Angebot einreichen

Leistungsverzeichnis Sanitär           BAUVORHABEN:                      W2 Campus BT 3                         Bürogebäude mit Tiefgarage                         Am Wallgraben 95A, B, C, D                         70565 Stuttgart ARCHITEKTUR:          willwersch architekten bda             Calwer Str. 17             70173 Stuttgart AUSSCHREIBUNG:     Aschauer + Burkhardt                                      Ingenieurgesellschaft mbH                                       Uferstraße 15                                      99326 Stadtilm                                      Tel:  03629 - 64100                                     Fax: 03629 - 641016 Abgabetermin: Bindefrist bis zum: Ausführungszeitraum Netto-Angebotssumme       ......................  EUR +     19% MWSt.                  ......................  EUR Brutto-Angebotssumme       ......................  EUR ................................................................... Ort / Datum                       Unterschrift Für die Angebotslegung sind die folgenden Inhalte, ergänzend bzw. ändernd zu den Bestimmungen der VOB/B bzw. VOB/C zu berücksichtigen. 1   Allgemeine Vereinbarungen .1   Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Kenntnis von allen Unterlagen und den örtlichen Verhältnissen der Baustelle zu verschaffen. Bestehen Unklarheiten, so hat er dieselben vor Angebotsabgabe beim AG, soweit zuständig bei den Fachingenieuren, durch Rückfrage zu klären. .2   Der AG wird mit dem AN einen gesonderten Werkvertrag abschließen. .3   Das Hausrecht auf der Baustelle wird vom AG ausgeübt. .4   Der AN hat einen verantwortlichen Bauleiter zu benennen, der im Sinne der LBO die Verantwortung auf der Baustelle bis zur Fertigstellung seiner Leistungen übernimmt. Der AN bzw. sein bevollmächtigter Vertreter hat auf Anforderung des AG an den wöchentlichen Baustellenbesprechungen teilzunehmen. .5   Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen. Sie müssen mit Angebotsabgabe rechtsverbindlich bezeichnet werden, unter Angabe der jeweiligen Federführung für die technischen und kaufmännischen Bereiche, einschließlich der hierfür verbindlich zuständigen Personen. Die Angebotsabgabe erfolgt mit rechtsverbindlicher Unterzeichnung der an der ARGE Beteiligten. Die geforderten Erklärungen, Bescheinigungen und Bestätigungen sind von den an der ARGE Beteiligten getrennt beizubringen und dem Angebot beizufügen. Hierzu gehört auch der Haftpflichtversicherungsschutz, der die gesamtschuldnerische Haftung und Gewährleistung der ARGE-Beteiligten sicherstellen muss. Die ARGE haftet und gewährleistet im Auftragsfalle gegenüber dem AG gesamtschuldnerisch. .6   Folgende Bescheinigungen und Bestätigungen sind mit dem Angebot vorzulegen: a)   Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes b)   Bestätigung des Bieters über Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft unter Angabe der Mitgliedsnummer c)   Bestätigung des Bieters darüber, dass er seine gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungsträgern erfüllt und die geforderte Berufshaftpflichtversicherung (inkl. Bestätigung der Beitragszahlung) besteht Der AN hat spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung den Nachweis über eine bestehende Betriebshaftpflichtversicherung durch Vorlage der Bestätigung seines Versicherers vorzulegen, deren Mindestdeckungssummen betragen (vom Bieter einzutragen): für Personenschäden   _? .............................. für Sach- und sonstige Schäden   _? .............................. .7   In den vereinbarten Preisen sind auch enthalten: d)   alle in den verschiedenen Vertragsbedingungen und den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Leistungen und Lieferungen, die für die fix und fertige Arbeit erforderlich