Submit your bid

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 1.1 Ausführungsgrundlagen Alle Ausführungsleistungen sind nach Stand der Technik, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Zusätzlich gelten: · Allgemeine Werkvertragsbedingungen der RSG · Alle zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen · Auflagen, Vorschriften und Richtlinien der betroffenen Behörden und Versorgungsträger sowie des TÜVs · Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften · Verarbeitungsrichtlinien bzw. techn. Merkblätter der Hersteller · vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen · Die VOB, Teil B und C in der jeweils gültigen Fassung. - Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, DIN 1961. - Teil C Allgemeine technische Vorschriften nach DIN jeweils in der neuesten Fassung. 05.03.2025

2. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Zusätzlich zu den allgemeinen Werkvertragsbedingungen der RSG (als Anlage 1 beigefügt) gelten die folgenden Bedingungen: Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie, sowie ein Baustellen.-WC werden bauseits gestellt. Eine Umlage hierfür erfolgt gemäß den Angaben zur Baustelle. Es wird vom Bauherrn erwartet, dass alle Firmen sich an die Baustellenordnung haltten. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 1. Grundstück Das Gebäude mit den Flächen des Fitnessstudios befindet sich in der Langenhorner Chaussee. 666 in Langenhorn , 22417 Hamburg. Die Zufahrt zum Gebäude über den Parkplatz erfolgt über die öffentlichen Verkehrsflächen Stockflethweg. Von dort gelangt man auf einen Parkplatz, der auch durch weitere Mieter genutzt wird. Hier befindet sich ein Zugang, der sonst als Getränkeanlieferung dient und für die Bauzeit als ZUgang genutzt werden soll. Der Hauptzugang von der Straße Langenhorner Cahussee wird von den Studiomitgliedern genutzt, dieser soll aber während der Bauzeit nicht genutzt werden, lediglich als 2. Rettungsweg. Über ein internes Treppenhaus sind EG und das 1.OG verbunbden. Die Mieteinheit McFit nutzt einen Bereich im EG und 1.OG. 2. Bauvorhaben Die umzubauenden Studiofläche erstreckt sich über 2 Ebenen: Erdgeschoss und 1. Obergeschoss.. Für die vertikale Erschließung erfolgt über das Erdgeschoss, von dort müssen die Materialien über die interne Treppe in das 1.OG verbract werden. Der Hauptzugang zum Gebäude ist von der Straße  aus, den man über die Straße Langenhorner Chaussee erreichen kann. . Das Gebäude verfügt über einen weiteren Zugang vom Parkplatz aus, der als Bauzugang dient und für de Bauzeit verbreitert ist. Der Innenausbau des Studios wird komplett erneuert, tragende Bauteile bleiben weitestgehend unberührt. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf neue Sanitärkerne inklusiv der Verrohrung und Sanitärausstattung, Erstellung von nicht tragenden Trockenbauwänden, Wand- und Fußbodenbelägen, Einbauten, Fitnessgeräten, Innentüren, Teilerneuerung der technischen Anlagen, Erneuerung der Beleuchtung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche mit WC's, und Container Stellflächen ist auf dem Parkplatz  eingerichtet. 3. Andere Nutzungen im Gebäude Im Erdgeschoss und in den anderen Geschossen befinden sich weiterer Mieter. Die Türen im Erdgeschoss sind immer freizuhalten. Es ist stets Rücksicht auf die Mieter zu nehmen, vornehmlich bei Lärmintensiven und Schuttaufkommenden Arbeiten. Es gilt eine eigene Hausordnung des Vermieters. 4. Basisdaten Umbaufläche: ca. 1.119 m² Lichte Raumhöhen, roh: 4,10 m 5. Angaben zur Baustelle Folgende Betriebsabläufe müssen während der Ausführung aufrechterhalten werden: - Allgemeiner technischer Ausbau eines Gebäudeteils , die anderen Mietflächen müssen technisch aktiv bleiben, da dies andere Mieter weiterhin nutzen. - Anliefermöglichkeiten für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für den Mieter Erdgeschoss - Zugänge Treppenhäuser für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für die Mieter Erdgeschoss 6. Gerüste und Hebezeuge: Gerüste und Hebezeuge ausschließlich für die eigenen Arbeiten sind vom Auftragnehmer zu stellen. Gehen diese über die Nebenleistungen nach VOB hinaus, sind hierfür gesonderte Leistungspositionen vorgesehen. Ein Baukran oder anderes Hebezeug ist auf der Baustelle nicht vorhanden. 7. Baustellenzugang: Der Materialtransport soll über die verbreiterte Bautür vom Parkplatz aus erfolgen. Die Hauptstudiofläche befindet sich im Erdgeschoss. Das 1.Obergeschoss ist über die interne Treppe erreichbar.. 8. Baustellen-WC: Ein Baustellen-WC wird durch den AG gestellt. 9. Baustrom-/Bauwasser: Baustrom und Bauwasser sind auf der Baustelle vorhanden durch die Gewerke Haustechnik. 10. Bauschutt: Dem AN obliegt die Entsorgung und der Abtransport von Rest- und Abfallstoffen für seine Arbeiten. Info: Es gibt nur 2 Container-Standplätze im Außenbereich. 11. Brandschutz Es dürfen maximal 199 Personen sich in dem Studio gleichzeitig befinden. 12. Bauzeitenplan Baubeginn 07.09.2026. Gesamtfertigstellung 04.12.2026 Der Bauzeitenplan wird nachgereicht. 13. Vertrag Sollte es zum Vertragsabschluss kommen hat dieser nur Gültigkeit mit der Unterschrift und Anerkennung der Allgemeine Werkvertragsbedingungen des Bauherren RSG Group

__.__.0001 Schuttcontainer für gemischte Baustoffe aufstellen und vorhalten Schuttcontainer für gemischte Baustoffe liefern, aufstellen und für 2 Wochen vorhalten, incl. An- und Abtransport und Deponiegebühren. Für unvorhergesehenes. Containerinhalt: 10 m³ Vorhaltedauer: 2 Wochen

__.__.0002 Rückbau und Entsorgung des Bodenbelags PVC grau und Holzoptik Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Bodenbelags PVC inklusive Klberreste. Rückbau des Bobdenbelages inklusive verbringen  vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren. Die Übergänge zu den verschiedenen Fußböden sind mit auszubauen und zu entsorgen. Da angrenzende Bodenflächen bestehen bleiben, ist sorgfältig vorzugehen, so dass die angrenzenden Flächen NICHT beschädigt werden. Rückbauort: Erdgeschoss und 1.Obergeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG AP.03_McF-Langenh._#C_Abbruchplan 1.OG

__.__.0003 Rückbau vorhandener Gummiboden 30 mm Rückbau vorhandener Gummboden 30 mm inkl. umfassende Bodenschiene inklusive verbringen  vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren. Da angrenzende Bodenflächen bestehen bleiben, ist sorgfältig vorzugehen, so dass die angrenzenden Flächen NICHT beschädigt werden. Ausbauort: 1.Obergeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.03_McF-Langenh._#C_Abbruchplan 1.OG

__.__.0004 Rückbau vorhandener Kunstrasen 20 mm Rückbau vorhandener Kunstrasen 20 mm inkl. umfassende Bodenschiene inklusive verbringen  vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren. Da angrenzende Bodenflächen bestehen bleiben, ist sorgfältig vorzugehen, so dass die angrenzenden Flächen NICHT beschädigt werden. Ausbauort: 1.Obergeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.03_McF-Langenh._#C_Abbruchplan 1.OG

__.__.0005 Rückbau und fachgerechte Entsorgung von Fliesenbelag Pumi /Lager Rückbau und fachgerecht Entsorgung von Bodenfliesen inklusive Kleber und vertragen aus dem Erdgeschoss in den Container. Der darunterliegende Estrich und Putz ist ohne Beschädigungen zu belassen, Der Fußbodenaufbau setzt sich wie folgt zusammen: 10 mm Fliese + 3 mm Kleber Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Anschlüsse sind sauber und auf Maß rauszuschneiden. Die angrenzende Wände dürfen nicht beschädigt werden. Da angrenzende Fliesenflächen bestehen bleiben, ist sorgfältig vorzugehen, so dass die angrenzenden Flächen NICHT beschädigt werden. Rückbauort:Erdgeschoss Pumi /Lager Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0006 Rückbau und fachgerechte Entsorgung von Fliesenbelag WC Herren, Du Herren, WC Damen Du Damen Rückbau und fachgerecht Entsorgung von Bodenfliesen inklusive Kleber und vertragen aus dem Erdgeschoss in den Container. Der darunterliegende Estrich und Putz ist ohne Beschädigungen zu belassen, Der Fußbodenaufbau setzt sich wie folgt zusammen: 10 mm Fliese + 3 mm Kleber Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Rückbauort:Erdgeschoss WC Herren, Du Herren, WC Damen Du Damen Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0007 Rückbau und fachgerechte Entsorgung eines Fußbodenaufbaus Sanitär Rückbau und fachgerecht Entsorgung eines Fußbodenaufbaus inklusive vertragen aus dem Erdgeschoss in den Container. Der Fußbodenaufbau setzt sich wie folgt zusammen: 70 mm  Estrich 40 mm  Dämmung EPS 30 mm  Perlithe Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Anschlüsse sind sauber und auf Maß rauszuschneiden. Die angrenzende Wände dürfen nicht beschädigt werden. Rückbauort: Erdgeschoss Samitär Frauen und Männer Gemäß Ausführungsplanung: AP.13_McF-Langenh._#C_Abbr. Fb.-Aufbau bis Roh l Sanitürbereiche

__.__.0008 Rückbau und Entsorgung von Rasterabhangdecken Rückbau und Entsorgung von Rasterabhangdecke inklusive Unterkonstruktion, Rasterschienen und Montagemittel, Rasterplatten und Deponiegebühren Rückbauort: Erdgeschoss: Umkleide Frauen, Umkleide Männer, WC Frauen, WC Männer Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0009 Rückbau und Entsorgung von Aludibondabhangdecken Rückbau und Entsorgung einer Aludibondabhangdecke inklusive Unterkonstruktion, Schienen und Montagemittel und Deponiegebühren Rückbauort: Duschen Frauen Erdgeschoss, Duschen Männer Erdgeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0010 Demontage und Entsorgung von WC's Demontage von WC's inklusive Sanblock, vertragen vom Erdgeschoss nach draußen zum Container und fachgerechte Entsorgung und Deponiegebühren, Ausbauort: Erdgeschoss 2 x WC - Frauen, Erdgeschoss 1x WC-Männer Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0011 Demontage und Entsorgung von Urinalen Demontage von Urinalen inklusive Sanblock,ertragen vom Erdgeschoss nach draußen zum Container und fachgerechte Entsorgung und Deponiegebühren, Ausbauort: Erdgeschoss 2x WC-Männer Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0012 Demontage und Entsorgung einer Schamwand zwischen den Urinalen Demontage und Entsorgung einer Schamwand zwischen den Urinalen, vertragen vom Erdgeschoss nach draußen zum Container und fachgerechte Entsorgung, sowie Deponiegebühren., Ausbauort:Erdgeschoss,1 x im WC-Männer Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0013 Demontage und Entsorgung von Waschbecken Demontage von Waschbecken inklusive Unterbau, vertragen vom Erdgeschoss nach draußen zum Container und fachgerechte Entsorgung und Deponiegebühren, Ausbauort: Erdgeschoss 1 x WC - Frauen, Erdgeschoss 1x WC-Männer Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0014 Entsorgung Spiegel über Waschtisch Entsorgung Spiegel über Waschtisch inkl. Deponiegebühren. Ausbauort: Erdgeschoss 1 x WC - Frauen, Erdgeschoss 1x WC-Männer Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0016 Entsorgung von Doppel Sitzbank Holz, Metall, 40 x 70 x 160 cm Entsorgung von Sitzbank Holz Metall 40 x 70 x160 cm inklusive vertragen aus dem Erdgeschoss zum Container und Deponiegebühren. Rückbauort:  Umkleide Männer Erdgeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0017 Entsorgung von Einzelsitzbänken Holz, Metall, 40 x 40 x 160 cm Entsorgung von Sitzbänken Holz, Metall mit Haken 40 x 40 x160 cm inklusive vertragen aus dem Erdgeschoss zum Container und Deponiegebühren. Breite 40 cm Höhe 40 cm Länge 160 cm Rückbauort: Umkleide Frauen Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0018 Entsorgung von Föhnablagetischen + Spiegel Entsorgung von Föhnablagetischen +  Spiegel inklusive Deponiegebühren und verbringen vom Erdgeschoss nach draußen zur Entsorgung. Maße Ablage: 0,30 x 1,20 m Ausführung: Erdgeschoss Rückbauort: Umkleide Frauen und Männer

__.__.0019 Rückbau und Entsorgung einer Teeküche Zeile1,80 m Rückbau und fachgerechte Entsorgung einer Teeküche. Zeilenlänge : 1,80 m inklusive Spülbecken, 3 Ober-und 3 Unterschränke Ausbauort: Personalraum 1. Obergeschoss.

__.__.0020 Abbruch Trockenbauwände Abbruch Trockenbauwände 10 - 15 cm Stärke Höhe 3,50 - 4,10 m inklusive Wandbeläge,Fliesen etc. fachgerecht abbauen, incl. Schuttbeseitigung, Transport und Deponiegebühr Ausbauort: Erdgeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0021 Abbruch Trockenbauwände Abbruch Trockenbauwände 12,5 cm Stärke Höhe 2,14 m inklusive Wandbeläge. fachgerecht abbauen, incl. Schuttbeseitigung, Transport und Deponiegebühr Ausbauort: Erdgeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0022 Abbruch Installations-Trockenbauwände Abbruch Trockenbauwände 15 - 22,5 cm Stärke Höhe bis 4,10 m inklusive Wanbeläge,Fliesen etc. fachgerecht abbauen, incl. Schuttbeseitigung, Transport und Deponiegebühr Ausbauort: Erdgeschoss Sanitärkern Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0023 Rückbau und Entsorgung Türen Rückbau und fachgrechte Entsorgung inkl. Deponiegebühren von Türen aus Trockenbauwänden der vorgenannten Position Ausbauort: Erdgeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0024 Entfernen von Wanstoffbelägen + UK auf Wänden Entfernen der Wanstoffbelägen + UK von Wänden Verkleidung: 3,10 m hoch Inklusive der Unterkonstruktion, Montagerahmen und Schaumstoffeinlagen fachgerecht abbauen und entsorgen, incl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühren Der Belag ist vorsichtig zu entfernen, so dass der Untergrund unbeschädigt bleibt Rückbauort: 1.Obergeschoss,

__.__.0025 Entfernen von Holzwandbelägen + UK auf Wänden Entfernen von Holzwandbelägen + UK von Wänden Verkleidung: 1,3 m hoch Inklusive der Unterkonstruktion, Montagerahmen und Schaumstoffeinlagen fachgerecht abbauen und entsorgen, incl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühren Der Belag ist vorsichtig zu entfernen, so dass der Untergrund unbeschädigt bleibt Rückbauort: Erdgeschoss,

__.__.0026 Demontage und fachgerechte Entsorgung Ankerpunkte Geräte Die Ankerpunkte der Geräte, die auf dem Fußbden montiert sind, sind zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen Siehe Bestandsgeräteplan

__.__.0027 Abnehmen und Entsorgung von Wanduhr Abnehmen und Entsorgung von vorhandener Wanduhr Größe: d= 35 cm Rückbauort: auf der Studiofläche verteilt

__.__.0028 Rückbau und Entsorgung von Handtuchspender + Ablage Desinfektion inklusive UK Rückbau und Entsorgung von vorhandenen Handtuchspender + Ablage Desinfektion  inklusive UK und Deponiegebühren Rückbauort: Auf der Studiofläche verteilt

__.__.0029 Rückbau und Entsorgung von Reinigungsstationen Metall Rückbau und Entsorgung vonReinigungsstationen Metall inklusive Deponiegebühren Die Reingungsstationen sind auf der Studiofläche verteilt.

__.__.0030 Entfernen eines Flyerregals von der Wand inkl. Entsorgung Entfernen eines Flyerregals von der Wand inkl. Entsorgung und Deponiegebühren. Größe 0,65 x 0,5 m Rückbauort: 1. OG

__.__.0031 Rückbau und Entsorgung von kleinen Spiegeln in gold Rückbau und Entsorgung von kleinen goldenen Spiegeln Höhe: 40 cm Breite: 30 cm Rückbauort: 1. Obergeschoss Treppenhaus

__.__.0032 Rückbau und Entsorgung eines Raumtrenners Metall Rückbau und Entsorgung eines Raumtrenners aus Metall Der Raumtrenner ist vorsichtig zurückzubauen, so dass der Bodenbelag und die Wände keine Schäden aufweisen. Höhe: 3,20 m Länge: 6,185 m inkl. vertragen vom 1. Obergeschoss ins Erdgeschoss. Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren. Rückbauort: 1. Obergeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.03_McF-Langenh._#C_Abbruchplan 1.OG

__.__.0033 Rückbau und Entsorgung von wandhängenden Boxen mit Glasausschnitt Rückbau und Entsorgung von wandhängenden Boxen mit Glasausschnitt Bitte vorsichtig zurückzubauen, so dass die Wände keine Schäden aufweisen. inkl. vertragen vom Erdgeschoss. Es sind . Deponiegebühren  mit einzukalkulieren. Rückbauort: Erdgeschoss, Empfang

__.__.0034 Kopie von Sitzlgelegenheit bestehend aus 2 Hocker und Tisch entsorgen Sitzlandschaft bestehend aus 2 Hocker und Tisch entsorgen inklusive vertragen aus dem Gebäude und Deponiegebühren. Rückbauort: Lounge Erdgeschoss

__.__.0035 Rückbau und Entsorgung von 3-fach Spinden Rückbau und Entsorgung von 3-fach Spinden inklusive verbringen vom Erdgeschoss und 1.Obergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Abmaße: b/t/h = 0,34 m x 0,52 m x 1,90 m Rückbauort: Personalraum, Umkleiden Herren, Umkleiden Damen Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG AP.03_McF-Langenh._#C_Abbruchplan 1.OG

__.__.0036 Rückbau Sitztreppe und entsorgen Rückbau Sitztreppe und entsorgen inklusive vertragen aus dem Gebäude und Deponiegebühren. Das seitliche Metallgeländer auf der Sitztreppe ist ebenfalls zu entsorgen. Die Sitztreppe ist vorsichtig zurückzubauen, so dass der Bodenbelag und die Wände keine Schäden aufweisen, denn diese bleiben im Bestand. Rückbauort: Lounge Erdgeschoss Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0037 Rückbau und Entsorgung von Bildern und Deko über Sitztreppe Rückbau und Entsorgung von Bildern und Deko über Sitztreppe inkl. vertragen und Deponiegebühren Ausführungsort: Erdgeschoss über Sitztreppe

__.__.0038 Rückbau und Entsorgung von Dekotafel EG Rückbau und fachgrerechte Entsorgung von Dekotafel EG inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: Erdgeschoss

__.__.0039 Rückbau und Entsorgung von Tafel 1.OG Rückbau und fachgrerechte Entsorgung von Tafel 1.OG inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: 1. Obergeschoss

__.__.0040 Rückbau und Entsorgung von Spiegeln die nicht wiederverwendet werden können Rückbau und fachgrerechte Entsorgung von Spiegeln die nicht wiederverwendet werden können inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: nach örtlicher Abstimmung mit dem Gewerk Tischlerarbeiten

__.__.0041 Entsorgung eines Bildes, Holzrahmen mit Stoffdruck bespannt Entsorgung eines Bildes, Holzrahmen mit Stoffdruck bespannt Größe: 1 m x 2,80 m Rückbauort Auf Studiofläche verteilt

__.__.0042 Emtfernen von Schildern in Alurahmen und Plexiglas Abdeckeung Emtfernen von Schildern in Alurahmen und Plexiglas Abdeckeung inklusive Entsorgung und Deponiegebühren Die Größen variieren zwischen 30 x 50 cm - 70 x 80 cm Die Schilder sind auf der Studiofläche verteilt

__.__.0043 Entsorgung von losen Standmülleimern Entsorgung von losen Standmülleimern inkl. verbringen vom 1.Obergeschoss ins erdgeschoss und Deponiegebühren. Die Mülleimer sind auf der Studiofläche verteilt.

__.__.0044 Entsorgung eines Holzwertsachenschrankes in Metalloptik Entsorgung eines Holzwertsachenschrankes  inklusive Deponiegebühren. . Rückbauort: Erdgeschoss auf Studiofläche

__.__.0045 Entsorgung einer Glas Metall Vitrine am Empfang Entsorgung einer Glas Metall Vitrine am Empfang. Breite: 90 cm Höhe 1,80 cm Tiefe 35 cm . Rückbauort: Erdgeschoss Empfang

__.__.0046 Räumung und Entsorgung eines Lagers Räumung und Entsorgung eines Lagers Abrechnung nach m³ Rückbauort. Lager nach örtlicher Anweisung Die Regale bleiben bestehen

__.__.0047 Demontage und Entsorgung eines Leuchtschildes Demontage und Entsorgung eines Leuchtschildes im 1.OG inkl. Deponiegebühren Rückbauort: 1. Obergeschoss

__.__.0048 Demontage und Entsorgung von Schriftzügen Demontage und Entsorgung von Schriftzügen Rückbauort: auf der Studiofläche verteilt

__.__.0049 Rückbau und Entsorgung eines Thresen in Form eines Helmes Rückbau und Entsorgung eines Thresen in Form eines Helmes inkl. Deponiegebühren. Ausführungsort: Erdgeschos Empfang Siehe Ausführungsplanung: AP.02_McF-Langenh._#C_Abbruchplan EG

__.__.0050 Stundensatz. Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter