Angebot einreichen

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 1.1 Ausführungsgrundlagen Alle Ausführungsleistungen sind nach Stand der Technik, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Zusätzlich gelten: · Allgemeine Werkvertragsbedingungen der RSG · Alle zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen · Auflagen, Vorschriften und Richtlinien der betroffenen Behörden und Versorgungsträger sowie des TÜVs · Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften · Verarbeitungsrichtlinien bzw. techn. Merkblätter der Hersteller · vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen · Die VOB, Teil B und C in der jeweils gültigen Fassung. - Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, DIN 1961. - Teil C Allgemeine technische Vorschriften nach DIN jeweils in der neuesten Fassung. 05.03.2025

2. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Zusätzlich zu den allgemeinen Werkvertragsbedingungen gelten die folgenden Bedingungen: Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie, sowie ein Baustellen.-WC werden bauseits gestellt. Eine Umlage hierfür erfolgt gemäß den Angaben zur Baustelle. Es wird vom Bauherrn erwartet, dass alle Firmen sich an die Baustellenordnung haltten. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 1. Grundstück Das Gebäude mit den Flächen des Fitnessstudios befindet sich in der Lübecker Str. 101-108 in Hohenfelde, 22087 Hamburg. Die Zufahrt zum Gebäude erfolgt über die öffentlichen Verkehrsflächen Wandsbeker Stieg oder Ernst-Kabel-Stieg, von dort gelangt man auf einen Parkplatz, der auch durch einen weiteren Mieter Rewe genutzt wird. Ein weiterer Zugang erfolgt über die Hohenfelder Straße, von dort kann man ein Treppenhaus erreichen, dass in die beiden Geschosse 1.OG und 2.OG führt. Das Gebäude erstreckt sich über 3 Ebenen, EG - 2.OG. Die Mieteinheit McFit nutzt einen Bereich im 1.OG und 2.OG. Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen. . 2. Bauvorhaben Die umzubauenden Studiofläche erstreckt sich über 2 Ebenen:  1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss.. Die Flächen im Erdgeschoss von über 1.600 m² wird als Ladenflächen von Rewe genutzt. Für die vertikale Erschließung wird ein Bauafzug Modell Geda 1.500 Z/ZP vorgestellt. Tragkraft: 1.500 kg Größe: 1,45 m x 3,3 m Der Hauptzugang zum Gebäude ist vom Parkplatz aus den man über die Straßen Wandsbeker Stieg oder Ernst-Kabel-Stieg erreichen kann. Das Gebäude verfügt über einen weiteren Zugang über das Treppenhaus von der Hohenfelder Straße aus. Der Innenausbau des Studios wird komplett erneuert, tragende Bauteile bleiben weitestgehend unberührt. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf neue Sanitärkerne inklusiv der Verrohrung und Sanitärausstattung, Erstellung von nicht tragenden Trockenbauwänden, Wand- und Fußbodenbelägen, Einbauten, Fitnessgeräten, Innentüren, Teilerneuerung der technischen Anlagen, Erneuerung der Beleuchtung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche mit WC's, Pausencontainer und Container Stellflächen ist in der Hohenfelder Straße eingerichtet, ein direktes Treppenhaus führt in die Geschosse 1.OG und 2.OG. Gerüststellung, Bauaufzug, Anlieferung und weitere Baustelleneinrichtungszonen befinden sich auf dem Parkplatz, der zum Teil zu der Mietfläche gehört. 3. Andere Nutzungen im Gebäude Im Erdgeschoss befindet sich der Rewe als weiterer Mieter. Die Türen im Erdgeschoss sind immer freizuhalten. Es ist stets Rücksicht auf die Mieter zu nehmen, vornehmlich bei Lärmintensiven und Schuttaufkommenden Arbeiten. Es gilt eine eigene Hausordnung des Vermieters. 4. Basisdaten Umbaufläche: ca. 1250 m² Lichte Raumhöhen, roh: 2,86 - 3,03 m 5. Angaben zur Baustelle Folgende Betriebsabläufe müssen während der Ausführung aufrechterhalten werden: - Allgemeiner technischer Ausbau eines Gebäudeteils , die anderen Mietflächen müssen technisch aktiv bleiben, da dies andere Mieter weiterhin nutzen. - Anliefermöglichkeiten für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für den Mieter Erdgeschoss - Zugänge Treppenhäuser für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für die Mieter Erdgeschoss 6. Gerüste und Hebezeuge: Gerüste und Hebezeuge ausschließlich für die eigenen Arbeiten sind vom Auftragnehmer zu stellen. Gehen diese über die Nebenleistungen nach VOB hinaus, sind hierfür gesonderte Leistungspositionen vorgesehen. Ein Baukran oder anderes Hebezeug ist auf der Baustelle nicht vorhanden. 7. Baustellenzugang: Der Materialtransport soll über einen vorgestellten Bauaufzug erfolgen, der von der Parkplatzebene/Erdgeschoss in das 1.Obergeschoss liefert und einen Zugang über das Gerüst hat.Von dort gelangt man über eine Rampe in das 1.Obergeschoss. Dort wird ein Fassadenelement von 1,80 x 2,50 m herausgenommen, worüber die Materialien eingebracht werden können. Der Zugang zu der kleinen Flächen im 2.Obergeschoss erfolgt über die Fläche 1.OG und über das westliche Treppenhaus. Sämtliches Material muss über den Bauaufzug ins Gebäude und dort vertragen werden. 8. Baustellen-WC: Ein Baustellen-WC wird durch den AG gestellt. 9. Baustrom-/Bauwasser: Baustrom und Bauwasser sind auf der Baustelle vorhanden durch die Gewerke Haustechnik. 10. Bauschutt: Dem AN obliegt die Entsorgung und der Abtransport von Rest- und Abfallstoffen für seine Arbeiten. Info: Es gibt nur 2 Container-Standplätze im Außenbereich. 11. Brandschutz Die Einspeisestelle der Feuerwehr Hohenfelder Straße muss immer und zu jederzeit freigehalten sein. 12. Bauzeitenplan Baubeginn 23.03.2026. Gesamtfertigstellung 04.06.2026 Der Bauzeitenplan wird nachgereicht. 13. Vertrag Sollte es zum Vertragsabschluss kommen hat dieser nur Gültigkeit mit der Unterschrift und Anerkennung der Allgemeine Werkvertragsbedingungen des Bauherren RSG Group

01 Malerarbeiten Innen

01.__.0001 Abdecken Vorhandener Beläge Abdecken vorhandener Beläge Teppich Linoleum,Fliesen etc. mittels gegen Verrutschen gesichertem Malerfilz Ausführungsort Krfat 1, Multifunktionsraum, Maschinen 5,, sowie bei allen einzelnen Wandstücken 1 m vor Arbeitsfläche

01.__.0002 Rollgerüst liefern, aufbauen, vorhalten Rollgerüst für eigene Lesitung liefern, aufbauen und vorhalten. Ausführungsort: 1. Obergeschoss und 2.Obergeschoss

01.__.0003 Deckender Anstrich der Innenwände bis 2,97 m Dispersionfarbe Latexanstrich Deckender Anstrich Dispersionsfarbe Latex Anstrich auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz . Grundanstrich mit Dispersionsfarbe Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt  streichen oder rollen Höhe: 2,97 m Schlußanstrich mit Latexfarbe, unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Farbton: Grau RAL 7047 Legende F-01 Ausführung 1.OG Ausführungsort: Personalrum Ausführungsplanung: AP.05_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 1.OG

01.__.0004 Deckender Anstrich der Innenwände bis 2,97 m Dispersionfarbe Latexanstrich Brüstungen Deckender Anstrich Dispersionsfarbe Latex Anstrich bei Brüstungen auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz . Grundanstrich mit Dispersionsfarbe Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt  streichen oder rollen Höhe: 2,97 m Schlußanstrich mit Latexfarbe, unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Farbton: Grau RAL 7047 Legende F-01 Ausführung 1.OG Ausführungsort: Umkleide Frauen, Umkleide Männer Ausführungsplanung: AP.05_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 1.OG

01.__.0005 Deckender Anstrich der Innenwände oberhalb der Wanbeläge mit KEIM Biosil Deckender Anstrich mit KEIM-BIOSIL auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz oberhalb der Wandbeläge. Grundanstrich mit KEIM-BiosiL-Grund: KEIM-BiosiL-Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt (10 Liter KEIM-Biosil-Grund mit max.1 Liter KEIM-Spezial-Fixativ verdünnen) streichen oder rollen Höhe: ab 2,60 m - 3,17 m Schlußanstrich mit KEIM-Biosil: KEIM-Biosil unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Farbton: Grau RAL 7047 Ausführung 1.OG Ausführungsort: Thresen, Lounge Maschinen 1, Umkleide Männer, Umkleide Frauen, Kraft Ausführungsplanung: AP.05_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 1.OG

01.__.0006 Deckender Anstrich der Innenwände oberhalb der Spinde mit KEIM Biosil Deckender Anstrich mit KEIM-BIOSIL auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz oberhalb der Wandbeläge. Grundanstrich mit KEIM-BiosiL-Grund: KEIM-BiosiL-Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt (10 Liter KEIM-Biosil-Grund mit max.1 Liter KEIM-Spezial-Fixativ verdünnen) streichen oder rollen Höhe: ab 1,84 m - 2,96 m Schlußanstrich mit KEIM-Biosil: KEIM-Biosil unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Farbton: Grau RAL 7047 Ausführung 1.OG Ausführungsort: Umkleide Männer, Umkleide Frauen, Ausführungsplanung: AP.05_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 1.OG

01.__.0007 Deckender Anstrich der Stützen bis 2,96 m Dispersionfarbe Latexanstrich Deckender Anstrich Dispersionsfarbe Latex Anstrich auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz, Rohbeton von Stützen. Grundanstrich mit Dispersionsfarbe Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt  streichen oder rollen Höhe: 2,96 m Schlußanstrich mit Latexfarbe unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Farbton: Grau RAL 7047 Legende F-01 Ausführungsort: Umkleide Männer, Umkleide Frauen, Kraft Ausführungsplanung: AP.05_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 1.OG

01.__.0008 Deckender Anstrich der Stützen bis 2,96 m Dispersionfarbe Latexanstrich Deckender Anstrich Dispersionsfarbe Latex Anstrich auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz, Rohbeton von Stützen. Grundanstrich mit Dispersionsfarbe Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt  streichen oder rollen Höhe: 2,96 m Schlußanstrich mit Latexfarbe unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Farbton: Gelb RAL 1021 Legende F-02 Ausführungsort: Empfang 1.Obergeschoss Ausführungsplanung: AP.05_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 1.OG

01.__.0009 Deckender Anstrich der Innenwände oberhalb der Wanbeläge mit KEIM Biosil Deckender Anstrich mit KEIM-BIOSIL auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz oberhalb der Wandbeläge. Grundanstrich mit KEIM-BiosiL-Grund: KEIM-BiosiL-Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt (10 Liter KEIM-Biosil-Grund mit max.1 Liter KEIM-Spezial-Fixativ verdünnen) streichen oder rollen Höhe: ab 2,80 m - 3,16 m Schlußanstrich mit KEIM-Biosil: KEIM-Biosil unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Farbton: Grau RAL 7047 Ausführungsort: Functional Trianing Ausführung 2.OG Ausführungsplanung: AP.06_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 2.OG

01.__.0010 Deckender Anstrich der Stützen bis 2,96 m Dispersionfarbe Latexanstrich Deckender Anstrich Dispersionsfarbe Latex Anstrich auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz, Rohbeton von Stützen. Grundanstrich mit Dispersionsfarbe Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt  streichen oder rollen Höhe: 2,96 m Schlußanstrich mit Latexfarbe unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Farbton: Grau RAL 7047 Legende F-01 Ausführungsort: 2. Obergeschoss Fuctional Training Ausführungsplanung: AP.06_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 2.OG

01.__.0011 Decke mit Flex Deck spritzen RAL /047 Decke mit Flex Deck spritzen inklusive aller Materialien und Geräte RAL 7047 Ausführungsort: Kraft Ausführungsplanung: 1.OG AP.05_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 1.OG

01.__.0012 Deckender Anstrich der seitlichen Flächen der Unterzüge mit Flex Deck Beschichtung, der seitlichen Flächen des Unterzuges Beschichtung auf Unterzug im Innenbereich, deckend wie folgt ausführen: -Untergrundvorbehandung: anschleifen und säubern Grundanstrich mit Flex Deck-Grund: Flex Decke-Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt  streichen oder rollen. Schlußanstrich mit Flex Deck Flex Deck unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Das Spachteln von kleineren Schadstellen ist mit Spachtelmasse auszuführen. Die Unterseite des Unterzuges ist in Pos 01.11  Decke spritzen berücksichtigt Farbton: RAL nach Wahl AG Ausführungsort Kraft 1.Obergeschoss

01.__.0013 Schriftzug herstellen Flächendeckende Farbbeschichtung des eines Schriftzuges  Ausführung mittels Schablone. Ausführung inklusive Schablone nach Vorgaben des AG Schriftart: HELVETICA BOLD Schriftrgröße: nach Vorgabe des AG Breite des Schriftzuges: 4,0 m Farbton: weiß RAL 9003 Schriftzug: 1997 oder ähnliches Position: ´nach Angabe des AG

01.__.0014 Innnenwand Zementputz Sundo Therm Klebe- und Amierungsmasse 3-5 mm Inennwandputz Zementputz Sundo Therm Klebe- und Amierungsmasse EN 998-1:2010 liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht herstellen auf Trockenbauwand neu, Trockenbauwand Bestan F90 Artikelnummer vom AG: 124098 Oberfläche: glatt gerieben Q 3 Putzdicke: 3- 5 mm Putzhöhe: 2,96  m Ausführungsort: Maschinen 1, Ausdauer

01.__.0015 Musterfläche Zementputz Sundo Therm Klebe- und Amierungsmasse anlegen Musterfläche Zementputz Sundo Therm Klebe- und Amierungsmasse für vorgeannten Position 12 anlegen

01.__.0016 Eckschutzschiene, verz. Stahlblech, an allen Ecken und Kanten der Putzfäche Position 12 Eckschutzschiene, verz. Stahlblech, an allen Ecken und Kanten liefern und fachgerecht einbauen, außer Fenster und Türen (sind in Pos. 1.5 erfasst). Fabrikat: Protektor Nr. 1026 angebotenes Fabrikat:..........................

01.__.0017 vorhandene Decken nach Rückbau Abhangdecken oder Haustechnik reinigen vorhandene Decken nach Rückbau Abhangdecken oder Haustechnik nach Bedarf reinigen inklusive aller notwendigen Geräte und Materialien. Höhe: 2,96 - 3,06 m Ausführungsort: 1.Obergeschoss, 2.Obergeschoss

01.__.0018 Deckender Anstrich der Wände des Fluchtreppenhauses Dispersionfarbe Latexanstrich Deckender Anstrich der Wände des Fluchttreppenhauses Dispersionsfarbe Latex Anstrich auf gefilzten Kalkzementputz, Gipsputz . Grundanstrich mit Dispersionsfarbe Grund je nach Saugfähigkeit unverdünnt oder verdünnt  streichen oder rollen Höhe: 3,17 - 5,27 m Schlußanstrich mit Latexfarbe, unverdünnt deckend und ansatzfrei streichen oder rollen. Ein Gerüst wird für die Arbeiten gestellt. Farbton: Gelb RAL 1021 Legende F-02 Ausführungsort: Fluchtreppenhaus zur Hohenfelder Straße Ausführungsplanung: AP.06_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 2.OG

01.__.0019 Ausführung von Spachtelarbeiten in Teilflächen Q2 Ausführung von Spachtelarbeiten in Teilfläche in Q2- Mit dem Maler ist eine gemeinsame Begehung und Oberflächenprüfung vor Beginn der Malerarbeiten durchzuführen. Definition der Oberflächenqualität Q2 gemäß Merkblatt 1 des Bundesverbandes der Gips-und Gipsbauplattenindustrie e.V Ausführungsort: In Abstimmung mit Der Bauleitung

01.__.0020 Ausführung von Spachtelarbeiten vollflächig in Q2 Ausführung von Spachtelarbeiten in vollflächig in Q2- Mit dem Maler ist eine gemeinsame Begehung und Oberflächenprüfung vor Beginn der Malerarbeiten durchzuführen. Definition der Oberflächenqualität Q2 gemäß Merkblatt 1 des Bundesverbandes der Gips-und Gipsbauplattenindustrie e.V Ausführungsort: In Abstimmung mit Der Bauleitung

01.__.0021 Ausführung von Spachtelarbeiten vollflächig in Q3 Ausführung von Spachtelarbeiten in vollflächig in Q3- Mit dem Maler ist eine gemeinsame Begehung und Oberflächenprüfung vor Beginn der Malerarbeiten durchzuführen. Definition der Oberflächenqualität Q2 gemäß Merkblatt 1 des Bundesverbandes der Gips-und Gipsbauplattenindustrie e.V Ausführungsort: Wandbereich unter Tapete 2.OG

01.__.0022 Vorhandene Wandtapete entfernen vorhandene Tapete runterzunehmen, die Wand zu reinigigen und Restkleber zu entfernen. Tapete fachgerecht entsorgen. Ausführungsort:1.OG + 2.OG

01.__.0023 Alte Farbe von Bestandswänden lösen Alte Farbe von Bestandswänden mechanisch lösen und vorher einweichen. Ausführungsort: 1.Obergeschoss und 2.Obergeschoss

01.__.0024 Feuerlöscher vorsichtig inklusive Halter demontieren und einlagern Feuerlöscher vorsichtig inklusive Halter demontieren, sichern und einlagern Ausführungsort: 1.Obergeschoss und 2.Obergeschoss

02 Wandtapete

02.__.0001 Wandtapete auf Wandfläche aufbringen Wandtapete tapezieren: Die Wand ist vor Ausführung aufzumessen und das Maß an den AG zur Bestellung der Tapete weiterzugeben. Innenwandfläche wie folgt tapezieren:-Untergrund säubern-Grundierung mit Brillux Lacryl Tiefgrund LF 595 oder glw. ggfls. Spacheln der Fläche mit Brillux Breplasta H 1882 oder glw. Tapete mit ca.240 g/m²bauseits geliefert auf Wandfläche fachgerecht aufbringen und mi´t Metylan Ovalit TM, Gebrauchsfertiger transparenter Dispersionsklebstoff aufgebracht. Tapete wird mit 50 mm Zugabe geliefert und muss auf Stoß verklebt werden, wenn mehrere Bahnen. Untergrund: Außenwand Wandhöhe: ca. bis 2,80 m auf Höhe der anschließenden Wandverkleidung Ausführungsort: 2. Obergeschoss Functional Training Ausführungsplanung: AP.06_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 2.OG

02.__.0002 Tapetenschutz Auftragen eines transparenten Tapetenschutzes auf die in Position 01  fertig geklebte Tapete zum Zweck des Oberflächenschutzes. Wandhöhe: ca. bis 2,80 m auf Höhe der anschließenden Wandverkleidung Ausführungsort: 2. Obergeschoss Functional Training Ausführungsplanung: AP.06_McFIT-Hohenfelde_#B_Wandbeläge; Decken Plansatz 2, 2.OG

03 Lackierarbeiten

03.__.0001 Rolltor im Bestand in RAL 1021, gelb lackieren Rolltor im Bestand in RAL 1021, gelb lackieren. Vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit seidenmatt einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren RAL:1021 Gelb F-02 Größe 3,48 x 2,96 Ausführungsort: 1.OG Maschinen 2 Ausführungsplanung: AP.03_McFIT-Hohenfelde_#B_Böden; Beläge; Technik; Plansatz 1, 1.OG D.32_McFIT-Hohenfelde_#B_Innenansicht 10_11

03.__.0002 vorhandes Blech im Bestand in RAL 6021, Blaßgrün lackieren Rolltor im Bestand in RAL 6021, gelb lackieren. Vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit seidenmatt einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren RAL:6021 Blaßgrün Ausführungsort: 1.OG Maschinen 2 Ausführungsplanung: AP.03_McFIT-Hohenfelde_#B_Böden; Beläge; Technik; Plansatz 1, 1.OG D.32_McFIT-Hohenfelde_#B_Innenansicht 10_11

03.__.0003 Lackieren von Stahlstütze 8/8 cm, l = 2,96 m Stahlstützen 8/8 cm inkl. Kopf und Fußplatte in RAL 1021, gelb lackieren. Vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit seidenmatt einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren RAL:1021 Gelb F-02 Größe 8 x 8 cm Länge: 2,96 m Ausführungsort: 1.OG Maschinen 2 Ausführungsplanung: AP.03_McFIT-Hohenfelde_#B_Böden; Beläge; Technik; Plansatz 1, 1.OG D.23_McFIT-Hohenfelde_#B_Detail Stahlstütze für Kabelführung

03.__.0004 vorhandene doppelflügelige Tür T90 eine Seite in RAL 9003 und andere Seite in RAL 7047 lackieren vorhandene doppelflügelige Tür einseitig in RAL 9003 und andere Seite in RAL 7047 lackieren, vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit einem matten Lack einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren Es sind Türblatt und Türzarge auf der einen Seite in RAL 9003 und auf der anderen Seite in RAL7047 zu lackieren. Grau RAL:7047 Weiß: RAL 9003 Der Lack muss für eine T90 Tür zugelassen sein, so dass die Zulassung der T90 Bestandstür bestehen bleibt. Maße Tür: 1,50 x 2,125 m Türnummer: 19 Ausführungsplanung: siehe Türliste und Ausführungplanung: AP.12_McFIT-Hohenfelde_#B_Grundrisse mit Türnummern

03.__.0005 vorhandene Tür einseitig in RAL 9003 lackieren vorhandene einseitig in RAL 9003 lackieren, vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit einem matten Lack einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren Es sind Türblatt und Türzarge auf der einen Seite in RAL 9003 zu lackieren. Grau RAL:9003 Maße Tür: 1 x 2,125 m Immer die Sichtseite zum Studio lackieren Türnummer: 21, 22 Ausführungsplanung: siehe Türliste und Ausführungplanung: AP.12_McFIT-Hohenfelde_#B_Grundrisse mit Türnummern

03.__.0006 vorhandene Tür einseitig in RAL 6021 lackieren vorhandene einseitig in RAL 6021 lackieren, vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit einem matten Lack einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren Es sind Türblatt und Türzarge auf der einen Seite in RAL 6021 zu lackieren. Grün RAL:6021 Maße Tür: 1 x 1,50 m Immer die Sichtseite zum Studio lackieren Türnummer: 27 Ausführungsplanung: siehe Türliste und Ausführungplanung AP.12_McFIT-Hohenfelde_#B_Grundrisse mit Türnummern

03.__.0007 Türzarge in RAL 7047 lackieren Türzarge in RAL 7047 lackieren, vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit einem matten Lack einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren Grau RAL:7047 Maße Tür: 1,0 x 2,125 m Türnummer: 08,09,10, 12,13,14, 16 und 17 Ausführungsplanung: siehe Türliste und Ausführungplanung: AP.12_McFIT-Hohenfelde_#B_Grundrisse mit Türnummern

03.__.0008 Doppelflügelige Tür mit Glasausschnitten beideitig in RAL 6021 lackieren vorhandene Tür beidseitig in RAL 6021 lackieren, vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit einem matten Lack einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren Es sind Türblatt und Türzarge auf beiden Seiten in RAL 6021 zu lackieren. Grün RAL:6021 Maße Tür: 1,715 x 2,125 m Türnummer: 28 Ausführungsplanung: siehe Türliste und Ausführungplanung AP.12_McFIT-Hohenfelde_#B_Grundrisse mit Türnummern

03.__.0009 vorhandene Revisionstür im einseitig in RAL 7047 lackieren vorhandene Revisionstür einseitig in RAL 7047 lackieren, vorab reinigen, vorarbeiten, vorstreichen und mit einem matten Lack einfarbig in 2 Arbeitsgängen endfertig lackieren Es sind Revsionstür und Rahmen auf der einen Seite in RAL 7047 zu lackieren. Grau RAL:7047 Maße Tür: 0,76 x 0,60 m Immer die Sichtseite zum Studio lackieren

03.__.0010 Zulage Abkleben von Prüfaufklber auf Bestandstüren vor den Lackierarbeiten Zulage Abkleben von Prüfaufklber auf Bestandstüren vor den Lackierarbeiten. Nach Fertigstellung der Lackierung und Trocknung ist die Abklebung wieder zu entfernen. Ausführungsort: 1.Obergeschoss und 2.Obergeschoss

04 Stundensätze

04.__.0001 Helfer/Lehrling Stunden Stundensatz Helfer/Lehrling Maler-und Lackierarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der Bauleitung zur Ausführung kommen.

04.__.0002 Facharbeiter Stunden Stundensatz Fachwerker Maler-und Lackierarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der Bauleitung zur Ausführung kommen.

04.__.0003 Meister Stunden Stundensatz Meister Maler-und Lackierarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der Bauleitung zur Ausführung kommen.