sind, z.B. auch Transportversicherung, sonstige Nebenleistungen, Zwischenlagerungen, Rücksendungen von Verpackungen, auch wenn dies nicht gesondert erwähnt ist e)   die Lohn- und Gehaltsnebenkosten f)   die Kosten für Abladen, Lagern, Zwischenlagern und Verteilen von zum Einsatz übernommenen Lieferungen des AG g)   Schutz-, Ausbesserungs- und Unterhaltungsarbeiten an Leistungen bis zur Abnahme des AG, entsprechende Schutzmaßnahmen gegen alle Witterungsschäden. h)   soweit keine besonderen Ansätze im LV vorhanden sind, auch Ein richten und Räumen der Baustelle. Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschließlich der Geräte, Gerüste usw. 2   Angebotspreise .8   Die Angebotspreise sind Festpreise bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme. .9   Einheitspreise sind ohne MwSt zu rechnen. .10   In den Einheitspreisen sind -? soweit nichts anderes vereinbart -? insbesondere enthalten: ·   die Leistungen nach dem LV einschließlich Herstellung, Lieferung und Montage ·   alle in der VOB/C aufgeführten Nebenleistungen ·   die Bestellung eines Fachbauleiters vor Ort, der während der gesamten Bauzeit ohne Abstimmung mit dem AG nicht ausgewechselt wird und zur Entgegennahme von Erklärungen seitens des AG befugt ist ·   sofern in der angebotenen Werkart Firmenpläne in der Regel üblich und notwendig sind, die technische Bearbeitung der beauftragten Leistung mit Fertigung von Werkstattzeichnungen, Bestands- und Verlegeplänen sowie die zur Koordination und zur Ausführung notwendigen Lichtpausen. Diese Unterlagen sind vor Fertigungsbeginn dem AG zur Genehmigung vorzulegen. 3   Ausführung .11   Für den Datenaustausch stellt der AG einen Planserver zur Verfügung der vom AN zu nutzen ist. Der Datenaustausch hat auch in der Ausführungsphase ausschließlich über den Planserver zu erfolgen. Die Pläne sind gemäß der vorgegebenen Plancodierung zu benennen. .12   Lager- und Arbeitsplätze stehen auf dem Grundstück des AG nur in Abstimmung mit der Fachbauleitung bzw. der Projektsteuerung des AG zur Verfügung. Für die Abwicklung sind die Vorgaben zur Logistik, Lagerplatzzuordnung und Bauschuttentsorgung, wie auch für die Material- und Personalcontainer zu berücksichtigen. Vom AG zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze sind sobald wie möglich, nach Beendigung der Arbeiten, zu räumen und bei der Räumung im ursprünglichen Zustand zu hinterlassen. Die Nächtigung durch Handwerker, sonstige Personal auf dem Grundstück ist während der gesamten Bauphase untersagt. .13   Der AN hat in eigener Verantwortung die für die Bauausführung maßgebenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, insbesondere die straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen und die Verkehrssicherheitspflichten zu befolgen, ferner auf seine Kosten alle notwendigen Sicherungsvorkehrungen zum Schutz vor Personenschäden zu treffen. Bei der Auftragsausführung sind sämtliche Gesetze über technische Arbeitsmittel, die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. .14   Es ist Aufgabe des AN, sich rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten vom Zustand der Baustelle und der Bauarbeiten zu unterrichten. Beginn, Unterbrechung und Beendigung seiner Arbeiten sind jeweils unter Angabe des Grundes der Bauleitung anzuzeigen. .15   Die Mitbenutzung vorhandener Gerüste und Einrichtungen anderer AN ist vom AN mit diesen zu vereinbaren, einschließlich der direkten Kostenerstattungen. Das gleiche gilt für die Entnahme von Baustrom und/oder Bauwasser. .16   Der AN ist verpflichtet, bis zur vorbehaltlosen Abnahme der Baumaßnahme alle durch ihn verursachten Abfälle, Verunreinigungen und Beschädigungen auf dem Baugrundstück, den umliegenden Grundstücken sowie den öffentlichen Verkehrswegen grundsätzlich täglich