Angebot einreichen

Planverzeichnis der Anlagen Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Unterlagen bei. Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu. Anhang Nr Inhalt: Anhang 1 Lageplan Anhang 2 Übersichtsschaltplan Anhang 3 Belegungsplan Anhang 4 Erdungsplan Anhang 5 Qualitätshandbuch Montageanleitung Elektrotechnik Die Ausführungspläne sind 14 Tage vor Arbeitsbeginn beim AG anzufordern.

Ausführungsunterlagen und Dokumentation 1 Ausführungsunterlagen des AG: Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN digital als PDF überlassen. 2 Ausführungsunterlagen des AN: Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen: Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben. Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG.

Zeitlicher Rahmen Inbetriebnahme der gesamten Anlage: November 2026 Montagebeginn möglich: Mitte September Mehrkosten für Wochenendarbeit ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Kabelzugarbeiten, Tiefbau und Anschlüsse an der Außenstation können zu normalen werktäglichen Zeiten durchgeführt werden. Die geplanten Termine müssen eingehalten werden. Sollte es zu Verzögerungen kommen, ist eine rechtzeitige Mitteilung erforderlich. Verzögerungen, die zu einer Verschiebung des vereinbarten Fertigstellungstermins führen, können mit einer Pönale belegt werden. Der Betrag der Pönale wird auf 0,05% des Auftragsvolumens pro Tag (maximal 5%) festgelegt. Ablauf der Baumaßnahme: Anschluss WR Anschluss TS Anschluss Kommunikation Montage / Anschluss Verteilerschränke / Sensorik / Kommunikation

Baustellensicherung (Bauzaun, Zufahrtsorten etc.) Das Baufeld ist nicht mit einem Bauzaun umgeben.

Baustelleneinrichtung Für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Parkplätze und Materialanlieferung: Parkmöglichkeiten stehen ausschließlich außerhalb der BE zur Verfügung. Ausschließlich diese Fläche kann zum Abstellen der Fahrzeuge genutzt werden. Die Materialanlieferung und -lagerung erfolgt ausschließlich über die hierfür im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen. Lagerflächen Die auf dem Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Lagerflächen werden bauseits hergestellt. Die Lagerflächen sind ausreichend zu befestigen. Die vorgegebenen Verkehrswege für die Materialbeförderung sind einzuhalten. Baucontainer Der AG stellt für den AN den für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Platz zur Verfügung. Für Tagesunterkünfte und zur Material- und Geräteeinlagerung sind stapelfähige Container einzusetzen. Baustelleneinrichtungsplan Die Baustelleneinrichtung hat gemäß Baustelleneinrichtungsplan zu erfolgen. Die Feuerwehrzufahrtsflächen sind ständig freizuhalten. Die geplante Baustelleneinrichtung ist mit der örtlichen Objektüberwachung des AG mindestens 3 Wochen vor Arbeitsbeginn abzustimmen. Hierzu ist der Baustelleneinrichtungsplan entsprechend zu ergänzen und zur Freigabe vorzulegen. Müllentsorgung Mülltrennungsschlüssel inkl. Farbcodierung für diese Baustelle: Papier/ Pappe (Farbe weiß) Kunststoffe (Farbe gelb) Metall (Farbe blau) gemischte Bauabfälle (Farbe schwarz) Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen innen Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband. Besondere Maßnahmen zum Schutz gegen mech. Beschädigungen innen Besondere Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigungen im Innenbereich einschließlich Unterkonstruktion erstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen. Abdeckung bestehend aus: Spanplatten, Dicke mind. 19 mm, oder Bretter, Dicke mind. 20 mm.

Baustellenordnung Bauleitung/ Aufsichtspersonal Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Auftragserteilung einen Bauleiter, der der deutschen Sprache mächtig ist, zu benennen. Dieser muss während aller Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle als Vertreter des ANs anwesend sein. Baustellenbesprechung Die Bauleitung des AGs wird regelmäßig (wöchentlich, voraussichtlich X-Tag) Baubesprechungen abhalten. Von den wöchentlichen Baubesprechungen werden durchlaufend nummerierte Baubesprechungsprotokolle angefertigt und dem Unternehmer ausgehändigt bzw. übermittelt. Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat täglich Bautagesberichte zu führen. Diese müssen mindestens folgende Angaben enthalten: Datum Witterung, falls für ausführende Arbeiten relevant Arbeitsbeginn und -ende Anzahl und Name der Arbeitskräfte, unterteilt, Qualifikation Verarbeitete Materialien Verwendete Baugeräte Ausgeführte Arbeiten und Ort der Ausführung Die Bautagesberichte sind mindestens einmal wöchentlich der Bauleitung vorzulegen. Aufmaß Die Ermittlung der Leistungen erfolgt - soweit möglich - nach den Planungsunterlagen, ansonsten mit Hilfe des örtlichen Aufmaßes. Der Auftragnehmer hat zu diesem Zweck während der gesamten Bauzeit Aufmaßpläne auf der Baustelle vorzuhalten. In diesen Zeichnungen sind der Arbeitsfortschritt festzuhalten und die aufgemessenen Leistungen einzutragen. Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen, welche als Anlage zu Abschlags- , Teilschluss- und Schlussrechnungen zur Prüfung eingereicht werden, sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form einzureichen. Sicherheit auf der Baustelle Diese Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung. Die vom SiGeKo erstellte Baustellenverordnung ist durch den AN im Original zu unterschreiben und wird Vertragsbestandteil.

Weitere wichtige Hinweise Hauptkommunikation zum Austausch von Unterlagen zwischen AG und AN erfolgt über Planradar. Der AN verpflichtet sich, ein Konto bei Planradar anzulegen. Alle für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Werkzeuge und Materialien, welche nicht bauseits gestellt werden, sind in den Einheitspreisen zu inkludieren. Der Nachunternehmer hat vor Baubeginn eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und spätestens eine Woche vor Baubeginn an den Projekt- und/oder Bauleiter zu übergeben! Der Zuschlag für Koordinationsarbeiten ist in den Einheitspreisen zu inkludieren. Fotodokumentation aller Anschlussarbeiten. Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Materialreste beigestellter Posten sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet! Die im LV aufgeführten Massen gelten nicht als Bestellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemäß den örtlichen Bedürfnissen zu ermitteln und die Bestellung nach diesem Bedarf durchzuführen. Grundsätzlich sind die Einheitspreise so zu kalkulieren, dass die aufgeführte Leistung zur vollen Funktionsfähigkeit der Anlage unter Einhaltung der Vorgaben gem. Baubeschreibung und Richtlinien fertig gestellt werden kann. Soweit nicht gesondert beschrieben ist in die Kalkulation die Lieferung und Montage sowie betriebsfertiges Anschließen von Betriebsmitteln einzurechnen. Dabei versteht sich unter betriebsfertiger Montage auch die ordnungsgemäße Einführung der Kabel, Leitungen, Rohre usw. und das Anschließen an allen Anschluss-, Abzweig- und Verbindungsstellen, wie auch an Schalttafeln, Geräten und Verteilungen usw., die vom AN geliefert werden. Ausgenommen hiervon sind Anschlüsse an bauseitigen Anlagen und Anschlüssen, die im LV gesondert aufgeführt sind. Im Rahmen der Werk- und Montageplanung ist die Organisation des Bauablaufes z.B. hinsichtlich Bauphasen, Materialvorhaltung, Mannschaftsstärke, Werkzeugeinsatz, zeitlicher Abfolge der Arbeiten und Dauer detailliert darzustellen. Die vereinbarte Bauzeit ist zwingend einzuhalten. Alle Kabel, die zu Stationen führen, müssen in die Station eingeführt werden und ist im Einheitspreis der Anschlussarbeiten zu inkludieren. Materialreste sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet.

Hinweistext Nach Abschluss der Arbeiten ist die Errichterbestätigung nach DGUV V3 unverzüglich dem AG auszustellen. Die Kosten sind in die Einheitspreise zu inkludieren. Vor Baubeginn muss der AN die aktuell gültigen Spartenauskünfte einholen und entsprechende Sicherungsmaßnahmen umsetzen. Während der Tiefbauarbeiten müssen die verschiedenen Bodenschichten getrennt und entsprechend ihrer Art gelagert werden. Es sind folgende Dokumente vom AG für die Umsetzung zu verwenden: Übersichtsplan Bau- und Installationsvorgaben Detailplan

01 Kabel

Wichtiger Hinweis Materialreste sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet. Alle Kabel, die zu Stationen führen, müssen in die Station eingeführt werden. Diese Arbeit ist im Einheitspreis der Anschlussarbeiten zu inkludieren.

01.01 Niederspannungskabel

01.02 Beschriftung

02 Anschluss Starkstromkabel

02.__.0010 Absetzen und Anklemmen NS-Kabel an LS-Leiste Kabeltyp: NA2XY-J 3x240mm2/1x120mm2 (bauseits gestellt) NS-Kabel absetzen, verpressen, einführen in Trafostation/NSHV und nach Klemmplan anklemmen mit Markierer. Inkl. eindeutiger Markierung der Kabel am Anschluss Anschlussmaterial (Kabelschuhe, Unterlegscheiben, Schrumpfschläuche) bauseits gestellt. Sektorleiter ist mit entsprechenden Intercable Runddruckeinsätzen für die fachgerechte Montage von Kabelschuhen vorzupressen. Kabelschuh ist mit entsprechenden Intercable  Presseinsätzen auf die Kabel nach Montageanweisung des Herstellers aufzupressen.

02.__.0020 Absetzen und Anklemmen der NS-Kabel am Wechselrichter Kabeltyp: NA2XY-J 3x240mmw/1x120mm2 (bauseits gestellt) NS-Kabel absetzen, verpressen, einführen in Wechselrichter und nach Klemmplan anklemmen mit Markierer. Inkl. eindeutiger Markierung der Kabel am Anschluss Anschlussmaterial (Kabelschuhe, Unterlegscheiben, Schrumpfschläuche) bauseits gestellt. Sektorleiter ist mit entsprechenden Intercable Runddruckeinsätzen für die fachgerechte Montage von Kabelschuhen vorzupressen. Kabelschuh ist mit entsprechenden Intercable  Presseinsätzen auf die Kabel nach Montageanweisung des Herstellers aufzupressen.

