Submit your bid

Deckblatt Deckblatt zum Leistungsverzeichnis Planung und Bauleitung AI+P Planungs GmbH Julius-Bausch-Straße 50, 73431 Aalen Tel. 07361/ 80467-0, 4147wlt-lyonerstrasse@ai-p.de Ausführungsfrist Voraussichtlicher Beginn ab Herbst 2026 Aufmaß und technische Klärung innerhalb 14 Arbeitstagen nach Aufforderung.Herbst 2026 Beginn Einbau Fenster bis Ende 2026 geschossweise innerhalb von 15 Arbeitstagen. Vertragsstrafe 0,15% der Netto-Auftragssumme je Werktag Insgesamt nicht mehr als 5 % der Nettoabrechnungssumme und findet auch bei Einzelfristen Anwendung. Sicherheitsleistung 5 Hundertstel der Netto-Abrechnungssumme als Sicherheit für die Gewährleistung (kann durch eine Bürgschaft abgelöst werden) 10 Hundertstel der Netto-Auftragssumme als Sicherheit für die Vertragserfüllung (kann durch eine Bürgschaft abgelöst werden) Verjährungsfrist für d. Gewährleistung Es gelten folgende Fristen (Gewährleistungsbeginn ab Datum der förmlichen Abnahme): 5 Jahre und 6 Monate Bauwesenversicherung ist abgeschlossen. Umlage 3 Tausendstel der Netto-Abrechnungssumme Bauwasser, Baustrom, Baumüllabfuhr werden vom Bauherrn veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer anteilig 0,5% der Netto-Abrechnungssumme abgezogen. Fachbauleitung LBO ist eingeschlossen im Angebotspreis Ausschreibende Stelle AI+P Planungs GmbH - Julius-Bausch-Str. 50, 73431 Aalen

Vorbemerkungen I Vorbemerkungen I

Ergänzende Angebots- und Vertragsbedingungen ERGÄNZENDE ANGEBOTS-UND VERTRAGSBEDINGUNGEN Ausführungsunterlagen zu § 3 Vor Beginn seiner Arbeiten hat der Unternehmer die Maße seiner Zeichnungen zu prüfen, die Ausführungsmaße seiner Arbeiten durch Überprüfung der Rohmaße festzustellen oder vorher durch Lehren festzulegen und merklich Unstimmigkeiten sofort vor Ausführung der Arbeit mit Vorschlägen für ihre Richtigstellung zu melden. Für Richtigkeit und Einhaltung der Maße ist der Auftragnehmer verantwortlich. Gesetzliche Unfallversicherung zu § 4 Nr. 2 Der Auftragnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift unter diesem Leistungsverzeichnis, dass er einer Berufsgenossenschaft angehört. Solange der Vertrag nicht beiderseits vollständig erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zu Berufsgenossenschaft sowie den Empfang einer Anordnung gemäß § 765 der Reichsversicherungsordnung unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Ausführung zu § 4 Alle zur ununterbrochenen Durchführung der Arbeiten erforderlichen Stoffe, soweit die bauseitige Lieferung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, hat der Auftragnehmer rechtzeitig frei Verwendungsstelle zu liefern und alle erforderlichen Nebenarbeiten zu leisten, die zur ordnungsgemäßen Herstellung fertiger Arbeit notwendig sind. Vollständige Einrichtung der Baustelle und Schaffung der notwendigen Zufahrtswege sowie Versorgung mit Wasser und Strom ist die Sache des Auftragnehmers, soweit das Leistungsverzeichnis nichts anderes enthält. Der Rohbauunternehmer sorgt dafür, dass bis zur Fertigstellung des Bauwerkes ausreichend Wasser und Strom aus dem öffentlichen Versorgungsnetz für Roh- und Ausbaugewerke an der Baustelle vorhanden ist. Die Kosten des Verbrauchs werden von der Bauleitung anteilig auf die am Bau tätigen Firmen umgelegt. Ebenfalls anteilige Kostenumlage erfolgt für die Bauwesensversicherung, Müllcontainer, Baureinigung sowie ein evtl. aufgestelltes Bauschild. Für die Lagerung seiner Materialien und die Unterkunft seiner Arbeiter hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Vor Beginn seiner Arbeiten hat der Unternehmer zu prüfen, ob am Bau alle Voraussetzungen zur Ausführung seiner Arbeiten vollständig und einwandfrei erfüllt sind. Beanstandungen sind sofort mündlich und schriftlich vor Beginn der Arbeiten bei der Bauleitung vorzubringen. Erfolgt keine schriftliche Beanstandung durch den Unternehmer, so wird die Richtigkeit und einwandfreie Funktionsfähigkeit aller Vorleistungen unterstellt. Damit sind Mehrforderungen oder Gewährleistungseinschränkungen im Hinblick auf mangelhafte Vorleistungen ausgeschlossen. Laufende Beseitigung der Abfälle aus eigener Arbeit und Reinhaltung der Baustelle sowie mitbenützter Grundstücke ist Pflicht des Auftragnehmers. Kommt er der Aufforderung zur Erfüllung dieser Pflichten in angemessener Zeit nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, sie auf Kosten des Auftragnehmers durch andere Kräfte ausführen zu lassen. Werden die Bauarbeiten einer laufenden Baustelle unterbrochen oder ist die Baustelle nicht besetzt, so ist die Unterbrechung sowie die Wiederaufnahme der Arbeiten unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die unbesetzte Baustelle ist sorgfältig abzusperren und ausreichend zu beleuchten. Die Auftragsweitergabe zu § 4 Nr. 3 Die Auftragsweitergabe oder die nachträgliche Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Vertretung des Auftraggebers Der mit der Oberleitung betraute Vertreter des Auftraggebers sowie der örtliche Bauführer sind berechtigt, alle notwendigen Anweisungen zu treffen, soweit der Umfang der Vertragsleistung dadurch nicht vergrößert wird und das Hausrecht auf der Baustelle auszuüben. Gerüste Die vom Auftragnehmer erstellten Gerüste dürfen von allen am Bau beschäftigten Handwerkern kostenlos mitbenützt und nur im Einverständnis mit der Bauleitung entfernt werden. Müllentsorgung auf der Baustelle Zur Entsorgung des Baurestmülls ist folgendes zu beachten: 1. Auf den Baustellen und auf den Baustellengrundstücken darf grundsätzlich kein Baurestmaterial sowie Verpackungen aller Art gelagert werden. Restabfall und Verschnitt Material sowie Verpackungen sind grundsätzlich jeden Tag von der Baustelle zu entfernen und geordnet zu entsorgen. Die Lagerung von Restmaterial darf nur mit Zustimmung der Bauleitung erfolgen. Dies gilt auch für Ausbrechmaterial wie Steinschutt von Wänden etc. 2. Auf der Baustelle und den Baugrundstücken dürfen keine Essensrestes sowie deren Verpackungen, Flaschen, Getränke, Dosen und sonstige Getränkeverpackungen abgelagert werden. Diese sind jeden Abend mitzunehmen. 3. Sollte gegen o.g. Punkte zuwidergehandelt werden, werden diese Restmaterialien ohne weitere Aufforderungen von einer Fremdfirma entsorgt. Die Kosten werden dann Ihrer Firma in Rechnung gestellt. Bei Abfall, der nicht zugeordnet werden kann, wird dies auf alle Handwerker umgelegt. Wir erwarten, dass Sie sämtliche Mitarbeiter, die auf unseren Baustellen tätig sind über diese Vorgehensweise informieren Haftung zu § 10 Der Unternehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er bei einer Haftpflichtversicherung ausreichend versichert ist. Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden die schuldhaft aus Anlass seiner Arbeiten oder als deren Folge entstehen (z.B. durch unterlassen oder mangelhafte Abschrankungen oder Beleuchtung, durch Setzungen, durch Beschädigung von Leitungen oder Kabeln, durch Senkungen angrenzender Grundstücke, durch verzögerte Fertigstellung). Der Auftragnehmer verpflichtet sich ausdrücklich, den Auftraggeber von sämtlichen Schadensersatzansprüchen dritter Personen in vollem Umfang zu befreien. Abnahme zu § 12 Der Auftraggeber verlangt eine förmliche Abnahme der Leistung. Gewährleistung zu § 13 Für die vertragsmäßige Beschaffenheit der Leistungen gelten im Allgemeinen, die in § 13 Nr. 4, festgesetzten Fristen. Andere Vereinbarungen über die Gewährleistung werden in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt. Der Auftragnehmer hat unaufgefordert auf seine Kosten während der Gewährleistungszeit alle auftretenden Mängel zu beheben. Kommt er mit seiner Gewährleistungspflicht in Rückstand oder ist Gefahr im Verzug, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Arbeit ohne vorherige Ankündigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Nach einer Mängelbeseitigung beginnt für dies Leistung die vertragliche Gewährleistung erneut. Bei fahrlässiger oder unsachgemäßer Ausführung, bei Verwendung nicht vorschriftsmäßigen oder minderwertigen Materials, sofern dieses vom Auftragnehmer geliefert wird- bei absichtlichem Verschweigen eines Mangels und bei versteckten Schäden gelten für die Gewährleistung die Bedingungen des BGB. Mängelbeseitigung zu § 13 Die Abnahme- und Gewährleistungsmängel sowie solche die während der Bauzeit gemeldet werden müssen innerhalb 10 Tagen nach Mitteilung beseitigt werden. 1. Die Mängelbeseitigung ist wie folgt durchzuführen: 1.1. Vom Architekturbüro AI+P Planungs GmbH erhalten Sie ein Anschreiben mit beigefügter Mängelliste. 1.2. Die Mängelliste muss zur Mängelbeseitigung mitgenommen werden und nach erfolgter Beseitigung der Mängel vom Käufer/Eigentümer bzw. Bauleiter unterschrieben werden. 1.3. Die unterschriebene Mängelliste ist dann an das Architekturbüro AI+P Planungs GmbH per Fax zu übersenden. 1.4. Ohne vorliegende Unterschrift gilt der Mangel als nicht beseitigt und die Schlussrechnung kann nicht freigegeben werden. Abrechnung zu § 14 Der Auftragnehmer stellt die Abrechnung auf Grund der Aufmasspläne auf. die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen werden dem Fortgang der Arbeit entsprechend oder unmittelbar nach Fertigstellung der Bauarbeiten gemeinsam durch je einen Vertreter des Auftraggebers und des Auftragnehmers vorgenommen. Die Messurkunde ist vom Auftragnehmer unter Einhaltung der im § 14 Nr. 3 bezeichneten Fristen aufzustellen. Kosten werden gegenseitig nicht verrechnet. Wenn nach Lieferschein oder Wiegezettel abgerechnet wird, sind die Originalscheine der Abrechnung beizufügen. Andere Unterlagen werden nicht anerkannt. Lieferscheine, welche vom Auftragnehmer selbst ausgeschrieben sind und Baustoffe ab Lager seinem Lager nachweisen sollen, werden nur anerkannt, wenn Sie vom Vertreter des Auftragnehmers bestätigt sind. Lieferscheine und Wiegezettel, welche nicht mit Datum, Unterschrift, genauer Baustellenbezeichnung und Materialangabe versehen sind, werden nicht anerkannt. Stundenlohnarbeiten zu § 15 Für die anerkannten Stunden werden die im Leistungsverzeichnis angebotenen Verrechnungssätze vergütet, höchstens jedoch die preisrechtlich zugelassenen Verrechnungssätze. Eine im Leistungsverzeichnis angegebene Zahl der Stunden ist unverbindlich. § 2 Nr. 3 gilt insoweit nicht. Vergütet werden nur die mit Zustimmung des Auftraggebers ausgeführten Arbeiten nach Maßgabe der tatsächlich geleisteten und anerkannten Arbeitsstunden. Datum, Baustelle, Berufsbezeichnung der Arbeiter (bei Bedarf Vor- und Zuname, Alter), Zahl der Arbeitsstunden, genaue Angaben über Art der Tätigkeit, ferner die verwendeten, besonders zu vergütenden Stoffe, Geräte, Gerüste, Werkzeuge, Fahrzeuge, und dgl. Bei gleichartigen Leistungen genügt ein Hinweis auf die früher in der einzelnen beschriebenen Leistung. Zahlung zu § 16 Alle Rechnungen sind in 3-facher Ausfertigung über die Bauleitung mit der Anschrift des Bauherrn einzureichen. Alle Zahlungen werden vom Bauherrn durch Überweisung geleistet. Abschlagszahlungen bis zu 90 % der geleisteten Arbeiten werden in Zeitabständen von nicht unter 14 Tagen gewährt. Die Prüfung der Schlusszahlung durch die Bauleitung und die Überweisung des Restbetrages erfolgen vorbehaltlich des endgültigen Prüfergebnisses durch die zuständigen Prüforgane. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, unter Verzicht auf den Einwand der weggefallenen Bereicherung, von den Rechnungsprüfungsorganen festgestellte Überzahlungen jederzeit zurückzuerstatten. Überzahlungen sind vom Empfang der Schlusszahlung an mit 4 % zu verzinsen. Abtretung fälliger Forderungen des Auftragnehmers ist nach § 399 BGB ausgeschlossen. Sicherheitsleistungen zu § 17 Für die vertragsmäßige Durchführung der übertragenen Leistungen und die Erfüllung der Gewährleistung kann der Auftraggeber als Sicherheit bis zu 5 % der Endsumme aus der Schlussrechnung einbehalten; der Betrag wird nicht verzinst. Streitigkeiten zu § 18 Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Aalen. Vor Inanspruchnahme des Rechtswegs soll gütliche Regelung von Sachverständigen versucht werden.

