Submit your estimate

54 Betriebstechnik - Ladeinfrastruktur E- Bus

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen Allgemeine Technische Vertragsbedingungen Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299 0. Hinweise Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1  Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheiten der Zufahrt sowie etwaige Einschränkung bei ihrer Benutzung Die geplante Baumaßnahme "Betriebsgebäude Rundestraße" findet in der Nähe des ZOB Hannover, stirnseitig direkt angrenzend an das Contipark-Parkhaus Rundestraße 8 statt. Das Gebäude muss auf einer bestehenden Kellerdeckenkonstruktion der angrenzenden Tiefgarage auf einem schmalen Randstreifen errichtet werden. Ein schmaler Fahrstreifen vor dem Baufeld bleibt als Verkehrsfläche frei. Die bisherigen Erkenntnisse bzw. Rückschlüsse und Vermutungen über Existenz, Position und Verlauf der Unterkonstruktion basieren auf einer sehr begrenzt vorliegenden Bestandsplanung, Vermessungsdaten, Ortsbegehungen und vereinzelten Suchschachtungen. Somit werden sich abschließende Informationen zur Gründungssituation erst im Zuge der kompletten Freilegung des Baufeldes ergeben. 0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen - keine - 0.1.3  Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse Der Standort des Gebäudes befindet sich im Stadtteil Hannover-Mitte. Die genaue Positionierung ist dem Lageplan zu entnehmen. Die Rundestraße ist eine Nebenstraße, die vom Volgersweg ausgehend die Lister Meile kreuzt und Richtung Hamburger Allee abbiegt. Das Baufeld liegt an dieser Kurve, im rückwärtigen Anliefer- bzw. Parkbereich innerstädtischer Kaufhäuser und Supermärkte. Das Gebäude (Konstruktionshöhe 9,37 m) hat zwei Geschosse mit einer lichten Höhe von 3,90 - 4, 02 m (Decke 3,10 - 3,22 m über einem 0,80 m hohen Doppelboden). Das Leistungsverzeichnis umfasst das reine Bauwerk des Betriebsgebäudes und des angrenzenden Schachtes inkl. Ausbau und Erdungsanschlüssen innen und außen (Entwässerung bis 1,00 m ü.GOK), zudem den Erdaushub, Fundamenterstellung und die Lieferung und Montage der Winkelstützen inkl. Zaunanlage, Stahl-/ Betontreppe und Steigleiter. 0.1.4  Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen Siehe 0.1.1 0.1.5  Für den Verkehr frei zu haltende Flächen Die Baustellenzufahrt bzw. die angrenzenden Parkplätze sind über die gesamte Bauzeit frei zu halten. Die Zufahrt ist den Gegebenheiten anzupassen. 0.1.6  Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen - keine - 0.1.7  Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser Dem Auftragnehmer werden seitens des Autraggebers keine Anschlüsse an Ver- oder Entsorgungsmedien gestellt. 0.1.8  Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume Notwendige Baustelleneinrichtungsflächen sind vom AN mit dem Auftraggeber abzustimmen. Vom AG werden keine Flächen zur Verfügung gestellt, es ist aber möglich, im angrenzenden Parkhaus Flächen zu mieten. Eine Abstimmung mit den anderen auf der Baustelle tätigen Unternehmen (Vermittlung durch den AG) ist rechtzeitig vorzunehmen. Die Ergebnisse der Abstimmung mit dem AG sind nach Auftragserteilung in Form eines Baustelleneinrichtungsplans einzureichen. 0.1.9  Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Ergebnisse von Bodenuntersuchungen - Sind dem Bodengutachten und der Statik zu entnehmen. Unterlagen werden der Ausschreibung beigefügt. 0.1.10  Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen - Sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Unterlagen werden der Ausschreibung beigefügt. 0.1.11  Besondere umweltrechtliche Vorschriften Es sind im Allgemeinen alle Belange des Natur- und Umweltschutzes zu beachten. Benutzte Flächen sind nach Beendigung der Baumaßnahme in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, alle geltenden Regeln und im Besonderen das Kreislaufwirtschaftsgesetz zu befolgen. 0.1.12  Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall - Sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Unterlagen werden der Ausschreibung beigefügt. 0.1.13  Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen Die Maßgaben zum Immissionsschutz von Anwohnern in Wohngebieten sind zu beachten und einzuhalten. Es sind lärmarme Geräte einzusetzen. Lärmintensive Arbeiten sind während der Bauzeit außerhalb der nächtlichen Ruhezeiten durchzuführen. Ggfs. sind entsprechende Ausnahmegenehmigungen vom AN einzuholen. Für Arbeiten außerhalb der geregelten Arbeitszeit (Nachtschicht, Feiertags-, Sonntagsarbeit) hat der AN entsprechende Genehmigungen einzuholen. Die Genehmigungen sind rechtzeitig, in der Regel mindestens fünf Werktage zuvor dem Auftraggeber vorzulegen. 0.1.14  Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle Die angrenzenden Straßen-/ Parkflächen bzw. das angrenzende Parkhaus sind nicht zu beschädigen. 0.1.15  Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs Siehe 0.1.5 0.1.16  Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen An das Baufeld grenzt ein Schacht der Mischkanalisation mit dem dazugehörigen Kanal. 0.1.17  Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer Siehe 0.1.16 In Lage und Höhe verspringende Deckenkonstruktion des darunter liegenden Parkhauskellers (in Teilbereichen in vermuteter Position bzw. OK-Höhe basierend auf den vorliegenden Informationsquellen (u.a. Bestandsplanung) ). 0.1.18  Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden - nicht relevant - 0.1.19  Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen - keine - 0.1.20  Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle Gem. Vorgaben der Bauoberleitung, Bauüberwachung und der Leitungsverwaltungen. 0.1.21  Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen - keine - 0.1.22  Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten Bauseitige Leistungen: - Verlegen der Entwässerungsleitung, Anschluss an den Sammelschacht - Verlegen der an das Gebäude angrenzenden Entwässerungsrinnen, inkl. Rohrverbindungen und Formteilen, Anschluss an die Längsleitung - Verlegen der Kabelschutzrohre in der Vorfläche (inkl. Betonplatte über den MS-Kabeln) - Verfüllung der Baugrube - Pflaster-/ Asphaltarbeiten der Vorflächen, inkl. Bettung - Klima-/ Lüftungstechnik - Einbauten Kabelkanäle 0.1.23  Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle Während der Baumaßnahme finden gleichzeitig Arbeiten im Baustellenbereich durch Drittfirmen statt  (o.g. Tiefbauarbeiten, Elektroinstallation). Termin- und Ablaufabstimmungen sind untereinander und mit der Bauoberleitung des Auftraggebers zwingend durchzuführen, dazu ist die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen zu gewährleisten. Der erhöhte Aufwand an Bauleitung seitens Auftragnehmer ist in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Mehrfache Umsetzungen von Arbeitskolonnen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Ausführung von Arbeiten verschiedener Auftragnehmer an einem Ort/Arbeitsbereich ist nicht zulässig. Der Bauherr bestellt für den gesamten Verlauf der Baumaßnahme einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator. Dem SiGeKo ist vom AN nach Auftragserteilung eine vollständige Gefährdungsbeurteilung für sämtliche zu erbringende Leistungen vorzulegen. Der vom SiGeKo auf Grundlage aller Gefährdungsbeurteilungen erstellte SiGe-Plan ist für alle Gewerke bindend. Der SiGe-Plan wird auf der Baustelle ausgehängt und ständig fortgeschrieben. Der AN und seine Subunternehmer sind gehalten, vor neuen Bauabschnitten oder Tätigkeiten, Einsicht in den Plan zu nehmen. Die Tätigkeit des SiGeKo befreit den Auftragnehmer und den Bauleiter nicht von der Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 6 Abs. 1 und 2 Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A 1) und § 8 Arbeitsschutzgesetz. 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1  Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und -beschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer Der Auftragnehmer hat entsprechend mit Abgabe des Angebots einen verbindlichen, detaillierten Bauzeitenplan unter Berücksichtigung der o.g. Meilensteine aufzustellen und den Unterlagen beizufügen. 