02.__.0030 Zugentlastung NS Starkstromkabel Lieferung und Anbringung einer C-Profilschiene an die Montagekonsole des WR-Gestellst für die Zugentlastung mit passenden Bügelschellen und Gegenwannen Zugentlastungsmaterial bauseits gestellt

03 Anschluss Steuerleitungen

03.__.0010 Anschluss Kat7-Kabel Beidseitiges Anklemmen des Datenkabel CAT7 an externe Geräten, inkl. Anschlussmaterial.  Nach Klemmplan anklemmen, ohne Kabelschuh, mit Markierer. An Sensoren In ClusterControlUnit Ggfs. in USV Im Scadaschrank An Wechselrichter

04 Anschluss Netzwerk

04.__.0010 Montage und Anschluss SCADA-Schrank Montage des beigestellten SCADA-Schranks an vorhandene Hutschienen Inkl.: Anschluss an Versorgungsspannung (230 V) Lieferung der Steuerleitung Anklemmen der Signal und Steuerleitungen Verlegung, Montage und Anklemmen der beigestellten VPN-Router-Antennen Wand- und Deckenkanäle a.P. Anschlussmaterial

04.__.0020 Einbau Komponenten in Scada-Schrank Einbau und Anschluss bauseits gestellter Komponenete in Scadaschrank Übergabestation/ Trafostation. Nach Anschlussplan von AG.

04.__.0030 Montage und Anschluss Fernwirktechnikschrank Montage und Anschluss des beigestellten FWT-Schranks Inkl.: Anschluss an Versorgungsspannung (24 V) Anklemmen der Busleitung (CAT7) Wand- und Deckenkanäle a.P. Anschlussmaterial

05 Messungen und Dokumentation

Hinweistext Die Protokolle der erfolgreichen Prüfung sind dem AG spätestens 2 Tage nach der Prüfung in digitaler Form vorzulegen. Der Messgerätedatensatz ist dem AG in digitaler Form zu liefern.

05.01 Messung

05.02 Protokollieren

06 Erdung

06.__.0010 Tiefenerderstab 1,50m Errichten eines Tiefenerders bis in 6m Tiefe Stahl, Querschnitt 25mm² je nach Erfordernis, sodass die vom zuständigen Energieversorger geforderten Erdungswiderstandswerte sicher erreicht werden

06.__.0020 Anschlussschellen Montieren von Anschlussschellen Dehn AS S TE 25 7.10 FL40 V4A od. glw.

06.__.0030 Parkerdung und Stationserdung anschließen Anklemmen der Parkerdung (=im Graben verlegte Erdungsanlage zwischen Gestell und Trafostation/Übergabestation) und Stationserdung an der Station Anschlussmaterial bauseits gestellt

06.__.0040 Strahlerder Strahlerde r in Baugrube/Kabelgraben verlegen und an den Ringerder der Trafostation/Übergabestation anklemmen inkl. Anschlussmaterial. Strahlerder je 60 m für Trafostation und Übergabestation

06.__.0050 Kupferseil 50mm² in vorh. Baugrube verlegen Verlegen eines verzinnten Kupferseils in vorhandene Baugrube: 50mm² Fabrikat: OBO Bettermann, S9-CU SN od. glw. Beidseitiger (Anfang, Ende) Anschluss des Kupferseils an Potentialausgleichsschiene in Trafostation Alle Tätigkeiten nach Absprache mit AG. einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Inkl. Lieferung des Kupferseils Stationserdung jeweils mit 1 m Abstand um Trafostation und Übergabestation verlegt.

06.__.0060 Kreuzstück Kupferverbinder montieren Kreuzstück für Rund- und Flachleiter Cu (Fabrikat: DEHN, Art.-Nr.: 319207 od. glw.) für ober- und unterirdische Verbindungen von Leitern in Kreuz- und T-Anordnung. Inkl. Lieferung Werkstoff Klemme: Cu Klemmbereich Seil: 50-70 mm² Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A) Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316 Zwischenplatte: ja Normenbezug: DIN EN 62561-1 Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C): 29 kA Montage nach Angaben AG

07 Stundenarbeiten

Wichtiger Hinweis Die Kosten der Arbeitszeiten sind in die Einheitspreise zu inkludieren. Die Ausführung von Regiearbeiten ist vom Auftragnehmer bei der Fachbauleitung zu beantragen. Arbeiten zum Stundennachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundennachweise sind der Bauleitung spätestens am folgenden Arbeitstag zur Anerkennung vorzulegen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

07.__.0010 Meister/in - sämtlichte Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Meister/in

07.__.0020 Obermonteur/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/in

07.__.0030 Monteur/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Monteur/in

07.__.0040 Helfer/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/in

07.__.0050 Wochenendezuschlag Wochenendzuschlag für Arbeiten, welche werktags nicht durchgeführt werden können