zu beseitigen. Dabei ist insbesondere eine Trennung des angefallenen Materials gemäß den behördlichen Richtlinien in Sammlung und Abtransport durchzuführen. Ergänzend gilt: Der AN haftet dem AG gegenüber und hat diesen insoweit freizustellen, als durch unterlassene Sicherheitsmaßnahmen, Beschädigungen oder Behinderungen von Leistungen anderer AN oder Dritter Schäden entstehen. .17   Beabsichtigt der AN einen Subunternehmer einzuschalten, so hat er diese bei Angebotsabgabe namentlich unter Angabe der weiter zu vergebenden Leistungen zu benennen. Der AN hat bei der Weitergabe von Bauleistungen an Subunternehmer die Vertragsbestandteile nach BVB und allen anderen Vorgaben zugrunde zu legen. Koordinierung, Gewährleistung und Haftung für die Arbeiten des Subunternehmers bleiben beim AN. Die Einschaltung eines Subunternehmers bedarf der Zustimmung des AG. .18   Der AN übernimmt bis zur Fertigstellung seines Gewerks die Stellung der für seine Leistungen geeigneten WC- und Waschanlagen in der erforderlichen Größe (nach der Arbeitsstättenverordnung). .19   Änderungen oder Ergänzungen bei der Ausführung, die von den vertraglichen Vereinbarungen abweichen, dürfen vom AN nur dann durchgeführt werden, wenn sie zuvor vom AG schriftlich genehmigt worden sind. 4   Gewährleistung .20   Die Gewährleistungsfrist (Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Auftraggebers) für alle Leistungen des Auftragnehmers beträgt 5 (in Worten: fünf) Jahre ab der Abnahme, soweit nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart ist. Abweichend von Satz 1 beträgt die Gewährleistungsfrist: a)   10 Jahre für alle Dachabdichtungsarbeiten, für die Schlagregendichtigkeit und Winddichtigkeit der Fassade nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie für alle sonstigen Abdichtungsarbeiten erdberührter außenliegender Betonbauteile der Untergeschosse gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, vorausgesetzt der Auftraggeber schließt mit dem Auftragnehmer für die Dauer der verlängerten Gewährleistungsfrist einen Wartungsvertrag ab, der dem Auftragnehmer während dieses Zeitraums die fachgerechte Wartung ermöglicht b)   2 Jahre für Teile von maschinellen und elektrontechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat (§ 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B), bzw. 5 Jahre, falls während der Dauer dieser verlängerten Gewährleistungsfrist eine ordnungsgemäße Wartung erfolgt, die dem Auftragnehmer übertragen werden muss c)   2 Jahre für Beschichtungen von TG-Bodenplatten oder Parkdecks; 5 Jahre, vorausgesetzt der Auftraggeber schließt mit dem Auftragnehmer für die Dauer der verlängerten Gewährleistungsfrist einen Wartungsvertrag ab, der dem Auftragnehmer während dieses Zeitraums die fachgerechte Wartung ermöglicht d)   6 Monate für Leuchtmittel, es sei denn es handelt sich um LED-Leuchtmittel, dann 2 Jahre 5   Sicherheitsleistungen .21   Es wird eine Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung in Höhe von 10 % der Auftragssumme vereinbart. Die Vertragserfüllungssicherheit dient als Sicherheit für die Erfüllung aller Ansprüche des AG aus diesem Vertrag. Der AN kann diese Sicherheit für die Vertragserfüllung durch eine unbedingte, unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft unter Verzicht auf jegliches Hinterlegungsrecht eines deutschen Kreditinstituts oder Kreditversicherers mit Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland erbringen. .22   Der AN hat dem AG eine Sicherheit für die Erfüllung aller Mängelansprüche des AG in Höhe von 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme der jeweils abgenommenen Leistung zu stellen, Zug um Zug gegen Rückgabe der Vertragserfüllungsbürgschaft. Die Anlegungs- und Verzinsungspflicht nach § 17 Nr. 6 VOB/B wird