung der unter Putz liegenden Edelstahlrohre d15 zur Schalldämmung, durch Umwickeln der Rohre mit Jutefilz und Abbinden der Enden mit Bindedraht, liefern und anbringen.

04.__.0011 Isolierung der unter Putz liegenden Edelstahlrohre d18 Isolierung der unter Putz liegenden Edelstahlrohre d18, wie zuvor beschrieben, liefern und anbringen.

04.__.0012 Isolierung der unter Putz liegenden Edelstahlrohre d 22 Isolierung der unter Putz liegenden Edelstahlrohre d 22, wie zuvor beschrieben, liefern und anbringen.

04.__.0013 Isolierung der unter Putz liegenden Edelstahlrohre d 28 Isolierung der unter Putz liegenden Edelstahlrohre d 28, wie zuvor beschrieben, liefern und anbringen.

04.__.0014 Isolierung der Tauwasser- und Kondensatrohre d 28 Isolierung der Tauwasser- und Kondensatrohre d 28, bestehend aus ArmaflexIsolierschläuchen, Wandstärke 13 mm, liefern und anbringen.

04.__.0015 Isolierung der Warmwasser-Edelstahlrohre d 18 - d 15 Isolierung der Warmwasser-Edelstahlrohre d 18 - d 15, bestehend aus Armaflex-Isolierschläuchen, Wandstärke 13 mm, liefern und anbringen.

04.__.0016 Brandschutzabschottung mittels Steinwolle-Brandschutzschale Brandschutzabschottung mittels Steinwolle-Brandschutzschale, nicht brennbar (A1), feuchtigkeitsstabil, mit Kaschierung aus reißfester Alu-Folie, Mindestrohdichte 150 kg/m³, für nicht brennbare Rohrleitungen DN 15 (d 18), Fabrikat: Rockwool Typ: Conlit 150 U-Schale Dämmdicke: 21 mm kompl. liefern und anbringen.

04.__.0017 desgl., jedoch für nicht brennbare Rohrleitungen DN 20 (d 22) desgl., jedoch für nicht brennbare Rohrleitungen DN 20 (d 22), Dämmdicke: 19 mm kompl. liefern und anbringen

04.__.0018 desgl., jedoch für nicht brennbare Rohrleitungen DN 25 (d 28) desgl., jedoch für nicht brennbare Rohrleitungen DN 25 (d 28), Dämmdicke: 26 mm kompl. liefern und anbringen

05 Sanitäre Einrichtungsgegenstände

Hinweis Hinweis: Der Anschluss der Objekte an einer mit Fliesen belegten Wand bzw. Fußboden ist mit weißem dauerelastischen Kitt auszufugen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Mit einzukalkulieren sind auch die Befestigungsschrauben und die dazugehörenden Dübel sowie eventuell anfallende Messing-/Rotgussverlängerungen bzw. UP-Ventil-Verlängerungen, auch wenn diese nicht besonders erwähnt sind. Alle Einrichtungsgegenstände Farbgruppe 1: weiß

Personal-Toiletten: Personal-Toiletten:

05.__.0001 Montageelement für Wand-WC mit Betätigung von vorne Montageelement für Wand-WC mit Betätigung von vorne (mit Schallschutzset). Vormontierte Einheit. U-förmigem, verzinktem Element Fabrikat:  Ideal Standard Typ:  ProSys Art.-Nr.:  R009467 einschließlich notwendigen Bausätze / Befestigungen liefern und montieren

05.__.0002 Wandhängende Klosettanlage(n) bestehend aus: Wandhängende Klosettanlage(n) bestehend aus: 1 Stck Klosett aus Kristallporzellan   Fabrikat:  Ideal Standard   Typ: i.life A   Artikel-Nr.: T452201 1 Stck Klosettsitz mit Deckel   Fabrikat:  Ideal Standard   Typ: i.life A   Artikel-Nr.: T467501 liefern und montieren

05.__.0003 Betätigungsplatte für UP-Spülkasten Betätigungsplatte für UP-Spülkasten Fabrikat:  Ideal Standard Typ: Oleas Artikel-Nr.: R0115AC liefern und montieren

05.__.0004 Papierrollenhalter Papierrollenhalter Fabrikat:  Ideal Standard Typ: Iom Artikel-Nr.: A9127AA liefern und montieren

05.__.0005 Reserve-Papierrollenhalter Reserve-Papierrollenhalter Fabrikat:  Ideal Standard Typ: Iom Artikel-Nr.: A9132AA liefern und montieren

