Submit your bid

Vorbemerkungen Vorbemerkungen Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude

Projektbeschreibung Projektbeschreibung Die Hering Immobilien GmbH plant die Erweiterung ihres Betriebes durch den Neubau eines zweigeschossigen Büro- und Verwaltungsgebäudes. Ort und Lage Das Bauvorhaben befindet sich in der Gemeinde Burbach, Ortsteil Holzhausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen. Das Grundstück liegt an der Hoorwaldstraße 48, 57299 Burbach-Holzhausen.

Leistungsumfang Leistungsumfang Die Anfrage "Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude" hat u.a. folgende Arbeiten zum Inhalt: - Glastrennwände - Systemtüren Die Auflistung stellt den maßgeblichen Liefer- und Leistungsumfangs des AN dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schnittstellen. Abhängigkeiten, Vorleistungen Dritter und Bauablauf Teile der ausgeschriebenen Leistungen, insbesondere die Ausführung ab Oberkante Bodenplatte, sind von Vorleistungen und Mitwirkungen Dritter abhängig. Der Auftragnehmer weist darauf hin, dass er auf die rechtzeitige, vollständige und mangelfreie Erbringung dieser Vorleistungen keinen Einfluss hat. Diese sind vom Auftraggeber bzw. den von ihm beauftragten Dritten termingerecht bereitzustellen. Die im Terminplan dargestellte Abfolge der Leistungen stellt eine Planungsgrundlage dar. Eine verbindliche Ausführbarkeit setzt voraus, dass sämtliche Vorleistungen entsprechend diesem Terminplan erbracht werden. Verzögerungen, Behinderungen oder Mehrkosten, die aus nicht, nicht rechtzeitig oder mangelhaft erbrachten Vorleistungen Dritter resultieren, berechtigen den Auftragnehmer zur Anpassung von Ausführungsfristen sowie zur Geltendmachung von Mehrkosten gemäß VOB/B. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erkennbare Behinderungen unverzüglich anzuzeigen. Eine Verpflichtung zur Vorhaltung von Personal, Geräten oder Stoffen über die vereinbarten Zeiträume hinaus besteht nicht. Die Koordination der Vorleistungen sowie die Sicherstellung eines störungsfreien Bauablaufs obliegt dem Auftraggeber. Zu sämtlichen Bau- und Montageleistungen gehören auch alle "Besonderen Leistungen" gemäß der DIN 18299. Die Positionen des Leistungsverzeichnisses beinhalten, sofern nicht ausdrücklich etwas anders beschrieben ist, Fertigung, Lieferung, Montage und Dokumentation. Die Lieferungen und Leistungen verstehen sich einschließlich aller zur vollständigen und betriebsfertigen Herstellung erforderlichen Materialien. Der Begriff "Montage" umfasst den betriebsfertigen Einbau des Materials / des Bauteils, einschl. Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung und Entwendung bis zur vollständigen Abnahme der Gesamtanlage. Bei sämtlichen Leistungen gelten die einschlägig bekannten, gewerkespezifischen Richtlinien, Normen und Verordnungen in neuester Fassung. Die einschlägigen behördlichen Vorschriften, DIN-/EN-Vorschriften, VDI-Richtlinien sowie sonstige Vorschriften und Auflagen sind bei der Ausführung in ihrer jeweils neuesten Ausführung zu beachtet. Für die Ausführung der Arbeiten gelten vorrangig die Vorschriften der VOB, Teil C in der neuesten Fassung, wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben wird. Hinweis Werkbetrieb Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die hier angefragten Arbeiten u. a. während des Werkbetriebes durchzuführen sind. Materiallieferungen und das Zwischenlagern von Materialien und oder Bauteilen sind frühzeitig mit der AG-seitigen Bauleitung abzustimmen. Örtliche Verhältnisse Der Bieter hat sich selbstverantwortlich über die örtlichen Verhältnisse und evtl. daraus resultierende Erschwernisse und Behinderungen vor Ort zu informieren. Nachforderungen, die mit Nichtkenntnis der örtlichen Gegebenheiten begründet werden, sind ausgeschlossen. Das Wahrnehmen eines Orttermins ist Bestandteil des Angebotes. Entsorgung Containergestellung und Entsorgung ist eigenständig zu erbringen. Die Entsorgung, erfolgt ausnahmslos durch den Auftragnehmer. Die Abfallentsorgung hat nachweislich entsprechend dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu erfolgen. entsorgungsnachweise isnd der Baustellenakte hinzuzufügen.

