Submit your bid

Bietererklärung BIETERERKLÄRUNG Der Bieter erklärt mit seiner Unterschrift im Leistungsverzeichnis ausdrücklich, dass die Ausschreibungsunterlagen ausreichend waren, um alle für die Vertragserfüllung maßgeblichen Umstände beurteilen und die geforderten Leistungen nach Ausführungsart und -umfang erbringen zu können. dass er sich durch gründliche Besichtigung der Baustelle mit den örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht und sich über etwaige Schwierigkeiten ausreichend unterrichtet hat, dass er mit sämtlichen Vertragsbedingungen einverstanden ist und diese bei der Ausarbeitung seines Angebotes im ganzen Umfang berücksichtigt und zugrunde gelegt hat, dass das Angebot ohne Preisabsprache oder sonstige Abstimmungen mit Mitbewerbern zustande gekommen ist. Angebote sind im unterschrieben per Post oder per E-mail (PDF und GAEB) einzureichen. Angebotspreise sind als Einheitspreise und Gesamtpreis einzutragen. Das Leistungsverzeichnis darf durch Eintragungen nicht verändert werden. Alternativ- oder Nebenangebote sind gesondert einzureichen und eindeutig und erschöpfend zu beschreiben. Das Angebot ist rechtsverbindlich zu unterzeichnen.

Vorbemerkungen Vorbemerkungen Die Ausschreibung, Auftragsvergabe und Auftragserteilung erfolgt im Namen und auf Rechnung: MIchael Schneider c/o IMBRO Bau GmbH, Stuttgarter Straße 92, 72250 Freudenstadt, 1.Besichtigungstermin: 1.1 Das Baugrundstück kann jederzeit besichtigt werden. 2.Einzelheiten der Vergabe: 2.1Angebotsabgabe: Das Angebot muss bis spätestens am 23.05.2026, um 14 00 Uhr, bei IMBRO Bau GmbH Stuttgarter Straße 92         72250 Freudenstadt eingereicht werden. 2.2 Zuschlagsfrist- Ende:  6 Wochen Auf Verlangen ist vor der Auftragserteilung dem Auftraggeber ein Bauzeitenplan vorzulegen. 2.3 Zeichnungen und Unterlagen: Die dem Leistungsverzeichnis zugrunde liegenden Unterlagen werden als Anlage beigefügt. 2.4 Preise des Angebotes: Nebenangebote werden vom AG zugelassen. Nebenangebote/ Änderungsvorschläge sind nur in Verbindung mit dem Hauptangebot zugelassen. Der Änderungsvorschlag/ das Nebenangebot muss den Konstruktionsprinzipien und den vom AG vorgesehenen Planungsvorgaben entsprechen. Der Bauherr schließt für dieses Objekt eine Haftpflicht und Bauwesenversicherungab. Hierfür werden dem Auftragnehmer 0,7%  der Abrechnungssumme an der Schlussrechnung in Abzug gebracht. 2.5 Ausfüllen der Leistungsbeschreibung Macht der Bieter zu einer Position, in der vom AG ein Produkt, bzw. ein Hersteller oder ein Fabrikat verlangt wird oder "Gleichwertige: '............." zulässt,  keine Angaben, so gilt das vom AG vorgeschriebene Produkt als zwingend vorgeschrieben und als Vertragsbestandteil. Zum Ausfüllen der Leistungsbeschreibung sind ausschließlich        Dokumenten geeignete Schreibmittel zu verwenden. Die Anzahl der Nebenangebote ist auf der letzten Seite anzugeben. 2.6 Vor Auftragserteilung sind folgende Unterlagen dem AG vorzulegen: 1.- Unbedenklichkeitsbescheinigung von Krankenkassen (z.B. AOK) 2.- Nachweis über die Mitgliedschaft bei der zuständigen Berufsgenossenschaft 3.- Versicherungsschein über eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung (quittierte Prämienrechnung) 4.- Nachweis über die Mitgliedschaft der zuständigen Handwerkskammer oder über die Registrierung bei der Industrie- und Handelskammer für die entsprechende Ausführung 5. Zur Prüfung der Fachkunde geeignete Nachweise ( z.B. Referenzliste in den drei letzten Jahren, Umsatz in den drei letzten Jahren, Fachpersonal in den letzten drei Jahren) 2.7 Kalkulation Der AG kann bei Zuschlagserteilung vom AN verlangen, dessen Preisermittlung (Kalkulation) in einem versiegelten Umschlag bei dem AG bis zur Vertragsabwicklung zu hinterlegen. 2.8 Bauabzugssteuer: Der AN ist verpflichtet, bei Auftragserteilung dem AG eine        Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes nach § 48b ESTG vorzulegen. 3.Vertragsbestandteile sind (vgl. § 1 VOB/B) Die VOB, Teil B u. C, in der derzeit gültigen Version. 4.Reklame auf der Baustelle Gewerbliche Reklame auf der Baustelle ist nur mit schriftlicher  Genehmigung des AG zulässig. Der AG kann verlangen, dass der AN nur auf gemeinsamen Reklameflächen zusammen mit anderen am Bau beteiligten Firmen, Reklame- oder Firmenschilder mit einheitlicher Größe und Form anbringt. Bei Erstellung durch den AG werden die Kosten anteilig auf die AN umgelegt 5.Sicherheitsleistung (vgl. § 17 VOB/B) 5.1 Um die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die        Mängelansprüche sicherzustellen, ist der AG berechtigt, eine Sicherheit zu verlangen. In jedem Fall ist der AG berechtigt, bis zum Ablauf der        Verjährungsfrist der Mängelansprüche 5 % der Gesamtbrutto -        Abrechnungssumme einzubehalten. Dieser Betrag kann durch eine unbefristete selbstschuldnerische Bankbürgschaft abgelöst werden. 5.2 Der AG verlangt von dem AN eine Vertragserfüllungsbürgschaft oder einen Sicherheitseinbehalt in Höhe von 10% von der Gesamtauftragssumme. Es wird vereinbart, daß die Sicherheit in Teilbeträgen von den Zahlungen einbehalten wird. 6.Ausführungsfristen und Haftung 6.1 Ausführungsbeginn: ca. August 2026 Ausführungsende: ca. Oktober 2026 Einzelfristen werden im Zuge der Erstellung des gewerksbezogenen Bauablaufplans mit dem Bieter schriftlich vereinbart. 6.2 Bei schuldhafter Überschreitung der festgesetzten und vom AN mit der Vertragsannahme garantierten Ausführungsfristen ist neben der weiter bestehenden Pflicht zur Vertragserfüllung folgende Vertragsstrafe fällig: 5 ‰ der Vertragssumme für jeden Werktag der Verspätung, mindestens jedoch € 200 für jeden Werktag der Verspätung. Entsteht dem AG durch Überschreiten der Ausführungsfristen ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden, so ist dieser unter Einbeziehung der Summe der Vertragsstrafe ebenfalls vom AN zu tragen. Die Höchstsumme der Vertragsstrafe beträgt 10% der Auftragssumme. 7. Planradar 7.1 Für die Ausführung und die Organisation der Baustelle wird der Planradar verwendet. Der Anbieter erhält von der Bauleitung einen entsprechenden Zugang ist dazu verpflichtet die Anfallenden aufgaben zu Bearbeiten, nach Abschluss diese auch als Erledigt markieren. Unter dem folgenden Link kann eine kurze Anleitung abgerufen werden: https://www.planradar.com/de/wissensdatenbank/app-kurzanleitung-fuer-nachunternehmer/

Kurzbeschreibung des Projekts KURZBESCHREIBUNG DES PROJEKTES Ziele und Maßnahmen: Neubau von 2 Wohngebäuden mit darunterliegenden Tiefgaragen im Pappelweg in Baiersbronn. In 2 Gebäuden entstehen Eigentumswohnungen in unterschiedlicher Größe. In Ebene 1 entsteht eine gemeinsame Tiefgarage, Die Nebenräumen (Keller / Fahrradräume) entstehen in Ebene 1. Die Gebäude sind Terrassiert an den Hang angepasst. In den 2 Gebäuden entstehen  Eigentumswohnungen in unterschiedlicher Größe. Im Untergeschoss entstehen immer für 2 Häuser zusammen jeweils eine gemeinsame Tiefgarage mit Nebenräumen. Angaben nach VOB Teil C 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1Die Baustelle befindet sich in der Geschwister-Schollstraße 42, 51, 53 + 55, westlich der Bundesstraße 28 auf dem Ehemealigen Kasernenareal am Hohenberg 0.1.2Das zu bebauende Areal befindet sich in Hanglage und weist im Südosten eine Höhe von ca. 502 mNHN und im Nordwesten eine Geländehöhe von ca. 492 mNHN auf. Der maximale Höheunterschied liegt somit bei ca. 10m. 0.1.4Ein Bodengutachten wird vor Ausführung der Arbeiten vom AG zur Verfügung gestellt. 0.1.5Informationen bzgl. Grundwasser können dem Bodengutachten entnommen werden. 0.1.6Grenzen zu Nachbargrundstücken und zugehörige Grenzsteine sind zu schützen. 0.1.7Bestehende Abwasser- und Versorgungsleitungen werden im Zuge des Abrisses zurückgebaut und gekappt. 0.1.8Alle baulichen Anlagen, Bauwerksreste und Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle werden im Zuge des Abrisses entfernt. 0.1.9Es besteht kein Grund zur Annahme für die Präsenz von Kampfmitteln. Im Falle eines Fundes ist die Bauleitung unverzüglich zu benachrichtigen. 0.1.10 Eventuelle Schadstoffbelastungen des Bodens sind dem Bodengutachten zu entnehmen.

01 Extensive Dachbegrünung

01.__.001 Schutzlage über Dachbahn Chemiefaservlies 300g/m2 Schutzlage über der Dachbahn, aus Chemiefaservlies, Masse 300 g/m2, lose verlegen, mit Nahtüberlappung. BauderGREEN SV 300 o.glw. Angebotenes Fabrikat:

01.__.002 Drän- u. Wasserspeicherschicht Drän- und Speicherelement Noppenfolie aus HDPE, liefern und einreihig über- lappt, vollflächig lose verlegen. Platten versetzt anordnen. Äußere Noppenreihe für bessere Passform einseitig verbreitert. Markierung beachten. Abmessungen: 1,04 x 2,03 m Noppenhöhe: 40 mm Wasserspeicher- vermögen: ca. 13,5 l/m² Druckfestigkeit: 80 kPa Auflagefläche unterseitig: 42 % Z.b.: WSP 50 o.glw. Angebotenes Fabrikat:

01.__.003 Filtervlies liefern und verlegen Filtervlies liefern und mit mindestens 10 cm Überdeckung  lose verlegen. Flächengewicht: ca. 125 g/m² Z.b.: Bauder FV125 o.glw. Angebotenes Fabrikat:

01.__.004 Pflanzerde, mineralisches Schütt- Pflanzerde, mineralisches Schütt- stoffgemisch mit geringen Anteilen organischer Substanz, für mehrschichtige Extensivbegrünungen, nach Vorgabe FLL, liefern und in der unten stehenden Höhe einbauen. Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau: ca. 15 % Einbaugenauigkeit: +/- 1,5 cm Vol.-Gew. trocken: ca. 700 - 750 kg/m³ wassergesättigt: ca. 1050 - 1100 kg/m³ Einbauhöhe: 5 cm Z.b.: Bauder Bauder Pflanzerde LBB-E o.glw. Angebotenes Fabrikat:

01.__.005 Begrünung: Sedumsprossen Begrünung: Sedumsprossen Bauder Sedumsprossen, Sprossenmischung aus mindestens 5 verschiedenen Arten, liefern und fachgerecht ausbringen. Auf Verwehsicherheit ist zu achten. Sprossenmenge: 70 g/m²

01.__.006 Kiesstreifen in Anschlussbereichen Kies der Körung 16/22 mm, nach Vorgabe FLL- Richtlinie, liefern und in allen Anschlussbereichen zur Schaffung einer vegetationsfreier Abstands- fläche (Dachrand, Wandanschluss, Dachent- wässerung, Lichtkuppel, sonstige Durchdringungen) einbauen. Breite: 30 cm Höhe: 10 cm

01.__.007 Fertigstellungspflege Fertigstellungspflege Pflege der Extensivbegrünung bis zur Erreichung eines abnahmefähigen Zustandes in Anlehnung an die FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen (jeweils neueste Ausgabe). Pflegemaßnahmen - Entfernung von nicht tolerierbarem Fremdaufwuchs - Nachsaat von Kahlstellen - Düngung bei Bedarf - Freihalten des Kiesstreifens von funktionsbeeinträchtigendem Bewuchs 2 Pflegegänge pro Jahr, bzw. mind. ein Pflege- und ein Kontrollgang pro Jahr.

01.__.008 Mittellohn für Rapportarbeiten Stundenlohnarbeiten Mittellohn für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden im Mittellohn berechnet für Meister, Gesellen, Lehrlinge, Helfer. Die Arbeiten sind der Bauleitung vor der Ausführung anzuzeigen. Die Stundenzettel sind bis spätestens Ende der Woche, in der die Arbeiten geleistet wurden, eizureichen und von der Bauleitung abzeichnen zu lassen. Später eingereichte Stundenzettel werden nicht anerkannt.