0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen An das Baufeld grenzen eine einspurige Straße (Kunden-, Feuerwehr-, Zulieferverkehr, Müllentsorgung) und mehrere Parkplätze an. 0.2.3  Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben Siehe 0.1.23 0.2.4  Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütungund zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen Siehe Technische Leistungsbeschreibung 0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anforderungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen Im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers verbleibt die baustelleninterne Verkehrssicherung. Ebenfalls ist es Sache des Auftragnehmers, bei einseitig verursachten Eingriffen in den öffentlichen Straßenraum seitens AN, wie z.B. Verschmutzungen an Baustellenausfahrten, diese sofort zu seinen Lasten und ohne besondere Aufforderung durch den Auftraggeber zu beseitigen. 0.2.6  Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung - keine - 0.2.7   Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten - keine - 0.2.8  Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer - keine - 0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat Siehe Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses 0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen Siehe Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses 0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile Siehe Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses 0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z.  B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen Siehe Technische Leistungsbeschreibung 0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise Siehe Punkt 0.1.11 und 0.1.12 Siehe technische Leistungsbeschreibung 0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind - keine - 0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten - keine - 0.2.16  Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe - keine - 0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt - keine - 0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer - keine - 0.2.19  Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation - Montage Drittgewerke 0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme - keine - 0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag - keine - 0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen. Abrechnungen erfolgen anhand von Aufmaßblättern und Abrechnungszeichnungen Für jede Position ist vom AN ein separates Aufmaßblatt (bzw. separate Aufmaßblätter) anzufertigen. Die erforderliche Mengenberechnung ist zu erstellen und den Rechnungen in Papierform beizufügen und parallel als GAEB Datenart 11 in elektrischer Form zu übermitteln. Nur von der Bauüberwachung freigegebene Aufmaße werden bei der Rechnungsprüfung anerkannt. 0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 0.3.1 Wenn andere als in den ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben Siehe technische Leistungsbeschreibung 0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen 0.4.1 Nebenleistungen - keine - 0.4.2 Besondere Leistungen Siehe technische Leistungsbeschreibung 0.5 Abrechnungseinheiten Siehe VOB/C.

Technische Leistungsbeschreibung Technische Leistungsbeschreibung 1. Allgemein Die Haltestelle "Hannover ZOB" ist Endpunkt der RegioBus - Linien 300, 500 und 700. Diese sollen vollständig mit Elektrobussen betrieben werden. Dazu ist der Endpunkt (mit zwei Haltezonen und einer Abfahrtszone) bis 2027 mit acht Lademasten und der notwendigen Ladetechnik auszurüsten. Jeder der Masten wird durch eine Ladetechnik mit einer Leistung von 300 kW versorgt. Die dazugehörige Technik wird aus dem Mittelspannungsnetz der enercity versorgt. Im Rahmen der vorgenannten Maßnahme ist es erforderlich, ein Betriebsgebäude zu errichten. Die Größe des Betriebsgebäudes richtet sich nach der unterzubringenden technischen Anlage. Für eine erhöhte Betriebssicherheit werden die Anlagen redundant ausgelegt. Dies beinhaltet zwei Mittelspannungsschaltanlagen, vier Transformatoren, Ladetechnik für acht Ladepunkte, zwei Klimageräte, Anlagen für die Fern- und Ortssteuerung und weitere Elektroinstallationsanlagen. Die beschriebene Ausführungsplanung umfasst das reine Bauwerk des Betriebsgebäudes. Die technische Ausstattung und Einrichtung des Gebäudes (inkl. Licht, Steckdosen, Erdung etc.) ist Teil der Planung der begleitenden Gewerke (ÜSTRA). Das Gebäude soll in Ortbetonbauweise errichtet werden und beinhaltet pro Geschoss einen Kabelkeller. Der Baukörper erhält gem. Vorgabe des Bauherrn eine verputzte, schiefergrau (RAL 7015) gestrichene Fassade mit Attikablech. Aufgrund der Standortbedingungen (das Gebäude muss auf einer bestehenden Kellerdeckenkonstruktion des angrenzenden Parkhauses auf einem schmalen Randstreifen errichtet werden) wird der Gebäudekörper zweigeschossig ausgeführt, erschlossen durch eine stirnseitige Stahltreppe bzw. eine Steigleiter mit Zwischenpodest. Zum Inhalt dieses LVs gehören: - Abbrucharbeiten - Erdaushub/ -entsorgung - Vorbereitung Planum Gebäude auf der Bunkerdecke - Erstellung Fundamente des Gebäudes und in den Vorflächen - Rohbauarbeiten Ortbeton Gebäude inkl. Fassade, Türen, Dach und Innenausbau, Stahlunterkonstruktion der Trafos - Lieferung und Montage der Winkelstützen der Vorflächen - Lieferung und Verlegung der Kabelschutzrohre für die Mittelspannumgskabel (enercity). - Erstellung des an das Gebäude angrenzenden Kabelschachtes - Lieferung und Montage von Zaun, (Podest-) Treppe und Steigleitern. - Lieferung und Montage Dachentwässerung bis 1,00 m über Geländeoberkante - Erdung im Bereich des Ortbetons 1.1 Baustelleneinrichtung Bei Arbeitsaufnahme sind gemeinsam mit der Bauüberwachung des AG ein Höhenfestpunkt sowie eine Hauptachse festzulegen und einzumessen. Alle weiteren Höhenpunkte und Achsen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu schaffen. Höhenfestpunkte und eingemessene Hauptachsen sind zu kennzeichnen und zu schützen bzw. zu sichern. Nachfolgende Gewerke sind auf Verlangen in die Lage der Hauptachsen sowie der Höhenfestpunkte einzuweisen. Die beschriebenen Leistungen werden nicht gesondert vergütet. Strom, Wasser u. Sanitäreinrichtungen sind auf der Baustelle nicht vorhanden, die Einrichtungs-, Verbrauchs- und Vorhaltungskosten sind in die EP einzurechnen. Der Baustelleneinrichtungsplan ist vom Auftragnehmer mit allen Angaben zu Baucontainern und Geräten in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung und den Behörden zu erstellen. Die Wahl der Baustelleneinrichtung für die Durchführung der nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten ist dem Auftragnehmer freigestellt. Sie bedarf jedoch der Genehmigung des Auftraggebers. Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse eingehend zu informieren, spätere Einwendungen werden nicht berücksichtigt. Während der Bauausführung sind schallbedingte Auswirkungen durch Auswahl der Baumaschinen bzw. der Bauverfahren entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (BAnz. Nr. 160 v. 01.09.1970) i. V. m. dem Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu minimieren. Die Einhaltung wird behördlich überwacht; Verstöße können zur vorübergehenden Stilllegung der Baustelle führen. Sind Bauzäune, Absperrungen oder Schutzgeländer zu errichten, so müssen sie den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften entsprechen. Der  Auftragnehmer ist nicht berechtigt, die Fläche des Bauzaunes als Reklamefläche zu benutzen oder zu vermieten. Bauzäune, Absperrungen und Schutzgeländer sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, zu liefern, für die Dauer der Gesamtbauzeit bis auf Widerruf vorzuhalten und nach Ablauf der Bauarbeiten zu beseitigen. Sie dürfen erst auf Anordnung des Auftraggebers entfernt werden. Zur Vorhaltung gehört auch die Beleuchtung und Sicherung während der Dunkelheit. Bei allen Maßnahmen sind die Ausführungsverordnungen zum Gesetz über die Unterkunft bei Baustellen zu beachten. In zeitlicher Abhängigkeit vom AN sind gleichzeitig arbeitende Gewerke wie Elektroinstallation etc. von diesem über die örtliche Bauüberwachung rechtzeitig für ihre Arbeitsausführung zu verständigen. Terminverzögerungen oder Wartezeiten infolge nicht rechtzeitiger Abrufe werden nicht anerkannt. Inanspruchnahme von Geländeflächen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Eigentümers (FIM Grundbesitz 8 Alpha GmbH) gestattet. Die erforderliche Arbeitsstellenbeleuchtung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Im Baustelleneinrichtungsplan sind Fahr- und Anlieferbereiche einzutragen. Die mitbenutzten Straßenflächen sind ständig in einem verkehrssicheren und sauberen Zustand zu halten. Der gesamte Baubereich einschließlich der Baustelleneinrichtung und der Baustellenwege ist stets in einem sauberen und geordneten Zustand zu halten. Eine allgemeine Säuberung und Aufräumung hat mindestens einmal wöchentlich zu erfolgen. Die Sicherung der gesamten Baustelleneinrichtung ist in dem erforderlichen Umfang, teilweise mit Beleuchtung, jederzeit zu gewährleisten. Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorgenannten Auflagen entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat die für den reibungslosen Bauablauf erforderlichen Versorgungsleistungen zu beantragen, einzurichten, bis zur Beendigung des Bauvorhabens vorzuhalten und abzubauen. Die geschaffenen Einrichtungen sind allen am Bau Beschäftigten zur Mitbenutzung zur Verfügung zu stellen. Die Beschaffung von Stellplätzen für Baufahrzeuge während der Bauzeit für eigenes Personal ist Sache des Auftragnehmers. Das Stellen von entsprechenden verkehrsbehördlichen Anträgen, Kosten für die Gebühren und alle Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß den behördlichen Anordnungen sind Sache des AN. 1.2 Stundenlohnarbeiten Geräteeinsatz für Stundenlohnarbeiten und Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung oder mit Zustimmung der Bauüberwachung des AG durchgeführt werden. Sie sind mit der Schlussrechnung abzurechnen, können jedoch in Abschlagszahlungen entsprechend der erbrachten Leistung aufgeführt werden. Die Stundenverrechnungssätze enthalten unaufgegliedert: die Lohn- bzw. Gehaltskosten einschl. vermögenswirksamer Leistungen, die tariflichen und übertariflichen Zuschläge, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten und die anteiligen Gemeinkosten. Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. 2. Beton- und Stahlbetonarbeiten Alle sichtbaren nicht verputzten Betonkanten an Unterzügen, Wänden, Vorlagen, Aufkantungen und Öffnungsleibungen sind durch Einlegen einer Dreikantleiste 15/ 15 mm zu brechen. In den Ecken sind die Dreikantleisten auf Gehrung zu schneiden. Die Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen. Die Beton Expositionsklassen sind den LV-Positionen zu entnehmen. Definition Schalung: a) Raue Schalung bedeutet, dass für die Ausführung der Schalung für die Betonbauteile keine besonderen Anforderungen gestellt werden. b) Glatte Schalung bedeutet, dass die sichtbar bleibenden Betonbauteile nach einem Schalungssystem mit gleichmäßig geordneten Schalungsstößen auszuführen sind. Die Einhaltung von Breiten, Längen, Waage- u. Senkrechten wird gefordert. Die Betonoberfläche muss geschlossen und porenfrei sein. Fehlerhaft verbaute und sichtbare Bewehrungsteile und Rödeldrähte sind bis 35 mm tief unter der Betonoberfläche auszustemmen, die Stemmlöcher sind mit Betonhaftanstrich und geeignetem Mörtel zu schließen. Vor dem Betonieren muss die Bewehrung vom Prüfingenieur abgenommen werden. Die Benachrichtigung des Prüfingenieurs und der Bauüberwachung muss mind. 24 Stunden vor dem Betonieren erfolgen. Mängel an den fertig gestellten Bauteilen sind der örtlichen Bauüberwachung umgehend mitzuteilen und im Bautagebuch festzuhalten. Ausbesserungen sind nur mit Zustimmung der Bauüberwachung vorzunehmen. Sämtliche Befestigungsteile wie Ankerschienen und Dübelboxen sind vor Betonzulauf beim Betonieren zu schützen. Die von der Firma gewählte Betonrezeptur ist rechtzeitig vor Baubeginn mit amtlichen Prüfzeugnissen zu belegen. Die Frist für Ausschalung und Nachbehandlung beträgt mind. 4 Tage. 3. Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten Die zu erstellende Leistung ist eindeutig und erschöpfend beschrieben. Dies entbindet den AN jedoch nicht, alle planerischen Unterlagen und die notwendigen Vorleistungen anderer auf Eignung für die Durchführung seiner eigenen Arbeiten zu prüfen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Details zur Genehmigung vorzulegen und Muster herzustellen und zu liefern. Der Mehraufwand ist in die EP einzurechnen. Beim Transport und der Lagerung des Halbzeugs und der vorgefertigten Teile muss sichergestellt sein, dass keine Nässe und Schmutz zwischen aufeinander gestapelte Bauteile gelangen kann. Für die notwendige handwerkliche Formung der Bauteile muss die Metalltemperatur höher als 10° sein, andernfalls ist wirksam anzuwärmen. In den EP sind Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, deren Arbeitsbühnen bis 4,0 m über Gelände oder Fußboden liegen, einzurechnen. Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses sind die jeweils gültigen Ausgaben der: 1.) DIN 18 531 Dachabdichtung 2.) DIN 18 338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 3.) DIN 18 339 Klempnerarbeiten 4.) Fachregel für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien -  aufgestellt v.Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 5.) DIN EN 62 305 / (VDE 0185) Blitzschutz 6.) Werksvorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils zum  Verlegezeitpunkt gültigen Fassung Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen. Handelt es sich bei der Baumaßnahme um "Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung" im Sinne der Bauordnung, sind die Maßnahmen und Regelungen der Industriebaurichtlinie und ggf. der DIN 18 234 zu berücksichtigen. 4. Blitzschutz und Erdung Die Arbeiten zum Blitzschutz sowie zur Erdung gegen Wasserpotential sind in den Leistungspositionen beschrieben. 5. Metallbau- u. Schlosserarbeiten Alle Verbindungen, Kanten und Materialstöße sind so auszuführen, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Vollständige Erarbeitung von Werkstattzeichnungen in allen erforderlichen Maßstäben mit Verbindungsarten, Materialangaben, Verarbeitungsarten und sonstigen notwendigen Angaben sind im Leistungsumfang enthalten. Die Werkstattzeichnungen sind dem Auftraggeber gem. Terminvorgabe zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Soweit nicht anders beschrieben besteht die gesamte Stahlkonstruktion aus S235JR-Stahl, alle Schweißverbindungen sind mit Vollnähten und alle Schraubverbindungen gem. den statischen Erfordernissen auszuführen. Die Ausführung hat gemäß geprüfter Statik zu erfolgen. Hilfskonstruktionen und Montagestöße sind in enger Abstimmung mit dem Tragwerksplaner des AG nachzuweisen und auszuführen. Die Stahlgüte ist unter Beachtung der DIN EN 1993-1-10 zu gewährleisten. Die Stahlkonstruktion wird in die Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 eingestuft. Schweißarbeiten müssen nach DIN EN 1090-2 mit qualifiziertem Verfahren und von dafür zugelassenem Fachpersonal ausgeführt werden. Abnahmen: Die Termine für die erforderlichen Abnahmen, z.B. Prüfungen von Schweißnähten sind vom Auftragnehmer rechtzeitig mit den zuständigen Abnahmebeauftragten zu vereinbaren. Der AN allein ist haftbar für entstehende Kosten infolge durch ihn verschuldeter nicht stattgefundener Abnahmen. Die Abnahmebescheinigungen sind nach Erhalt im Original der Bauleitung zu übergeben. Der Auftragnehmer hat unaufgefordert alle erforderlichen Nachweise über die Stahlgüte im Rahmen der einschlägigen Normen zu führen. Die lückenlose Vorlage dieser Nachweise ist eine Voraussetzung zur Abnahme der Leistung. Werkstoff Stahl Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweißte Konstruktionen, etc.) sind in feuerverzinkter Ausführung vorzusehen. Stahlbleche sind verzinkt auszuführen. Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschädigungen, sowie das Nacharbeiten von etwaigen Schweißstellen hat entsprechend DIN EN ISO 1461 zu erfolgen. Edelstahl Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt und für Wartungen nicht zugänglich sind, z.B. grundsätzlich Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen von vorgehängten Fassaden (Kaltfassaden) sowie grundsätzlich alle Verbindungsteile sind aus rostfreiem Edelstahl herzustellen. Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dürfen ohne besonderen Korrosionsschutznachweis gemäß DIN 18516-1 nur nichtrostende Stähle bzw. Stähle der Stahlgruppen A2 für zugängliche Konstruktionen, ansonsten A4 verwendet werden. Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile, besonders wenn sie legiert sind, in uneingeschränkter Festigkeit zu keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger interkristalliner oder auch anderweitig wirksam werdender Zersetzung im Alterungsprozess neigen. Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer über die Einhaltung der beschriebenen Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw. Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen. Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewährleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und keine andere ungünstige Beeinflussung entstehen kann. Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder der gleichen vorzusehen. 6. Korrosionsschutz Technische Vorbemerkungen zu Oberflächenbeschaffenheit sofern in den Einzelpositionen nicht anders angegeben: Stahlprofile, Montageplatte etc. Beschichtungssystem nach DIN EN ISO 12944-4:2018-4, einschl. Untergrundvorbereitung, entsprechend Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) für Außenbauteile sowie C2 (gering) für Innenbauteile, Schutzdauer für alle Bauteile hoch. Stahlbauteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461:2022- 12 unter Berücksichtigung der DIN EN ISO 14713-1:2017- 08 und aus nichtrostendem Stahl nach Erfordernis. Befestigungs-/ Verbindungselemente: Der Korrosionsschutz von Verbindungsmitteln muss dem der Stahlkonstruktion mindestens gleichwertig sein. Befestigungs- / Verbindungselemente, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt und für Wartungen nicht zugänglich sind sowie alle Verbindungsmittel sind grundsätzlich aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl) herzustellen; sonstiges Befestigungs- / Verbindungselemente sind mind. korrosionsgeschützt aus feuerverzinktem Stahl (nach DIN EN ISO 1461:2022-12) auszuführen. Nicht rostender Stahl: ist mindestens in der Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) III nach DIN EN 1993-1-4:2026-04 auszuführen. Bei Beschädigungen und Baustellenschweißungen ist der Korrosionsschutz nachträglich fachgerecht wiederherzustellen.

Stundenlohn Stundenlohn VOB/B § 2 Abs. 3 findet für Stundenlohnarbeiten keine Anwendung. Stundenlohnarbeiten für ungeplante, für den ungehinderten Bauablauf erforderliche AdHoc-Maßnahmen, die nur auf Anordnung des fachlich zuständigen Bauleiters durchgeführt werden dürfen. Darüber hinaus anfallende Arbeiten sind als Nachtrag zu erfassen und zusätzlich zu beauftragen. Die Stundenverrechnungssätze enthalten unaufgegliedert: - die Lohn- und Gehaltskosten einschl. vermögenswirksamer Leistungen - die tariflichen und übertariflichen Zuschläge - die Lohn-  und Gehaltsnebenkosten Alle weiteren Kosten wie AGK, BGK, W+G sind in den Stundenlohnarbeiten nicht aufzuführen, sondern auf die anderen EKT´s aufzuteilen. Die angebotenen Stundenlohnarbeiten werden anhand der Lohnangaben in den Preisermittlungsbögen (221/222) und den weiteren Kalkulationsunterlagen des Angbotes geprüft. Sofern Unstimmigkeiten festgestellt werden, die nicht aufgeklärt werden können, wird das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

54.1 regiobus Hannover GmbH - Hochbau Gebäude Rundestraße