Rückfragen innerhalb der Angebotsphase Rückfragen innerhalb der Angebotsphase Evtl. Rückfragen bezüglich der Planung und Ausschreibung sowie  Terminvereinbarungen für eine Besichtigung der Baustelle sind zu richten an: HERING Bau GmbH & Co. KG Alexander Pütz Fon:   02736 / 27 -244 Mobil: 0175 / 7217490 Mail:   alexander.puetz@hering-ac.com www.hering-ac.com MADAKO Dahms Koch Fetzer Partnerschaft von Architekten mbB Jessica Pierchala Mobil: 0177 / 3517285 Mail:   j.pierchala@madako.de

Technische Bearbeitung Technische Bearbeitung Der Auftragnehmer hat, außerhalb der in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen folgende technischen Bearbeitungen zu leisten: Allgemein - Durchführung aller erforderlichen Vermessungsarbeiten für die Ausführung der Arbeiten   (Meterrisse, etc.) - Baustelleneirichtungsplanung Gebäude - Werkplanung für Fertigteile, Fassadenkonstruktionen, Schächten, Vorkonfektionierte Elemente, etc. Die Leistungen sind Grundleistungen beziehungsweise sind in die Einheitsplreisbildung mit einzurechnen.

Dokumentation / Nachweispflicht Dokumentation / Nachweispflicht Für die zum Einsatz kommenden Materialien sind die geforderten Qualitätsmerkmale durch Prüfzeugnisse oder Gütenachweise der Lieferfirmen nachzuweisen.

Partnerschaftliche Mitarbeit Partnerschaftliche Mitarbeit Der AN der Bauarbeiten "Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude" ist zur Mitarbeit bei der Lösung von Problemen verpflichtet.

Beigefügte Unterlagen Beigefügte Unterlagen Der Anfrage sind folgende Unterlagen beigefügt: Objektplanung Ausführungsplanung: 25.HER.01_AUS_UEB 25.HER.01_AUS_GRU_EG 25.HER.01_AUS_GRU_OG 25.HER.01_AUS_GRU_DAS 25.HER.01_AUS_GRU_FDT 25.HER.01_AUS_SCN 25.HER.01_AUS_ANS 25.HER.01_AUS_DSP_EG 25.HER.01_AUS_DSP_OG 25.HER.01_AUS_BSP_EG 25.HER.01_AUS_BSP_OG 25.HER.01_AUS_WAW_GTW 25.HER.01_AUS_WAW_KUE 25.HER.01_AUS_WAW_WC 25.HER.01_AUS_DET-1 Technischer Ausbau Ausführungsplanung: 1360_5_s_GR_GL Statik Statische Berechnung: 20260213 Statik Sanikonzept Brandschutz Brandschutzkonzept 47728$BSK_20260106_sig_ges GEG-Nachweis Wärmeschutznachweis 260115 GEG_kfw 260115 Bauteilübersicht Sommerlicher Wärmeschutz 260115 SommerlicheWaermeschutz Prüfen der übergeben Unterlagen Es gelten die textlichen Beschreibungen der Positionen innerhalb der Spezifikation inkl. der dazugehörigen Planung als Gesamtpaket! Der Auftragnehmer hat die ihm für die Ausführung seiner Leistungen übergebenen Unterlagen unverzüglich nach Erhalt in allen Punkten zu überprüfen. Auf bei der Überprüfung festgestellte Unstimmigkeiten hat der Auftragnehmer innerhalb der Angebotsphase sofort schriftlich hinzuweisen.

Mehr- oder Minderleistungen Mehr- oder Minderleistungen Mehr- oder Minderleistungen bedingen keine Änderung der abgegebenen Einheitspreise, auch wenn sie im Ausmaß entgegen dem Absatz 2 des § 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen der VOB über oder unter der 10% Spanne liegen.

Baustelleneinrichtung / Bedarfsflächen Baustelleneinrichtung / Bedarfsflächen Die vom AG zu Verfügung gestellten Flächen werden innerhalb des Ortstermins gemeinsam gesichtet und erläutert. De Ortstermin ist bindend und wertender Bestandteil des Angebotes.

SIGEKO / Arbeitsschutz SIGEKO / Arbeitsschutz Der Sicherheitskoordinator wird bauseits gestellt und hat Weisungsbefugnis! Sämtliche, sicherheitstechnische Unterlagen sind 10 Arbeitstage vor Aufnahme der jeweiligen Arbeiten zur Prüfung vorzulegen.

Sicherheitsordner Sicherheitsordner Ein Sicherheitsordner ist eigenständig zu erstellen, zur Prüfung vorzulegen und nach Freigabe im Baustellenbereich zu hinterlegen. Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilungen sind eigenständig und dem Baufortschritt angepasst einzupflegen.

Sicherheit - Ordnung - Sauberkeit Sicherheit - Ordnung - Sauberkeit Für die Geamtmaßnahme besteht die die standortspezifische Werksordnung. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten bezüglich dieser Ordnung zu unterweisen und deren Beachtung zu überwachen. Bei Verstößen gegen die Verordnungen durch Beschäftigte des Auftragnehmers erfolgt eine einmalige Verwarnung gegenüber dem AN. Bei wiederholtem Verstoß, nach erfolgter Verwarnung, werden die entsprechenden Beschäftigten der Baustelle verwiesen. Grob Fahrlässige Verstöße jeglicher Art werden ggf. mit einem direktem Verweis geahndet. Der Auftragnehmer kann aus dem Verweis seiner Beschäftigten wegen Nichtbeachtung der Baustellenordnung keine Ansprüche (Verzug, Mehrkosten etc.) gegenüber dem Bauherrn ableiten und ist uneingeschränkt zur Vertragserfüllung verpflichtet. Der Auftragnehmer und seine Beschäftigten sind dem Bauherrn und seinen Vertretern unabhängig anderer entsprechender Regelungen, zur Feststellung der Personalien ausweispflichtig. (Ausweis nach Baustellenordnung, Werkausweis, Personalausweis, Führerschein oder glw. amtliches Dokument). Arbeiten, die den Betrieb angrenzender Betriebe stören könnten, sind frühzeitig vor Beginn abzusprechen. Die Abstimmung erfolgt zwischen AN und AG-Bauleitung sowie zwischen Betrieb und AG-Bauleitung. Für Betriebsstörung, die nachweislich auf das Verschulden des AN zurückzuführen sind, haftet der AN. Die Baustellensituation bedingt eine entsprechend enge Koordination des AN mit der AG-Bauleitung. Die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und Allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln einschließlich der für den Werk-/Dienstleistungsauftrag geltenden Sicherheitsbestimmungen sowie die einschlägigen Umweltschutzgesetze, -Verordnungen, Erlasse und Vorschriften sind einzuhalten. Der Auftragnehmer trägt die volle Verantwortung und Haftung für die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz seiner Arbeitnehmer und seiner Subunternehmer. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass durch seine Tätigkeiten keine Gefährdungen für die Mitarbeiter der angenzenden Betriebe oder andere Auftragnehmer entstehen. Auf sämtliche Gefährdungen und deren kompensationsmaßnahmen ist in den jeweiligen Arbeitserlaubnisscheinen hinzuweisen. Der Auftragnehmer trägt die volle Verantwortung für die sichere Nutzung aller von ihm benutzten Arbeitsmittel. Bei schwerwiegendem Verdacht eines Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften können durch AG-Bauleitung Messungen in den Produktionsräumen und Umfeld veranlasst werden. Der dadurch enstandene Aufwand sowie mögliche Kompensationsmaßnahmen geht zu Lasten des AN.

001 Baustelleneinrichtung

001.__.0001 Baustelleneinrichtung / Baustellenorganisation Baustelle einrichten und über die gesamte Bauzeit vorhalten. Das Umräumen und Räumen der Einrichtung beziehungsweise das Wiederherstellen der Umgebung in den Urzustand ist Bestandteil dieser Leistung. Maßgeblich sind auch die Standortspezifischen Richtlinien, die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst. mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Medienversorgung Die rein für diese Maßnahme notwendigen Medien (Strom und Wasser) werden gestellt. Entfernung unter 100 Meter Die Baustromversorgung besteht aus einem Unterverteiler im Baufeld. Die erforderlichen Leitungen, Kabel und Anschlüsse ab Unterverteilung bis zur Verwendungsstelle sind eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu beschaffen und bereitzustellen. Der Verbrauch ist durch den Auftragnehmer zu erfassen und nachrichtlich an die Auftraggeberin zu übergeben. Eine Abrechnung des Stroms erfolgt nicht. Die Auftraggeberin stellt einen Bauwasseranschluss im Außenbereich des Baufeldes. Die erforderlichen Leitungen, Schläuche und Anschlüsse ab Hauptverteilung bis zur Verwendungsstelle sind eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu beschaffen und bereitszustellen. An den Übergabepunkten sind durch den Auftragnehmer entsprechende Verteiler und Zähler zu installieren. Der Verbrauch ist durch den Auftragnehmer zu erfassen und nachrichtlich an die Auftraggeberin zu übergeben. Eine Abrechnungs des Wasserverbrauchs erfolgt nicht. Personal- / Besprechungs- / Sanitärcontainer Sämtlich notwendige Container (Personal-, Pausen-, und Sanitäcontainer, etc.) sind hier einzurechnen. Krangestellung / Hebezeuge Krangestellung und oder Hebezeuge für die hier angefragten Leistungen sind in die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen. Die Leistungen umfassendas Aufstellen / Errichten sowie Demontage als auch den Anschläger. auch temporäre Aufstellplätze sind in der BE Planung darzustellen. Baubeleuchtung Notwendige Baubeleuchtung unter Berücksichtigung der BG-Regel "Arbeitsplätze mit künstlicher Beleuchtung und Sicherheitsleitsysteme" (BGR 113-1 aufstellen und vorhalten) -neueste Fassung- erstellen und aufrechthalten. Baubesprechung Die aktive Teilnahme an täglichen Baubesprechungen sowie an den täglichen morgentlichen Kurzbesprechungen ist gefordert. ACHTUNG: Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Die Baustellenorganisation umfasst sämtliche Leistungen, die zu einem ordentlich geführten Bauablauf am diesem Standort notwendig sind. Overheadkosten für Bauleitung, Polier und Organisation sind mit einzurechnen.

002 Glastrennwandkonstruktionen und Systemtüren

Vorbemerkungen Lindner Life Contour 126 In der Unterkonstruktion sind Glasscheiben im Einhängesystem befestigt. Das System ist als Doppelverglasung ausgeführt, wobei die Glasscheiben umlaufend von einem Aluminiumrahmen um 1,5mm zurückspringend eingefasst sind. Eine einseitige Demontage des Verglasungsrahmens ist ohne Spezialwerkzeug möglich. Eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804 steht für dieses System zur Verfügung. Die Trennwand Lindner Life Contour 126 besticht durch ihren hohen Grad an Recyclingfähigkeit. Emissionen wie VOC und Formaldehyd sind durch Prüfkammermessungen gemäß dem Indoor Air Comfort® Gold Messschema nachzuweisen. Die Verglasung ist als Ganzglaselement, Oberlichtelement oder Brüstungselement ausführbar. Ganzglaselemente: Die Verglasungen werden vom Boden bis zur Decke durchgehend oder mit eventuell vorgegebener Querunterteilung ausgeführt. Brüstungsverglasungen: Unter- und oberhalb des Verglasungselements wird die vorgegebene Vollwandbeplankung eingesetzt. Oberlichtverglasungen: Unterhalb des Verglasungselements wird die vorgegebene Vollwandbeplankung eingesetzt. Oben schließt die Verglasung direkt an eine Decke oder Schotte an. Absturzsicherheit: Sofern in den Einzelpositionen beschrieben, wird der Nachweis der Absturzsicherheit nach DIN 18008-4 und AbP (nach LBO und MVV TB) geführt. Rahmenansichtsbreite Alurahmen umlaufend: 16mm

002.__.0001 Lindner Life Contour 126 Ganzglaselement Versetzbare Verglasung in Modulbauweise im Achsrastersystem Aufbau, Unterkonstruktion, Anschlüsse und Beplankung nach technischen Vorbemerkungen. Oberflächen: Boden-/Decken-/Anschlussprofile: Anthrazit Verglasungsrahmen: Anthrazit Verglasungsdichtungen: schwarz Bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F0 Schalldämmmaß für Verglasung nach DIN EN ISO 717-1: Rw= 48 dB Schalllängsdämmung nach DIN EN ISO 717-1: Dn,f,w= 63 dB Statikanforderung nach DIN 4103: Einbaubereich 1 Abmessungen: Wandstärke: 125mm Elementbreite: 1200 - 1300mm Elementhöhe: 2500mm Angeb. Produkt/Fabrikat: (vom Bieter einzutragen - falls abweichend) Hersteller: (vom Bieter einzutragen - falls abweichend) Typ: (vom Bieter einzutragen - falls abweichend)

002.__.0002 Zulage Sichtschutz Zulage für die implementierung von Sichtschutz für zuvor beschriebenen Anlagen

002.__.0003 Zulage Jalousien Zulage für die implementierung von  Jalousien für zuvor beschriebenen Anlagen

002.__.0004 Passelemente 301-600 mm Anforderungen und Aufbau wie zuvor beschrieben jedoch als Passelement. Abmessungen: Elementbreite: 301-600mm Elementhöhe: 2750mm

002.__.0005 Wandanschluss mit Toleranzausgleich Wandanschluss an ein anschließendes Bauteil, inklusive Toleranzausgleich von ca. +/-10mm. Bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F0 Abmessungen: Wandanschlussfuge: ca. 25mm Elementhöhe: 2500mm

Vorbemerkungen Schallschutztüren ATB - ATB 68 T0 Ausführung: Rohrrahmen mit Profilbreite 3-seitig 110mm, Sockelhöhe 95mm, stumpf einschlagend mit Falz, auf Gehrung verbunden; 1- oder 2-flügelig; nach innen öffnend Die Schallschutztür ATB 68 T0 besticht durch ihren hohen Grad an Recyclingfähigkeit. Emissionen wie VOC und Formaldehyd sind durch Prüfkammermessungen gemäß dem Indoor Air Comfort® Gold Messschema nachzuweisen. Auf Wunsch kann zudem ein Carbon Footprint nach DIN EN ISO 14067 erstellt werden. Langlebigkeit und Modularität ermöglicht nach einer Nutzung und beispielsweise vor Sanierungs- oder Umgestaltungsarbeiten die zerstörungsfreie Demontage. Das Ausgangsprodukt kann ohne Aufbereitung im selben oder auch in einem anderen Gebäude direkt wiederverwendet werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit und unter Berücksichtigung des zirkulären Produktdesigns werden ausschließlich geschraubte Eckverbindungen zugelassen. Unlösbare Eckverbindungen, die eine Wiederverwendung oder Recycling von Materialien behindern, sind nicht erlaubt. Material: Aluminium-Strangpressprofil Stärke: 68mm Glasfüllung mit Sicherheitsglas als Einfach- oder Doppelverglasung. Doppelverglasung geeignet für innenliegende manuell oder elektrisch bedienbare Jalousie. Einbau: in stumpf einschlagende Zargen Beschläge: Bänder: Rollentürband 3D Höhe 160mm Oberfläche in Edelstahl matt gebürstet Konstruktionsmerkmale: mit VX-Aufnahme und Rollenabmessung 160 x 22,5mm, für Flügellasten bis 200kg wartungsfreie Gleitlager Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935 Klasse 4 Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14 Angebotenes Fabrikat: Fabr. Simonswerk Typ VX 7729/160 Drückergarnitur: Objektgarnitur für Rohrrahmentüren, Klasse 4 nach DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche Edelstahl matt gebürstet Ausführung mit 9mm Vierkant Türdrücker beidseitig in gekröpfter Ausführung mit Ovalrosetten Angebotenes Fabrikat: Fabr. HAFI, Modell 303 Verriegelung Gehflügel: Einsteckschloss für Rohrrahmentüren nach DIN 18251; Klasse 3; mit Edelstahlstulp; vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 45 mm, mit 8 mm Nuß, Riegelausschluss 13 mm; 1-tourig; Entfernung 92 mm Angebotenes Fabrikat: Fabr. ASSA ABLOY, Serie N1500 Verriegelung Standflügel: Falztreibriegelschloss mit Edelstahlstulp mit Schaltschloss und Rundstange 10mm nach oben verriegelnd. Angebotenes Fabrikat: Fabr. BMH Bodendichtung: Automatische Absenkdichtung, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon- Dichtprofil, Schalldämmwert >50 dB gemäß Prüfbericht, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden- Luftspalten bis 20 mm, ohne Türschwelle Angebotenes Fabrikat: Fabr. Athmer Typ Schall-Ex L-15/30 WS

002.__.0006 Schallschutztüre ATB 68 T0 1-flügelig Aluminium-Rohrrahmentürblatt mit Glasfüllung als Einfach- oder Doppelverglasung als Einsatzelement in Zarge (siehe separate Position), inkl. Beschläge Ausführung 1-flügelig, nach innen öffnend; Aufbau und Beschläge nach technischen Vorbemerkungen. Feuerwiderstandsklasse DIN 4102: T0 Schalldämmmaß nach ISO 717-1: Türblatt inkl. Türzarge Rw = 37dB Anzahl der Bänder: 2 Stück Oberfläche Rohrrahmentürblatt: Anthrazit Türblattstärke: 68 mm Breite Türblattaußenmaß: 1205 mm Höhe Türblattaußenmaß: 2500 mm Ausführung: Doppelverglasung Fabrikat: Lindner Schallschutztür ATB 68 T0 o. glw. Art Angeb. Produkt/Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) Hersteller: (vom Bieter einzutragen) Typ: (vom Bieter einzutragen)

Vorbemerkungen Lindner Logic 100 Metal (Elektropaneel/-element neben der Tür) In der Unterkonstruktion sind Wandschalen im Einhängesystem befestigt. Diese Wandschalen bestehen aus verzinkten Stahlblech in einer Stärke von 0,75mm und einer rückseitig eingeklebten Gipskartonplatte. Der entstehende Wandhohlraum wird mit Mineralwolle mit einer Mindeststärke von 40mm der Baustoffklasse A2 aufgefüllt. Im Standard werden die Wandschalen raumhoch - abzüglich der Fugen - ausgeführt. Falls Querunterteilungen der Wandschalen benötigt werden, werden diese gemäß dem entsprechenden Positionsbeschrieb realisiert. Emissionen wie VOC und Formaldehyd sind durch Prüfkammermessungen gemäß dem Indoor Air Comfort® Gold Messschema nachzuweisen. Langlebigkeit und Modularität ermöglicht nach einer Nutzung und beispielsweise vor Sanierungs- oder Umgestaltungsarbeiten die zerstörungsfreie Demontage. Das Ausgangsprodukt kann ohne Aufbereitung im selben oder auch in einem anderen Gebäude direkt wiederverwendet werden.

002.__.0007 Lindner Logic 100 Metal Versetzbare Trennwand in zweischaliger Modulbauweise im Achsrastersystem. Aufbau, Unterkonstruktion, Anschlüsse und Beplankung nach technischen Vorbemerkungen. Oberflächen: Boden-/Decken-/Anschlussprofile: Anthrazit Wandschale und Bekantung: Anthrazit Bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F0 Schalldämmmaß nach DIN EN ISO 717-1: Rw= 50dB Schallängsdämmung nach DIN EN ISO 717-1: Dn,f,w= 62dB Statikanforderung nach DIN 4103: Einbaubereich 1 Abmessungen: Wandstärke: 125mm Elementbreite: 150 mm Elementhöhe: 2500 mm Angeb. Produkt/Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) Hersteller: (vom Bieter einzutragen) Typ: (vom Bieter einzutragen)

002.__.0008 T-Stoß Systemwand - GK-Wand Anschluss einer GK-Wand (Bürowand) an eine versetzbare Trennwand (Flurwand) als T-Stoß. Die Ausführung erfolgt als fester Anschluss mit Toleranzausgleich. Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F0 Oberflächen: Anschlussprofile:Anthrazit Boden-Deckenfuge: schwarz Wandanschlussfuge: 19mm Elementhöhe: 2500mm

002.__.0009 Schallschutztüre ATB 68 T0 1-flügelig jedoch mit direktem Zargen Wandanschluss und massives Türblatt Baurichtmaß:1,01m x 2,50m Aluminium-Rohrrahmentürblatt mit direktem Zargen Wandanschluss (inkl. Zarge) und massivem Holztürblatt inkl. Beschläge Ausführung 1-flügelig, nach innen oder aussen öffnend; Aufschlagrichtung nach Planung Aufbau und Beschläge nach technischen Vorbemerkungen. Feuerwiderstandsklasse DIN 4102: T0 Schalldämmmaß nach ISO 717-1: Türblatt inkl. Türzarge Rw = 37dB Baurichtmaß: 1,01m x 2,50m Anzahl der Bänder: 2 Stück Oberfläche Rohrrahmentürblatt: Anthrazit Türblattstärke: 68 mm Breite Türblattaußenmaß: 1205 mm Höhe Türblattaußenmaß: 2500 mm Feuchtraum: geprüft nach RAL GZ 426 (siehe Anforderungen Feuchtraum) Ausführung: Türblattstärke: ca. 49 mm ohne Ausschnitt Bänder:3 Türschließer: ja Bodendichtung: eingebaute absenkbare Bodendichtung Falzgeometrie:stumpf (ST) Kantenausführung:Massivholz- Einleimer, 3-seitig Oberfläche : lackiert inkl. Kanten in RAL Schloss:vorgerichtet für Einsteckschloss nach DIN 18251 Einsteckschloss Klasse 3 eingebaut Fabrikat: Lindner Schallschutztür ATB 68 T0 o. glw. Art Angeb. Produkt/Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) Hersteller: (vom Bieter einzutragen) Typ: (vom Bieter einzutragen)

002.__.0010 wie zuvor beschrieben mit geändertem Baurichtmaß: wie zuvor beschrieben mit geändertem Baurichtmaß: Baurichtmaß:1,26m x 2,50m

003 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Angehängte und selbstständige Stundenlohnarbeiten bzw. Erweiterungen der Anlage müssen vom Bauherrn angeordnet werden. Hierfür sind Nachtragsangebote einzureichen. Stundenlohnzettel und Materialnachweise müssen täglich von der Bauleitung anerkannt werden. Versäumt es der Auftragnehmer, die Stundennachweise rechtzeitig anerkennen zu lassen, so werden die aufgeführten Stunden und Materialien bei der Abrechnung nicht berücksichtigt. Der angegebene Verrechnungssatz enthält: - Lohn- und Gehaltskosten - Lohn- und Gehaltsnebenkosten - Sozialkassenbeiträge - Gemeinkostenanteile - Gewinn - Fahrkostenbeiträge - Auslösungen

003.__.0001 Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters auf Veranlassung der Bauleitung und zum besonderen Nachweis, einschl. Unternehmerzuschlag. Stundenlohnzettel und Materialnachweise müssen taglich von der Bauleitung anerkannt werden. Versäumt es der Auftragnehmer, die Stundennachweise rechtzeitig anzuerkennen zu lassen, so werden die aufgeführten Stunden und Materialien bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.