Angebot einreichen

Auftraggeber                FWD Ingenieur- & Holzbau GmbH           Bauleitung         Johannes Szilivas                                   Gerhart-Hauptmann-Str. 28                                           Gerhart-Hauptmann-Str. 28                                   69221 Dossenheim                                                      69221 Dossenheim Bauherr                       Johannes Diakonie Mosbach                  Ausf ü hrungort    Rittersbrunnenstra ß e 47                                   Neckarburkener Stra ß e 2                                               74740 Adelsheim                                   74821 Mosbach, Baden _______________________________________________________________________________________ Abgabeort                   FWD Ingenieur u. Holzbau GmbH                                   Gerhart-Hauptmann-Str. 28                                   69221 Dossenheim Ansprechpartner          Patrick Freudenberg                                   0 62 21 / 87 50 326 Abgabedatum               04.11.2026 Ausf ü hrungsbeginn        01.03.2027 Ausf ü hrungsende          20.06.2027 _______________________________________________________________________________________                                                                             Bietereintrag                             Angebotspr ü fung Angebotssumme netto                                              EUR ______________                    EUR ______________ MwSt.                                                                    EUR ______________                    EUR ______________ Angebotssumme brutto                                            EUR ______________                     EUR ______________ Nachlass _____ %                                                    EUR ______________                    EUR ______________ Angebotssumme brutto abzgl. Nachlass                      EUR ______________                     EUR ______________ _______________________________________________________________________________________ _________________________________________                 _________________________________________ Ort und Datum                                                                             Firmenstempel und rechtsg ü ltige Unterschrift

Übersicht Bauwerkvertragsbedingungen Ü bersicht Bauwerkvertragsbedingungen Im Falle des Vertragsabschlusses sind folgende Regelungen verbindlich vorgeschrieben: 1) Der Bauwerkvertrag wird netto ausgestellt, Rechnungen sind ebenfalls netto auszustellen. 2) Umlagen und Abz ü ge - Baustrom: 0,25 % - Bauwasser: 0,25 % - Bauwesen: 0,60 % 3) B ü rgschaften - Gew ä hrleistungsb ü rgschaft: 5 % - Vertragserf ü llungsb ü rgschaft: 10 % oder 4) Einbehalt bis zur m ä ngelfreien Fertigstellung: 10 % 5) Die Zahlungen erfolgen gem äß eines gemeinsam vereinbarten Zahlungsplan 6) 3 % Skontierung bei folgenden Zahlungsfristen: - Rechnungen, die vom 11. bis 25. eines Monats bei dem AG eingehen, werden am 05. des Folgemonats vom AG gezahlt - Rechnungen, die vom 26. eines Monats bis zum 10. des Folgemonats beim AG eingehen werden am 20. des desselben Monats vom AG gezahlt 7) Der Auftrag wird generell vor der Vergabe anhand der  Pl ä ne durchgesprochen, der Leistungsumfang konkretisiert und pauschaliert. 8) Auf der Baustelle wird die Mangeldokumentationsoftware CAPMO zur Dokumentation und Abwicklung der Auf ü hrungsm ä ngel verwendet. Hier wird dem AN durch den AG ein kostenfreier Zugang zum Projekt zur Verf ü gung gestellt. Die angezeigten M ä ngeln in der Software sind mit Foto in der Software freizumelden. ___________________________ gelesen (Ort, Datum, Unterschrift)

Allgemeine Angebots- und Vertragsbedingungen Allgemeine Angebots- und Vertragsbedingungen Der anbietende Unternehmer wird darauf hingewiesen, da ß im Falle der Auftragsvergabe an sein Unternehmen ein Bauwerkvertrag unter den nachstehend aufgef ü hrten, wesentlichen Bedingungen abzuschlie ß en ist. 1. Es wird ein Pauschalfestpreis vereinbart. Die Verg ü tung bzw. Bauwerkvertragssumme ergibt sich aus der  Addition der Einzelpositionen. Etwaige Lohn- und Materialkostenerh ö hungen haben keine Auswirkungen auf die Verg ü tung. Die der Ausschreibung zugrundeliegenden Massenberechnungen und sonstigen Kalkulationsgrundlagen sind vor Auftragsvergabe von dem Unternehmer zu ü berpr ü fen. 2. Die Verg ü tung ist zahlbar nach Baufortschritt, gem äß eines noch festzulegenden Zahlungsplans. 3. Vor Baubeginn ist eine Vertragserf ü llungs-Bankb ü rgschaft durch den ausf ü hrenden Unternehmer, Inhalt nach Mustervorlage durch den Auftraggeber, vorzulegen. 4. Die Gew ä hrleistungsdauer des Unternehmers betr ä gt 5 Jahre. Zur Sicherstellung der Gew ä hrleistungsanspr ü che hat der Auftraggeber das Recht, f ü r die Dauer der Gew ä hrleistungszeit bei der Schlu ß abrechnung einen Einbehalt von 5 % der Vertragssumme vorzunehmen. Dieser Einbehalt kann durch die Vorlage einer Gew ä hrleistungs-Bankb ü rgschaft, inhaltlich nach Mustervorlage des Auftraggebers, abgel ö st werden. 5. Alle Erg ä nzungen und Ä nderungen des Vertrages bed ü rfen der Schriftform. 6. Bestimmungen der VOB, Teil B und C, jeweils in der neuesten Fassung. 7. Alle allgemeinen technischen Vorschriften f ü r die zu erbringenden Leistungen, insbesondere die einschl ä gigen DIN-Normen und VDI-Richtlinien. 8. Die Landesbauordnung des entsprechenden Bundeslandes, neueste Fassung. 9. Die Bedingungen und Auflagen aus der Baugenehmigung. Die Baugenehmigung kann nach Terimnvereinbarung beim AG eingesehen werden. Sollte der AN auf die Einsichtnahme verzichten, so kann er sich zu einem sp ä teren Zeitpunkt nicht auf Unkenntnis berufen. 10. Vorschriften und Bedingungen der sonstigen Versorgungstr ä ger, wie z. B. Gas, Wasser, Kanal. 11. Einhaltung der W ä rme- und Schallschutzverordnungen. 12. Arbeitsst ä ttenverordnung und -richtlinien. 13. Den Vorschriften zur Sicherung des Baubetriebes und Verh ü tung von Unf ä llen nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft. 14. Vorschriften, Richtlnien und Empfehlungen der Fachverb ä nde 15. Auflagen des T Ü V. 16. Allgemeine Gesch ä ftsbedingungen (AGB) des AN  haben  keine G ü ltigkeit. 17. Die Ausf ü hrungsfrist f ü r die vollst ä ndige Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistungen ist mit ___ KW kalkuliert. Im Rahmen des Bauwerkvertrages ist ein detaillierter Zeitplan zu vereinbaren. 18. Soweit die vom Unternehmer aufgestellte Baustelleneinrichtung auch von anderen bauausf ü hrenden Unternehmern ben ö tigt wird, insbesondere Baukran, Ger ü ste, Baustellenabsicherung, etc., stellt der Unternehmer diese zur Verf ü gung. 19. Subunternehmer d ü rfen nur mit ausdr ü cklicher Genehmigung des AG eingesetzt werden. Die Genehmigung setzt voraus, da ß Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer sowie ein Ansprechpartner des Subunternehmers auf der Baustelle dem AG bekannt gegeben wird. 20. Preisg ü nstigere Alternativen zu den ausgeschriebenen Einzelleistungen sind erw ü nscht. Das Alternativangebot ist getrennt vom Hauptangebot mit diesem abzugeben. 21. Sofern der Unternehmer ü ber besondere Einrichtungen f ü r das Herstellen und Versetzen von gro ß formatigen, vorgefertigten Bauteilen verf ü gt, die zur Ausf ü hrung ministeriell bzw. von der Baubeh ö rde genehmigt und erprobt sind und die vorgesehene Planung eine Ausf ü hrung nach diesem System zul äß t und sich daraus Kostenersparnisse f ü r den Auftraggeber ergeben, wird um Vorlage eines Alternativangebots unter Ber ü cksichtigung der Bestimmungen dieses LVZ gebeten. In der Gegen ü berstellung sind evtl. Mehrkosten des Architekten und Statikers sowie Pr ü fstatikers mit einzubeziehen und wegfallende Leistungen der sonstigen Gewerke im Detail genau anzugeben bzw. Pauschalen anzubieten. Typengenehmigung mit Pr ü fungszeugnissen anerkannter Institute betr. Statik, Schall- und W ä rmeschutz sind dem Auftraggeber nachzuweisen. ___________________________ gelesen (Ort, Datum, Unterschrift)

Zusätzliche Vertragsbedingungen zur VOB Zus ä tzliche Vertragsbedingungen zur VOB 0. Vertragsgrundlage 0.1 Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge: 0.1.1 Der Zuschlag und das Verhandlungsprotokoll, 0.1.2 Die gesamte Leistungsbeschreibung des Auftraggebers mit den kompletten zus ä tzlichen und allgemeinen Angebots- und Vertragsbedingungen, 0.1.3 Die Verdingungsordnung f ü r Bauleistungen (VOB), Teil B und C. 0.2 Allgemeine Gesch ä ftsbedingungen (AGB) des AN haben keine G ü ltigkeit. 0.3 Alle Erg ä nzungen und Ä nderungen des Vertrages bed ü rfen der Schriftform. 0.4 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, bleiben die ü brigen verbindlich. Die Parteien verpflichten sich in diesem Falle, anstelle der unwirksamen Bestimmungen eine Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlich gewollten Ergebnis am n ä chsten kommt. 0.5 Alle Ü berschriften der Vertragsgrundlagen dienen lediglich der Orientierung und nicht der Auslegung. 1. Art und Umfang der Leistung Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes ü ber die Baustelle, ihre Zug ä nglichkeit und alle sonstigen f ü r die Preisfindung und Baudurchf ü hrung wichtigen Tatsachen durch Besichtigung sowie Einsichtnahme der Zeichnungsunterlagen zu unterrichten. 2. Verg ü tung 2.1 Die Vertragspreise sind Festpreise f ü r die gesamte Bauzeit. 2.2 Folgende Leistungen sind erg ä nzend zur VOB/C 4.1 Nebenleistungen und insbesondere vom AN bei der Preiskalkulation zu erfassen: 2.2.1 Baukr ä ne und Transportger ä te, soweit sie nicht vom AG nach besonderer Vereinbarung zur Verf ü gung gestellt werden. 2.2.2 Bereitstellen und Vorhalten von allen erforderlichen Ger ü sten, Sicherungs- und Beleuchtungseinrichtungen f ü r Arbeitspl ä tze und Zugangswege sowie alle notwendigen Bauprovisorien; dem AG wird insoweit eine Mitbenutzung erlaubt. 2.2.3 Kosten f ü r besondere beh ö rdliche Genehmigungen, Zulassungen und Abnahmen. 2.2.4 Der AN hat auch bei nicht vollst ä ndiger Beschreibung den Aufwand f ü r fix und fertige Arbeiten einschlie ß lich s ä mtlicher erforderlicher Nebenarbeiten zu ber ü cksichtigen. Montageteile, Befestigungsmittel, Kleinteile usw. sowie deren Dimensionierung und Anzahl sind so zu w ä hlen, da ß sie den Anforderungen gerecht werden. 2.2.5 Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugeh ö rigen Stoffe und Bauteile einschlie ß lich aller Hilfsstoffe, Befestigungs- und Verwahrungsmaterialien sowie Vorhalten von Werkzeugen und Maschinen, das Abladen, Lagern und Bef ö rdern auf der Baustelle und zu der Verwendungsstelle. 2.2.6 Nebenleistungen sind auch folgende Leistungen: -    Ma ß nahmen zum Umweltschutz -    Vorkehrungen zum Schutz der Arbeiten gegen K ä lte, Hitze und Feuchtigkeit -    Herstellen von Proben und Musterfl ä chen. 2.2.7 F ü r den Wasseranschlu ß sorgt der AG; entsprechendes gilt f ü r den Stromanschlu ß. Hierf ü r wird eine Umlage von 0,5% der Brutto-Auftragssumme in Abzug gebracht. 3. Ausf ü hrungsunterlagen 3.1 Der AN hat dem AG rechtzeitig anzugeben, wann er die f ü r die Ausf ü hrung erforderlichen Unterlagen ben ö tigt und diese unverz ü glich nach Erhalt in allen Punkten, insbesondere die Ma ß e, zu pr ü fen und diese mit den ö rtlichen Gegebenheiten zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind den AG unverz ü glich bekanntzugeben. 3.2 Mit der Genehmigung von durch den AN eingereichten Unterlagen ü bernimmt der AG keinerlei Verantwortung und  Haftung. Alle Angaben f ü r vom AN ben ö tigten Aussparungen, Schlitze, Betriebseinrichtungen, Einbauteile etc. sind vom AN mit dem AG rechtzeitig abzustimmen. 3.3 Alle f ü r die zu erbringenden Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten sind vom AN verantwortlich durchzuf ü hren. 3.4 Ver ö ffentlichungen ü ber die Bauleistungen durch den  AN sind nur mit vorheriger Zustimmung des AG zul ä ssig. 4. Stoffe und Bauteile 4.1 S ä mtliche Stoffe und Bauteile m ü ssen den DIN-Normen entsprechen. 4.2 Es d ü rfen nur Materialien erster Wahl angeboten und verwendet werden. Alle Baustoffe und Bauteile m ü ssen ungebraucht sein. Sie m ü ssen den DIN-, G ü te- und Ma ß bestimmungen entsprechen. 4.3 Auf Anforderung des AG sind vor Auftragserteilung Pr ü fzeugnisse von amtlich anerkannten Materialpr ü fungsinstituten bzw. bauaufsichtlichen Zulassungen f ü r die zum Einbau kommenden Materialien vorzulegen. 4.4 S ä mtliche Befestigungsmittel aus Stahl sind in verzinkt oder allgemein nichtrostend zu liefern. 4.5 Die im LV beschriebenen unverzinkten Stahlbauteile sind vollkommen entrostet und mit einem Schutzanstrich versehen einzubauen. Es d ü rfen keine Reinigungsmittel oder -stoffe verwendet werden, die einer einwandfreien Haftung eines sp ä ter aufgebrachten Anstriches entgegenwirken. 5. Ausf ü hrung 5.1 Ein dauernd auf der Baustelle anwesender, verantwortlicher Vertreter des AN ist zu benennen. Der AN hat ein f ö rmliches Bautagebuch zu f ü hren und dem AG w ö chentlich einzureichen. 5.2 Alle im Zusammenhang mit seiner Leistung erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen f ü r Arbeitsschutz nach den Bestimmungen der Bauberufsgenossenschaft hat der AN auf seine Kosten einzurichten. Falls der AN fremde Ger ü ste oder Einrichtungen benutzt, hat er vorher zu pr ü fen, ob sie f ü r seine Zwecke geeignet sind. Soweit der AG oder andere am Bau Beteiligte Schutz- und Sicherheitseinrichtungen stellen, sind diese vom AN verantwortlich zu unterhalten und erforderlichenfalls zu erg ä nzen. Er hat sie nach Abschlu ß der Arbeiten ordnungsgem äß zur ü ckzugeben. Vorhandene Schutzabdeckungen, Gel ä nder oder ä hnliches, die zur Durchf ü hrung der Arbeit vor ü bergehend entfernt werden m ü ssen, sind wieder ordnungsgem äß herzustellen. F ü r die Dauer der Entfernung m ü ssen alle Gefahrenstellen durch andere geeignete Ma ß nahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden. Insbesondere f ü r das Gewerk Rohbau gilt folgendes als vereinbart: Der AN ist verpflichtet s ä mtliche Deckendurchbr ü che, Aussparungen und Schlitze zu pr ü fen und die Ma ß abweichungen dem AG detailliert bezogen auf die einzelnen Bauteile schriftlich mitzuteilen. 5.3 Der AN hat ohne besondere Aufforderung Ordnung auf der Baustelle zu halten und st ä ndig, mindestens aber einmal w ö chentlich, den durch seine Leistungen entstandenen Schutt und Schmutz zu beseitigen. Nach Beendigung der Vertragsleistungen sind sowohl die Lager- und Arbeitspl ä tze als auch die Baustelle selbst zu r ä umen und in einem ordnungsgem äß en Zustand zu versetzen. Bei nicht Einhaltung, werden die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des AN durchgef ü hrt (Abzug von Schlu ß rechnung). S ä mtliche notwendigen Reinigungen, die zur Ausf ü hrung der Arbeit geh ö ren, sind vorzunehmen und werden nicht separat verg ü tet. 5.4 Auf den durch den Baustellenverkehr in Anspruch genommenen ö ffentlichen und privaten Stra ß en einschlie ß lich Gehwege sind jegliche Besch ä digungen oder Verschmutzungen zu vermeiden bzw. unverz ü glich zu beseitigen, damit keine Beeintr ä chtigung der Verkehrssicherheit entsteht. 5.5 Alle Auflagen von Beh ö rden und beh ö rden ä hnlichen Instituten sind vom AN zu befolgen. VOB/B, 2 Ziffer 5 und Ziffer 6 bleiben unber ü hrt. Soweit f ü r die Leistungen des AN besondere beh ö rdliche Genehmigungen, Zulassungen oder Abnahmen erforderlich sind, m ü ssen diese von ihm rechtzeitig beschafft bzw. veranla ß t werden. Schriftliche Unterlagen bzw. Abnahmeprotokolle sind unaufgefordert dem AG in ausreichender Anzahl einzureichen. 5.6 Der Platz f ü r die Baustelleneinrichtung wird vom AG entsprechend den vorhandenen M ö glichkeiten zugewiesen. Der AN mu ß sich darauf einstellen, da ß Umlagerungen im  Zuge des Baufortschrittes notwendig werden. Die Installation zu den Verwendungsstellen einschlie ß lich Arbeitsplatzbeleuchtung und unfallsicherer Ausleuchtung aller Zugangswege hat der AN, soweit nicht schon vorhanden, auszuf ü hren. 5.7 Die Arbeiten aller ausgeschriebenen Positionen sind in fix und fertiger Leistung auszuf ü hren. 5.8 Eine Baubewachung wird nicht vorgesehen. 5.9 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beanstandungen und M ä ngel an Vorleistungen so rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, da ß eine Behebung und Richtigstellung unter seiner beratenden Mitwirkung erfolgen kann, ohne da ß es zu Verz ö gerungen bei der Bauausf ü hrung kommt. Mit Arbeitsbeginn ist die Einrede betr. mangelhafter Vorleistungen verwirkt. Gegen Verschmutzung und Besch ä digung an Bauteilen jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Der Auftragnehmer haftet f ü r alle entstehenden Sch ä den. Umsichtig vorzugehen ist bei Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Kunststoff-, Holz-, Blech-, Aluminiumteilen usw.. 5.10 Der AN ist verpflichtet, seine Arbeiten mit den Folgehandwerkern so abzusprechen, da ß keine Sch ä den an den eingebauten Arbeiten entstehen k ö nnen. Vom Ergebnis ist in jedem Fall die Bauleitung zu verst ä ndigen. 6. Ausf ü hrungsfristen 6.1 Rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme an der Baustelle hat der AN den Arbeitsablauf mit dem AG abzustimmen. Er hat auch eine verbindliche fr ü hzeitige Pr ü fung der ö rtlichen Gegebenheiten und Vorleistungen vorzunehmen, damit ein reibungsloser Arbeitsablauf sichergestellt ist. 6.2 Der AG beh ä lt sich Termin ä nderungen vor. Falls eine Verschiebung vereinbarter Termine aus bauseits zu vertretenden Gr ü nden notwendig werden sollte, und der AN von der Verschiebung rechtzeitig unterrichtet wird, sind neue Vertragstermine zu vereinbaren. Die Zahl der vereinbarten Arbeitstage f ü r die Ausf ü hrung der Gesamtleistung oder der Einzelleistung ist dabei einzuhalten. 7. Behinderung und Unterbrechung der Ausf ü hrung Der AN hat seine Arbeit so durchzuf ü hren, da ß andere am Bau t ä tige Unternehmen nicht behindert oder gesch ä digt werden. 8. Verteilung der Gefahr Siehe VOB/B. 9. K ü ndigung durch den AG Teilk ü ndigungen sind zul ä ssig. 10. K ü ndigung durch den AN Siehe VOB/B. 11. Haftung der Vertragsparteien 11.1 Wird der AG von Dritten wegen Sch ä den in Anspruch genommen, die vom AN zu vertreten sind, so ist der AN verpflichtet, den AG unverz ü glich von diesen Anspr ü chen freizustellen. 11.2 Der AN hat dem AG auf Verlangen eine nach Deckungsumfang und H ö he ausreichende Haftpflicht- und Feuerversicherung w ä hrend der gesamten Bauzeit nachzuweisen. 12. Vertragsstrafe 12.1 Der Anspruch auf Vertragsstrafe kann zur Schlu ß zahlung geltend gemacht werden. Ein Vorbehalt bei der Abnahme ist nicht erforderlich. 12.2 Soweit Termine gem. Ziffer 6.2 neu vereinbart werden, gilt eine etwa vereinbarte Vertragsstrafe unver ä ndert auch f ü r die neuen Termine. 12.3 Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch Vereinbarung neuer Termine (Ziffer 6.2). 13. Abnahme 13.1 Vor der Abnahme hat der AN seine Leistungen auf Vollst ä ndigkeit und M ä ngelfreiheit zu ü berpr ü fen und schriftlich zu erkl ä ren. Ggf. vorhandene Rest- und Nacharbeiten sind umgehend durchzuf ü hren. 13.2 Es findet eine f ö rmliche Abnahme statt. Eine Abnahme durch Ingebrauchnahme ist ausgeschlossen. 14. Gew ä hrleistung Die Gew ä hrleistung betr ä gt gem. BGB 5 Jahre. Die Frist beginnt nach Vereinbarung ab Abnahme des Gemeinschaftseigentums durch den Gutachter ggf. wird ein Fixtermin festgeschrieben. 15. Abrechnung Die Abrechnung ist vom AN auf Verlangen nach einer vom AG bestimmten Methode aufzustellen. 16. Stundenlohnarbeit 16.1 Stundenlohnarbeiten werden nur verg ü tet, wenn sie vom AG ausdr ü cklich angeordnet sind und entsprechende Stundenlohnberichte sp ä testens am folgenden Arbeitstag nach Durchf ü hrung der Bauleitung des AG zur Anerkennung  vorgelegt werden. Die Unterschrift der Bauleitung des AG unter Stundenlohnzetteln gilt nicht als Rechnungsanerkennung. Es bleibt einer Pr ü fung  vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. 16.2 Die vertraglich vereinbarten Stundenlohns ä tze beinhalten die erforderliche Aufsicht sowie alle sozialen und tariflichen Nebenkosten. Sie gelten gegenseitig. F ü r evtl. ben ö tigte Materialien oder Ger ä te ist vor Ausf ü hrung eine Verg ü tung in Anlehnung an die Vertragspreise zu vereinbaren. 17. Zahlung Die Anerkennung wie die Bezahlung der Schlu ß rechnung schlie ß en R ü ckforderungen wegen fehlerhaft berechneter Leistungen und Forderungen nicht aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann nicht geltend gemacht werden. Eine Abtretung der dem AN aus dem Vertrag zustehenden Forderungen an Dritte ist ohne schriftliche  Zustimmung des AG nicht gestattet. 18. Sicherheitsleistung 18.1 Bei der Schlu ß zahlung wird als Sicherheit f ü r die Erf ü llung der Gew ä hrleistungsverpflichtung 5 % des Bruttorechnungsbetrages einbehalten. Ungeachtet dieser Sicherheitsleistung kann der AG ein Zur ü ckbehaltungsrecht geltend machen, wenn vor der Schlu ß zahlung oder vor Abl ö sung des Sicherheitseinbehaltes nach Ziffer 18.2 ein Leistungsmangel vorhanden ist. 18.2 Der AN kann den Sicherheitseinbehalt durch eine unbefristete Bankb ü rgschaft abl ö sen. 19. Streitigkeiten Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, ist Gerichtsstand f ü r alle Streitigkeiten aus dem Vertrag Heidelberg. ___________________________ gelesen (Ort, Datum, Unterschrift)

Zusätzliche Technische Vorschriften Zus ä tzliche Technische Vorschriften Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. F ü r die zur Ausf ü hrung kommenden Arbeiten gelten folgende DIN-Vorschriften: DIN 18 550    Putz, Baustoffe Ausf ü hrung DIN 11 680    Baugipse Blatt 1+2 DIN  4 103    Leichte Trennw ä nde DIN  4 121    H ä ngende Drahtputzdecken DIN  4 420    Ger ü stbauordnung DIN 18 163    Wandbauplatten aus Gips DIN 18 164    Schaumkunststoffe als W ä rmed ä mmung DIN 18 165    Faserd ä mmstoffe f ü r Hochbau DIN 18 180    Gipskartonplatten DIN 18 181    Gipskartonplatten im Hochbau sowie alle dar ü ber hinaus g ü ltigen Bestimmumgen und Vorschriften, sowie die anerkannten Regeln der Baukunst. Ma ß gebend f ü r die Nebenleistungen und das Aufma ß ist die DIN 18 350 soweit nicht im LV ausdr ü cklich etwas anderes bestimmt ist. Werden Einwendungen bez ü glich der  Ausf ü hrungsart erhoben, so sind diese vor Beginn der Arbeiten schriftlich der Bauf ü hrung mitzuteilen. Holz- und Eisenteile unter Putz sind vorher ohne Verg ü tung mit Rabitz oder mit Drahtgewebe zu ü berspannen. Alle erforderlichen nachtr ä glichen Ein- und Zuputzarbeiten, auch solche, die nicht im Zuge der allgemeinen Putzarbeiten durchgef ü hrt werden k ö nnen, sind in den Preisen inbegriffen. Bei mehrlagigen Putzen  ist das Anschlagen von Latten, bei Wand ö ffnungen und ausspringenden Ecken im Einheitspreis abgegolten. Eckschutz- und andere notwendige Leistungen werden bei vorbeschriebener Putzart nachtr ä glich gesetzt und eingeputzt. Bei einlagigen Fertigputzen werden die zum Arbeitsgang erforderlichen Putzleisten nicht verg ü tet. Es werden nur Leisten abgerechnet, die an gef ä hrdeten Stellen ben ö tigt oder angeordnet werden. Soweit Gipsputz, bzw. Kalkputz mit Gipszusatz orts ü blich ist, sind Na ß r ä ume auf jeden Fall in Kalkputz ohne Gipszusatz auszuf ü hren. Deckenputze, gleich welcher Putzart, m ü ssen fachgerecht aufgebracht werden. Die Putzoberfl ä che mu ß eben, glatt und frei von schattenwerfenden Wellen sein. Im Zuge des Deckenputzes zu setzende Leisten werden gesondert verg ü tet. Zur Herstellung des Au ß enputzes sind grunds ä tzlich Ger ü ste, welche der Gewebeordnung entsprechen, zu verwenden. Die Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaften sind bindend einzuhalten. Das Anbringen des Au ß enputzes hat bei bedeckter Witterung zu erfolgen. Jede angebrachte Putzlage ist vor Witterungsunbilden, wie Frost, Schlagregen, direkte Sonnenbestrahlung etc. kostenlos zu sch ü tzen. Vor dem Auftragen der obersten Sichtputzlage sind auf Wunsch einige Putzmuster kostenlos anzubringen und nach Beurteilung und Festlegung kostenlos wieder zu entfernen. Die oberste Putzlage hat sto ß frei ü ber alle Ger ü stlagen auf der gesamten Geb ä udefl ä che zu erfolgen. Arbeitsunterbrechungen d ü rfen nur an Geb ä udeecken erfolgen. Ferner ist das sorgf ä ltige Verh ä ngen der Fenster und das Verwahren anderer Bauteile, wie T ü ren, Treppen, Schmiedearbeiten, Heizk ö rper, Steinarbeiten etc., samt dem nachtr ä glichen sach- und fachgerechten Reinigen in den Preisen einzukalkulieren. Besondere Sorgfalt ist auf den Schutz s ä mtlicher Beschl ä ge, Fenster- und T ü rrahmen aus Aluminium sowie Naturholzteilen aufzuwenden. Es d ü rfen keine Bauteile kraftschl ü ssig mit dem Putz verbunden sein. Alle diese Bauteile sind durch Leisten, Putzfugen oder zumindest durch einen Kellenschnitt zu trennen. Die erforderlichen Innenger ü ste sind in den einzelnen Pos. einzukalkulieren. S ä mtliche Glasscheiben und Glasbauteile sind so zu sch ü tzen, dass sie auf keinen Fall durch M ö rtel verspritzt werden. Glasscheiben, welche durch mangelnde Sorgfalt Schaden erleiden, werden auf Kosten des Unternehmers ausgewechselt. Die gleiche Regelung bezieht sich auch auf Aluminium etc.. Bei Trockenputzarbeiten mit Gipskartonplatten sind die werkseitigen Vorschriften, bzw. die Beschriebe des Leistungsverzeichnisses genauestens zu beachten. Bei Einbau von Leichtbauw ä nden in Holz- oder Metallst ä nderwerk mit Gipskartonplatten beplankt, sind die entsprechenden DIN-Normen, die Werksvorschriften, sowie die Pos. des LV zu Grunde zu legen. Leichtbauw ä nde d ü rfen nicht kraftschl ü ssig mit den tragenden Bauteilen verbunden werden. Die Oberfl ä che aller, mit Gipskartonplatten ausgef ü hrten Arbeiten sind, wenn nicht anders angefordert, malerfertig herzustellen. Die angebotenen Fabrikate sind unbedingt anzugeben. Etwaige Bedenken von Ausf ü hrungen sind unverz ü glich schriftlich anzugeben. Die im LV angegebenen Einheitspreise bleiben bei Massenminderungen bestehen. Bei Massenmehrungen kann ein neuer Einheitspreis vereinbart werden, der unter dem LV-Preis liegt. Der Anbieter hat Alternativangebote in einem gesonderten Schreiben einzureichen. Anteilige Wasser- und Stromkosten sind mit dem Rohbauunternehmer direkt zu verrechnen. Das Sauberhalten der Baustelle, wie M ö rtelreste durch Reinigen der Putzmaschine, sowie Verpackungsmaterial und div. Materialreste sind restlos zu beseitigen. Wird der Bauschutt nicht selbstst ä ndig beseitigt, geschieht dies auf Veranlassung der Bauleitung zu Lasten des Arbeitnehmers. Stundenlohnarbeiten d ü rfen nur auf ausdr ü ckliche Anordnung der ö rtlichen Bauleitung und Architekten mit Zustimmung des Bauherrn ausgef ü hrt werden. Die Stundenlohnzettel sind ohne ausdr ü ckliche Anordnung t ä glich zur Unterschrift vorzulegen. Stundenlohnarbeiten ohne ausdr ü ckliche Anordnung und schriftliche Best ä tigung werden nicht verg ü tet. Solange auf der Baustelle Arbeiten zu Festpreisen lt. LV ausgef ü hrt werden, k ö nnen Polierstunden im Tagelohn nicht in Rechnung gestellt und auch nicht bezahlt werden. In den Zuschl ä gen ist das Vorhalten der Kleinger ä te und Werkzeuge mit eingeschlossen. Zur Ausf ü hrung von einfachen Bauarbeiten d ü rfen Facharbeiter nicht verwendet und in Rechnung gestellt werden. AU ß ENPUTZ Au ß enputz auf Mauerwerk aller Art, Beton und Putztr ä ger fix und fertig angebracht, einschl. der Untergrundvorbehandlung. Bei allen Edel- und Sonderputzen sind die Werksvorschriften der Hersteller genauestens zu beachten. Die Pr ü fung des Untergrundes auf Eignung der geforderten Putzart nimmt der Auftragnehmer eigenverantwortlich vor. Eventuelle Bedenken gegen die Ausf ü hrungsart m ü ssen vor der Leistungsausf ü hrung schriftlich der Bauleitung mitgeteilt werden. Das Mischungsverh ä ltnis der Putze entspricht der einschl ä gigen DIN-Vorschriften. Der Au ß enputz wird als Edelputz ausgef ü hrt. Vor Aufbringen des Oberputzes mu ß der Untergrund einwandfrei gerissen sein; so da ß sp ä ter keinerlei Nachrei ß en zusammen mit dem Oberputz m ö glich ist. ________________________________________ Zur Kenntnis genommen (Ort, Datum, Unterschrift)

1 Vollwärmeschutz

1. 1 Bauteilschutz Alle im Arbeitsbereich befindlichen T ü ren, Fenster und besonders zu sch ü tzende Bauteile mittels Kunststofffolie und UV-best ä ndigem Klebeband abdecken. T ü ren und Fenster m ü ssen auch im abgeklebten Zustand zu ö ffnen sein. Anfallende Stoffe werden Eigentum des Auftragnehmers und sind gem äß ö rtlicher Bestimmungen zu entsorgen.

1. 2 Unebenheiten bis 2 cm egalisieren Tragf ä higen, jedoch unebenen Untergrund auf erforderliches Ma ß < 1 cm/m laut bauaufsichtlicher Zulassung ausgleichen. Die erh ä rtete Ausgleichsm ö rtelschicht ist durch die Bauleitung abzunehmen. Ggf. ist zuvor eine mineralische Haftbr ü cke aufzuziehen. Leichtputzm ö rtel LW Typ I, CS II, W2 nach DIN EN 998-1 Festm ö rtelrohdichte: ca. 1,1 kg / dm ³ E - Modul: ca. 3000 N / mm ² µ - Wert: ca. 10 K ö rnung: 0 - 1,0 mm Putzdicke: 8 - 20 mm

1. 3 MW-Dämmplatte HECK Coverrock X-2 verkleben & armieren 20cm (Fassade) Mineralwolle Fassadend ä mmplatten, Typ WAP zg nach nach DIN EN 13162 mit g ü ltiger bauaufsichtlicher Zulassung, beidseitg vorbeschichtet, erh ö hte Zugfestigkeit von 10 kPa (TR 10), hohe D ü beltragf ä higkeit von bis zu 0,30 kN/D ü bel, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) nach DIN 13501-1. Platte f ü rerh ö hte Anspr ü che an den Schallschutz. Recycelbar siehe Position HECKCYCLE. Auch als Kellerdeckend ä mmplatte einsetzbar. W ä rmeleitf ä higkeit: 0,035 W/mK D ä mmplattendicke: 200 mm Plattenma ß e:1200 x 400 mm Verklebung: Zuschneiden und mit einem hydraulisch erh ä rtenden Klebem ö rtel in Wulst Punkt (Platte ist vorbeschichtet - Pressspachtelung kann entfallen) Methode nach Herstellervorschrift auf die vorbereiteten Wandfl ä chen ansetzen oder Kleber maschinell auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und D ä mmplatte einschwimmen. Offene Plattenfugen mit gleichwertigem D ä mmstoff schlie ß en. Armierung: Mineralische Armierungsschicht HECK K+A LIGHT 085 Mineralischen,leichten, faserarmierten und sockeltauglichem Armierungsm ö rtel mit PWS-Technologie und bauaufsichtlicher Zulassung, Sto ß belastungskategorie I nach ETAG 004, vollfl ä chig auf D ä mmplatten aufbringen. Das systemzugeh ö rige Armierungsgewebe im oberen Putzdrittel einbetten, R ä nder 10 cm ü berlappen. Oberfl ä che eben und geschlossen abziehen, so belassen, Standzeit vor weiteren Arbeitschritten einhalten. Gesamtschichtdicke: ca. 5 mm (3 - 8 mm) Kantenschutz/Diagonalarmierung: separate Position Produkte: HECK Coverrock X-2 HECK K+A HECK BK (HECK Baukleber) HECK K+A light 085 Verbrauch: D ä mmplatte: ca. 1 m ² /m ² Klebem ö rtel: Wulst Punkt Methode bei ebenem, glattem Untergrund ca. 4 kg/m ² HECK K+A LIGHT ca. 0,85 kg/m ² /mm Gewebe: ca. 1,1 m ² /m ²

1. 4 Zulage Leibungen Zulage zu Pos. 01.03 Ausf ü hren oben genannter Arbeiten im Bereich der Leibungen Die Anputzleisten und Fugendichtb ä nder sind in die Position mit einzukalkulieren. Tiefe der Leibung T = ca. 15 -18 cm

1. 5 MW-Dämmplatte HECK Coverrock X-2 verkleben & armieren 6cm (Brüstungs Innenseite Loggia 1) Mineralwolle Fassadend ä mmplatten, Typ WAP zg nach nach DIN EN 13162 mit g ü ltiger bauaufsichtlicher Zulassung, beidseitg vorbeschichtet, erh ö hte Zugfestigkeit von 10 kPa (TR 10), hohe D ü beltragf ä higkeit von bis zu 0,30 kN/D ü bel, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) nach DIN 13501-1. Platte f ü rerh ö hte Anspr ü che an den Schallschutz. Recycelbar siehe Position HECKCYCLE. Auch als Kellerdeckend ä mmplatte einsetzbar. W ä rmeleitf ä higkeit: 0,035 W/mK D ä mmplattendicke: 60 mm Plattenma ß e:1200 x 400 mm Verklebung: Zuschneiden und mit einem hydraulisch erh ä rtenden Klebem ö rtel in Wulst Punkt (Platte ist vorbeschichtet - Pressspachtelung kann entfallen) Methode nach Herstellervorschrift auf die vorbereiteten Wandfl ä chen ansetzen oder Kleber maschinell auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und D ä mmplatte einschwimmen. Offene Plattenfugen mit gleichwertigem D ä mmstoff schlie ß en. Armierung: Mineralische Armierungsschicht HECK K+A LIGHT 085 Mineralischen,leichten, faserarmierten und sockeltauglichem Armierungsm ö rtel mit PWS-Technologie und bauaufsichtlicher Zulassung, Sto ß belastungskategorie I nach ETAG 004, vollfl ä chig auf D ä mmplatten aufbringen. Das systemzugeh ö rige Armierungsgewebe im oberen Putzdrittel einbetten, R ä nder 10 cm ü berlappen. Oberfl ä che eben und geschlossen abziehen, so belassen, Standzeit vor weiteren Arbeitschritten einhalten. Gesamtschichtdicke: ca. 5 mm (3 - 8 mm) Kantenschutz/Diagonalarmierung: separate Position Produkte: HECK Coverrock X-2 HECK K+A HECK BK (HECK Baukleber) HECK K+A light 085 Verbrauch: D ä mmplatte: ca. 1 m ² /m ² Klebem ö rtel: Wulst Punkt Methode bei ebenem, glattem Untergrund ca. 4 kg/m ² HECK K+A LIGHT ca. 0,85 kg/m ² /mm Gewebe: ca. 1,1 m ² /m ²

1. 6 MW-Dämmplatte HECK Coverrock X-2 verkleben & armieren 4cm (Untersicht Loggia 1) Mineralwolle Fassadend ä mmplatten, Typ WAP zg nach nach DIN EN 13162 mit g ü ltiger bauaufsichtlicher Zulassung, beidseitg vorbeschichtet, erh ö hte Zugfestigkeit von 10 kPa (TR 10), hohe D ü beltragf ä higkeit von bis zu 0,30 kN/D ü bel, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) nach DIN 13501-1. Platte f ü rerh ö hte Anspr ü che an den Schallschutz. Recycelbar siehe Position HECKCYCLE. Auch als Kellerdeckend ä mmplatte einsetzbar. W ä rmeleitf ä higkeit: 0,035 W/mK D ä mmplattendicke: 40 mm Plattenma ß e:1200 x 400 mm Verklebung: Zuschneiden und mit einem hydraulisch erh ä rtenden Klebem ö rtel in Wulst Punkt (Platte ist vorbeschichtet - Pressspachtelung kann entfallen) Methode nach Herstellervorschrift auf die vorbereiteten Wandfl ä chen ansetzen oder Kleber maschinell auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und D ä mmplatte einschwimmen. Offene Plattenfugen mit gleichwertigem D ä mmstoff schlie ß en. Armierung: Mineralische Armierungsschicht HECK K+A LIGHT 085 Mineralischen,leichten, faserarmierten und sockeltauglichem Armierungsm ö rtel mit PWS-Technologie und bauaufsichtlicher Zulassung, Sto ß belastungskategorie I nach ETAG 004, vollfl ä chig auf D ä mmplatten aufbringen. Das systemzugeh ö rige Armierungsgewebe im oberen Putzdrittel einbetten, R ä nder 10 cm ü berlappen. Oberfl ä che eben und geschlossen abziehen, so belassen, Standzeit vor weiteren Arbeitschritten einhalten. Gesamtschichtdicke: ca. 5 mm (3 - 8 mm) Kantenschutz/Diagonalarmierung: separate Position Produkte: HECK Coverrock X-2 HECK K+A HECK BK (HECK Baukleber) HECK K+A light 085 Verbrauch: D ä mmplatte: ca. 1 m ² /m ² Klebem ö rtel: Wulst Punkt Methode bei ebenem, glattem Untergrund ca. 4 kg/m ² HECK K+A LIGHT ca. 0,85 kg/m ² /mm Gewebe: ca. 1,1 m ² /m ²

1. 7 EPS-Perimeterplatte 035 verkleben & armieren EPS Perimeterd ä mmplatte 30 035, mit g ü ltiger Zulassung f ü r den Sockel/Perimeterbereich, an der Wand fachgerecht nach Herstellervorschrift verkleben. W ä rmeleitf ä higkeitsgruppe (WLG) 035, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102. D ä mmplattendicke: 200mm Sockelh ö he: ca. 70cm Verklebung: Platten passgenau zuschneiden und mit einem bauaufsichtlich zugelassenen, hydraulisch erh ä rtenden, haftverg ü teten, frost- bzw. perimeterbest ä ndigen und faserverst ä rkten Klebem ö rtel nach Herstellervorschrift auf die vorbereiteten, mineralischen Wandfl ä chen im Sockel ansetzen bzw. vollfl ä chig verkleben. Plattenst öß e mit gleichwertigem D ä mmstoff schlie ß en. Armierung: Mineralischen, faserarmierten und sockeltauglichem Armierungsm ö rtel (Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501) vollfl ä chig auf D ä mmplatten aufbringen. Das systemzugeh ö rige Armierungsgewebe HECK AGG Fine im oberen Putzdrittel einbetten, R ä nder 10 cm ü berlappen. Oberfl ä che eben und geschlossen abziehen, so belassen, Standzeit vor weiteren Arbeitsschritten einhalten. Gesamtschichtdicke: mindestens 5 mm Produkte: HECK EPS Perimeter D ä mmplatte 30 035 HECK K+A SL HECK AGG Fine Verbrauch: D ä mmplatte: ca. 1 m ² /m ² vollfl ä chige Verklebung (Kleber auf Platte) bei ebenem, glattem Untergrund ca. 6 kg/m ² Wulst Punkt Methode bei ebenem, glattem Untergrund ca. 4 kg/m ² K+A SL: ca. 1,3 kg/m ² /mm

1. 8 Dübelung MW D ä mmplatten auf festen, f ü r eine Verd ü belung geeigneten Untergrund statisch relevant mit bauaufsichtlich zugelassenen D ü beln befestigen. D ü belmenge und -l ä nge gem äß Vorschlag Fachverband WDVS und Herstellervorschrift ausw ä hlen. D ü bel im D ä mmstoff in Verbindung mit D ü belteller VT 2G versenkt anbringen, Setzstelle mit MW Rondelle oberfl ä chenb ü ndig verschlie ß en. Mindestd ä mmstoffdicke: 80 mm Wandbaustoff: Beton, KS Produkt: HECK Schraubd ü bel STR-U 2G mit einer Verankerungsl ä nge im tragf ä higen Untergrund von 25 mm HECK MW Rondelle HECK VT 2G Verbrauch: 6 D ü bel/m ²

1. 9 Anschlussfugen Fugendichtband Alle WDVS Anschl ü sse, z. B. an Fensterrahmen, elastisch und schlagregendicht herstellen. Hierzu vorkomprimiertes, durchimpr ä gniertes und langsam aufgehendes Fugendichtband aus Polyurethanschaum b ü ndig zur D ä mmplatte einbauen. Zur Putztrennung Kellenschnitt ausf ü hren. F ü r Gesamtputzdicke: ca. 15 mm

1. 10 Gewebeeckwinkel mit Kunststoffprofil Kantenschutz des WDVS herstellen. Hierzu Kantenwinkel aus Kunststoff mit Gewebe an allen Geb ä ude Kanten und Innenecken vollfl ä chig mit Armierungsm ö rtel ansetzen. Gewebe je Profilstab mindestens 10 cm ü berlappen lassen. Alkalibest ä ndiger Gewebeeckwinkel mit Kunststoff Produkt: HECK Gewebeeckwinkel PVC 100 x 150

1. 11 Diagonalarmierung herstellen Diagonalarmierung an den Ecken von T ü r - und Fenster ö ffnungen und bei Durchdringungen herstellen. Produkt: HECK Gewebepfeile

1. 12 Tropfkantenprofil mit Gewebe Kantenschutzprofil mit Tropfkante an St ü rzen und weiteren, waagerecht verlaufenden Kanten anbringen. Kantenschutzprofil (25 x 25 mm) aus Kunststoff mit Tropfkante und beidseitigen, alkalibest ä ndigen Gewebestreifen vollfl ä chig in systemkonformen Armierungsm ö rtel einbetten. Die Plattenstirnseite ist vollfl ä chig mit Armierungsm ö rtel zu bedecken. Produkte: HECK Tropfkantenprofil

1. 13 Oberputz herstellen in HECK Putzstruktur "Wellengang" (Fassade) Leichten, mineralischen Oberputz aufbringen. Hoch wasserdampfdiffusionsoffenen und wasserabweisenden Strukturputz aus Werktrockenm ö rtel CS II, CR nach DIN EN 998 1, (P II nach DIN V 18550), als Oberputz aufbringen. Putzmasse in Kornst ä rke oder minimal ü ber Kornst ä rke aufbringen Mit Strukturwalze im Kreuzgang bearbeiten Nach kurzer Antrocknung mit Gl ä ttekelle andr ü cken mit gleichm äß igem Druck Struktur: nach HECK Putzstruktur "Wellengang" Gr öß tkorn: KC 5 Farbton: Caparol Palazzo 85 Produkt: HECK ED (HECK Edel-Dekor) KC 3 Verbrauch: KC 5 ca. 2,5 kg Trockenm ö rtel/m ²

1. 14 Zulage Leibungen Zulage zur Oberputzausf ü hrung im Bereich der Leibungen (Pos. 01.14)

1. 15 Oberputz herstellen - Kalkfilzputz Auf den ausreichend erh ä rteten Unterputz wird ein Oberputz auf Kalkzementbasis aus Werktrockenm ö rtel aufgebracht. Edelputzm ö rtel CR, CS III, W 2 nach DIN EN 998-1 Festm ö rtelrohdichte: ca. 1,5 kg / dm ³ E - Modul: ca. 8000 N / mm ² µ - Wert: ca. 15 K ö rnung: 0 - 0,6 mm Putzdicke: 2 - 5 mm Oberfl ä che: abziehen und filzen Produkt: Rajasil KFIP (Kalkfilzputz) Hersteller: HECK Wall Systems GmbH Verbrauch: ca. 1,5 kg/m ² /mm Farbton: Caparol Palazzo 85

1. 16 Zulage Leibungen Zulage zur Oberputzausf ü hrung im Bereich der Leibungen (Pos. 01.16)

1. 17 Zulage Ausführung Oberputz Sockelbereich Zulage zur Ausf ü hrung der Putztechnik im Sockelbereich und der damit verpflichtenden Impr ä gnierung des mineralischen Oberputzes mittels Rajasil NIG Siehe z.B. HECK Detail 10.400

1. 18 Hinterfeuchtungsschutz - mineralisch Einkomponentige, mineralische und elastifizierend verg ü tete, wasserdampfdurchl ä ssige und ü berstreichbare Dichtschl ä mme aufbringen. Auf Perimeterd ä mmung oder Geb ä udeabdichtung beginnend (mind. 20 cm breit, Haftf ä higkeit pr ü fen!) das Sockelputzsystem ü berlappend und bis mindestens 5 cm oberhalb der voraussichtlichen Gel ä ndeoberkante auf Sockelputz aufziehen, Oberfl ä che gl ä tten, nach Abtrocknung mit Beschichtung farblich gestalten. Breite der Abdichtung: Mindestdicke: 2 mm (Trockenschichtdicke) Produkt: HECK DS FLEX (Dichtungsschl ä mme flexibel) Verbrauch: ca. 1,5 kg/m ² /mm

1. 19 Siliconharzfarbe - einfach Auf den vorbereiteten und trockenen Untergrund wird ein offenporiges und wasserabweisendes Beschichtungssystem auf Siliconharzbasis aufgetragen. Siliconharzfarbe nach DIN EN 1062-1 bzw. DIN 18363 Sockel & Fassadenfl ä chen sd - Wert: sd - Wert < 0,05 m, Klasse I w - Wert: w < 0,1 kg/(m ² xh0,5), Klasse III Farbtonbest ä ndigkeit: B 1 (Fb-Code gem äß BFS-Merkblatt-Nr. 26) Produkt: HECK SILCO FF (Silicon-Fassadenfinish) Verbrauch: ca. 0,1 - 0,2 l/m ² (pro Anstrich) Farbton: Caparol Palazzo 85

1. 20 Leibungen Anstrich Zulage f ü r das Aufbringen des Beschichtungssystems im Bereich von Leibungen.

2 Innendämmung

2. 1 Wanddämmung Mineralwolle Vlieskaschiert 100 mm D ä mmplatte aus Mineralwolle mit Sichtseite aus hellem, naturwei ß em Glasvlies; Plattenr ü ckseite unbeschichtet; Plattenkanten allseitig glatt geschnitten; W ä rmeleitf ä higkeitsgruppe 035 W/m*K (DIN 18165); Nichtbrennbar, Euroklasse A1 (DIN EN 13501); Schmelzpunkt > = 1000 ° C (DIN 4102); Anwendungsgebiet DI, WI-zk (DIN 4108-10); Plattenabmessung: 1194 x 594 mm Plattendicke: 100 mm liefern und nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers dicht gesto ß en im Halbverband an der Wand befestigen. Fabrikat: ISOVER Topdec DP 3 o. glw. Angebotenes Fabrikat: ________________________

2. 2 Deckendämmung Mineralwolle Vlieskaschiert 100 mm D ä mmplatte aus Mineralwolle mit Sichtseite aus hellem, naturwei ß em Glasvlies; Plattenr ü ckseite unbeschichtet; Plattenkanten allseitig glatt geschnitten; W ä rmeleitf ä higkeitsgruppe 035 W/m*K (DIN 18165); Nichtbrennbar, Euroklasse A1 (DIN EN 13501); Schmelzpunkt > = 1000 ° C (DIN 4102); Anwendungsgebiet DI, WI-zk (DIN 4108-10); Plattenabmessung: 1194 x 594 mm Plattendicke: 100 mm liefern und nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers dicht gesto ß en im Halbverband an der Wand befestigen. Fabrikat: ISOVER Topdec DP 3 o. glw. Angebotenes Fabrikat: ________________________

2. 3 Sockelausbildung H=50 cm Kalk-Zement-Armierm ö rtel faserverst ä rkt auf Perimeterd ä mmplatten Im Ü bergang zur Wandd ä mmung ist ein Putzabschlussprofil einzuspachteln Armiergewebe vollfl ä chig, 10 cm ü berlappend, oberfl ä chennah einbetten. Schlussbeschichtung Sockelputzstruktur 1,0 mm inkl. Anstrich. H ö he des auszuf ü hrenden Sockels: 50 cm ab OKFFB

2. 4 Zulage Anarbeitung Dämmung an Decken- / Wanddurchführungen HLS Zulageposition f ü r Anarbeitung an Decken-/ Wanddurchbr ü che HLSE Die D ä mmung aus Vorpositionen wird zum Zeitpunkt ausgef ü hrt, bei denen sich keine haustechnischen Verrohrung der Decke befinden. Nach Fertigstellung der Steigleitungen und Ausbetonierung der Decken-/ Wanddurchbr ü che m ü ssen die Platten  zu einem sp ä teren Zeitpunkt angearbeitet werden.

2. 5 Anstrich Decke und Wände im Müllraum Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverd ü nnbar, l ö semittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsf ä hig. Nassabriebbest ä ndigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300,Deckverm ö gen-Klasse 1, stumpfmatt, nach DIN EN 13300. Technische Eigenschaften: - frei von Konservierungsmitteln - frei von foggingaktiven Substanzen Farbton: wei ß Erzeugnis: Malerit Verbrauch: 280 ml/m ² Untergrund :  Stahlbeton/KS Decke und W ä nde des M ü llraums Ausf ü hrungsort: alle nicht ged ä mmten Decken, St ü tzen und W ä nde im M ü llraum Ausf ü hrung unmittelbar nach Rohbau-Fertigstellung (vor Ausf ü hrung von Installationen)

3 Stundenlohnarbeiten

3. 1 Meister F ü r evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfa ß t sind und gegen Nachweis zur Ausf ü hrung kommen, werden berechnet f ü r: Meister:

3. 2 Facharbeiter wie vor jedoch: Facharbeiter:

3. 3 Auszubildender wie vor jedoch: Auszubildender: