Submit your bid

01 Abbrucharbeiten

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 1.1 Ausführungsgrundlagen Alle Ausführungsleistungen sind nach Stand der Technik, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Zusätzlich gelten: · Allgemeine Werkvertragsbedingungen der RSG · Alle zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen · Auflagen, Vorschriften und Richtlinien der betroffenen Behörden und Versorgungsträger sowie des TÜVs · Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften · Verarbeitungsrichtlinien bzw. techn. Merkblätter der Hersteller · vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen · Die VOB, Teil B und C in der jeweils gültigen Fassung. - Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, DIN 1961. - Teil C Allgemeine technische Vorschriften nach DIN jeweils in der neuesten Fassung. 05.03.2025

2. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Zusätzlich zu den allgemeinen Werkvertragsbedingungen gelten die folgenden Bedingungen: Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie, sowie ein Baustellen.-WC werden bauseits gestellt. Eine Umlage hierfür erfolgt gemäß den Angaben zur Baustelle. Es wird vom Bauherrn erwartet, dass alle Firmen sich an die Baustellenordnung haltten. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 1. Grundstück Das Gebäude mit den Flächen des Fitnessstudios befindet sich in der Lübecker Str. 101-108 in Hohenfelde, 22087 Hamburg. Die Zufahrt zum Gebäude erfolgt über die öffentlichen Verkehrsflächen Wandsbeker Stieg oder Ernst-Kabel-Stieg, von dort gelangt man auf einen Parkplatz, der auch durch einen weiteren Mieter Rewe genutzt wird. Ein weiterer Zugang erfolgt über die Hohenfelder Straße, von dort kann man ein Treppenhaus erreichen, dass in die beiden Geschosse 1.OG und 2.OG führt. Das Gebäude erstreckt sich über 3 Ebenen, EG - 2.OG. Die Mieteinheit McFit nutzt einen Bereich im 1.OG und 2.OG. Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen. . 2. Bauvorhaben Die umzubauenden Studiofläche erstreckt sich über 2 Ebenen:  1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss.. Die Flächen im Erdgeschoss von über 1.600 m² wird als Ladenflächen von Rewe genutzt. Für die vertikale Erschließung wird ein Bauafzug Modell Geda 1.500 Z/ZP vorgestellt. Tragkraft: 1.500 kg Größe: 1,45 m x 3,3 m Der Hauptzugang zum Gebäude ist vom Parkplatz aus den man über die Straßen Wandsbeker Stieg oder Ernst-Kabel-Stieg erreichen kann. Das Gebäude verfügt über einen weiteren Zugang über das Treppenhaus von der Hohenfelder Straße aus. Der Innenausbau des Studios wird komplett erneuert, tragende Bauteile bleiben weitestgehend unberührt. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf neue Sanitärkerne inklusiv der Verrohrung und Sanitärausstattung, Erstellung von nicht tragenden Trockenbauwänden, Wand- und Fußbodenbelägen, Einbauten, Fitnessgeräten, Innentüren, Teilerneuerung der technischen Anlagen, Erneuerung der Beleuchtung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche mit WC's, Pausencontainer und Container Stellflächen ist in der Hohenfelder Straße eingerichtet, ein direktes Treppenhaus führt in die Geschosse 1.OG und 2.OG. Gerüststellung, Bauaufzug, Anlieferung und weitere Baustelleneinrichtungszonen befinden sich auf dem Parkplatz, der zum Teil zu der Mietfläche gehört. 3. Andere Nutzungen im Gebäude Im Erdgeschoss befindet sich der Rewe als weiterer Mieter. Die Türen im Erdgeschoss sind immer freizuhalten. Es ist stets Rücksicht auf die Mieter zu nehmen, vornehmlich bei Lärmintensiven und Schuttaufkommenden Arbeiten. Es gilt eine eigene Hausordnung des Vermieters. 4. Basisdaten Umbaufläche: ca. 1250 m² Lichte Raumhöhen, roh: 2,86 - 3,03 m 5. Angaben zur Baustelle Folgende Betriebsabläufe müssen während der Ausführung aufrechterhalten werden: - Allgemeiner technischer Ausbau eines Gebäudeteils , die anderen Mietflächen müssen technisch aktiv bleiben, da dies andere Mieter weiterhin nutzen. - Anliefermöglichkeiten für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für den Mieter Erdgeschoss - Zugänge Treppenhäuser für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für die Mieter Erdgeschoss 6. Gerüste und Hebezeuge: Gerüste und Hebezeuge ausschließlich für die eigenen Arbeiten sind vom Auftragnehmer zu stellen. Gehen diese über die Nebenleistungen nach VOB hinaus, sind hierfür gesonderte Leistungspositionen vorgesehen. Ein Baukran oder anderes Hebezeug ist auf der Baustelle nicht vorhanden. 7. Baustellenzugang: Der Materialtransport soll über einen vorgestellten Bauaufzug erfolgen, der von der Parkplatzebene/Erdgeschoss in das 1.Obergeschoss liefert und einen Zugang über das Gerüst hat.Von dort gelangt man über eine Rampe in das 1.Obergeschoss. Dort wird ein Fassadenelement von 1,80 x 2,50 m herausgenommen, worüber die Materialien eingebracht werden können. Der Zugang zu der kleinen Flächen im 2.Obergeschoss erfolgt über die Fläche 1.OG und über das westliche Treppenhaus. Sämtliches Material muss über den Bauaufzug ins Gebäude und dort vertragen werden. 8. Baustellen-WC: Ein Baustellen-WC wird durch den AG gestellt. 9. Baustrom-/Bauwasser: Baustrom und Bauwasser sind auf der Baustelle vorhanden durch die Gewerke Haustechnik. 10. Bauschutt: Dem AN obliegt die Entsorgung und der Abtransport von Rest- und Abfallstoffen für seine Arbeiten. Info: Es gibt nur 2 Container-Standplätze im Außenbereich. 11. Brandschutz Die Einspeisestelle der Feuerwehr Hohenfelder Straße muss immer und zu jederzeit freigehalten sein. 12. Bauzeitenplan Baubeginn 23.03.2026. Gesamtfertigstellung 04.06.2026 Der Bauzeitenplan wird nachgereicht. 13. Vertrag Sollte es zum Vertragsabschluss kommen hat dieser nur Gültigkeit mit der Unterschrift und Anerkennung der Allgemeine Werkvertragsbedingungen des Bauherren RSG Group

01.__.0001 Schuttcontainer für gemischte Baustoffe aufstellen und vorhalten Schuttcontainer für gemischte Baustoffe liefern, aufstellen und für 2 Wochen vorhalten, incl. An- und Abtransport und Deponiegebühren. Containerinhalt: 10 m³ Vorhaltedauer: 2 Wochen

01.__.0002 Rückbau und Entsorgung des Bodenbelags PVC grau ud Hozoptik Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Bodenbelags PVC inklusive Klberreste. Rückbau des Bobdenbelages inklusiv Abtransport, verladen und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren. Die Übergänge zu den verschiedenen Fußböden sind mit auszubauen und zu entsorgen. Rückbauort: 1. Obergeschoss

01.__.0003 Rückbau und Entsorgung des Bodenbelag Teppich Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Bodenbelags Teppich inklusive Klberreste. Rückbau des Bobdenbelages inklusiv Abtransport, verladen und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren. Die Übergänge zu den verschiedenen Fußböden sind mit auszubauen und zu entsorgen. Rückbauort: 2. Obergeschoss

01.__.0004 Rückbau vorhandener Gummiboden 30 mm Rückbau vorhandener Gummboden 30 mm inkl. umfassende Bodenschiene inklusive verbringen vom 1. Untergeschoss in Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren. Ausbauort: Kraft 1. Obergeschoss

01.__.0005 Rückbau vorhandener Gummimatte 5 mm lose verlegt Rückbau vorhandener Gummimatte 5 mm lose verlegt inklusive verbringen vom 1. Untergeschoss, Erdgeschoss und 1.Obergeshoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung. Ausbauort:1. Obergeschoss Kraft

01.__.0006 Demontage von Anrampungen Demontage von Anrampungen inklusive verbringen vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung Ausbauort: 1. Obergeschoss

01.__.0007 Rückbau und fachgerechte Entsorgung eines Fußbodenaufbaus 1. OG Sanitär Rückbau und fachgerecht Entsorgung eines Fußbodenaufbaus inklusive vertragen aus dem 1. Obergeschoss ins Erdgeschoss. Der Fußbodenaufbau setzt sich wie folgt zusammen: 10 mm Fliesen 3 mm Kleber 25 mm OSB 105 mm Estrich 35 mm Heraklith 35 mm Styropor Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Anschlüsse sind sauber und auf Maß rauszuschneiden. Die angrenzende Wände dürfen nicht beschädigt werden. Rückbauort:1.Obergeschoss Samitär Frauen und Männer

01.__.0008 Rückbau und fachgerechte Entsorgung von Fliesenbelag Männer WC + WC 2.OG Rückbau und fachgerecht Entsorgung von Boden und Wandfliesen inklusive Kleber und vertragen aus dem 1. Obergeschoss+ 2.Ober´geschoss ins Erdgeschoss. Der darunterliegende Estrich und Putz ist ohne Beschädigungen zu belassen, Der Fußbodenaufbau setzt sich wie folgt zusammen: 10 mm Fliese + 3 mm Kleber Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Anschlüsse sind sauber und auf Maß rauszuschneiden. Die angrenzende Wände dürfen nicht beschädigt werden. Rückbauort:1. Obergeschoss WC Männer, 2.OG WC ehemaliges Büro

01.__.0009 Rückbau und Entsorgung von Rasterabhangdecken Rückbau und Entsorgung von Rasterabhangdecke inklusive Unterkonstruktion, Rasterschienen und Montagemittel, Rasterplatten und Deponiegebühren Rückbauort: 1.Obergeschoss Teeküche

01.__.0010 Rückbau und Entsorgung einer geschlossen Abhangdecke aus Gipskarton Rückbau und Entsorgung einer geschlossen Gipskarton Abhangdecke inklusive Unterkonstruktion, Montageschienen und Montagemittel und Deponiegebühren Rückbauort: 2.Obergeschoss

01.__.0011 Rückbau und Entsorgung von Aludibondabhangdecken Rückbau und Entsorgung einer Aludibondabhangdecke inklusive Unterkonstruktion, Schienen und Montagemittel und Deponiegebühren Rückbauort: Duschen Frauen 1.Obergeschoss, Duschen Männer 1.Obergeschoss

01.__.0012 Demontage und Entsorgung von WC's Demontage von WC's inklusive Sanblock, vertragen vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss und fachgerechte Entsorgung, Ausbauort: 1. Obergeschoss 2 x WC - Frauen, 1. Obergeschoss 2x WC-Männer und 2.Obergeschoss 3 x

01.__.0013 Demontage und Entsorgung von Urinalen Demontage von Urinalen inklusive Sanblock, vertragen vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss und fachgerechte Entsorgung, Ausbauort: 1. Obergeschoss, 2x WC-Männer

01.__.0014 Demontage und Entsorgung von Waschbecken Demontage von Waschbecken inklusive Unterbau, vertragen vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss und fachgerechte Entsorgung, Ausbauort: 1. Obergeschoss 1x Frauen WC, 1. Obergeschoss1x WC-Männer, 1 x  Kraft, 3 x 2.OG ehemaliges Büro

01.__.0015 Entsorgung Spiegel über Waschtisch Entsorgung Spiegel über Waschtisch inkl. Deponiegebühren. Rückbauort: WC Frauen, WC Männer, WCs 2.OG, Personalraum

01.__.0016 Entsorgung von Doppel Sitzbänken Holz, Metall, 40 x 80 x 100 cm Entsorgung von Sitzbänken Leder 40 x 80 x100 cm inklusive Deponiegebühren. Rückbauort:  Umkleide Männer

01.__.0017 Entsorgung von Einzelsitzbänken Holz, Metall, 40 x 40 x 140 cm Entsorgung von Sitzbänken Leder 40 x 40 x140 cm inklusive Deponiegebühren. Breite 4o cm Höhe 40 cm Länge 140 cm Rückbauort: Umkleide Frauen, Umkleide Männer

01.__.0018 Rückbau und Entsorgung einer Teeküche Zeile1,80 m Rückbau und fachgerechte Entsorgung einer Teeküche. Zeilenlänge : 1,80 m inklusive Spülbecken, 3 Ober-und 3 Unterschränke Ausbauort: Personalraum 1. Obergeschoss.

01.__.0019 Abbruch Trockenbauwände Abbruch Trockenbauwände 10 - 12,5 cm Stärke Höhe 2,96 m inklusive Wanbeläge,Fliesen etc. fachgerecht abbauen, incl. Schuttbeseitigung, Transport und Deponiegebühr Ausbauort: 1. Obergeschoss Sanitärkern, Kraft, 2.OG

01.__.0020 Abbruch Installations-Trockenbauwände Abbruch Trockenbauwände 15 - 22,5 cm Stärke Höhe 2,96 m inklusive Wanbeläge,Fliesen etc. fachgerecht abbauen, incl. Schuttbeseitigung, Transport und Deponiegebühr Ausbauort: 1. Obergeschoss Sanitärkern

01.__.0021 Rückbau und Entsorgung Türen Rückbau und fachgrechte Entsorgung inkl. Deponiegebühren von Türen aus Trockenbauwänden der vorgenannten Position Ausbauort: 1. Untergeschoss, Erdgeschoss, 1.Obergeschoss, 2. Obergeschoss

01.__.0022 Entfernen von Wanstoffbelägen + UK auf Wänden Entfernen der Wanstoffbelägen + UK von Wänden Verkleidung: 3,10 m hoch Inklusive der Unterkonstruktion, Montagerahmen und Schaumstoffeinlagen fachgerecht abbauen und entsorgen, incl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühren Der Belag ist vorsichtig zu entfernen, so dass der Untergrund unbeschädigt bleibt Rückbauort: 1.Obergeschoss,

01.__.0023 Demontage und fachgerechte Entsorgung Ankerpunkte Geräte Die Ankerpunkte der Geräte, die auf dem Fußbden montiert sind, sind zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen Siehe Bestandsgeräteplan

01.__.0024 Abnehmen und Entsorgung von Wanduhr Abnehmen und Entsorgung von vorhandener Wanduhr Größe: d= 35 cm Rückbauort: Kraft Bereich, Personal, Ausdauer

01.__.0025 Rückbau und Entsorgung von Handtuchspender + Ablage Desinfektion inklusive UK Rückbau und Entsorgung von vorhandenen Handtuchspender + Ablage Desinfektion  inklusive UK und Deponiegebühren Rückbauort: Auf der Studiofläche verteilt

01.__.0026 Rückbau und Entsorgung Wandstück inklusive Bildschirm Rückbau und Entsorgung Wandstück inklusive Bidschirm Höhe: 2,20 m Breite: 1,0 m Rückbauort: 1. Obergeschoss

01.__.0027 Rückbau und Entsorgung eines Raumtrenners aus Metall Rückbau und Entsorgung eines Raumtrenners Metall Höhe: 2,96 m Länge: 10,68 m inkl. vertragen vom 1. Obergeschoss ins Erdgeschoss. Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren. Rückbauort: Kraft 1. Obergeschoss

01.__.0028 Entfernen eines Flyerregals von der Wand inkl. Entsorgung Entfernen eines Flyerregals von der Wand inkl. Entsorgung und Deponiegebühren. Größe 0,65 x 0,5 m Rückbauort: Empfang

01.__.0029 Entsorgung von Föhnablagetischen + 2 Spiegel Entsorgung von Föhnablagetischen + 2 Spiegel inklusive Deponiegebühren und verbringen vom 1.Obergeschoss ins Erdgeschoss Rückbauort: Umkleide Frauen und Männer

01.__.0030 Sitzlandschaft aus ein 3er Sofas + ein zweier Sofa + Tisch entsorgen Sitzlandschaft bestehend aus einem 3er Sofas + 2er Sofa + Tisch entsorgen inklusive vertragen aus demGebäude und Deponiegebühren. Rückbauort: Lounge Erdgeschoss

01.__.0031 Rückbau und Entsorgung von 3-fach Personal Spinden Rückbau und Entsorgung von 3-fach Personal Spinden inklusive verbringen vom 1.Obergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Abmaße: b/t/h = 0,34 m x 0,52 m x 1,90 m Rückbauort: Personalraum

01.__.0032 Rückbau und Entsorgung von 2-fach + 3 fach Spinden Umkleide Rückbau und Entsorgung von 2-fach + 3 fach  Spinden inklusive verbringen vom 1.Obergeschoss und 1. Untergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Abmaße: b/t/h = 0,34 m x 0,52 m x 1,90 m Rückbauort: Umkleide Männer 1.Obrgeschoss und Umkleide Frauen 1. Obergeschoss

01.__.0033 Entsorgung von Stühlen Entsorgung von  Stühlen verbringen vom 1.Obergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Rückbauort: Personalraum 1. Obergeschoss

01.__.0034 Entsorgung eines 4 Personen Holztisch Entsorgung eines Holztisches für 4 Personen verbringen vom 1.Obergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Rückbauort: Personalraum 1. Obergeschoss

01.__.0035 Entsorgung Schreibtisch + Unterschrank + Schreibtischstuhl Entsorgung eines Schreibtisches mit Unterschrank und  einem Schreibtischstuhl inklusive Deponiegebühren Rückbauort: Personalraum 2. Obergeschoss

01.__.0036 Rückbau und Entsorgung Raumtrenner bei Sitzlandschaft Rückbau und fachgrerechte Entsorgung eines Raumtrenners Edelstahl bei Sitzlandschaft inkl. Deponiegebühren Bestehnd aus Rundrohren gebogen mit 4 Fußpunkten Vorsichtige Demontage, denn die Sitzlandschaft bleibt bestehen Ausführungsort: Lounge, 1. Obergeschoss

01.__.0037 Rückbau und Entsorgung Bilder und Deko über Sitzlandschaft Rückbau und fachgrerechte Entsorgung bilder und Deko über Sitzlandschaft inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: Lounge, 1. Obergeschoss

01.__.0038 Rückbau und Entsorgung Sitzkissen bei Sitzlandschaft Rückbau und fachgrerechte Entsorgung der Ledersitzkissen bei Sitzlandschaft inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: Lounge, 1. Obergeschoss

01.__.0039 Rückbau und Entsorgung Blech bei Rampe Kraft Rückbau und fachgrerechte Entsorgung des Bleches bei der Rampe Kraft  inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: Kraft, 1. Obergeschoss

01.__.0040 Rückbau und Entsorgung eines Wandelementes Innen aus Fenster, Brüstungs- und Türelementen Rückbau und fachgrerechte Entsorgung eines Wandelementes Innen aus Fenster, Brüstungs- und Türelementent  inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: 1. Obergeschoss, Abstellraum

01.__.0041 Rückbau und Entsorgung eines Geländers Metall Rückbau und fachgrerechte Entsorgung eines Geländers inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: 1. Obergeschoss bei Laufweg Abstellraum, bei Lauf weg HM

01.__.0042 Rückbau und Entsorgung eines Lochbleches als Wandekleidung Rückbau und fachgrerechte Entsorgung eines Lochbleches bei Wandbekleidung inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: 1. Obergeschoss Umkleide Männer

01.__.0043 Rückbau und Entsorgung von Fensterbänken Rückbau und fachgrerechte Entsorgung evon Fensterbänken inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: 1. Obergeschoss + 2 Obergeschoss

01.__.0044 Entsorgung eines Bildes, Holzrahmen mit Stoffdruck bespannt Entsorgung eines Bildes, Holzrahmen mit Stoffdruck bespannt Größe: 1 m x 2,80 m Rückbauort Auf Studiofläche verteilt

01.__.0045 Emtfernen von Schildern in Alurahmen und Plexiglas Abdeckeung Emtfernen von Schildern in Alurahmen und Plexiglas Abdeckeung inklusive Entsorgung und Deponiegebühren Die Größen variieren zwischen 30 x 50 cm - 70 x 80 cm Die Schilder sind auf der Studiofläche verteilt

01.__.0046 Entsorgung von losen Standmülleimern Entsorgung von losen Standmülleimern inkl. verbringen vom 1.Obergeschoss ins erdgeschoss und Deponiegebühren. Die Mülleimer sind auf der Studiofläche verteilt.

01.__.0047 Rückbau und Entsorgung von Reinigungsstationen Metall Rückbau und Entsorgung vonReinigungsstationen Metall inklusive Deponiegebühren Die Reingungsstationen sind auf der Studiofläche verteilt.

01.__.0048 Rückbau und Entsorgung von Reinigungsstationen Spannplatte Rückbau und Entsorgung vonReinigungsstationen Spannplatte inklusive Deponiegebühren Die Reingungsstationen sind auf der Studiofläche verteilt.

01.__.0049 Ausbauen und Entsorgung eines Holzwertsachenschrankes in Metalloptik Ausbauen und Entsorgung eines Holzwertsachenschrankes  inklusive Deponiegebühren. . Rückbauort: 1. Obergeschoss neben bei Empfang

01.__.0050 Rückbau und Entsorgung Kassenautomaten Rückbau und Entsorgung eines Kassenautomaten inklusive Deponiegebühren. Die Nische soll erhalten bleiben. Rückbauort: Erdgeschoss neben der Treppe

01.__.0051 Räumung und Entsorgung eines Lagers Räumung und Entsorgung eines Lagers Abrechnung nach m³ Rückbauort. Lager nach örtlicher Anweisung Die Regale bleiben bestehen

01.__.0052 Demontage und Entsorgung eines Leuchtschildes Looker Room Demontage und Entsorgung eines Leuchtschildes über Automaten inkl. Deponiegebühren Rückbauort: Erdgeschoss

01.__.0053 Demontage und Entsorgung eines Leuchtschildes Demontage und Entsorgung eines Leuchtschildes  inkl. Deponiegebühren Rückbauort: Studiofläche

01.__.0054 Demontage und Entsorgung von Schriftzügen Demontage und Entsorgung von Schriftzügen Rückbauort: auf der Studiofläche verteilt

01.__.0055 Stundensatz. Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter