Kalkulationsangebot einreichen

Baubeschreibung und Vorbemerkungen Die Arbeiten finden im Keller des Rathauses in der Hauptstraße 61 in 31008 Elze statt. Der Seitenausgang des Kellers ist ebenerdig. Es herrscht auf der Straße und fußläufig ein stetiger Durchgangsverkehr rund um das Gebäude. Der Straßenverkehr muss jederzeit fließen können und darf durch die Baumaßnahme nicht wesentlich eingeschränkt werden. Notwendige Beschilderungen wie Warnhinweise etc. sind erforderlichenfalls in Absprache mit der Stadt Elze aufzubauen und zu unterhalten. Für die betroffenen Personen und Fahrzeuge muss eine dauerhaft sichere und saubere Verkehrsführung gewährleistet sein. Die Verkehrssicherung ist, wie auch die allgemeine Baustelleneinrichtung und Räumung, gem. VOB eine Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Sämtliche hierfür notwendigen Maßnahmen sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen. Technische Spezifikationen: Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Dem Auftragnehmer wird empfohlen sich vor Abgabe des Angebotes über die Örtlichkeit zu informieren. Ansprüche, die sich aus Unkenntnis der Baustelle ergeben, können nachträglich nicht berücksichtigt werden. Für eine Vorabbesichtigung ist die Kontaktaufnahme mit der Stadt Elze, Frau Freimann, erforderlich. Allgemeine Vorbemerkungen Der AN hat unter alleiniger Verantwortung alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Personen- und Sachschäden abzuwenden, innerhalb und außerhalb des Baugeländes. Der AN stellt Bauherrn und Bauleitung ausdrücklich frei von Schadensersatzansprüchen jeder Art, die im Zusammenhang mit seinen Leistungen oder Lieferungen gestellt werden. Der AN allein haftet für alle Personen-, Sach- und Vermögensschäden, Diebstähle etc., die durch ihn, seine Erfüllungsgehilfen oder seine sonstigen Leute, Beauftragten und Dritte verursacht werden. Beschreibung der Baumaßnahme: Die öffentlich zugänglichen sanitären Anlagen im Keller des Rathauses der Stadt Elze sollen saniert und in dem Zuge auf einen aktuellen Standard gehoben werden. Dabei werden die bisher nach Geschlecht getrennten Räumlichkeiten durch Entfernen einer Wand zusammengefasst, sodass ein großer allgemeiner Waschraum entsteht. Die 4 daran angeschlossenen WC-Räume werden dann in zwei Damen-WCs, ein Herren-Wc und ein neu geschaffenes behindertengerechtes WC aufgeteilt. Sämtliche WC-Trennungen und Innentüren sollen dabei ersetzt werden. Die Fenster und die Außentür bleiben aufgrund von Denkmalschutz-Auflagen erhalten. Die Tür des behindertengerechten WCs sowie die Außentür sind mit einem automatischen Öffnungs- und Schließmechanismus aufzurüsten. Neben der Erneuerung der sanitären Anlagen (WCs, Waschtische, etc.) und deren Zubehör (Seifen- und Papierspender, Spiegel) sollen auch die Boden- und Wandbeläge, sowie elektrische Installationen und Heizungsinstallationen vorgenommen werden. Folgende Auflagen, Einschränkungen und Hinweise sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen: 1) Die Baustelle ist über die Straße "Hauptstraße" leicht erreichbar. Sämtliche Zufahrts- und Transportwege im Bereich der Straße sind in sauberen Zustand zu halten. 2) Die erforderlichen Arbeits- und Lagerplätze im Freien für die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung etc. werden dem AN unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Dazu vor allem können die freien Flächen nahe des Rathauses genutzt werden. Überdachte Arbeits- und Lagerplätze werden nicht zur Verfügung gestellt. Die Baustellenbewachung (Diebstahlschutz) für seine Geräte und Materialien obliegt in vollem Umfang dem AN. Besondere Sorgfalt ist auf den Verschluss der Baustellenbereiche zu legen, um Unbefugten keinen unbeaufsichtigten Zugang zum Baufeld oder den Lagerbereichen zu ermöglichen. 3) Behinderungen für den Straßenverkehr sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren. 4) Baustelleneinrichtung: Die Kosten für die allgemeine Baustelleneinrichtung sind in die jeweiligen Positionen mit einzurechnen. Es werden keine gesonderten BE-Flächen gestellt. Diese sind durch den AN eigenverantwortlich zu organisieren. Beanspruchte Flächen sind nach Beendigung wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Baustrom und Bauwasser werden bauseits gestellt. Hierzu ist zu ggb. Zeitpunkt Absprache mit der Stadt Elze erforderlich. 5) Hinweise zur Ausführung: Der Auftragnehmer unterliegt der Koordinationspflicht. Der AN hat hierzu einen voll unterrichteten und verantwortlichen Ansprechpartner zu benennen. Bei zeitweiser Verhinderung muss ein bevollmächtigter Stellvertreter, der ausreichend fachliche Kenntnisse besitzt, zur Verfügung zu stehen. Absprachen über Arbeitsdurchführung zwischen den ausführenden Firmen vor Ort haben rechtzeitig vor Arbeitsbeginn und während der Arbeiten direkt untereinander zu erfolgen. Dies gilt auch und insbesondere bei Abwesenheit der Bauüberwachung. Prinzipiell gilt, dass der AN eng mit allen anderen am Bau tätigten Firmen, sofern ihre Arbeiten für die des AN relevant sind, zusammenzuarbeiten hat. 6) Qualitätssicherung: Alle Rechnungen sind mit einem prüfbaren Massennachweis zu belegen. Die Beschaffung aller für die Abnahmen erforderlichen Prüfzeugnisse, Produktnachweise, Beschreibungen, geprüfte statische Berechnungen u.a. für die eingebauten Materialien, Produkte, Einbauteile und Konstruktionen obliegt dem AN. 7) Lärm- und Staubentwicklung sind auf ein Minimum zu beschränken. 8) Entsorgung: Dem Auftragnehmer wird ausdrücklich die abfallrechtliche Verantwortung übertragen. Er hat selbstständig und ohne Weisung des Auftraggebers die den abfallrechtlichen Bestimmungen entsprechende Entsorgung durchzuführen. Er führt die Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz in Verbindung mit der "Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen". Die Nachweise sind vom Auftragnehmer entsprechend der genannten Vorschriften mittels eines elektronischen Registers zu führen. 9) Werden im Vertrag gemäß §2 VOB/B vorgesehene Leistungen geändert oder nicht im Vertrag enthaltene Leistungen gefordert, so ist rechtzeitig vor Ausführungsbeginn ein Nachtragsangebot auf der Grundlage des Hauptangebotes einzureichen. Den Nachtragsangeboten ist eine Kalkulation beizufügen. 10) Alle angegebenen Abmessungen sind vom AN bauseits zu überprüfen. 11) Gemäß §12 Abs. 4 VOB/B wird seitens der Bauherrschaft stets eine förmliche Abnahme verlangt. Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Alle für die Ausführung notwendigen Vorgaben, Richtlinien, Normen und Gesetze sind einzuhalten und zu berücksichtigen. Die Leistung versteht sich inkl. Lieferung und Montage. Der Ausstattungsstandard der sanitären Objekte: Vigour/clivia; /Renova Nr.1 Keramag/Renova Nr. 1 Der Ausstattungsstandard der Armaturen: Vigour-Clivia Hans-Grohe-Talis S Das Freilegen der vorhandenen Anschlüsse ist in die entsprechenden Positionen zum Anschließen der neuen Leitungen mit einzukalkulieren.

5 Sanitärinstallation

Der Ausstattungsstandard der sanitären Objekte: Vigour/clivia; /Renova Nr.1 Keramag/Renova Nr. 1 oder gleichwertig Der Ausstattungsstandard der Armaturen: Vigour-Clivia Hans-Grohe-Talis S oder gleichwertig Das Freilegen der vorhandenen Anschlüsse ist in die entsprechenden Positionen zum Anschließen der neuen Leitungen mit einzukalkulieren.

5. 1 Waschtisch-Anlagen Für Bäder z.B. VIGOUR/clivia 65 cm x 48 cm, weiß glänzend mit Einhand.-Waschtischbatterie verchromt oder gleichwertig inkl. Röhrensiphon, Eckventile, Befestigungssatz liefern und montieren Gewähltes Fabrikat: .....................................................

5. 2 Zulage behindertengerechte Ausführung Zulage zur Vorposition für behindertengerechten Waschtisch, unterfahrbar, mit zusätzlichem Haltegriff

5. 3 Spiegel Liefern und Anbringen von Spiegeln über den Waschtischen Abmessungen HxB = 600 x 500 mm

5. 4 Zulage behindertengerechte Ausführung Zulage zur Vorposition für behindertengerechte Ausführung als rechteckiger Kippspiegel für Wandmontage mit Griff, ermöglicht Kippen des Spiegels für sitzende Person oder Rollstuhlfahrer. Für barrierefreien Sanitärraum oder gemischt genutzte Sanitärräume: Nutzung im Sitzen durch eine bewegungseingeschränkte Person oder im Stehen möglich. Einfache und schnelle Installation durch Klick-System. Diebstahlsicherung. Kippspiegel mit Griff in weiß Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm. Spiegelmaße: 600 x 500 mm. Neigungswinkel bis 20°.

5. 5 WC-Anlagen wandhängend Wand-Tiefspül-WC z.B. Keramag Renova Nr. 1 plan, weiß Wand-WC Montageeinheit Geberit mit Abdeckplatte Bolero weiß, WC-Sitz Renova Plan, weiß mit Edelstahl-Scharnieren oder gleichwertig, liefern und einbauen Gewähltes Fabrikat: ....................................................... .

5. 6 Zulage behindertengerechte Ausführung Zulage zur Vorposition für behindertengerechte Ausführung der WC-Anlage

5. 7 Seifenspender Manueller Schaumseifenspender bestehend aus: - kantiger Grundkörper - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge bis 500 ml - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar - seitliche Füllstandsanzeige - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - zur Wandmontage - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s

5. 8 Zulage behindertengerechte Ausführung Zulage zu Vorposition als behindertengerechte Ausführung mit elektronischer Variante

5. 9 Papierspender Papierspender

5.10 Zulage behindertengerechte Ausführung Zulage zu Vorposition als behindertengerechte Ausführung mit elektronischer Variante

5.11 Vorwand-Montagegestell Vorwand-Montagegestell mit Spülkasten jedoch ohne Drückerplatte liefern und einbauen.

5.12 Zulage behindertengerechte Ausführung Zulage zur Vorposition für behindertengerechte Ausführung des Vorwand-Montagegestells

5.13 Klappgriff Klappgriff für behindertengerechte WC-Anlage z.B. PRIMA Edelstahl 600 mm mit Fingergrip in Bügelform oder gleichwertig, inkl. Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme Gewähltes Fabrikat: .......................................................

5.14 Bodenablauf Bodenablauf mit Edelstahlrost, 10 x 10 cm

5.15 Urinal-Anlage Urinal z.B. Keramag Renova nr. 1 oder gleichwertig. wandhängend mit Vorwandinstallation Urinal-Anlage bestehend aus: Trockenbaumodul für Urinal UP-Druckspüler für Urinal Urinal Renova Nr. 1 mit verdecktem Zu- und Ablauf Anschlussmaterial liefern und montieren Gewähltes Fabrikat: ....................................................... ........

5.16 Urinal-Anlage kindergerecht Urinal z.B. Geberit Bambini oder gleichwertig. wandhängend mit Vorwandinstallation Urinal-Anlage bestehend aus: Trockenbaumodul für Urinal UP-Druckspüler für Urinal Urinal Renova Nr. 1 mit verdecktem Zu- und Ablauf Anschlussmaterial liefern und montieren Montagehöhe 450-500 mm über OKFF Gewähltes Fabrikat: ....................................................... ........

5.17 Anschluss Abwasserleitungen Abwasseranschluss für Sanitärobjekte herstellen

5.18 Anschluss Kaltwasserleitungen Kaltwasseranschluss für Sanitärobjekte herstellen

5.19 Zulage Warmwasserleitungen Zulage für Herstellen von Warmwasserleitungen im Bereich der Waschtische

5.20 Anschluss Bodenabläufe Anschluss der Bodenabläufe an der Bestandsentwässerung herstellen

5.21 Dichtmanschetten Eisendichtmanschetten für Vorposition liefern ein einbauen

5.22 Zapfstelle Zapfstelle inkl. Rohrleitung (ohne Zwischenzähler) liefern, montieren und anschließen, als Ersatz für die im Bestand vorgehaltene zusätzliche Wasserentnahme, für Reinigungszwecke

7 Heizungsinstallation

7. 1 Heizkörper Ventilheizkörper, b/h = 80 / 90 cm, in weiß, endbehandelt einschl. Rohrleitung mit Wärmedämmung, Thermostatventil Danfoss, Heimeier o.gl., absperrbare Rücklaufverschraubungen, Luft- und Blindstopfen und Befestigungsmaterial liefern, einbauen und an Bestandsleitung anschließen

14 Zusatzarbeiten

14. 1 Lohnstunden Lohnstunden für einen Baufacharbeiter