Angebot einreichen

Allgemeine Vertragsbedingungen Allgemeine Vertragsbedingungen Einleitung Die VOB/B als Allgemeine Vertragsbedingungen stellt den juristischen Teil der Vertragsbedingungen der VOB dar. Weil die Besonderen Vertragsbedingungen im unmittelbaren Bezug zur VOB/B stehen, sollen diese auch ausschließlich rechtliche Regelungen enthalten. Regelungen technischen Inhalts werden in der VOB im Teil C getroffen. Ergänzungen und Änderungen dieser Regeln sollen nicht in den Besonderen Vertragsbedingungen, sondern in der Leistungsbeschreibung, z.B. in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis, aufgeführt werden (§ 10 Nr. 3 VOB/A). Eine Durchmischung rechtlicher und technischer Regelungen kann zu Problemen führen, denn während Änderungen der VOB/B dazu führen, dass diese dann der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB unterworfen werden ( § 310 Abs.1 Satz 3 BGB und BGH vom 22.01.2004, Az: VII ZR 419/02), unterliegen rein technische, die Preisbildung oder Ausführung betreffende Angaben der Leistungsbeschreibung nicht der Inhaltskontrolle ( BGH vom 11.05.2006, Az: VII ZR 309/04). Beim Zusammenstellen sinnvoller Vorbemerkungen hilft Ihnen der Programmpunkt "Technische Vorbemerkungen". Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B) Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechender funktionsfähiger Leistung geschuldet wird. Mengenabweichungen, § 2 Abs. 3 VOB/B Die Klausel "Massenänderungen - auch über 10% - sind vorbehalten und berechtigen nicht zu einer Preiskorrektur" ist unwirksam. Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Bauterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Dieser Bauterminplan muss auf der Basis des vom Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt werden. Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Benutzung von Arbeitsplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer keine Arbeitsplätze auf der Baustelle gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B zur Verfügung stellen. Der dadurch verursachte Aufwand ist in den Angebotspreis der betreffenden Leistungen einzurechnen. Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Lagerplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung. Benutzung von Zufahrtswegen und Anschlussgleisen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Für die Benutzung von Zufahrtswegen gelten folgende Einschränkungen: Benachbarte, fremde Auffahrten für das Wenden von Baustellenfahrzeuge zu nutzen ist untersagt. Weiter ist die Nutzung benachbarter, fremder Zufahrten zum Erreichen des Baufeldes untersagt. Es sind nur die durch die Bauleitung freigegebenen bzw. im BE-Plan gekennzeichneten Zufahrten zum Baufeld zu nutzen. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) werden bauseits gestellt. Von den Kosten hierfür sowie für die Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer einen Betrag von 0,35% für Wasser und 0,35% für Strom seiner Schlussrechnungssumme. Sonstige Gemeinschaftskosten Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung: Sanitärcontainer. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Dabei werden vom Auftraggeber die tatsächlich entstandenen Kosten zugrunde gelegt. Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B) Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben. Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt. Bei Verstößen des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten Nachunternehmer gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Bedingungen für die Beauftragung von Nachunternehmern, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe gemäß besonders anzufertigender Urkunde zu zahlen. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) Für die Ausführungsfristen wird der den Vergabeunterlagen beigefügte Bauzeitenplan verbindlich vereinbart. Die im Bauzeitenplan enthaltenen Zwischenfristen sind Vertragsfristen. Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B) Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom Auftragnehmer verschuldeten Überschreitung des Endtermins als Vertragsstrafe 0,2 % der Netto-Auftragssumme je Werktag der Überschreitungszeit geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der Netto-Auftragssumme. Die Vertragsstrafe für die nicht fristgerechte Erfüllung kann neben dem Anspruch auf Erfüllung geltend gemacht werden. Dem Auftragnehmer bleibt der Mitverursachungs-/ Mitverschuldenseinwand erhalten. a) Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom Auftragnehmer verschuldeten Überschreitung einer Einzelfrist als Vertragsstrafe 0,3 % je Werktag der bis zu diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber vertragsgemäß zu leistenden gesamten Bruttoschlussrechnungssumme geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der bis zu diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber vertragsgemäß zu leistenden Bruttoschlussrechnungssumme. b) Die nach dem vorstehenden Absatz fällig werdende Vertragsstrafe ist dann nicht verwirkt, wenn die in diesem Vertrag vereinbarte Ausführungsfrist eingehalten wird. Das gilt nicht, wenn durch die vom Auftragnehmer zu vertretende Versäumung einzelner Einzelfristen der im Bauzeitenplan festgelegte Arbeitsbeginn für andere Gewerke verschoben wird oder dem Auftraggeber ein Verzugsschaden entsteht. c) Der bei der Abnahme auszusprechende Vorbehalt der Geltendmachung kann noch bis zur Fälligkeit der Schlussrechnung erklärt werden. d) Die Einhaltung der Zwischentermine ist aus den nachfolgend erläuterten Gründen für das Bauvorhaben von ganz besonderer Bedeutung, weshalb eine Pönalisierung auch der Zwischentermine vereinbart wird. Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden vom Auftragnehmer auf der Baustelle eingesetzten Schwarzarbeiter als Vertragsstrafe 0,2 % der Netto-Auftragssumme je Werktag und Mann geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 10 % der Netto-Auftragssumme, maximal aber 250.000,-EUR. Die Vertragsstrafe ist spätestens bei der Abnahme vorzubehalten und kann von der sich aus der Schlussrechnung ergebenden noch offenen Werklohnforderung des Auftragnehmers in Abzug gebracht werden. Wenn es sich bei dem Auftragnehmer um einen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches handelt und er aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 3 % der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Ansprüche auf einen höheren Schadensersatz bleiben unberührt. Wenn es sich bei dem Auftragnehmer um einen Nichtkaufmann handelt und er aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 3 % der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer, niedrigerer Höhe nachgewiesen wird. Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt. Der Auftragnehmer beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit 0,3% seiner Nettoauftragssumme. Der Betrag kommt von der Schlussrechnung in Abzug. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Arbeitnehmer stellt den Arbeitgeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Abnahme (§ 12 VOB/B) Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt. Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom Auftraggeber unter Beachtung einer ausreichenden und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der Auftragnehmer hierzu geladen. Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen. Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen. Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B) Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird generell die Dauer von 5 Jahren und 6 Monaten, beginnend ab der Abnahme, vereinbart. Diese Dauer der Gewährleistung wird ausdrücklich auch vereinbart für wartungsrelevante Teile, selbst wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wartung derselben nicht übertragen hat. Hinsichtlich der Dichtigkeit des Daches - sofern im Leistungsumfang enthalten - hingegen zehn Jahre. Abrechnung (§ 14 VOB/B) Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5 generell nur dann durchgeführt, wenn keine Zeichnungen vorliegen, denen die ausgeführte Leistung entspricht. Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des Aufmaßergebnisses nicht genommen. Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. Alle Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung und an den Auftraggeber adressiert einzureichen. Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 1-facher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen. Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem beim Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form nach Fertigstellung vorzulegen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B) Mit der VOB/B-Novelle 2012 wurde die Regelfrist zur Fälligkeit der Schlusszahlung auf 30 Tage festgelegt. Wird nichts anderes vereinbart, so gilt diese Frist. Durch Vereinbarung kann diese Frist auf maximal 60 Tage verlängert werden. Neben der Vereinbarung ist aber zusätzlich erforderlich, dass diese Verlängerung aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auch sachlich gerechtfertigt ist! Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat. Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfristen einen Verrechnungsscheck per Post an den Auftragnehmer abgesandt hat. Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber adressierte Rechnung nachgewiesenen vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts. Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen. Die Aufrechnung mit vom Auftraggeber bestrittenen Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme 10 % der Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter Nachtragsaufträge) einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden. Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Sachmängelansprüche auf die Dauer der Gewährleistungszeit zuzüglich der sich durch Hemmung oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, 5 % der Bruttoabrechnungssumme einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Allgemeine Technische Vorbemerkungen Allgemeine Technische Vorbemerkungen Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Vorarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Technische Vorbemerkungen Fenster, Fenstertüren Technische Vorbemerkungen Fenster, Fenstertüren Allgemeines Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. DIN 16830-3 Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Profile mit beschichteten, farbigen Oberflächen; Anforderungen DIN 18095-1 Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen DIN 18540 Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen DIN 18542 Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff - Imprägnierte Fugendichtungsbänder - Anforderungen und Prüfung DIN EN 300 Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen DIN EN 335 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten DIN EN 350 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff DIN EN 438-2 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften DIN EN 438-3 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen für Platten mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial DIN EN 438-4 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer DIN EN 438-5 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial DIN EN 438-6 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe für die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und größer DIN EN 438-7 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendung DIN EN 438-8 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen für Design-Schichtpressstoffe DIN EN 438-9 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau DIN EN 460 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den Gefährdungsklassen DIN EN 826 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung DIN EN 1192 Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen DIN EN 1522 Fenster, Türen, Abschlüsse - Durchschusshemmung - Anforderungen und Klassifizierung DIN EN 12207 Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Klassifizierung DIN EN 12208 Fenster und Türen - Schlagregendichtheit - Klassifizierung DIN EN 12210 Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung DIN EN 14220 Holz und Holzwerkstoffe in Außenfenstern, Außentüren und Außentürzargen - Anforderungen und Spezifikationen DIN EN ISO 21306-1 Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen DGUV Regel 109-606 Branche Tischler- und Schreinerhandwerk für den Arbeitsschutz Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) ift-Richtlinie FE-06/2 Prüfung von mechanischen und stumpf geschweißten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie FE-07/1 Hochwasserbeständige Fenster und Türen - Anforderungen, Prüfung, Klassifizierung Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie FE-08/1 Rahmeneckverbindungen für Holzfenster - Anforderungen, Prüfung und Bewertung Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie FE-09/1 Schweißeckverbinder; Anforderungen, Prüfungen und Bewertung Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie FE-11/1 Nutzungssicherheit an kraftbetätigten Fenstern und Fenstertüren Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie FE-13/1 Eignung von Kunststofffensterprofilen - Prüfung und Klassifizierung Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie HO-10/1 Massive, keilgezinkte und lamellierte Profile für Holzfenster. Anforderungen und Prüfung Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie HO-11/2 Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie MO-01/1 Baukörperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie MO-02/1 Baukörperanschluss von Fenstern Teil 2 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Befestigungssystemen Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie Verklebungen an Holzfenstern - Teil 1: Lamellierte und in der Länge durch Keilzinkenverbindungen verbundene Profile Herausgeber: ift Rosenheim ift-Richtlinie Verklebungen an Holzfenstern - Teil 2: Verklebungen von Rahmenverbindungen Herausgeber: ift Rosenheim IVD-Merkblatt Nr. 4 Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 9 Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren. Grundlagen für die Ausführung Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 10 Glasabdichtung am Holzfenster mit spritzbaren Dichtstoffen. Dichtstoffe für Mehrscheiben-Isolierglas und selbstreinigendes Glas Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 13 Glasabdichtung an Holz-Metall-Fensterkonstruktionen mit Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 23 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen an Naturstein Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 26 Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und imprägnierten Fugendichtbändern (Kompribänder) Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) RAL-GZ 716 Kunststoff-Fensterprofilsysteme - Gütesicherung Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. VdS 2021 Baustellen - Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) VFF Richtlinie ES.01 Energetische Kennwerte von Fenstern, Türen und Fassaden Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Richtlinie HM.01 Richtlinie für Holz-Metall-Fenster- und Außentürkonstruktionen Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Richtlinie HM.02 Richtlinie für Holz-Metall-Fassadenkonstruktionen Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.01 Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster, --Haustüren und -Fassaden Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.02 Auswahl der Holzqualität für Holzfenster und -haustüren Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.03 Anforderungen an Beschichtungssysteme für die werksseitige Beschichtung von Holz- und Holz-Metall-Fenstern, -Haustüren und -Fassaden Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.04 Holzfenster und Haustüren: Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Beschichtungssystemen Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.05 Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern und -Außentüren Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.06-1 Holzarten für den Fensterbau - Teil 1: Eigenschaften, Holzartentabelle - Holzarten zur Herstellung maßhaltiger Bauteile Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.06-2 Holzarten für den Fensterbau - Teil 2: Holzarten zur Verwendung in geschützten Holzkonstruktionen Herausgeber: Verband Fenster + Fassade(VFF) VFF Merkblatt HO.06-3/A1 Holzarten für den Fensterbau - Teil 3: Lamellierte Holzkanteln aus verschiedenen Holzarten und Holzprodukten Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.06-4 Holzarten für den Fensterbau - Teil 4: Modifizierte Hölzer Herausgeber: Verband Fenster + Fassade. (VFF) VFF Leitfaden HO.09 Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.10 Wetterschutzschienen an Holzfenstern Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.11 Holzschutz bei Holz- und Holz-Metall-Fenstern, -Haustüren, -Fassaden und -Wintergärten Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt HO.12 Werterhaltungsmaßnahmen für Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt KB.01 Kraftbetätigte Fenster Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt KB.02 Elektrische Bauteile im Fenster-, Türen- und Fassadenbau - Planung und Ausführung Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt KB.03 Smart Windows Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) VFF Merkblatt KU.01 Visuelle Beurteilung von Oberflächen von Kunststofffenster- und -Türelementen Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF) Angaben zu Stoffen und Bauteilen Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen DE-UZ 76 (Blauer Engel) haben. Holz muss frei von holzzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen. Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein. Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein. Angaben zur Ausführung Allgemeines Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein. Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden. Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden. Die Fenster sowie Fenstertüren sind während der gesamten Bauphase mit Fensterbeuteln zu schützen. Weiter sind die Fenster außenseitig durch eine Folie während der Verblendarbeiten zu schützen. Die Folie muss sich rückstandslos entfernen lassen. Nach Fertigstellung der Verblendarbeiten sowie Rückbau des Gerüsts sind nach Abruf der örtlichen Bauleitung die Schutzmaßnahmen zurückzubauen und zu entsorgen. Die vorgenannten Schutzmaßnahmen sind in die folgenden Positionen zu kalkulieren und mit dem Einheitspreis abgegolten. Fenster und Fenstertüren Der Aus- und Einbau von Fenstern und Türen zum Austausch oder zur Aufarbeitung ist so aufeinander abzustimmen, dass der Witterungsschutz des Gebäudes zu jeder Zeit gewährleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei, stattdessen auf seine Kosten die Öffnungen vorübergehend provisorisch zu schließen; dabei muss das Provisorium lichtdurchlässig sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der Baustelle oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich für die Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert vergütet. Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen über die Ausbildung der Fensterprofile sowie der Anschlüsse zum Bauwerk und zu den Fensterbänken vorzulegen. Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die Profilauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen. Elastische Dichtstoffe müssen überstreichbar sein. Die Angaben des Systemherstellers der Kunststofffensterprofile sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die Materialauswahl. Insbesondere sind die zusätzlichen Verstärkungen bei Veränderung der Fenstergröße zu beachten. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen. Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719. Türen Die Öffnungsrichtung von Türen ist vor der Bestellung oder Fertigung der Türen vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endgültig festzulegen. Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich rückstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber. Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt auf der Baustelle in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Raum zwischenzulagern. Der Auftragnehmer hat diesen Raum verschließbar zu machen. Die Endmontage erfolgt nach Fertigstellung anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung. Einbaumöbel Schiebetüren von Schränken müssen mit auf das Türgewicht abgestimmten Schiebetürbeschlägen ausgeführt werden. Sofern in dem Leistungstext keine konkreteren Vorgaben gemacht werden, müssen die Führungen mindestens aus Kunststoffprofilen bestehen, einfache Nuten im Holz sind nicht zulässig.

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen Zusätzliche Technische Vorbemerkungen Fenster, Fenstertüren Anzubieten ist auf der Grundlage der in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen beschriebenen Qualitätsmerkmalen ein marktgängiges Holzfenstersystem. Dieses ist für alle Holzfensterkonstruktionen einheitlich zu verwenden. Angebotenes System: ................................................... (vom Bieter einzutragen) Die nachfolgend ausgeschriebenen Einzelpositionen verstehen sich als Komplettleistungen. Alle zugehörigen und erforderlichen Systemkomponenten sind in die Einheitspreise einzurechnen, auch wenn sie nicht ausdrücklich erwähnt werden. Gespiegelte Fensteraufteilungen/-ausführungen in einer LV-Position (z.B. Fensterflügel links oder rechts angeschlagen gem. Architektenplanung) sind mit dem jeweiligen Einheitspreis abgegolten. Konstruktion: Blendrahmen und Flügel in Standardbreite des Systemherstellers. Blendrahmen und Flügel flächenversetzt. Ausführung mit Mitteldichtung. Die Fenster werden als Stulpfenster ausgeführt, einige Fenster werden mit Stulp und Pfosten ausgeführt, der Aufbau ist in den jeweiligen Positionen beschrieben. Bei bodentiefen Fensterelementen erhält der Blendrahmen unterseitige Zusatzprofile zur Überbrückung der Höhendifferenz zwischen Roh- und Fertigfußboden. Oberflächenbehandlung: Oberfläche der Fenster innen: Weiß RAL 9010, gem. Angabe Bauherr und außen in weiß RAL 9010 bzw. nach Wahl des AG. Verfahren der Farbbeschichtung: ..................................................... (vom Bieter einzutragen) Beschläge: Die zu öffnenden Fenster erhalten Beschläge des Hersteller P.Bisschop, die Beschläge werden in Farbe und Art in den einzelnen Positionen aufgeführt. Alle sichtbaren inneren Beschläge wie Fenstergriffe, Rosetten etc. sind in vorgegebener Art und Hersteller auszuführen. Alle sichtbaren äußeren Beschläge wie Fenstergriffe, Rosetten, Zuziehgriffe etc. sind in vorgegebener Art und Hersteller auszuführen. Die Verwendung von Kunststoffabdeckkappen für Beschläge ist nicht zulässig. Verglasung: Mehrscheiben-Isolierverglasung mit einem Energiedurchlassgrad/g- Wert von 0,40 und 0,50. Angebotenes Fabrikat: .................................................... (vom Bieter einzutragen) Wärmeschutz: Alle Fensterelemente haben den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu entsprechen. Gleiches gilt für Fugenzwischenräume zwischen Fensterprofil und Verblendmauerwerk. U- Wert < = 1,30 W/m²K Widerstandsklasse: Die Beschläge der Fenster im gesamten Haus sind ohne Anforderungen. Die Widerstandsklasse gilt nur für die Beschläge. Schallschutz: Die Fenster teilen sich in Anforderungen der Schallschutzklasse 2. Fenster mit 30 dB - SSK2

01 Holzfenster

Fenster mit Brüstung

01.__.0001 Fenster 1-flg, 1xDK, 885/1125 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord Etage: 1.OG-4.OG, TRH Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 885 / 1125 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel

01.__.0002 Fenster 1-flg, 1xDK, 885/1500 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord Etage: 5.OG, TRH Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 885 / 1500 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel

01.__.0003 Fenster 1-flg, 1xDK, 885/1590 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord Etage: EG, WE 02 Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 885 / 1590 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel

01.__.0004 Fenster 1-flg, 1xDK, 1000/500 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: West Etage: UG Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1000 / 500 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Flügel

01.__.0005 Fenster 1-flg, 1xD, 1010/1500 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord Etage: 5.OG, WE 15 Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1010 / 1500 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Flügel

01.__.0006 Fenster 1-flg, 1xDK, 1010/1590 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord, Ost Etage: EG, WE 02 Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1010 / 1590 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Flügel

01.__.0007 Fenster 1-flg, 1xFF, 1420/1550 mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord Etage: 3.OG, WE 25 Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1420 / 1550 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Festverglast

01.__.0008 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1160/1570 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord Etage: 1.OG Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1160 / 1570 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0009 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1510/1300 mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord Etage: 5.OG Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1510 / 1300 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0010 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1510/1590 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord Etage: EG Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1510 / 1590 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0011 Fenster 3-flg, 1xFF/1xD/1xDK, 2135/1590 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord Etage: EG Ausführung: Fenster mit Brüstung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 2135 / 1590 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 3-flügelig Öffnungselement: 1xFestverglasung, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Kipp-Flügel

bodentiefe Fenster mit Absturzsicherung

01.__.0012 Fenster 1-flg, 1xDK, 885/2375mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord. Etage: 1.OG-4.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 885 / 2375 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel

01.__.0013 Fenster 1-flg, 1xDK, 1000/2500mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: 2.OG, WE 22 Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1000 / 2500 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel

01.__.0014 Fenster 1-flg, 1xDK, 1010/2375mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord, Ost Etage: 1.OG-4.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1010 / 2375 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel

01.__.0015 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1160/2500mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord Etage: EG-1.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1160 / 2500 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0016 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2375mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd Etage: 2.OG-4.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2375 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0017 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2230mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd Etage: 1.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2230 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0018 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2500mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd Etage: 1.OG-2.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2500 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0019 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2500mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd Etage: EG-2.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2500 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0020 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1510/2375mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord Etage: 1.OG-4.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1510 / 2375 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel

01.__.0021 Fenster 3-flg, 1xDK/1xFF/1xD, 2130/2500mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd Etage: 1.OG-2.OG Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 2130 / 2500 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 3-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Festverglasung, 1x Dreh-Flügel

01.__.0022 Fenster 4-flg, 1xDK/1xD/1xD/1xDK, 3125/2500mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord Etage: EG, WE 18 Ausführung: Fenster mit außenliegender Absturzsicherung Fassade: Vorsatzschale, geputzt Außenliegende Absturzsicherung sowie ggf. erforderliche Rahmenverbreiterung in gesonderter Position. Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 3125 / 2500 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 4-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Kipp-Flügel

bodentiefe, barrierefreie Fenster/Terrassenausstieg

01.__.0023 Fenster 1-flg, 1xFF, 450/2375mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: 2.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 450 / 2375 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Festverglasung Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0024 Fenster 1-flg, 1xDK, 1010/2700mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd. Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1010 / 2700 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0025 Fenster 1-flg, 1xDK, 1015/2700mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1015 / 2700 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0026 Fenster 1-flg, 1xDK, 885/2700mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 885 / 2700 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0027 Fenster 1-flg, 1xD, 1010/2105mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: EG, TRH Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1010 / 2105 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 1-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0028 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1060/2375mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd. Etage: 1.OG-4.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1060 / 2375 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0029 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1130/2500mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Ost Etage: 1.OG-2.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1130 / 2500 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0030 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1135/2375mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd Etage: EG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1135 / 2375 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0031 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2230mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd Etage: 1.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2230 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0032 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2375mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd Etage: 2.OG-4.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2375 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0033 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2500mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd Etage: EG-2.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2500 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0034 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2515mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd Etage: 5.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2515 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0035 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2700mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2700 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0036 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1385/2700mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1385 / 2700 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0037 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1885/2230mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd Etage: 1.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1885 / 2230 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0038 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1885/2375mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd Etage: 2.OG-4.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1885 / 2375 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0039 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1200/2700mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1200 / 2700 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0040 Fenster 2-flg, 1xDK/1xD, 1260/2375mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: 2.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 1260 / 2375 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0041 Fenster 3-flg, 1xDK/1xD/1xDK, 2510/2700mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd. Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 2510 / 2700 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 3-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Kipp-Flügel Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0042 Fenster 3-flg, 1xDK/1xD/1xFF, 2760/2700mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 2760 / 2700 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 3-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Festverglasung Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0043 Fenster 3-flg, 1xDK/1xD/1xFF, 2360/2515mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord. Etage: 5.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 2360 / 2515 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 3-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Festverglasung Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0044 Fenster 4-flg, 1xFF/1xDK/1xD/1xFF, 3000/2700mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Süd. Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 3000 / 2700 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 4-flügelig Öffnungselement: 1xFestverglasung, 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Festverglasung Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

01.__.0045 Fenster 4-flg, 1xFF/1xDK/1xD/1xFF, 3520/2700mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord. Etage: 3.OG Ausführung: barrierefreies, bodentiefes Fenster. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den technischen Vorbemerkungen beschrieben hier jedoch: Baurichtmaß b/h: 3520 / 2700 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 4-flügelig Öffnungselement: 1xFestverglasung, 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Festverglasung Schwellenhöhe Maximal: 2 cm.

Eckfenster

01.__.0046 Eckfenster 5-flg, 1xDK/1xD/1xD/1xDK/1xDK, 4760/2500 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord-West. Etage: EG-2.OG Ausführung: Eckfenster Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den Technischen Vorbemerkungen beschrieben, hier jedoch Ausführung als Eckfenster: Baurichtmaß b/h: 4760 / 2500 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 5-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Kipp-Flügel

01.__.0047 Eckfenster 5-flg, 1xDK/1xD/1xD/1xDK/1xDK, 4700/2500 mm, g-Wert=0,5, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord-West. Etage: 1.OG-2.OG Ausführung: Eckfenster Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den Technischen Vorbemerkungen beschrieben, hier jedoch Ausführung als Eckfenster: Baurichtmaß b/h: 4700 / 2500 mm g-Wert: 0,5 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 5-flügelig Öffnungselement: 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Dreh-Kipp-Flügel

01.__.0048 Eckfenster 4-flg, 1xFF/1xD/1xFF/1xDK, 31851550 mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Nord-West. Etage: 3.OG Ausführung: Eckfenster Fassade: Vorsatzschale, geputzt Holzfenster wie in den Technischen Vorbemerkungen beschrieben, hier jedoch Ausführung als Eckfenster: Baurichtmaß b/h: 3185 / 1550 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß:34  dB Aufteilung: 4-flügelig Öffnungselement: 1x Festverglasung, 1x Dreh-Flügel, 1x Dreh-Kipp-Flügel, 1x Festverglasung

Hebeschiebetüren

01.__.0049 Hebeschiebetür, 1xFF/1xS, 2100/2500mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: B Ausrichtung: Ost. Etage: 3.OG Ausführung: Hebeschiebetür. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Hebeschiebetür-Element aus Holz, mit symmetrischer Teilung, ein Teil feststehend, mit vierseitig umlaufender Blockzarge, sowie Ausfüllen der Fugen zischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Baurichtmaß b/h: 2100/2500 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Festverglasung, 1x Schiebeelement

01.__.0050 Hebeschiebetür, 1xFF/1xS, 2450/2515mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Ost, West. Etage: 5.OG Ausführung: Hebeschiebetür. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Hebeschiebetür-Element aus Holz, mit symmetrischer Teilung, ein Teil feststehend, mit vierseitig umlaufender Blockzarge, sowie Ausfüllen der Fugen zischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Baurichtmaß b/h: 2450/2515 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Festverglasung, 1x Schiebeelement

01.__.0051 Hebeschiebetür, 1xFF/1xS, 2560/2555mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Nord. Etage: 5.OG Ausführung: Hebeschiebetür. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Hebeschiebetür-Element aus Holz, mit symmetrischer Teilung, ein Teil feststehend, mit vierseitig umlaufender Blockzarge, sowie Ausfüllen der Fugen zischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Baurichtmaß b/h: 2560/2555 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Festverglasung, 1x Schiebeelement

01.__.0052 Hebeschiebetür, 1xFF/1xS, 2930/2515mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: West. Etage: 5.OG Ausführung: Hebeschiebetür. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Hebeschiebetür-Element aus Holz, mit symmetrischer Teilung, ein Teil feststehend, mit vierseitig umlaufender Blockzarge, sowie Ausfüllen der Fugen zischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Baurichtmaß b/h: 2930/2515 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 2-flügelig Öffnungselement: 1x Festverglasung, 1x Schiebeelement

01.__.0053 Hebeschiebetür, 1xFF/1xS/1xS/1xFF, 4480/2515mm, g-Wert=0,4, Rw=34dB Haus: A Ausrichtung: Süd. Etage: 5.OG Ausführung: Hebeschiebetür. Fassade: Vorsatzschale, geputzt Hebeschiebetür-Element aus Holz, mit symmetrischer Teilung, ein Teil feststehend, mit vierseitig umlaufender Blockzarge, sowie Ausfüllen der Fugen zischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Baurichtmaß b/h: 4480/2515 mm g-Wert: 0,4 U-Wert: 1,30 W/(m2K) Schallschutzklasse: 2 Schalldämmmaß: 34 dB Aufteilung: 4-flügelig Öffnungselement: 1x Festverglasung, 1x Schiebeelement, 1x Schiebeelement, 1x Festverglasung

01.__.0054 Zulage RC2N-Beschläge, 1-flügelige Fenster Einbauort: zu öffnende Fenster EG, 1-flügelig Beschläge der zu öffnenden Fenster im Erdgeschoss in RC 2N, als Zulage für 1-flügelige Fenster. Angeb. Fabrikat:

01.__.0055 Zulage RC2N-Beschläge, 2-flügelige Fenster Einbauort: zu öffnende Fenster EG, 2-flügelig Beschläge der zu öffnenden Fenster im Erdgeschoss in RC 2N, als Zulage für 2-flügelige Fenster. Angeb. Fabrikat:

01.__.0056 Zulage RC2N-Beschläge, 3-flügelige Fenster Einbauort: zu öffnende Fenster EG, 3-flügelig Beschläge der zu öffnenden Fenster im Erdgeschoss in RC 2N, als Zulage für 3-flügelige Fenster. Angeb. Fabrikat:

01.__.0057 Zulage RC2N-Beschläge, 4-flügelige Fenster Einbauort: zu öffnende Fenster EG, 4-flügelig Beschläge der zu öffnenden Fenster im Erdgeschoss in RC 2N, als Zulage für 4-flügelige Fenster. Angeb. Fabrikat:

01.__.0058 Zulage, satiniertes Glas, VSG Einbauort: nach Angabe Bauleitung Glasscheibe als satiniertes Glas, VSG, liefern und montieren.

01.__.0059 Dreh-/Kipp-Fenstergriff, Messing, verchromt poliert Einbauort: alle zuvor genannten Fenster Anzubieten ist ein Dreh- bzw Dreh-Kippflügelbeschlag mit Fensterolive mit Kurzschild in Messing, verchromt und poliert. Richtfabrikat: Bisschop Mod. 1920-Bauhaus Weimar, Messing verchromt poliert. Angeb. Fabrikat: .

01.__.0060 Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar, Messing, verchromt poliert Einbauort: alle zuvor genannten Fenster, EG Anzubieten ist ein Dreh- bzw Dreh-Kippflügelbeschlag, abschließbar mit Fensterolive mit Kurzschild in Messing, verchromt und poliert. Richtfabrikat: Bisschop Mod. 1920-Bauhaus Weimar, Messing verchromt poliert. Angeb. Fabrikat: .

01.__.0061 Seitliche Rahmenverbreiterung für bodentiefe Fenster, 30mm Einbauort: bodentiefe Fenster Seitliche Rahmenverbreiterung von 30mm für bodentiefe Fenster um Kollisionspunkt mit Fußleiste zu verhindern und eine uneingeschränkte Öffenbarkeit zu gewährleisten.

02 Vorwandmontage

02.__.0001 Vorwandmontagesystem, b/h=120/85mm Einbauort: zuvor genannte Fenster, EG-3.OG Details: FEN-104. Fenstermontage in der Dämmebene von Fassaden Die Fenstermontage erfolgt aus bauphysikalischen Hintergründen in der Dämmebene des Baukörpers. Die bemaßten Auskragungen - von Außenkante Mauerwerk bis Außenkante Fensterrahmen wird in den zugehörigen Planungsdetails dargestellt. Allgemein - Technische Anforderung Die Montage der Bauelemente inkl. des Baukörperanschlusses sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu planen und auszuführen. Alle bauphysikalischen Einwirkungen durch Raum- und Aussenklima, alle einwirkenden Kräfte aus den Bauelementen selbst und den üblichen Bauwerksbewegungen, sind zu berücksichtigen. Die Anschlussausbildung muss den Anforderungen des Wärme-, Schall- und Feuchteschutz gerecht werden. Es sind die grundlegenden Anforderungen aus DIN 4108 incl. zugehörigen BBL-2, der aktuellen Fassung Energieeinsparverordnung und der aktuellen Richtlinie "Leitfaden zur Montage" (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren) zu beachten. Für zu montierende Bauelemente in sicherheitsrelevanten Ausführungen ist die Eignung des angebotenen Vorwandmontagesystems gemäß den notwendigen Anforderungen durch den Bieter nachzuweisen. Materialanforderung Zargensystem Die Montage der Fenster/Fenstertüren in der Dämmebene des Baukörpers ist in einem Zargensystem vorgesehen. Es sind grundsätzlich hochwärmedämmende, systemgeprüfte Komplettsysteme anzubieten. Alle Systembestandteile, explizit der Zargenbaustoff, müssen zwingend mit den üblichen Fassadendämmstoffen ohne Zusatzbehandlung verträglich sein. Recyclatbaustoffe sind zwingend zu vermeiden. Das Vorwandmontagesystem (Zarge) muss eine ausreichend hohe Druckfestigkeit und Biegesteifigkeit zur Lastaufnahme ausweisen. Vorwandmontagesystem: blaugelb Triotherm+ o.glw. Ausführungsanforderung Zargensystem Das Zargensystem soll alle, aus den Bauelementen eingetragene Kräfte aufnehmen und in den Baugrund übertragen. Das untere, quer durchlaufende Zargenprofil wird zur Gewichtslastaufnahme des Bauelementes herangezogen, ist damit als Basiskonstruktion auszubilden. Alle anderen Zargenprofile bauen auf dieser Basis auf, eine eventuelle Abdichtung untereinander ist nach Montagevorgaben des angebotenen Systems vorzunehmen und wird nachweislich verlangt. Die Befestigung im tragenden Baukörper ist systemkonform auszuführen, muss den statischen Anforderungen gerecht und nachweisbar sein. Die Befestiger der Bauelemente zum angebotenen Vorwandmontagesystem müssen systeminplantiert oder im Zargensystem statisch bemessbar sein. Pastöse Abdichtungen der Zargenbaustoffe sind systemkonform auszuführen und in der bauphysikalisch richtigen Ebene anzuordnen. Das komplette Montagesystem muss in allen Anschlussbereichen durch die nachträglich anzubringende, äußere Fassadendämmung/ -bekleidung vollständig überarbeitet werden können. Das lastabtragende System ist lot-, flucht- und maßgerecht am Baukörper zu montieren. Die zulässigen Toleranzen des Rohbaus sind auszugleichen. Ausführungsanforderung Fenstermontage in Zargensystem Die Bauelemente sind in das Montagesystem zu montieren und abzudichten. Die benötigten Auskragungen werden in den Einzelpositionen Fenster und Planungsdetails konkret beschrieben. Ihre Befestigung ist gemäß den entsprechenden Vorgaben der aktuellen Richtlinie "Leitfaden zur Montage" (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren), Kap.5, zu planen und auszuführen. Sie soll jederzeit reversibel bleiben. Die Fensteranschlussfugen sind schlagregendicht auszuführen, die Luftdichtheit ist zu gewährleisten. Alle Abdichtungskomponenten müssen mit dem Zargenmaterial und weiteren, angrenzenden Baustoffen verträglich sein. Sie müssen über die Nachweise zur dauerhaften Gebrauchstauglichkeit (ift-Richtlinie MO-01) verfügen und sind bestenfalls in Kombination mit dem angebotenen Zargensystem geprüft. Die Abdichtung erfolgt gemäß den beigefügten Planungsdetails oder gemäß Werksplanung des Bieters (muss freigegeben werden). Nachweisführung Montagesystem und Abdichtung Die, dieser Ausschreibung beigefügten, bauseitigen Zeichnungen zeigen die Rohbauausbildung und die erforderliche Einbauebene der Fenster. Für die darauf abzustimmende Zargenkonstruktion und Abdichtungsmaterialien hat der Bieter folgende Prüfnachweise zu dokumentieren: Bauteilprüfung gemäß "ift-Richtlinie MO-01" (Nachweis der dauerhaften Gebrauchstauglichkeit Abdichtung) Bauteilprüfung gemäß "ift-Richtlinie MO-02" (Nachweis der dauerhaften Gebrauchstauglichkeit Befestigung) statische Bemessung der Lastabtragung (Hersteller/Bieter) Eignung des lastabtragenden Montagesystems hinsichtlich notwendiger Sonderanforderungen der Bauelemente Schallschutzanforderungen gem. Zusätzlicher Technischer Vertragsbedingungen. Absturzsicherheit gem. Zusätzlicher Technischer Vertragsbedingungen. Technische Datenblätter aller angebotenen Montagematerialien sind vor Fertigstellung der Leistung vorzulegen. Dimension b/h: 120 / 85 mm Angeb. Fabrikat:

03 Hauseingangstür

03.__.0001 Hauseingangstür, Eiche, profilierte Holzschalung, b/h= 1035/2325 mm Einbauort: Hauseingangstür, Haus A+B. Siehe: ANS-XXA-020. Ausführung: Die Hauseingangstür wird als Holztür mit Holzumfassungszarge und Langfeldkasette, 2-fach zurückspringend, in der erforderlichen Klimaklasse mit 3-fach Verriegelung mit Sicherheitsschloss ausgeführt. Ausführung der Widerstandsklasse in anlehnung an RC 2N. HET werkseitig lackiert, wasserfest. Ausführung gemäß Planung Architektur und Auswahl Bauherr. Holzart: Eiche Rohbauabmessungen: 1035/2325 mm Uw: Widerstandsklasse: RC2 Einbau: Innen Luftdicht, Außen Wind und Schlagregenfest. Aufteilung: 1. Flügelig Öffenbarkeit: Nach Innen aufschlagend, Gangflügel DIN links. Angeb. Fabrikat: . Innenfarbe: Graphitschwarz RAL 9011, matt, gem. Angabe AG. Außenfarbe: Witterungsbeständige Oberflächenbehandlung, Graphitschwarz RAL 9011, matt, gem. Angabe AG. Beschläge: Die HET ist mit qualitativ hochwertigen und passenden Beschlägen als Wechselgarnitur mit Langschild und PZ-Schloss im Bauhausstil in Messing verchromt hoch-glanzpoliert auszustatten. Außen mit einem Stoßgriff, innen mit Drücker sowie einem verdeckt montiertem Obertürschließer. Richtfabrikat: Bisschop Mod. 1920-Bauhaus Weimar, Messing, verchromt hochglanzpoliert. Angeb. Fabrikat: .

04 Stundenlohnarbeiten / NEP

04.__.0010 Stundensatz Meister Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschl. aller Nebenkosten, Zuschläge etc. Stundensatz: Meister

04.__.0020 Stundensatz Vorarbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschl. aller Nebenkosten, Zuschläge etc. Stundensatz: Vorarbeiter

04.__.0030 Stundensatz Fachwerker Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschl. aller Nebenkosten, Zuschläge etc. Stundensatz: Fachwerker

04.__.0040 Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen, einschl. aller Nebenkosten, Zuschläge etc. Stundensatz: Helfer