05.__.0006 Garderobenhaken Garderobenhaken Fabrikat:  Ideal Standard Typ: Iom Artikel-Nr.: A9115AA liefern und montieren

05.__.0007 Toilettenbürstengarnitur Toilettenbürstengarnitur Fabrikat:  Ideal Standard Typ: Iom Artikel-Nr.: A9119AA liefern und montieren

05.__.0008 Hewi Beschilderung Damen-WC Hewi Beschilderung Damen-WC Edelstahl Artikel-Nr.: 710XA.150.2 liefern und montieren

05.__.0009 Hewi Beschilderung Herren-WC Hewi Beschilderung Herren-WC Edelstahl Artikel-Nr.: 710XA.150.1 liefern und montieren

05.__.0010 Montageelement für Waschtisch. Vormontierte Einheit. Montageelement für Waschtisch. Vormontierte Einheit. U-förmigem, verzinktem Element Fabrikat:  Ideal Standard Typ:  ProSys liefern und montieren

05.__.0011 Waschtischanlage(n) bestehend aus: Waschtischanlage(n) bestehend aus:   Fabrikat:  Ideal Standard   Typ: i.life A   Artikel-Nr.: T451201   Größe:  55 x 44 cm 2 Stck verchr. Eckventil 1/2" einschl. Rosette 1 Stck verchr. Röhrensifon 1 1/4", mit Rohr und Rosette 1 Satz Waschtischbefestigung liefern und montieren

05.__.0012 Glasablage aus Klarglas Glasablage aus Klarglas Fabrikat:  Ideal Standard Typ: Iom Artikel-Nr.: A9125AA Größe: 52 cm liefern und montieren

05.__.0013 Einhand-Waschtischbatterie DN15 Einhand-Waschtischbatterie DN15 mit Temperaturbegrenzer/Heißwassersperre Fabrikat:  Ideal Standard Typ: CeraFlex Artikel-Nr.: B1708AA liefern und montieren

05.__.0014 Kristallglas-Spiegel 500 x 700mm Kristallglas-Spiegel  500 x 700mm Fabrikat:  Ideal Standard Typ: Mirror & Light Artikel-Nr.: T3365BH Abmess.: 500 x 700mm einschl. Magnete und Bleche für verdeckte Befestigungen liefern und montieren

05.__.0015 Seifensch.-Spend.CWS ParadiseFoam Univer Seifenschaum-Spender CWS Paradise Foam Universal m.Pan.weiss für 1000ml Flaschen m.Schloss liefern und montieren

05.__.0016 CWS-Papierhandtuchspender CWS-Papierhandtuchspender Paradise Paper Slim mit weißem Kunststoffgehäuse mit Lupe und Schloß für 300 Faltpapierhandtücher, einschl. Erstbefüllung Papierhandtücher "frotee extra schwer" und Befestigung Fabrikat   : CWS liefern und montieren

05.__.0017 CWS-Papierkorb, weiß, klein CWS-Papierkorb, weiß Abmessungen: 30 x 18 x 36 cm Fabrikat   : CWS Artikel-Nr.: 302 liefern und aufstellen

05.__.0018 Offener Warmwasser-Untertischspeicher, für eine Ent- Offener Warmwasser-Untertischspeicher, für eine Ent- nahmestelle, Innenbehälter aus Polypropylen, mit auswechselbarer Kupfer-Heizflansch, hochwertige Wärmedämmung, Temperaturregler mit Frostschutz, einstellbar von 35-85°C Sicherheitstemperaturbegrenzer Fabrikat: Stiebel Eltron Typ: SNU 5 SL eltronom Leistung:  2 kW, 220 V Artikel-Nr.: 221115 liefern und montieren

Aufenthaltsraum: Aufenthaltsraum:

05.__.0019 bauseits gelieferte Spüle anschließen, bauseits gelieferte Spüle anschließen, einschließlich 1 Stck Geberit Fertigablauf in PP weiß,   einteilig mit Anschluß 1" für Wasch- und Geschirr-   spülen, inkl. Blindkappe Stopfenablaufventil und   Überlauf mit Gummistopfen und Kugelkette   Artikel Nr.: 152.552.01 1 Eckventil 1/2", verchr., mit Rosette und Längen-   ausgleich. 1 Doppelspindel-Eckventil 2x1/2", verchr. mit Rosette 1 Flex. Anschlussschlauch 300mm mit Quetschver-   schraubung, 3/8x10mm liefern und montieren

05.__.0020 Einhand-Spültischbatterie DN15 Einhand-Spültischbatterie DN15 mit Temperaturbegrenzer/Heißwassersperre als Niederdruckarmatur Fabrikat:  Ideal Standard Typ: CeraFlex Artikel-Nr.: BC130AA liefern und montieren

