Submit your bid

1.1 Ausführungsgrundlagen 1.1 Ausführungsgrundlagen Alle Ausführungsleistungen sind nach Stand der Technik, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Zusätzlich gelten: Allgemeine Werkvertragsbedingungen der RSG Alle zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen Auflagen, Vorschriften und Richtlinien der betroffenen Behörden und Versorgungsträger sowie des TÜVs Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften Verarbeitungsrichtlinien bzw. techn. Merkblätter der Hersteller vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen Die VOB, Teil B und C in der jeweils gültigen Fassung. - Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, DIN 1961. - Teil C Allgemeine technische Vorschriften nach DIN jeweils in der neuesten Fassung. 05.03.2025

Zusätzlich zu den allgemeinen Werkvertragsbedingungen Zusätzlich zu den allgemeinen Werkvertragsbedingungen der RSG (als Anlage 1 beigefügt) gelten die folgenden Bedingungen: Werbung (⌡ 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Umweltschutz (⌡ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (⌡ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie, sowie ein Baustellen.-WC werden bauseits gestellt. Eine Umlage hierfür erfolgt gemäß den Angaben zur Baustelle. Es wird vom Bauherrn erwartet, dass alle Firmen sich an die Baustellenordnung haltten. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. Ausführung der Leistung (⌡ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen. Haftung (⌡ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. ⌡ 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Stundenlohnarbeiten (⌡ 15 VOB/B) Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt ⌡ 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach ⌡ 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von ⌡ 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (⌡ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Mitgeltende Normen und Regeln Mitgeltende Normen und Regeln Allgemeines Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. DIN 18534-1 Abdichtung von Innenräumen - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze DIN 18534-2 Abdichtung von Innenräumen - Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen DIN 18534-3 Abdichtung von Innenräumen - Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F) DIN 18534-5 Abdichtung von Innenräumen - Teil 5: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen oder Platten DIN 18534-6 Abdichtung von Innenräumen - Teil 6: Abdichtung mit plattenförmigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen oder Platten (AIV-P) DIN 18535-1 Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und AusfüAusführungsgrundsätze DIN 18535-2 Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen DIN 18535-3 Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen DIN EN 12808-1 Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Teil 1: Bestimmung der Chemikalienbeständigkeit von Reaktionsharzmörteln DIN EN 12808-2 Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Teil 2: Bestimmung der Abriebfestigkeit DIN EN 12808-3 Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Teil 3: Bestimmung der Biege- und Druckfestigkeit DIN EN 12808-4 Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Teil 4: Bestimmung der Schwindung DIN EN 12808-5 Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Teil 5: Bestimmung der Wasseraufnahme DIN EN 13888 Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung AGI-Richtlinie S 10 Anforderungen und Hinweise für beständige Plattenbeläge als Ausführung von Dichtflächen in Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 19. August 2002 Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) AGI-Arbeitsblatt S 10- 1 Schutz von Baukonstruktionen mit kombinierten Auskleidungen gegen chemische, thermische und mechanische Einwirkungen (Säureschutzbau). Anforderungen an den Untergrund. Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) AGI-Arbeitsblatt S 10- 2 Schutz von Baukonstruktionen mit Plattenbelägen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). Dichtschichten Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) AGI-Arbeitsblatt S 10 Teil 3 Schutz von Baukonstruktionen mit Plattenbelägen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). Plattenlagen Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) AGI-Arbeitsblatt S 10- 4 Schutz von Baukonstruktionen mit Plattenbelägen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). Ausführungsdetails Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) BEB-Hinweisblatt 8.5 Hinweise zur Verlegung großformatiger keramischer Fliesen und Platten, Beton-, Natur- und Kunstwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. BEB-Hinweisblatt 8.6 Hinweise zur Planung und Verlegung großformatiger, keramischer Fliesen und Platten, Beton-, Natur- und Kunstwerkstein auf Zementestrichen im Innenbereich Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. BEB-Hinweisblatt 8.6.1 Verlegung von keramischen Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerksteinen auf schwimmend und auf Trennschicht verlegten Zementestrichen mit erhöhter Restfeuchte Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. BEB-Hinweisblatt 8.6.2 Hinweise zur Planung und Verlegung keramischer Fliesen und Platten auf Bodenplatten und Geschossdecken aus Beton und Stahlbeton Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. BEB-Hinweisblatt 8.7 Hinweise für die Verlegung von Belägen auf Gussasphaltestrichen in normal beheizten Gebäuden (Innenräume) Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. BVF Merkblatt Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Merkblatt Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlsysteme in bestehenden Gebäuden Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 01 Wärme- und Trittschalldämmung beheizter und gekühlter Fußbodenkonstruktionen Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 02 Rohrsysteme und elektrische Heizleitungen in Flächenheizungen und Flächenkühlungen Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 03 Herstellung beheizter / gekühlter Fußbodenkonstruktionen im Wohnungsbau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 04 Steuerung und Regelung von Flächenheizungen und -kühlungen auf Basis von Warm-/Kaltwasser für den Wohnungsbau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 05 Wasserdurchströmte Flächenheiz- und Kühlsysteme. Die ideale Voraussetzung für die Nutzung regenerativer Energien in der Gebäudeheizung /-Kühlung Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 07 Herstellung von Wandheiz - und - kühlsystemen im Wohnungs-, Gewerbe und Industriebau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 08 Herstellung beheizter und gekühlter Fußbodenkonstruktionen im Gewerbe- und Industriebau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 09 Einsatz von Bodenbelägen auf Flächenheizungen und -kühlungen - Anforderungen und Hinweise Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 10 Installation von Flächenheizungen und Flächenkühlungen bei der Modernisierung von bestehenden Gebäuden - Anforderungen und Hinweise Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 11 Bauteilintegrierte Systeme der Flächenheizung und Flächenkühlung - Aufbau und Funktionsweise Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 12 Herstellung dünnschichtiger, beheizter / gekühlter Verbundkonstruktionen im Wohnungsbestand Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. BVF Richtlinie 13 Beheizte Fußbodenkonstruktionen im Sporthallenbau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. DGUV Regel 108-003 Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) (bisher: BGR 181) IVD-Merkblatt Nr. 1 Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 3-1 Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitär- und Feuchträumen. Teil 1: Abdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 3-2 Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitär- und Feuchträumen. Teil 2: Abdichtung von Wannen und Duschwannen in Verbindung mit flexiblen Zargenbändern/Wannenrand-Dichtbändern Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 4 Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 14 Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen - Vorbeugung - Sanierung Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 17 Anschlussfugen im Schwimmbadbau Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 27 Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 28 Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVK TKB-Merkblatt 6 Spachtelzahnungen für Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. IVK TKB-Merkblatt 9 Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. IVK TKB-Merkblatt 10 Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteilestrichen - Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidungen aus keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerkstein Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Mechanisch hochbelastbare keramische Bodenbeläge Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf Gussasphaltestrich (AS) Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Höhendifferenzen in keramischen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinbekleidungen und Belägen Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt Treppen aus keramischen Fliesen und Naturstein im Außenbereich Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB Merkblatt 1 Calciumsulfat-Fließestriche in Feuchträumen Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere Merkblatt 4 Beurteilung und Behandlung der Oberflächen von Calciumsulfat-Fließestrichen Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere Merkblatt 5 Fugen in Calciumsulfat-Fließestrichen Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere Merkblatt 6 Farbige Fließestriche Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere Merkblatt 9 Oberbeläge auf Fertigteilestrichen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten Porenbetonbericht 7 Oberflächenbehandlung Putze Beschichtungen Bekleidungen Herausgeber: Bundesverband Porenbeton VdS 2021 Baustellen - Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erdgeschoss Angaben zu Stoffen und Bauteilen Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. Angaben zur Ausführung Allgemeines Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. Die belegten Flächen sind besenrein und frei von Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu übergeben. Mörtel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher zu beseitigen. Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden Fläche muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen. Während der Ausführung ist zu beachten, dass Öffnungen von Abläufen, Rohren u. dgl. verschlossen sind und dass Einrichtungsgegenstände vor Verschmutzung geschützt werden. Abdichtungen in Feuchträumen, auch häuslichen Bädern, sind unter und hinter Wannen und Duschwannen nahtlos durchzuführen. Anschlüsse und Ecken sind mit Dichtband zu schließen und mit Dichtungsmittel zu überdecken. Stellt der Auftragnehmer fest, dass vorhandene Bauteile, die den Anschluss an den Potentialausgleich erfordern und dieser noch nicht erfolgt ist, hat er die Bauleitung rechtzeitig zu informieren, wenn der Anschluss nach der Fertigstellung der Fliesen- und Plattenarbeiten nicht mehr problemlos erfolgen kann. Bei Außenbekleidungen sowie bei Bekleidungen in Nassräumen sind Hohlräume im Ansatzmörtelbett zu vermeiden. Passstücke dürfen nicht kleiner als eine halbe Platte sein; das Verlegen von schmalen Streifen ist zu vermeiden. Die Ausführung als Dünnbettverlegung erfolgt - falls nicht anders beschrieben - mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden. Fugen Für Außenbeläge, Feuchträume und über Fußbodenheizungen sind die besonderen Anforderungen an den Belag auch für den Fugenmörtel zu berücksichtigen. In der Regel sind hierbei flexiblere Mörtel einzusetzen. Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von Mörtelbrücken und Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeinträchtigen, freizuhalten. Dichtmaterial elastischer Fugen muss auf Fliesen und Untergrund abgestimmt sein. Weichmacherwanderung und chemische Reaktionen müssen ausgeschlossen sein. Bodenbeläge Der Auftragnehmer ist angehalten, vor dem Verlegen von Belägen die Belegreife festzustellen. Bei Zementestrich darf ein Feuchtigkeitsgehalt von 2 CM-% bzw. 1,8 CM-% bei beheizten Estrichen, bei Calciumsulfatestrich von 0,5 CM-% nicht überschritten werden. Scheinfugen und Risse im Estrich sind kraftschlüssig mit Kunstharz vor dem Verlegen der Beläge zu schließen. Fußbodeneinläufe erhalten im Anschlussbereich zusätzlich ein leichtes Gefälle. Die wasserführende Schicht muss grundsätzlich mit Gefälle zu den Einläufen verlaufen. Werden vor oder bei der Ausführung diesbezügliche Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr gemeinsam eine Lösung der Probleme zu suchen. Es darf keine starre Verbindung zwischen Sockelleisten bzw. Sockelplatten und dem Belag entstehen; eine elastische Verfugung ist hier erforderlich. Hierauf ist insbesondere bei Stufenbelägen zu achten. Werden Bodenbeläge mit rutschhemmenden Eigenschaften verlangt, ist der Nachweis für den jeweiligen Anwendungsfall vor Ausführungsbeginn zu erbringen. Wandbekleidungen Bei Fliesen ohne Randglasur sind an allen sichtbaren Kanten Kantenprofile einzubauen, die farblich auf die Fliesen abgestimmt sein müssen. Der Fliesenschnitt ist in Abhängigkeit vom Rastermaß auf die Lage sanitärer Einrichtungen, Befestigungen, Armaturen, Schalter, Steckdosen u. ä. mit der Bauleitung abzustimmen. Sofern Dosen oder Kästen für Installationen nur lose oder geheftet angebracht sind, sind sie bei der Verlegung der Platten endgültig zu fixieren. Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. Einrichtungsgegenstände Wannen, Brausetassen u. dgl. auf schwimmendem Estrich müssen durch geschlossenzelligen Schaumstoffstreifen, 10 mm dick, von den flankierenden, ungefliesten Wänden getrennt werden. Sind vom Auftragnehmer Bauteile einzubauen, die den Anschluss an den Potentialausgleich erfordern, darf dieser nur von einem Elektrofachbetrieb ausgeführt werden. Fehlt ein solcher, ist die Bauleitung zu informieren. Einläufe mit Geruchverschluss sind mit Wasser zu füllen. Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eineAusfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

4. Projektbeschreibung/Angaben zur 4. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 1. Grundstück Das Gebäude mit den Flächen des Fitnessstudios befindet sich in der Kieler Str. 143-147 in Stellingen, 22087 Hamburg. Der Zugang zum Gebäude erfolgt über die öffentlichen Verkehrsflächen Kieler Straße oder Holstenkamp. Von der Kieler Straße gelangt man zu Fuß direkt zum Treppenhaus und von dort über die Treppe oder den Aufzug in das Studio im 2.OG. Ein weiterer Zugangsmöglichkeit erfolgt über den Holstenkamp mit Auto in den Innenhof in eine Tiefgarage und von dort kann man über ein Treppenhaus/Aufzug in das 2.OG gelangen. Über eine interne Treppe gelangt man in das 3.Obergeschoss, was teilweise auch zur Studiofläche gehört. Das Gebäude erstreckt sich über 5 Ebenen, EG - 4.OG. Die Mieteinheit McFit nutzt einen Bereich im 2.OG und 3.OG. Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen. . 2. Bauvorhaben Die umzubauenden Studiofläche erstreckt sich über 2 Ebenen: 2. Obergeschoss und 3. Obergeschoss.. Die Flächen im Erdgeschoss, 1.Obergeschoss, sowie die restlichen Flächen im 2. und 3. Obergeschoss werden von anderen Mietern genutzt. Für die vertikale Erschließung wird ein Modulgerüst mit einem Bauaufzug vor die Fassade gestellt. Der Bauaufzug hält im EG zum ein- und ausladen und im 2.Obergeschoss und 3. Obergeschoss. Von der Gerüstebenen kann man annähernd Höhengleich die Materialien über ein herausgenommes Fenster in den Abmesseungen 1,24 m x 1,73 m einbringen. Die Brüstungshöhe Innen wird mit einer Rampe ausgeglichen. Angaben Bauafzug Geda 1.500 Z/ZP Tragkraft: 1.500 kg Größe: 1,45 m x 3,3 m . Der Innenausbau des Studios wird komplett erneuert, tragende Bauteile bleiben weitestgehend unberührt. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf neue Sanitärkerne inklusiv der Verrohrung und Sanitärausstattung, Erstellung von nicht tragenden Trockenbauwänden, Wand- und Fußbodenbelägen, Einbauten, Fitnessgeräten, Innentüren, Teilerneuerung der technischen Anlagen, Erneuerung der Beleuchtung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche zur Anlieferung ist eingerichtet. Die angelieferten Materialien sind unverzüglich ins Gebäude zu verbringen. WC's, Pausenflächen und Lagerflächen befinden sich im Gebäude im Erdgeschoss.. 3. Andere Nutzungen im Gebäude Es handelt sich hierbei um einen großen Baukomplex, der überwiegend als Hotel und von anderen Mietern genutzt wird. Es gilt eine eigene Hausordnung des Vermieters. 4. Basisdaten Umbaufläche: ca. 2200 m² Lichte Raumhöhen, roh: 3,06 - 3,13 m 5. Angaben zur Baustelle Folgende Betriebsabläufe müssen während der Ausführung aufrechterhalten werden: - Allgemeiner technischer Ausbau eines Gebäudeteils , die anderen Mietflächen müssen technisch aktiv bleiben, da dies andere Mieter weiterhin nutzen. - Anliefermöglichkeiten für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für den Mieter Erdgeschoss - Zugänge Treppenhäuser für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für die Mieter Erdgeschoss 6. Gerüste und Hebezeuge: Gerüste und Hebezeuge ausschließlich für die eigenen Arbeiten sind vom Auftragnehmer zu stellen. Gehen diese über die Nebenleistungen nach VOB hinaus, sind hierfür gesonderte Leistungspositionen vorgesehen. Ein Baukran oder anderes Hebezeug ist auf der Baustelle nicht vorhanden. 7. Baustellenzugang: Der Materialtransport soll über einen vorgestellten Bauaufzug erfolgen, dieser erfolgt im 2.OG und 3.OG. Somit ist jede Geschossebene über den Bauaufzug erreichbar. 8. Baustellen-WC: Ein Baustellen-WC wird durch den AG gestellt. 9. Baustrom-/Bauwasser: Baustrom und Bauwasser sind auf der Baustelle vorhanden durch die Gewerke Haustechnik. 10. Bauschutt: Dem AN obliegt die Entsorgung und der Abtransport von Rest- und Abfallstoffen für seine Arbeiten. 11. Brandschutz Die Einspeisestelle der Feuerwehr Hohenfelder Straße muss immer und zu jederzeit freigehalten sein. 12. Bauzeitenplan Baubeginn vorraussichtlich 01.06.2026. Gesamtbauzeit :12 Wochen Der Bauzeitenplan wird nachgereicht. Die Gesamtbauzeit von 12 Wochen darf nicht überschritten werden. Verzögert sich der Baubeginn, verschieben sich die 12 Wochen Bauzeit. 13. Vertrag Sollte es zum Vertragsabschluss kommen hat dieser nur Gültigkeit mit der Unterschrift und Anerkennung der Allgemeine Werkvertragsbedingungen des Bauherren RSG Group

01 Vorbereitende Arbeiten

01.__. 1 Überstand von Randstreifen entfernen Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen. Ausführungsort: Dusche WC Personal, WC Männer, WC Frauen

01.__. 3 Reinigen des Untergrundes von Zementleim etc. Reinigen des Untergrundes von Zementleim, Schmutz, Staub, Ölen und Fetten sowie sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen. Ausführungsort: Dusche WC Personal, WC Frauen, WC Männer, Trugge, Kaffeetheke

01.__. 4 Ausbessern am Estrich Ausbessern am Estrich bei kleinflächigen Verschleißstellen bis 0,05 qm, bei Zargenanschlüssen, Rohrdurchführungen und dgl. mit Reaktionsharzmörtel, einschl. Grundierung, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten in Kleinflächen Die Leistung darf erst nach gesonderter Beauftragung durch die Bauleitung ausgeführt werden.

01.__. 5 Estrichfugen verharzen Vorhandene Fugen des Estrichs flächenbündig mit Harz verfüllen und abstreuen.

01.__. 6 Ausgleichen Untergrund Boden mit Nivelliermasse, bis 5 mm Ausgleichen des Untergrundes bei starken Unebenheiten mit Nivelliermasse oder im Bereich großformatiger Bodenbeläge Schichtdicke: ca. 5.mm Ausführungsort: Nach örtlicher Festlegung

01.__. 7 Ausgleichen Untergrund Boden mit Nivelliermasse, bis 12 mm Ausgleichen des Untergrundes bei starken Unebenheiten mit Nivelliermasse oder im Bereich großformatiger Bodenbeläge Schichtdicke: ca. 12.mm Ausführungsort: Nach örtlicher Festlegung

01.__. 8 Musterfläche für Fugenfarbe Herstellen von Musterflächen zur Abstimmung der passenden Fugenfarben mit den Fliesenbelägen, Musterfläche enthält Fliese + Fugen. Größe der Musterfläche : 1,00 x 1,00 m

02 Abdichtungsarbeiten

02.__. 1 Grundierung für Flächenabdichtung Boden und Wand Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems auf Boden und Wand Ausführungsort: alle Wand-und Bodenflächen die gefliest werden. Ausführungsort: Dusche WC Personal, WC Frauen, WC Männer, Einhausung Trugge, Einhausung Kaffeetheke

02.__. 2 Flächenabdichtung Boden und Wand mit Abdichtungsbahnen Flächenabdichtung für Boden und Wand mit Abdichtungsbahnen wasserundurchlässig und entkoppelnd, flexibel und rissüberbrückend. Ausführungsort: Wand-und Bodenflächen die gefliest werden nach Festlegung örtlicher Bauleitung.

02.__. 3 Feinspachtelung Herstellen einer Feinspachtelung (Schichtdicke 1-5 mm) zum Schließen von kleinen Poren und Lunkern, mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems auf Wand- oder Bodenflächen. Ausführungsort: nach Bedarf und Anweisung der Bauleitung

02.__. 4 Bewegungs- und Anschlussfugen W3-I Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken sind mit dehnfähigen Dichtbändern im Verbund mit der Flächenabdichtung (AIV-F) rissüberbrückend abzudichten gemäß DIN 18534 Bei W3-I ist die Abdichtung weit über den Bereich der direkten Wassereinwirkung zu führen. Die Dokumentation der Schichtdickenkontrolle ist bei W3-I erforderlich. Die Fugen gemäß Wandabwicklung sind einzuhalten. Ausführungsort: Dusche Personal Gemäß Ausführungsplanung: D-Fli.02_McF-STE 2_#C_Bodenfliesen l WC + Du. Personal

02.__. 5 Bewegungs- und Anschlussfugen Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungs-material vollflächig verkleben. Stöße sindüberlappend auszuführen und mit reaktiver Dichtungsschlämme oder wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder vo lständig und über die Ränder hinaus mitAbdichtungsmaterial überarbeiten. Die Fugen gemäß Wandabwicklung sind einzuhalten. Ausführungsort: WC Frauen, WC Männer

02.__. 6 Abdichten von Innen- und Aussenecken W3-I Ecken, Kanten und Bewegungsfugen sind mit flexiblen Dichtbändern in die Flächenabdichtung (z.B. flüssig zu verarbeitende Stoffe) zu integrieren gemäß DIN 18534 nach W3-I.und  vollflächig verkleben. Bei W3-I ist die Abdichtung weit über den Bereich der direkten Wassereinwirkung zu führen. Alle Formteile vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeiten. Die Abdichtung muss Risse im Untergrund sicher überbrücken. Die Dokumentation der Schichtdickenkontrolle ist bei W3-I erforderlich. ca. 3,0 x 0,04m, Ausführungsort: WC/Dusche Personal, WC Frauen, WC Männer Gemäß Ausführungsplanung: D-Fli.02_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC + Du. Personal D-Fli.03_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC Frauen D-Fli.03a_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 1-3 D-Fli.03b_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 4-6 D-Fli.03c_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 7-10 D-Fli.04_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC Männer D-Fli.04a_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 1-3 D-Fli.04b_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 3-6 D-Fli.04c_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 7-10 D-Fli.05_McF-STE 2_#D_Fliesenplan l Nische der Trugge D-Fli.06_McF-STE 2_#D_Fliesenplan l Nische der Kaffeemaschine

02.__. 7 Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe W3-I Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe, im System passend zu den vorbeschriebenen Flächenabdichtungen gemäß DIN 18534 W3-I in einem System gemäß der vorgenannten Abdichtungen Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Anschließen der Verbundabdichtung an den Andichtungsflansch des Aufstockelementes unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung, Überlappung auf dem Estrich 10 cm. Ausführungsort: WC Männer D-Fli.04_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC Männer

02.__. 8 liefern und fachgerecht einbauen Bodenablauf, einteilig, Modell DRSK-070-E-W Liefer und fachgerecht einbauen eines Bodenablaufs, einteilig, Modell DRSK-070-E-W, entsprechend EN 1253. Um einen großen Selbstreinigungseffekt zu erzielen, hat der Gehäuseboden große und tiefgezogene Innenradien. Der Bodeneinlauf hat einen eingeschweißten Geruchsverschluss und eine Revisionsöffnung. Inklusive Andichtungsflansch und befliesbare Abdeckung. Waagerechter Ablaufstutzen DN 700. Oberfläche VA-korngestrahlt/gebeizt. Hersteller: Wiedemann Einbauort: WC Männer Gemäß Ausführungsplanung: D-Fli.04_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC Männer

02.__. 9 Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen im Wandbereich Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen im Wandbereich, im System passend zu den vorbeschriebenen Flächenabdichtungen An Rohrdurchdringungen hochelastische, gewebekaschierte Dichtmanschette über die Rohrdurchführung stülpen, so dassdie Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und Rohrdurchführung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff ausspritzen. Rohrdurchmesser bis DN 100

02.__. 10 Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen im Wandbereich Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen im Wandbereich, im System passend zu den vorbeschriebenen Flächenabdichtungen An Rohrdurchdringungen hochelastische, gewebekaschierte Dichtmanschette über die Rohrdurchführung stülpen, so dassdie Manschette das Rohr vollständig umfasst, anschließend mit Abdichtungsmaterial fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und Rohrdurchführung mit elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff ausspritzen. Rohrdurchmesser bis DN 7ß0

02.__. 11 Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen Abdichtungsanschluss an Mischarmaturen, im System passend zu den vorbeschriebenen Flächenabdichtungen Die Verbundabdichtung an Unterputz Mischarmaturen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. PVC-Flansch mit Aceton gründlich reinigen. Fette, lose Teile und andere haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen. Die Oberfläche muss trocken sein. Grundieren des Flansches mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung und absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand ¥ 0,4 - 0,8 mm als Vorbereitung zur Aufnahme der Verbundabdichtung. Ausführungsort: Dusche WC Personal

02.__. 12 Flächenabdichtung an Bodenflächen mit flexibler Dichtschlämme, W3-I Flächenabdichtung Bodenflächen mit flexibler Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 2,0 mm. Anforderung: Wassereinwirkungsklasse W3-I Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und der Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Ausführungsort: WC Dusche Personal,

02.__. 13 Flächenabdichtung an Wandflächen mit flexibler Dichtschlämme, W3-I Flächenabdichtung an Wandflächen mit flexibler Dichtschlämme Wandflächen mit flexibler, zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 2,0 mm. Anforderung: Wassereinwirkungsklasse W3-I Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und der Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Ausführungsort: WC Dusche Personal, Trugge, Kaffeetheke

02.__. 14 Flächenabdichtung an Bodenflächen mit flexibler Dichtschlämme, W0-I Flächenabdichtung Bodenflächen mit flexibler Dichtschlämme Bodenflächen mit flexibler, zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 2,0 mm. Anforderung: Wassereinwirkungsklasse W0-I Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und der Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen. Ausführungsort: WC Männer, WC Frauen

02.__. 15 Flächenabdichtung an Wandflächen mit flexibler Dichtschlämme, W0-I Flächenabdichtung an Wandflächen mit flexibler Dichtschlämme Wandflächen mit flexibler, zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 2,0 mm. Anforderung: Wassereinwirkungsklasse W0-I Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle und Protokollierung der Auftragsmenge und der Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen. Für das Abdichtungssystem ist ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorzulegen.

02.__. 16 Schnittschutz, Schutz der Abdichtung unter Silikonfugen Schnittschutz, Einlegen eines schützenden, flexiblen Gewebebandes aus rostfreiem Edelstahl (V4A) über Anschluss- und Bewegungsfugen zum Schutz der Abdichtung und des Dichtbandes beim Herausschneiden und Erneuern des Silikondichtstoffes. Verkleben des Edelstahlbandes mit Fliesenkleber im Zuge der Fliesenverlegung.

03 Fliesenarbeiten

03.__. 1 Bodenfliesen Ceasar I.Mat Square im Dünnbett Vorraum Duschen WC's, R10 B, Epoxy-Fuge Bodenfliesen im Dünnbett Bodenfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Verfugen der Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem, Epoxidharz-Vergütetem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Material: Feinsteinzeug unglasiert Stärke: 9 mm Rutschhemmung: R 10 B Abmessungen: 60 x 120 cm Produkt: Ceasar I.Mat Square, 60x120cm Fugenmittel: Sopro Farbton: Manhattan Fugenbreite: 1 mm Verlegeart: Kreuzverband mit Kreuzfuge - nur Verlegung, Fliese liefern, fachgerecht verlegen inkl. Kleber, Fugenmaterial, zugehörige Geräte, Annahme Material, Überprüfung auf Vollständigkeit, unbeschädigt, Vertragen und Verteilen auf der Baustelle. Bodenbelag: B5 Einbauort: Vorraum WC Frauen. Vorraum WC Männer, WC Dusche Personal, Nische Kaffeetheke, Nische Trugge Bodenbelag Ceasar I.Mat Square gem. Legende Bodenspiegel Siehe auch Fliesenspiegel D-Fli.02_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC + Du. Personal D-Fli.03_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC Frauen D-Fli.04_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC Männer

03.__. 2 Material für vorgenannte Position 01 Material für vorgenannte Position 01 Fliese  Ceasar I.Mat Square, 60x120cm beziehbar bei: Detlev Kapolke FLIESEN THOMAS GmbH Albert-Viertel-Straße 5 09217 Burgstädt Tel.: +49 3724 1856-84 Fax: +49 3724 1856-72 E-Mail: DKapolke@fliesen-thomas.de Web: www.fliesen-thomas.de zu dem vereinbartem von RSG Group Einheitspreis von 21,90 _/m²

03.__. 3 Bodenfliesen, Caesar Life Oak 20/120 R11 - Duschen + WC Bodenfliesen im Dünnbett Bodenfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Verfugen der Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem, Epoxidharz-Vergütetem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Material: Feinsteinzeug unglasiert Stärke: 9 mm Rutschhemmung: R 11 Abmessungen: 20 x 120 cm Fugenbreite: 1 mm Produkt: Caesar Life Oak, strukturiert Fugenmittel: Sopro Farbton: Manhattan Fugenbreite: 1 mm Verlegeart: Kreuzverband mit Kreuzfuge nur Verlegung, Fliese liefern, fachgerecht verlegen inkl. Kleber, Fugenmaterial, zugehörige Geräte, Annahme Material, Überprüfung auf Vollständigkeit, unbeschädigt, Vertragen und Verteilen auf der Baustelle. Bodenbelag: B6 Einbauort: WC∩s Frauen und Männer Bodenbelag Caesar Life Oak gem. Legende Bodenspiegel Siehe auch Fliesenspiegel D-Fli.03_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC Frauen D-Fli.04_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC Männe

03.__. 4 Material für vorgenannte Position 03 Material für vorgenannte Position 03 Fliese Caesar Life Oak, strukturiert beziehbar bei: Detlev Kapolke FLIESEN THOMAS GmbH Albert-Viertel-Straße 5 09217 Burgstädt Tel.: +49 3724 1856-84 Fax: +49 3724 1856-72 E-Mail: DKapolke@fliesen-thomas.de Web: www.fliesen-thomas.de zu dem vereinbartem von RSG Group Einheitspreis von 24,50 _/m²

03.__. 5 Zulage für Verlegung der Bodenfliese im Gefälle - Bodeneinläufe Zulage für Verlegung der Bodenfliese im Gefälle Zulage zur Vorposition für die Verlegung der Bodenfliesen im Gefälle zu den Bodenabläufen hin. Untergrund: Gefälleestrich Ausführungsort: WC Männer

03.__. 6 Anarbeitung von Fliesen an Bodenabläufe Anarbeiten des vor genannten Fliesenmaterials an Bodeneinläufen. Die Anarbeitung erfolgt mit Ausbildung einer umlaufenden dauerelastischen Fuge. Einbauort: WC Männer

03.__. 7 Wandfliesen im Dünnbett Ceasar I.Mat Square R10 B verlegen Wandfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004. Verfugen der Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem, Epoxidharz-Vergütetem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Die Fliesenflächen sind in die Türlaibungen zu führen bis zur Wand Übergang anderer Wandbelag. Material: Feinsteinzeug unglasiert Stärke: 9 mm Rutschhemmung: R 10B Abmessungen: 60 x 120 cm Produkt: Ceasar I.Mat Square, 60x120cm Fugenmittel: Sopro Farbton: Manhattan Fugenbreite: 1 mm - nur Verlegung, Fliese liefern, fachgerecht verlegen inkl. Kleber, Fugenmaterial, zugehörige Geräte, Annahme Material, Überprüfung auf Vollständigkeit, unbeschädigt, Vertragen und Verteilen auf der Baustelle. Wandbelag; WB09 Einbauort: WC Frauen und WC Männer, Dusche Personal Wandbelag Ceasar I.Mat Square gem. Legende Bodenspiegel Siehe auch Fliesenspiegel Details D-Fli.03a_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 1-3 D-Fli.03b_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 4-6 D-Fli.03c_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 7-10 D-Fli.04a_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 1-3 D-Fli.04b_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 3-6 D-Fli.04c_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 7-10 D-Fli.02_McF-STE 2_#D_Bodenfliesen l WC + Du. Personal

03.__. 8 Material für vorgenannte Position 7 Material für vorgenannte Position 7 Fliese  Ceasar I.Mat Square, 60x120cm beziehbar bei: Detlev Kapolke FLIESEN THOMAS GmbH Albert-Viertel-Straße 5 09217 Burgstädt Tel.: +49 3724 1856-84 Fax: +49 3724 1856-72 E-Mail: DKapolke@fliesen-thomas.de Web: www.fliesen-thomas.de zu dem vereinbartem von RSG Group Einheitspreis von 21,90 _/m²

03.__. 9 Wandfliesen im Dünnbett, Caesar Life Oak Holzoptik 20 x 120 cm, R11 verlegen Wandfliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004. Verfugen der Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem, Epoxidharz-Vergütetem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Material: Feinsteinzeug unglasiert Stärke: 9 mm Rutschhemmung: R 11 Abmessungen: 20 x 120 cm Produkt: Caesar Life Oak, strukturiert, 20x120cm Fugenmittel: Sopro Farbton: Manhattan Fugenbreite: 1 mm - nur Verlegung, Fliese liefern, fachgerecht verlegen inkl. Kleber, Fugenmaterial, zugehörige Geräte, Annahme Material, Überprüfung auf Vollständigkeit, unbeschädigt, Vertragen und Verteilen auf der Baustelle. Wandbelag: WB10 Einbauort: Dusche Frauen, Dusche Männer, Waschtische Frauen und Männer, WC Frauen und Männer Wandbelag Caesar Life Oak gem. Legende Bodenspiegel Siehe auch Fliesenspiegel Details D-Fli.03a_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 1-3 D-Fli.03b_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 4-6 D-Fli.03c_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l WC Frauen 7-10 D-Fli.04a_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 1-3 D-Fli.04b_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 3-6 D-Fli.04c_McF-STE 2_#D_Wandabwicklung l Männer 7-10

03.__. 10 Material für vorgenannte Position 9 Material für vorgenannte Position 9 Fliese Caesar Life Oak, strukturiert beziehbar bei: Detlev Kapolke FLIESEN THOMAS GmbH Albert-Viertel-Straße 5 09217 Burgstädt Tel.: +49 3724 1856-84 Fax: +49 3724 1856-72 E-Mail: DKapolke@fliesen-thomas.de Web: www.fliesen-thomas.de zu dem vereinbartem von RSG Group Einheitspreis von 24,50 _/m²

03.__. 11 Zulage Bekleidung Wandköpfe Ceasar I.Mat Square Zulage zu den Vorposition (WB 12) für die Ausführung als Bekleidung von Wandköpfen, z.B. die Wandenden der Duschtrennwände, raumhoch, Breite ca, 18 cm, einschl. Einbau eines Kantenschutzprofils, Schlüter Jolly pulverbeschichtet an beiden vertikalen Kanten der Wandköpfe. Material in Position 10 einkalkuliert.

03.__. 12 Eckausbildung Wandfliesen, Quadec Edelstahl Eckausbildung Wandfliesen,Quadec Edelstahl Ausbildung der Ecken der Wandbekleidung der Vorpositionen wie folgt: - Einbau eines Eckschutzprofils Edelstahl, H = 15 mm Farbe wie Fliesenfarbe, nach Wahl de AG`s - Anschließen der Wandbekleidung beidseitig des Profils möglichst dicht Die Schiene ist bei Außenecken bei der Trugge, WC Frauen, WC Männer zu verwenden.

03.__. 13 Herstellen von Aussparungen in den Wandbelägen für Installationen und Einbauteile Herstellen von Aussparungen in den Wandbelägen für Installationen und Einbauteile in Wandfliesen in verschiedenen Durchmessern.

03.__. 14 Abschlussschiene V2A flächenbündig Abschlußschiene an Übergängen zu anderen Bodenbelägen, in Türöffnungen, und an freien Kanten liefern und in die Ausgleichs-Spachtelmasse einsetzen. Farbe: in Fliesenfarbe, nach Wahl des AG`s Abmessungen passend zum Bodenbelag. Fabrikat: z.Bsp. Schlüter Schiene E, V2A oder gleichwertig

03.__. 15 Verfugung, dauerelastisch, innen Dauerelastischer Fugenverschluß auf Thiokolbasis, in Innenräumen, für alle horizontalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fabrikat: Otto Chemie Silikon S140 Fugenbreite: 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe: Anthrazit, sandgrau

03.__. 16 Verfugung, dauerelastisch, innen Dauerelastischer Fugenverschluß auf Thiokolbasis, bei den Waschtischen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fabrikat: Otto Chemie Silikon S140 Fugenbreite: 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe: Anthrazit, sandgrau Ausführungsort: Vorraum WC Frauen, Vorraum WC Männer, WC Personal

03.__. 17 Verfugung, dauerelastisch, innen Dauerelastischer Fugenverschluß auf Thiokolbasis, bei den WC s, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fabrikat: Otto Chemie Silikon S140 Fugenbreite: 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe: weiß Ausführungsort: WC Frauen, WC Männer, WC Personal

03.__. 18 Verfugung, dauerelastisch, innen Dauerelastischer Fugenverschluß auf Thiokolbasis, in Innenräumen, für alle horizontalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fabrikat: Otto Chemie Silikon S140 Fugenbreite: 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe: weiß Ausführungsort: Trugge, Kaffeetheke

03.__. 19 Bautrennfugenprofil Bautrennfugenprofils im Bereich der vorhandenen Gebäudetrennfugen mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln, seitlicher Gelenkanbindung und einem ineinander verschiebbaren Mittelteil Material: Alu natur matt eloxiert Einbau in Bodenflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Profilhöhe (gemäß der Fliesendicke): 12,5 mm Fabrikat: Schlüter-DILEX-BT, ABEBT oder gleichwertig

03.__. 20 Abdeckung mit selbstklebenden Filz Liefern und Aufbringen einer Abdeckung der Bodenflächen , einschl. späterer Entsorgung und anschließender Absaugung des Bodens. Material: selbstklebender Filz Material lässt sich Rückstandslos beseitigen

03.__. 21 Wandfliesen im Dünnbett, Automateneinhausung und Nische Trugge Wandfliesen im Dünnbett Wandfliesen im Dünnbett auf vorhandenen Untergrund mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Dünnbettmörtel C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004. Verfugen der Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Oberfläche: Matt glasiert Stärke: 6 mm Abmessungen: 10 x 10 cm Villeroy & Boch Pro Architectura 3.0 Natural White Fugenmittel: Sopro Farbton: weiß Fugenbreite 1 mm Wandbelag: WB08 - nur Verlegung, Fliese liefern, fachgerecht verlegen inkl. Kleber, Fugenmaterial, zugehörige Geräte, Annahme Material, Überprüfung auf Vollständigkeit, unbeschädigt, Vertragen und Verteilen auf der Baustelle. Einbauort: Automateneinhausung und Getränkelager 1, 2.OG, D-Fli.05_McF-STE 2_#D_Fliesenplan l Nische der Trugge, Nische Kaffeautomat Detail: D-Fli.01_McF-STE 2_#D_Fliesenplan l Automateneinhausung

03.__. 22 Material für vorgenannte Position 22 Material für vorgenannte Position 22 Fliese PRO ARCHITECTURA 3.0 neutral white, Villeroy&Boch, 10x10 cm beziehbar bei: Detlev Kapolke FLIESEN THOMAS GmbH Albert-Viertel-Straße 5 09217 Burgstädt Tel.: +49 3724 1856-84 Fax: +49 3724 1856-72 E-Mail: DKapolke@fliesen-thomas.de Web: www.fliesen-thomas.de zu dem vereinbartem von RSG Group Einheitspreis von 21,90 _/m²

03.__. 23 Edelstahlschienen als Abschluss der Fliesenwandbeläge liefern und einbauen Edelstahlschienen als Abschluss der Fliesenwandbeläge liefern und einbauen

04 Stundensätze

04.__. 1 Stundensatz Facharbeiter,Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter

04.__. 2 Stundensatz Helfer, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer