Submit your bid

Vorbemerkungen - Ausführungs- u. Auftragsbedingungen ALLGEMEINES Bei den nachfolgend beschriebenen Tiefbauarbeiten handelt es sich um die anzupassenden Fahr-, Park- und Gehwegsflächen, sowie Grünanlagen für den Neubau einer ALDI - Filiale auf dem alt vorhandenen ALDI - Filialstandort. Die Planunterlagen Grundriss zur Maßnahme liegen im Anhang zu diesem Leistungsverzeichnis im PDF  - Format bei. Auf Wunsch kann auch ein DXF- oder DWG - Format zur Verfügung gestellt werden. Die Zeichnungsunterlagen der Ausführungsplanung werden im Auftragsfall per Mail als PDF zur Verfüg gestellt. Alle erforderlichen Planausdrucke zur Verwendung für Materialbestellung, Abrechnung und zur örtlichen Ausführung sind durch den Bieter - /- Auftragnehmer sodann selbst auszudrucken, sodass die hierfür anfallenden Kosten in die Einheitspreise dieses Angebotes mit einzukalkulieren sind. Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, daß er die Baustelle besichtigt hat und alle Einflüsse, die sich aus der Lage der Baustelle ergeben, in seiner Kalkulation berücksichtigt hat. Flächen für die Lagerung von Baustoffen, Geräten und Einrichtungen können nur in einem begrenzten Umfang zur Verfügung gestellt werden. Die Festlegung kann nur gemeinsam mit der Bauleitung erfolgen. Der AN beteiligt sich mit 0,35 % der Nettoabrechnungssumme an den Kosten der An der Baustelle vorhandenen Einrichtungen für Bauwasser, Baustrom,und Baustellentoilette sowie sonstige Gemeinschaftseinrichtungen. Die vor genannten Kosten werden durch die AG bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die entsprechenden Kosten, sind somit in die  inheitspreise mit einzukalulieren. ZUFAHRT Die Zufahrt zum Baugrundstück kann nur über die öffentlichen Verkehrswege - IM STRASSER FELD - erfolgen. PARKEN AUF DER BAUSTELLE Auf dem Baugelände ist kein Parken und keine Übernachtung zugelassen. ANMIETUNG DES STRASSENLANDES Das für die Baustelleneinrichtung erforderliche Straßenland innerhalb der Begrenzung unserer Baustelleneinrichtung wird dem AN kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Genehmigung zur eventuellen Sondernutzung des Straßenlandes außerhalb der Baustelleneinrichtung, z.B. zur Zwischenlagerung von Material bzw. Container, oder zur kurzzeitigen Aufstellung von Autokranen etc. ist durch den AN bei der zuständigen Polizeidienststelle sowie beim Tiefbauamt eigenständig einzuholen. DIN - NORMEN, VORSCHRIFTEN  UND  HINWEISE DIN 18299   Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18300   Erdarbeiten DIN 18305   Wasserhaltungsarbeiten Die o.g. DIN-Normen, Vorschriften und Hinweise gelten auch für die folgenden ZTVBs und sind dort nochmals aufgeführt. AUSFÜHRUNG Bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen sind die angrenzenden Bauwerke auf den Nachbargrundstücken durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Eine schonende Bauweise ist daher zwingend erforderlich. ZUSÄTZLICHE  TECHNISCHEN  VERTRAGSBEDINGUNGEN DIN 18300 ERDARBEITEN ALLGEMEINES Die Feststellung des Zustandes der Gehwege vor dem Grundstück ist vor und nach den Arbeiten in Abstimmung mit dem Tiefbauamt durchzuführen und zu protokollieren. Sämtliche Beschädigungen im Bereich des öffentlichen Straßenlandes, insbesondere an den Pflasterflächen und an den öffentlichen Versorgungsleitungen, gehen zu Lasten des AN. Sämtliche Protokolle sind unaufgefordert der Bauleitung des AG zu übergeben. Herstellung der ggf. erforderlichen provisorischen Gehwegüberfahrten für den Schwerlastverkehr entsprechend den Vorschriften des Tiefbauamtes eigenständig ( AN ) und auf eigene Kosten ( AN ). ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DIN 18306 ENTWÄSSERUNS KANALARBEITEN GRUNDLEITUNGEN Alle Stutzen und Einlaufstellen der Grundleitungen sind gegen Eindringen von Fremdstoffen zu sichern. Die Rohrstutzen sind mit Enddeckel, die Einläufe mit Bauzeitschutzdeckel zu versehen. Vor der Abnahme sind Revisionspläne in 2-facher Ausfertigung zu fertigen und nach DIN farbig angelegt in DIN A4-gefaltener Form zu übergeben. Für die Revisionsunterlagen werden dem AN Bauzeichnungen des Architekten nach dem neuesten Stand zur Verfügung gestellt. Die Abwasserleitungen für Schmutz- und Regenwasser sind so auszuführen, dass sie in allen Punkten der DIN 1986, Teil C, allgemeine Vorschriften, DIN 18381 und den örtlichen behördlichen Vorschriften und dem Stand der Technik entsprechen. Die Trockenhaltung der Rohrgräben sind im Einheitspreis des Aushubes enthalten und werden nicht gesondert vergütet. VERGABEGRUNDLAGE 1)   Alle Angebote, Kostenanschläge und hierfür erforderlichen Vor-    arbeiten, Muster und Materialproben sind für den Auftraggeber    unverbindlich und kostenlos, wenn nicht schriftlich etwas anderes    vereinbart ist. 2)   Der Auftragnehmer bekennt mit Abschluß der Vertrages, sich vor    Übernahme des Auftrages über die örtlichen und alle sonstigen,    tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse vergewissert zu haben,    die für die Durchführung seiner Leistung maßgebend sind sowie alle    bei Vertragsabschluß übergebenen oder sonst zugänglichen Unter-    lagen auf Ihre Richtigkeit und den Umfang seiner Leistung überprüft    zu haben. 3)   Der Auftragnehmer hat alle ihn betreffenden erforderlichen    Abnahmen, Nachweise und Prüfungszeugnisse auf seine Kosten    beizubringen. 4)   Der Auftragnehmer hat für den zeitgerechten Abruf, das Abladen,    die sachgemäße Behandlung und Lagerung sowie den ordnungs-    gemäßen Schutz der ihm vom Auftraggeber übergebenen    Baustoffe und Materialien vor Beschädigung und Diebstahl zu    sorgen. VERGÜTUNG 1)   Sämtliche Preise sind Festpreise zuzüglich der gesondert    auszuweisenden Umsatzsteuer. Die Berücksichtigung von nach    Angebotsabgabe eintretenden Veränderungen der Löhne und    Materialpreise sind ausgeschlossen.    Die Aufteilung der Einheitspreise in Lohn und Material ist zwingend    erforderlich. 2)   Dem Auftraggeber bleibt vorbehalten, einzelne Leistungen und    Lieferungen ganz oder teilweise aus dem Angebot oder Auftrag    herauszunehmen. Hierbei ist eine Änderung der Einheitspreise    durch den Auftragnehmer ausgeschlossen. 3)   Verlangt der Auftraggeber nicht im Leistungsverzeichnis aus-    geführte Arbeiten, so hat der Auftragnehmer unverzüglich ein     schriftliches Nachtragsangebot und zwar, soweit dies zeitlich und    umfangmäßig zumutbar ist, auf der Grundlage der Preisermittlung    für die vertragliche Leistung einzureichen. 4)   Bei der Vergabe zum Pauschalpreis erkennt der Auftragnehmer an,    die Mengen und Massen des Leistungsverzeichnisses geprüft zu haben. 5)   Abschlagszahlungen werden in der Regel binnen 18 Tage nach    Rechnungszugang geleistet. ABTRETUNGSVERBOT/PFÄNDUNGEN 1)   Die ganze oder teilweise Abtretung der Werklohnforderung oder    des sonstigen Vergütungsanspruches für die Bauleistung ist gemäß    § 399 BGB ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Abtretungen, die    aus verlängertem oder erweitertem Eigentumsvorbehalt folgen. 2)   Bei einer Zwangsvollstreckung in die Werklohnforderungen oder die    sonstigen Vergütungsansprüche des Auftragnehmers wird für jede    ganze oder teilweise Befriedigung des Vollstreckungsgläubigers ein    Kostenbeitrag von € 150,00 für den damit verbundenen verwalt-    ungsmäßigen Aufwand einbehalten. Die Geltendmachung von    darüber hinausgehenden Aufwendungen bleibt unberührt. 3)   Mehraufwendungen, die dem Bauherrn (BH/AG) durch den Eintritt    von Insolvenzen (Vergleich, Konkurs, Geschäftsaufgabe) entstehen,    können bei ausstehenden Werklohnforderungen verrechnet werden. ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR STUNDENLOHNARBEITEN Stundenlohnarbeiten für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, dürfen nur nach besonderer Anordnung durch den AG oder die Bauleitung ausgeführt werden. Diese werden nur dann anerkannt und zur Abrechnung geführt, wenn die Tageloharbeiten mit entsprechenden Berichten die durch die Bauleitung, innerhalb der Kalenderwoche in der diese ausgeführt wurden, auch durch Unterschrift bestätigt wurden. Andernfalls erfolgt keine Vergütung. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter / AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeicnnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Auf Fehler in der Ausschreibung, falls solche vorhanden sind, ist in einem besonderen Anschreiben der Architekt aufmerksam zu machen. Die Einheitspreise sind Festpreise bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens. ABNAHME Nach VOB/B § 12. Die Abnahme ist förmlich durchzuführen. GEWÄHRLEISTUNG Für die Gewährleistung werden bei Vertragsabschluss 5 Jahre vereinbart. Die Verjährungsfrist für die Gewährleistung beträgt 5 Jahre. Die Frist beginnt mit dem Datum der gemeinsam mit dem Architekten unterschriebenen Niederschrift über die förmliche Abnahme, soweit ausnahmsweise keine förmliche Abnahme stattgefunden hat, beginnt die Frist 2 Monate nach Zugang der ordnungsgemäßen Schlußrechnung. SICHERHEITSLEISTUNG   5 % Sicherheitseinbehalt der Brutto-Abrechnungssumme. Bürgschaften müssen den Bestimmungen des Auftraggebers entsprechen, insbesondere müssen sie stets unbefristet und selbstschuldnerisch sein, die Zahlungsverpflichtung des Bürgen auf erste schriftliche Anforderung und dem Verzicht auf die Einreden der Anfechtung und der Aufrechnung beinhalten sowie eine Hinterlegungsberechtigung des Bürgen ausschließen. Hierzu wird über die Architekten der Auftraggeberin ein Bürgschaftsmuster vorgelegt, falls sie nicht schon den Vergabe- und Vertragsunterlagen beiliegen, zu verwenden. GERICHTSSTAND      Gerichtsstand ist Eschweiler Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einer der vorgenannten Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Ist eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, kann jeder Vertragspartner verlangen, daß eine neue gültige Bestimmung vereinbart wird, die den Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten erreicht. Die vorstehenden Texte, Hinweise und Beschreibungen wurden gelesen und werden anerkannt. Im Auftragsfalle werden diese automatisch mit zur Vertragsbedingung................................................................................ (Stempel und Unterschrift des Bieters)

BESONDERE HINWEISE Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Unterlagen für die Beurteilung der Eignung des Bieters gemäß VOB A § 8, Absatz 3 und 4 im Rahmen der Angebotsprüfung anzufordern. Baustellenabfälle des AN wie Folien, Farbreste, Bauschutt usw. sind nach einzelnen Bestandteilen zu sortieren und je nach Zusammensetzung entweder der Wiederverwertung oder der Problemmüllbeseitigung, einschl. 1 m3 nicht schadstoffbelasteter Müll vom AG, gemäß VOB, Teil C, DIN 18299, Abs. 4.1.11 und 4.1.12., täglich zuzuführen. Baustoffe, Materialien und sonstige Gegenstände dürfen auf Straßengrund auch vorübergehend nicht gelagert werden. Verunreinigungen der Straße im Rahmen der genehmigten Baumaßnahme sind ohne Aufforderung unverzügl. zu beseitigen. Wird diese Anordnung nicht befolgt, kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen - § 7 Abs. 3 FStrG, Art. 16 BayStr. WG. Detailpläne und Berechnungen, die zur Vorbereitung der vertraglichen Leistungen notwendig  sind und über das übliche Maß von  Architekten- und Ingenieurleistungen hinausgehen, sind vom AN  zu erbringen. Sie sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten (z. B. Fertigtreppen, Stahlbau-details, Pläne für Verbau, Pläne und Detail-Pläne zu Entwässerungsrinnen o.dgl.). Art und Umfang der Leistungen: Bei einer Ausschreibung in Losen (im LV ersichtlich) behält sich der AG die Unterteilung des Auftrages in die Lose vor.  Die Einheitspreise behalten ihre Gültigkeit. Vergütung: Eine zusätzliche Vergütung für Auslösungen, Fahrgelder, Gefahren- und Schmutzzulagen, Schlechtwetterzulagen, Sonn- und Feiertagsarbeiten usw. erfolgt nicht, wenn nicht gesondert vereinbart. Ausführungsunterlagen: Vom Unternehmer entsprechend den zusätzlichen technischen Vorschriften zu liefernde Unterlagen sind so rechtzeitig vor der Ausführung zur Prüfung und Genehmigung  vorzulegen, dass für den AG eine ausreichende Frist zur Prüfung bleibt. Ausführung: Öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse hat der Auftragnehmer selbst ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung herbeizuführen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der  gesamten Ausführungszeit eine deutschsprachige Person auf der Baustelle anwesend ist, die eine Kommunikation mit dem AG und den nicht deutschsprachigen Mitarbeitern des AN ermöglicht. Kommt der AN dieser Verpflichtung trotz nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung nicht  nach, so  ist  der AG  berechtigt,    einen  Dolmetscher  auf Kosten des AN heranzuziehen. Die in den einschlägigen DIN-Vorschriften vorgeschriebenen Proben und Prüfungen sind unaufgefordert durchzuführen. Eine Kopie der Protokolle ist dem AG zu übergeben. Kosten für die Wiederherstellung durch bei Bauarbeiten durch den AN beschädigte oder entfernte Grenzzeichen gehen zu Lasten des Unternehmers. Haftung: Neben der Haftung für die vom AN zu erbringenden Leistungen haftet dieser auch für die im Rahmen seiner Leistungen zu erbringenden Zeichnungen und Berechnungen. Durch die Prüfung der Unterlagen von Seiten der Bauleitung wird die Haftung des Unternehmers nicht eingeschränkt. Schriftverkehr: Sämtlicher Schriftverkehr des Unternehmers an den Bauherrn hat mit Durchschrift an die Bauleitung zu erfolgen.

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 1. Präambel Die Parteien gehen vertragliche Beziehungen betreffend eines Bauvorhabens ein. Sie sind sich darüber bewusst, dass die Zusammenarbeit auf dem Bau besonderer Kooperation bedarf. Sie verpflichten sich vor diesem Hintergrund, bei Auseinandersetzungen zunächst ernsthaft eine konstruktive Lösung zu suchen. Nachstehende Regelungen gehen den Regelungen der VOB/B vor. 2.§ 1 Leistungen des Auftragnehmers 1.   Der Auftragnehmer hat sich im einzelnen ggf. vor Ort uber die Verhältnisse des Bauvorhabens zu erkundigen.    Der Auftragnehmer hat die ihm fur die Ausführung der Arbeiten übergebenen Pläne, Zeichnungen und    sonstigen, diesem Vertrag zugrunde liegenden Unterlagen auf ihre Richtigkeit, Widerspruchslosigkeit und    Vollständigkeit insb. in technischer Hinsicht zu uberprufen. Festgestellte Unstimmigkeiten sowie Bedenken    gegen die vorgeschriebenen Baustoffe und -materialien sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich    anzuzeigen. 2.   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm übertragenen Bauleistungen nach Masgabe der diesem Vertrag    zugrunde liegenden Unterlagen, Bestimmungen und Vereinbarungen zu erbringen. Von dem Auftrag werden    sämtliche Leistungen einschlieslich aller Vorarbeiten erfasst, die erforderlich sind, die übertragenen Bauleist-    ungen funktionsfähig so zu erstellen, dass sie zu den Zwecken, wie sie sich aus den dem Vertrag zugrunde    liegenden Unterlagen und Vereinbarungen ergeben, uneingeschrankt und dauerhaft genutzt werden konnen.    (ENNormen, ISO-Normen, VDI/VDE-Richtlinien) (Herstellerrichtlinien und -vorschriften) 3.   Die Bauleistungen haben den zum Zeitpunkt der Abnahme geltenden allgemein anerkannten Regeln der    Technik und Baukunst, der gewerblichen Verkehrssitte sowie allen sonstigen einschlagigen gesetzlichen und    behördlichen Vorschriften, Bestimmungen und Auflagen zu entsprechen, die DIN sind als Mindeststandard zu    verstehen; die fur den Bau und Betrieb von Anlagen bestehenden Vorschriften, Normen und Empfehlungen    sind einzuhalten. Der Auftragnehmer hat alle nach gesetzlichen, polizeilichen, Arbeitsschutz- und Unfallver-    hütungsvorschriften, Richtlinien und Vorschriften der Sachversicherer gebotenen Masnahmen bezüglich der    von ihm zu erbringenden Leistungen auszuführen oder zu veranlassen. 4.   Zu den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers gehort u. a. auch:    1.   Das Einrichten, Vorhalten, Unterhalten sowie Entfernen der Baustelleneinrichtung für sein Gewerk       einschlieslich der Ver- und Entsorgungsanschlüsse, soweit nicht ausdrücklich in diesem Vertrag       anders geregelt.    2.   Die Beantragung und Herbeiführung aller für die übertragenen, Bauleistungen speziell erforderlichen       Genehmigungen und Abnahmen einschlieslich hierfür erforderlicher Kosten.    3.   Die Durchführung notwendiger Materialprüfverfahren, Versuchsläufe und Inbetriebsetzungen       einschlieslich hierfür erforderlicher Kosten.    4.   Der Schutz der ausgeführten Leistungen vor Witterungseinflüssen, Diebstahl und sonstigen Gefahren       sowie die Beseitigung von Schnee und Eis.    5.   Die Einhaltung aller Verkehrssicherungspflichten auf der Baustelle sowie sämtlicher Schutz- und       Sicherungsmaßnahmen nach den Unfallverhütungs- und sonstigen Vorschriften auf dem Baugrund-          stück und - soweit für die Ausführung der beauftragten Leistung erforderlich - darüber hinaus.    6.   Die Entsorgung und Säuberung der Baustelle während der Bauzeit von selbst verursachtem Abfall       und Baumüll auf eigenen Kosten.    7.   Die Räumung und Säuberung der Baustelle bezüglich ihrer Inanspruchnahme fur die übertragenen       Bauleistungen in einem ordnungsgemäßen Zustand nach Fertigstellung aller Leistungen.    8.   Fur die Unterbringung und den Transport von Arbeitskräften und Baustoffen hat der Auftragnehmer       zusorgen.    9.   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Hinblick auf die vom ihm für das BV eingesetzten Mitarbeiter       sämtliche arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen, sozialrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften zu       beachten.    10.   Der Auftragnehmer darf nur solche Nachunternehmer beauftragen, die fachkundig, leistungsfähig und       zuverlässig sind und dies auf Aufforderung hin umgehend nachzuweisen; § 4 Nr. 8 VOB/B bleibt       unberührt. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass auch etwaige von ihm beauftragte       Nachunternehmer die Verpflichtungen gem. obiger Zif. 5. erfüllen. Der Auftragnehmer gestattet dem       Auftraggeber oder einem Bevollmächtigten, Kontrollen durchzuführen, die erforderlich sind, um       festzustellen, ob obenstehende Verpflichtungen vom Auftragnehmer eingehalten wurden, soweit dies       nicht berechtigten Interessen des Auftragnehmers widerspricht.       Setzt der Auftragnehmer bei Leistungen, auf die sein Betrieb nicht eingerichtet ist, Nachunternehmer       ein, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen und       erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3 VOB/B), wenn       die eingesetzten Nachunternehmer nicht fachkundig, leistungsfähig oder zuverlässig sind oder der       Auftragnehmer diese Voraussetzungen auf Verlangen des Auftragnehmers nicht innerhalb der       gesetzten Frist nachweist. 3.§ 2 Ausführung 1.   Der Auftragnehmer hat die Baudurchführung bzgl. seiner Leistungen mit dem Auftraggeber und den übrigen    Baubeteiligten und soweit erforderlich mit allen behördlichen Stellen rechtzeitig abzustimmen. Der Baustellen-    einrichtungsplatz ist rechtzeitig abzustimmen. Alle behördlichen Abnahmen sind vom Auftragnehmer    rechtzeitig zu beantragen und durchzuführen; der Auftraggeber ist rechtzeitig zu benachrichtigen.    Eigene Bauschilder sind nur nach Genehmigung des Auftraggebers zulässig. 2.   Der Auftragnehmer hat unverzüglich für die Dauer der Bauausführung einen geeigneten, verantwortlichen und    vertretungsberechtigten Bauführer zu benennen. Der Auftragnehmer bzw. sein Bauführer haben an den jeden-    falls wöchentlich, bei Bedarf auch ofters stattfindenden Baustellenbesprechungen teilzunehmen. 3.   Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der vereinbarten Ausführungsfristen spätestens zwei Wochen nach    Auftragserteilung einen detaillierten Terminplan zu erstellen.    Nach Genehmigung durch den Auftraggeber wird der Detailterminplan zum Vertragsgegenstand.    Der Detailterminplan ist entsprechend dem tatsächlichen Bauablauf gegebenenfalls fortzuschreiben. 4.   Die vom Auftragnehmer zu erstellenden Bautagesberichte müssen alle füur die Vertragsausführung und    Abrechnung relevanten Angaben enthalten, wie beispielsweise Baufortschritt, Wetter, Zahl und Art der auf der    Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Grossgeräte, Beginn und Ende von    Leistungen größeren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Grunde, Unfälle,    behördliche Anordnungen und sonstige besondere Vorkommnisse sowie besondere Anordnungen des Auftag-    gebers oder Architekten. Die Bautagesberichte sind jeweils am folgenden Tag dem Auftraggeber zu über-    reichen. Der Auftragnehmer hat einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen. 5.   Der Zustand von Teilen der Leistung, die durch die weitere Ausführung einer Prüfung und Feststellung    entzogen werden, ist gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer festzustellen.    Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu benachrichtigen. 4.§ 3 Leistungsänderung, Mehrleistungen, Beschleunigung 1.   Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung verlängt oder werden durch Änderungen des Bauentwurfs    oder durch andere Anordnungen des Auftraggebers, auch Anordnungen allein zeitlicher Natur, die Grundlagen    des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so hat der Auftragnehmer einen hieraus    etwaig entstehenden Anspruch vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzukundigen. Der Auftragnehmer hat    möglichst vor Ausführung ein schriftliches Nachtragsangebot zu erstellen und dem Auftraggeber zu    übergeben.    Das Nachtragsangebot hat auch Ausführungen zu einer eventuellen Veränderung des Fertigstellungstermins    oder sonstiger Vertragsfristen zu enthalten. 2.   Die Abrechnung etwaiger Nachtragsansprüche erfolgt auf der Kalkulationsgrundlage (Urkalkulation), die dem    Angebot zugrundegelegen hat. Auf die Auftragssumme gewährte Nachlässe werden auch bei der Verein-    barung der Nachtragsvergütung gewährt, wenn nichts anderes vereinbart ist. 3.   Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Beschleunigung seiner Arbeiten durch zumutbare    Masnahmen (z.B. Überstunden, Sonderschichten) zu verlangen. Der Auftragnehmer hat im Falle der    Beschleunigungsanordnung Anspruch auf Erstattung ihm zusÄtzlich entstehender Kosten.    Er hat solche Kosten mÖglichst vor AusfÜhrung der Beschleunigungsmasnahmen beim Auftraggeber    schriftlich anzumelden. 5.§ 4 Haftung 1.   Werden Dritte infolge der Leistungen oder pflichtwidrigen Unterlassungen des Auftragnehmers geschadigt, so    hat der Auftragnehmer den Auftraggeber von etwaigen Ansprüchen der Dritten freizustellen.    Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 6.§ 5 Aufrechnung /Abtretung 1.   Eine Aufrechnung mit Ansprüchen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber ist nur zulässig, wenn    diese Ansprüche durch den Auftraggeber nicht bestritten werden oder rechtskraftig festgestellt sind. 2.   Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Ohne die    erforderliche Zustimmung erfolgter Abtretungen sind unwirksam. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur    verweigern, wenn nach Prüfung im Einzelfall seine Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungs-    beziehung die Interessen des Vertragspartners in der beabsichtigten Abtretung überwiegen. 7.§ 6 Sicherheitsleistung (§17 VOB/B) 1.   Stellung der Sicherheit die fur Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 5 v.H. der Auftragssumme    einschlieslich erteilter Nachträge. 2.   Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche richtet sich nach    § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B 8.§ 7 Gewährleistungsfrist 1.   Es wird eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren vereinbart. 2.   Der AN hat eine Gewährleistungssicherheit gem. § 17 VOB/B zu erbringen i. H. v. 5 % der Bruttoabrech-    nungssumme fur die volle Zeit der Gewährleistung. 9.§ 8 Vertragsstrafen 1.   Vertragsstrafe bei Verzug mit der Fertigstellung ist vereinbart mit 1,5 Tausendstel der Nettoabrechnungs-    summe pro Werktag, max. jedoch 5 % der Nettoauftragssumme. Auf § 11 VOB/B wird verwiesen.    Die Vertrags   strafe kann bis zur Schlusszahlung vorbehalten werden. 10.§ 9 Zahlungen 1.   Zahlungen durch den AG erfolgen:    1.   auf Abschlagsrechnungen mit einem Einbehalt von 10 % innerhalb von 21 Arbeitstagen gemäß       vereinbartem Zahlungsplan oder nach prüfbarer Abschlagszahlung.    2.   Zahlungen der restlichen 10 % der Bruttoabrechnungssumme unter den Voraussetzungen des 7.2.    3.   Schliest der AG eine Bauwesenversicherung ab, bei welcher der AN mitversichert ist, so tragt der AN       als Anteil an der Versicherungsprämie einen Betrag i.H.v. 0,3 % seiner Nettoabrechnungssumme von       dieser; die Versicherungsprämie legt der Auftraggeber auf Wunsch offen.    4.   Der AN erhält Strom und Wasser zur Verfugung gestellt und beteiligt sich an den Kosten prozentual       mit 0,35 % der Nettoabrechnungssumme, falls im Bauvertrag nicht anders vereinbart. 11.§ 10 Abnahme    1.   Es wird eine formelle Abnahme gem. § 12 VOB/B vereinbart; § 12 Nr. 5 VOB/B wird ausgeschlossen. 12.§ 11 Gefahrtragung    1.   Die Gefahrentragung richtet sich ausschlieslich nach § 644 BGB. 13.§ 12 Schlussbestimmungen    1.   Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird der Vertragsinhalt im       übrigen nicht berührt. Die Parteien ersetzen die unwirksame durch eine wirksame Bestimmung,       die dem wirtschaftlich Gewollten am nachsten kommt.    2.   Änderungen und Ergänzungen sowie mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht       getroffen worden.       Aus Beweisgründen ist fur Vertragsänderungen und Ergänzungen ebenfalls die Schriftform zu       wählen.       Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. ---------------------------------------------------------------------------- Ort, Datum ---------------------------------------------------------------------------- Stempel + rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer ---------------------------------------------------------------------------- Ort, Datum ---------------------------------------------------------------------------- Stempel + rechtsverbindliche Unterschrift Auftraggeber

HINWEISE ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS Die vorhandenen Fahr- und Parkplatzflächen stehen dem Auftragnehmer ausschließlich zum Parken der Firmen- fahrzeuge zur verfügung. Das Lagern bzw. Zwischenlagern von Baustoffen gleich welcher Art, wird auf diesen Flächen nicht gestattet, sondern hat auschließlich auf den übrigen Flächen des Baugrundstückes in Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen. Evtl. Genehmigungen bzw. Anzeigen bei öffentlichen Behörden sind rechtzeitig bei den Zuständigen anzumelden. Die Entsorgungsgebühren sind in den Einheitspreise zu berücksichtigen. Alle Arbeiten sind mit der Bauleitung abzusprechen.

01 Baustelleneinrichtung

01. 1 Baustelle einrichten Baustelle einrichten       Baustelle mit allen zur vertragsgemäßen Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten und Werkzeugen einrichten, einschließlich Baubüros Aufenthaltsräumen, Magazincontainer soweit erforderlich, und WC- und Waschcontainer  in fertiger Leistung.

01. 2 Baustelleneinrichtung vorhalten Baustelleneinrichtung vorhalten       Vor- und Unterhaltung aller Werkzeuge, Maschinen und Geräte, sowie deren Verbrauchskosten und den Sozialeinrichtungen

01. 3 Baustelleneinrichtung räumen Baustelleneinrichtung räumen       Baustelleneinrichtung nach Fertigstellung der Baumaßnahme räumen und das Gelände in sauberem Zustand räumen, in fertiger Leistung.

01. 4 Fußgängerbrücken herstellen Fußgängerbrücken herstellen Fußgängerbrücken über Gräben bzw. Hausanschlussgräben der Ver- und Entsorgung, Zugänge zu den Häusern usw. Fußgängerbrücken anbringen, aufnehmen und mehrmals umsetzen während der Bauzeit. Anrampungen rechts und links aus RCL- Material zur Brücke und deren spätere Beseitigung ist einzurechnen. Einschl. Auf- und Abbau sowie Vorhaltung.

01. 5 Überfahrten herstellen Überfahrten herstellen Überfahrten über offene Rohrgräben mit Schrammbord und Geländer für eine Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge herstellen und später wieder abbauen. Breite der Überfahrt: 3,00 m Breite des Grabens:   bis 2,50 m Brückenklasse  SLW 60.

01. 6 Bauzaun umstellen Bauzaun umstellen       vorh. Bauzaun innerhalb der Baustelle mehrmals umsetzen, abgerechnet wird nur einmal der laufende Meter Bauzaun

01. 7 Grenzsteine sichern Grenzsteine sichern vorh. Grenzsteine bzw. -markierungen während der Baumaßnahme sichern und einmessen, so dass die Grenzverläufe jederzeit kurzfristig herstellbar sind. Bei Verlust der Grenzsteine sind diese durch einen öffentlich bestellten Vermesser zu Lasten des AN wieder herzustellen.

01. 8 Durchführung der Baumeßarbeiten Durchführung der Baumeßarbeiten       Vom Auftraggeber bzw. dem verantwortlichen Architekturbüro wird ein Kanal- und ein Außenanlagenplan zur Verfügung gestellt. Dieser ist auf Korrektheit und Durchführbarkeit zu überprüfen.  Die Einmeßarbeiten und die korrekte Durchführung aller Absteckungen in Bezug zu Lage und Höhen sind eigenverantwortliuch durchzuführen.

02 Erdarbeiten

02. 1 vorh. Pflaster Doppel-T aufnehmen vorh. Pflaster Doppel-T von Hand       aufnehmen, und auf Platten stapeln und auf dem Gelände zwischenlagern

02. 2 bit. Befestigung bis 15 cm durchtrennen bit. Befestigung in einer Stärke bis 15 cm       durchtrennen

02. 3 bit. Befestigung bis 15 cm aufbrechen bit. Befestigung in einer Stärke bis 15 cm       als Zulage aufbrechen, aufnehmen, laden und auf eine zugelassene Deponie einschl. der Gebühren abfahren

02. 4 vorh. Bordsteine A5 aufnehmen vorh. Bordsteine A5 aufnehmen       einschl. Unterbeton und Betonrückenstütze und Betonschutt auf eine zugelassene Deponie einschl. der Gebühren abfahren

02. 5 gelagerten Aushubboden im Bereich gelagerten Aushubboden im Bereich       von Grünflächen lagenweise einbauen, planieren und verdichten

02. 6 RCL-Schotter 0/45 bzw. 0/32 (RCL I) RCL-Schotter 0/45 bzw. 0/32 (RCL I)       mit wasserrechtlichem Prüfzeugnis liefern und in einer Stärke von ca. 0-10 cm auf das Rohplanum der vorhandenen unteren Tragschicht in erforderlichem Gefälle einbauen und verdichten, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

02. 7 Überschüssiges Pflaster aufnehmen Überschüssiges Pflaster aufnehmen,       laden und auf eine zugelassene Deponie einschl. der Gebühren abfahren

03 Entwässerung

03. 1 Graben in Grabentiefe bis 1,25 m Graben in Grabentiefe bis 1,25 m für Entwässerungsleitungen bis DN 315 in erforderlichen Breiten gemäß Vorschriften der zuständigen Behörden und Institutionen in Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, herstellen, Aushubboden seitlich lagern und nach Verlegung der Rohrleitu ngen wieder einbauen und verdichten. Erforderliche Erdarbeiten für die Erstellung der Schächte bis DN 1500 ist in dieser Position einzurechnen.

03. 2 Graben in Grabentiefe von 1,25 - 2,25 m fGraben in Grabentiefe von 1,25 - 2,25 m für Entwässerungsleitungen bis DN 315       in erforderlichen Breiten gemäß Vorschriften der zuständigen Behörden und Institutionen in Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300, herstellen, Aushubboden seitlich lagern und nach Verlegung der Rohrleitungen wieder einbauen und verdichten. Erforderliche Erdarbeiten für die Erstellung der Schächte bis DN 1500 ist in dieser Position einzurechnen.

03. 3 Boden, Klasse 6, als Zulage Boden, Klasse 6, als Zulage       zu den Grabenposituinen Boden, Klasse 6, als Zulage zu den vor beschriebenen Grabenpositionen

03. 4 Boden, Klasse 7, als Zulage Boden, Klasse 7, als Zulage       zu den Grabenpositionen Boden, Klasse 7, als Zulage zu den vor beschriebenen Grabenpositionen

03. 5 Bodenaushub von Hand als Zulage Bodenaushub von Hand als Zulage       bei nicht maschinell lösbaren Gegebenheiten in Boden Kl.3-5 von Hand lösen, als Zulage incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

03. 6 nicht wieder einbaubare Bodenmassen nicht wieder einbaubare Bodenmassen laden,       innerhalb des umliegenden Geländes in einer Entfernung bis 500 m transportieren und in Mieten fachgerecht lagern

03. 7 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach LAGA Z0 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach DIN18300,       Einstufung Z0 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach DIN18300, Einstufung Z0 nach LAGA M20, laden und auf eine zugelassene Deponie einschl. der Gebühren abfahren.

03. 8 Zulage - Boden, Bodenklassen 3 - 5 <=Z2 und DK1 Boden, Bodenklassen 3 - 5 <=Z2 und DK1       Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach DIN 18300, Einstufung <=Z2 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach DIN 18300, Einstufung <=Z2 nach LAGA M20 bzw. nach DeponieverordnungI DK1, laden und als Zulage auf eine zugelassene Deponie einschl. der Gebühren abfahren.

03. 9 Kreuzungen von Versorgungsleitungen Kreuzungen von Versorgungsleitungen       Quer bis 45 Grad, als Zulage. Kreuzungen von Versorgungsleitungen Quer bis 45 Grad, als Zulage. Versorgungsleitungen quer - bis  45   Grad - zum Kanal- und Versorgungsleitungsgraben verlaufend, nach Angabe und allgemeinen Vorschriften von Hand freischachten und durch geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern.

03. 10 Abdecksand, steinfreier Sand 0/2 -0/4 mm Abdecksand, steinfreier Sand 0/2 -0/4 mm       Abdecksand, steinfreier Sand 0/2 - 0/4mm,  liefern und als allseitige Sandummantelung der Rohre bis 30 cm über Rohrscheitel einbauen und verdichten, in fertiger Leistung.

03. 11 Bergkies, RCL-Schotter oder glw. Bergkies, RCL-Schotter oder  glw.       Bergkies, RCL-Schotter oder glw. Material als Grabenverfüllung liefern und in fertiger Arbeit lagenweise einbauen und verdichten incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

03. 12 Beton als Zulage zur Ummantelung Beton als Zulage zur Ummantelung einbauen Beton als Zulage zur Ummantelung und Bettung für Rohrleitungen einbringen und verdichten, einschl. aller Nebenarbeiten und evtl.erforderlicher Schalung, in fertiger Leistung. Beton:  C 12/15,  X0.

03. 13 Baugruben- und Grabenverbau aus Baugruben- und Grabenverbau aus Verbauplatten als Zulage zu den Grabenpositionen  liefern, einbauen und nach Verlegung der Rohre wieder abbauen, ausbauen und abfahren, in fertiger Leistung.

03. 14 Wasserhaltung für die Erstellung der Wasserhaltung für die Erstellung der       Entwässerungsleitungen Wasserhaltung für die Erstellung der Entwässerungsleitungen durch Vorhalten von Pumpenanlagen und Anlegen von Pumpensünpfe etc. für Abführen von Tag- und Schichtenwasser auf dem Gelände in fertiger Arbeit betreiben.

03. 15 PP-KG2000-Rohre DN/OD 160 PP-KG2000-Rohre DN/OD 160 liefern und verlegen. Hochlast-PP-KG2000 SN 8 oder höherwertig höhen- und fluchtgerecht in erforderlichem Gefälle verlegen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

03. 16 PP-KG2000-Rohre DN/OD 200 PP-KG2000-Rohre DN/OD 160 liefern und verlegen. Hochlast-PP-KG2000 SN 8 oder höherwertig höhen- und fluchtgerecht in erforderlichem Gefälle verlegen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

03. 17 PP-KG2000-Rohre DN/OD 250 PP-KG2000-Rohre DN/OD 250 liefern und verlegen. Hochlast-PP-KG2000 SN 8 oder höherwertig höhen- und fluchtgerecht in erforderlichem Gefälle verlegen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

03. 18 PP-KG2000-Rohre DN/OD 315 PP-KG2000-Rohre DN/OD 315 liefern und verlegen. Hochlast-PP-KG2000 SN 8 oder höherwertig höhen- und fluchtgerecht in erforderlichem Gefälle verlegen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

03. 19 PP-KG2000 DN/OD 160, Passstück PP-KG2000 DN/OD 160, Passstück       bzw. Schiebemuffe als Zulage liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 20 PP-KG2000 DN/OD 200, Passstück PP-KG2000 DN/OD 200, Passstück bzw. Schiebemuffe als Zulage liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 21 PP-KG2000 DN/OD 250, Passstück PP-KG2000 DN/OD 250, Passstück       bzw. Schiebemuffe als Zulage liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 22 PP-KG2000 DN/OD 315, Passstück PP-KG2000 DN/OD 315, Passstück bzw. Schiebemuffe als Zulage liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 23 PP-KG2000 DN/OD Abzweig 200/160 PP-KG2000 DN/OD Abzweig 200/160 als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 200 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 24 PP-KG2000 DN/OD Abzweig 250/160 PP-KG2000 DN/OD Abzweig 250/160       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 250 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 25 PP-KG2000 DN/OD Abzweig 315/160 PP-KG2000 DN/OD Abzweig 315/160       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 300 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 26 PP-KG2000 DN/OD Übergangsrohr 200/160 PP-KG2000 DN/OD Übergangsrohr 200/160       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 200 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 27 PP-KG2000 DN/OD Übergangsrohr 250/200 PP-KG2000 DN/OD Übergangsrohr 250/200       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 250 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 28 PP-KG2000 DN/OD Übergangsrohr 315/250 PP-KG2000 DN/OD Übergangsrohr 315/250       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 315 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 29 PP-KG2000 DN/OD Bogen DN 160 PP-KG2000 DN/OD Bogen DN 160       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 160 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 30 PP-KG2000 DN/OD Bogen DN 315 PP-KG2000 DN/OD Bogen DN 315       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 315 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 31 PP-KG2000 DN/OD Enddeckel DN 160 PP-KG2000 DN/OD Enddeckel DN 160       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 160 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 32 PP-KG2000 DN/OD Enddeckel DN 315 PP-KG2000 DN/OD Enddeckel DN 315       als Zulage zu PP-KG2000 DN/OD 315 liefern und  einbauen, in fertiger Leistung.

03. 33 Entwässerungsrinne MeaDrain SV1000 Kl. A Entwässerungsrinne MeaDrain SV1000 KL. A       Lichte Weite 100 mm, Baubreite 133 mm Belastungsklasse D400 komplett liefern und in fertiger Arbeit auf Unterbeton höhen- und fluchtgerecht versetzen.Entwässerungsrinne im Fensterbereich Rinnenteil ohne Sohlgefälle bestehend aus Polymerbeton mit verzinktem Kantenschutz und Abdweckung aus verzinktem Maschenrost 30/10 und mit schraubloser Arretierung Quicklock, vorgeformten Abgang DN 110 mit Steckmuff liefern und flucht- und höhengerecht einbauen. Einschließlich Betonauflager aus C12/15, 20 cm stark und Anschluss an die nächstgelegene Entwässerungsleitung.oder glw.

03. 34 Entwässerungsrinne MeaDrain SV1000 Kl. D Entwässerungsrinne MeaDrain SV1000 Kl. D       Lichte Weite 100 mm, Baubreite 133 mm Belastungsklasse A15  komplett liefern und in fertiger Arbeit auf Unterbeton höhen- und fluchtgerecht versetzen.Entwässerungsrinne im Fensterbereich Rinnenteil ohne Sohlgefälle bestehend aus Polymerbeton mit verzinktem Kantenschutz und Abdweckung aus verzinktem Maschenrost 30/10 und mit schraubloser Arretierung Quicklock, vorgeformten Abgang DN 110 mit Steckmuff liefern und flucht- und höhengerecht einbauen. Einschließlich Betonauflager aus C12/15, 20 cm stark und Anschluss an die nächstgelegene Entwässerungsleitung.oder glw.

03. 35 MEA DRAIN Einlaufkasten als Zulage für MEA DRAIN Einlaufkasten als Zulage für       Entwässerunmgsrinnen der Pos. vor  liefern und in fertiger Arbeit höhen- und fluchtgerecht auf ein Beetonfundament  versetzen

03. 36 Kombistirnwand als Zulage zu MEA Drain Kombistirnwand als Zulage zu MEA Drain       Entwässerungsrinnen der POs. vor  liefern und an Bauhöhe der Rinne anpassen und einbauen.

03. 37 Anschluß an bestehende Schachtwand Anschluß an bestehende Schachtwand       Entwässerungsleitung DN 315 aus PP-KG2000 Rohr an eine bestehende Endplatte eines Betonkanals DN 1000  in fertiger Arbeit einschl. der erforderlichen Kernbohrung herstellen einschl. der benötigten Formteile DN 315

03. 38 Sauberkeitsschicht Beton C 12/15 Sauberkeitsschicht Beton C 12/15       als Unterbeton für Schächte nach DIN 1045 mind. 15 cm dick einbauen, in fertiger Leistung.

03. 39 Betonfertigteilschächte, t<2,25 m DN 1000 Betonfertigteilschächte, t<2,25 m DN 1000 Betonfertigteilschächte, t<2,25 DN 1000 mit Gleitringdichtungen und Lastübertragungsringen bestehend aus Schachtunterteile, Schachtringe und Schachtkonus, mit Steigbügel orange verzinkt und Schachtausgleichsringe  liefern und in fertiger Arbeit höhen und fluchtgerecht versetzen Schächte mit Kanalklinkersohle und Bankette aus Beton, gerader Fließrinne, Zu- und Ablauf DN 300 Schachttiefe bis 2,25 m

03. 40 Zusätzlicher Rohranschluss herstellen Zusätzlicher Rohranschluss herstellen       Zusätzlicher Rohranschluss an Schacht herstellen. zum Anschluss der Rohre aller Materialien. Anzuschließende Rohre DN 150-300, in fertiger Leistung, als Zulage

03. 41 Abwinkelung bei Schachtunterteilen Abwinkelung bei Schachtunterteilen       Abwinkelung bei Schachtunterteilen DN 1000 als Zulage mit einer Abwinkelung der Durchflussrichtung von > 0 gon bis 200 gon.

03. 42 Pumpschacht DN 1500 aus Beton- Pumpschacht DN 1500 aus Betonfertigteilschächte       t<4,00 m DN 1500, Betonunterteil monolythisch mit einer Innenhöhe von ca. 1,50 m, Aufbauteile DN 1500 mit Gleitringdichtungen und Lastübertragungsringen bestehend aus Schachtringe,Schachtkonus, Schachtausgleichsringe liefern und in fertiger Arbeit höhen und fluchtgerecht versetzen.  Schächte mit Kanalklinkersohle und Bankette aus Beton, gerader Fließrinne, Zu- und Ablauf DN 300 Schachttiefe ca. 3,75 einschl. der erforderlichen Erdarbeiten, Ausschachtung und Verfüllung, unterhalb der Grabensohle

03. 43 Schachtabdeckung D 400 rund mit Schachtabdeckung D 400 rund mit       Pewepren-Einlage und mit Schmutzfänger Schachtabdeckung D 400 rund mit Pewepren-Einlage und mit Schmutzfänger liefern und versetzen. Schachtabdeckung DIN 19584 - A1 D400, nach DIN EN 124, in zementgebundenem Schnellmörtel nach Herstellervorschrift angleichen, versetzen.Die Fugen sind glatt zu verstreichen, in fertiger Leistung.

03. 44 KG-Systemschacht DN 400 aus PP/PVC-U, KG-Systemschacht DN 400 aus PP/PVC-U, KG-Systemschacht DN 400 aus PP/PVC-U, Tele-Abdeck. Kl D KG-Systemschacht DN 400 aus Polypropylen (PP) und Polyvinylchlorid (PVC), ohne Füllstoffe, aus Fertigteilen DN 400 und DN 315, bestehend aus Schachtgrundkörper, rotbraun, mit Elastomerdichtungen nach DIN 4060 und DIN EN 681-1, Aufsatzrohr DN 400 aus PVC-U, nach DIN EN 1401, schwarz, Teleskopabdeckung T40-315, Belastungsklasse D 400 (40 to), fest eingebaut im Teleskoprohr aus PVC-U, schwarz, mit Rahmen Außendurchmesser 520 mm und Deckel aus Gusseisen, Deckelbefestigung mit Verschraubung sowie Dichtmanschette als Verbindung zum Steigrohr. Länge des Teleskoprohres: 650 mm mit Lüftung und Schmutzfänger, Deckel verschraubt ohne Lüftung ohne Schmutzfänger, Deckel verschraubt. Liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers einbauen inkl. aller Nebenarbeiten. Vom Deutschen Bund Institut für Bautechnik (DIBt) allgemein bauaufsichtlich zugelassen: Z-42.1-301, entsprechend DIN EN 476. Schachtgrundkörper DN 400 mit geradem, durchlaufendem Gerinne bis DN 315, (Fließsohle-GOK) : 1,00- 1,80 m (variabel durch Aufsatzrohrlänge).

03. 45 Kanal reinigen DN/OD 315 - 160 Kanal reinigen DN/OD 315 - 160       Entwässerungskanalleitung (Schmutz- und Regenwasser) reinigen, DN/ OD 315 bis 160, durch Hochdruckspülverfahren, das Räumgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, incl. aller erforderlichen nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

03. 46 Fernauge Prüfung, in Betrieb DN 315-160 Fernauge Prüfung, in Betrieb DN/OD 315 bis 160       Entwässerungskanalleitung durch Fernauge, prüfen und auf DVD aufzeichnen, DN/OD 315 bis 160, Werkstoff PP-KG-2000, Einmündungen und Beschädigungen einmessen und fotografieren. Das Reinigen des Kanals vor Beginn der Prüfung wird soweit nicht durch den AN selbst verursacht, gesondert vergütet. Der Kanal ist in Betrieb.

03. 47 Dichtigkeitsprüfung Rohre mit Luft, Dichtigkeitsprüfung Rohre mit Luft, in Betrieb Rohrleitungen nach DIN 4032, DN/OD 160 bis 315 einschließlich der Formstücke nach der Verlegung gemäß DIN EN 1610 nach Verfahren "L" mit dem Prüfverfahren "LB" muffenweise in Anwesenheit der Bauleitung auf Dichtheit prüfen. Das Ergebnisprotokoll ist dem AG auszuhändigen.Alternativ ist eine haltungsweise Prüfung freigestellt, die Abwasserhaltung und Absperrung der Haus- und Senkenzu leitungen ist dann jedoch hier einzurechnen. Die Kanäle sind in Betrieb. Einschl. der Senken- und Hausanschlussleitungen.

03. 48 Dichtigkeitsprüfung der Schachtbauwerke bis DN 1500 Dichtigkeitsprüfung der Schachtbauwerke bis DN 1500 Schachtbauwerke gemäß DIN EN 1610 bis DN 1500 nach Verfahren "L" mit dem Prüfverfahren "LB" oder "W", in Anwesenheit der Bauleitung auf Dichtheit prüfen. Das Ergebnisprotokoll ist dem AG auszuhändigen.Eine einschlägig zertifizierte und akkreditierte Sachkunde der örtlichen Prüfer nach Maßgabe des § 61a LWG-NRW (Dichtheitsprüfungen von Leitungen und Anlagen für Abwasser) ist zwingende Vorraussetzung zur Ausführung.

03. 49 Anschlussleitungen einmessen Anschlussleitungen einmessen       Aufmaßunterlagen für Anschlussleitungen herstellen.

03. 50 Bestandsunterlagen anfertigen Bestandsunterlagen anfertigen Bestandsunterlagen der hergestellten Kanalanlage herstellen, die Unterlagen müssen nach StraCAD- Richtlinien aufgestellt werden und über CD in das Programm einzulesen sein. Die Unterlagen mindestens müssen folgende Angaben enthalten: Haltungslängen Rohrdimension Gefälle Rohrmaterial Lage der Zuläufe mit Kennzeichnung Senke od. Hausanschluss Koordinaten der  Fließrinne in den Schächten nach UTM Höhe der Schachtanschlüsse bezogen auf NN-Höhen. Die Unterlagen sind 3-fach in Papierform und 2-fach auf Datenträger einzureichen.

04 Versorgungstleitungen

04. 1 Graben für Versorgungsleitungen bis 1,20 m Graben für Versorgungsleitungen in Grabentiefe bis 1,20 m       Graben für Versorgungsleitungen Gas, Wasser, Strom Relekommunikation, Steuerleitungen etc. in Grabentiefe bis 1,50 m und einer Breite bis ca. 1,00 m gemäß Vorschriften der zuständigen Behörden und Institutionen in Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300,  herstellen, Aushubboden seitlich lagern und nach Verlegung der Leitungen in mehreren, verschiedenen Tiefenlagen wieder einbauen und verdichten.

04. 2 nicht wieder einbaubare Bodenmassen nicht wieder einbaubare Bodenmassen       laden, innerhalb des umliegenden Geländes in einer Entfernung bis 500 m transportieren und in Mieten fachgerecht lagern

04. 3 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach LAGA Z0 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach DIN18300, Einstufung Z0 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach DIN18300, Einstufung Z0 nach LAGA M20, laden und auf eine zugelassene Deponie einschl. der Gebühren abfahren.

04. 4 Boden, Bodenklassen 3 - 5 <=Z2 und DK1 Boden, Bodenklassen 3 - 5 <=Z2 und DK1 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach DIN 18300, Einstufung <=Z2 Boden, Bodenklassen 3 - 5 nach DIN 18300, Einstufung <=Z2 nach LAGA M20 bzw. nach DeponieverordnungI DK1, laden und als Zulage auf eine zugelassene Deponie einschl. der Gebühren abfahren.

04. 5 Boden, Klasse 6, als Zulage Boden, Klasse 6, als Zulage zu den Grabenpositionen Boden, Klasse 6, als Zulage zu den vor beschriebenen Grabenpositionen

04. 6 Boden, Klasse 7, als Zulage Boden, Klasse 7, als Zulage       zu den Grabenpositionen Boden, Klasse 7, als Zulage zu den vor beschriebenen Grabenpositionen

04. 7 Bodenaushub von Hand als Zulage Bodenaushub von Hand als Zulage       Bodenaushub von Hand bei nicht maschinell lösbaren Gegebenheiten in Boden Kl.3-5 von Hand lösen, als Zulage incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

04. 8 Boden für Kopfloch als Zulage ausheben Boden für Kopfloch als Zulage ausheben       Kopfloch bis 1,50 m x 1,50 m *1,50 m in Bodenklasse 3 bis 5, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

04. 9 Mauerwerk abbrechen als Zulage Mauerwerk abbrechen als Zulage       Mauerwerk abbrechen Mauerwerk, in der Baugrube vorgefunden, aus Ziegel- oder Bruchstein abbrechen und abfahren in fertiger Leistung,als Zulage.

04. 10 Unbewehrten Beton abbrechen als Zulage Unbewehrten Beton abbrechen als Zulage       Unbewehrten Beton abbrechen Beton, unbewehrten, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen und abfahren in fertiger Leistung, als Zulage.

04. 11 Stahlbeton abbrechen als Zulage Stahlbeton abbrechen als Zulage       Stahlbeton abbrechen Stahlbeton, in der Baugrube vorgefunden, abbrechen und abfahren in fertiger Leistung, als Zulage.

04. 12 Kreuzungen mit Leitungen bis 150 mm Kreuzungen mit Leitungen bis 150 mm       Kreuzungen mit Kabel- und Versorgungsleitungen bis 150 mm Außendurchmesser, mehrere Leitungen (bis 3 Stück) werden als 1 Kabelbündel abgerechnet. Die Leitungen aufhängen, sichern usw. Mit dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim Bodenaushub, Verbau, Rohrverlegung und Verfüllung abgegolten. Diese Position bezieht sich auf die geforderten Abstände der Versorgungsträger vor, über und hinter den Leitungen sowie bis zur Rohrgrabensohle.

04. 13 Füllmaterial Leitungszone - Sand der Füllmaterial Leitungszone - Sand der       Körnung 0/2 -0/4 mm und verdichten Füllmaterial in der Leitungszone, mit vom AN zu liefernden Material, Sand der Körnung 0/2 -0/4 mm und verdichten nach dem Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben Verdichtungsgrad DPr 100 %. Einbau in Stufen- und Einzel- gräben. Einbauhöhe bis 0,30 m über Leitungsoberkante.

04. 14 Verfüllen Leitungsgräben - Material Verfüllen Leitungsgräben - Material       Kies nach DIN 18296 Verfüllen von Leitungsgräben mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Kies nach DIN 18296, Kurzbezeichnung GW nach Tabelle 1, lagenweise einbauen u. verdichten, Verdichtungsgrad DPr  100%, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung..

04. 15 Zulage für Trassenwarnband Zulage für Zulage für Trassenwarnband Zulage für       das Liefern und Verlegen von Trassenwarnband im Zuge der Wiederverfüllung auf der Sandabdeckung, in fertiger Leistung.Verlegung über alle Leerrohre und  Kabel.

04. 16 Kabelschutzrohre bis DN 110, liefern Kabelschutzrohre bis DN 110, liefern und       parallel evtl. mit Abstandhalter verlegen. Flexibles Kabelschutzrohr in vorhandene Gräben bis 5-strängig verlegen und in die Kabelschächte einbinden. Eventuell erforderliche  Muffen sind mit Doppelmuffen und Dichtringen herzustellen. Kabelleerrrohr aus HD-PE, Durchmesser bis 110 mm als Rollenware, außen gewellt, innen glatt mit eingezogenem Ziehdraht oder -schnur, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung

04. 17 Kabelschutzrohre DN 160, liefern Kabelschutzrohre DN 160, liefern und parallel evtl. mit Abstandhalter verlegen. Flexibles Kabelschutzrohr in vorhandene Gräben bis 5-strängig verlegen und in die Kabelschächte einbinden. Eventuell erforderliche  Muffen sind mit Doppelmuffen und Dichtringen herzustellen. Kabelleerrrohr aus HD-PE, Durchmesser 160 mm als Rollenware, außen gewellt, innen glatt mit eingezogenem Ziehdraht oder -schnur, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung

04. 18 Kabelschutzrohre DN 200, liefern Kabelschutzrohre DN 200, liefern und       parallel evtl. mit Abstandhalter verlegen. Flexibles Kabelschutzrohr in vorhandene Gräben bis 5-strängig verlegen und in die Kabelschächte einbinden. Eventuell erforderliche  Muffen sind mit Doppelmuffen und Dichtringen herzustellen. Kabelleerrrohr aus HD-PE, Durchmesser 200 mm als Rollenware, außen gewellt, innen glatt mit eingezogenem Ziehdraht oder -schnur, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung

04. 19 bauseits gestellte Erdkabel in vorh. Gräben bauseits gestellte Erdkabel in vorh. Gräben       verlegen bzw. in die Kabelleerrohre einziehen, incl. aller erforderlichen Nebenrabeiten, in fertiger Leistung.

04. 20 Kabelschächte 140*80*105 cm i.L. der Kabelschächte 140*80*105 cm i.L. der       Fa. Mönninghoff komplett liefern und in fertiger Arbeit auf Unterbeton höhen- und fluchtgerecht versetzen einschl. der Abdichtungen und Einführungen der Leerrohre und der Kabel

04. 21 Bestandspläne erstellen Bestandspläne erstellen       Darstellung der verlegten Versorgungsträger in Bezug zu Höhe, Art und Lage auf dem Grundstück in CAD sowie Papier - Ausdruck

05 Einfassungen

05. 1 Hochbordsteine Basaltbeton - Farbe grau Hochbordsteine Basaltbeton - Farbe grau Hochbordsteine aus Basaltbeton, Format A 5, Normal- oder Rundbord, auf  20 cm starkem Betonfundament aus Beton C 20/25 höhen- und fluchtgerecht, einschl. aller dazu erforderlichen Erdarbeiten, versetzen. Die Rückenstütze ist aus Beton C20/25 in einer Stärke von 15 cm zwischen Schalung einzubauen. Farbe: grau

05. 2 Basaltbeton-Übergangssteine als Zulage Basaltbeton-Übergangssteine für       Einfahrten - Absenkungslänge 1,0 m als Zulage Format R5 von Normalstein auf Einfahrtsstein, rechts oder links, höhen- und fluchtgerecht versetzen.

05. 3 Radien- bzw. Kurvernsteine als Zulage Radien- bzw. Kurvernsteine als Zulage zu Hochbordsteine A5 als Außen- bzw. Innenbogen in einem Bogen R = 0,5 bis R = 6 m setzen.

05. 4 Zulage Rundbord A5, Winkelstein 90° Zulage Rundbord A5, Winkelstein 90°,       innen bzw. außen liefern und versetzen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

05. 5 Bordsteine schneiden Bordsteine, Format Bordsteine schneiden Bordsteine, Format       A4, A5 oder F10 Bordsteine schneiden mit einer schallgedämmten Säge im Nasschneideverfahren passgerecht zuschneiden. Gerade- und Gehrungsschnitte, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

05. 6 Betonsteinrinnen 1-zeilig herstellen Betonsteinrinnen 1-zeilig herstellen       Entwässerungsrinnen höhen- und fluchtgerecht aus Betonsteinen, Farbe grau, 16 oder 24/16/14 cm, auf einer 20 cm dicken Betonbettung C12/15 in Teillängen herstellen.Rinnenbreite 1-zeilig, 16 cm breit. Rinne mit Trockenmörtel einschlämmen.

05. 7 Rinnensteine schneiden Format 16*24*14 Rinnensteine schneiden Format 16*24*14       mit einer schallgedämmten Säge im Nasschneideverfahren passgerecht zuschneiden. Gerade- und Gehrungsschnitte, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

05. 8 Kantsteine 8/20 versetzen - Farbe: grau Kantsteine 8/20 versetzen - Farbe: grau       Kantsteine 8/20 versetzen aus Bastaltbeton, Format T 8/20, 50/100 cm lang, auf 15 cm starkem Betonfundament aus Beton C 12/ 15 höhen- und fluchtgerecht, versetzen. Die beim Bodenlösen eventuell auftretenden Hohlräume zur Schottertragschicht sind mit Beton zu verfüllen. An den Stößen ist eine 3 mm  breite Fuge herzustellen, die nicht verfüllt wird. Die Rückenstütze ist aus Beton C12/15 in einer Stärke von 15 cm zwischen Schalung einzubauen. Radien, die nicht mehr mit 50 cm Stücken hergestellt werden können, werden gesondert vergütet. Farbe: grau

05. 9 Kantsteine schneiden, Format 8/20 cm Kantsteine schneiden, Format 8/20 cm       bis 10/25 cm Kantsteine mit einer schallgedämmten Säge im Nassschneideverfahren passgerecht zuschneiden, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung. Gerade- und Gehrungsschnitte.

05. 10 Mauerschutznoppenfolie liefern Mauerschutznoppenfolie liefern       und in einer Höhe bis 50 cm vor der Verfüllung vor die Außenwand versetzen

05. 11 Spritzschutzstreifen aus Basaltschotter 16/22 Spritzschutzstreifen aus Basaltschotter 16/22       Spritzschutzstreifen aus gewaschenem Basaltschotter 16/32 liefern und in einer Stärke von ca. 35 cm zwischen Gebäude und Kantensteinen in Breiten von ca. 42 - 100 cm einbauen. Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten und Abfuhr der verdrängten Aushubmassen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in feriger Leistung. Einbau seitlich und hinter dem Gebäude

06 Stützwände Anlieferung

06. 1 Baugruben für L-Steine bis 1,80 m Baugruben für L-Steine bis 1,80 m Baugruben für L-Steine bis 1,80 m Boden der Bodenklasse 3 bis 5 lösen, ausheben, innerhalb  des Baufeldes fördern und den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und geeigneten Aushubboden innerhalb des Baufeldes oder neben den Baugruben und Rohrgräben lagern. Die von den Bauwerken verdrängten Bodenmengen werden Eigentum des Auftragnehmers, sind von ihm aufzuladen, abzufahren und zu beseitigen. Diese Leistung wird gesondert vergütet. Die Baugrubensohle ist nach DIN EN 1610 und Angabe herzustellen.  Die Bauwerke sind nach Ihrer Fertigstellung nach DIN EN  1610 sorgfältig zu hinterfüllen und die Baugrube zu verfüllen. Die Baugrubenver- füllung, das manuelle oder maschinelle Verdichten des eingefüllten Bodens und der Schüttlagen muss nach ZTVA-StB einwandfrei durchgeführt werden. Für Baugrubentiefen bis 1,80 m.

06. 2 Kies als Füll- und Austauschboden Kies als Füll- und Austauschboden       Kies als Füll- und Austauschboden, drainfähig zur Verfüllung von Baugruben bzw. Hinterfüllung der der L- Steine als Füll- und Austausch- boden bis 45 mm Korngröße einbauen und verdichten (Proktordichte 103 %), incl.aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung. Drainfähiges Material ist zu verwenden.

06. 3 Drainagerohre verlegen PVC DN/OD 110 Drainagerohre verlegen PVC DN/OD 110       Dränleitungen, kokosummantelt in Arbeitsräumen der Baugruben der L- Steine verlegen aus PVC hart DIN 1187 als Vollsickerrohr DN/OD 110, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

06. 4 Filterschicht aus Kiessand um Dränrohre Filterschicht aus Kiessand um Dränrohre       Filterschicht, aus Kiessand B32 (0/32) Sieblinie nach DIN 1045 um Dränrohre liefern und einbauen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

06. 5 Mauerscheiben Typ 180 Lastfall 1-5 Mauerscheiben Typ 180 Lastfall 1-5 liefern und versetzen, Sichtflächen aussen h=1,80 cm. Mauerscheiben nach DIN 1045-1/2/4 und DIN EN 206 mit den Mindestwandstärken 12 cm, Betongüte C30/37, in den Standardexpositionsklassen XC4/XF2/XD1 liefern. Sichtflächen aussen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast, Bettung 20 cm Beton C12/15 +3,5 cm  Mörtelbett, Überstand vorne und hinten 20 cm. Fertigteile engfugig 0,5 bis 1 cm verlegen und die Stöße auf der Rückseite mit Schweißbahn ca. 30 cm breit abkleben. Auf der Rückseite die L-Steine mit Armierungstabstahl, 8 mm, gegen Verschiebung sichern. Einbindetiefe auf der Luftseite mindestens 10 cm. Wasserdurchlässiges und nichbtindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern und höhengerecht einbauen und verdichten.Einbaustärke ca. 50 cm. bzw. bis zur frostfreien Gründung. Die Versetzung erfolgt teilweise auch in Stufen bis 25 cm Höhenunterschied. Farbe: grau Bauhöhe: 1,80 m Baulänge: 1,00 m. Bodenaushub und Verfüllen mit Kies hinter den L-Steinen erfolgt über separate Positionen.

06. 6 Mauerscheiben Typ 155 Lastfall 1-5 Mauerscheiben Typ 155 Lastfall 1-5 liefern und versetzen, Sichtflächen aussen h=1,80 cm. Mauerscheiben nach DIN 1045-1/2/4 und DIN EN 206 mit den Mindestwandstärken 12 cm, Betongüte C30/37, in den Standardexpositionsklassen XC4/XF2/XD1 liefern. Sichtflächen aussen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast, Bettung 20 cm Beton C12/15 +3,5 cm  Mörtelbett, Überstand vorne und hinten 20 cm. Fertigteile engfugig 0,5 bis 1 cm verlegen und die Stöße auf der Rückseite mit Schweißbahn ca. 30 cm breit abkleben. Auf der Rückseite die L-Steine mit Armierungstabstahl, 8 mm, gegen Verschiebung sichern. Einbindetiefe auf der Luftseite mindestens 10 cm. Wasserdurchlässiges und nichbtindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern und höhengerecht einbauen und verdichten.Einbaustärke ca. 50 cm. bzw. bis zur frostfreien Gründung. Die Versetzung erfolgt teilweise auch in Stufen bis 25 cm Höhenunterschied. Farbe: grau Bauhöhe: 1,55 m Baulänge: 1,00 m. Bodenaushub und Verfüllen mit Kies hinter den L-Steinen erfolgt über separate Positionen.

06. 7 Mauerscheiben Typ 130 Lastfall 1-5 Mauerscheiben Typ 130 Lastfall 1-5 liefern und versetzen, Sichtflächen aussen h=1,80 cm. Mauerscheiben nach DIN 1045-1/2/4 und DIN EN 206 mit den Mindestwandstärken 12 cm, Betongüte C30/37, in den Standardexpositionsklassen XC4/XF2/XD1 liefern. Sichtflächen aussen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast, Bettung 20 cm Beton C12/15 +3,5 cm  Mörtelbett, Überstand vorne und hinten 20 cm. Fertigteile engfugig 0,5 bis 1 cm verlegen und die Stöße auf der Rückseite mit Schweißbahn ca. 30 cm breit abkleben. Auf der Rückseite die L-Steine mit Armierungstabstahl, 8 mm, gegen Verschiebung sichern. Einbindetiefe auf der Luftseite mindestens 10 cm. Wasserdurchlässiges und nichbtindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern und höhengerecht einbauen und verdichten.Einbaustärke ca. 50 cm. bzw. bis zur frostfreien Gründung. Die Versetzung erfolgt teilweise auch in Stufen bis 25 cm Höhenunterschied. Farbe: grau Bauhöhe: 1,30 m Baulänge: 0,50+1,00 m. Bodenaushub und Verfüllen mit Kies hinter den L-Steinen erfolgt über separate Positionen.

06. 8 Mauerscheiben Typ 105 Lastfall 1-5 Mauerscheiben Typ 105 Lastfall 1-5 liefern und versetzen, Sichtflächen aussen h=1,80 cm. Mauerscheiben nach DIN 1045-1/2/4 und DIN EN 206 mit den Mindestwandstärken 12 cm, Betongüte C30/37, in den Standardexpositionsklassen XC4/XF2/XD1 liefern. Sichtflächen aussen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast, Bettung 20 cm Beton C12/15 +3,5 cm  Mörtelbett, Überstand vorne und hinten 20 cm. Fertigteile engfugig 0,5 bis 1 cm verlegen und die Stöße auf der Rückseite mit Schweißbahn ca. 30 cm breit abkleben. Auf der Rückseite die L-Steine mit Armierungstabstahl, 8 mm, gegen Verschiebung sichern. Einbindetiefe auf der Luftseite mindestens 10 cm. Wasserdurchlässiges und nichbtindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern und höhengerecht einbauen und verdichten.Einbaustärke ca. 50 cm. bzw. bis zur frostfreien Gründung. Die Versetzung erfolgt teilweise auch in Stufen bis 25 cm Höhenunterschied. Farbe: grau Bauhöhe: 1,05 m Baulänge: 0,50+1,00 m. Bodenaushub und Verfüllen mit Kies hinter den L-Steinen erfolgt über separate Positionen.

06. 9 Mauerscheiben Typ 80 Lastfall 1-5 Mauerscheiben Typ 80 Lastfall 1-5 liefern und versetzen, Sichtflächen aussen h=1,80 cm. Mauerscheiben nach DIN 1045-1/2/4 und DIN EN 206 mit den Mindestwandstärken 12 cm, Betongüte C30/37, in den Standardexpositionsklassen XC4/XF2/XD1 liefern. Sichtflächen aussen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast, Bettung 20 cm Beton C12/15 +3,5 cm  Mörtelbett, Überstand vorne und hinten 20 cm. Fertigteile engfugig 0,5 bis 1 cm verlegen und die Stöße auf der Rückseite mit Schweißbahn ca. 30 cm breit abkleben. Auf der Rückseite die L-Steine mit Armierungstabstahl, 8 mm, gegen Verschiebung sichern. Einbindetiefe auf der Luftseite mindestens 10 cm. Wasserdurchlässiges und nichbtindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern und höhengerecht einbauen und verdichten.Einbaustärke ca. 50 cm. bzw. bis zur frostfreien Gründung. Die Versetzung erfolgt teilweise auch in Stufen bis 25 cm Höhenunterschied. Farbe: grau Bauhöhe: 0,80 m Baulänge: 0,50+1,00 m. Bodenaushub und Verfüllen mit Kies hinter den L-Steinen erfolgt über separate Positionen.

06. 10 Mauerscheiben Typ 55 Lastfall 1-5 Mauerscheiben Typ 55 Lastfall 1-5 liefern und versetzen, Sichtflächen aussen h=1,80 cm. Mauerscheiben nach DIN 1045-1/2/4 und DIN EN 206 mit den Mindestwandstärken 12 cm, Betongüte C30/37, in den Standardexpositionsklassen XC4/XF2/XD1 liefern. Sichtflächen aussen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast, Bettung 20 cm Beton C12/15 +3,5 cm  Mörtelbett, Überstand vorne und hinten 20 cm. Fertigteile engfugig 0,5 bis 1 cm verlegen und die Stöße auf der Rückseite mit Schweißbahn ca. 30 cm breit abkleben. Auf der Rückseite die L-Steine mit Armierungstabstahl, 8 mm, gegen Verschiebung sichern. Einbindetiefe auf der Luftseite mindestens 10 cm. Wasserdurchlässiges und nichbtindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern und höhengerecht einbauen und verdichten.Einbaustärke ca. 50 cm. bzw. bis zur frostfreien Gründung. Die Versetzung erfolgt teilweise auch in Stufen bis 25 cm Höhenunterschied. Farbe: grau Bauhöhe: 0,55 m Baulänge: 0,50+1,00 m. Bodenaushub und Verfüllen mit Kies hinter den L-Steinen erfolgt über separate Positionen.

06. 11 Passschnitt der Mauerscheibenwände Passschnitt der Mauerscheibenwände       mittels Nassdiamanttrennschneider herstellen

07 Oberflächen

07. 1 Feinplanum in erforderlichem Gefälle herstellen Feinplanum in erforderlichem Gefälle herstellen       Feinplanum im Bereich der Außenanlagen durch Ab- und Auftrag vorh. frostbeständiger Bodenmassen in Stärken bis 30 cm herstellen und Boden nachverdichten

07. 2 hydraulisch gebundene Tragschicht in 15 cm hydraulisch gebundene Tragschich HGT-R in 15 cm Stärke       liefern und unterhalb der Pflasterflächen in erforderlichem Gefälle einbauen und verdichten, incl.aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

07. 3 gestapeltes Doppel-T-Pflaster säubern auf Paletten gestapeltes Doppel-T-Pflaster       von Hand aufnehmen und von anhaftendem Fugen- und Bettungsmaterial säubern

07. 4 gesäubertes, gelagertes Doppel-T-Pflaster gesäubertes, gelagertes Doppel-T-Pflaster       Pflaster für die Parkplätze und den Eingängen in 8 cm Stärke, aufnehmen und auf eine neues Estrichsandbett 0/8 mit 30% Mehrkörnung in erforderlichem Gefälle verlegen, abrütteln und einschlämmen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

07. 5 für Anpaßarbeiten vorh. Pflasterbelag vorh. Pflasterbelag Doppel-T-Pflaster       für Anpaßarbeiten in einer Breite bis 50 cm von Hand aufnehmen, säubern und seiltich lagern, vorhandene Pflasterbettung in erforderlichem Gefälle nacharbeiten und unter evtl. Zulieferung von frischem Bettungsmaterial, Pflaster wieder verlegen, abrütteln und einschlämmen

07. 6 Kabelschachtabdeckungen regulieren Kabelschachtabdeckungen regulieren       Kabelschachtabdeckung, in Fahrbahnen höhenmäßig anpassen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

07. 7 Rechteckpflaster Typ MultiTec der Fa. Kann Rechteckpflaster Typ MultiTec der Fa. Kann       in 8 cm Stärke, Farbe anthrazit mit Minifase als Läuferstein entlang der Schnittkanten als Zulage liefern

07. 8 Gehwegbelag 30/30/8 cm der Fa. Berding Gehwegbelag 30/30/8 cm der Fa. Berding       mit Bischofsmützen betongaru ohne Fase liefern und in fertiger Arbeit auf ca. 4 cm Estrichsandbett 0/8 mit 30% Mehrkörnung verlegen, abrütteln und einschlämmen, die Bischofsmützen sind rundherum einzurechnen

07. 9 Pflaster bzw. Platten nassschneiden Pflaster bzw. Platten nassschneiden       zu vor beschriebenen Pflaster- bzw. Plattenbeläge an den Rändern mittels mit einer schallgedämmten Säge im Nassschneideverfahren passgerecht schneiden, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

08 Grünflächen

08. 1 vorh. Geländeprofil in Stärken +/- 20 cm vorh. Geländeprofil in Stärken +/- 20 cm       durch Ab- und Auftrag vorhandener Bodenmassen vergleichsmäßigen, planieren und verdichten, in fertiger Leistung.

08. 2 Unterboden auflockern vor Auftrag des Oberbodens Unterboden auflockern vor Auftrag des Oberbodens       in einer Stärke von ca. 30-40 cm auflockern, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

08. 3 Oberboden liefern und andecken Oberboden liefern und andecken       Gesiebten Oberboden liefern und in Beeten als Teilflächen und Böschungen ca. 30 cm stark einbauen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, in fertiger Leistung.

09 Zaunanlagen

09. 1 Gittermattenzaun TFS Höhe 1800 mm Gittermattenzaun TFS Höhe 1800 mm liefern und fachgerecht montieren, Höhe 1800 mm zzgl. Bodenfreiheit Gittermatte aus punktgeschweißten Stahldrähten. Höhe: 1830 mm Breite: 2510 mm Ausführung: 8/6/8 mm Maschenweite: 50/200 mm Pfosten 60x40x2 mm aus rechteckigem Stahlrohr mit schwarzer Kunststoffkappe Pfostenlänge: 2400 mm Pfostenabstand (Mitte-Mitte): 2520 mm Abdeckleiste aus Flachstahl 40x5 mm alle 200 mm mit Edelstahlschrauben verschraubt. Alle Stahlteile sind nach DIN feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016. Sichtschutzstreifen aus Hartkunststoff (2550x190x1,5 mm) in anthrazit. Betonfundamente in Ortbeton der Klasse C25/30 bis Bodenklasse 3-4 nach DIN.

09. 2 Eck- und Endkonstruktionen Gittermat- Eck- und Endkonstruktionen Gittermat-       tenzau als Zulage liefern und in fertiger Arbeit herstellen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

10 Bepflanzung

10. 1 Pflanzfläche Oberboden fräsen Pflanzfläche aus Oberboden fräsen Tiefe 30cm Bodengruppe 2-5 Steine, Fremdkörper, Unkraut und Fremdkörper ab Durchm. 3cm ablesen Stoffe sind zu beseitigen Oberfläche planieren

10. 2 Raseneinsaat Strapazierfähigen Gebrauchsrasen Strapazierfähigen Gebrauchsrasen, Saatgutmenge 25 g/m2 liefern, einsähen und abwalzen. Alles in fix und fertiger Arbeit, einschl. aller Materialien liefern und herstellen

10. 3 Arbeiten in Böschungsbereichen als Zulage Arbeiten in Böschungsbereichen als Zulage in diese Position sind alle Erschwernisse für die Arbeiten in den Böschungsbereichen zur Erstellung der Rasenfläche einzurechnen Böschungsneigung von 1-2 bis 1-1

11 Arbeiten auf Nachweis

11. 1 Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters       auf besonderen Nachweis.

11. 2 Einsatz eines Mobilbaggers Einsatz eines Mobilbaggers mit einem       Löffel- bzw.Greiferinhalt von 0,6 m3 auf besonderen Nachweis.ohne Bedienung

11. 3 Einsatz eines Radladers bzw. Hubladers Einsatz eines Radladers bzw. Hubladers       mit einem Kübelinhalt von 1,m3 auf besonderen Nachweis ohne BedienungStd

11. 4 Einsatz eines Allrad-LKW über 12,0 to Einsatz eines Allrad-LKW über 12,0 to       Nutzlast auf besonderen Nachweis ohne Bedienung

11. 5 Einsatz eines Stemmhammers mit Einsatz eines Stemmhammers mit       Kompressor auf besonderen Nachweis ohne Bedienung

11. 6 Einsatz einer Pumpe und Schläuche ohne Einsatz einer Pumpe und Schläuche ohne Bedienung

11. 7 Einsatz einer Großkehrmaschine Einsatz einer Großkehrmaschine       mit An- und Abfahrt sowie Nachts- und Samstagszuschlag und einschl. Kippgebühren mit Bedienung