abbedungen. Der AN kann den Einbehalt ausschließlich durch Vorlage einer Gewährleistungsbürgschaft nach Maßgabe des Musters des AG ablösen. In diesem Fall muss der AN dem AG eine unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft eines deutschen Kreditinstituts oder Kreditversicherers mit Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland unter Verzicht auf jegliches Hinterlegungsrecht übergeben. Die Kosten der Bürgschaft gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Rückgabe / Freigabe der nicht verwerteten Sicherheit für Mängelansprüche wird nach Ablauf der vereinbarten Verjährungsfrist für Mängelansprüche erfolgen. 6   Projektversicherung .23   Der Auftraggeber wird eine risikogerechte Bauleistungsversicherung für das gesamte Projekt abschließen, die auch das Feuerrisiko umfasst. Der Auftragnehmer wird bezogen auf seine Leistungen und ihn betreffende Versicherungsfälle sämtliche ihm bekannt gegebenen Obliegenheiten im Rahmen dieser Versicherung des Auftraggebers erfüllen. Die für die Abwicklung von Schadensfällen erforderlichen Merkblätter wird der Auftraggeber nach Vertragsabschluss zur Verfügung stellen. Der in der Bauleistungsversicherung vorgesehene Selbstbehalt wird nicht mehr als 1.000 _? pro Schadensfall betragen. Die Versicherungsprämie wird durch den Auftraggeber getragen. Sollte der AN darüber hinaus einen weitergehenden Versicherungsschutz für notwendig erachten, ist dieser durch den AN vorzunehmen. Die Regelungen und beizubringenden notwendigen Nachweise zur Haftpflichtversicherung werden hiervon nicht berührt. *   *   *   *   * 1.1   ANGEBOTSGRUNDLAGEN Es gelten folgende Unterlagen des Auftraggebers: - Baustellenordung Neubau W2-Campus" - Die Besonderen Vertragsbedingungen -BVB- der W2 City2 GmbH & Co.KG - Leistungsverzeichnis mit seinen Vorbemerkungen - Schnittstellenliste TGA Im Angebotspreis müssen ferner alle Lieferungen und Nebenleistungen enthalten sein, die zur betriebsfertigen, funktions- und abnahmefähigen Erstellung der Anlage im vertraglich vereinbarten Zeitrahmen erforderlich sind. Das Gebäude wird komplett nach LEED CS v4 "GOLD" zertifiziert. Dazu erhält der AG sämtliche Unterlagen über einzuhaltende Regeln. Der AN ist für sein Gewerk dafür verantwortlich sämtliche Maßnahmen zu ergreifen dieses Ziel zu erreichen. An den AG sind alle dazu erforderlichen Unterlagen bezüglich des Gewerkes "Heizungs- und Kälteanlagen" zu liefern um diese Unterlagen bei der Zertifizierungsstelle des LEED einzureichen. 1.2   BESONDERE LEISTUNGEN Folgende Leistungen, die laut VOB Teil C als "Besondere Leistungen" angesehen werden sind in die Einheitspreise einzurechnen: Für das vorliegende Bauvorhaben wurde ein spezielles Anlagenkennzeichnungssystem vereinbart und umgesetzt. Bei der weiteren Bearbeitung der Montage- und Bestandspläne ist darauf zu achten, dass dieses System umgesetzt wird. Wenn Komponenten geändert werden, entfallen oder hinzukommen ist der AKZ entsprechend anzupassen und zu ergänzen. Hier ist insbesondere mit der Ausführungsfirma MSR ein entsprechender Abgleich zu führen. Besondere Maßnahmen zur Schalldämmung und Schwingungsdämpfung von Anlagenteilen gegen den Baukörper. Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen in Abstimmung mit der Bauleitung. Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, deren Arbeitsbühnen mehr als 3,5 m über Gelände oder Fußboden liegen. Stemm-, Bohr- u. Fräsarbeiten für die Befestigung von Konsolen und Halterungen. Durchbrüche Alle notwendigen Durchbrüche, wurden auf der Grundlage der Ausführungsplanung Phase 5 erstellt und durch den Architekten und Statiker in die Planung übernommen. Die angegebenen Deckendurchbrüche und Mauerwerksdurchbrüche werden seitens des AG im Zuge der Rohbauerstellung hergestellt und wieder verschlossen. Sollten Durchbrüche fehlen oder falsch erstellt worden sein hat der AN die erforderlichen Durchbrüche einzumessen und vor Ort anzuzeichnen, sowie einen Kernbohrantrag zu erstellen. Es ist ein Kernbohrantrag bei der Bauleitung einzureichen. Durchbrüche bzw. Kernbohrungen bis DN 250 sind durch den AN selbstständig zu erstellen.  