Kalkulationsangebot einreichen

1. Baubeschreibung Bauvorhaben: Schule am Schleemer Park Schulneubau einer 5-zügigen Grundschule Ausführungsort: Oberschleems 9 22117 Hamburg Bauherr: SBH | Schulbau Hamburg An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg 01 Grundstück 1.1 Planvorhaben und Grundstück Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch Schulbau Hamburg I SBH beabsichtigt, am Standort Oberschleems 9, in 22117 Hamburg Billstedt, einen Neubau für eine 5-zügige Grundschule samt einer Gymnastik-und einer Turnhalle zu errichten. Ein Kompetenzzentrum Zuwanderung und die Zweigstelle der VHS vervollständigen das Lernangebot auf dem Schulgelände. Das Baufeld liegt in einem Wohngebiet, bei der angrenzenden Bebauung handelt es sich um zwei- bis dreigeschossige Wohngebäude mit vereinzelt gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss. Die vorhandenen Bestandsgebäude wurden im Vorwege durch den AG abgebrochen. 1.2 Topografie Das Grundstückgelände fällt kontinuierlich vom Südwesten (15.94 NHN) in Richtung Nordwesten zum Oberschleems (12.20 NHN) ab, es erfolgen keine wesentlichen Geländeanpassungen. Der Neubau folgt im Wesentlichen der Geländetopografie, die unterschiedlichen Geländeanschlusshöhen der einzelnen Bauteile werden in der Topographie der Schulhöfe und Außenanlagen aufgenommen. Das zentral liegende Bauteil B bildet mit OKFF +14,75mNHN die Richthöhe +/- 0.00 für den Neubau und beherbergt den Haupteingang. der ca. 2,50m über dem Straußenniveau liegt. Die im Osten anschließenden Bauteile C und D liegen mit OKFF +0,34 (+ 15.09 mNHN) etwas höher, das im Nord-West anschließende Bauteil A ist mit OKFF UG -2,89 (+11,86 mNHN) als einziges unterkellert. Der Geländeanschluss an Bauteil B ist mit (+14,43 mNHN) an der Gebäudeecke Süd-West am niedrigsten und steigt entlang der Süd- und Westfassade auf die endgültige und im Anschlusshöhe (+14,75 mNHN) an. Der Geländeanschluss an Bauteil D ist umlaufend bei +15,09 mNHN. Entlang der Westfassade von Bauteil C fällt das Gelände zur Außenecke hin, von +14,75 mNHN auf +14,20 mNHN, leicht ab, und liegt deutlich tiefer als der Anschluss entlang der Ost- und Südfassade mit +15,09 mNHN. Das Höhenniveau wird vollständig entlang der Nordfassade in einem gleichmäßigen Gefälle aufgenommen. Die Süd-Ost- Ecke des UG Bauteil A ist in voller Höhe im Erdreich eingebunden, und wächst richt Süd- Osten aus dem Gelände heraus. Die Süd-Ost Ecke ist, mit 1,00m (OKRS +11,64 mNHN) nur noch zu 1/3 im Erdreich eingebunden. Entlang der Süd- und Westfassade fällt das Gelände kontinuierlich von +14,75 mNHN auf die tiefste Anschlusshöhe bei +12,45 mNHN am Haupteingang der VHS ab. Entlang der Nordfassade, bis ca. mittig der Ostfassade, verläuft die Anschlusshöhe auf +12,66 mNHN. Ein, dem Gebäude vorgelagerter Fluchtbalkon, nimmt einen Niveau-Versprung von ca. 2,00m, auf +14,75, auf. 1.3 Baumbestand Nach der, für die Baumaßnahme erforderliche und durch den AGvorgenommene, Fällung von Bäumen auf dem Grundstück verbleiben noch etwa 72 Baumpflanzungen,von denen insbesondere die alten und dick- stämmigen Baumgruppierungen im Nordwesten, entlang Oberschleems, als erhaltenswert erachtet werden. Außerhalb des Baufelds wurde vom AG ein Teil der Baumstämme für die Gestaltung der Außenanlagen auf dem Grundstück eingelagert und gesichert. Die im Baumgutachten genannten Schutzmaßnahmen des Baumbestands wurden im Zuge der Abbruch- arbeiten hergestellt, und sind vom AN zu beachten. Im Zuge der Baumaßnahme können zur Aufrecht- erhaltung des bauseits erstellten Baum- und Kronenschutz zusätzliche Leistungen und Ergänzungen erforderlich werden, diese sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der Objektüberwachung durch den AN auszuführen. Das Gutachten sowie ein Bestandsplan ist in den Anlagen dieser Ausschreibung enthalten. 1.4 Verkehr Die Liegenschaft befindet sich im Stadtteil Hamburg-Billstedt. In unmittelbarer Nähe in der Möllner Land- straße befindet sich eine Bushaltestelle. In ca. 350m Entfernung befindet sich die U-Bahn-Station Merkenstrasse. Das Grundstück ist ausschließlich über die Straße Oberschleems erschlossen. Die Oberschleems ist eine verkehrsberuhigte Straße zur Erschließung des Wohngebiets, und verläuft zwischen der Kappelstraße im Süden und der Möllener Landstraße im Norden. Das Quartier ist über die nahe gelegene B5 im Süd-Westen sowie der A1 im Süd-Osten an das übergeordnete Verkehrsnetz angebunden. 02 Objektbeschreibung 2.1 Städtebau Der Neubau ist als eigenständiger Baukörper geplant und setzt einen zeichenhaften und prägnanten Schwerpunkt im direkten Umfeld des Schulgeländes. Auf die umgebende, heterogene Bebauung mit seiner durch Satteldächer und kleinmaßstäblichem Wohnungsbau geprägten Struktur wirkt der neue Baustein in Maßstab, Ausformung und Materialisierung identitätsstiftend. Neben städtebaulichen Aspekten stellt die überwiegend eingehaltene Zweigeschossigkeit des Baukörpers einen angemessenen Maßstab für Kinder im Grundschulalter dar. Einzig der im Nordwesten des Grund- stücks, entlang Oberschleems, platzierte Gebäudeabschnitt A folgt dem topographisch abfallenden Gelände und ist dreigeschossig konzipiert. Auf diese Weise konnten die im Sockelgeschoß verorteten Räumlichkeiten der VHS-Zweigstelle nachträglich in den Entwurf integriert werden. 2.2 Entwurf / Architektonisches Konzept Das architektonische Erscheinungsbild wird von klaren Baukörpern geprägt. Zugleich zonieren die kompakten, gegeneinander verschobenen Bausteine das Schulgelände. Unterschiedliche Freiräume mit vielfältigen Charakteren werden gebildet, die auf die verschiedenen Bedürfnisse reagieren. Ein großzügiger Vorplatz erschließt den Haupteingangsbereich, der als Schnittstelle zwischen Schulgebäude und Pausenhof fungiert. Grüner Hof und Schulgarten gliedern die weiteren Freiräume des Außenbereichs. Das Gebäudevolumen der Schule Am Schleemer Park wird in 4 Gebäudeabschnitte A-D gegliedert. Die vorgesehenen Nutzungen verteilen sich über die Gebäudeabschnitte wie folgt: Gebäudeabschnitt A Sockelgeschoss: Volkshochschule, Kompetenzzentrum, Technikräume EG: Kompetenzzentrum, Verwaltung 1.OG: Unterrichtsräume (Cluster B1) Gebäudeabschnitt B EG: Eingangsfoyer, Mensa / Aula, Vitalküche 1.OG: Unterrichtsräume (Cluster C), Bibliothek Gebäudeabschnitt C EG: Unterrichtsräume (Cluster A) 1.OG: Unterrichtsräume (Cluster B2) Gebäudeabschnitt D EG: Gymnastikhalle und Einfeldturnhalle, Sporthallennebenräume 1.OG: Sporthallennebenräume, Technikräume 2.3 Gebäudeerschließung Der Hauptzugang zum Schulgebäude erfolgt vom Nordwesten von der Straße Oberschleems. Das Kompetenzzentrum und die Volkshochschule erhalten einen separaten,Eingang, der ebenfalls vom Oberschleems ebenerdig zugänglich ist. Der Gebäudeabschnitt D(Sporthallen) erhält einen separaten Zugang, für den Zugang externer Sportvereine außerhalb der Unterrichtszeiten. Die Eingangshalle im Zentrum des Gebäudes (Gebäudeabschnitt B) mit der eschossübergreifenden, großzügigen Haupttreppe dient als Verteiler der Schüler- undBesucherströme.Die weitere vertikale Erschließung erfolgt in jedem Gebäudeabschnitt durch zusätzliche Treppenräume, welche im Notfall auch als Rettungswege der jeweiligen Kompartments dienen. Zwei rollstuhlgerechte Aufzüge in der Eingangshalle (EG bis 1.OG) und im Eingangsbereich der VHS (UG-EG) sorgen für barrierefreie Erschließung des Gebäudes. 2.4 Fassade Die hinterlüftete keramische Relieffassade in warmen, naturnahen Farbtönen, farblich abgesetzte Fensterprofile und -einfassungen der geplanten Lochfassade sowie farbige Sonnenschutzvorhänge sollen dem Baukörper eine, einer Grundschule angemessene, Lebendigkeit verleihen. Es ist die erklärte Absicht der Verfasserin, mit dem Materialkanon einen gezielten Akzent in der umgebenden Bestandsstruktur zu setzen. 2.5 Barrierefreiheit Das Gebäude ist hinsichtlich der Anforderungen aus der DIN 18040-1, Barrierefreies Bauen sowie den Vorgaben der SBH barrierefrei erschlossen.Die gewählte Gebäudestruktur ermöglicht eine barrierefreie und intuitive Nutzung derwesentlichen Gebäudefunktionen. 2.5.1 Orientierungssysteme Informationstafeln am Hauptzugang und im Foyer dienen zur Orientierung inden Außenanlagen bzw. im Gebäude. Zusätzlich wird, anhand visuellerund taktiler Orientierungssysteme und über das Farbkonzept die Orientierung im Gebäude unterstützt. 2.5.2 Flure und horizontale Erschließungsflächen. Die Hauptwege im Schulgebäude und in der Sporthalle sind mindestens 1,80 m breit. Für Begegnungs- verkehr sind ausreichende Ausweichflächen vorgesehen. Die lichte Raumhöhe von 2,20 m wird nicht durch Einbauten eingeschränkt. Die Flure in der VHS sind mindestens 1,50 m breit. 2.5.3 Rampen In den Verkehrsflächen sind barrierefreie Rampen mit max. 6% Steigung bzw. geneigte Wege mit max. 4% auf einer Länge von 10m (Cluster A, B.01 und B.02) vorgesehen. Für die abweichende Planung der 6%igen Rampe von der Aula zur Bühne liegt eine schriftliche Zustimmung durch Schulbau Hamburg / Nutzer vor. 2.5.4 Vertikale Erschließung Alle Treppen sind barrierefrei bemessen, entsprechend den Vorgaben der DIN 18040-1 geplant und mit Orientierungshilfen versehen. 2.5.5 Außenräume Die Erschließung der Außenanlagen ist barrierefrei gestaltet. Die Außenanlagen dienen vorrangig als Bewegungs- und Aufenthaltsflächen für die Schüler. Daher sind nicht alle Bereiche der Außenanlagen barrierefrei zugänglich 2.5.6 Mensa und Aula Der Bereich Mensa/Aula ist über ein Vorhangsystem abtrennbar, als flexibel nutzbarer Versammlungsraum konzipiert und barrierefrei gestaltet.Die Raumakustik wirdzur besseren Verständigung auf eine reduzierte Nachhallzeit ausgelegt. Das Auditorium wird mit einerinduktiven Höranlage ausgestattet. Die Freeflow- Ausgabe mit ausreichendenBewegungsflächen und entsprechend den Anforderungen an die Barrierefreiheit nach DIN 18040-1 gestaltet. 2.5.7 Pädagogisch genutzte Räume Alle Unterrichts- und Differenzierungsräume sowie Marktplätze sind barrierefrei erschlossen und gestaltet. Die Höhe der Fensterbrüstungen beträgt in den Klassenräumen und Arbeitsstätten überwiegend 80 cm. 2.5.8 Arbeitsstätten Mit Ausnahme der Vitalküche sind alle Arbeitsplätze für Mitarbeiter mit Einschränkungen der Mobilität nutzbar. 2.5.9 Sanitärräume In jedem der drei Geschosse befindet sich in zentraler Lage eine geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette. Das barrierefreie WC im Bereich der Mensa / Aula  ist zusätzlich für die Nutzung der geplanten Klappliege dimensioniert. Im Bereich der Sporthallen befindet sich ergänzend zu den Gruppenumkleiden eine geschlechtsneutrale barrierefreie Duschumkleide mit WC, und ebenfalls einer Klappliege ausgestattet. 2.6 Gebäudeenergiegesetz (GEG) Das Gebäude wird nach den Kriterien des aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom Januar 2023 geplant und soll den Energiestandard EH 40 erreichen. 03 Konstruktion 3.1 Baugrund und Baugrube Gem. dem Baugrundgutachten ist derBaugrund des geplanten Neubaus im Bereich der Gründungsebene durch sandige Auffüllungen und bereichsweise durch Geschiebelehm und -mergel gekennzeichnet, so dass eine Flachgründung auf Einzel- und Streifenfundamenten oder einer Stahlbetonsohle möglich ist.Im Zuge der vorgezogenen Abbrucharbeiten erfolgt der Austausch der oberflächennahen nicht tragfähigen Auffüllungen. Der Verdacht auf vergrabene Kampfmittel ist ausgeräumt. Es sind Erdarbeiten für Bodenplatten, Streifen-, und Einzelfundamente der Bauteile B,C, und D sowie für das Untergeschoss des Gebäudeabschnitts A vorgesehen.Der überwiegende Teil des Neubaus ist nicht unterkellert. Die Gebäudeabschnitte B,C, und D werden aufStreifenfundamenten mit Bodenplatte gegründet. Es erfolgen Erdbauarbeiten mit geringer Aushubtiefe. Lediglich Bauteil A erhält ein Kellergeschoss mit Fundamentplatte, das an der Südostseite vollständig und an der  Nordwestseite ca. zu einem Drittel in das Erdreich eingebunden ist. Die Aushubtiefe reicht bis ca. +10.60ü.NHN. bezogen auf die geplante Geländeoberkante +14,60 üNHN.Zusätzliche Absenkungen, z.B. für Aufzugsunterfahrten, sind nicht erforderlich.Die Planung sieht entsprechend den Gründungsempfehlung eine geböschte Baugrube vor. Abschnittsweise kann aufgrund beengter Platzverhältnisse oder im Wurzelbereichschützenswerter Bäume ein Berliner Verbau erforderlich werden. Für den besonders schützenswerten BaumNr. 9 ist ein umlaufender Verbau zum Schutz des Wurzelbereiches vorgesehen. Eine planmäßige Wasserhaltung während der Bauphase ist nicht erforderlich, Maßnahmen zurAbleitung von Oberflächen- und Sickerwasser im Bereich der Baugruben ist ausreichend. 3.2 Dränanlage und WU-Konstruktion Für das Untergeschoss des Bauteil A wird werden die Stahlbeton-Bodenplatte und Stahlbetonaußenwände als WU-Konstruktion hergestellt. Weitere Angaben zur WU Konstruktion ist dem WU-Konzept zu entnehmen. Zur Begrenzung der Stauwasserstände der nicht unterkellerten Bauteile B, C und D ist die Herstellung einer Dränanlage vorgesehen, mit der aufstauendes Sickerwasser und zusickerndes Schichtenwasser gefasst und abgeleitet werden kann. Umlaufend um die Bauteile wird eine Ringdränage gem. DIN 4095  geplant, zusätzlich ist unterhalb der Gebäudesohlen ein Flächenfilter vorgesehen, in den Stichdränleitungen eingelegt, und an die Ringdränage angeschlossen werden. Weitere Angaben zur Dränanlage sind dem Konzeptbericht zu entnehmen. 3.3 Gründung Gemäß der Tragwerksplanung und den Vorgaben aus der Gründungsbeurteilungist eine Flachgründung geplant. Der Gebäudeabschnitt A wird mittels einer durchgehenden, 40 cm starken, wasserundurchlässigen elastisch gelagerten Stahlbetonplatte gegründet. Die Bauteile B, C, und D werden auf Streifenfundamenten und Einzelfundamenten gegründet. Über den Fundamenten ist jeweils eine durchgehenden 15cm starken Stahlbetonsohle geplant. Als Bodenaufbau der Bodenplatte sind Sauberkeits- und Trennschichten, Perimeterdämmungen sowie Bitumenbahnabdichtungen auf allen Sohlplatten vorgesehen. Es sind schwimmende Estriche mit Fußbodenheizung und Fliesen- bzw. Linoleumbelägen vorgesehen. In den Technikbereichen ist eine Beschichtung der Estriche vorgesehen. 3.4 Außenwände und Fassade Fassadenbekleidung Die Außenwände sind als hinterlüftete, vorgehängte Keramikfassade geplant, die in den tragenden Stahlbetonaußenwänden rückverankert ist. Die Fassade ist gemäß Vorgaben der Fassadenstatik abschnittsweise durch Dehnfugen zu unterteilen. Lediglich in Fassadenbereichen, die vom Freiraum nicht einsehbar sind, wie z.B. im Lichthof des Gebäudeabschnitts C, wird die Fassade in einer kostenoptimierten Variante als hinterlüftete Putzfassade (Putzauf Trägerplatte) ausgeführt. 3.5 Tragende Außenwände Die Außenwände im Untergeschoss des Gebäudeteils A sind als WU-Stahlbetonmassivkonstruktion mit einer Stärke von 24cm geplant. Mit Ausnahme  der Technikräume werden die Außenwände verputzt und gestrichen, die Treppenhäuser erhalten Wände in Sichtbeton SB2 mit einer glatten Schalung und regel- mäßigem Fugenbild. In den oberirdischen Geschossen bestehen die 20cm starken Außenwände überwiegend aus Stahlbeton- wänden. In Teilbereichen werden Außenwände in Mauerwerk ausgeführt. Die Außenwände werden entsprechend den Vorgaben der thermischen Bauphysik außenseitig mit Mineralwolle und im Sockelbereich mit Perimeterdämmung gedämmt. 3.6 Fenster und Haustüren Die Fassade ist als Lochfassade konzipiert, die Unterrichts- und Arbeitsräume erhalten in der Regel großzügige, rechteckige und regelmäßig angeordnete Fenster. Die Holz-Aluminium-Fensterelemente sind jeweils mit einer Festverglasung und einem Dreh-Kipp-Element ausgestattet. Die Fenster der Klassenräume erhalten zusätzlicheine Nachtkühlklappe, bestehend aus einem feststehenden Lamellenelement vor einem Dreh-Kipp-Fensterflügel. Über den Haupteingängen des Bauteil B befinden sich, spielerisch angeordnete runde Festverglasungen. Die Fassadenöffnungen des Versammlungsraumes Aula / Mensa sind großzügige, regelmäßig in die Fassadegesetzte Öffnungen. Die Aluminium-Fensterelemente bestehen aus Festverglasungen und Tür- öffnungen im unteren Bereich sowie mechanischbetriebene Oberlichter, die für die notwendige Frischluftzufuhr in den Versammlungsraum sorgen.Die große Sporthalle und die kleinere Gymnastikhalle erhalten jeweils eine in 3,00m Höhe angeordnete Pfosten-Riegel-Fassade mit öffenbaren Oberlichtelementen, die die natürliche Belüftung sicherstellen, die Sporthalle erhält zusätzlich noch drei Deckenoberlichter.Die Nebenräume des Sporttraktes und der Vitalküche werden über horizontal orientierte Oberlichtfenster ausHolz-Aluminium- Fensterelementen belichtet. Alle Fenster sind 3-fach verglast und je nach Himmelsrichtung mit Sonnenschutzverglasung ausgestattet. Ein motorisch betriebener außenliegender Sonnenschutz ist nur im Versammlungsraum Aula-Mensa vorgesehen. Für Sichtbarkeit und Orientierung werden die Haupteingänge der Schule und der VHS werden als Eingangs- portale mit Metalleinfassungen gestaltet. Alle Haupteingangstüren sind mitmotorischem Antrieb geplant und erhalten Türstopper. Die Stahlrahmen-Außentüren sind mit materialsichtigen-, eloxierten Oberflächen geplant. Die Sicherheitsanforderung RC2 wird für Fenster und Außentüren im Erdgeschoss und Sockel- geschoss berücksichtigt. 3.7 Innenwände Tragende Innwandkonstruktionen sowie Kerne über alle Geschosse sind als Stahlbetonmassivwände und in Teilen als Mauerwerkswände geplant. Alle weiteren nicht tragenden Wände, werden in Mauerwerk (d = 11,0-24cm) oder als Leichtbauwände in Gipskartonbauweise mit gleitendem Deckenanschluss hergestellt. In den Fluren und zwischen den Kompartimenten werden Stahlrahmentüren mit seitlichen Glaselementen unter Berücksichtigung der Brandschutzanforderungen geplant. Die Klassenräume erhalten in Stahl- umfassungszargen eingesetzte Holzwerkstofftürblätter mit scharnierseitigen Glasausschnitten. Die Nebenraum- und Nasszellentüren werden in gleicher Bauweise, jedoch ohne Glasausschnitte ausgeführt. 3.8 Decken und Bodenaufbauten Alle Geschossdecken sind als Stahlbetonkonstruktionen in Ortbetonbauweise geplant. Aufgrund der weitgespannten Decken des Versammlungsraumes Aula / Mensa sind über dem Erd- und 1. Obergeschoss des Gebäudeteils B Verbundträger erforderlich. Unterhalb der Geschossdecken werden die Trassen der Haustechnik geführt. Mit Ausnahme der Treppen- häuser und Technikräume werden akustisch wirksame Abhangdecken zur Schallabsorption entsprechend den Vorgaben der Bauakustik eingebaut. In den den Unterrichts- und Arbeitsräumen werden, im Randbereich der Abhangdecken, 1,00m breite Dämmstreifen zur Absorption tieferer Frequenzeneingebaut. Im Bühnenbereich werden zusätzlich Schallreflektoren aus Gipskarton an der Decke montiert. Als Fußbodenaufbau sind schwimmende Estriche mit Heizschleifen vorgesehen. Im Bereich der Verwaltung, der pädagogisch genutzten Räume und Flure sind Linoleumbeläge vorgesehen, die Treppenhäuser erhalten Betonwerksteinbeläge. In den Sanitärbereichen sind schwimmende Estriche und Fliesenbeläge vorgesehen. 3.9 Dächer Die Dachkonstruktionen der Bauteile B, C und D sind als Stahlbetonflachdecken geplant. Über den Marktplätzen entstehen geneigte Dächer mit Zinkblecheindeckung und senkrecht angeordneten Oberlichtern. Die Dachaufbauten umfassen gemäß bauphysikalischen Anforderungen Gefälledämmungen, bituminöse Abdichtungen sowie extensive Begrünungen. Die Technikzentralen auf dem Dach des Gebäudeteils B sowie auf der Technikloggia des Gebäudeteils D erhalten einen Belag aus Betonwerkstein. Die Dachfläche über den Sporthallen des Gebäudeteils D wird als Trapezblechdach auf Holzbindern und Stahlbetonstützen ausgeführt. Die Dachfläche über den Nebenräumen des Gebäudeteils D ist als Stahlbetondecke auf Stahlbetonunterzügen geplant. Photovoltaikmodule sind sowohl auf den extensiv begrünten Dachflächen als auch auf den geneigten Dachflächen über den Marktplätzen der Bauteile B, C und D vorgesehen. Die Absturzsicherung aller Dachflächen erfolgt über Einzelanschlagpunkte und geführte Seilsysteme. Die Dachflächen werden über eine außenliegende Freispiegelentwässerung entwässert; die Notentwässerung erfolgt offen in schadlos überflutbare Bereiche der Außenanlagen. Ein Fluchtweg vom Unterrichtscluster B02 zur außenliegenden Stahltreppe führt über die Dachfläche des eingeschossigen Unterrichtsclusters A sowie über die anschließende Brücke zu Gebäudeteil D. Der Fluchtweg ist durch ein Geländer von der begrünten Dachfläche getrennt, sodass ein unbefugtes Betreten der Grünfläche verhindert wird. 3.10 Brandschutznachweis Das Konzept des baulichen Brandschutz mit denerforderlichen Brandschutzqualitäten der tragenden und nicht tragenden Bauteilesind dem Brandschutznachweis zu entnehmen. Tragende und aussteifende Wände und Stützen sind im Erd- und Obergeschoss feuerhemmend, und im Untergeschoss feuerbeständig auszuführen. Im Bereich der Aula/Mensa sind die tragenden und aussteifenden Bauteile feuerbeständig auszuführen, dies betrifft insbesondere die Geschossdecke zwischen dem Bereich Aula/Mensa sowie dem Obergeschoss. Es sind nur Bauprodukte und Bauarten einzusetzen, deren Verwendbarkeit durch technische Regeln oder Verwendbarkeitsnachweise, wie Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (AbZ), Allgemeine bauaufsicht- liche Prüfzeugnisse (AbP) oder Europäische Technische Zulassungen (ETA), nachgewiesen ist. Für die Ausführung und den Einbau von Bauprodukten und Bauarten gilt, dass sie entsprechend den Bestimmungen der zugrundeliegenden technischen Regeln (national oder europäisch harmonisiert) oder ihres Verwendbarkeitsnachweises eingebaut werden müssen. 3.11 Versorgungsprinzip Die Wärmeerzeugung erfolgt durch den Einsatz von Luft/Wasser-Wärmepumpen für den geplanten Neubau sowie durch den Einsatz von Gasbrennwertkesseln für das Bestandsgebäude Nr. 12 (Gymnastikhalle). Für die Wärmeverteilung ist im gesamten Neubau eine Fußbodenheizung vorgesehen. Die Frischluftzufuhr erfolgt generell über Fensterlüftung. Die fensterlosen Kernbereiche sowie die Vitalkücheund die Nebenräume der Sporthallen werden mechanisch be- und entlüftet. Für die Bereiche Mensa / Aula, Gemeinschaftsraum und Lehrerzimmer wurde ein mechanisch unterstütztes Lüftungskonzept erarbeitet. Aufgrund der auftretenden Wärmelasten sind für die Technikräume jeweils kleine Umluftkühlgerätevorgesehen. Für die elektrische Erschließung des Neubaus ist eine zusätzliche Trafostation erforderlich. 3.12 Freiraumplanung Das Schulgelände behält am Hauptzugang seinen offenen von der Straße aus, bekannten Eindruck. Hier liegen der Hauptzugang zum Schulgebäude und der Zugang zum Kompetenzzentrum Zuwanderung und der zur VHS. Der Haupteingang in die Schule ist stufenlos über einen geneigten Weg, mit ca. 8% Gefälle und einem barrierefreien, in die Topografie eingebetteter Weg mit ca. 4,5% Gefälle erreichbar. Zum Haupteingang und zum Eingang in die VHS führt ein taktiler Leitstreifen vom Gehweg aus. Im Eingangsbereich an der vorderen Gebäudeecke werden die Fahrräder / Roller zentral vor der Schule neben dem Hauptweg abgestellt, die Höfe werden als Pausenhöfe mit unterschiedlichen Charakteren ausgebildet. Der Hof zwischen Bauteil B und D wird ein aktiver Spielhof mit, am Gebäude liegenden, befestigten Flächen und einer Fallschutzfläche für Kletter- und Spielgeräte. Der Hof zwischen Bauteil A und C, welcher zu den Fenstern der VHS hin um ca. 1,85 m abfällt, wird vorwiegend unversiegelt gestaltet. Die Böschung wird mit vorhandenen Baumstämmen stabilisiert und strukturiert. Hier werden nur wenige Flächen an den Zugängen zum Gebäude gepflastert. Zwischen Gebäudeteil D und B bis zur Grundstücksgrenze führt der Rettungsweg der Feuerwehr aus Schotterrasen. Diese, durch die Feuerwehr befahrbaren, Flächen werden mit einer Tragfähigkeit für Fahrzeuge bis 16t Gesamtgewicht und bis 10t Achslast ausgebildet. Die Fluchtwege der Schule im Außenbereich führen zu den festgelegten Sammelpunkten auf die Sportflächen im hinteren Grundstücksbereich. Für das Kompetenzzentrum und die VHS wird ein Sammelpunkt auf der Rasenfläche vor deren Haupteingang eingerichtet. Vor allen Eingängen sind Abtrittroste von 2 m Tiefe als Bestandteil der Sauberlaufzonen geplant. Vor nebengeordneten Eingängen sind Abtrittroste in Laibungsbreite und 1 m Tiefe geplant. Vor den bodentiefen Fenstern und reinen Fluchttüren sind Entwässerungsrinnen geplant. Alle diese Einrichtungen sind an die zentrale Regenentwässerung angeschlossen. Das Gefälle fällt an allen Gebäudeseiten mit min. 2,5% vom Gebäude weg. Die Hauptwege von den Grundstückseingängen bis zur Gymnastikhalle und die Fahrradabstellanlagen werden beleuchtet.

2. Allgemeine Hinweise zur Ausführung 01 Baustellenzufahrt / Baustelleneinrichtung Die Baustellenzufahrt befindet sich an der süd-westlichen Grundstücksecke und erfolgt über die bestehende Einfahrt zum Parkplatz die vorher auch als Feuerwehrzufahrt diente. Auf Grund des engen Straßenquerschnitt, ist eine Halteverbotszone entlang des Grundstücks erforderlich. Entlang der südlichen Grundstücksgrenze, im Bereich des zukünftigen Rettungsweg der Feuerwehr, wird eine Baustraße hergestellt über der hintere Grundstücksbereich und das Gebäude 12 erschlossen werden kann. Im Bereich des bestehenden Parkplatz werden durch den AG Sanitäranlagen, ein Besprechungscontainer sowie Baustrom und Bauwasser bereitgestellt. Weitere Aufstellflächen für Material- und Büro- und Aufenthaltscontainer des AN sind im geringen Umfang vorhanden, die Nutzung ist mit der örtlichen Bau- leitung abzustimmen. Weitere Flächen für Lagerung von Baustoffen sowie Parkmöglichkeiten für Firmen- und Handwerkerfahrzeuge sind auf dem Grundstück eingeschränkt vorhanden, und mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, das Parken von Privatfahrzeugen ist nicht gestattet. Die Anmietung zusätzlicher Flächen im Straßenraum ist nicht möglich. Es werden keine Hebe- und Fördergräte zur Verfügung gestellt. Der Transport der Baustoffe und Bauteile ist Sache des Auftragnehmers und in den EP-Preisen zu berücksichtigen. Der AN ist insbesondere verpflichtet, unter Beachtung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der Berufsgenossenschaft alle notwendigen oder zweckmäßig erscheinenden Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachen, sowie zur Unfallverhütung zu treffen. Die Baustelleneinrichtung ist Sache des AN und beinhaltet alle erforderlichen Einrichtungen, die für die Ausführung der Bauleistungen benötigt werden, d.h. Arbeitsgeräte, Gerüste, Werkzeuge, Unterkünfte, erforderliche Lagerräume sowie Arbeitsplatzbeleuchtung. Die Baustelleneinrichtung ist, - soweit im Leistungsverzeichnis keine entsprechenden Positionen vorgesehen sind -, in der Kalkulation der Einzelpreise zu berücksichtigen. 02 Baudurchführung / Lärmschutz Bauarbeiten auerhalb der gesetzlichen Ruhezeiten und Feiertagen sind nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Bauleitung gestattet und müssen im Vorfeld abgestimmt werden. Für die Bauarbeiten sind Verfahren mit geringstmöglicher Lärm- und Erschütterungsentwicklung zu wählen, auf die einschlägigen Verordnungen zur Vermeidung von Baulärm wird ausdrücklich hingewiesen. Die, unter Punkt 3. "DGNB-Baustellenanforderungen", aufgeführten Anforderungen und Pflichten des AN sind zu beachten und einzuhalten. 03 Kampfmittelfreiheit Die Kampfmittelfreiheit für Erdarbeiten ist gegeben und liegt den Anlagen bei. 04 Leistungsverzeichnis Alle Leistungen müssen den geforderten Qualitätsmaßstäben gerecht werden. In Zweifelsfällen ist der AN verpflichtet, rechtzeitig Bedenken gegen die vom AG vorgeschlagene Ausführung anzumelden. Grundsätzlich ist die Ausführung, die dem geforderten Qualitätsstandard entspricht, umzusetzen. Alle Informationen wie z. B. technische Daten, Preise, Zulieferer etc. müssen vom AN rechtzeitig schriftlich zur Prüfung und Freigabe durch den AG bzw. der Bauleitung vorgelegt werden. Vorbemerkungen und allgemeine Texte gelten jeweils für das gesamte Leistungsverzeichnis, auch wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. 05 Baustellensauberkeit, Schuttentsorgung, Umweltschutz, Recycling und Gefahrenstoffe Im Zuge der eigenen Leistung anfallender Bauschutt und Baustellenmüll ist durch den AN auf eigne Kosten zu entsorgen. Die, unter Punkt 3. "DGNB-Baustellenanforderungen", aufgeführten Anforderungen und Pflichten des AN sind zu beachten und einzuhalten. 06 Sanitäre Einrichtungen Notwendige Wasch- & WC- Container werden durch den AG bereitgestellt. 07 Baubeleuchtung Die Beleuchtung der Verkehrswege wird bauseits hergestellt, darüber hinaus erforderliche Arbeitsplatz- beleuchtungen sind allein Sache des AN. 08 Baubewachung Eine Baubewachung ist von Seiten des Auftraggebers nicht vorgesehen. Die am Bau beteiligten Unternehmen haben die Baustelle über die gesamte Bauphase außerhalb der Arbeitszeit gesichert und verschlossen zu halten. 09 Baubesprechung Baubesprechungen werden wöchentlich durchgeführt. Die Teilnahme des AN ist verbindlich und zwingend sicherzustellen. 10 Fachbauleiter Durch den AN wird eine deutschsprachige, fachkundige und weisungsbefugte Ansprechperson als Fachbau- leiter gestellt, die die Durchführung der Arbeiten auf der Baustelle überwacht. 11 Ausführungsplanung: Das ausführende Unternehmen verpflichtet sich, die vorgelegten Gutachten, Pläne und das LV auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu prüfen. Ein aktueller Planstand ist dem LV beigefügt, die aktuelle Ausführungsplanung ist bis vor Beginn der Arbeiten beim AG abzufragen. Darüber hinaus erforderliche Aufmaßpläne oder Skizzen sind, als Nebenleistung, durch den AN zu erstellen, und werden nicht gesondert vergütet. 12 Datenaustausch Durch den AG wurde ein Projektkommunikationssystem (Poolarserver) für die Bereitstellung und Verteilung sämtlicher Projektunterlagen eingerichtet. Die Nutzung des Poolarserver ist für den AN verpflichtend. Der AN, hat seine sämtlichen projektrelevanten Unterlagen und Dokumente wie Rechnungen, Nachträge, Nachweise, Werks- und Montageplanung, Dokumentationsunterlagen usw., entsprechenden den Vorgaben, über den Poolarserver an den AG und die Bauleitung zu versenden. 13 Sicherheit- und Gesundheitsschutzkoordination Vom AG wird, gemäß der Baustellenverordnung, ein Koordinator für die Belange der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes eingesetzt. Der Koordinator erstellt eine Baustellenordnung in Anlehnung an die Musterbaustellenordnung BauBG. Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebs. Es bleibt dem Koordinator vorbehalten, nach Mängelfeststellung bei der Prüfung erforderliche Änderungen des Arbeitsablaufs des AN zu veranlassen. Der Koordinator kontrolliert die Einhaltung des SiGe-Plans sowie der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Der AN ist zur unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. Vor Beginn seiner Arbeiten hat der AN dem SiGe.Koordinator seine beabsichtigten Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen anzugeben. Die Tätigkeit des Koordinators befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 8 ArbSchG und § 6 UVV "Allgemeine Vorschriften" (BGV A1). Die Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten bleibt unberührt. Der AN hat sein Personal und auch eventuelle Nachunternehmer über den Inhalt der Baustellenordnung zu unterrichten. Die Einhaltung der Baustellenordnung ist Teil der Vertragserfüllung 14 Dokumentation Mit der Schlussrechnung ist durch den AN eine komplette, für alle im LV aufgeführten Leistungen, Dokumentations- und Revisionsunterlage entsprechend der Vorgaben zusammenzustellen und abzugeben. Die Die Revisionsunterlagen sind digital und auf demProjektserver (Poolarserver) gem. den Vorgaben hochzuladend und zusätzlich in einfacher Papierform an den AG zu übergeben.

3.DGNB-Baustellenanforderungen Die nachfolgend aufgeführten Anforderungen und Pflichten werden nicht gesondert Vergütet und sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. 01 Allgemein Um dem Thema äNachhaltiges Bauen“ gerecht zu werden, wird eine Zertifizierung des Bauwerks nach dem deutschen Gütesiegel der DGNB angestrebt. Zur erfolgreichen Zertifizierung gehören u.a. Punkte zum Umweltschutz auf der Baustelle. Hierfür ist die Erfüllung der folgenden Anforderungen unverzichtbar. Ziel ist es, die Prozesse auf der Baustelle so zu gestalten, dass Einflüsse auf die lokale Umwelt minimiert werden und die Vermeidung von Abfällen sowie das hochwertige Recycling von Baureststoffen gefördert werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die folgenden Anforderungen auf der Baustelle umzusetzen und durch geeignete Nachweise zu dokumentieren und an den Bauherrn weiterzureichen. Die Übergabe der Nachweis- unterlagen erfolgt parallel zum Bauprozess und soll vierteljährlich, wenn nichts anderes vereinbart, beim Bauherrn eingereicht werden. Der beauftragte Materialökologe oder Auditor schult den Ausführenden zu den vier Themenfeldern, s. nachfolgend. Der Ausführende muss mindestens an einem Schulungstermin teilnehmen. Die Schulungen sind zu protokollieren. 02 Lärmarme Baustelle Es ist vom AN ein Lärmvermeidungskonzept für die Baustelle auszuarbeiten und umzusetzen. Es behandelt u.a. Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Baulärm z. B. durch den Einsatz lärmarmer Maschinen gemäß DE-UZ 53 oder Arbeitstechniken sowie die Planung von lärmintensiven Arbeiten unter Berücksichtigung von Schutzzeiten. Vorzulegen sind das Lärmschutzkonzept und Nachweise zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Lärmschutzkonzept mindestens zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Die Bauleitung / jeweils Zuständigen kontrollieren die Maschinen, Lärmschutzmaßnahmen. Die Nachweise werden über Baustellenprotokolle und Fotos an den Bauherrn bzw. seinen Vertretern übergeben. 02.1 Pflichten und Aufgaben des Auftragnehmers: - Aufstellen aller zu erwartenden lärmintensiven Baumaßnahmen. - Aufstellen und schriftliches Einreichen eines Maschineneinsatzplans vor Beginn der Baumaßnahme beim   Bauherrn / Bauherrnvertreter. Sollten sich während der Realisierung Veränderungen ergeben, so sind diese   dem Bauherrn /Bauherrnvertreter schriftlich mitzuteilen. - Schriftlicher Nachweis, dass die gesetzlichen Grenzwerte nicht überschritten werden. Wenn diese   überschritten werden, sind hierzu Maßnahmen zu ergreifen (z. B. geschlossener Bauzaun etc.) und in   einem Konzept festzulegen und dem Bauherrn / Bauherrnvertreter schriftlich nachzuweisen. - Die Umsetzung des Konzepts ist zu kontrollieren und die Kontrolle zu schriftlich protokollieren. - Die Fachbauleiter / Poliere geben die Inhalte der o.g. Schulung (s. Allgemein) zum Punkt lärmarme   Baustelle weiter. Die Schulungen sind zwingend zu protokollieren. Die erstellten Protokolle mit   Unterschriften der Teilnehmer werden dem Bauherrn / Bauherrnvertreter überreicht. 03 Staubarme Baustelle Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der Entstehungs- stelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche wird verhindert, soweit das technisch möglich ist. Ablagerungen von Staub sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt. Einrichtungen zum Abscheiden und Erfassen von Stäuben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Die Einrichtungen werden regelmäßig gewartet und geprüft. Durch diese Maßnahmen werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. 03.1 Pflichten und Aufgaben des Auftragnehmers: - Aufstellen aller zu erwartenden staubintensiven Baumaßnahmen. - Aufstellen und schriftliches Einreichen eines Maschineneinsatzplans (Liste aller staubarmen Maschinen   und Geräte, Absaugung) vor Beginn der Baumaßnahme beim Bauherrn / Bauherrnvertreter. Sollten sich   während der Realisierung Veränderungen ergeben, so sind diese dem Bauherrn /Bauherrnvertreter   schriftlich mitzuteilen. - Schriftlicher Nachweis, dass die gesetzlichen Grenzwerte nicht überschritten werden. Wenn diese   überschritten werden, sind hierzu Maßnahmen zu ergreifen (z. B. Staubwand, Absaugung) und in   einem Konzept festzulegen und dem Bauherrn / Bauherrnvertreter schriftlich nachzuweisen. - Die Umsetzung des Konzepts ist zu kontrollieren und die Kontrolle schriftlich zu protokollieren. - Die Fachbauleiter / Poliere geben die Inhalte der o.g. Schulung (s. Allgemein) zum Punkt staubarme   Baustelle weiter. Die Schulungen sind zwingend zu protokollieren. Die erstellten Protokolle mit   Unterschriften der Teilnehmer werden dem Bauherrn / Bauherrnvertreter überreicht. 04 Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle Gewachsene Bodenschichten sind besonders schützenswert. Der Schutz auf dem Baugrund vorhandener wertvoller Böden oder Biotope kann beispielsweise durch nicht befahrbare, eingezäunte Schutzflächen erfolgen. Wertvolle Oberböden können abgeschoben und die Mieten (Bodenaushub) für die Bauphase begrünt werden. Das Konzept zum Schutz des Bodens und des Grundwassers ist auf der Baustelle zu schulen und die Umsetzung zu prüfen. Über den dokumentierten Schutz vor chemischen Verunreinigungen hinaus, wird der schützenswerte Boden auch vor schädlichen mechanischen Einflüssen bewahrt. Um Boden und Grundwasser vor schädlichen Stoffeinträgen zu schützen, müssen Stoffe vermieden werden, die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefährden. Hierbei kann als Ausschlusskriterium für die Ausschreibungsunterlagen auf die chemikalienrechtliche Kennzeichnung äUmweltgefährlich“ zurückgegriffen werden. Umweltgefährliche Materialien müssen nach dem Chemikalienrecht mindestens auf dem Gebinde und dem Sicherheitsdatenblatt mit folgendem Symbol gekennzeichnet werden. Umweltgefährliche Baumaterialien sollten vermieden werden. Dieses gilt insbesondere für den Baugrund an Gewässerrändern und in Wasser- schutzzonen. Es wird sichergestellt, dass kein mit den unter "Sonstige Hinweise" beschriebenen R- und S-Sätzen gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit der Umwelt kommt. Für unvermeidbare, umweltgefährliche Baumaterialien wie z. B. nicht ausgehärtete Epoxidharze, muss auf der Baustelle sichergestellt werden, dass diese Stoffe nicht in Kontakt mit der Umwelt kommen. 04.1 Pflichten und Aufgaben des Auftragnehmers: - Aufstellen aller zu erwartenden bodenbeeinträchtigenden Baumaßnahmen (Angabe von Produkten mit R-   und S-Sätzen; Mechanische Einflüsse). - Aufstellen und schriftliches Einreichen eines Maschineneinsatzplans (Liste aller Maschinen und Geräte,   Bauprodukte mit R- und S-Sätzen) vor Beginn der Baumaßnahme beim Bauherrn / Bauherrnvertreter.   Sollten sich während der Realisierung Veränderungen ergeben, so sind diese dem Bauherrn /Bauherrn-   vertreter schriftlich mitzuteilen. - Schriftlicher Nachweis, dass die gesetzlichen geforderten Wartungen der Maschinen durchgeführt wurden   und diese den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. - Maßnahmen sind zu ergreifen (z. B. Lastverteilungsplatten, Auffangwannen- und Matten) und in einem   Konzept festzulegen und dem Bauherrn / Bauherrnvertreter schriftlich nachzuweisen. - Die Umsetzung des Konzepts ist zu kontrollieren und die Kontrolle schriftlich zu protokollieren. - Die Fachbauleiter / Poliere geben die Inhalte der o.g. Schulung (s. Allgemein) zum Punkt Boden- und   Grundwasserschutz weiter. Die Schulungen sind zwingend zu protokollieren. Die erstellten Protokolle   mit Unterschriften der Teilnehmer werden dem Bauherrn / Bauherrnvertreter überreicht. 05 Abfallarme Baustelle Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) werden erfüllt. Die Baustoffe werden mindestens in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle und gefährliche Abfälle (z. B. asbesthaltige Materialien) getrennt. Die Bauleitung bzw. der jeweils Zuständige kontrolliert die Materialtrennung und die korrekte Nutzung der Sammelstellen. Die Nachweise werden über Lieferscheine, Baustellenprotokolle und Fotos an den Bauherrn bzw. seinen Vertretern übergeben. Der Nachweis über den angefallenen Abfall erfolgt über eine Abfallbilanz nach der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV). Kleinmengen sind geschätzt anzu- geben. 05.1 Pflichten und Aufgaben des Auftragnehmers: - Seinen Müll nach dem gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufabfallwirtschaftsgesetzt zu sortieren   und zu entsorgen, s. auch Gewerbeabfallverordnung neu ab 9. Oktober 2020. - Eine Abfallbilanz in Anlehnung an die Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV) zu führen.   Ziel ist u. a. die Minimierung von Mischabfällen. Die aufgestellten Bilanzen werden dem Bauherrn / Bauherrn-   vertreter während der Bauzeit monatlich zugeschickt. - Die Fachbauleiter / Poliere geben die Inhalte der o.g. Schulung (s. Allgemein) zum Punkt abfallarme   Baustelle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie Abfalltrennung weiter. Die Schulungen sind   zwingend zu protokollieren. Die erstellten Protokolle mit Unterschriften der Teilnehmer werden dem   Bauherrn / Bauherrnvertreter überreicht. - Sollten Container aufgestellt werden, sind diese im Baustelleneinrichtungsplan einzuzeichnen und dem   Bauherrn / Bauherrnvertreter zu übermitteln.

4 Zusätzliche Angaben für das Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten, Keramikwandbekleidungen 4.1 Allgemeine Anforderungen a) Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist u.a.: - technische Bearbeitung - Vorgehängte Ziegel-Keramikfassade einschließlich Unterkonstruktion, - Wärmedämmung der Außenwände, b) Alle Leistungen sind einschließlich Transporte, Verstärkungen, Montageaufwand, Befestigungen/ Verschraubungen, Verschweißungen, Oberflächenbearbeitung, etc. anzubieten und in die Einheitspreise einzurechnen. d) Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße sind Richtmaße. Im Zuge der Werkstattplanung durch den AN sind die genauen Maße auf Grundlage des Aufmaßes festzulegen. e) Eine von den beigefügten Zeichnungen oder Ausführungsbeschreibungen abweichende Detailausführung ist zulässig, sofern Architektur, Statik, Maße und bauphysikalische Vorgaben unverändert bleiben. Detailänderungen sind im Angebot zu erläutern und zu begründen. Für Detailpunkte, deren Ausführung nicht durch die Architektendetails bestimmt sind, hat der AN im Zuge der Werkstattplanung eigene fachgerechte Detaillösungen zu entwickeln. f) Statik: Alle statischen Fragen, Konstruktionsvorschläge wie Anschlüsse und zulässige Gewichte sind vom Bieter alleinverantwortlich zu ermitteln. Bei auftretenden Zweifeln und in allen Fällen außergewöhnlicher Belastung ist es erforderlich, zusätzliche Details, Anschlüsse usw. durch Zeichnungen darzulegen und statische Berechnungen durch den Statiker prüfen zu lassen. Sollten andere Systeme eingesetzt werden, so muss durch objektbezogenen Zeichnungen, Muster, Berechnungen und Systemprüfzeugnisse die Gleichwertigkeit nachgewiesen werden. Die Elemente sollen nichttragend sein und müssen die Kräfte, die durch Eigengewicht und Windbelastung auftreten, an den Baukörper ableiten. Die statisch tragenden Profile müssen vom Bieter eigenverantwortlich dimensioniert werden. Der prüffähige statische Nachweis ist beim Prüfstatiker vorzulegen. f) Bauphysik Wärme- und Feuchtigkeitsschutz Die Konstruktionen müssen hinsichtlich des Wärmeschutzes des GEG-Nachweises entsprechen, die U- Werte der DIN EN ISO 10077 bzw. der DIN 4108. Die genauen U- Werte sind der Pos.- Beschreibung und TKB zu entnehmen. Werden wärmegedämmte Konstruktionen eingebaut, so müssen am Bauanschluss entsprechende Maßnahmen, durch Ausfüllen von Hohlräumen mit Isolationsmaterial getroffen werden, um einen ungünstigen Einfluss durch Wärmeübergänge zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass beim Einbau von Außenwandverkleidungen keine thermischen Brücken entstehen. 4. 2 Werkstoffe a) Verbindungen: Tragende Befestigungsmittel wie Schrauben, Bolzen und dergleichen, müssen aus nichtrostendem Stahl bestehen. Für Außenwandbekleidungen gilt DIN 18516. Belastete Schraubverbindungen in dünne Wandungen von Aluminiumprofilen müssen durch Füllstücke, Muttern, Gewindeniete oder gleichwertig verstärkt werden. Bei geklemmten Verbindungen müssen Sicherungen gegen selbsttätiges Lösen angebracht werden z.B. durch Schraubensicherungsmittel. b) Dichtungen: Konstruktionsfugen, Baukörperanschlüsse und sonstige Abdichtungen sind mit ozon-, witterungs-, alterungsbeständigen, temperaturfesten Materialien auszubilden. Für Dichtprofile sind elastomere Werkstoffe, vorzugsweise EPDM (APTK) zu verwenden. Die Qualität muss DIN 7863 entsprechen. Dimensionierung der Fugen entsprechend der Dehn-und Komprimierfähigkeit des Dichtstoffes und auftretender Dehnungen und Schrumpfung des Bauelements. Bauabdichtungsbahnen müssen dem Verwendungszweck nach DIN 18195 entsprechen. c) Dämmstoffe Dämmstoffe haben DIN 4108-10 zu entsprechen. Ihre Verlegung muss wärmebrückenfrei und formhaltig erfolgen. Mineralfaser-Dämmplatten sind in hydrophober Einstellung zu verwenden. Konstruktionsbedingte Fugen und Hohlräume sind mit Mineralwolle vollständig zu hinterfüllen/hinterstopfen. 4.3 Ausführung a) Bauablauf: Die Abläufe der Montagearbeiten und Materialanlieferungen sind vor Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen. b) Gerüst Es steht ein bauseits erstelltes Fassadengerüst zur Verfügung. Zudem sind bei Gebäudeteil A, B und C je ein Bauaufzug bis 1.000kg NL, Treppentürme und Auslegerkonsolen (30cm) vorhanden. Die Gerüststellung erfolgt im Vorwege auch für andere Gewerke (Fenster/Dach). Die Montage der Fassadenelemente erfolgt von den Gerüsten aus. In die Einheitspreise ist die Abstimmung mit dem AN Gerüst über das einmalige Umsetzen aller Gerüstanker der bauseits gestellten Fassadenrüstung mit einzurechnen, die Abrüstung erfolgt in Gerüstreihen. Eigenschaften Gerüst: Lastklasse: 4 ( KN/m2) Breitenklasse: W09 c) Befestigungsuntergrund Die Außenwände bestehen in der Regel aus Ortbeton C25/30 d) Keramikfassade Zuschnitte: Die genauen Konfektionierung der geplanten Längen der Keramikfassadenelemente mit den erforderlichen Zuschnitten sind gemäß Werkstattplanung bereits im Werk herzustellen und dürfen nicht vor Ort erstellt werden. e) Oberflächenbeschichtung - Aluminium Bei der Farbbeschichtung der Aluminiumteile als Oberflächenschutz hat der Verarbeiter die Verarbeitungs- richtlinie für kunststoffbeschichtete Profile zu beachten. Die Beschichtung hat nach den Vorschriften der Gütegemeinschaft Stückbeschichtete Bauelemente e.V. einschl. der Kontrolle und Abnahme dieser Teile zu erfolgen. Freibewitterte Pulverbeschichtungen für Aluminium Pulverbeschichtungen auf Aluminium sind gemäß den Anforderungen EN 12206-1 auszuführen. Hinsichtlich Vorbehandlung und Schichtdicken sind die einschlägigen Bestimmungen der Gütevorschriften QUALICOAT einzuhalten. Als Spezifikationsgrundlage gilt der im Folgenden angegebene Anspruch an Qualität, Farbton, Effekt, Oberflächenstruktur und Glanzgrad der beschichteten Oberfläche. Wetterbeständigkeit | Qualitätsstandard: QUALICOAT Cl. 2 und / oder GSB Florida 3 Der Schutz der Bauteile muss nach VOB bis zur Abnahme gewährleistet werden. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden an seinen Leistungen. f) Abschlussarbeiten Die Erstreinigung der Fassadenflächen, Fugen und Profile gehört zum Leistungsumfang des AN. Der Zeitpunkt der Reinigung wird vom Auftraggeber bestimmt. Alle Schutzfolien o.ä. werden entfernt. Reinigungshinweise der Hersteller werden dem AG in zweifacher Ausführung übergeben 5. Abrechnung Für die Abrechnung sind die Abrechnungszeichnungen/-skizzen auf Grundlage der Architektenzeichnungen durch den AN zu jeder Rechnung neu anzufertigen.

6 Abkürzungen im Leistungsverzeichnis Abkürzungen im Leistungsverzeichnis für Abrechnungseinheiten: kg = Kilogramm mm = Millimeter cm = Zentimeter m = Meter m2 = Quadratmeter m3 = Kubikmeter psch = pauschal Std = Stunde St = Stück t = Tonne Wo = Woche Mt = Monat kN = Kilonewton MN = Meganewton N/mm2 = Newton pro Quadratmillimeter d = Durchmesser D = Dicke B = Breite H = Höhe L = Länge sonstige Abkürzungen: BV = Bauvorhaben AG = Auftraggeber AN = Auftragnehmer TM = Teilmaßnahme SiGe = Sicherheit und Gesundheitsschutz BE = Baustelleneinrichtung KG = Kellergeschoss EG = Erdgeschoss OG = Obergeschoss DG = Dachgeschoss z.B. = zum Beispiel u.a. = unter anderem ggf. = gegebenenfalls max. = maximal mind. = mindestens bzw.= beziehungsweise erf. = erforderlich Abm. = Abmessung o. = ohne M. = Maßstab

4 Vorhangfassade Putz

4. 1 VHF - System

5 Arbeiten im Stundennachweis

5. 1 Stundenlohnarbeiten