05.__.0021 Offener Warmwasser-Untertischspeicher, für eine Ent- Offener Warmwasser-Untertischspeicher, für eine Ent- nahmestelle, Innenbehälter aus Polypropylen, mit auswechselbarer Kupfer-Heizflansch, hochwertige Wärmedämmung, Temperaturregler mit Frostschutz, einstellbar von 35-85°C Sicherheitstemperaturbegrenzer Fabrikat: Stiebel Eltron Typ: SNU 5 SL eltronom Leistung:  2 kW, 220 V Artikel-Nr.: 221115 liefern und montieren

Pfandraum-Backraum Pfandraum-Backraum

05.__.0022 Offener Warmwasser-Übertischspeicher, für eine Ent- Offener Warmwasser-Übertischspeicher, für eine Ent- nahmestelle, Innenbehälter aus Polypropylen, mit auswechselbarer Kupfer-Heizflansch, hochwertige Wärmedämmung, Temperaturregler mit Frostschutz, einstellbar von 35-85°C Sicherheitstemperaturbegrenzer Fabrikat: Stiebel Eltron Typ: SN 5 SL eltronom Leistung:  2 kW, 220 V Artikel-Nr.: 221123 liefern und montieren

05.__.0023 Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN15 Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN15 für offene Übertisch-Speicher zur Wandmontage, mit Rohrschwenkauslauf und Strahlregler verchromt, Fabrikat:  Ideal Standard Typ: CeraFlex Artikel-Nr.: B1717AA liefern und montieren

05.__.0024 Ausgußbecken aus Kristallporzellan, Ausgußbecken aus Kristallporzellan, mit Rückwand, Siebventil, Befestigungsmaterial und VA-Klapprost. Fabrikat:  Ideal Standard Typ: Connect Artikel-Nr.: R380601 Abmess.: B445 x T340 X H345mm liefern und montieren

05.__.0025 Zapfhahn 3/4", mess., verchromt, mit Schlauchver- Zapfhähne 3/4", mess., verchromt, mit Schlauchver- schraubung, Durchlaufbelüfter und Rückflußverhinderer, mit Trecon de luxe Griffen einschließlich 3-Meter Schlauch liefern und montieren

05.__.0026 wie vor beschrieben, jedoch 1/2" ohne Schlauch wie vor beschrieben, jedoch 1/2" ohne Schlauch liefern und montieren

05.__.0027 Bauseits gelieferten Kombi-Spültisch mit Hygienebrett Bauseits gelieferten Kombi-Spültisch mit Hygienebrett und zwei Armaturen anschließen - Hygienebrett aus Edelstahl 1000x950mm mit 4 Schrauben   an die Wand befestigen - Kombi-Spühltisch aus Edelstahl 1000x600x900mm an   vorgesehen Pos. aufstellen und ausrichten - Eine Geschirrspühlbrause sowie eine Handwascharmatur   am Kombi-Spühltisch befestigen und anschließen einschließlich 1 Stck Geberit Fertigablauf in PP weiß,   einteilig mit Anschluß 1" für Wasch- und Geschirr-   spülen, inkl. Blindkappe Stopfenablaufventil und   Überlauf mit Gummistopfen und Kugelkette   Artikel Nr.: 152.552.01 1 Doppelspindel-Eckventil 2x1/2", verchr. mit Rosette 5 Flex. Anschlussschlauch 500mm mit Quetschver-   schraubung, 3/8x10mm 3 T-Stücke für Verbindung von v.g. Armaturen /   Schläuchen / Warmwasserbereitung liefern und montieren

05.__.0028 CLAGE CEX-U MPS 11/13,5kW 400V, Bauseits eingestellt: 13,5kW Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer CLAGE CEX-U MPS 11/13,5kW 400V Bauseits eingestellt: 13,5kW druckfeste Bauart für Untertischinstallation, als Untertischgerät im Kompaktformat zur energieeffizienten Warmwasserversorgung von einer oder zwei Zapfstellen wie z.B. einer Küchenspüle oder zwei Waschbecken. Temperatureinstellung 20°C bis 60°C über Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige, zwei Festwerttasten für individuelle Eingaben. Effektives Blankwiderstand- Heizsystem IES®, druckfeste Bauart, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z.B. Solaranlage). Multiple Power System MPS® für Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, mit Netzleitung, außenliegende Wasseranschlüsse 3/8" für druckfeste oder drucklose Installation direkt an die Armatur. IP24. Leistung/Spannung 13,5 kW / 400 Volt Absicherung 3x20 A Anschluss Festanschluss Nennquerschnitt 2,5 mm² Warmwasserleistung 5,8 l/min ca.45°C Einschaltwassermenge 2,0 l/min Einsatz Küche, Teeküche - Gewicht Gerät 2,2 kg mit Wasser Maße Gerät (HxBxT) 294 x 180 x 110 mm Artikelnummer 2400-26213 Hersteller CLAGE GmbH Tel:04131-8901-0 Fax:04131-83200 liefern und montieren

05.__.0029 CWS-Papierhandtuchspender CWS-Papierhandtuchspender Paradise Paper Slim mit weißem Kunststoffgehäuse mit Lupe und Schloß für 300 Faltpapierhandtücher, einschl. Erstbefüllung Papier- handtücher "frotee extra schwer" und Befestigung Fabrikat   : CWS liefern und montieren

05.__.0030 CWS-Papierkorb, weiß, groß CWS-Papierkorb, weiß Abmessungen: 41 x 25 x 62 cm Fabrikat   : CWS Artikel-Nr.: 301 liefern und aufstellen

05.__.0031 CWS-Papierkorb, weiß, klein CWS-Papierkorb, weiß Abmessungen: 30 x 18 x 36 cm Fabrikat   : CWS Artikel-Nr.: 302 liefern und aufstellen

05.__.0032 Seifencremespender zur Aufnahme handelsüblicher Seifencremespender zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseifen zum Nachfüllen, Wandmontage. Typ: Ingo-Man, TW 23 A o. glw. liefern und montieren

05.__.0033 Bauseits beigestellte Seifen-/Desinfektionsspender Bauseits beigestellte Seifen-/Desinfektionsspender (Wandmontage) montieren

05.__.0034 Abdichten der Sanitärgegenstände und Armaturen Abdichten der Sanitärgegenstände und Armaturen zur Wand, mittels Silikon, farblos

06 Insgemeinkosten

Hinweis Hinweis Aufgrund von baulichen Gegebenheiten (Ausführung von anderen Gewerken) können Unterbrechungen im Montageablauf entstehen, d. h., die Montage wird in mehreren Abschnitten erfolgen. Die Montage im Lager und Verkaufsraum erfolgt hauptsächlich über Montagegerüst, d. h. es müssen ausreichend Montagehilfsmittel (Holzdielen, Bretter, usw.) eingesetzt werden.

06.__.0001 An- und Abfuhr von Materialien und Werkzeugen An- und Abfuhr von Materialien und Werkzeugen, Werkzeuggestellung, Verpackung, Versicherung, Fahrgelder, Zulagen, Montageüberwachung, Probebetrieb, Einregulierung der Anlage, abschnittsweise Dichtigkeitsprüfung, ferner die Einweisung eines Vertreters der Bauherrschaft in die Anlagen mit Ausfertigung eines Einweisungsprotokolls, welches in 2-facher Fertigung an das Ingenieurbüro gesandt werden muss.

06.__.0002 Koordination mit Fremdgewerken Koordination mit auf der Baustelle sich befindenden Fremdgewerken wie der Sanitärinstallationsfirma (Absprache: Kondensatentsorgung, etc.), der Elektroinstallationsfirma (Einspeisung; Verlegung von Steuer- und Signalleitungen), der Baufirmen (Schlosser; Dachdecker,etc.), der Bauleitung, dem Auftraggeber, etc., kompl. ausführen.

Hinweis Miete Hebebühne: Hinweis Miete Hebebühne: Stillstandzeiten auf Grund des Baufortschrittes können nicht verrechnet werden. Es ist einzukalkulieren, dass die Maßnahme in mehreren (min. 2 - 3) Abschnitten durchgeführt werden muss.

06.__.0003 Wochenmiete für die Bereitstellung einer Gelenk-Hebebühne Wochenmiete für die Bereitstellung einer Gelenk-Hebebühne mit Elektroantrieb, zur Montage der vorgenannten Rohrleitungen und Montagematerials, Arbeitshöhe bis 5,0 m. In den Einheitspreis sind die kompletten Nebenkosten (Anlieferung, Abholung, Versicherung, Mietgebühr, etc.) einzukalkulieren. kompl. ausführen

06.__.0004 Anfertigen ausführlicher Bestandszeichnungen (Revisionspläne) Anfertigen ausführlicher Bestandszeichnungen (Revisionspläne) mit allen technischen Angaben, Rohrleitungsdimensionen, Leistungsdaten etc., 4-fach auf Datenträger und in 1-facher Fertigung als angelegte Lichtpausen sowie Beilegung sämtlicher Bedienungs- und Wartungsvorschriften für eingebaute Anlagenteile, 1-fach, in Ringordnern DIN A 4.

Hinweis: Hinweis: Es ist ausschließlich der Pauschalpreis für ein Jahr einzutragen. An diesen Preis ist der Auftragnehmer jedoch vier Jahre gebunden. Die Zahlung für das erste Betriebsjahr wird mit dem Leistungsverzeichnis abgegolten. Alle weiteren Wartungen werden nach erfolgter Wartung durch den Bauherrn direkt beglichen. Bei der Wertung der Angebote wird die Gesamtwirtschaftlichkeit des Angebotes überprüft. Der vom Bieter eingetragenen Angebotspreis für die Wartungsarbeiten wird auf 4 Jahre berechnet und fließt in die Gesamtwertung mit ein.

06.__.0005 Wartungsvertrag ab dem ersten Betriebsjahr für die Laufzeit von 4 Jahren Wartungsvertrag ab dem ersten Betriebsjahr für die Laufzeit von 4 Jahren gemäß VOB/B § 13. Der kalkulierte jährliche Wartungspreis ist als Festpreis für die Dauer von 4 Jahren anzugeben und bezieht sich auf die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Anlagen und Geräte, gemäß Wartungsrichtlinien des Herstellers, etc. Die Wartungsarbeiten werden nach den Richtlinien des VDMA (Richtlinie VDMA 24186/Teil 6) und des AMEV durch den Auftragnehmer-Kundendienst bzw. den jeweiligen Hersteller- Kundendienst durchgeführt. Ersatzteile werden auf Nachweis gesondert vergütet. Im Auftragsfall ist dem Bauherrn ein detaillierter Wartungsvertrag vorzulegen, in dem alle Komponenten und Leistungen preislich separat aufgeführt sind.

07 Taglohnarbeiten

Ausführung von Arbeiten auf Nachweis Ausführung von Arbeiten auf Nachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. Gerätevorhaltungen werden hierbei nicht besonders vergütet. Die Ausführung erfolgt im Rahmen des Hauptauftrages. Der Nachweis (Stundenlohnzettel) über die ausgeführten Stundenlohnarbeiten muss folgende Angaben enthalten: a) Vor- und Zunamen des Beschäftigten b) Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer c) Material Stundensätze einschl. aller Zulagen, Gemein- und Nebenkosten:

07.__.0001 Obermonteurstunden, Obermonteurstunden, zum Nachweis nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung.

07.__.0002 Monteurstunden, Monteurstunden, zum Nachweis nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung.

07.__.0003 Helferstunden, Helferstunden, zum Nachweis nur auf Anordnung der örtlichen Bauleitung. (Arbeiten, die von Helfern ausgeführt werden können, sind auch als diese abzurechnen.)

07.__.0004 Isolierstunde Isolierstunde

07.__.0005 Mittelwert aus Monteur- u. Helferstundensätze Mittelwert aus Monteur- u. Helferstundensätze für Stemm- und Freilegungsarbeiten von Rohrleitungen im Mauerwerk, in Gipskartonschächten, im Fußboden- und Deckenbereich, für das Erstellen von Durchbrüchen in Betondecken und -wänden nach Angabe der Bauleitung, einschl. erforderlichen Gerätschaften.

07.__.0006 Stemmstunden mit E-Hammer, Stemmstunden mit E-Hammer, jedoch ohne Bedienung (Sollten die vor beschriebenen Stemmstunden notwendig werden, so sind diese von Helfern zu verrichten. -> siehe Anmerkung "Helferstunden")

07.__.0007 Kernbohrungen d = 80 mm durch Betondecken Kernbohrungen d = 80 mm durch Betondecken, bzw. -wände.Dicke = 17,5 bis 30 cm herstellen. Der Boden ist mit Folie abzukleben. Anfallendes Kühlwasser für Bohrgerät ist sofort abzusaugen. Die Bohrstelle ist gegen das Herabfallen des Bohrkernes zu sichern. Die Bohrstelle ist wieder zu säubern. Baustrom und Wasser bauseits. inkl. Stahlquerschittszuschlag für sämtliche Einzelschnitte in Stähle >2,00 cm² Gültig für alle

07.__.0008 Kernbohrungen wie vor beschrieben, jedoch d = 100 mm Kernbohrungen wie vor beschrieben, jedoch d = 100 mm herstellen

07.__.0009 Kernbohrungen wie vor beschrieben, jedoch d = 150 mm Kernbohrungen wie vor beschrieben, jedoch d = 150 mm herstellen