Zusätzliche Angebots-und Vertragsbedingungen ZUSÄTZLICHE ANGEBOTS-UND VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN UND BAULIEFERUNGEN FÜR GEBÄUDE UND FREIANLAGEN (DIN 276, KOSTENGRUPPEN 1.4/2.2/3/4/5/6 Die folgende Nummerierung richtet sich in den Hauptnummern sinngemäß nach VOB/B 1. Grundlagen des Vertrags sind im Folgenden aufgeführt, und zwar in der bei Widersprüchen gültigen Reihenfolge 1.1 die schriftliche Vertragsausfertigung 1.2. das Angebot des Auftragnehmers mit all seinen Bestandteilen 1.3. die dem Auftragnehmer übergebenen Pläne 1.4. die "Zusätzlichen Angebots- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen- und Lieferungen", welche auf diesem Blatt vorliegen. 1.5. VOB Teil A, B und C in der jeweils zum Ausschreibungsdatum gültigen Fassung 1.6. das BGB insbesondere die Bestimmungen über den Werk- bzw. Kaufvertrag 2. Nachangebote und Auftragserweiterungen 2.1 Nachangebote und Auftragserweiterungen für nach Vertragsabschluss anzubietende neue oder erweiterte Leistungen müssen vor Ausführung schriftlich eingereicht werden. Die Ausführung setzt ausdrücklich Auftrag des Bauherrn voraus. Ebenso hat der Auftragnehmer auf erkennbare Massenüberschreitungen vor Ausführung schriftlich hinzuweisen und einen Nachauftrag zu fordern. Alle Bedingungen des Bauvertrages gelten auch für Nach- und Änderungsaufträge. 2.2 Vertragspreise bleiben für die vereinbarten Fertigstellungsfristen unverändert ohne Rücksicht auf Lohnerhöhungen oder Materialpreissteigerungen. VOB/B § 2 (insbesondere Absatz 3-7) bleiben davon unberührt gültig. Gleitklauseln sind nur gültig, falls sie bei Vertragsabschluss schriftlich vereinbart sind. Ist eine Lohn- oder Materialgleitklausel vereinbart, ist die Lohn- bzw. Materialpreis- Erhöhung spätestens binnen zwei Wochen schriftlich anzuzeigen, sonst sind die Ansprüche verwirkt. Preissteigerungen, die durch Fristüberschreitung des Auftragnehmers entstehen, gehen zu seinen Lasten. 2.3Nebenleistungen und -kosten: Beschaffung von Bauwasser, Baustrom, sowie Beseitigung von Abfällen sind Nebenleistungen des Auftragnehmers, wofür er Kosten und Verantwortung zu tragen hat. Sofern der Bauherr die Bereitstellungs- und Verbrauchskosten von Bauwasser und Baustrom, sowie die Bereitstellung eines Müllcontainers und dessen Abfuhr veranlasst und kostenmäßig verauslagt, ist er berechtigt, diese Aufwendungen gegen die Ansprüche des Auftragnehmers anteilig aufzurechnen. Statt der Verteilung dieser Kosten auf Nachweis kann in der Ausschreibung bzw. im Bauvertrag ein fester Anteil in Tausendstel der Abrechnungssumme des jeweiligen Auftragnehmers vereinbart werden. 2.4 Giftmüll und Problemmüll, die bei seiner Vertragsleistung anfallen, hat der Auftragnehmer auf jeden Fall auf eigene Kosten ordnungsgemäß zu entsorgen. 2.5 Die Angebots- und Vertragspreise gelten für die fertige Leistung bzw. Lieferung frei Bau einschließlich Abladen und Verpackung. 3. Ausführungsunterlagen Es gilt VOB/B § 3 mit folgender Maßgabe: 3.1 Ausführungspläne müssen den Freigabevermerk des Architekten tragen. Sie sind für den Auftragnehmer verbindlich. Planinhalte, Maße, Dimensionen und Leistungsverzeichnisse sind vom Auftragnehmer zu prüfen; auf Unstimmigkeiten oder zu befürchtende Mängel oder Bedenken hat er den Architekten schriftlich hinzuweisen. Planlieferung entsprechend Baufortschritt. Sofern die dem Auftrag-nehmer gelieferten Pläne nach seiner Meinung nicht mit den Angebotspreisen vereinbar sind, hat der Auftragnehmer binnen 12 Werktagen nach Erhalt der Pläne, spätestens jedoch vor Beginn dieser Leistungen schriftlich seine eventuellen Mehrforderungen anzumelden, ansonsten gelten die Pläne als Vertragsbestandteil. 3.2 Baustelleneinrichtungspläne, Bauangaben für bauseitige Vorleistungen, sowie Einbaupläne für Lieferungen des Auftragnehmers sind vom Auftragnehmer auf Anforderung auf seine Kosten zu erstellen und rechtzeitig zur schriftlichen Genehmigung vorzulegen, vor allem bezüglich der bauseitig erforderlichen Vor- und Nachleistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungen und Unterkonstruktionen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspätete Bauangaben fallen dem Auftragnehmer zur Last. Anerkennung der Auftragnehmerpläne durch den Architekten befreit den Auftragnehmer nicht von der vollen Gewährleistung für seine Leistungen 3.3 Revisionspläne sowie schriftliche und mündliche Bedienungsanleitungen für technische Anlagen, Installationen usw. sind vom Auftragnehmer bei Abnahme unentgeltlich zu liefern. 3.4 Urheberschutz besteht für alle gegenseitig übergebenen Pläne, Berechnungen usw. Sie dürfen nur vertragsgemäß verwendet und nicht weitergegeben werden. 3.5 Übergabe Ausführungspläne Die in Absatz 3.1 genannten Ausführungspläne, werden dem Auftragnehmer ausschließlich digital, und nicht in Papierform übergeben. Dem Auftragnehmer wird ergänzend ein Zugang zu der genutzten Planplattform des Auftragsgebers, zur Verfügung gestellt. Entgegen VOB 3.1 werden diese nicht besonders vergütet. 4. Ausführung Es gilt VOB/B §4 mit folgender Maßgabe: 4.1 Schadens- und Unfallverhütung: Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Personen- und Sachschaden abzuwenden. Vor, während und nach der Arbeit sowie in den Arbeitspausen hat der Auftragnehmer von sich aus für alle Schadensverhütungsmaßnahmen zu sorgen, wie Abschrankungen, Beleuchtung, Geländer, Fanggerüste, Absteifungen, Warntafeln, Brandverhütung, Sturmsicherung aller Gegenstände, Vorschriftsmäßigkeit von elektrischen Geräten, Leitungen usw. Mängel an der Baustelle, auch an Geräten, Gerüsten usw. anderer Auftragnehmer hat der Benützer zu beanstanden. Der Auftragnehmer stellt Bauherr und Architekt ausdrücklich frei von Schadensersatzansprüchen, die er im Zusammenhang mit seinen Leistungen oder Lieferungen zu vertreten hat. 4.2 Schutz seiner aufgeführten Leistungen, auch gegen Wasser-, Frost-, Sturm- und Winterschäden sowie gegen Beschädigung, Korrosion und Verschmutzung obliegt dem Auftragnehmer ohne Aufpreis bis zur Abnahme. Ebenso obliegt ihm ohne Aufpreis Entfernung von Schnee und Eis, soweit für seine Leistungen nötig. 4.3 Leistungen im Erdreich und in Bauteilen hat der Auftragnehmer zu beachten und zu schützen, bevor er dort Arbeiten vornimmt. 4.4 Ein Polier oder Vorarbeiter (bei Bedarf ein Baustelleningenieur), der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit anwesend sein. Er darf nur abgezogen werden, wenn mit dem bauführenden Architekten eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist. Auf Anforderung hat der Auftragnehmer einen Fachbauleiter nach LBO einzusetzen, sofern im Vertrag vereinbart. 4.5 Bautagebücher hat der Auftragnehmer auf Anforderung zu führen und davon dem Architekten täglich Durchschriften zu übergeben. Die Berichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Bauausführung und Abrechnung von Bedeutung sind, insbesondere über Behinderungen. 4.6 Muster und Proben von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegenständen sind auf Anforderung rechtzeitig dem Architekten zur Genehmigung unentgeltlich vorzulegen. Vom Bauherrn genehmigte Proben oder Muster sind zur Abnahme vorzuhalten. 4.7 Prüfung: Erforderliche Baustoffprüfungen hat der Auftragnehmer auch ohne besondere Anweisung auf seine Kosten durch staatlich anerkannte Prüfstellen durchführen zu lassen, wobei die Entscheidung der Prüfstelle für ihn verbindlich ist. Er darf nur Baustoffe und -verfahren anwenden, für die eine ordnungsgemäße Zulassung vorliegt. 4.8 Einzelne Bauschilder sind nicht zulässig. der Bauherr erstellt eine Bautafel, auf der der Auftragnehmer erwähnt wird. Dieser hat sich anteilig entsprechend der Vertragssumme an den Kosten zu beteiligen 5. Ausführungs-und Lieferfristen 5.1 Ausführungs- und Lieferfristen werden beim Abschluss des Vertrags vereinbart. Ist eine solche Vereinbarung nicht erfolgt, so gelten die dem Auftragnehmer später schriftlich bekanntgegebenen Fristen als Vertragsfristen, soweit ihnen der Auftragnehmer nicht binnen 12 Werktagen widerspricht. Auf diese Wirkung ist der Auftragnehmer bei der Bekanntgabe der Frist ausdrücklich hinzuweisen. 5.2Nachweiszettel für Tage, an denen nicht gearbeitet werden konnte, sind dem Architekten umgehend zur Unterschrift vorzulegen. 5.3Als Schlechtwetterausfalltage werden für Fristverlängerung anerkannt: Regentage mit mehr als 4-stündiger Regendauer während der Arbeitszeit und Tage mit Mittagstemperaturen unter -5°C in der Zeit vom 1. November bis 1. März, sofern keine witterungsunabhängigen Arbeiten ausgeführt werden können. 6. 6-11: siehe VOB Teil B §§ 6-11 12. Abnahme, Mängelrüge, Vertragsstrafe Hierfür gilt VOB/§12 wie folgt: 12.1 Verlangt der Auftragnehmer die förmliche Abnahme, hat der Bauherr sie binnen 12 Werktagen nach Fertigstellung der Gesamtleistung vorzunehmen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Der Bauherr kann jedoch die Abnahme so lange verweigern, wie die Leistung wesentliche Mängel aufweist. 12.2 Ist die Leistung fertiggestellt und hat der Bauherr die Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach dem Ablauf von 12 Werktagen nach Beginn der Benutzung als stillschweigend erfolgt, es sei denn, der Bauherr erklärt ausdrücklich, dass er die Abnahme bis zur Beseitigung bestimmter wesentlicher Mängel ablehnt, oder es sei denn, dass er diese bereits anlässlich einer vorhergehenden schriftlichen Mängelrüge vorsorglich abgelehnt hatte. 12.3 Erfolgt eine stillschweigende Abnahme nach vorstehender Bestimmung, sind Vorbehalte wegen bekannter wesentlicher Mängel oder wegen Vertragsstrafen vom Bauherrn innerhalb der genannten 12 Werktage geltend zu machen, sofern sie nicht schon vorher vorsorglich schriftlich angemeldet wurden. 12.4 Die fiktive Abnahme nach VOB/B§12.5(1) und (2) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 12.5 "Ingenieurtechnische und Bauleiter-Abnahmen" z. B. von Bewehrungen, Funktionsabnahmen durch Fachingenieure oder Behörden gelten nicht als Abnahme im Sinne dieses Vertrages. Zu dieser ist nur der Bauherr selbst berechtigt 13. Gewährleistung und Verjährung Es gilt die VOB/B§13 sofern im Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 14. Abrechnung 14.1 Die Schlussrechnung ist vierfach mit allen erforderlichen Unterlagen zur Prüfung an den Architekten einzureichen. Projektnummern und Vertragsdatum, sowie erhaltene Abschlagszahlungen sind aufzuführen. Im Übrigen gilt VOB/B§14. 15. Stundenlohnarbeiten 15.1 Stundenlohnarbeiten sind täglich auf Nachweiszetteln in doppelter Ausfertigung dem bauführenden Architekten zur Unterschrift vorzulegen. Er erhält eine Ausfertigung. Nur Stunden, in denen wirklich gearbeitet wurde, werden anerkannt, nicht Pausen, Feiertage, Schlechtwetterzeiten usw. Bei ungenügender Arbeitsleistung bleiben entsprechende Abzüge vorbehalten. Ebenso bleibt vorbehalten die nachträgliche Prüfung, ob die nachgewiesene Leistung in Angebotspositionen enthalten und damit abgegolten ist. Zuschläge für Überstunden werden nur bezahlt, wenn Überstunden angeordnet und nicht durch (drohende) Fristüberschreitung erforderlich wurden. Im übrigen gilt VOB/B§15 16. Zahlungen Es gilt VOB/B§16 mit folgender Maßgabe: 16.1  Überzahlungen. Rückforderungen aus Überzahlungen (§812ffBGB) kann der Bauherr stellen. Der Bauherr ist insoweit berechtigt, die Auftragnehmer Rechnung auch nach der Bezahlung durch eine Prüfinstanz nachprüfen zu lassen. Im übrigen gilt § 16 VOB einschl. § 16 Abs. 3 betreffend Schlußzahlungen. 17. Sicherheitsleistung 17.1 Für die Sicherheitsleistungen gilt VOB/B §17 18. Sonstige rechtliche Regelungen 18.1 Arbeitsgemeinschaften zwischen Bietern oder Auftragnehmern bedingen: Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben beim Angebots- bzw. Vertragsabschluß eine Mitgliedsfirma federführend schriftlich zu allen Rechtshandlungen zu bevollmächtigen mit Wirkung für und gegen die Arbeitsgemeinschaft. Der Bauherr kann aus wichtigem Grund von der Arbeitsgemeinschaft die Bestimmung einer anderen federführenden Firma verlangen, bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Alle Teilnehmer haften gesamtschuldnerisch. 18.2 Vom Bauherrn bevollmächtigt ist der bauführende Architekt in technischer Hinsicht. Rechtliche und/oder finanzielle Verpflichtungen sind ausschließlich Sache des Bauherrn. Vom Auftragnehmer bevollmächtigt ist sein Vertreter lt. 4.4 der vorliegenden Bestimmungen mit Wirkung für und gegen den Auftragnehmer. 18.3 Die Anlieferung bei reinen Lieferungen ist dem Bauherrn bzw. Architekten rechtzeitig anzukündigen. Übernahmezeitpunkt und -adresse sind zu vereinbaren. Die Transportgefahr geht zu Lasten des Lieferanten 18.4 Ausreichende Haftpflichtversicherung ist die Auftragsvoraussetzung. Deckungszusage - und Summe sind für die ganze Bauzeit nachzuweisen 18.5 Bauwesenversicherung bzw. Bauleistungsversicherung: Sofern der Bauherr eine Bauwesenversicherung bzw. Bauleistungsversicherung abschließt, sind die Leistungen des Auftragnehmers im Rahmen dieser Versicherung mitgedeckt. Die Kosten werden vom Bauherrn anteilig umgelegt und von der Auftragnehmer Forderung abgezogen, sofern dies in den Angebotsunterlagen oder im Vertrag festgelegt ist. 18.6 Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Auftragnehmers aus diesem Vertrag sowie Gerichtsstand für Streitigkeiten darüber ist der Ort des Bauvorhabens. 18.7 Rechtsunwirksamkeit von Vertragsteilen berührt die übrigen nicht

