Submit your bid

01 Elektro- und Kommunikationsinstallation - Allgemeines

Planverzeichnis der Anlage Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Unterlagen bei. Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu. Anhang Nr Inhalt: Anhang 1 Lageplan Anhang 2 Übersichtsschaltplan Anhang 3 Erdungskonzept Kompaktstation Anhang 4 Kommunikationsplan Die Ausführungspläne sind 14 Tage vor Arbeitsbeginn beim AG anzufordern.

Ausführungsunterlagen und Dokumentation Ausführungsunterlagen des AG: Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN digital als PDF überlassen. Ausführungsunterlagen des AN: Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen: Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist auf Grundlage der Terminvorgaben zu erstellen. Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG.

Zeitlicher Rahmen Inbetriebnahme der gesamten Anlage: Q3 2026 Montagebeginn möglich: Anschlüsse WR ab: 15.03.2026 Erdung TS herstellen und messen: 22.04.2026 Anschlüsse TS ab: 22.04.2026 Kabelmessungen ab: 22.04.2026 Fertigstellung aller Arbeiten bis: 15.05.2026 Mehrkosten für Wochenendarbeit ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Kabelzugarbeiten, Tiefbau und Anschlüsse an der Außenstation können zu normalen werktäglichen Zeiten durchgeführt werden. Die geplanten Termine müssen eingehalten werden. Sollte es zu Verzögerungen kommen, ist eine rechtzeitige Mitteilung erforderlich. Verzögerungen, die zu einer Verschiebung des vereinbarten Fertigstellungstermins führen, können mit einer Pönale belegt werden. Sollte diese Pönale gegenüber dem AG zum Tragen kommen, weil der AN den Fertigstellungstermin (Fertigstellung aller Arbeiten spätestens am 15.05.2026 ) nicht eingehalten hat, so ist der AG berechtigt die Vertragsstrafe in Höhe von 0,25 % der Beauftragungssumme pro Kalendertag bis zu einer maximalen Gesamtsumme von 15 % an den AN weiterzuleiten.

Baustellensicherung (Bauzaun, Zufahrtstore etc.) Das Baufeld ist (bauseitig) mit einem Bauzaun umgeben. Die Zufahrtstore sind geschlossen zu halten.

Baustelleneinrichtung ***** Text mit geschachtelten Listen wurde beim GAEB-XML-Import ignoriert *****

Baustellenordnung ***** Text mit geschachtelten Listen wurde beim GAEB-XML-Import ignoriert *****

Weitere wichtige Hinweise Hauptkommunikation zum Austausch von Unterlagen zwischen AG und AN erfolgt über Planradar. Der AN verpflichtet sich, ein Konto bei Planradar anzulegen. Alle für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Werkzeuge und Materialien, welche nicht bauseits gestellt werden, sind in den Einheitspreisen zu inkludieren. Der Nachunternehmer hat vor Baubeginn eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und spätestens eine Woche vor Baubeginn an die Projekt- und/oder Bauleitung zu übergeben! Der Zuschlag für Koordinationsarbeiten ist in den Einheitspreisen zu inkludieren. Fotodokumentation aller Anschlussarbeiten. Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Die im LV aufgeführten Massen gelten nicht als Bestellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemäß den örtlichen Bedürfnissen zu ermitteln und die Bestellung nach diesem Bedarf durchzuführen. Grundsätzlich sind die Einheitspreise so zu kalkulieren, dass die aufgeführte Leistung zur vollen Funktionsfähigkeit der Anlage unter Einhaltung der Vorgaben gem. Baubeschreibung und Richtlinien fertig gestellt werden kann. Soweit nicht gesondert beschrieben ist in die Kalkulation die Lieferung und Montage sowie betriebsfertiges Anschließen von Betriebsmitteln einzurechnen. Dabei versteht sich unter betriebsfertiger Montage auch die ordnungsgemäße Einführung der Kabel, Leitungen, Rohre usw. und das Anschließen an allen Anschluss-, Abzweig- und Verbindungsstellen, wie auch an Schalttafeln, Geräten und Verteilungen usw., die vom AN geliefert werden. Ausgenommen hiervon sind Anschlüsse an bauseitigen Anlagen und Anschlüsse, die im LV gesondert aufgeführt sind. Im Rahmen der Werk- und Montageplanung ist die Organisation des Bauablaufes z.B. hinsichtlich Bauphasen, Materialvorhaltung, Mannschaftsstärke, Werkzeugeinsatz, zeitlicher Abfolge der Arbeiten und Dauer detailliert darzustellen. Die vereinbarte Bauzeit ist zwingend einzuhalten. Alle Kabel, die zu Stationen führen, müssen in die Station eingeführt werden und ist im Einheitspreis der Anschlussarbeiten zu inkludieren. Materialreste sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet.

02 AC-Anschluss Batteriecontainer

Vorbemerkung Der Aufbau der angefragten Komponenten sowie die Dimensionierung der angefragten Betriebsmittel sind zu prüfen und müssen den Vorgaben vom VNB (VDE 4110 und den Ergänzungen der TAB MS) entsprechen. Es können Anpassungen sinnvoll und/oder notwendig sein. Es können alternative Konzepte angeboten werden. Die Ausführung der Leistungen hat nach folgenden Normen und Richtlinien zu erfolgen, in der zur Lieferung bzw. Montagezeitpunkt gültigen Fassung: * Es ist die Verordnung über den Bau von Betriebsstätten für elektrische Anlagen EltBauV des jeweiligen Bundeslandes einzuhalten. * Die Einhaltung der Vorgaben aus der VDE-AR-N 4110, dem FNN-Hinweis "Anforderungen an digitale Schutzeinrichtungen", sowie der DIN EN 60255-1 (VDE 0435-300 - Messrelais und Schutzeinrichtungen) ist obligatorisch.

02.01 Anschlussarbeiten NS

02.02 Anschluss MS

03 Prüfungen und Errichterbescheinigung

Wichtiger Hinweis Werden bei der Prüfung Unstimmigkeiten oder Fehler festgestellt oder wird die Prüfung nicht bestanden, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren.

03.01 Prüfungen

03.02 Errichterbescheinigung

04 Sonstiges

04.01 Dokumentation

04.02 Stundenlohnarbeiten