Auch hier ist ein Kernbohrantrag bei der Bauleitung einzureichen. Bei Änderungen des Trassenverlaufs gegenüber der vom AG beigestellten Ausführungsplanung, ist jeder AN für die Erstellung neuer Durchbrüche selbst zuständig und hat diese auf seine Kosten zu erbringen. Es gelten die "Bohr- und Dübelanweisungen" des Auftraggebers. Prüfen der elektrischen Verkabelung und der Steuer- und Regelanlage sowie Abstellen einer Fachkraft bei der Inbetriebnahme der Steuer- und Regelanlage, wenn die Leistungen nicht vom AN ausgeführt werden. Liefern der für die Druckprüfung, die Inbetriebnahme und den Probebetrieb nötigen Betriebsstoffe und Medien. Übernahme von Kosten zur Sicherstellung der Sachverständigenabnahmen, wie Begleitpersonal, evtl. Hilfsmittel wie Leitern etc. Übernahme der Gebühren für behördlich vorgeschriebene Abnahmeprüfungen erfolgt durch den AG. Betreiben der Anlage oder von Anlagenteilen vor der Abnahme auf Anordnung der Bauleitung. Funktionsmessungen bei Abnahmeprüfungen. 1. 3  ALLGEMEIN 1.3.1  KORROSIONSSCHUTZ Sofern im Leistungsverzeichnis bzw. in der Ausführungsrichtlinie keine besonderen Forderungen gestellt werden, ist bei der Kalkulation für sämtliche Stahlteile ein ausreichender Korrosionsschutz nach DIN 18 364 vorzusehen. In Flucht- und Rettungswege und im Außenbereich ist grundsätzlich eine Feuerverzinkung nach DIN 50 975 vorzunehmen. In Verkehrsbereichen sind bei Stoßgefährdung / Verletzungsgefahr geeignete dauerhafte Schutzkappen / Abdeckungen anzubringen. 1.3.2  SCHALLSCHUTZ Grundsätzlich sind alle Schall-, Schwingungs- und Erschütterungsquellen der haustechnischen Anlagen entkoppelt aufzustellen. Hierfür sind Neoprene oder Sylomere (kein Kork), Stahlfederelemente, Kompensatoren, gummieelastische Rohrflanschverbindung, etc., ggf. auch mit Abfederung von Trägheitsmassen zu verwenden. Kanal- und Rohraufhängungen sind dauerhaft körperschallisoliert auszubilden. Zur Vermeidung von Körperschall zwischen den Baukörpern und den Aggregaten bzw. Kanal- und Rohrleitungsanlagen dürfen grundsätzlich nur isolierte Rohre unter Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen eingemauert werden. 1.3.3  BRANDSCHUTZ Leitungsanlagen die Bereiche mit brandschutztechnischen Anforderungen durchstossen sind unter Berücksichtigung der LBO, LAR, LüAR etc. mit geeigneten und zugelassenen Maßnahmen in erforderlicher Qualität zu schotten. Es dürfen hierfür ausschließlich Systeme mit Allgemein Bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ) bzw. Allgemeine Bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) verwendet werden. Die Abschottungsmethode inklusive Abstandsregel, Schacht- /Aussparungsgröße sowie einer Zuordnung der Verantwortlichkeit bei Gemischtbelegung (Kombischott) ist auszuweisen. 1.3.4  BEFESTIGUNGEN Die Befestigung von Rohrleitungsanlagen mittels Schellen, Trägern, Konsolen und Sonderbefestigungen hat generell lösbar zu erfolgen. Der Einsatz von Schießapparaten ist verboten. Das Befestigungsmaterial muss mit bauaufsichtlicher Zulassung versehen sein. Alle Rohrleitungsanlagen sind so zu verlegen, dass Geräusche, die von Wärmeausdehnung oder Schwingungen hervorgerufen werden, sicher vermieden werden. Die Anordnung der Rohrdurchführungspunkte etc. sind so vorzunehmen, dass die Anschlussleitungen nicht unter Biegespannung geraten. Bohrungen, insbesondere an Sichtbetonbauteilen sind mit geeigneten Werkzeugen zu bohren. Der Abstand der Befestigungen für