Anlagenverzeichnis ANLAGENVERZEICHNIS ZUM LV 1_Lageplan Lageplan.pdf 2_Grundrisse 236_5_AR_NB_GR_00_003_V_AN#Grundriss EG.pdf 236_5_AR_NB_GR_01_004_V_AM#Grundriss 1.OG.pdf 236_5_AR_NB_GR_02_005_V_AL#Grundriss 2.OG.pdf 3_Schnitte-Ansichten 236_5_AR_NB_AN_NN_020_V_AG#Ansicht Nord.pdf 236_5_AR_NB_AN_OO_021_V_AG#Ansicht Ost.pdf 236_5_AR_NB_AN_SS_022_V_AG#Ansicht Süd.pdf 236_5_AR_NB_AN_WW_023_V_AG#Ansicht West.pdf 236_5_AR_NB_SN_AA_010_V_AG#Schnitt AA.pdf 236_5_AR_NB_SN_BB_011_V_AF#Schnitt BB.pdf 4_Details 36_5_AR_NB_DT_XO_511_V_AC#EG Sockelanschluss Achse 1,2,A.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_512_V_AB#EG Sockelanschluss Achse 7, J-L.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_513_V_AD#EG Sockelanschluss Achse L,M.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_514_V_AC#EG Sockelanschluss Achse 6,7.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_515_V_AC#EG Sockelanschluss Achse 1-3,G-H.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_542_V_AA#1.OG Anschluss Fluchttreppe.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_549_V_AC#1.OG,2.OG Fassadenversprung.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_551_V_AA#1.OG Fenster Sanitär mit VW.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_555_V_AB#2.OG Loggia Anschlüsse.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_558_V_AB#2.OG Gründach Anschlüsse.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_562_V_-#2.OG Fenster Achse 2-J.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_564_V_-#EG,1.OG,2.OG Fenster ohne VBR.pdf 5_Sonstige Anlagen A1_Bauteil 2-WSchN-NWG_02.pdf A2_Bauteil 2-WSchN-WG_02.pdf A3_GG_NB-So-WSchN-NWG_02.pdf A4_GG_NB-So-WSchN-WG_02.pdf A5_DGNB-QNG-Allgemeine Anforderungen und Nachweise.pdf A6_Techn.Mindestanforderungen_BEG NWG Zuschuss_463.pdf A7_Techn. Mindestanforderungen_BEG WG Zuschuss_461.pdf P691_FUE FENSTER_Checkliste_250812_jj.pdf

Vorbemerkungen II Vorbemerkungen II

Besondere technische Leistungsbeschreibung Wärmeschutz | Anforderung Besondere technische Leistungsbeschreibung  Wärmeschutz | Anforderung BEG Effizienzhaus/-gebäude 40-Standard Der Neubau des „we live towers“, Bauteil 2 in Frankfurt wird als BEG Effizienzhaus/-gebäude 40 errichtet. Beim genannten Gebäude handelt es sich um eine Mischnutzung, bei der sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäudeanteile umgesetzt werden (Wohnen = Effizienzhaus, Kita = Nichtwohnen/Effizienzgebäude). Die technischen Mindestanforderungen der Bundesförderung energieeffizienter Gebäude (BEG) für Wohn- und Nichtwohngebäude zum Stand der Beantragung (12/2021) sind daher zu beachten. Alle am Bau beteiligten Firmen unterliegen in der Qualität der Ausführung und den zu verbauenden Materialien den Anforderungen und Vorgaben des BEG Effizienzhaus/-gebäude40-Standards. Der AN verpflichtet sich, die genannten Kennwerte und Forderungen des Effizienzhaus-Nachweises (WG, Stand 04.07.2024) und Effizienzgebäude-Nachweises (NWG, Stand 04.07.2024) zur Einhaltung der Effizienzhaus/-gebäude-Qualität einzuhalten. Im Speziellen betreffen dies die luftdichte und hochgedämmte Bauweise sowie der energieeffiziente Einsatz von Anlagen-technologien und den optimierten Bauablauf. Änderungen/Anpassungen müssen dem Energie-Effizienz-Experten der ina Planungsgesellschaft umgehend mitgeteilt werden. Die technischen Mindestanforderungen der BEG Wohn- und Nichtwohngebäude (Stand: 12/2021) sowie den Effizienzhaus/-gebäude-Nachweis zur Einhaltung der Effizienzhaus-Qualität erhalten Sie als Anhang zu diesem Leistungsverzeichnis. Zur Sicherstellung des richtigen Einbaus der geforderten Qualitäten sind die gewählten Produkte anhand von technischen Datenblättern und Herstellererklärungen bis spätestens vier Wochen vor Einbau vorzulegen. Der AN verpflichtet sich nach Fertigstellung der betreffenden Maßnahmen eine Fachunternehmererklärung auszufüllen, die die BEG-konforme Ausführung bestätigt. Als Anhang zum Leistungsverzeichnis erhalten Sie diese beispielhaft (noch nicht gewerkeweise) zur Kenntnis. Diese, sowie die zusätzlich erforderlichen Nachweise, sind dem Auftraggeber vor Erhalt der letzten Zahlungsrate unaufgefordert zu übergeben. Umlaufende, lückenlose Dämmschicht Die hochgedämmte Bauweise erfordert eine umlaufende, lückenlose Dämmschicht. Die Anforderungen der jeweiligen Bauteilaufbauten entnehmen Sie der Anlage 2 zum Effizienzhaus/-gebäude-Nachweis („Bauteilkatalog“). Luftdichte Bauweise Der BEG Effizienzhaus/-gebäude40-Standard erfordert eine umlaufende luftdichte Ebene. Diese wird durch die folgenden Bauteilschichten der Regelbauteile erstellt: Stahlbetondecken (Bodenplatte/Geschossdecken); Innenputz (Mauerwerk) bzw. Stahlbetonwände; Fenster. Alle Anschlussstellen bei Materialwechseln sowie Durchbrüche oder Durchdringungen der luftdichten Ebene müssen dauerhaft strömungsdicht durch zugelassene Materialien verschlossen werden, z.B. durch: Dauerhaftes verkleben durch zugelassene Klebebänder auf der Innenseite; zugelassene Kompribänder; Einsatz luftdichte Hohlwanddosen, Kabelbaum-/Rohrmanschetten; Leitungs-Installationen, Leitungsschlitze und Durchbrüche vollflächig luftdicht schließen. Vor dem Einbau der Fensterbauteile sind alle Oberflächen im Bereich der Massivbauöffnungen bzw. -anschlüsse zu reinigen und eventuelle Unebenheiten zu beheben (z.B. Glattstrich auf Mauerwerk) damit die Befestigung der luftdichten Anschlüsse möglich ist. Zur Prüfung der Luftdichtheit erfolgt ein qualitätssichernder Differenzdrucktest, sind Nachbesserungen infolge von Leckagen notwendig, die der AN zu verantworten hat, so trägt er die Kosten für sämtliche Nachbesserungen und Nacharbeiten ggf. inklusive Folgekosten sowie für ggf. erforderliche  weitere Messungen. Die geforderte Luftdichtheit von q50 ≤ 2,50 h-1 ist im Wohnbereich verpflichtend einzuhalten. Wärmebrückenfreie Bauweise Gem. GEG §11 ist der Einfluss konstruktiver Wärmebrücken so weit wie konstruktiv/ wirtschaftlich möglich zu minimieren. Zudem ist gem. §11 (bzw. DIN 4108-2) auch der Mindestwärmeschutz an Ecken und Kanten zu erfüllen. Das Wärmebrückenkonzept zum Wohnbereich ist zu Berücksichtigen und die entsprechende Anschlussdämmung, die in die Detailplanung eingeflossen ist, ist umzusetzen. Abweichungen sich, die während des Bauablaufs zeigen, sind sofort durch Rücksprache mit der Bauleitung und den Energieberatern abzustimmen. Für das NWG ( Kita) liegt ein Konzept zum Feuchteschutz vor, das ebenfalls Mindestdämmstärken für die Anschlussdetails vorsieht. Auch dieses ist zu berücksichtigen. Technische Nachweise Gebäudehülle Folgende Nachweise sind unaufgefordert spätestens vier Wochen vor Einbau vorzulegen: Technische Datenblätter zur Bestätigung der Dämmqualität (λB gem. Zulassung für den Einbauort) und der Anlageneffizienz (z.B. nWRG, Stromeffizienz, Wirkungsgrad, COP) Gefälledämmung: Berechnung nach DIN EN ISO 6946, Anh. C Uw-/Ud-Berechnung der verglasten Bauteile (mindestens Standardfenster mit umzusetzendem Rahmenanteil nach DIN EN 14351-1 + Verglasungsqualität/g-Wert, alternativ detaillierte Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Angabe des flächengewichteten Mittelwerts) Ansprechpartner BEG/Wärmeschutz: Dipl.-Ing. Architektin Julia Jäger (dena Energie-Effizienz-Expertin) ina Planungsgesellschaft mbH Schleiermacherstraße 12 64283 Darmstadt Tel. +49 6151 785 22 40 www.ina-darmstadt.de jaeger@ina-darmstadt.de Anforderungen an DGNB-Zertifizierung Für das Projekt wird eine Zertifizierung im Nachhaltigkeitsbewertungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) durchgeführt. In der Zertifizierung erfolgt eine umfassende Gesamtbewertung des Lebenszyklus unter Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen Qualität des Gebäudes sowie der technischen Qualität und der Prozessqualität. In diesen Bereichen sind in insgesamt 37 Kriterien Grenzwerte einzuhalten bzw. Zielwerte zu erreichen Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen so auszuführen, dass das angestrebte Zertifizierungsziel nach Fertigstellung des Gebäudes erreicht wird und das Gebäude das DGNB-Zertifikat „Gold“ erhält. Dies erfordert zwischen allen am Bau Beteiligten eine intensive Zusammenarbeit. Ist für den Auftragnehmer erst nach Vertragsabschluss erkennbar, dass gewisse Qualitäten, Güten etc. nicht umsetzbar sind, hat er dies umgehend mitzuteilen und alternative Vorschläge zu unterbreiten. Sofern bereits während des Vergabeverfahrens Bedenken oder Zweifel hinsichtlich der Realisierbarkeit der ausgeschriebenen Qualitäten und / oder Anforderungen an die Stoffe bestehen, ist dies vom Bieter im Wege einer Bieterfrage zu klären Die für die Zertifizierung festgelegten Qualitätsniveaus, müssen im fortlaufenden Planungsprozess bzw. in der Ausführungsplanung unbedingt berücksichtigt werden. Leistungen des Auftragnehmers für die Zertifizierung Die Zertifizierung erfordert eine umfangreiche Dokumentation sowie das Erbringen zusätzlicher Nachweise über den herkömmlichen Bauprozess hinaus. Der Auftragnehmer hat diese Leistungen in seinem Angebot zu berücksichtigen. Die durch das ausführende Unternehmen zu erbringenden Nachweise sind der Anlage 1 "Anforderungen Baustoffeigenschaften" sowie der Anlage 2 "Allgemeine Anforderungen und Nachweise" zu entnehmen. Die relevanten Leistungspositionen enthalten einen ausdrücklichen Hinweis mit Verweis auf die für die betreffende Leistung spezifischen Anforderungen aus den Anlagen 1 und 2. Alle eingereichten Nachweise müssen klar dem auf der Titelseite genannten Projekt sowie ggf. dem betreffenden Produkt zuzuordnen sein. Aus jedem Dokument müssen der Aussteller (mit Stempel und Unterschrift) sowie das Ausstellungsdatum klar hervorgehen. Freigabeprozess der Überwachung und Dokumentation der eingesetzten Materialien im Rahmen der DGNB-Zertifizierung Ergänzung der Ausschreibung Alle in der seitens DGNB genannten Anforderungen an die Bauprodukte müssen gemäß dem entsprechenden Einbauort berücksichtigt werden. Sollten weitere Unterbeauftragungen abgeschlossen werden, sind diese Vorgaben auch zwingend von allen Nachunternehmern zu berücksichtigen. Die Erfüllung der Anforderungen sind anhand von Produktdatenblättern, Umweltproduktdeklarationen, Sicherheitsdatenblätter etc. nach Zuschlagserteilung und vor dem Einbau zu prüfen. Sollte es Unklarheiten bezüglich der Erfüllung geben, sind diese in Abstimmung mit dem Auditor zu klären. Freigabe von Bauprodukten vor dem Einbau Der Auftragnehmer muss nach der Zuschlagserteilung einen Bauteilkatalog vorlegen, in dem die in Anlage 1 und Anlage 2 relevanten Bauprodukte mit Produktname und Hersteller der betreffenden Bauteilschicht zugeordnet sind. Mit diesem Katalog sind zudem alle relevanten Produktdatenblätter, Umweltproduktdeklarationen, Sicherheitsdatenblätter etc. einzureichen. Die ausführenden Firmen übergeben mit einem Vorlauf von mindestens 14 Tagen vor Bestellung der Bauprodukte eine Liste mit den von Ihnen verwendeten Bauprodukten und der entsprechenden Dokumentation an den Auditor. Der Auditor prüft die Materialien hinsichtlich der Vorgaben der DGNB und gibt diese zum Einbau frei. Er informiert die Bauleitung über die Freigabe und übergibt eine Liste der freigegeben Produkte zur Prüfung beim Einbau. Ohne eine schriftliche Freigabe ist ein Einbau daher nicht gestattet. Anforderungen der DGNB an den Bauprozess Abfallarme Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich gesetzliche Mindestvorschriften zu erfüllen. Eine Abfalltrennung auf der Baustelle in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle und gefährliche Abfälle ist vorzunehmen. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Lärmarme Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich die gesetzlichen Mindestvorschriften hinsichtlich des Schallschutzes auf der Baustelle zu erfüllen. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Staubarme Baustelle Die gesetzlichen Anforderungen sind folgendermaßen zu erfüllen: Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche wird verhindert, soweit das technisch möglich ist. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt. Es kommen Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zum Einsatz. Die Einrichtungen werden regelmäßig gewartet und geprüft. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Bodenschutz auf der Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich sicherzustellen, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird. Kontaminierte Böden sind getrennt zu behandeln. Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist einzuhalten. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat.

0 V - Fensterelemente ***

01 Fensterelemente - Aluminium

0 V - Alufensterelemente I

ERDGESCHOSS ERDGESCHOSS

01.0001 Aluelement 178 /305 Aluelement: - Gesamtmaß 178 / 305 cm, raumhoch, 3 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN links,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   92 cm im Licht betragen, da teilweise Fluchttüre.   Panikfunktion E, Innen Drücker außen Griffschale - OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel - Drittes Teil, festverglast, elementhoch. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für  Rollladenführungsschiene,   WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Differenzraum 2 / Büro )

01.0002 Aluelement 204 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 204 / 305 cm, raumhoch, 3 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN rechts,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   92 cm im Licht betragen , da Fluchttüre.   Panikfunktion E, Innen Drücker außen Griffschale - OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel - Drittes Teil, festverglast, elementhoch. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Rollladenführungsschiene,   WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Gruppenraum 4 )

01.0003 Aluelement 303,5 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 303,5 / 305 cm, raumhoch, 6 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN rechts,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   92 cm im Licht betragen, da teilweise Fluchttüre.   Panikfunktion E, Innen Drücker außen Griffschale - OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel - 2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer   geteilt, oben mit Öffnungsflügel mit Dreh.- Kippbeschlag   Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Rollladenführungsschiene,   WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Bistro )

01.0004 Aluelement 287,5 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 287,5 / 305 cm, raumhoch, 4 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN rechts, - Lichtes Durchgangsmaß 90 cm . - Innen Drücker außen Griffschale - OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel - 2 gleiche Felder,raumhoch festverglast, - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   10 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50  mm zur Montage für Rollladenführungsschiene,   WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Werkstatt mit Materiallager )

01.0005 Aluelement 361,5 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 361,5 / 305 cm, raumhoch, 7 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN rechts,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   92 cm im Licht betragen, da Fluchttüre.   Panikfunktion E, Innen Drücker außen Griffschale - OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel -1 Feld,raumhoch festverglast -2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer geteilt, oben mit Öffnungsflügel Dreh-Kippbeschlag, Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1, ohne Mittelpfosten sondern mit Stulp - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Rollladenführungsschiene, - WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Mehrzweckraum )

01.0006 Aluelement 385 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 385 / 305 cm, raumhoch, 7 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN links,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   90 cm im Licht betragen   Panikfunktion E, Innen Drücker außen Griffschale - OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel -1 Feld, raumhoch festverglast -2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer geteilt, oben mit Öffnungsflügel Dreh-Kippbeschlag, Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1, ohne Mittelpfosten sondern mit Stulp. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50  mm zur Montage für Rollladenführungsschiene, - WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Differenzraum 1 )

01.0007 Aluelement 395 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 395 / 305 cm, raumhoch, 7 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN links,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   92 cm im Licht betragen , da Fluchttüre.   Panikfunktion E, Innen Drücker außen Griffschale   OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel -1 Feld,raumhoch festverglast -2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer geteilt, oben mit Öffnungsflügel Dreh-Kippbeschlag, Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1;ohne Mittelpfosten sondern mit Stulp. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht   Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50  mm zur Montage fü  Rollladenführungsschiene, - WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Küche )

01.0008 Aluelement 436,5 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 436,5 / 305 cm, raumhoch, 7 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN links,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   92 cm im Licht betragen, da Fluchttüre.   Panikfunktion E, Innen Drücker außen Griffschale - OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel -1 Feld,raumhoch festverglast -2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer geteilt, oben mit Öffnungsflügel Dreh-Kippbeschlag, Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1, ohne Mittelpfosten sondern mit Stulp. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Rollladenführungsschiene, - WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Gruppenraum 1 )

01.0009 Aluelement 449,5 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 449,5 / 305 cm, raumhoch, 7 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN links,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   92 cm im Licht betragen , da Fluchttüre.   Panikfunktion E, Innen Drücker außen Griffschale   OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel -1  Feld,raumhoch festverglast -2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer geteilt, oben mit Öffnungsflügel Dreh-Kippbeschlag, Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1ohne Mittelpfosten sondern mit Stulp. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für   Rollladenführungsschiene, - WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Gruppenraum 2 )

01.0010 Aluelement 522,5 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 522,5 / 305 cm, raumhoch, 6 Verglasungs-   felder: -2 gleich große Felder ,raumhoch festverglast -2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer geteilt, oben mit Öffnungsflügel Dreh-Kippbeschlag, Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1.ohne Mittelpfosten sondern mit Stulp. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für   Rollladenführungsschiene, - WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Gruppenraum 2 )

01.0011 Aluelement 525 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 525 / 305 cm, raumhoch, 6 Verglasungs-   felder: -2 gleich große Felder ,raumhoch festverglast -2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer geteilt, oben mit Öffnungsflügel Dreh-Kippbeschlag, Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1, ohne Mittelpfosten sondern mit Stulp. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für   Rollladenführungsschiene, - WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Gruppenraum 3 )

01.0012 Aluelement 607,5 / 305 Aluelement: - Gesamtmaß 607,5 / 305 cm, raumhoch, 8 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Alutürelement, DIN rechts,   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß mindestens   92 cm im Licht betragen , da Fluchttüre.   Panikfunktion E, Innen Drücker, außen Griffschale   OTS mit integrierter Feststellfunktion - Kleineres Feld oberhalb der Türe verglast als Lüftungsflügel -2 große Felder, raumhoch festverglast -2 gleiche Felder,unten festverglast, durch einen Kämpfer geteilt, oben mit Öffnungsflügel Dreh-Kippbeschlag, Glasverhältnis oben zu unten in etwa 2:1;ohne Mittelpfosten sondern mit Stulp. - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, mit Ausnahme des   Lüftungsflügels oberhalb der Türe -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für   Rollladenführungsschiene, - WDVS - Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Haustürschwelle 20 mm im Bereich des Türaustrittes - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Element = Außenkante Rohwand. - Einbauort EG. (KiTa Gruppenraum 3 )

01.0013 Alufensterelement 204 / 240 Alufensterelement: - Gesamtmaß 204 / 240 cm. - 2 - teilig - Teilungsverhätlnis vertikal 1:1 durch Pfosten - Ein Feld: Fensterflügel DIN rechts, DKB. - Ein Feld:festverglast - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort EG. (Fenster KiTa  Schlafraum 1 / Schlafraum 2 / Gruppenraum 4 )

01.0014 Alufensterelement 104 / 287 Alufensterelement : - Gesamtmaß 104 / 287 cm. - 2 - teilig durch Kämpfer geteilt, - Verhältnis oben zu unten ca. 1:4 - Unteres Feld  - Fensterflügel DIN links , DKB. - Verglasungsfeld als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, - Oberes Feld-geschlossenes Paneel -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig.   für WDVS -  Anschluß, innen und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig.   WDVS - Anschluss bzw. Rahmenüberdämmung - Deckleiste am Sturz - Zuschlag Schallschutzausführung s. separate Position. - Einbauort EG. (Fenster Treppenhaus )

01.0015 Zulage für Ausfühgrung RC 2 Zulage zur Position 01.0014 - Erhöhter Einbruchschutz RC 2 für das TRH Fenster ohne vorgesetzten Sonneschutz: Dies beinhaltet insbesondere: - Einbau angriffhemmender Verglasung P4A nach DIN EN 356   (mindestens 10 mm Aufbau). - Verwendung von RC 2-geprüften Beschlägen mit umlaufenden   Pilzkopfzapfenverriegelungen.   Ausführung mit absperrbarem Fenstergriff (z.B. nach DIN   18104-1) -Sicherstellung einer geprüften Verklebung oder Verklotzung   der Verglasung gemäß den Anforderungen der   RC 2-Prüfrichtlinien. - Der Nachweis der RC 2-Einstufung durch einen gültigen   Prüfbericht ist mit der Werkplanung vorzulegen. - Sämtliche Montage- und Befestigungsmittel müssen den   erhöhten Anforderungen der RC 2 entsprechen und sind in der   Position enthalten   Die sonstigen Anforderungen (z.B. Schallschutz,   Wärmeschutz, Profilsystem, Farbe) der Grundposition bleiben   erhalten. (Fenster Treppenhaus )

01.0016 Alufensterelement 104 / 305 Alufensterelement: - Gesamtmaß 104 / 305 cm. - 2 - teilig mit Kämpfer, Verhältnis oben zu unten ca.2:1 - Oberes Feld - Fensterflügel DIN links, DKB. - Unteres Feld - festverglast - Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 13,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   für WDVS -  Anschluß, innen und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort EG. (Fenster KitTa: Sanitär 3 )

01.0017 Alufensterelement 204 /305 Alufensterelement: - Gesamtmaß 204 / 305 cm. - 4 Verglasungsfelder - Teilungsverhältnis vertikal 1:1 - Teilungsverhältnis horizontal durch Kämpfer ca. 2:1 - Obere Felder: Fensterflügel DIN links / rechts, DKB. - Trennung der beiden Fensterflügel durch einen Stulp, kein   senkrechter Mittelpfosten - Untere Felder :festverglast   Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Unten Fußbodeneinstand , 135 mm hoch, außen um mind.   20 mm zurück versetzt, für Abdichtungsanschluss,   innen bündig - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage Vorbau-Rollladen und für   WDVS  Anschluß, innen und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens auf, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Zuschlag Schallschutzausführung s. separate Position. - Einbauort EG. ( Fenster KiTa:Mehrzweckraum / Gruppenraum 4 )

01.0018 Alufensterelement 204/305 ( ein Öffnungsflügel ) Alufensterelement: - Gesamtmaß 204 / 305 cm. - 3 Verglasungsfelder - Teilungsverhältnis vertikal 1:1   Feld 1 : - Teilungsverhältnis horizontal durch Kämpfer ca. 2:1 - Oberes Feld: Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB.   unten festverglast - Feld 2: raumhoch festverglast   Alle Verglasungsfelder als 3 fach Verglasung, innen VSG,   außen VSG einbruchhemmend, -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Unten Fußbodeneinstand , 135 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Abdichtungsanschluss,   innen bündig - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage Vorbau-Rollladen und für   WDVS  Anschluß, innen und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens auf, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort EG. ( Fenster KiTa:Sanitär 2 / Werkstatt mit Materiallager )

1.OBERGESCHOSS 1.OBERGESCHOSS

01.0019 Alutürelement (Notausgang) 126 / 235 *** Alutürelement (Notausgang): - Gesamtmaß 126 / 235 cm, einflüglig: - Mit Türflügel, DB, DIN links - Türflügel mit breiten Haustürrahmenprofilen - Türflügel komplett verglast. -Ausführung in Widerstandsklasse RC 2 - Nach innen aufschlagend entgegen Fluchtwegrichtung. - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 22 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungsanschluß, innen   bündig. - Beidseitig Rahmenverbreiterung 50 mm. - Unten mit Haustürschwelle max. 20 mm über FFB innen. - Türflügel mit 2 starken 3D-Objektbändern am Rahmen   angeschlagen, 3 dimensional verstellbar - 5-fach Verriegelung. - Ohne elektrischer Türöffner, feste Riegelfalle - Sicherheitsbeschlag ES 1 - Einsteckschloß für Profilzylinder. - Innen Edelstahl Türdrücker, mit Antipanikfunktion -.Außen Edelstahl Türknopf - Innen mit Objekt-Obentürschießer, Fabr. "Dorma 5000", - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Einbauort 1.OG (Notausgang 1.OG, Fluchttreppe West KiTa)

02 Fensterelemente - Kunststoff ***

0 V - Kunststoff-Fenster I***

0 V - Kunststoff-Fenster II ***

1. OBERGESCHOSS *** 1. OBERGESCHOSS

02.0020 Fenstertürelement 104 / 305 *** Fenstertürelement: - Gesamtmaß 104 / 305 cm, raumhoch, 1 Verglasungs-   feld: - Balkontürflügel, DKB, DIN rechts / links   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß 90 cm   im Licht betragen   Verglasung durchsturzsicher - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 29,5  cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Aufbaurollladen,   WDVS-Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Trittschutzwinkel an Balkontüraustritt, Aluwinkel,   EV1, ca. 20/15 mm oder ähnlich, passend zum   Fensterrahmenprofil. In Balkontüröffnungsbreite auf   unterem im Balkonaustritt außen auf Rahmen montiert - Außen kleiner Ziehgriff auf Balkontürflügel aufge-   schraubt. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Fenster = Außenkante Rohwand.   An Deckenversatz Wohnraum zu Loggia. - Einbauort 1.OG. ( Wohnungen 1.01 / 1.02  im 1.OG )

02.0021 Fenstertürelement 119 / 305 *** Fenstertürelement: - Gesamtmaß 119 / 305 cm, raumhoch, 1 Verglasungs-   feld: - Balkontürflügel, DKB, DIN rechts / links   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß 90 cm   im Licht betragen   Verglasung durchsturzsicher - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 29,5  cm hoch, außen um mind.   10 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Aufbaurollladen,   WDVS-Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Trittschutzwinkel an Balkontüraustritt, Aluwinkel,   EV1, ca. 20/15 mm oder ähnlich, passend zum   Fensterrahmenprofil. In Balkontüröffnungsbreite auf   unterem im Balkonaustritt außen auf Rahmen montiert - Außen kleiner Ziehgriff auf Balkontürflügel aufge-   schraubt. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Fenster = Außenkante Rohwand.   An Deckenversatz Wohnraum zu Loggia. - Einbauort 1.OG. ( Wohnungen 1.01 / 1.02  im 1.OG )

02.0022 Fenstertürelement 204 / 305 *** Fenstertürelement: - Gesamtmaß 204 / 305 cm, raumhoch, 2 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Balkontürflügel, DKB, DIN links /   rechts. Durchgang nach geöffnetem Flügel muß  90 cm   im Licht betragen. - Zweites Teil, festverglast, elementhoch. - Verglasungen durchsturzsicher - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 29,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50  mm zur Montage für Aufbaurolladen,   WDVS-Anschluß. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Trittschutzwinkel an Balkontüraustritt, Aluwinkel,   EV1, ca. 20/15 mm oder ähnlich, passend zum   Fensterrahmenprofil. In Balkontüröffnungsbreite auf   unterem im Balkonaustritt außen auf Rahmen montiert - Außen kleiner Ziehgriff auf Balkontürflügel aufge-   schraubt. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Fenster = Außenkante Rohwand.   Hinter Deckenversatz Wohnraum  zur Loggia. - Einbauort 1.OG. (Wohnungen 1.01 / 1.02 / 1.03 / 1.04 / 1.05  im 1.OG )

02.0023 Fenstertürelement 287,5 / 305 *** Fenstertürelement: - Gesamtmaß 287,5 / 305 cm, raumhoch, 3 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Balkontürflügel, DKB, DIN links   Durchgang nach geöffnetem Flügel muss 90 cm   im Licht betragen , 2 RW ( Wohnung 1.05) - Zweites Teil, festverglast, elementhoch. - Drittes Teil, festverglast, elementhoch. - Teil 2 und Teil 3  im Verhältnis 1:1 - alle Verglasungen durchsturzsicher - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 29,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50  mm zur Montage für Aufbaurolladen,   WDVS-Anschluß. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Trittschutzwinkel an Balkontüraustritt, Aluwinkel,   EV1, ca. 20/15 mm oder ähnlich, passend zum   Fensterrahmenprofil. In Balkontüröffnungsbreite auf   unterem im Balkonaustritt außen auf Rahmen montiert - Außen kleiner Ziehgriff auf Balkontürflügel aufge-   schraubt. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Fenster = Außenkante Rohwand.   Hinter Deckenversatz Wohnraum  zur Loggia. - Einbauort 1.OG. (Wohnung 1.05 und KiTa Personal-Besprechungsraum )

02.0024 Fensterelement 104 / 257 *** Fensterelement : - Gesamtmaß 104 / 257 cm. - 2 Verglasungsfelder, mit Kämpfer,   Verhältnis oben zu unten ca. 3:1 - Oberesr Feld  - Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB. - Unteres Feld - festverglast, absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit,   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 1.OG. (Fenster Wohnungen: 1.03 / 04 / 1.05)

02.0025 Fensterelement 178 / 257 *** Fensterelement : - Gesamtmaß 178 / 257 cm. - 4 Verglasungsfelder - Teilungsverhätlnis vertikal 1:1 - Teilungsverhätlnis horizontal durch Kämpfer ca. 3:1 - Obere Felder: Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB. - Trennung der beiden Fensterflügel durch einen Stulp, kein   senkrechter Mittelpfosten - Untere Felder :festverglast, absturzsicher -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Zuschlag Schallschutzausführung s. separate Position. - Alufensterbank, s. separate Position. - Einbauort 1.OG. (Fenster KiTa:Differenzraum 1 / Integrationsraum )

02.0026 Fensterelement 188 / 257 *** Fensterelement: - Gesamtmaß 188 / 257 cm. - 4 Verglasungsfelder - Teilungsverhätlnis vertikal 1:1 - Teilungsverhätlnis horizontal durch Kämpfer ca. 3:1 - Obere Felder: Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB. - Trennung der beiden Fensterflügel durch einen Stulp, kein   senkrechter Mittelpfosten - Untere Felder :festverglast, absturzsicher -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 1.OG. (Fenster KiTa:Gruppenraum 1+2)

02.0027 Fensterelement 204/ 257 *** Fensterelement: - Gesamtmaß 204 / 257 cm. - 4 Verglasungsfelder - Teilungsverhätlnis vertikal 1:1 - Teilungsverhätlnis horizontal durch Kämpfer ca. 3:1 - Obere Felder: Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB. - Trennung der beiden Fensterflügel durch einen Stulp, kein   senkrechter Mittelpfosten - Untere Felder : festverglast, absturzsicher -> Exakte Aufteilung einzelner Felder siehe Werkplanansicht - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 1.OG. (Fenster Wohnungen 1.01 / 1.02 / 1.03 / 1.04 )

02.0028 Fensterelement 385 / 257 *** Fensterelement: - Gesamtmaß 385 / 257 cm. - 6 Verglasungsfelder - Vertikale Teilung in 4 Felder gemäß Werkplanansicht - Zwischen Feld 2 und 3 ist eine Kopplung vorzusehen - Horizontale Teilung durch einen Kämpfer in den Feldern   1 und 2 im Verhältnis ca.3:1, oben mit DKB DIN links / rechts   Trennung Feld 1 und 2 über Stulp, ohne Mittelpfosten - Untere Felder festverglast - Felder 3 und 4 sind raumhoch festverglast - alle Felder mit absturzsicherer Verglasung - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind. - 15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Unterteilung Rollladen in 2 Behänge mit   Doppelführungsschiene zwischen Feld 2 und 3 - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 1.OG. (KiTa Differenzraum 2 )

02.0029 Fensterelement 511 / 257 *** Fensterelement : - Gesamtmaß 511 / 257 cm. - 6  Verglasungsfelder - Vertikale Teilung in 4 Felder gemäß Werkplanansichten - Zwischen Feld 2 und 3 ist eine Kopplung vorzusehen - Horizontale Teilung durch einen Kämpfer in den Feldern   1 und 4  im Verhältnis ca.3:1, oben mit DKB DIN links / rechts - Feld 1 oben DKB mind. 92 / 121 licht da Rettungsfenster - Unteres Feld festverglast - Felder 2 und 3 sind raumhoch festverglast - Alle Felder mit absturzsicherer Verglasung - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Unterteilung Rollladen in 2 Behänge mit   Doppelführungsschiene zwischen Feld 2 und 3 - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 1.OG. (KiTa Personalbesprechungsraum)

02.0030 Fensterelement 104 / 239 *** Fensterelement : - Gesamtmaß 104 / 239 cm. - 2 Verglasungsfelder mit Kämpfer,   Verhältnis oben zu unten ca. 3:1 - Oberesr Feld - Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB. - Unteres Feld - festverglast absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub.   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Oben  Betonsturz, innen und außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 1.OG. (Treppenhaus / Flur )

02.0031 Fensterelement 126 / 239 *** Fensterelement - Gesamtmaß 126 / 239 cm. - 2 - teilig mit Kämpfer, Verhältnis oben zu unten ca. 3:1 - Oberes Feld  - Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB. - Unteres Feld - festverglast, absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub.   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Betonsturz, innen und außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 1.OG. (Abstellraum 5 )

02.0032 Fensterelement 104 / 222,5 *** Fensterelement : - Gesamtmaß 104 / 222,5 cm. - ein Verglasungsfeld , Fensterflügel DIN links, DKB - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 1.OG. ( KiTa Sanitär )

02.0033 Zulage G-Wert - 0,4 Gemäß den Vorbemerkungen Kunststofffenster II ist in den vorherigen Grundpositionen ein G-Wert  von 0,5 zu kalkulieren. Da es hierbei Fensterelemente gibt welche der KiTa zugehörig sind und einen G-Wert von 0,4 fordern nacholgende Preisabfragen als Zulageposition: FENSTER 1.OG  : Fenstergröße 287,5 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 178 / 257 cm                    3 Stück...........€........... € Fenstergröße 188 / 257 cm                    5 Stück...........€........... € Fenstergröße 385 / 257 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 511 / 257 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 239 cm                    3 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 222,5 cm                    1 Stück...........€........... € Türgröße 126 / 235 cm                    1 Stück...........€........... € _______________________________________ Summe                                           €                                                   ========

2. OBERGESCHOSS *** 2. OBERGESCHOSS

02.0034 Fenstertürelement 104 / 276 ( barrierefrei ) *** Fenstertürelement: - Gesamtmaß 104 / 276 cm, raumhoch, 1 Verglasungs-   feld: - Balkontürflügel, DKB, DIN rechts / links   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß  90 cm   im Licht betragen. - Verglasung durchsturzsicher - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca.24,5 cm  hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - GU Systembodenschwelle 272 V bb für Nullanschluss   Höhe ca. 3 cm - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Aufbaurollladen,   WDVS- Anschluss. Innen und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Außen kleiner Ziehgriff auf Balkontürflügel aufge-   schraubt. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Fenster = Außenkante Rohwand. - Einbauort 2.OG. ( Wohnungen 2.01 / 2.03 / 2.04 / 2.05  im 2.OG )

02.0035 Fenstertürelement 119 / 276 ( barrierefrei ) *** Fenstertürelement: - Gesamtmaß 119 / 276 cm, raumhoch, 1 Verglasungs-   feld: - Balkontürflügel, DKB, DIN rechts / links   Durchgang nach geöffnetem Flügel muß  90 cm   im Licht betragen. - Verglasung durchsturzsicher - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca.24,5 cm  hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - GU Systembodenschwelle 272 V bb für Nullanschluss   Höhe ca. 3 cm - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Aufbaurollladen,   WDVS-Anschluss. Innen und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Außen kleiner Ziehgriff auf Balkontürflügel aufge-   schraubt. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Fenster = Außenkante Rohwand. - Einbauort 2.OG. ( Wohnungen  2.03 / 2.04 / 2.05  im 2.OG )

02.0036 Fenstertürelement 204 / 276 ( barrierefrei ) *** Fenstertürelement: - Gesamtmaß 204 / 276 cm, raumhoch, 2 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Balkontürflügel, DKB, DIN links /   rechts. Durchgang nach geöffnetem Flügel muß 90 cm   im Licht betragen. - Zweites Teil, festverglast, elementhoch. - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 24,5 cm  hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - GU Systembodenschwelle 272 V bb für Nullanschluss   Höhe ca. 3 cm, am Türaustritt - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Aufbaurollladen,   WDVS-Anschluß. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Außen kleiner Ziehgriff auf Balkontürflügel aufge-   schraubt. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Fenster = Außenkante Rohwand. - Einbauort 2.OG. ( Wohnungen  2.01 / 2.02 / 2.03 / 2.04 / 2.05  im 2.OG )

02.0037 Fenstertürelement 287,5 / 276 ( barrierefrei ) *** Fenstertürelement: - Gesamtmaß 287,5 / 276 cm, raumhoch, 3 Verglasungs-   felder: - Ein Feld als Balkontürflügel, DKB, DIN links . Durchgang nach geöffnetem Flügel muß  90 cm   im Licht betragen. - Zweites Teil, festverglast, elementhoch. - Drittes Teil, festverglast, elementhoch. - Teil 2 und Teil 3  im Verhältnis 1:1 - Verglasung durchsturzsicher - Untere Rahmenverbreiterung (Fußbodeneinstand) für   Fußbodenanschlag ca. 24,5 cm hoch, außen um mind.   15 mm zurückversetzt für Abdichtungs- / Simsanschluß,   innen bündig. - GU Systembodenschwelle 272 V bb für Nullanschluss   Höhe ca. 3 cm , im Türbereich - Beidseitig seitliche Rahmenverbreiterung der Fenster-   rahmen um 50 mm zur Montage für Aufbaurollladen,   WDVS-Anschluss. Innen- und außen bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Außen kleiner Ziehgriff auf Balkontürflügel aufge-   schraubt. - Deckleiste am Sturz - Montage Außenkante Fenster = Außenkante Rohwand. - Einbauort 2.OG. (Wohnungen 2.01 / 2.02 / 2.06  im 2.OG )

02.0038 Fensterelement 104 / 228 *** Fensterelement: - Gesamtmaß 104 / 228 cm. - 2 - teilig mit Kämpfer, Verhältnis oben zu unten ca. 2:1 - Oberes Feld  - Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB. - Unteres Feld - festverglast,  absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 2.OG. (Fenster Gemeinschaftsraum )

02.0039 Fensterelement 104 / 228 ( mit Paneel )*** Fensterelement: - Gesamtmaß 104 / 228 cm. - 2 - teilig mit Kämpfer, Verhältnis oben zu unten ca. 2:1 - Oberes Feld  - Fensterflügel DIN links , DKB. - Unteres Feld - geschlossen als Paneelfeld, durchturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 2.OG. (Fenster Wohnung 2.01 )

02.0040 Fensterelement 126 / 228 *** Fensterelement: - Gesamtmaß 126 / 228 cm. - 2 - teilig mit Kämpfer, Verhältnis oben zu unten ca. 2:1 - Oberes Feld - Fensterflügel DIN rechts,  DKB. - lichtes Öffnungmaß  92 / 121 cm da zweiter Rettungsweg - Unteres Feld - festverglast, absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 2.OG. (Fenster Gemeinschaftsraum )

02.0041 Fensterelement 178/ 228 *** Fensterelement: - Gesamtmaß 178 / 228 cm. - 4  Verglasungsfelder - Teilungsverhältnis vertikal 1:1 - Teilungsverhältnis horizontal durch Kämpfer ca. 2:1 - Obere Felder: Fensterflügel DIN links / rechts, DKB. - Trennung der beiden Fensterflügel durch einen Stulp, kein   senkrechter Mittelpfosten - Untere Felder :festverglast, absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   20 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 2.OG. (Fenster Wohnung :2.05 )

02.0042 Fensterelement 204/ 228 *** Fensterelement : - Gesamtmaß 204 / 228 cm. - 4  Verglasungsfelder - Teilungsverhältnis vertikal 1:1 - Teilungsverhältnis horizontal durch Kämpfer ca. 2:1 - Obere Felder: Fensterflügel DIN links / rechts, DKB. - Trennung der beiden Fensterflügel durch einen Stulp, kein   senkrechter Mittelpfosten - Untere Felder :festverglast, absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 2.OG. (Fenster Wohnungen 2.02 / 2.03 / 2.04)

02.0043 Fensterelement 104/ 206 *** Fensterelement : - Gesamtmaß 104 / 206 cm. - 2 -Verglasungsfelder , mit Kämpfer,   Verhältnis oben zu unten ca. 2:1 - Oberes Feld  - Fensterflügel DIN links DKB. - Unteres Feld - festverglast,absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   20 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 2.OG. (Wohnung 2.06 )

02.0044 Fensterelement 204/ 206 *** Fensterelement : - Gesamtmaß 204 / 206 cm. - 4 - Verglasungsfelder - Teilungsverhätlnis vertikal 1:1 - Teilungsverhätlnis horizontal durch Kämpfer ca. 2:1 - Obere Felder: Fensterflügel DIN links / rechts, DKB. - Trennung der beiden Fensterflügel durch einen Stulp, kein   senkrechter Mittelpfosten - Untere Felder :festverglast durchsturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   15 zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Blendenverbreiterung, ca. 18 cm hoch, für die   bauseitige Montage eines Vorbaurollladens, innen und   außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 2.OG. (Fenster Wohnungen 2.06 )

02.0045 Fensterelement 104 / 210 *** Fensterelement: - Gesamtmaß 104 / 210 cm. - 2 - teilig mit Kämpfer, Verhältnis oben zu unten ca. 2:1 - Oberes Feld  - Fensterflügel DIN links / rechts,  DKB. - Unteres Feld - festverglast,absturzsicher - Unten Simseinstandsprofil, 75 mm hoch, außen um mind.   20 mm zurück versetzt, für Alu-Fensterbankmontage,   innen um 10 mm zurück versetzt, für Simseinschub. - Beidseitig seitliche senkrechte Rahmenverbreiterung - jede Seite 50 mm breit.   zur Montage für Vorbau-Rollladen und für WDVS-   Anschluß, innen- und außen rahmenbündig. - Montage in Rohbauwandöffnung, Außenkante Rohwand   bündig. - Obere Betonsturz, innen und außen mit Rahmen bündig. - Deckleiste am Sturz - Einbauort 2.OG. (Treppenhaus / Abst.6 / Waschraum )

03 Zuschlag Folierung ***

0 V - Zuschläge Farbbeschichtung ***

03.0046 Zuschlag Folierung -einseitig Außen - *** Zuschlag, zu vorigen Kunststoff - Fensterpositionen für Ausführung der Kunststoff-Fensterelemente. - Mit farbiger "Renolit"-Folie, - Einseitig, außenseitig. - Farbton nach Wahl aus Farbkarte. (Alle vorbeschriebenen Fenster und Türen des vorigen Titels 02 in den Geschossen 1.OG  und 2.OG )

04 Schallschutz ***

0 V - Zuschlag Schalldämm-Maß ***

04.0047 Zuschlag Schallschutz Rw 36 dB *** Zuschlag wie vor beschrieben für Schallschutz Bewertetes Schalldämm-Maß RW 36 dB.                                           EP        GP FENSTER EG  : Fenstergröße 178 / 305 cm                    2 Stück...........€........... € Fenstergröße 303,5 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 361,5 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 385 / 305 cm                   1 Stück...........€........... € Fenstergröße 395 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 436,5 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 449,5 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 522,5 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 525 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 607,5 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 240 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 287 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 305 cm                    2 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 305 cm                    2 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 305 cm ( mit einem Öffnungsflügel ) FENSTER 1.OG  : Fenstergröße 104 / 305 cm                    2 Stück...........€........... € Fenstergröße 119 / 305 cm                    3 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 305 cm                    5 Stück...........€........... € Fenstergröße 287,5 / 305 cm                    2 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 257 cm                    3 Stück...........€........... € Fenstergröße 178 / 257 cm                    3 Stück...........€........... € Fenstergröße 188 / 257 cm                    5 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 257 cm                    4 Stück...........€........... € Fenstergröße 385 / 257 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 511 / 257 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 239 cm                    3 Stück...........€........... € Fenstergröße 126 / 239 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 222,5 cm                    1 Stück...........€........... € Türgröße 126 / 235 cm                    1 Stück...........€........... € FENSTER 2 .OG  : Fenstergröße 104 / 276 cm                    4 Stück...........€........... € Fenstergröße 119 / 276 cm                    3 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 276 cm                    5 Stück...........€........... € Fenstergröße 287,5 / 276 cm                    3 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 228m                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 228 cm mit Paneel )                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 126 / 228 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 178/ 228 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 228 cm                    3     ...........€........... € Fenstergröße 104 / 206 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 206 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 104 / 210 cm                    4 Stück...........€........... € ________________________________________ Summe                                           €                                                   ======== Oben genannte Positionen sind Fensterpositionen aus Titel 01 und 02. (Lage der einzelnen Fenster s.Grundrisse und Ansichten)

04.0048 Zuschlag Schallschutz Rw 38 dB *** Zuschlag wie vor beschrieben für Schallschutz Bewertetes Schalldämm-Maß RW 38 dB.                                           EP        GP FENSTER EG : Fenstergröße 287,5 / 305 cm                    1 Stück...........€........... € Fenstergröße 204 / 305 cm                    2 Stück...........€........... € _______________________________________ Summe                                           €                                                   ======== Oben genannte Positionen sind Fensterpositionen aus Titel 01. ( Fenster im Raum KiTa Werkstatt mit Materiallager )

05 Vogelschutz

V-Vogelschutzverglasung Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44 BNatSchG) und zur Vermeidung von Vogelkollisionen sind die nachfolgend genannten Glasflächen als Vogelschutzglas in einer vogelschutzwirksamen Ausführung zu liefern und zu montieren. Die Ausführung hat den technischen Anforderungen der DIN 18008, Teil 4 (Glas im Bauwesen  Besondere Verglasungen, Abschnitt: Vogelschutz), sowie den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wirksamkeit von Kollisionsschutzmaßnahmen zu entsprechen. Der Bieter hat mit seinem Angebot die technische Dokumentation und einen Prüf- oder Wirksamkeitsnachweis (z.B. der Biological Station Hohenau-Ringelsdorf) beizulegen, der die dauerhafte Wirksamkeit des angebotenen Systems gegen Vogelkollisionen bestätigt. Unwirksame oder rein dekorative Muster werden nicht akzeptiert. Die genaue Spezifikation des Vogelschutzglases (z.B. Siebdruck, Folie, UV-Beschichtung) ist den nachfolgenden Leistungspositionen zu entnehmen.

05.0049 Nachträglich aufgebrachter Siebdruck Vogelschutz durch nachträglich aufgebrachten Siebdruck Zur Erfüllung der Anforderungen an den Vogelschutz (insbesondere gemäß der 10x100 mm Regel) für die im Plan gekennzeichneten Glasflächen ist ein nachträglich aufgebrachtes Siebdruckmuster zu verwenden. Produkt: Es ist eine spezielle, hochresistente Folie oder ein Flüssig-Siebdrucksystem zu verwenden, das für die äußere, dem Wetter ausgesetzte Seite der Isolierglaseinheit geeignet ist. Muster und Abstand: Das aufzubringende Muster muss aus Punkten oder Linien bestehen. Der horizontale oder vertikale Abstand der Elemente darf maximal 100 mm betragen, während die Breite oder der Durchmesser der Elemente mindestens 5 mm betragen muss (in Anlehnung an die "10x100 Regel"). Beständigkeit: Das aufgebrachte Muster muss witterungsbeständig und UV-stabil sein, mit einer garantierten Haltbarkeit von mindestens [5 oder 10] Jahren gegen Abblättern oder Verblassen. Ausführung: Die Applikation ist durch geschultes Fachpersonal des Herstellers oder eines zertifizierten Partners auszuführen. Dem Angebot ist ein Leistungsnachweis über die dauerhafte Wirksamkeit der nachträglich aufgebrachten Beschichtung beizufügen. Einbauort: EG und 1.OG: - Werkstatt mit Materiallager/ Flur 1 / Personal-Besprechungsraum /  Differenzraum 2 ( Nord + West ) - Angebotenes  Fabr:....................

05.0050 Folie im Scheibenzwischenraum Vorgelschutz durch Folie im Scheibenzwischenraum: -Vogelschutzmarkierung im Scheibenzwischenraum des   Dreifach-Isolierglases -gegenüberliegend der Wärmeschutzbeschichtung   (Ebene 3). Markierung bestehend aus einem 9/90mm   bzw. 9/70mm Punktraster. -Vorderseite metallisch hochreflektierend (>85%), Rückseite schwarz. Einbauort: EG und 1.OG: - Werkstatt mit Materiallager/ Flur 1 / Personal-Besprechungsraum /  Differenzraum 2 ( Nord + West ) - Angebotenes  Fabr:....................

05.0051 Einlaminierte Folie im VSG - FlySafe 3 D Vogelschutzverglasung (VSG mit 3D-Folie) Zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an den Vogelschutz (insbesondere in Anlehnung an die DIN 18008, Teil 4) ist für diverse Fenster und Türen eine spezielle Vogelschutzverglasung zu liefern und zu montieren: Ausführung: Die Verglasung muss als Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeführt werden, wobei die Vogelschutzfunktion durch eine im Verbund einlaminierte Folie zu gewährleisten ist. Fabrikat und Typ: Es ist die Eastman V-Lam™ FlySafe 3D Folie oder ein technisch gleichwertiges Produkt zu verwenden. Wirkprinzip: Die Folie muss ein für Vögel sichtbares, dreidimensional wirkendes Muster erzeugen, das Kollisionen effektiv verhindert, während die optische Transparenz für den Menschen weitestgehend erhalten bleibt. Montage: Die Verglasung ist in der äußeren Scheibenebene des Isolierglases zu positionieren, um die höchste Wirksamkeit zu erzielen. Nachweis: Der Bieter hat die technische Dokumentation und den Wirksamkeitsnachweis (z.B. nach den Richtlinien der Biological Station Hohenau-Ringelsdorf) für das angebotene Vogelschutzglas dem Angebot beizufügen. Einbauort: EG und 1.OG: - Werkstatt mit Materiallager/ Flur 1 / Personal-Besprechungsraum /  Differenzraum 2 ( Nord + West ) - Angebotenes  Fabr:....................

06 Sonstiges ***

06.0052 Zuschlag abschließbare Griffe - normal - *** Zuschlag zu vorigen Fensterelementen für: - Abschließbare Griffe. - 2 Schlüssel pro Griff, alle gleichschießend. - Mit allen Nebenleistungen, etc. . - Abrechnung pro Stück Flügel / Fenstergriff. (Fenster Treppenhaus 2)

06.0053 Zuschlag abschließbare Griffe - TBT *** Zuschlag zu vorigen Fensterelementen für : - Abschließbare Griffe mit TBT 1 - Funktion (Kippen   vor Drehen). - 2 Schlüssel pro Griff, alle gleichschießend. - Mit allen Zusatzleistungen wie TBT-Getriebe, etc. . - Abrechnung pro Stück Flügel / Fenstergriff. (Fenster KiTa + Treppenhaus und Flure )

06.0054 Zuschlag Drehsperre ( Kindersicherung ) Zuschlag für die Lieferung und Montage einer Drehsperre (Kindersicherung) zur Blockierung der Drehfunktion des Fensterflügels. Die Sperre muss sicherstellen, dass bei aktivierter Verriegelung das Fenster nur gekippt (Lüftungsstellung), aber nicht vollständig aufgedreht werden kann. Die Entriegelung zur vollen Drehöffnung muss mittels Schlüssel erfolgen. Die Drehsperre ist sichtbar oder verdeckt am Rahmen/Flügel zu montieren. Leistung gilt pro Flügel. Hinweis: Dies Position betrifft lediglich die Kunststofffenster im 1.OG, welche der KiTa zugehörig sind.Bei den Aluminiumfenstern im Erdgeschoss sind diese bereits in der Grundposition zu kalkulieren.

06.0055 Zulage KiTa- Doppeldrücker - Panikbeschlag Zulageposition (ZULA) für Aluminium-Fenstertür (Terrassentür) als Fluchtweg- und Kindersicherungstür Aufpreis für die Ausstattung des Aluminiumfenstertür-Elements mit einem geprüften, Kindersicheren Doppeldrücker-Panikschloss-System. Die Zulage beinhaltet die Lieferung und Montage aller erforderlichen Komponenten zur Einhaltung der Fluchtwegnormen in Verbindung mit dem KiTa-spezifischen Sicherheitsbedarf. Systemaufbau: Mechanische oder elektromechanische Doppel-Drücker-Garnitur (z.B. nach Prinzip GfS/Wilka/FUHR o.ä.), bestehend aus zwei voneinander unabhängigen Drückerbetätigungen, die auf einen gemeinsamen Schlosskasten wirken. Funktion: Panikfunktion (Innen): Die Tür muss jederzeit, auch im abgeschlossenen oder verriegelten Zustand, über beide Drücker (oder den unteren Drücker in Kombination mit Sicherung) leicht und ohne Schlüssel von innen zu öffnen sein (entsprechend DIN EN 179). Öffnung Erwachsener: Der obere Drücker (Montagehöhe ca. 1,50 m bis 1,70 m) muss von berechtigten Personen (Personal) ohne Auslösen eines Alarms zu betätigen sein. Öffnung Kind/Sicherung: Der untere Drücker (Montagehöhe kindgerecht, ca. 0,90 m bis 1,10 m) Komponenten: Lieferung und Montage des Panikschlosses, des Doppel-Drücker-Beschlages, des zugelassenen Türwächters (inkl. Batterie/Stromversorgung und Verkabelung, falls erforderlich) sowie aller erforderlichen Kleinteile und Funktionsprüfungen Nachweis: Der Anbieter hat die Zulassung der verwendeten Komponenten für Fluchttüren in Kindertagesstätten (z.B. Übereinstimmung mit EN 179 und den Anforderungen der zuständigen Unfallkasse) nachzuweisen. Hinweis: Eine Fluchttürwächter ist nur bei Türen welche in ungesichertes Gelände führen erforderlich und wird bei Bedarf in separater Zulageposition abgefragt.

06.0056 Zulage Fliegenschutzgitter Zuschlag für die Lieferung und Montage eines dem Fenster angepassten Fliegenschutzgitters (Insektenschutzrahmens). Ausführung als Spannrahmen, in den Fensterrahmen einhängbar oder als Drehrahmen (bei Türen). Rahmenmaterial: Aluminium (farblich passend zum Fensterrahmen, z.B. RAL [Farbton eintragen]). Gittergewebe: Glasfasergewebe in [Farbe eintragen, z.B. anthrazit], hoch witterungsbeständig und UV-stabil. Die Funktion des Fensters darf durch das montierte Gitter nicht beeinträchtigt werden. Ausführung für Öffnungsflügel in der Küche : - 2 x Fensterflügel ca. 90 x 160 cm - 1 x Fenstertürflügel 90 x 210 cm Einbauort::EG KiTa Küche

06.0057 Abdeckleiste *** Abdeckleiste : - am Fensterrahmen montiert, zur Abdeckung der Montagefuge   Fenster / Bauwerk / Kompriband. - Kunststoff, ca. 40 / 5 mm, einseitig Dichtungslippe. - einseitig selbstklebend. - sauber abgeschnitten und in Länge eingepasst.

06.0058 Fluchttürwächter *** Fluchttürwächter: Der Fluchttürwächter dient der Sicherung eine Türe in einen ungesicherten Bereich der Kindertagesstätte. Er muss folgende technische und funktionale Kriterien erfüllen: -Akustischer Alarm: Bei Betätigung des Türdrückers muss ein lauter, akustischer Alarm ausgelöst werden. -Visueller Hinweis: Ein auffälliger, visueller Hinweis muss  .unbefugte Nutzung signalisieren. -Rückstellung: Die Rückstellung des Alarms darf nur mittels eines Schlüssels möglich sein. -Kennzeichnung: Der Fluchttürwächter muss eine klare und unmissverständliche Kennzeichnung als "Fluchtweg" oder "Notausgang" aufweisen. -Liefern und Montage Zertifizierung: Das Produkt muss den geltenden Normen für Fluchtwegsicherungssysteme entsprechen, insbesondere der DIN EN 179 für Notausgangsverschlüsse. - Fabr:.......................... Einbauort : EG KiTa - Gruppenraum 4

0 V - Dauerelastische Verfugung ***

06.0059 Dauerelastische Verfugung 15 / 15 mm *** Dauerelastische Verfugung, wie vor beschrieben : - Fugenquerschnitt 15 / 15 mm

06.0060 Dauerelastische Verfugung 20 / 20 mm *** Dauerelastische Verfugung, wie vor beschrieben : - Fugenquerschnitt 20 / 20 mm

07 Taglohnarbeiten ***

0 V - Taglohnarbeiten ***

07.0061 Vorarbeiter *** Taglohnarbeiten, wie vor beschrieben, Vorarbeiter

07.0062 Facharbeiter *** Taglohnarbeiten, wie vor beschrieben, Facharbeiter

07.0063 Helfer *** Taglohnarbeiten, wie vor beschrieben, für Helfer