Submit your bid

01 01 Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen Kunststofffenster Gegenstand der Ausschreibung Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und betriebsfertige Montage von Kunststofffenstern, Kunststofffenstertüren sowie eines Hauseingangstürelements für den Neubau eines Mehrfamilienhauses am Altentrebgastplatz 10, 95448 Bayreuth. Technische Anforderungen und Normen: Wärmeschutz: Die Ausführung muss den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG 2024) entsprechen. Der Wärmedurchgangskoeffizient der Fenster Uw darf maximal 0,90 W/(m²K) betragen (3-fach Isolierverglasung, Ug-Wert <= 0,6 W/(m²K), warmer Randverbund, z. B. TGI oder Thermobar).Schallschutz: Anforderungen gemäß Schallschutznachweis (mind. Schallschutzklasse SSK 3 mit bewertetem Bauschalldämmmaß Rw,w >= 37 dB nach DIN 4109 im eingebauten Zustand).Einbruchschutz (EG): Sämtliche Fensterelemente und Fenstertüren im Erdgeschoss (EG) sind in der Widerstandsklasse RC2 (bzw. RC2N mit P4A-Sicherheitsverglasung) nach DIN EN 1627 auszuführen.Montage: Die Montage hat nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach dem aktuellen „Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren“ der RAL-Gütegemeinschaft zu erfolgen. Luftdichter innerer Anschluss (Dampfdiffusionsdichte Folie/Band), schlagregendichter und diffusionsoffener äußerer Anschluss (Kompriband).Schnittstelle Elektro: Die Verkabelung der elektrischen Rollladenmotoren erfolgt durch den Fensterbauer bis zur bauseitigen Anschlussdose. Der anschließende elektrische Anschluss an das Stromnetz ist bauseitige Leistung und nicht Bestandteil dieses Gewerks.Barrierefreiheit: Alle Austritte zu den Balkonen, Terrassen und Dachterrassen sind barrierefrei mit einer maximalen Schwellenhöhe von 2 cm auszuführen.

BIETERERKLÄRUNG & BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (BVB) A. BIETERERKLÄRUNG Der Bieter erklärt durch seine Unterschrift, dass: er den gesamten Inhalt des Leistungsverzeichnisses einschließlich aller Leistungsbeschreibungen sowie die Pläne und Unterlagen zum LV anhand der aufgeführten Positionen als verbindlich anerkennt. Er wird erkennbare Fehler, Unklarheiten oder Lücken in den Ausschreibungsunterlagen aufgrund seiner Fachkunde unverzüglich schriftlich anzeigen (Prüf- und Hinweispflicht gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B). Eine Haftung für offensichtliche Fehler im LV wird nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der VOB/B geregelt.er sich von den örtlichen Verhältnissen auf der Baustelle und der Beschaffenheit der Anfahrtswege im Zuge einer Baustellenbegehung überzeugt hat.über die Art, den Umfang und die Ausführung sämtlicher im LV aufgeführten Positionen vollkommene Klarheit besteht und etwaige Rückfragen vor Angebotsabgabe geklärt wurden.er auf Anforderung noch vor Auftragsvergabe die entsprechenden Erklärungen über steuerliche Unbedenklichkeiten, Sozialabgabeleistungen sowie die Eigenerklärung zur Eignung beibringt.er Mitglied der zuständigen Berufsgenossenschaft ist und eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zum Schutze von Personen-, Sach- und Vermögensschäden abgeschlossen hat und aufrecht erhält.er alle Ausführungs- und Detailpläne eingesehen hat. Alle Maße sind vor Fertigung der Fensterelemente eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen (Metrisches Aufmaß vor Ort). Eventuelle Maßdifferenzen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden.die Abnahme förmlich nach § 12 Abs. 4 VOB/B vereinbart wird. Eine fiktive Abnahme nach § 12 Abs. 5 VOB/B ist ausgeschlossen.die vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen und Zwischentermine verbindlich sind und mit einem angemessenen, qualifizierten und deutschsprachigen Personaleinsatz sichergestellt werden.bei Auftragserteilung die Ausführung auf Basis des beiderseits unterzeichneten Werkvertrags erfolgt.die Richtlinien zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung (UVV) sowie alle behördlichen Auflagen strikt einzuhalten sind.Berufsgenossenschaft/Mitgliedsnummer: ................................................................... Ort/Datum: .................................................................. Anschrift: .................................................................. Stempel und Unterschrift: .................................................................. B. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (BVB) 10.1 Geltungsbereich Es gelten die Bestimmungen der VOB/B und VOB/C in ihrer neuesten Fassung, ergänzt durch diese BVB. 10.2 Baustellenbegehung / Aufmaß Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird ausdrücklich empfohlen. Ein späterer Mehrarbeitsanspruch wegen Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse ist ausgeschlossen, soweit diese bei einer Begehung erkennbar waren. Da Fenster Maßanfertigungen sind, ist ein präzises, eigenverantwortliches Aufmaß vor Produktionsbeginn zwingende Vertragspflicht. 10.3 Baustrom, Bauwasser & Umlagen 10.3.1 Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser werden anteilig als Umlage verrechnet (siehe Umlagenregelung unter Punkt 4 der Technischen Angaben). Für die Schutt- und Abfallbeseitigung während der gesamten Bauzeit ist jeder Unternehmer selbst verantwortlich. Wird die Beseitigung trotz vorheriger Aufforderung und Fristsetzung nicht gewährleistet, erfolgt eine Ersatzvornahme durch einen Dritten und ein prozentualer Abzug von der Schlussabrechnungssumme. 10.3.3 Lager- und Stellplätze für Container und Fensterelemente werden durch die Bauleitung zugewiesen. Eigenmächtiges Aufstellen ist nicht zulässig. 10.4 Deutschsprachige Bauleitung / Aufsichtsperson Während der gesamten Ausführungszeit muss ständig ein deutschsprachiger, fachlich qualifizierter Vorarbeiter oder Fachbauleiter auf der Baustelle anwesend und für die Bauleitung weisungsberechtigt ansprechbar sein. 10.5 Stundenlohnarbeiten nach § 15 VOB/B Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vor Beginn der Ausführung von der Bauleitung schriftlich angeordnet wurden. Die gemäß § 15 Abs. 3 VOB/B wöchentlich einzureichenden Stundenlohnzettel müssen detaillierte Angaben zu den ausgeführten Arbeiten, dem Ort der Leistung und den eingesetzten Arbeitskräften enthalten. 10.6 Baustellenbesprechungen Die regelmäßige Teilnahme des bevollmächtigten Fachbauleiters an den Jour-Fixe-Terminen und Baustellenbesprechungen ist vertragliche Pflicht und unentgeltlich zu erbringen. 10.7 Mängelbeseitigung und Nachabnahmen Kosten, die dem Auftraggeber durch schuldhaft erfolglose oder verspätete Mängelbeseitigungen sowie hieraus resultierende wiederholte Nachabnahmen entstehen, werden dem Auftragnehmer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung gestellt. 10.8 Arbeitssicherheit und SiGe-Plan Der durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) erstellte SiGe-Plan ist zwingend einzuhalten. Sicherheitsunterweisungen sind zu dokumentieren. Bei Einsatz fremdsprachiger Mitarbeiter hat der AN für die Übersetzung aller Sicherheitsanweisungen Sorge zu tragen. 10.9 Gerichtsstand Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, Bayreuth vereinbart. 10.13 Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat der Bauleitung wöchentlich unaufgefordert Bautagesberichte in deutscher Sprache zu übergeben, aus denen Personalstärke, Witterung, Tagesleistung und Behinderungen hervorgehen. 10.14 Bestandsdokumentation & Schlussrechnung Als Voraussetzung für die Prüffähigkeit der Schlussrechnung ist eine vollständige Dokumentation in dreifacher Ausführung (Papier und digital) vorzulegen. Inhalt: Produktdatenblätter der Profile und Gläser, Leistungserklärungen (CE) nach DIN EN 14351-1, Reinigungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen der Hersteller, Prüfzeugnisse (AbP/AbZ) für die Absturzsicherungen nach DIN 18008-4 sowie die Fachunternehmererklärung nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). 10.18 Nachunternehmereinsatz Der Einsatz von Nachunternehmern bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der AN hat sicherzustellen, dass Nachunternehmer die gleichen vertraglichen Verpflichtungen einhalten. 10.19 Sicherheitsleistungen und Einbehalt Zur Absicherung der Gewährleistungsansprüche wird ein Einbehalt in Höhe von 3 % der Brutto-Abrechnungssumme vereinbart. Dieser kann durch Vorlage einer unbefristeten, selbstschuldnerischen Gewährleistungsbürgschaft unter Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit (soweit nicht unbestritten oder rechtskräftig) und Vorausklage (§§ 770, 771 BGB) eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts abgelöst werden. 10.20 Bauleistungsversicherung Der AG schließt eine Bauleistungsversicherung ab. Der Umlagenabzug für den AN beträgt 0,35 % der Brutto-Abrechnungssumme. Im Schadensfall beträgt die Selbstbeteiligung des AN je Einzelschadensfall 250,00 EUR. 10.21 Baustellenreinigung & Entsorgung Der Arbeitsbereich is täglich besenrein zu hinterlassen. Verpackungsmaterialien (insb. Schutzfolien, Transportpaletten), Verschnitt und Bauschutt des eigenen Gewerks sind täglich eigenverantwortlich von der Baustelle abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. 10.25 Vertragsstrafe bei Verzug (§ 11 VOB/B) Bei schuldhafter Überschreitung der vereinbarten Fertigstellungsfristen zahlt der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Netto-Abrechnungssumme pro Werktag Verzug, maximal jedoch begrenzt auf insgesamt 5 % der Netto-Auftragssumme.

BAUBESCHREIBUNG, BAUABLAUF & TECHNISCHE ANGABEN (FENSTER) C. BAUBESCHREIBUNG, BAUABLAUF & TECHNISCHE ANGABEN (FENSTER) 1. BAUBESCHREIBUNG Anschrift des Bauvorhabens: Altentrebgastplatz, 95448 Bayreuth Gemarkung: St. Johannis, Flur-Nr. 54 & 55 (Teilfläche) Projektbeschreibung: Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit insgesamt 7 Wohneinheiten, Kellergeschoss und Tiefgarage. Das Gebäude wird in konventioneller Massivbauweise errichtet (Kalksandstein-Außenwände 24 cm mit WDVS, Stahlbetondecken, WU-Beton-Keller als tragende Wanne). Spezifika Fensterarbeiten: Gegenstand sind Kunststofffenster und Kunststofffenstertüren mit 3-fach wärmedämmendem Isolierglas (Uw <= 0,90 W/(m²K)), integrierten elektrischen Rollläden mit Kunststoffpanzern, Absturzsicherungen (Glasbrüstungen nach DIN 18008-4) sowie ein thermisch getrenntes Hauseingangstürelement aus Leichtmetall. 2. ANGABEN ZUR BAUSTELLE & BAULOGISTIK • Zufahrt:Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über den Altentrebgastplatz. Auf den Anliegerverkehr und die enge Nachbarbebauung ist besondere Rücksicht zu nehmen. Der Transport und das Einbringen schwerer Fensterelemente und Hebe-Schiebetüren hat der AN eigenverantwortlich zu planen. • Lagerflächen:Nur sehr begrenzt auf dem Grundstück vorhanden. Die Zuweisung erfolgt ausschließlich über die örtliche Bauleitung. Eine witterungsgeschützte Zwischenlagerung ist durch den AN sicherzustellen. • Baustellenbesichtigung:Eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen. 3. AUSFÜHRUNGSZEITEN • Baubeginn (gesamt): März 2027 • Fertigstellung Rohbau: Juni 2027 • Fertigstellung (gesamt): Dezember 2027 • Ausführungszeitraum Fensterarbeiten:Der Einbau der Fensterrahmen (Verschluss des Gebäudes) erfolgt voraussichtlich im Juni/Juli 2027, direkt nach Fertigstellung des Rohbaus. Die Feinjustierung der Beschläge und die Montage der Glasbrüstungen erfolgt nach Baufortschritt vor Abnahme. 4. TECHNISCHE ANGABEN & ALLGEMEINE HINWEISE ZUM LV (AHZL) Für die Ausführung gelten die VOB/B, die VOB/C (insbesondere ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten / Fensterbau, VOB/C DIN 18299 Allgemeine Regelungen), das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (insb. RAL-Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren). Sämtliche ausgeschriebenen Positionen verstehen sich als fix und fertige Leistungen einschließlich Lieferung aller Materialien, Hilfsstoffe, Geräte, Werkzeuge, Hebezeuge, Transporte, Verschnitt und aller vertraglich geschuldeten Nebenleistungen. Verbrauchskosten- und Umlagenregelung: Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser werden über den Auftraggeber bereitgestellt und abgerechnet. Für seine Schutt- und Abfallbeseitigung während der gesamten Bauzeit ist jeder Unternehmer selbst verantwortlich. Die Entsorgung ist mit den Einheitspreisen der einzelnen Positionen abgegolten. Ist die Schutt- und Abfallbeseitigung nach Aufforderung und angemessener Fristsetzung durch die Bauleitung nicht gewährleistet, wird ein Drittunternehmen mit der Beseitigung beauftragt. Die Kosten hierfür werden pauschal über die nachfolgend aufgeführten Umlagesätze von der Netto-Schlussabrechnungssumme abgezogen. Projekt-Umlagentabelle je Gewerk: Gewerk / Gewerkegruppe Baustrom + Bauwasser Bauschuttentsorgung Insgesamt 1. Rohbau selbst 0,50 % 0,50 % 1,00 % 2. Tiefbau 0,30 % 0,50 % 0,80 % 3. Außenanlagen 0,60 % 0,40 % 1,00 % 4. Zimmerer 0,40 % 0,40 % 0,80 % 5. Dachdecker 0,35 % 0,50 % 0,85 % 6. Abdichtung (Flachdach) 0,30 % 0,50 % 0,80 % 7. Flaschner 0,35 % 0,50 % 0,85 % 8. Sanitär 0,70 % 0,60 % 1,30 % 9. Heizung 0,80 % 0,70 % 1,50 % 10. Elektro 0,50 % 0,70 % 1,20 % 11. Außenputz 0,60 % 0,80 % 1,40 % 12. Innenputz 0,60 % 0,80 % 1,40 % 13. Thermohaut 0,60 % 0,70 % 1,30 % 14. Fliesen 0,60 % 0,60 % 1,20 % 15. Sonnenschutz 0,40 % 0,60 % 1,00 % 16. Estrich 0,80 % 0,50 % 1,30 % 17. Naturstein 0,70 % 0,60 % 1,30 % 18. Schreinerarbeiten (inkl. 0,40 % 0,50 % 0,90 % Fenster) 19. Türen (inkl. Hauseingang) 0,40 % 0,50 % 0,90 % 20. Schlosser + Metallbau 0,50 % 0,60 % 1,10 % 21. Maler 0,50 % 0,40 % 0,90 % 22. Bodenbelag 0,30 % 0,50 % 0,80 % 23. Trockenbauarbeiten 0,50 % 0,70 % 1,20 % 24. Einrichtung 0,40 % 0,50 % 0,90 % 25. Gerüst 0,10 % ------ 0,10 % Für dieses Gewerk (Fensterarbeiten / Schreiner / Türen) gilt somit ein Umlagesatz von: • Baustrom + Bauwasser: 0,40 %der Abrechnungssumme • Bauschuttentsorgung (nur bei Nichterfüllung): 0,50 %der Abrechnungssumme • Gesamtumlage: max. 0,90 %der Abrechnungssumme Hinweis:Dem Auftragnehmer bleibt der Nachweis geringerer tatsächlicher Verbrauchskosten bzw. Entsorgungsaufwendungen ausdrücklich vorbehalten.

