Angebot einreichen

Deckblatt Deckblatt zum Leistungsverzeichnis Planung und Bauleitung AI+P Planungs GmbH Julius-Bausch-Straße 50, 73431 Aalen Tel. 07361/ 80467-0, 4147wlt-lyonerstrasse@ai-p.de Ausführungsfrist Voraussichtlicher Beginn ab Ende 2025/Januar 2026 Fensteröffnungen schließen geschossweise dem Ausbau der Fenster folgend innerhalb von 8 Arbeitstagen pro Geschoss, auch parallelFebruar/März bis Dezember 2026 Ständerwände / Schächte vorerst einseitig beplankt, dann nach Rohinstallation fertig beplankt, abschnittsweise und gegebenenfalls mit Unterbrechung, nach Einbringung der BäderBeginn der Arbeiten immer innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Aufforderung. Vertragsstrafe 0,15% der Netto-Auftragssumme je Werktag Insgesamt nicht mehr als 5 % der Nettoabrechnungssumme und findet auch bei Einzelfristen Anwendung. Sicherheitsleistung 5 Hundertstel der Netto-Abrechnungssumme als Sicherheit für die Gewährleistung (kann durch eine Bürgschaft abgelöst werden) 10 Hundertstel der Netto-Auftragssumme als Sicherheit für die Vertragserfüllung (kann durch eine Bürgschaft abgelöst werden) Verjährungsfrist für d. Gewährleistung Es gelten folgende Fristen (Gewährleistungsbeginn ab Datum der förmlichen Abnahme): 5 Jahre und 6 Monate Bauwesenversicherung ist abgeschlossen. Umlage 3 Tausendstel der Netto-Abrechnungssumme Bauwasser, Baustrom, Baumüllabfuhr werden vom Bauherrn veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer anteilig 0,5% der Netto-Abrechnungssumme abgezogen. Fachbauleitung LBO ist eingeschlossen im Angebotspreis Ausschreibende Stelle AI+P Planungs GmbH - Julius-Bausch-Str. 50, 73431 Aalen

Vorbemerkungen I Vorbemerkungen I

Ergänzende Angebots- und Vertragsbedingungen ERGÄNZENDE ANGEBOTS-UND VERTRAGSBEDINGUNGEN Ausführungsunterlagen zu § 3 Vor Beginn seiner Arbeiten hat der Unternehmer die Maße seiner Zeichnungen zu prüfen, die Ausführungsmaße seiner Arbeiten durch Überprüfung der Rohmaße festzustellen oder vorher durch Lehren festzulegen und merklich Unstimmigkeiten sofort vor Ausführung der Arbeit mit Vorschlägen für ihre Richtigstellung zu melden. Für Richtigkeit und Einhaltung der Maße ist der Auftragnehmer verantwortlich. Gesetzliche Unfallversicherung zu § 4 Nr. 2 Der Auftragnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift unter diesem Leistungsverzeichnis, dass er einer Berufsgenossenschaft angehört. Solange der Vertrag nicht beiderseits vollständig erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zu Berufsgenossenschaft sowie den Empfang einer Anordnung gemäß § 765 der Reichsversicherungsordnung unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Ausführung zu § 4 Alle zur ununterbrochenen Durchführung der Arbeiten erforderlichen Stoffe, soweit die bauseitige Lieferung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, hat der Auftragnehmer rechtzeitig frei Verwendungsstelle zu liefern und alle erforderlichen Nebenarbeiten zu leisten, die zur ordnungsgemäßen Herstellung fertiger Arbeit notwendig sind. Vollständige Einrichtung der Baustelle und Schaffung der notwendigen Zufahrtswege sowie Versorgung mit Wasser und Strom ist die Sache des Auftragnehmers, soweit das Leistungsverzeichnis nichts anderes enthält. Der Rohbauunternehmer sorgt dafür, dass bis zur Fertigstellung des Bauwerkes ausreichend Wasser und Strom aus dem öffentlichen Versorgungsnetz für Roh- und Ausbaugewerke an der Baustelle vorhanden ist. Die Kosten des Verbrauchs werden von der Bauleitung anteilig auf die am Bau tätigen Firmen umgelegt. Ebenfalls anteilige Kostenumlage erfolgt für die Bauwesensversicherung, Müllcontainer, Baureinigung sowie ein evtl. aufgestelltes Bauschild. Für die Lagerung seiner Materialien und die Unterkunft seiner Arbeiter hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Vor Beginn seiner Arbeiten hat der Unternehmer zu prüfen, ob am Bau alle Voraussetzungen zur Ausführung seiner Arbeiten vollständig und einwandfrei erfüllt sind. Beanstandungen sind sofort mündlich und schriftlich vor Beginn der Arbeiten bei der Bauleitung vorzubringen. Erfolgt keine schriftliche Beanstandung durch den Unternehmer, so wird die Richtigkeit und einwandfreie Funktionsfähigkeit aller Vorleistungen unterstellt. Damit sind Mehrforderungen oder Gewährleistungseinschränkungen im Hinblick auf mangelhafte Vorleistungen ausgeschlossen. Laufende Beseitigung der Abfälle aus eigener Arbeit und Reinhaltung der Baustelle sowie mitbenützter Grundstücke ist Pflicht des Auftragnehmers. Kommt er der Aufforderung zur Erfüllung dieser Pflichten in angemessener Zeit nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, sie auf Kosten des Auftragnehmers durch andere Kräfte ausführen zu lassen. Werden die Bauarbeiten einer laufenden Baustelle unterbrochen oder ist die Baustelle nicht besetzt, so ist die Unterbrechung sowie die Wiederaufnahme der Arbeiten unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die unbesetzte Baustelle ist sorgfältig abzusperren und ausreichend zu beleuchten. Die Auftragsweitergabe zu § 4 Nr. 3 Die Auftragsweitergabe oder die nachträgliche Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Vertretung des Auftraggebers Der mit der Oberleitung betraute Vertreter des Auftraggebers sowie der örtliche Bauführer sind berechtigt, alle notwendigen Anweisungen zu treffen, soweit der Umfang der Vertragsleistung dadurch nicht vergrößert wird und das Hausrecht auf der Baustelle auszuüben. Gerüste Die vom Auftragnehmer erstellten Gerüste dürfen von allen am Bau beschäftigten Handwerkern kostenlos mitbenützt und nur im Einverständnis mit der Bauleitung entfernt werden. Müllentsorgung auf der Baustelle Zur Entsorgung des Baurestmülls ist folgendes zu beachten: 1. Auf den Baustellen und auf den Baustellengrundstücken darf grundsätzlich kein Baurestmaterial sowie Verpackungen aller Art gelagert werden. Restabfall und Verschnitt Material sowie Verpackungen sind grundsätzlich jeden Tag von der Baustelle zu entfernen und geordnet zu entsorgen. Die Lagerung von Restmaterial darf nur mit Zustimmung der Bauleitung erfolgen. Dies gilt auch für Ausbrechmaterial wie Steinschutt von Wänden etc. 2. Auf der Baustelle und den Baugrundstücken dürfen keine Essensrestes sowie deren Verpackungen, Flaschen, Getränke, Dosen und sonstige Getränkeverpackungen abgelagert werden. Diese sind jeden Abend mitzunehmen. 3. Sollte gegen o.g. Punkte zuwidergehandelt werden, werden diese Restmaterialien ohne weitere Aufforderungen von einer Fremdfirma entsorgt. Die Kosten werden dann Ihrer Firma in Rechnung gestellt. Bei Abfall, der nicht zugeordnet werden kann, wird dies auf alle Handwerker umgelegt. Wir erwarten, dass Sie sämtliche Mitarbeiter, die auf unseren Baustellen tätig sind über diese Vorgehensweise informieren Haftung zu § 10 Der Unternehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er bei einer Haftpflichtversicherung ausreichend versichert ist. Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden die schuldhaft aus Anlass seiner Arbeiten oder als deren Folge entstehen (z.B. durch unterlassen oder mangelhafte Abschrankungen oder Beleuchtung, durch Setzungen, durch Beschädigung von Leitungen oder Kabeln, durch Senkungen angrenzender Grundstücke, durch verzögerte Fertigstellung). Der Auftragnehmer verpflichtet sich ausdrücklich, den Auftraggeber von sämtlichen Schadensersatzansprüchen dritter Personen in vollem Umfang zu befreien. Abnahme zu § 12 Der Auftraggeber verlangt eine förmliche Abnahme der Leistung. Gewährleistung zu § 13 Für die vertragsmäßige Beschaffenheit der Leistungen gelten im Allgemeinen, die in § 13 Nr. 4, festgesetzten Fristen. Andere Vereinbarungen über die Gewährleistung werden in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt. Der Auftragnehmer hat unaufgefordert auf seine Kosten während der Gewährleistungszeit alle auftretenden Mängel zu beheben. Kommt er mit seiner Gewährleistungspflicht in Rückstand oder ist Gefahr im Verzug, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Arbeit ohne vorherige Ankündigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Nach einer Mängelbeseitigung beginnt für dies Leistung die vertragliche Gewährleistung erneut. Bei fahrlässiger oder unsachgemäßer Ausführung, bei Verwendung nicht vorschriftsmäßigen oder minderwertigen Materials, sofern dieses vom Auftragnehmer geliefert wird- bei absichtlichem Verschweigen eines Mangels und bei versteckten Schäden gelten für die Gewährleistung die Bedingungen des BGB. Mängelbeseitigung zu § 13 Die Abnahme- und Gewährleistungsmängel sowie solche die während der Bauzeit gemeldet werden müssen innerhalb 10 Tagen nach Mitteilung beseitigt werden. 1. Die Mängelbeseitigung ist wie folgt durchzuführen: 1.1. Vom Architekturbüro AI+P Planungs GmbH erhalten Sie ein Anschreiben mit beigefügter Mängelliste. 1.2. Die Mängelliste muss zur Mängelbeseitigung mitgenommen werden und nach erfolgter Beseitigung der Mängel vom Käufer/Eigentümer bzw. Bauleiter unterschrieben werden. 1.3. Die unterschriebene Mängelliste ist dann an das Architekturbüro AI+P Planungs GmbH per Fax zu übersenden. 1.4. Ohne vorliegende Unterschrift gilt der Mangel als nicht beseitigt und die Schlussrechnung kann nicht freigegeben werden. Abrechnung zu § 14 Der Auftragnehmer stellt die Abrechnung auf Grund der Aufmasspläne auf. die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen werden dem Fortgang der Arbeit entsprechend oder unmittelbar nach Fertigstellung der Bauarbeiten gemeinsam durch je einen Vertreter des Auftraggebers und des Auftragnehmers vorgenommen. Die Messurkunde ist vom Auftragnehmer unter Einhaltung der im § 14 Nr. 3 bezeichneten Fristen aufzustellen. Kosten werden gegenseitig nicht verrechnet. Wenn nach Lieferschein oder Wiegezettel abgerechnet wird, sind die Originalscheine der Abrechnung beizufügen. Andere Unterlagen werden nicht anerkannt. Lieferscheine, welche vom Auftragnehmer selbst ausgeschrieben sind und Baustoffe ab Lager seinem Lager nachweisen sollen, werden nur anerkannt, wenn Sie vom Vertreter des Auftragnehmers bestätigt sind. Lieferscheine und Wiegezettel, welche nicht mit Datum, Unterschrift, genauer Baustellenbezeichnung und Materialangabe versehen sind, werden nicht anerkannt. Stundenlohnarbeiten zu § 15 Für die anerkannten Stunden werden die im Leistungsverzeichnis angebotenen Verrechnungssätze vergütet, höchstens jedoch die preisrechtlich zugelassenen Verrechnungssätze. Eine im Leistungsverzeichnis angegebene Zahl der Stunden ist unverbindlich. § 2 Nr. 3 gilt insoweit nicht. Vergütet werden nur die mit Zustimmung des Auftraggebers ausgeführten Arbeiten nach Maßgabe der tatsächlich geleisteten und anerkannten Arbeitsstunden. Datum, Baustelle, Berufsbezeichnung der Arbeiter (bei Bedarf Vor- und Zuname, Alter), Zahl der Arbeitsstunden, genaue Angaben über Art der Tätigkeit, ferner die verwendeten, besonders zu vergütenden Stoffe, Geräte, Gerüste, Werkzeuge, Fahrzeuge, und dgl. Bei gleichartigen Leistungen genügt ein Hinweis auf die früher in der einzelnen beschriebenen Leistung. Zahlung zu § 16 Alle Rechnungen sind in 3-facher Ausfertigung über die Bauleitung mit der Anschrift des Bauherrn einzureichen. Alle Zahlungen werden vom Bauherrn durch Überweisung geleistet. Abschlagszahlungen bis zu 90 % der geleisteten Arbeiten werden in Zeitabständen von nicht unter 14 Tagen gewährt. Die Prüfung der Schlusszahlung durch die Bauleitung und die Überweisung des Restbetrages erfolgen vorbehaltlich des endgültigen Prüfergebnisses durch die zuständigen Prüforgane. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, unter Verzicht auf den Einwand der weggefallenen Bereicherung, von den Rechnungsprüfungsorganen festgestellte Überzahlungen jederzeit zurückzuerstatten. Überzahlungen sind vom Empfang der Schlusszahlung an mit 4 % zu verzinsen. Abtretung fälliger Forderungen des Auftragnehmers ist nach § 399 BGB ausgeschlossen. Sicherheitsleistungen zu § 17 Für die vertragsmäßige Durchführung der übertragenen Leistungen und die Erfüllung der Gewährleistung kann der Auftraggeber als Sicherheit bis zu 5 % der Endsumme aus der Schlussrechnung einbehalten; der Betrag wird nicht verzinst. Streitigkeiten zu § 18 Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Aalen. Vor Inanspruchnahme des Rechtswegs soll gütliche Regelung von Sachverständigen versucht werden.

Zusätzliche Angebots-und Vertragsbedingungen ZUSÄTZLICHE ANGEBOTS-UND VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN UND BAULIEFERUNGEN FÜR GEBÄUDE UND FREIANLAGEN (DIN 276, KOSTENGRUPPEN 1.4/2.2/3/4/5/6 Die folgende Nummerierung richtet sich in den Hauptnummern sinngemäß nach VOB/B 1. Grundlagen des Vertrags sind im Folgenden aufgeführt, und zwar in der bei Widersprüchen gültigen Reihenfolge 1.1 die schriftliche Vertragsausfertigung 1.2. das Angebot des Auftragnehmers mit all seinen Bestandteilen 1.3. die dem Auftragnehmer übergebenen Pläne 1.4. die "Zusätzlichen Angebots- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen- und Lieferungen", welche auf diesem Blatt vorliegen. 1.5. VOB Teil A, B und C in der jeweils zum Ausschreibungsdatum gültigen Fassung 1.6. das BGB insbesondere die Bestimmungen über den Werk- bzw. Kaufvertrag 2. Nachangebote und Auftragserweiterungen 2.1 Nachangebote und Auftragserweiterungen für nach Vertragsabschluss anzubietende neue oder erweiterte Leistungen müssen vor Ausführung schriftlich eingereicht werden. Die Ausführung setzt ausdrücklich Auftrag des Bauherrn voraus. Ebenso hat der Auftragnehmer auf erkennbare Massenüberschreitungen vor Ausführung schriftlich hinzuweisen und einen Nachauftrag zu fordern. Alle Bedingungen des Bauvertrages gelten auch für Nach- und Änderungsaufträge. 2.2 Vertragspreise bleiben für die vereinbarten Fertigstellungsfristen unverändert ohne Rücksicht auf Lohnerhöhungen oder Materialpreissteigerungen. VOB/B § 2 (insbesondere Absatz 3-7) bleiben davon unberührt gültig. Gleitklauseln sind nur gültig, falls sie bei Vertragsabschluss schriftlich vereinbart sind. Ist eine Lohn- oder Materialgleitklausel vereinbart, ist die Lohn- bzw. Materialpreis- Erhöhung spätestens binnen zwei Wochen schriftlich anzuzeigen, sonst sind die Ansprüche verwirkt. Preissteigerungen, die durch Fristüberschreitung des Auftragnehmers entstehen, gehen zu seinen Lasten. 2.3Nebenleistungen und -kosten: Beschaffung von Bauwasser, Baustrom, sowie Beseitigung von Abfällen sind Nebenleistungen des Auftragnehmers, wofür er Kosten und Verantwortung zu tragen hat. Sofern der Bauherr die Bereitstellungs- und Verbrauchskosten von Bauwasser und Baustrom, sowie die Bereitstellung eines Müllcontainers und dessen Abfuhr veranlasst und kostenmäßig verauslagt, ist er berechtigt, diese Aufwendungen gegen die Ansprüche des Auftragnehmers anteilig aufzurechnen. Statt der Verteilung dieser Kosten auf Nachweis kann in der Ausschreibung bzw. im Bauvertrag ein fester Anteil in Tausendstel der Abrechnungssumme des jeweiligen Auftragnehmers vereinbart werden. 2.4 Giftmüll und Problemmüll, die bei seiner Vertragsleistung anfallen, hat der Auftragnehmer auf jeden Fall auf eigene Kosten ordnungsgemäß zu entsorgen. 2.5 Die Angebots- und Vertragspreise gelten für die fertige Leistung bzw. Lieferung frei Bau einschließlich Abladen und Verpackung. 3. Ausführungsunterlagen Es gilt VOB/B § 3 mit folgender Maßgabe: 3.1 Ausführungspläne müssen den Freigabevermerk des Architekten tragen. Sie sind für den Auftragnehmer verbindlich. Planinhalte, Maße, Dimensionen und Leistungsverzeichnisse sind vom Auftragnehmer zu prüfen; auf Unstimmigkeiten oder zu befürchtende Mängel oder Bedenken hat er den Architekten schriftlich hinzuweisen. Planlieferung entsprechend Baufortschritt. Sofern die dem Auftrag-nehmer gelieferten Pläne nach seiner Meinung nicht mit den Angebotspreisen vereinbar sind, hat der Auftragnehmer binnen 12 Werktagen nach Erhalt der Pläne, spätestens jedoch vor Beginn dieser Leistungen schriftlich seine eventuellen Mehrforderungen anzumelden, ansonsten gelten die Pläne als Vertragsbestandteil. 3.2 Baustelleneinrichtungspläne, Bauangaben für bauseitige Vorleistungen, sowie Einbaupläne für Lieferungen des Auftragnehmers sind vom Auftragnehmer auf Anforderung auf seine Kosten zu erstellen und rechtzeitig zur schriftlichen Genehmigung vorzulegen, vor allem bezüglich der bauseitig erforderlichen Vor- und Nachleistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungen und Unterkonstruktionen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspätete Bauangaben fallen dem Auftragnehmer zur Last. Anerkennung der Auftragnehmerpläne durch den Architekten befreit den Auftragnehmer nicht von der vollen Gewährleistung für seine Leistungen 3.3 Revisionspläne sowie schriftliche und mündliche Bedienungsanleitungen für technische Anlagen, Installationen usw. sind vom Auftragnehmer bei Abnahme unentgeltlich zu liefern. 3.4 Urheberschutz besteht für alle gegenseitig übergebenen Pläne, Berechnungen usw. Sie dürfen nur vertragsgemäß verwendet und nicht weitergegeben werden. 3.5 Übergabe Ausführungspläne Die in Absatz 3.1 genannten Ausführungspläne, werden dem Auftragnehmer ausschließlich digital, und nicht in Papierform übergeben. Dem Auftragnehmer wird ergänzend ein Zugang zu der genutzten Planplattform des Auftragsgebers, zur Verfügung gestellt. Entgegen VOB 3.1 werden diese nicht besonders vergütet. 4. Ausführung Es gilt VOB/B §4 mit folgender Maßgabe: 4.1 Schadens- und Unfallverhütung: Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Personen- und Sachschaden abzuwenden. Vor, während und nach der Arbeit sowie in den Arbeitspausen hat der Auftragnehmer von sich aus für alle Schadensverhütungsmaßnahmen zu sorgen, wie Abschrankungen, Beleuchtung, Geländer, Fanggerüste, Absteifungen, Warntafeln, Brandverhütung, Sturmsicherung aller Gegenstände, Vorschriftsmäßigkeit von elektrischen Geräten, Leitungen usw. Mängel an der Baustelle, auch an Geräten, Gerüsten usw. anderer Auftragnehmer hat der Benützer zu beanstanden. Der Auftragnehmer stellt Bauherr und Architekt ausdrücklich frei von Schadensersatzansprüchen, die er im Zusammenhang mit seinen Leistungen oder Lieferungen zu vertreten hat. 4.2 Schutz seiner aufgeführten Leistungen, auch gegen Wasser-, Frost-, Sturm- und Winterschäden sowie gegen Beschädigung, Korrosion und Verschmutzung obliegt dem Auftragnehmer ohne Aufpreis bis zur Abnahme. Ebenso obliegt ihm ohne Aufpreis Entfernung von Schnee und Eis, soweit für seine Leistungen nötig. 4.3 Leistungen im Erdreich und in Bauteilen hat der Auftragnehmer zu beachten und zu schützen, bevor er dort Arbeiten vornimmt. 4.4 Ein Polier oder Vorarbeiter (bei Bedarf ein Baustelleningenieur), der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit anwesend sein. Er darf nur abgezogen werden, wenn mit dem bauführenden Architekten eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist. Auf Anforderung hat der Auftragnehmer einen Fachbauleiter nach LBO einzusetzen, sofern im Vertrag vereinbart. 4.5 Bautagebücher hat der Auftragnehmer auf Anforderung zu führen und davon dem Architekten täglich Durchschriften zu übergeben. Die Berichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Bauausführung und Abrechnung von Bedeutung sind, insbesondere über Behinderungen. 4.6 Muster und Proben von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegenständen sind auf Anforderung rechtzeitig dem Architekten zur Genehmigung unentgeltlich vorzulegen. Vom Bauherrn genehmigte Proben oder Muster sind zur Abnahme vorzuhalten. 4.7 Prüfung: Erforderliche Baustoffprüfungen hat der Auftragnehmer auch ohne besondere Anweisung auf seine Kosten durch staatlich anerkannte Prüfstellen durchführen zu lassen, wobei die Entscheidung der Prüfstelle für ihn verbindlich ist. Er darf nur Baustoffe und -verfahren anwenden, für die eine ordnungsgemäße Zulassung vorliegt. 4.8 Einzelne Bauschilder sind nicht zulässig. der Bauherr erstellt eine Bautafel, auf der der Auftragnehmer erwähnt wird. Dieser hat sich anteilig entsprechend der Vertragssumme an den Kosten zu beteiligen 5. Ausführungs-und Lieferfristen 5.1 Ausführungs- und Lieferfristen werden beim Abschluss des Vertrags vereinbart. Ist eine solche Vereinbarung nicht erfolgt, so gelten die dem Auftragnehmer später schriftlich bekanntgegebenen Fristen als Vertragsfristen, soweit ihnen der Auftragnehmer nicht binnen 12 Werktagen widerspricht. Auf diese Wirkung ist der Auftragnehmer bei der Bekanntgabe der Frist ausdrücklich hinzuweisen. 5.2Nachweiszettel für Tage, an denen nicht gearbeitet werden konnte, sind dem Architekten umgehend zur Unterschrift vorzulegen. 5.3Als Schlechtwetterausfalltage werden für Fristverlängerung anerkannt: Regentage mit mehr als 4-stündiger Regendauer während der Arbeitszeit und Tage mit Mittagstemperaturen unter -5°C in der Zeit vom 1. November bis 1. März, sofern keine witterungsunabhängigen Arbeiten ausgeführt werden können. 6. 6-11: siehe VOB Teil B §§ 6-11 12. Abnahme, Mängelrüge, Vertragsstrafe Hierfür gilt VOB/§12 wie folgt: 12.1 Verlangt der Auftragnehmer die förmliche Abnahme, hat der Bauherr sie binnen 12 Werktagen nach Fertigstellung der Gesamtleistung vorzunehmen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Der Bauherr kann jedoch die Abnahme so lange verweigern, wie die Leistung wesentliche Mängel aufweist. 12.2 Ist die Leistung fertiggestellt und hat der Bauherr die Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach dem Ablauf von 12 Werktagen nach Beginn der Benutzung als stillschweigend erfolgt, es sei denn, der Bauherr erklärt ausdrücklich, dass er die Abnahme bis zur Beseitigung bestimmter wesentlicher Mängel ablehnt, oder es sei denn, dass er diese bereits anlässlich einer vorhergehenden schriftlichen Mängelrüge vorsorglich abgelehnt hatte. 12.3 Erfolgt eine stillschweigende Abnahme nach vorstehender Bestimmung, sind Vorbehalte wegen bekannter wesentlicher Mängel oder wegen Vertragsstrafen vom Bauherrn innerhalb der genannten 12 Werktage geltend zu machen, sofern sie nicht schon vorher vorsorglich schriftlich angemeldet wurden. 12.4 Die fiktive Abnahme nach VOB/B§12.5(1) und (2) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 12.5 "Ingenieurtechnische und Bauleiter-Abnahmen" z. B. von Bewehrungen, Funktionsabnahmen durch Fachingenieure oder Behörden gelten nicht als Abnahme im Sinne dieses Vertrages. Zu dieser ist nur der Bauherr selbst berechtigt 13. Gewährleistung und Verjährung Es gilt die VOB/B§13 sofern im Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 14. Abrechnung 14.1 Die Schlussrechnung ist vierfach mit allen erforderlichen Unterlagen zur Prüfung an den Architekten einzureichen. Projektnummern und Vertragsdatum, sowie erhaltene Abschlagszahlungen sind aufzuführen. Im Übrigen gilt VOB/B§14. 15. Stundenlohnarbeiten 15.1 Stundenlohnarbeiten sind täglich auf Nachweiszetteln in doppelter Ausfertigung dem bauführenden Architekten zur Unterschrift vorzulegen. Er erhält eine Ausfertigung. Nur Stunden, in denen wirklich gearbeitet wurde, werden anerkannt, nicht Pausen, Feiertage, Schlechtwetterzeiten usw. Bei ungenügender Arbeitsleistung bleiben entsprechende Abzüge vorbehalten. Ebenso bleibt vorbehalten die nachträgliche Prüfung, ob die nachgewiesene Leistung in Angebotspositionen enthalten und damit abgegolten ist. Zuschläge für Überstunden werden nur bezahlt, wenn Überstunden angeordnet und nicht durch (drohende) Fristüberschreitung erforderlich wurden. Im übrigen gilt VOB/B§15 16. Zahlungen Es gilt VOB/B§16 mit folgender Maßgabe: 16.1 Überzahlungen. Rückforderungen aus Überzahlungen (§812ffBGB) kann der Bauherr stellen. Der Bauherr ist insoweit berechtigt, die Auftragnehmer Rechnung auch nach der Bezahlung durch eine Prüfinstanz nachprüfen zu lassen. Im übrigen gilt § 16 VOB einschl. § 16 Abs. 3 betreffend Schlußzahlungen. 17. Sicherheitsleistung 17.1 Für die Sicherheitsleistungen gilt VOB/B §17 18. Sonstige rechtliche Regelungen 18.1 Arbeitsgemeinschaften zwischen Bietern oder Auftragnehmern bedingen: Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben beim Angebots- bzw. Vertragsabschluß eine Mitgliedsfirma federführend schriftlich zu allen Rechtshandlungen zu bevollmächtigen mit Wirkung für und gegen die Arbeitsgemeinschaft. Der Bauherr kann aus wichtigem Grund von der Arbeitsgemeinschaft die Bestimmung einer anderen federführenden Firma verlangen, bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Alle Teilnehmer haften gesamtschuldnerisch. 18.2 Vom Bauherrn bevollmächtigt ist der bauführende Architekt in technischer Hinsicht. Rechtliche und/oder finanzielle Verpflichtungen sind ausschließlich Sache des Bauherrn. Vom Auftragnehmer bevollmächtigt ist sein Vertreter lt. 4.4 der vorliegenden Bestimmungen mit Wirkung für und gegen den Auftragnehmer. 18.3 Die Anlieferung bei reinen Lieferungen ist dem Bauherrn bzw. Architekten rechtzeitig anzukündigen. Übernahmezeitpunkt und -adresse sind zu vereinbaren. Die Transportgefahr geht zu Lasten des Lieferanten 18.4 Ausreichende Haftpflichtversicherung ist die Auftragsvoraussetzung. Deckungszusage - und Summe sind für die ganze Bauzeit nachzuweisen 18.5 Bauwesenversicherung bzw. Bauleistungsversicherung: Sofern der Bauherr eine Bauwesenversicherung bzw. Bauleistungsversicherung abschließt, sind die Leistungen des Auftragnehmers im Rahmen dieser Versicherung mitgedeckt. Die Kosten werden vom Bauherrn anteilig umgelegt und von der Auftragnehmer Forderung abgezogen, sofern dies in den Angebotsunterlagen oder im Vertrag festgelegt ist. 18.6 Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Auftragnehmers aus diesem Vertrag sowie Gerichtsstand für Streitigkeiten darüber ist der Ort des Bauvorhabens. 18.7 Rechtsunwirksamkeit von Vertragsteilen berührt die übrigen nicht

Anlagenverzeichnis ANLAGENVERZEICHNIS ZUM LV 1_Lageplan Lageplan.pdf 2_Grundrisse 236_5_AR_AB_GR_00_006_V_AO#Erdgeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_01_007_V_AP#1.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_02_008_V_AL#2.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_03_009_V_AK#3.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_04_010_V_AK#4.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_05_011_V_AP#5.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_06_012_V_AL#6.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_07_013_V_AL#7.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_08_014_V_AK#8.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_09_015_V_AK#9.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_10_016_V_AK#10.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_11_017_V_AK#11.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_12_018_V_AK#12.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_13_019_V_AK#13.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_14_020_V_AK#14.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_15_021_V_AK#15.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_16_022_V_AO#16.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_17_023_V_AL#17.Obergeschoss.pdf 236_5_AR_AB_GR_18_024_V_AL#18.Obergeschoss.pdf 3_Schnitte-Ansichten 236_5_AR_AB_AN_NN_080_V_AB#Ansicht Nord.pdf 236_5_AR_AB_AN_O1_081_V_AB#Ansicht Ost-Teil 1,UG-8.OG.pdf 236_5_AR_AB_AN_O2_082_V_AC#Ansicht Ost-Teil 2,9.OG-DG.pdf 236_5_AR_AB_AN_SS_083_V_AA#Ansicht Süd.pdf 236_5_AR_AB_AN_W1_084_V_AC#Ansicht West-Teil 1.pdf 236_5_AR_AB_AN_W2_085_V_AC#Ansicht West-Teil 2.pdf 236_5_AR_AB_SN_AA_070_V_AA#Schnitt A-A.pdf 4_Details 236_5_AR_AB_DT_XO_501_V_AE#Systemschnitt Fenster 2.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_502_V_AC#Systemschnitt Schließung Fensteröffnungen 1.OG - 17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_503_V_AB#Vorsatzschale TRH-Wand 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_529_V_AC#Wandanschluss Terrasse 17.OG,Achse L-M+1.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_541_V_AE#Attika Zw.bau III, Decke über EG, Achse P-Q`1-4.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_578_V_--#Trockenbau Querschnitt Abg.Decke 16.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_579_V_--#Trockenbau Abg.Decke u.Terrasse 16.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_580_V_--#Trockenbau Abg.Decke 16.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_581_V_--#Trockenbau Schacht 1, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_582_V_--#Trockenbau Schacht 2, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_583_V_--#Trockenbau Schacht 3, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_584_V_--#Trockenbau Schacht 4, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_585_V_--#Trockenbau Schacht 5, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_586_V_--#Trockenbau Schacht 6, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_587_V_AA#Trockenbau Schacht 7, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_588_V_--#Trockenbau Schacht 8, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_589_V_--#Trockenbau Schacht 9, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_590_V_AA#Trockenbau Schacht 10, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_591_V_AA#Trockenbau Schacht 11, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_592_V_AA#Trockenbau Schacht 12, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_593_V_--#Trockenbau Schacht 13, 1.OG-17.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_597_V_--#Schacht 2 Ertüchtigung 16.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_597_V_AA#Schacht 2-Statische Ertüchtigung Decke 16.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_598_V_AA#Schacht 5,6,7,11,12,13- St. Ertüchtigung 16.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_599_V_--#Schacht 8 Ertüchtigung 16.OG.pdf 236_5_AR_AB_DT_XO_599_V_AA#Schacht 8-Statische Ertüchtigung Decke 16.OG.pdf 5_Sonstige Anlagen A1_250401_Wärmeschutznachweis_BT1_ WG+NWG Stand 240701.pdf A2_DGNB-QNG-Allgemeine Anforderungen und Nachweise.pdf A3_Techn.Mindestanforderungen_BEG NWG Zuschuss_463.pdf A4_Techn. Mindestanforderungen_BEG WG Zuschuss_461.pdf P691_LYS_FUE_opake_Bauteile_250702_ina.pdf

Vorbemerkungen II Vorbemerkungen II

Besondere technische Leistungsbeschreibung Wärmeschutz | Anforderung Besondere technische Leistungsbeschreibung Wärmeschutz | Anforderung BEG Effizienzhaus/-gebäude 40-Standard Die Sanierung und Umnutzung des „we live towers“ in Frankfurt wird als BEG Effizienzhaus/-gebäude 40 gefördert. Beim genannten Gebäude handelt es sich um eine Mischnutzung, bei der sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäudeanteile umgesetzt werden (Mikroappartement = Wohnen/Effizienzhaus, alle weiteren Nutzungen (Hotel, Restaurant, Co-Working, Gemeinschafts-/Nebenflächen = Nichtwohnen/Effizienz-gebäude). Die technischen Mindestanforderungen der Bundesförderung energieeffizienter Gebäude (BEG) für Wohn- und Nichtwohngebäude zum Stand der Beantragung (12/2021) sind daher zu beachten. Alle am Bau beteiligten Firmen unterliegen in der Qualität der Ausführung und den zu verbauenden Materialien den Anforderungen und Vorgaben des BEG Effizienzhaus/-gebäude40-Standards. Der AN verpflichtet sich, die genannten Kennwerte und Forderungen des Effizienzhaus-Nachweises (WG, Stand 01.07.2024) und Effizienzgebäude-Nachweises (NWG, Stand 01.07.2024) zur Einhaltung der Effizienzhaus/-gebäude-Qualität einzuhalten. Im Speziellen betreffen dies die luftdichte und hochgedämmte Bauweise sowie der energieeffiziente Einsatz von Anlagen-technologien und den optimierten Bauablauf. Änderungen/Anpassungen müssen dem Energie-Effizienz-Experten der ina Planungsgesellschaft umgehend mitgeteilt werden. Die technischen Mindestanforderungen der BEG Wohn- und Nichtwohngebäude (Stand: 12/2021) sowie den Effizienzhaus/-gebäude-Nachweis zur Einhaltung der Effizienzhaus-Qualität erhalten Sie als Anhang zu diesem Leistungsverzeichnis. Zur Sicherstellung des richtigen Einbaus der geforderten Qualitäten sind die gewählten Produkte anhand von technischen Datenblättern und Herstellererklärungen bis spätestens vier Wochen vor Einbau vorzulegen. Der AN verpflichtet sich nach Fertigstellung der betreffenden Maßnahmen eine Fachunternehmererklärung auszufüllen, die die BEG-konforme Ausführung bestätigt. Als Anhang zum Leistungsverzeichnis erhalten Sie diese beispielhaft (noch nicht gewerkeweise) zur Kenntnis. Diese, sowie die zusätzlich erforderlichen Nachweise, sind dem Auftraggeber vor Erhalt der letzten Zahlungsrate unaufgefordert zu übergeben. Umlaufende, lückenlose Dämmschicht Die hochgedämmte Bauweise erfordert eine umlaufende, lückenlose Dämmschicht. Die Anforderungen der jeweiligen Bauteilaufbauten entnehmen Sie der Anlage 2 zum Effizienzhaus/-gebäude-Nachweis („Bauteilkatalog“). Luftdichte Bauweise Der BEG Effizienzhaus/-gebäude40-Standard erfordert eine umlaufende luftdichte Ebene. Diese wird durch die folgenden Bauteilschichten der Regelbauteile erstellt: Stahlbetondecken (Bodenplatte/Geschossdecken); Innenputz (Mauerwerk); Fenster. Alle Anschlussstellen bei Materialwechseln sowie Durchbrüche oder Durchdringungen der luftdichten Ebene müssen dauerhaft strömungsdicht durch zugelassene Materialien verschlossen werden, z.B. durch: Dauerhaftes verkleben durch zugelassene Klebebänder auf der Innenseite; zugelassene Kompribänder; Einsatz luftdichte Hohlwanddosen, Kabelbaum-/Rohrmanschetten; Leitungs-Installationen, Leitungsschlitze und Durchbrüche vollflächig luftdicht schließen. Vor dem Einbau der Holz-/Fensterbauteile sind alle Oberflächen im Bereich der Massivbauöffnungen bzw. -anschlüsse zu reinigen und eventuelle Unebenheiten zu beheben (z.B. Glattstrich auf Mauerwerk) damit die Befestigung der luftdichten Anschlüsse möglich ist. Zur Prüfung der Luftdichtheit erfolgt ein qualitätssichernder Differenzdrucktest, sind Nachbesserungen infolge von Leckagen notwendig, die der AN zu verantworten hat, so trägt er die Kosten für sämtliche Nachbesserungen und Nacharbeiten ggf. inklusive Folgekosten sowie für ggf. erforderliche weitere Messungen. Die geforderte Luftdichtheit von q50 ≤ 2,50 h-1 ist im Wohnbereich verpflichtend einzuhalten. Technische Nachweise Folgende Nachweise sind unaufgefordert spätestens vier Wochen vor Einbau vorzulegen: Technische Datenblätter zur Bestätigung der Dämmqualität (λB gem. Zulassung für den Einbauort) und der Anlageneffizienz (z.B. nWRG, Stromeffizienz, Wirkungsgrad, COP)Gefälledämmung: Berechnung nach DIN EN ISO 6946, Anh. CUw-/Ud-Berechnung der verglasten Bauteile (mindestens Standardfenster mit umzusetzendem Rahmenanteil nach DIN EN 14351-1 + Verglasungsqualität/g-Wert, alternativ detaillierte Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Angabe des flächengewichteten Mittelwerts) Ansprechpartner BEG/Wärmeschutz: Dipl.-Ing. Architektin Friederike Hassemer (dena Energie-Effizienz-Expertin) ina Planungsgesellschaft mbH Schleiermacherstraße 12 64283 Darmstadt Tel. +49 6151 785 22 30 Fax +49 6151 785 22 49 www.ina-darmstadt.de hassemer@ina-darmstadt.de Anforderungen an DGNB-Zertifizierung Für das Projekt wird eine Zertifizierung im Nachhaltigkeitsbewertungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) durchgeführt. In der Zertifizierung erfolgt eine umfassende Gesamtbewertung des Lebenszyklus unter Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen Qualität des Gebäudes sowie der technischen Qualität und der Prozessqualität. In diesen Bereichen sind in insgesamt 37 Kriterien Grenzwerte einzuhalten bzw. Zielwerte zu erreichen Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen so auszuführen, dass das angestrebte Zertifizierungsziel nach Fertigstellung des Gebäudes erreicht wird und das Gebäude das DGNB-Zertifikat „Gold“ erhält. Dies erfordert zwischen allen am Bau Beteiligten eine intensive Zusammenarbeit. Ist für den Auftragnehmer erst nach Vertragsabschluss erkennbar, dass gewisse Qualitäten, Güten etc. nicht umsetzbar sind, hat er dies umgehend mitzuteilen und alternative Vorschläge zu unterbreiten. Sofern bereits während des Vergabeverfahrens Bedenken oder Zweifel hinsichtlich der Realisierbarkeit der ausgeschriebenen Qualitäten und / oder Anforderungen an die Stoffe bestehen, ist dies vom Bieter im Wege einer Bieterfrage zu klären Die für die Zertifizierung festgelegten Qualitätsniveaus, müssen im fortlaufenden Planungsprozess bzw. in der Ausführungsplanung unbedingt berücksichtigt werden. Leistungen des Auftragnehmers für die Zertifizierung Die Zertifizierung erfordert eine umfangreiche Dokumentation sowie das Erbringen zusätzlicher Nachweise über den herkömmlichen Bauprozess hinaus. Der Auftragnehmer hat diese Leistungen in seinem Angebot zu berücksichtigen. Die durch das ausführende Unternehmen zu erbringenden Nachweise sind der Anlage 1 "Anforderungen Baustoffeigenschaften" sowie der Anlage 2 "Allgemeine Anforderungen und Nachweise" zu entnehmen. Die relevanten Leistungspositionen enthalten einen ausdrücklichen Hinweis mit Verweis auf die für die betreffende Leistung spezifischen Anforderungen aus den Anlagen 1 und 2. Alle eingereichten Nachweise müssen klar dem auf der Titelseite genannten Projekt sowie ggf. dem betreffenden Produkt zuzuordnen sein. Aus jedem Dokument müssen der Aussteller (mit Stempel und Unterschrift) sowie das Ausstellungsdatum klar hervorgehen. Freigabeprozess der Überwachung und Dokumentation der eingesetzten Materialien im Rahmen der DGNB-Zertifizierung Ergänzung der Ausschreibung Alle in der Anlage 1 und Anlage 2 genannten Anforderungen an die Bauprodukte müssen gemäß dem entsprechenden Einbauort berücksichtigt werden. Sollten weitere Unterbeauftragungen abgeschlossen werden, sind diese Vorgaben auch zwingend von allen Nachunternehmern zu berücksichtigen. Die Erfüllung der Anforderungen sind anhand von Produktdatenblättern, Umweltproduktdeklarationen, Sicherheitsdatenblätter etc. nach Zuschlagserteilung und vor dem Einbau zu prüfen. Sollte es Unklarheiten bezüglich der Erfüllung geben, sind diese in Abstimmung mit dem Auditor zu klären. Freigabe von Bauprodukten vor dem Einbau Der Auftragnehmer muss nach der Zuschlagserteilung einen Bauteilkatalog vorlegen, in dem die in Anlage 1 und Anlage 2 relevanten Bauprodukte mit Produktname und Hersteller der betreffenden Bauteilschicht zugeordnet sind. Mit diesem Katalog sind zudem alle relevanten Produktdatenblätter, Umweltproduktdeklarationen, Sicherheitsdatenblätter etc. einzureichen. Die ausführenden Firmen übergeben mit einem Vorlauf von mindestens 14 Tagen vor Bestellung der Bauprodukte eine Liste mit den von Ihnen verwendeten Bauprodukten und der entsprechenden Dokumentation an den Auditor. Der Auditor prüft die Materialien hinsichtlich der Vorgaben der DGNB und gibt diese zum Einbau frei. Er informiert die Bauleitung über die Freigabe und übergibt eine Liste der freigegeben Produkte zur Prüfung beim Einbau. Ohne eine schriftliche Freigabe ist ein Einbau daher nicht gestattet. Anforderungen der DGNB an den Bauprozess Abfallarme Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich gesetzliche Mindestvorschriften zu erfüllen. Eine Abfalltrennung auf der Baustelle in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle und gefährliche Abfälle ist vorzunehmen. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Lärmarme Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich die gesetzlichen Mindestvorschriften hinsichtlich des Schallschutzes auf der Baustelle zu erfüllen. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Staubarme Baustelle Die gesetzlichen Anforderungen sind folgendermaßen zu erfüllen: Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche wird verhindert, soweit das technisch möglich ist. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt. Es kommen Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zum Einsatz. Die Einrichtungen werden regelmäßig gewartet und geprüft. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Bodenschutz auf der Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich sicherzustellen, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird. Kontaminierte Böden sind getrennt zu behandeln. Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist einzuhalten. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat.

V - Trockenbauarbeiten ** ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN TROCKENBAUARBEITEN 1. Kalkulation : Die Einheitspreise verstehen sich für die Lieferung und Verarbeitungen aller notwendigen Materialien einschl. Transport, Transporteinrichtungen, Geräte, Gerüste und Kosten für: a.  Nacharbeiten, auch soweit sie nicht im Zuge der      Hauptleistungen ausgeführt werden können,      (Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten      Arbeitsgängen bzw. bei Unterbrechungen)      z.B.: Anarbeiten bzw. Beispachteln an Fenster,      Türzargen, Rollladenkästen und -schienen, Simsen,      Wand- und Bodenbelägen, Treppenbelägen, Geländern,      Trennschienen, Verschalungen, Wand- und Fenster-      elementen, Installationen jeder Art, Wand- und      Deckendurchbrüchen. b.  Verschnitt jeder Art. Herstellen an Öffnungen,      Anarbeiten an Fenster, Türen. c.  Beleuchtung, Sicherung und Versicherung. d.  Vorkehrungen zum Schutz der Arbeiten gegen Kälte,       Hitze und Feuchtigkeit. Maßnahmen für die      Weiterarbeit bei Frost und Schnee, sofern solche wegen      Terminüberschreitungen notwendig werden. e.  Diebstahlsichere Lagerung des Materials. Schaffung      und Beschaffung eines geeigneten Lagerraumes zur      Unterbringung angelieferten und zu lagernden      Materials. f.   Geeignete Schutzmaßnahmen für alle Bauteile und      Einrichtungen soweit sie bei der Ausführung      erforderlich sind, z.B. Abdeckungen und Verhängungen      von Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Fenstern, Türen,      Stahl- und Blechteilen jeder Art, Beschlägen, Simsen,      Einrichtungsgegenständen, Plattenbelägen, Heizkörpern,      Rohren und Installationen usw. Aluminiumbauteile sind      äußerst solide abzudecken. Für Verschmutzungen und      Beschädigungen haftet der Unternehmer. g.  Arbeits- und Schutzgerüste jeder Art (entsprechend      den geltenden Vorschriften) zur Ausführung der      Arbeiten des Auftragnehmers. h.  Notwendige Untergrundüberprüfung der örtlichen      Untergründe, vor der Ausführung, auf Maßhaltigkeit      und Eignung in Bezug auf die vorgesehene Ausführung.      So z.B. Festigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsgehalt,      Tragfähigkeit, etc.. i.   Reinigungsarbeiten an allen betroffenen Bauteilen,      Gegenständen und Einrichtungen so gründlich,      dass bei den Folgeunternehmern, vor allem Maler,      Bodenleger usw. über deren vertraglichen      Verpflichtungen hinausgehend keine Mehraufwendungen      erforderlich werden. 2. Ausführungs- und Gütebestimmungen : a.  DIN - Vorschriften und Verordnungen      - in der jeweils neuesten Fassung -      DIN 18 334Zimmerer- und Holzbauarbeiten      DIN 18 350Putz- und Stuckarbeiten      DIN 1168Baugipse      DIN 18 163Gips- und Zwischenwandplatten      DIN 18 164Schaumkunststoffe im Hochbau      DIN 18 165Faserdämmstoffe im Hochbau      DIN 18 168Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken      DIN 18 180Gipskartonplatten      DIN 18 182Zubehör für die Verarbeitung vonGips-                          kartonbauplatten      DIN 18 181Gipskartonplatten      DIN 18 183Montagewände und Gipskartonplatten      DIN 1101Holzwolle-Leichtbauplatten      DIN 11 400Mehrschicht-Leichtbauplatten      DIN 4102Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen      DIN 4103Teil 2Nichttragende innere Trennwände aus                          Gipswandplatten      DIN 4108Wärmeschutz im Hochbau      DIN 4109Schallschutz im Hochbau      DIN 4420Gerüstordnung, Richtlinien für Gerüstaus-                          führung und Gebrauchsüberlassung lt. VOB,                          Anhang DIN 18 451      DIN 18 202Maßtoleranzen im Hochbau      DIN 18 540Fugenverschlüsse      RhBH    Richtlinien für die Verwendung brennbarer                          Baustoffe im Hochbau      LBO          Landesbauordnung      Allgemeine Gütevorschriften für die Lieferung von      Metalldecken. Nach Empfehlung des "Technischen      Arbeitskreises industrieller Metalldeckenhersteller"      Außerdem ist der jeweils neueste Stand der Technik      und/oder die anerkannten Regeln der Technik zu      berücksichtigen. b.  Herstellervorschriften:      Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind      unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien und Be-      dingungen des Herstellers einzubauen. c.  Trennfuge:      Bauwerksfugen in der Rohbaukonstruktion sind im      gleichen Verlauf konsequent hindurchzuführen und      auszubilden. 3.  Aufmaß und Abrechnung :      a. Sichtflächen nach VOB neuester Fassung      b. Abmessungen:          Es werden die Rohbaumaße zugrunde gelegt      c. Zwischenlagen:          Bei Dämmplatten, eingelegt zwischen Sparren und          Balken, werden die Holzteile übermessen.      d. Arbeits- und Schutzgerüste für Arbeiten des          Auftragnehmers sind mit den Einheitspreisen der          jeweiligen Position abgegolten. 4. Vollständigkeit :      Für die angebotenen Leistungen übernimmt der      Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit,      d.h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den      Positionen zwangsläufig ergeben, sind einzu-      kalkulieren, auch wenn sie im LV nicht ausdrücklich      erwähnt sind. 5.  Fabrikate :      Bei Verwendung von anderen Fabrikaten als in den      Positionen genannt, sind diese im Leistungsverzeichnis      zu nennen. Bei Nichtnennung wird auf den ausgeschrieb-      enen Fabrikaten bestanden. Die Gleichwertigkeit vom      Auftragnehmer genannter Fabrikate ist von diesem nach-      zuweisen. 8. Besondere Angaben zur Baustelle : -    Betonboden-/decke / Betonwände, teilweise Mauerwerk - Alle Ausführungsunterlagen erhält der AN grundsätzlich auf folgende Weise:      - Alle Unterlagen digital als Mail als PDF, wo       erforderlich als DWG / DXF 8. Besondere Angaben zum Bauvorhaben : - Ausführung der Arbeiten in Etappen, auch mit Unter- brechungen, entsprechend dem Baufortschritt der Vor- gewerke. - Weiteres siehe Beschreibung der Gewerkstitel. Alle nachfolgend beschrieben Leistungen betreffen auschließlich den Bauabschnitt / Bauteil 1 - - Sanierung des best. Hochhaues - - Transport ab 2.OG nach oben mit bauseitigem Gerüstaufzug möglich. Einhub durch die beiden bodentiefen Fenster in allen Geschossen durch die Fensteröffnungen auf der Westseite. - Materialanlieferung in die Geschosse und Lagermög- lichkeiten s. beispielhaft Logistikplan 5.OG. Dieser ist aufgrund der möglichen Deckenlasten mit dem Statiker abgestimmt und ist zwingend einzuhalten.      - Zuerst werden alle Fertigbäder eingebracht und       gemäß Plan "Einbringpositionierung" zwischen-       positioniert.      - Dann werden als 1. Lieferetappe die ersten Gips-       kartonplattenpaletten (Wände W115 / Schächte       W 628B ) eingebracht und gemäß Logistikplan       gelagert.      - Dann werden die Teile der Wohnungs- / Flurtrenn-       wände aufgestellt und mit den Platten der 1. Liefer-       ung einseitig (Bad- / Wohnungsseitig) beplankt, wo       für die Badpositionierung nötig.      - Paraleel werden vor der Badpositionierung die       Schachtwände aufgestellt und ebenfalls badseitig       beplankt.      - Anschließend werden die Rohinstallationen über den       Bädern und teilweise hinter den Bädern hergestellt.      - Anschließend werden die Bäder an o.g. Wände und       Schächte endpositioniert      - Dann können die restlichen Wohnungstrennwände /       Innenwände aufgestellt und einseitig beplankt       werden für die weiteren Rohinstallationen.      - Ein teilweises Umsetzen der Paletten ist notwendig       und einzukalkulieren - Dies ist in beiliegenden Logistikplan Trockenbau dar- gestellt und ist für jedes Geschoss anzuwenden. (s. Plan Nr. 35 Logistkplan 5.OG und Plan Nr. 50 Einbringpostionierung) 9. Anlagen: - s. Anlagenliste

0 V - Gipskartonflächen ***

01 Metall - Ständerwände "W 115" ***

0 V - Gipskarton-Ständerwand ***

0 V - Gipskarton-Ständerwand "W 115", F90 - Wohnungstrennwand - ***

01.0001 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (EG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 41,7 cm. - Wandhöhe ca. 3,76 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Nutzungeeinheits- / Flurtrennwände EG)

01.0002 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (1.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 1.OG)

01.0003 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (2.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 2.OG)

01.0004 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (3.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 3.OG)

01.0005 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (4.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 4.OG)

01.0006 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (5.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 5.OG)

01.0007 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (6.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 6.OG)

01.0008 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (7.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 7.OG)

01.0009 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (8.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 8.OG)

01.0010 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (9.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 9.OG)

01.0011 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (10.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 10.OG)

01.0012 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (11.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 11.OG)

01.0013 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (12.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 12.OG)

01.0014 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (13.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 13.OG)

01.0015 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (14.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 14.OG)

01.0016 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (15.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 15.OG)

01.0017 Gipskarton-Ständerwand W 115 d = 155 mm, F90 (16.OG) *** Gipskarton-Doppelständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 115", Gesamtwandstärke d = 155 mm. - Ständer 2*50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Diamand-Platten. - Schallschutz 69,7 Rw dB. (Wohnungs- / Flurtrennwände 16.OG)

01.0018 Zuschlag Türöffnungen herstellen *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden W 115 : - Für das Herstellen von Türöffnungen. - In Türleibung mit UA-Profil. - Im Sturz mit UW-Profil. - Größen Bauöffnungsmaße :          - Breiten 885 - 1250 mm.          - Höhen 1010 - 2500 mm.

01.0019 Zuschlag freies Wandende *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden W115 : - Für Ausbildung von freiem Wandende raumhoch, bzw. an Durchgängen ohne Türeinbau, Öffnungen, Schürzen, etc. - Beplankung an / an Leibung zweilagig wie Haupt- position. - Eckschienen gemäß separater Position.

01.0020 Zuschlag Wände nachträglich *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden W 115 : - Für das komplette nachträgliche Herstellen von Teilbereichen der Wänden in einem separaten Arbeitsgang, nach dem Endpositionieren der Fertigbäder. (1.OG bis 16.OG. Die Wände sind den Werkplan-Grundrissen gekennzeichnet)

01.0021 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Ständerwänden für Ausführung der Oberflächen in: - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Unter- grund für feinstrukturierte Wandbekleidungen, z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprech- ende feine Oberputze.mit Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche.

01.0022 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt.

01.0023 Schallschutzergänzung *** Schallschutzergänzung / Stützenumkleidung an Stütze Stahl- rahmen Einbringöffnung, welche in der Wohnungstrennwand W 115 steht, bestehend aus : - Rechts und links, mit Auffütterungsstreifen :      - Aus Massibauplatte geschnitten, 1-3 Lagen      - ca. 60 mm breit.       d = 20 mm      - Raumhoch.      - Bis Vorderflucht Brandschutzbekleidung Träger      - Auf W115 geklebt und geschaubt. - Darauf Bekleidung :      - Massivbauplatte, d = 20 mm.      - Streifen, verschiedene Breiten bis ca. 50 cm,      - Raumhoch.      - Nicht in Brandschutzbeplankung geschaubt. - Kantenschutzprofil, gemäß separater Positionen. - Sichtflächen Oberflächenqualität Q2. (Wohnungen mit Einbringöffnung 1.OG bis 16.OG, s.a. Detail 603 / 604 / 605)

01.0024 Zuschlag Trennstreifen - Stuckband - Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden für Trennung Gipskartonplatten zu Elementdecke: - Mit Trennband - Stuckband - . - Geschlossenzelliger PE-Schaum, 30 mm breit, d = 3 mm, Farbe weiß, mit einseitiger ca. 10-12 mm breiter Klebekante. - Einschl. sauberes scharfkantiges Abschneiden nach den Verspachtelungsarbeiten. - Einschl. Entsorgen des abgeschnittenen Materials. - PE-Schaum: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

0 V - Zuschlag Wandöffnungen Schottung ***

01.0025 Zuschlag Wandöffnung 700 / 100 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 700 x 100 mm. (EG bis 18.OG)

01.0026 Zuschlag Wandöffnung 350 / 100 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 350 x 100 mm. (EG bis 18.OG)

01.0027 Zuschlag Wandöffnung 100 / 100 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 100 x 100 mm. (EG bis 18.OG)

01.0028 Zuschlag Wandöffnung 200 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 200 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

01.0029 Zuschlag Wandöffnung 300 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 300 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

01.0030 Zuschlag Wandöffnung 400 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 400 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

01.0031 Zuschlag Wandöffnung 600 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 600 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

01.0032 Zuschlag Wandöffnung 650 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 650 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

01.0033 Zuschlag Wandöffnung 250 / 250 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 250 x 250 mm. (EG bis 18.OG)

01.0034 Zuschlag Wandöffnung 350 / 250 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 350 x 250 mm. (EG bis 18.OG)

01.0035 Zuschlag Wandöffnung 650 / 300 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 650 x 300 mm. (EG bis 18.OG)

01.0036 Zuschlag Wandöffnung 500 / 400 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 500 x 400 mm. (EG bis 18.OG)

01.0037 Zuschlag Wandöffnung 700 / 400 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 700 x 400 mm. (EG bis 18.OG)

0 V - GK-Ständerwand "W 115", F90 - Wandöffnungen schließen ***

01.0038 Wandöffnung schließen *** Türöffnung schließen, wie vor beschrieben : (EG bis 17.OG)

02 Metall - Ständerwände "W 112" ***

0 V - Gipskarton-Ständerwand "W112 - F90" ***

02.0039 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (EG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,76 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Abstellraum 2 / Schacht, EG)

02.0040 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (1.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Luftraum, Wasch-/ Tecnik-/ Abstellräume 1.OG)

02.0041 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (2.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 2.OG)

02.0042 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (3.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 3.OG)

02.0043 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (4.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 4.OG)

02.0044 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (5.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 5.OG)

02.0045 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (6.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 6.OG)

02.0046 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (7.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 7.OG)

02.0047 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (8.OG) *** 8ipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 8.OG)

02.0048 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (9.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 9.OG)

02.0049 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (10.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 10.OG)

02.0050 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (11.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 11.OG)

02.0051 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (12.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 12.OG)

02.0052 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (13.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 13.OG)

02.0053 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (14.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 14.OG)

02.0054 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (15.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 15.OG)

02.0055 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (16.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 16.OG)

02.0056 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 100 mm (17.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Technik-/ Abstellräume 17.OG)

02.0057 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 125 mm (EG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 125 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,76 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano.

02.0058 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 125 mm (17.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 125 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (17.OG)

02.0059 Gipskarton-Ständerwand W112, F90, d = 125 mm (18.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 125 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 4,05 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Feuerschutzplatte Piano. (Elektroräume / Flur 3/2, 18.OG)

02.0060 Zuschlag Türöffnungen herstellen *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden W 112 : - Für das Herstellen von Türöffnungen. - In Türleibung mit UA-Profil. - Im Sturz mit UW-Profil. - Größen Bauöffnungsmaße :          - Breiten 885 - 1250 mm.          - Höhen 1010 - 2500 mm.

02.0061 Zuschlag Türöffnungen herstellen - Breite 125 - 275 cm *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden W 112 : mit Brandschutzanforderung : - Für das Herstellen von großen Türöffnungen. - In Türleibung mit UA-Profil. - Im Sturz mit UA-Profil. - Größen Bauöffnungsmaße :          - Breiten 1250 - 2750 mm.          - Höhen 1010 - 2500 mm.

02.0062 Zuschlag freies Wandende *** Zuschlag zu den Gipskarton-Ständerwänden "W112 - F90": - Für Ausbildung von freiem Wandende raumhoch, bzw. an Durchgängen ohne Türeinbau, Öffnungen, Schürzen, etc. - Beplankung an / in Leibung zweilagig wie Haupt- position. - Eckschienen gemäß separater Position.

02.0063 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Ständerwänden für Ausführung der Oberflächen in: - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Unter- grund für feinstrukturierte Wandbekleidungen, z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprech- ende feine Oberputze.mit Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche. (Nur in Wohn- / Gemeinschaftbereichen - nicht in Technik / Abstellräumen und untergeordneten Neben- räumen)

02.0064 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt.

0 V - Zuschlag Wandöffnungen Schottung ***

02.0065 Zuschlag Wandöffnung 100 / 100 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 100 x 100 mm. (EG bis 18.OG)

02.0066 Zuschlag Wandöffnung 200 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 200 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

02.0067 Zuschlag Wandöffnung 300 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 300 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

02.0068 Zuschlag Wandöffnung 400 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 400 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

02.0069 Zuschlag Wandöffnung 500 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 500 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

02.0070 Zuschlag Wandöffnung 600 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 600 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

02.0071 Zuschlag Wandöffnung 700 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 700 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

02.0072 Zuschlag Wandöffnung 250 / 250 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 250 x 250 mm. (EG bis 18.OG)

02.0073 Zuschlag Wandöffnung 350 / 250 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 350 x 250 mm. (EG bis 18.OG)

02.0074 Zuschlag Wandöffnung 650 / 300 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 650 x 300 mm. (EG bis 18.OG)

02.0075 Zuschlag Wandöffnung 500 / 400 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 500 x 400 mm. (EG bis 18.OG)

02.0076 Zuschlag Wandöffnung 700 / 400 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 700 x 400 mm. (EG bis 18.OG)

0 V - Zuschlag Einzel-Traversen - Brandschutzlösung ***

02.0077 Einzel-Traversen *** Zuschlag für Traversen, wie vor beschrieben. (Küche 17.OG)

0 V - Zuschlag Flächentraversen - Brandschutzlösung ***

02.0078 Flächen-Traverse *** Zuschlag für Flächentraverse, wie vor beschrieben. (Küche 17.OG)

0 V - Gipskarton-Ständerwand "W112 - F30" ***

02.0079 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (1.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 1.OG)

02.0080 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (2.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 2.OG)

02.0081 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (3.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 3.OG)

02.0082 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (4.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 4.OG)

02.0083 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (5.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 5OG)

02.0084 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (6.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 6.OG)

02.0085 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (7.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 7.OG)

02.0086 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (8.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 8.OG)

02.0087 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (9.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 9.OG)

02.0088 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (10.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 10.OG)

02.0089 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (11.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 11.OG)

02.0090 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (12.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 12.OG)

02.0091 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (13.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 13.OG)

02.0092 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (14.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 14.OG)

02.0093 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (15.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 15.OG)

02.0094 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 100 mm, F30 (16.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Zimmertrennwände in WG-Wohnung 16.OG)

02.0095 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 125 mm, F30 (EG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 100 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,76 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Trennwände EG)

02.0096 Gipskarton-Ständerwand W 112 d = 125 mm, F30 (17.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 112", Gesamtwandstärke d = 125 mm. - Ständer 75 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,42 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 2*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 55,9 Rw dB.5 (Raumtrennwände im 17.OG)

02.0097 Zuschlag Türöffnungen herstellen *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden W 112 : - Für das Herstellen von Türöffnungen. - In Türleibung mit UA-Profil. - Im Sturz mit UW-Profil. - Größen Bauöffnungsmaße :          - Breiten 885 - 1250 mm.          - Höhen 1010 - 2500 mm.

02.0098 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Ständerwänden für Ausführung der Oberflächen in: - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Unter- grund für feinstrukturierte Wandbekleidungen, z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprech- ende feine Oberputze.mit Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche.

02.0099 Zuschlag Trennstreifen - Stuckband - *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden für Trennung Gipskartonplatten zu Massivwand / -decke : - Mit Trennband - Stuckband - . - Geschlossenzelliger PE-Schaum, 30 mm breit, d = 3 mm, Farbe weiß, mit einseitiger ca. 10-12 mm breiter Klebekante. - Einschl. sauberes scharfkantiges Abschneiden nach den Verspachtelungsarbeiten. - Einschl. Aufnehmen und Entsorgen des abgeschnittenen Materials. - PE-Schaum: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

02.0100 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt.

0 V - Zuschlag imprägnierte Platten ***

02.0101 GKB I, d = 12,5 mm *** Zuschlag, wie vor beschrieben, für GKB I, d = 12,5 mm

03 Metall - Ständerwände "W 111" ***

0 V - Gipskarton-Ständerwand "W111 - F0" ***

03.0102 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (1.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 1.OG)

03.0103 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (2.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 2.OG)

03.0104 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (3.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 3.OG)

03.0105 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (4.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 4.OG)

03.0106 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (5.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 5.OG)

03.0107 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (6.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 6.OG)

03.0108 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (7.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 7.OG)

03.0109 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (8.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 8.OG)

03.0110 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (9.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 9.OG)

03.0111 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (10.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 10.OG)

03.0112 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (11.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 11.OG)

03.0113 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (12.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 12.OG)

03.0114 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (13.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 13.OG)

03.0115 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (14.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 14.OG)

03.0116 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (15.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. (Wandscheiben in den Wohnungen 15.OG)

03.0117 Gipskarton-Ständerwand W 111 d = 75 mm, F0 (16.OG) *** Gipskarton-Ständerwand, wie vor beschrieben : - Knauf "W 111", Gesamtwandstärke d = 75 mm. - Ständer 50 mm. - Ständerabstand max. 62,5 cm. - Wandhöhe ca. 3,12 m, Einbaubereich 1. - Beplankung je Seite mit 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Schallschutz 54,1 Rw dB. - Montage nach Schallschutgzdecke UA-Profile mit Gewindebolzen montiert (Wandscheiben in den Wohnungen 16.OG)

03.0118 Zuschlag freies Wandende *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Ständerwänden W111 : - Für Ausbildung von freiem Wandende raumhoch, bzw. an Durchgängen ohne Türeinbau, Öffnungen, Schürzen, etc. - Beplankung an / an Leibung zweilagig wie Haupt- position. - Eckschienen gemäß separater Position.

03.0119 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Ständerwänden für Ausführung der Oberflächen in: - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Unter- grund für feinstrukturierte Wandbekleidungen, z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprech- ende feine Oberputze.mit Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche.

03.0120 Zuschlag Trennstreifen - Stuckband - *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Ständerwänden für Trennung Gipskartonplatten zu Massivwand / -decke : - Mit Trennband - Stuckband - . - Geschlossenzelliger PE-Schaum, 30 mm breit, d = 3 mm, Farbe weiß, mit einseitiger ca. 10-12 mm breiter Klebekante. - Einschl. sauberes scharfkantiges Abschneiden nach den Verspachtelungsarbeiten. - Einschl. Aufnehmen und Entsorgen des abgeschnittenen Materials.

03.0121 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt.

04 Beplankung Fertigbäder 1.OG-16.OG ***

04.0122 Unterkonstruktion über Fertigbäder *** Unterkonstruktionsergänzung über Fertigbäder : - Zur Überbrückung des Hohlraumes über den Fertigbädern, nach oben zur Rohdecke, als Unterkonstruktion für nach- folgende Gipskarton-Beplankungen. - Sinngemäß wie Unterkonstruktion "Knauf W 623" bestehend aus Ständerwerk aus verzinkten Profilen :      - CD-Profil 60 / 27 mm :              - Als senkrechte Ständer, a = max. 62,5 cm.              - In Verlängerung der bauseitigen senkrechten               Unterkonstruktion am Bad.                      - durch überstülpen des CD-Profils auf das                       bauseitige 50 mm breite, senkrechte Badprofil.                               oder                      - stumpf gestoßen mit hinterlegtem Profil.              - In das Bad selbst darf nicht befestigt werden !      - UD Profil, 28 / 27 mm :          - Einmal an Betondecke gedübelt, zum Einschieben           der o.g. CD-Profile. (Die Fertigbäder haben eine werksseitige Unterkonstruktion für nachfolgende Gipskarton-Beplankung. Die Rohbauhöhe beträgt ca. 3,12 m, die Höhe der Fertigbäder ca. 2,40 m. Diese Differenz von ca. 72 cm ist überbrücken In allen Geschossen 1.OG bis 16.OG)

04.0123 Unterkonstruktion vor Fertigbäder *** Unterkonstruktionsergänzung, als Vorsatzschale bei Fertigbädern : - Aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18183, als frei- stehendendes Einfachständerwerk, als Unterkonstruk- tion für nachfolgende Gipskarton - Beplankungen der Bäder. - Sinngemäß wie Unterkonstruktion "Knauf W 625" bestehend aus verzinkten Profilen :      - CW-Profil 50 mm :          - Als senkrechte "Ständer, a = max. 31,75 cm.      - UW-Profil 50 mm :          - Einmal an Betondecke gedübelt.          - Einmal auf Rohboden gedübelt.          - Mit Trennwandband zu Decke / Boden. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Verschiedene kleinere Teilflächen 0,25 - 1,75 m. - Wandhöhen ca. 3,12 m. - Einbaubereich 1. (Die Fertigbäder haben eine werksseitige Unterkonstruk- tion. Bei Versätzen der Badgeometrie bzw. größen Ab- ständen zu den Wänden sind diese mit Vorsatzschalen zu ergänzen. Verschiedene kleinere Teilfächen in allen Geschossen 1.OG bis 16.OG)

04.0124 Unterkonstruktion für Fertigbad *** Unterkonstruktionsergänzung Fertigbäder : - Als Ergänzung Badunterkonstruktion am WC-Versprung, zur Wohnungstrennwand, für nachfolgende Gipskarton- Beplankungen der Bäder. - Winkel 40 / 40 mm oder ähnlich oder Trockenbaubau- profil nach Wahl den AN, verzinkt. : - Senkrecht an Wohnungstrennwand geschraubt. - Verschiedene einzelnen Teilängen, ca. 0,90 - 1,50 m lang. (Ergänzung außen an Vorwandrücksprung WC. In allen Geschossen 1.OG bis 16.OG)

0 V - Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen ***

04.0125 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (1.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 1.OG)

04.0126 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (2.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 2.OG)

04.0127 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (3.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 3.OG)

04.0128 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (4.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 4.OG)

04.0129 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (5.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 5.OG)

04.0130 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (6.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 6.OG)

04.0131 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (7.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 7.OG)

04.0132 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (8.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 8.OG)

04.0133 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (9.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 9.OG)

04.0134 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (10.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 10.OG)

04.0135 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (11.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 11.OG)

04.0136 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (12.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 12.OG)

04.0137 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (13.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 13.OG)

04.0138 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (14.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 14.OG)

04.0139 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (15.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 15.OG)

04.0140 Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen (16.OG) *** Gipskarton-Beplankung Fertig-Badezellen, wie vor beschrieben : - Wandhöhen ca. 2,62 - 3,12 m. (Alle Fertig-Badezellen 16.OG)

04.0141 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Beplankungen für Ausführung der Oberflächen in : - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Untergrund für feinstrukturierte Wandbekleidungen z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies, oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprechende feine Oberputze.mit Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Einschl. der Flächen der eingebauten Revi-Klappen. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche.

04.0142 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt.

04.0143 Zuschlag Trennstreifen - Stuckband - *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Beplankungen für Trennung Gipskartonplatten zu Elementdecke : - Mit Trennband - Stuckband - . - Geschlossenzelliger PE-Schaum, 30 mm breit, d = 3 mm, Farbe weiß, mit einseitiger ca. 10-12 mm breiter Klebekante. - Einschl. sauberes scharfkantiges Abschneiden nach den Verspachtelungsarbeiten. - Einschl. Aufnehmen und Entsorgen des abgeschnittenen Materials. - PE-Schaum: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

05 Schachtwände - Ausblaßdämmung, 1.OG-16.OG ***

0 V - Gipskarton-Schachtwände "W 628 Typ B", F90 ***

05.0144 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (1.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 1.OG)

05.0145 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (2.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 2.OG)

05.0146 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (3.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 3.OG)

05.0147 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (4.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 4.OG)

05.0148 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (5.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 5.OG)

05.0149 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (6.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 6.OG)

05.0150 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (7.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 7.OG)

05.0151 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (8.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 8.OG)

05.0152 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (9.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 9.OG)

05.0153 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (10.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 10.OG)

05.0154 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (11.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 11.OG)

05.0155 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (12.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 12.OG)

05.0156 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (13.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 13.OG)

05.0157 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (14.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 14.OG)

05.0158 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (15.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 15.OG)

05.0159 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B", F90 (16.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Gipskarton-Schachtwand 16.OG)

05.0160 Gipskarton-Schachtwand sinngemäß "W 628 B", F0 (17.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Jedoch nur sinngemäß "W 628 B", da nur einlagige Beplankung mit Massivbauplatte, d = 25 mm. - Ausführung über Eck, 3- / 4-seitige Schächte. - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Freistehend im Raum. - Einschl. Anarbeiten an durchdringende Unterzüge. - Wandhöhen: ca. 3,42 m. (Gipskarton-Schachtwände 17.OG)

05.0161 Zuschlag Wände nachträglich *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Schachtwänden W 628 B : - Für das komplette nachträgliche Herstellen von Teilbereichen der Wänden in einem separaten Arbeitsgang, nach der Roh- installation. (17.OG. Die Wände sind den Werkplan-Grundrissen gekenn- zeichnet)

05.0162 Zuschlag freies Wandende *** Zuschlag zu den vorigen Schachtwänden W 628 B : - Für Ausbildung von freiem Wandende raumhoch, an Öffnungen, etc. - Beplankung an / an Leibung zweilagig wie Haupt- position. - Eckschienen gemäß separater Position.

05.0163 Zuschlag Anschluß Ständerwand *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Schachtwänden W 628 B für Anschluß an Gipskartonwand F90 : - Ausführung gemäß Detail Knauf      "W 628 B.de-SO4 Anschluß an Metallständerwand" - Mit in Anschlußwand zusätzlicher hinterlegtem CW-Profil, in Profilstärke der Wand an die angeschlossen wird, als zusätzliche Unterkonstruktion. - Anschlußhöhen ca. 3,12 - 3,42 m. (Ansonsten ist immer zwingend die die vorhandenen CW-.Profile der Wand an welche angeschlossen wir zu befestigen, s.a z.B. Detail 582 / 584. ff)

05.0164 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Schachtwänden für Ausführung der Oberflächen in : - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Unter- grund für feinstrukturierte Wandbekleidungen z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies, oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprech- nde feine Oberputze Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Einschl. der Flächen der eingebauten Revi-Klappen. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche. (Nur sichtbare Teilfächen, s. Grundrisse)

05.0165 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt.

0 V - Zuschlag Schachtwände Rohr-Durchführungen ***

05.0166 Zuschlag Rohr-Durchführungen Lüftung *** Zuschlag Rohr-Durchführungen, wie vor beschrieben : - Lüftung DN ca. 100-120 mm. (Schachteinführung über Bad)

05.0167 Zuschlag Rohr-Durchführungen Abwasser DN 70 *** Zuschlag Rohr-Durchführungen, wie vor beschrieben : - Abwasser DN ca. 70-100 mm. (Schachteinführung Duchen über Badezelle Bad)

05.0168 Zuschlag Rohr-Durchführungen Abwasser DN 100 *** Zuschlag Rohr-Durchführungen, wie vor beschrieben : - Abwasser DN ca. 100-130 mm. (Schachteinführung WC´s vom Bad)

0 V - Gipskarton-Schachtwände "W 628 Typ A", F90 - freispannend - ***

05.0169 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (1.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 1.OG, Schacht Nr. 1-13)

05.0170 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (2.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 2.OG, Schacht Nr. 1-13)

05.0171 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (3.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 3.OG)

05.0172 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (4.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 4.OG)

05.0173 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (5.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 5.OG)

05.0174 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (6.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 6.OG)

05.0175 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (7.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 7.OG)

05.0176 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (8.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 8.OG)

05.0177 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (9.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 9.OG)

05.0178 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (10.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 10.OG)

05.0179 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (11.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 11.OG)

05.0180 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (12.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 12.OG)

05.0181 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (13.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 13.OG)

05.0182 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (14.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 14.OG)

05.0183 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (15.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 15.OG)

05.0184 Gipskarton-Schachtwand "W 628 A", F90 (16.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Breiten ca. 50 - 100 cm. - Anschluß an Metallständerwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 16.OG)

05.0185 Zuschlag Anschluß Ständerwand *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Schachtwänden W 628 A für Anschluß an Gipskartonwand F90 : - Ausführung sinngemäß gemäß Detail Knauf      "W 628 B.de-SO4 Anschluß an Metallständerwand" - Mit in Anschlußwand zusätzlicher hinterlegtem CW-Profil, in Profilstärke der Wand an die angeschlossen wird, als zusätzliche Unterkonstruktion. - Anschlußhöhen ca. 3,12 - 3,42 m. (nur Schacht 9, 1.OG bis 16.OG, ansonsten ist immer zwingend die die vorhandenen CW-.Profile zu befestigen)

05.0186 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Schachtwänden für Ausführung der Oberflächen in : - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Unter- grund für feinstrukturierte Wandbekleidungen z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies, oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprech- nde feine Oberputze Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Einschl. der Flächen der eingebauten Revi-Klappen. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche.

05.0187 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt. (Abschluß Schachtwandbeplankung mit 6 mm parallel Abstand zu Kantenschutzprofil Wohnungstrennwände)

0 V - Dauerelastische Abfugung ***

05.0188 Dauerelastische Fuge d = 8 / 8 mm *** Dauerelastische Fuge, wie vor beschrieben : - d = 8 / 8 mm. (Zwischen Abschlußschienen Schachtwand, 1.OG -16.OG)

06 Schachtwand - Schächte ohne Ausblaßdämmung, EG-17.OG ***

0 V - Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" ***

06.0189 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (EG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand./ Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,76 m. (Gipskarton-Schachtwand EG)

06.0190 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (EG / 1.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Ausführung über Eck. - Mit Ständerwerk d = 125 mm. - Achsabstand Ständer max. 31,25 cm. UW und CW Profile vernietet. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Massivwand. - Wandhöhen: ca. 7,12 m. (Sonderfall Gipskarton-Schachtwand EG / 1.OG Empfang)

06.0191 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (1.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 1.OG)

06.0192 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (2.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 2.OG)

06.0193 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (3.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 3.OG)

06.0194 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (4.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 4.OG)

06.0195 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (5.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 5.OG)

06.0196 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (6.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 6.OG)

06.0197 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (7.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 7.OG)

06.0198 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (8.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 8.OG)

06.0199 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (9.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 9.OG)

06.0200 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (10.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 10.OG)

06.0201 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (11.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 11.OG)

06.0202 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (12.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 12.OG)

06.0203 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (13.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 13.OG)

06.0204 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (14.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 14.OG)

06.0205 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (15.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schachtwand 15.OG)

06.0206 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (16.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Gipskarton-Schachtwand 16.OG)

06.0207 Gipskarton-Schachtwand "W 628 B" F90 (17.OG) *** Gipskarton-Schachtwand, wie vor beschrieben : - Mit Ständerwerk d = 50 mm. - Achsabstand Ständer max. 41,7 cm. - Beplankung 2*20 mm Gipskarton-Massivbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Wandhöhen: ca. 3,42 m. (Gipskarton-Gipskarton-Schachtwand 17.OG)

06.0208 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Schachtwand für Ausführung der Oberflächen in : - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Unter- grund für feinstrukturierte Wandbekleidungen z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies, oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprech- nde feine Oberputze Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Einschl. der Flächen der eingebauten Revi-Klappen. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche. (Nur öffentliche Räume, nicht Technikräume)

06.0209 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt.

0 V - Schachtwand-Revisionsklappe F90 ***

06.0210 Revisionsklappe F90, 400 / 500 mm * Revisionsklappe, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 400 x 500 mm.

06.0211 Revisionsklappe F90, 500 / 500 mm * Revisionsklappe, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 500 x 500 mm.

06.0212 Revisionsklappe F90, 600 / 600 mm *** Revisionsklappe, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 600 x 600 mm.

0 V - Zuschlag Wandöffnungen Schottung ***

06.0213 Zuschlag Wandöffnung 100 / 100 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 100 x 100 mm. (EG bis 18.OG)

06.0214 Zuschlag Wandöffnung 200 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 200 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

06.0215 Zuschlag Wandöffnung 300 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 300 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

06.0216 Zuschlag Wandöffnung 400 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 400 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

06.0217 Zuschlag Wandöffnung 500 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 500 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

06.0218 Zuschlag Wandöffnung 600 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 600 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

06.0219 Zuschlag Wandöffnung 700 / 200 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 700 x 200 mm. (EG bis 18.OG)

06.0220 Zuschlag Wandöffnung 250 / 250 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 250 x 250 mm. (EG bis 18.OG)

06.0221 Zuschlag Wandöffnung 350 / 250 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 350 x 250 mm. (EG bis 18.OG)

06.0222 Zuschlag Wandöffnung 650 / 300 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 650 x 300 mm. (EG bis 18.OG)

06.0223 Zuschlag Wandöffnung 500 / 400 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 500 x 400 mm. (EG bis 18.OG)

06.0224 Zuschlag Wandöffnung 700 / 400 mm *** Zuschlag Wandöffnung Schottung, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 700 x 400 mm. (EG bis 18.OG)

07 Gipskartondecken ***

0 V - Gipskarton-Decke "D 112" Schallschutz ***

07.0225 Gipskarton-Decke "D 112" - Abhängehöhe 11 cm (EG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 12 cm - Mit Direktschwingabhängern. - Beplankung 2*12,5 mm Gipskartonplatte GKF Piano. - Raumhöhe: ca. 3,76 m. (Gipskarton-Schallschutzdecke in Küche, Gemeinschafts- räumen EG)

07.0226 Gipskarton-Decke "D 112" - Abhängehöhe 11 cm (16.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 12 cm - Mit Direktschwingabhängern. - Beplankung 2*12,5 mm Gipskartonplatte GKF Piano. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Schallschutzdecke in Wohnungen Mikro und Rioca 16.OG, durchgehend, auch oberhalb den nach- folgenden Verkofferungen)

07.0227 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Decken für Ausführung der Oberflächen in : - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Untergrund für feinstrukturierte Wandbekleidungen z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies, oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprechende feine Oberputze.mit Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche. (Nur sichtbare Teilflächen - nicht wo unterghängte Verkofferung

07.0228 Zuschlag Trennstreifen - Stuckband - *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Beplankungen für Trennung Gipskartonplatten zu Elementdecke : - Mit Trennband - Stuckband - . - Geschlossenzelliger PE-Schaum, 30 mm breit, d = 3 mm, Farbe weiß, mit einseitiger ca. 10-12 mm breiter Klebekante. - Einschl. sauberes scharfkantiges Abschneiden nach den Verspachtelungsarbeiten. - Einschl. Aufnehmen und Entsorgen des abgeschnittenen Materials. - PE-Schaum: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

0 V - Gipskarton-Decke "D 112" F0 - Verkofferung Wohnung ***

07.0229 Gipskarton-Decke "D 112" (1.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Anschluß an Metallständerwand / Massivwand. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 1.OG)

07.0230 Gipskarton-Decke "D 112" (2.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 2.OG)

07.0231 Gipskarton-Decke "D 112" (3.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 3.OG)

07.0232 Gipskarton-Decke "D 112" (4.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 4.OG)

07.0233 Gipskarton-Decke "D 112" (5.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 5.OG)

07.0234 Gipskarton-Decke "D 112" (6.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 6.OG)

07.0235 Gipskarton-Decke "D 112" (7.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 7.OG)

07.0236 Gipskarton-Decke "D 112" (8.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 8.OG)

07.0237 Gipskarton-Decke "D 112" (9.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 9.OG)

07.0238 Gipskarton-Decke "D 112" (10.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 10.OG)

07.0239 Gipskarton-Decke "D 112" (11.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 11.OG)

07.0240 Gipskarton-Decke "D 112" (12.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 12.OG)

07.0241 Gipskarton-Decke "D 112" (13.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 13.OG)

07.0242 Gipskarton-Decke "D 112" (14.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 14.OG)

07.0243 Gipskarton-Decke "D 112" (15.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 15.OG)

07.0244 Gipskarton-Decke "D 112" (16.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 50 cm von UK Schallschutzdecke. - Sonderfall, d.h. Länge Abhänger ca. 65 cm, durch vorige Schallschutzdecke befestigt. - Sondermontage durch vorher montierte Schallschutz- decke, mit z.N Gewindebolzen /-Stangen oder ähnlich. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 16.OG, unter ca. 10 cm abgehängten Schallschutzdecken)

07.0245 Gipskarton-Decke "D 112" (16.OG) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 40 cm von UK Schallschutzdecke. - Sonderfall, d.h. Länge Abhänger ca. 65 cm, durch vorige Schallschutzdecke befestigt. - Sondermontage durch vorher montierte Schallschutz- decke, mit z.N Gewindebolzen /-Stangen oder ähnlich. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,12 m. (Gipskarton-Decke Eingang Küche, 16.OG unter 25 cm abgehängten Schallschutzdecke)

07.0246 Gipskarton-Decke "D 112" (17.OG - Küche) *** Gipskarton-Decke, wie vor beschrieben : - Abhängehöhe ca. 65 cm. - Normale Montage unter Betondecke. - Beplankung 1*12,5 mm Gipskartonbauplatte. - Raumhöhe: ca. 3,76 m. (Gipskarton-Decke Küche, 17.OG unter Betondecke)

07.0247 Zuschlag Deckenschürze *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Decken : - ffür Ausführung seitlicher senrechter Abschluß / Deckenschürze - Ansichtshöhen 30-60 cm. - Massen in vorigen mit gemessen.

07.0248 Zuschlag Lüftungsgitter Fancoil anarbeiten *** Zuschlag zur vorigen Schürzen für - Anarbeiten an Lüftungsgitter Fancol. - Größe ca. 100 / 20 cm oder ähnlich. - Einschl. aller Öffnungen in Beplankung herstellen. - Einschl. aller Auswechslungen in den Profilen, einschl. aller Ergänzungs-/ Verstärkungsprofilen. (Lüftungsgitter Fancoil Wohnungen Rioca)

07.0249 Zuschlag Wartungsöffnung Fancoil anarbeiten *** Zuschlag zur vorigen Schürzen für - Anarbeiten an Wartungsöffnung Fancol. - Größe ca. 100 / 70 cm oder ähnlich. - Einschl. aller Öffnungen in Beplankung herstellen. - Einschl. aller Auswechslungen in den Profilen, einschl. aller Ergänzungs-/ Verstärkungsprofilen. (Wartungsöffnung Fancoil Wohnungen Rioca)

07.0250 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Decken für Ausführung der Oberflächen in : - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Untergrund für feinstrukturierte Wandbekleidungen z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies, oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprechende feine Oberputze.mit Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche.

07.0251 Kantenschutzprofil *** Kantenschutzprofil : - Aluminium, Winkelprofil gelocht. - Schenkel 25 / 25 mm. - An allen Ecken der vorgenannten Beplankungen eingespachtelt.

0 V - Vorsatzschale Revisionsklappe F0 ***

07.0252 Revisionsklappe F0, 400 / 400 mm *** Revisionsklappe, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 400 x 400 mm. (Wohnungen Micro)

07.0253 Revisionsklappe F0, 500 / 500 mm *** Revisionsklappe, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 500 x 500 mm.

07.0254 Revisionsklappe F0, 600 / 600 mm *** Revisionsklappe, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 600 x 600 mm. (Wohnungen Rioca)

07.0255 Revisionsklappe F0, 700 / 700 mm *** Revisionsklappe, wie vor beschrieben : - Größe B x H = 700 x 700 mm.

08 Trockenbau Außenwände ***

0 V - Außenwand ***

08.0256 Außenwand (EG) *** Außenwand, wie vor beschrieben : - Wandhöhe ca. 4,50 m. - Seitlich auf ca. 3,70 m an Stahldeckenstirnseite montiert. - Oben auskragend. (Außenwand Zwischengang EG, s.a. Detail 541)

08.0257 Außenwand (17.OG) *** Außenwand, wie vor beschrieben : - Wandhöhe ca. 3,40 m. (Außenwand Dachterrasse 17.OG, Nord- / Ostecke, s.a. Detail 523 / 524 / 526 / 532 / 542 / 556)

0 V - Zuschlag Tür-/ Fensteröffnungen herstellen ***

08.0258 Zuschlag Türöffnungen 280 / 336 *** Zuschlag zu vorigen Ständerwänden : - Für das Herstellen von Türöffnungen. - In Türleibung mit UA-Profil. - Im Sturzleibung mit UA-Profil. - Öffnungsmaße ca. 280 / 336 cm. - Da Überschreitung der maximalen Öffnungen gemäß System siehe nachfolgenden Stahlrahmenverstärkung. (Eingänge Zwischengang Ost / West)

08.0259 Zuschlag Türöffnungen 395 / 335 *** Zuschlag zu vorigen Ständerwänden : - Für das Herstellen von Türöffnungen. - In Türleibung mit UA-Profil. - Im Sturzleibung mit UA-Profil. - Öffnungsmaße ca. 395 / 335 cm. - Da Überschreitung der maximalen Öffnungen gemäß System siehe nachfolgenden Stahlrahmenverstärkung. (Schiebetüren 17.OG, Dachterrasse)

08.0260 Zuschlag Fensteröffnungen 101 / 292 *** Zuschlag zu vorigen Ständerwänden : - Für das Herstellen von Fensteröffnungen. - Öffnungsgröße ca. 101 / 292 cm. (Fenster 17.OG, Dachterrasse)

08.0261 Verstärkung - Stahlrohrrahmen Schiebetüren *** Verstärkung aus Stahl-Rohrrahmen für Schiebetür bestehend aus : - 2 Pfosten, senkrecht : Stahl - Rechteckrohr 70 / 70 mm, d = 5 mm, ca. je 3,42 m lang. Oben und unten mit Endplatte 70 / 125 mm, d= 10 mm. Oben an Decke, unten auf Rohboden gedübelt, im Trockenbau- ständer gestellt. - 1 Sturzriegel, waagrecht : Stahl - Rechteckrohr 70 / 70 mm, d = 5 mm, ca. 3,86 m lang. Rechts und links mit angeschweißter Endplatte 70 / 125 mm, d = 10 mm, zur Verschraubung mit den beiden Pfosten. - 3 Abhänger von Decke : Stahl - Rechteckrohr 70 / 70 mm, d = 5 mm, ca. je 0,50m lang. Oben und unten mit mit Endplatte 70 / 125 mm, d= 10 mm. Oben an Decke gedübelt unten mit Sturzriegel verschraubt. - In vorige Ständerkonstruktion gestellt als Montagerahmen für Schiebetür. - Einschl. aller Bohrungen für die Verschraubungen. - Einschl. allem Befestigungsmaterials, wie Schrauben 8.8, Muttern / Unterlagsscheiben, etc.. alles verzinkt. - Einschl. aller Beton-Dübel M12. - Einschl. aller Ausschnitte in Ständerprofilen. - Einschl. aller Verschrauben mit Ständerprofilen. - Alles in Stahl S235-R. - Gesamte Konstruktion mit allseitiger Rostschutzgrundierung. - Abrechnung nach Stück kompletter Rahmen. - Korrosionsschutzbeschichtung: Wasserverdünnbare Produkte VOC ≤ 140 g/l.

08.0262 Zuschlag Q 3 *** Zuschlag zu den vorigen Gipskarton-Ständerwand für Ausführung der Innenseiten- Oberflächen in : - Qualitätsstufe Q 3 (Sonderverspachtelung als Unter- grund für feinstrukturierte Wandbekleidungen z.B. Tapeten wie Glasfasertapeten, Malervlies, oder matte nicht strukturierte / Beschichtungen oder entsprech- ende feine Oberputze.mit Korngröße nicht mehr als 1 mm. - Ausführung der Arbeiten, nach den Estricharbeiten, vor den Malerarbeiten. - Gerechnet m2 tatsächliche Sichtfläche.

08.0263 Zuschlag Trennstreifen - Stuckband - *** Zuschlag zu vorigen Gipskarton-Beplankungen für Trennung Gipskartonplatten zu Elementdecke : - Mit Trennband - Stuckband - . - Geschlossenzelliger PE-Schaum, 30 mm breit, d = 3 mm, Farbe weiß, mit einseitiger ca. 10-12 mm breiter Klebekante. - Einschl. sauberes scharfkantiges Abschneiden nach den Verspachtelungsarbeiten. - Einschl. Aufnehmen und Entsorgen des abgeschnittenen Materials. - PE-Schaum: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

0 V - Wandöffnungen schließen ***

08.0264 Wandöffnung schließen 95 / 336 (EG) *** Wandöffnung schließen, wie vor beschrieben : - Größe ca. 95 / 336 cm. (EG Zwischengänge, sinngemäß Detail 507)

08.0265 Wandöffnung schließen 100 / 336 (EG) *** Wandöffnung schließen, wie vor beschrieben : - Größe ca. 100 / 336 cm. (EG Zwischengang Ost, sinngemäß Detail 507)

08.0266 Wandöffnung schließen 130 / 336 (EG) *** Wandöffnung schließen, wie vor beschrieben : - Größe ca. 130 / 336 cm. (Öffnung EG Zwischengänge, sinngemäß Detail 507)

08.0267 Wandöffnung schließen 185 / 100 (EG) *** Wandöffnung schließen, wie vor beschrieben : - Größe ca. 185 / 100 cm. (EG Süd, sinngemäß Detail 507)

08.0268 Wandöffnung schließen 225 / 286 (2.OG - Einbringöffnung) *** Wandöffnung schließen, wie vor beschrieben : - Größe ca. 225 / 286 cm. - 2 Fensteröffnungen 100 / 197 cm, mit Brüstung herstellen. - An Fensterseiten je ein UA-Profil. - Innenbeplankung erst nach Fenstereinbau anbringen. (Einbringöffnung, 2.OG, s.a. Detail 507)