02 02 Fenster und Fenstertüren

02.__.0050 Treppenhaus-Fensterelement komplett mit Fensterbänken (ohne Verschattung) Kunststoff-Fensterelement für das Treppenhaus, Dreh-Kipp-Funktion. Technische Werte analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14). Besonderheit:Ohne Rollladen/Verschattung gemäß Baubeschreibung. Inklusive folgender integrierter Leistungen: Außenfensterbrett (Fensterbank):Aluminium-Außenfensterbank analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Innenfensterbrett (Fensterbank):Innenfensterbank aus Kunststein in Weiß analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Nennmaß ca. 1,00 m x 1,25 m. Verwendung:Je 1 Element im Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss des Treppenhauses.

02.__.0060 Mehrpreis Nothandkurbel für 2. Rettungsweg Mehrpreis für die Ausstattung eines elektrisch betriebenen Rollladens (integriert in die Fensterelemente) mit einer zusätzlichen mechanischen Handkurbel (Nothandkurbel) zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges bei Stromausfall gemäß Brandschutzkonzept (1 Stück je Wohneinheit).

02.__.0080 Glasbrüstung als Absturzsicherung, Breite ca. 2,01 m Lieferung und fachgerechte Montage einer absturzsichernden Glasbrüstung (französischer Balkon) für bodentiefe, 2-flügelige Fensterelemente mit einer lichten Breite von ca. 2,01 m nach den strengen technischen Anforderungen der DIN 18008-4 (Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen). Ausführung als Verbundsicherheitsglas (VSG) bestehend aus 2x Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Teilvorspanntem Glas (TVG) mit zähelastischer PVB-Folie, Kanten allseits geschliffen und poliert. Befestigung mittels bauaufsichtlich zugelassener, seitlicher Profile oder Punkthalterungen aus Edelstahl direkt am Fensterrahmen oder am Baukörper (thermisch entkoppelt bei WDVS-Fassade). Inklusive oberem Kantenschutzprofil (Handlaufprofil) aus Edelstahl oder Aluminium eloxiert, allen erforderlichen Befestigungsmaterialien, Dichtungen, Abdeckkappen sowie statischem Nachweis (Prüfzeugnis/AbP) für die Absturzsicherung. Verwendung: 3 Stück im Ober-/Dachgeschoss (jeweils 1 Stück auf der Süd-, Ost- und Westseite).

02.__.0090 Kunststoff-Fenster 1-flg. komplett mit Rollladen u. Fensterbänken, ca. 0,885 x 1,38 m Kunststoff-Fensterelement, 1-flügelig, Dreh-Kipp-Funktion, Profilsystem als Mehrkammerprofil mit umlaufender Anschlag- und Mitteldichtung. Verglasung als 3-fach-Isolierglas mit warmem Randverbund (Ug <= 0,6 W/(m²K), Uw <= 0,90 W/(m²K)). Rahmenfarbe außen: gemäß Bemusterung in Anlehnung an die Fassadenfarbe (Putz), innen: Weiß. Montage nach RAL-Leitfaden. Einbruchschutz (RC2 / RC2N):Für alle Elemente im Erdgeschoss (EG) gilt standardmäßig die Ausführung in der Einbruchschutz-Widerstandsklasse RC2 (bzw. RC2N mit P4A-Sicherheitsverglasung) nach DIN EN 1627. Dies beinhaltet umlaufende Sicherheits-Pilzkopfverriegelungen, aufbohrgeschützte Getriebe und abschließbare Fenstergriffe (100 Nm Drehmoment). Inklusive folgender integrierter Leistungen: Verschattung (Rollladen):Elektrisch betriebener Rollladen als Einbau- oder Aufsatzrollladen. Rollladenpanzer aus langlebigem Kunststoff (Farbe nach Farbkonzept), geräuscharmer Elektromotor, Führungsschienen, Dichtungen, Verkabelung bis zur bauseitigen Anschlussdose (Schnittstelle Elektro: Anschluss an Stromnetz ist bauseitige Leistung) und Schaltermontage neben dem Fenster.Außenfensterbrett (Fensterbank):Aluminium-Außenfensterbank (beschichtet oder eloxiert) inklusive seitlichen Gleitlager-Endstücken für Putzanschluss, Antidröhnstreifen und fachgerechter Abdichtung.Innenfensterbrett (Fensterbank):Innenfensterbank aus Kunststein in Weiß inklusive aller Passschnitte und elastischer Verfugung zum Fensterrahmen (im Badbereich gefliest oder nach Bemusterung).Nennmaß ca. 0,885 m x 1,38 m (Aufmaß vor Ort erforderlich). Verwendung:4 Stück auf der Nordansicht, 4 Stück auf der Südansicht.

02.__.0110 Kunststoff-Fenster 2-flg. komplett mit Rollladen u. Fensterbänken, ca. 2,26 x 1,38 m Kunststoff-Fensterelement, 2-flügelig, Dreh-Kipp-Funktion (ein Flügel Dreh-Kipp, ein Flügel Dreh als Stulpflügel ohne festen Mittelpfosten). Ausführung und technische Werte analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14). Einbruchschutz (RC2 / RC2N):Für alle Elemente im Erdgeschoss (EG) gilt standardmäßig die Ausführung in der Einbruchschutz-Widerstandsklasse RC2 (bzw. RC2N mit P4A-Sicherheitsverglasung) nach DIN EN 1627. Dies beinhaltet umlaufende Sicherheits-Pilzkopfverriegelungen, aufbohrgeschützte Getriebe und abschließbare Fenstergriffe (100 Nm Drehmoment). Inklusive folgender integrierter Leistungen: Verschattung (Rollladen):Elektrischer Rollladen mit Kunststoffpanzer und Motorantrieb analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Außenfensterbrett (Fensterbank):Aluminium-Außenfensterbank analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Innenfensterbrett (Fensterbank):Innenfensterbank aus Kunststein in Weiß analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Nennmaß ca. 2,26 m x 1,38 m (Aufmaß vor Ort erforderlich). Verwendung:2 Stück auf der Nordansicht.

02.__.0120 Kunststoff-Fenster 2-flg. komplett mit Rollladen u. Fensterbänken, ca. 2,26 x 1,57 m Kunststoff-Fensterelement, 2-flügelig, Dreh-Kipp-Funktion (ein Flügel Dreh-Kipp, ein Flügel Dreh als Stulpflügel ohne festen Mittelpfosten). Ausführung und technische Werte analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14). Einbruchschutz (RC2 / RC2N):Für alle Elemente im Erdgeschoss (EG) gilt standardmäßig die Ausführung in der Einbruchschutz-Widerstandsklasse RC2 (bzw. RC2N mit P4A-Sicherheitsverglasung) nach DIN EN 1627. Dies beinhaltet umlaufende Sicherheits-Pilzkopfverriegelungen, aufbohrgeschützte Getriebe und abschließbare Fenstergriffe (100 Nm Drehmoment). Inklusive folgender integrierter Leistungen: Verschattung (Rollladen):Elektrischer Rollladen mit Kunststoffpanzer und Motorantrieb analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Außenfensterbrett (Fensterbank):Aluminium-Außenfensterbank analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Innenfensterbrett (Fensterbank):Innenfensterbank aus Kunststein in Weiß analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Nennmaß ca. 2,26 m x 1,57 m (Aufmaß vor Ort erforderlich). Verwendung:1 Stück auf der Nordansicht.

02.__.0130 Kunststoff-Fenstertür 2-flg. komplett mit Rollladen u. Austrittsblech, ca. 2,01 x 2,28 m (bodentief) Kunststoff-Fenstertür 2-flügelig (Stulpelement, ein Flügel Dreh-Kipp, ein Flügel Dreh), bodentief für Balkone/Dachterrassen, barrierefreie Bodenschwelle (max. 2 cm Bauhöhe) und Sicherheitsverglasung (ESG). Technische Werte analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14). Einbruchschutz (RC2 / RC2N):Für alle Elemente im Erdgeschoss (EG) gilt standardmäßig die Ausführung in der Einbruchschutz-Widerstandsklasse RC2 (bzw. RC2N mit P4A-Sicherheitsverglasung) nach DIN EN 1627. Dies beinhaltet umlaufende Sicherheits-Pilzkopfverriegelungen, aufbohrgeschützte Getriebe und abschließbare Fenstergriffe (100 Nm Drehmoment). Inklusive folgender integrierter Leistungen: Verschattung (Rollladen):Elektrisch betriebener Rollladen mit Kunststoffpanzer und Motorantrieb analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Außenfensterbrett/Austrittsblech:Aluminium-Außenfensterbank bzw. Anschlussausbildung nach Flachdachrichtlinie.Hinweis:Innenfensterbank entfällt bei bodentiefen Elementen.Statische Verstärkung:Inklusive statisch bemessener Stahl-Armierung bzw. Pfostenverstärkung im Rahmen zur Aufnahme der anstürzenden Lasten aus der separat ausgeschriebenen Glasbrüstung (französischer Balkon).Nennmaß ca. 2,01 m x 2,28 m (Aufmaß vor Ort erforderlich). Verwendung:8 Stück auf der Westseite (Erdgeschoss-Elemente mit erhöhtem Einbruchschutz nach RC2).

02.__.0160 Kunststoff-Fenstertür 2-flg. komplett mit Rollladen u. Austrittsblech, ca. 2,26 x 2,28 m (bodentief) Kunststoff-Fenstertür 2-flügelig (Stulpelement, ein Flügel Dreh-Kipp, ein Flügel Dreh), bodentief für Balkone/Dachterrassen, barrierefreie Bodenschwelle (max. 2 cm Bauhöhe) und Sicherheitsverglasung (ESG). Technische Werte analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14). Einbruchschutz (RC2 / RC2N):Für alle Elemente im Erdgeschoss (EG) gilt standardmäßig die Ausführung in der Einbruchschutz-Widerstandsklasse RC2 (bzw. RC2N mit P4A-Sicherheitsverglasung) nach DIN EN 1627. Dies beinhaltet umlaufende Sicherheits-Pilzkopfverriegelungen, aufbohrgeschützte Getriebe und abschließbare Fenstergriffe (100 Nm Drehmoment). Inklusive folgender integrierter Leistungen: Verschattung (Rollladen):Elektrisch betriebener Rollladen mit Kunststoffpanzer und Motorantrieb analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14).Außenfensterbrett/Austrittsblech:Aluminium-Außenfensterbank bzw. Anschlussausbildung nach Flachdachrichtlinie.Hinweis:Innenfensterbank entfällt bei bodentiefen Elementen.Nennmaß ca. 2,26 m x 2,28 m (Aufmaß vor Ort erforderlich). Verwendung:5 Stück auf der Südseite. Erdgeschoss-Elemente mit erhöhtem Einbruchschutz nach RC2.

02.__.0170 Kunststoff-Hebe-Schiebetür (HST) komplett mit Rollladen u. Austrittsblech, ca. 3,26 x 2,28 m (bodentief) Hebe-Schiebetür (HST) aus Kunststoff, mehrteilige Anlage (ein Schiebeflügel, ein Festfeld), bodentief, barrierefreie Bodenschwelle, hochwärmedämmend, inklusive Sicherheitsverglasung (ESG). Technische Werte analog zu Position [Position 02.__.0090](#boq-element-14). Einbruchschutz (RC2 / RC2N):Für alle Elemente im Erdgeschoss (EG) gilt standardmäßig die Ausführung in der Einbruchschutz-Widerstandsklasse RC2 (bzw. RC2N mit P4A-Sicherheitsverglasung) nach DIN EN 1627. Dies beinhaltet robuste Schiebebeschläge mit Aushebelsicherungen, abschließbare Griffmuscheln/Hebel (100 Nm Drehmoment) und eine verstärkte Profilkonstruktion. Inklusive folgender integrierter Leistungen: Verschattung (Rollladen):Elektrisch betriebener Rollladen als Einbau- oder Aufsatzrollladen. Rollladenpanzer aus langlebigem Kunststoff (Farbe nach Farbkonzept), verstärkt für die lichte Breite, geräuscharmer Elektromotor mit erhöhter Zugleistung, verstärkte Führungsschienen, Dichtungen, Verkabelung bis zur bauseitigen Anschlussdose und Schaltermontage neben der Hebe-Schiebetür.Außenbereich:Aluminium-Austrittsprofil bzw. fachgerechte Abdichtung nach Flachdachrichtlinie.Statische Verstärkung:Inklusive statisch bemessener Stahl-Armierung bzw. Pfostenverstärkung im Rahmen zur Aufnahme der anstürzenden Lasten aus der separat ausgeschriebenen Glasbrüstung (französischer Balkon).Nennmaß ca. 3,26 m x 2,28 m (Aufmaß vor Ort erforderlich). Verwendung:3 Stück auf der Südseite (davon 2 Stück mit Glasbrüstung als Absturzsicherung).

02.__.0180 Glasbrüstung als Absturzsicherung für Hebe-Schiebetüren, Breite ca. 3,26 m Lieferung und fachgerechte Montage einer absturzsichernden Glasbrüstung (französischer Balkon) für bodentiefe Hebe-Schiebetüren mit einer lichten Breite von ca. 3,26 m nach den strengen technischen Anforderungen der DIN 18008-4 (Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen). Ausführung als Verbundsicherheitsglas (VSG) bestehend aus 2x Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Teilvorspanntem Glas (TVG) mit zähelastischer PVB-Folie, Kanten allseits geschliffen und poliert. Befestigung mittels bauaufsichtlich zugelassener, seitlicher Profile oder Punkthalterungen aus Edelstahl direkt am Fensterrahmen oder am Baukörper (thermisch entkoppelt bei WDVS-Fassade). Inklusive oberem Kantenschutzprofil (Handlaufprofil) aus Edelstahl oder Aluminium eloxiert, allen erforderlichen Befestigungsmaterialien, Dichtungen, Abdeckkappen sowie statischem Nachweis (Prüfzeugnis/AbP) für die Absturzsicherung. Verwendung: 2 Stück auf der Südseite.

02.__.0210 Kunststoff-Ganzglaseckelement / Eckfenstertür komplett mit Rollladen, ca. 2,43 x 2,47 m + 1,545 x 2,47 m Lieferung und fachgerechte Montage eines bodentiefen Ganzglaseck-Fensterelements mit einer lichten Abmessung von ca. 2,43 m x 2,47 m auf dem einen Schenkel und ca. 1,545 m x 2,47 m auf dem anderen Schenkel. Ausführung mit stoßverklebter Ganzglasecke (Stufenfalz-Isolierglas mit UV-beständiger Versiegelung, ohne störende Eckprofile) für ein Maximum an Lichteinfall und moderner Optik. Inklusive elektrisch betriebener Rollladen-Anlagen an beiden Schenkeln (als Eck-Rollladen-Konstruktion mit koordinierten Panzern oder separaten Antrieben), elektrisch betrieben, Rollladenpanzer aus langlebigem Kunststoff, inklusive Führungsschienen, Dichtungen und separater oder gekoppelter Steuerung über Wandschalter. Ausführung mit Sicherheitsverglasung (ESG/VSG) gemäß gesetzlichen Anforderungen zur Absturzsicherung bzw. Verglasungsrichtlinien. Einbruchschutz (RC2 / RC2N):Für alle Elemente im Erdgeschoss (EG) gilt standardmäßig die Ausführung in der Einbruchschutz-Widerstandsklasse RC2 (bzw. RC2N mit P4A-Sicherheitsverglasung) nach DIN EN 1627. Dies beinhaltet umlaufende Sicherheits-Pilzkopfverriegelungen, aufbohrgeschützte Getriebe und abschließbare Fenstergriffe (100 Nm Drehmoment). Verwendung:1 Stück auf der Südseite.

02.__.0220 Mehrpreis Fensterfalzlüfter zur nutzerunabhängigen Lüftung nach DIN 1946-6 Mehrpreis für die Ausstattung eines Kunststoff-Fensterelements mit einem nutzerunabhängigen, passiven Fensterfalzlüfter (z. B. Regel-Air, Arimeo oder baugleich) zur Sicherstellung des Mindestluftwechsels (Feuchteschutzlüftung) nach DIN 1946-6. Ausführung selbstregulierend über mechanische Klappensteuerung (Differenzdruckregelung), unauffällig im Fensterfalz integriert (bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar). Einschließlich aller Fräsungen, Dichtungsanpassungen, Montage und Funktionsprüfung.

05 05 Hauseingangselement

05.__.0010 Hauseingangstürelement Leichtmetall mit Seitenteil Lieferung und betriebsfertige Montage des Hauseingangstürelements als wärmegedämmte Leichtmetallkonstruktion (Aluminiumprofile thermisch getrennt) mit festverglastem Glasseitenteil. Technische Ausstattung: - Hochsicherheits-5-fach-Verriegelung mit erhöhter Einbruchhemmung - Sicherheitsprofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, integriert in die zentrale Schließanlage - E-Öffner (elektrischer Türöffner), ansteuerbar von allen Wohnungen über die Gegensprechanlage - Auslegung mit entsprechenden Fluchtwegfunktionen (Panikschloss / Notausgangsverschluss nach DIN EN 179) - Vorbereitung bzw. Leerrohrzuführung für ein optionales Transpondersystem - Farbbeschichtung außen: gemäß Bemusterung in Anlehnung an die Fassadenfarbe (Putz), innen: nach Farbkonzept - Obentürschließer mit Zahntriebtechnologie und Gleitschiene nach DIN EN 1154, farblich passend zur Tür eloxiert, inklusive einstellbarer Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag. Inklusive aller elastischen Fugendichtungen, barrierefreier Bodenschwelle und Montage nach RAL-Leitfaden. Nennmaß ca. 2,26 m x 2,135 m (Aufmaß vor Ort erforderlich).

05.__.0020 Glas-Vordach über dem Hauseingangselement Lieferung und fachgerechte Montage eines Glas-Vordachs über dem Haupteingangselement. Tragkonstruktion aus Edelstahl-Zugstangen oder Edelstahl-Schwertern zur Wandbefestigung, Verglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG) aus teilvorgespanntem Glas (TVG) mit bauaufsichtlicher Zulassung. Einschließlich aller Befestigungsmittel, Wandanschlüsse, Dichtungen und standsicherem Verankerungssystem im gedämmten Mauerwerk (thermo-entkoppelte Montage zur Vermeidung von Kältebrücken). Nennmaß ca. 2,00 m x 4,265 m (Ausführung nach Detailplanung).

05.__.0030 Mehrpreis Vorbereitung für integrierte Briefkasten- und Sprechanlage im Seitenteil Mehrpreis als Alternative für die Ausstattung des festverglasten Seitenteils des Hauseingangstürelements mit einem isolierten Paneelfeld inklusive aller erforderlichen Ausschnitte, Verstärkungen und integrierten Kabelkanäle zur bauseitigen Aufnahme einer Unterputz-Briefkastenanlage mit integrierter Sprech- und Klingelstelle (Sprechanlageneinbausatz ist bauseitige Leistung). Ausführung flächenbündig, wärmegedämmt, farblich passend zum Türelement beschichtet.