waagerechte Leitungen ist so zu wählen, dass ein Durchbiegen der Rohrleitungen mit Sicherheit vermieden wird. Bei der Verlegung der Trassen ist auf Rechtwinkligkeit bzw. Parallelität mit Wänden sowie mit Trassen anderer Gewerke zu achten. Auf den richtigen Abstand untereinander ist besonders Wert zu legen, bei gedämmten Rohrleitungen und Kanälen ist ein genügend großer Abstand für die Isolierung zu lassen. Die vollständige Entleerbarkeit muss bei allen, mit flüssigen Medien vorhandenen Systemen, gegeben sein. 1.3.5  ZUGÄNGLICHKEIT Alle Anlagenteile müssen zur Wartung und Reparatur leicht zugänglich sein. Wo erforderlich sind Revisionsöffnungen in ausreichender Größe und Qualität vorzusehen. Alle Revisionsöffnungen in abgehängten Decken, Wänden oder Schächten sind rechtzeitig anzugeben und mit dem AG bzw. dem Architekt zu koordinieren. Auf den Revisionsöffnungen sind entsprechende Beschilderungen anzubringen, die mit einer einheitlichen, gewerkübergreifenden, dauerhaften Kennzeichnung und Adressierung zu versehen sind. Zusätzliche Aufwendungen für die Anlieferung und das Einbringung aller größeren Anlagenteile auf der Baustelle und im Gebäude, wie z. B. eine geteilte Ausführung von RLT-Geräten, von Schaltschränken oder die Kesseleinbringung in Einzelglieder sind im Angebotspreis zu berücksichtigen. Die Transportwege sind aus der Werkplanung zu entnehmen. Die Einbring- und Montagemöglichkeiten sind vor Bestellung einzelner Komponenten am Bau nochmals zu prüfen. 1.3.6  KOORDINATION ALLER GEWERKE Zur Erstellung der Montageunterlagen und für einen reibungslosen Bauablauf müssen alle Teilbereiche mit sämtlichen betreffenden Gewerken koordiniert werden. Insbesondere die Festlegung von Schnittstellen zwischen einzelnen Gewerken, die Weitergabe von Leistungsdaten, die Festlegung der Einbausituation von Sensoren und Aktoren sowie der notwendigen Trassenabstimmung erfordert eine turnusmäßige Koordinationsbesprechung an dem der AN verpflichtet teilnimmt. Für die Koordinationsbesprechungen stellt der AN für das Bauvorhaben einen deutschsprachigen Obermonteur über das gesamte Bauvorhaben (Vollzeit) vor Ort sein muss. Der Austausch dieses Obermonteur ist erst nach ausschließlicher Zustimmung mit dem AG erlaubt. Die Verantwortungspflicht zur Koordination mit allen Gewerken liegt ausschließlich beim AN. 1.3.7  DRUCKPROBEN, SPÜLEN Die Dichtheit von Rohrleitungen durch die flüssige oder gasförmige Medien transportiert werden ist vom AN vor Inbetriebnahme durch Druckproben zu prüfen und zu dokumentieren. Bei Druckproben für trinkwasserführende Leitungen sind die entsprechende Hygienevorschriften zur Einhaltung der TrinkVO zu berücksichtigen. Vor Inbetriebnahme sind Rohrleitungen sorgfälltig zu spülen so das Schmutz aus der Anlage entfernt wird. Sämtliche Schmutzfänger, Filter etc. sind dabei zu reinigen. Das Spülen bei trinkwasserführenden Leitungen darf nur unmittelbar vor Inbetriebnahme und Nutzung erfolgen. Das Spülen ist durch den AN zu dokumentieren. Stichproben Druckproben für Schmutzwasser-Regenwasserleitungen sind nach Erfordernis des Bauablaufs in Teilabschnitten durchzuführen. Der AG ist vor den einzelnen Maßnahmen so rechtzeitig zu informieren, dass er daran teilnehmen kann. 1.3.8  INBETRIEBNAHME Nach Fertigstellung der Anlagen oder abgeschlossener Anlagenteile ist vom Auftragnehmer die Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahmeprüfung durchzuführen. Dies soll gemäß LEED Inbetriebnahmekonzept erfolgen. Inbetriebnahme und Einregulierung bedeutet u.a.: Abstimmung mit den berührenden Gewerken damit Wärme, Wasser, Strom, usw. rechtzeitig und in der gewünschten Menge zur Verfügung stehen und Anlagen, Teile und Netze gefüllt und entlüftet sind, wobei gegebenenfalls mehrere Füllungen und Entlüftungen erforderlich sind. Einstellung und hydraulischer Abgleich der Wasser-, Luft-, Wärme- und Kältemengen auf die Sollwerte, gemeinsam mit den berührenden Gewerken. Optimale Einstellung und Überprüfung aller Funktionen gemeinsam mit den berührenden Gewerken. Protokollarische Erfassung aller Meß- und Mengenwerte inkl. ein Abgleich und gegenüberstellung Soll / Ist-Werte. Die Abnahmeprüfung besteht aus Vollständigkeits- und Funktionsprüfung. Der Auftragnehmer hat für sämtliche Anlagen Funktionsmessungen durchzuführen und protokollarisch mit Ist- und Sollwerten festzuhalten. Die Kosten für die Inbetriebnahme, Einregulierung und Abnahmeprüfungen sind mit der vereinbarten Vertragssumme abgegolten. Bestehen Zweifel an den vom Auftragnehmer durchgeführten Messungen, so behält sich der Auftraggeber vor, diese Messungen durch eine neutrale Institution auf Kosten des Auftragnehmers durchführen zu lassen. Dieser Funktionstest ist für die Anlagen zur Gebäude-/ Raumkonditionierung erst durchzuführen, wenn diese einen vollen Winter (1. Dezember bis 31. März eines Jahres) und einen Sommer (1. Juni bis 30 September eines Jahres) nach Abnahme in Betrieb war. Für vorgenannte haustechnische Anlagen verbleibt die Beweislast für die Mängelfreiheit bis zum Abschluss des Funktionstests beim Auftragnehmer. 1.3.9  PROBEBETRIEB Nach erfolgter Inbetriebnahme ist ein mehrwöchiger Probebetrieb unter gleichzeitiger eingehender Einweisung des Bedienungspersonals über den Betrieb und die Wartung aller technischen Anlagen durchzuführen. Hierüber hat der AN die Funktionskontrolle der Gesamtanlage zu dokumentieren und schriftliche Nachweis und Protokolle zu erstellen, die dem AG zu übergeben sind. Dabei sind für sämtliche eingebaute Komponenten und Anlagenteile, Druck- und Spülprotokolle, das Einregulieren der Anlagen, das Messen der Stromaufnahmen der Motoren, Förderhöhe von Pumpen, Luft/Wassermengen und ein Soll-/Istvergleich sämtlicher Parameter und Konditionen vorzulegen. 1.3.10  BESTANDS- UND REVISIONSPLÄNE Für  die Bestands- und Revisionspläne einschl. Wartungsintervallübersicht gilt die Empfehlung der Fachverbände BHKS, VDE bzw. VDMA unter Berücksichtigung der vom AG vorgegebenen Benutzeradressen und Verzeichnisstruktur. Weiterhin sind in den jeweiligen Technikzentralen farbig angelegte Schema in Folie einlaminiert aufzuhängen. 1.4   VORSCHRIFTEN; TECHNISCHE REGELN Dem Angebot und der Ausführung der Arbeiten liegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) zugrunde, die im Wesentlichen auf die nachfolgend beispielhaft genannten Vorschriften, Regeln und Normen (in der jeweils neuesten Fassung) basieren: - die Bauordnung der Länder (LBO) inkl. aller mitgeltenden Verordnungen - die örtlichen Bauvorschriften der genehmigenden Behörden - die Gebäudeenergiegesetz (GEG), - die Arbeitstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) - die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (BG- Richtlinien) - die technischen Normen der DIN EN - DIN 4140 verbunden mit den einzelnen Arbeitsblättern AGI zur Dämmung der Medien - die allgemeinen technischen Vorschriften (ATV) - die techn. Vorschriften u. Regeln der Fachverbände VDE, VDI, VDMA, DVGW, etc. - die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) - die Honorarordnung für Architekten- und Ingenieure (HOAI) - die techn. Anschlussbedingungen der EVU´s und Telekommunikationsanbieter - die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer e.V. (VdS) CEA 4001 2014-04 - die Bauproduktüberwachung entsprechend der Bauregelliste A, B und C - die Einbauvorschriften von bauaufsichtlich zugelassenen Produkten (DIBt) - die Herstellervorschriften für Verarbeitung und Materialqualität - die Schriften der RAL-Gütegemeinschaft:    RAL-GZ 388, Ausgabe 4.13 (Erzeugnisse aus Mineralwolle)    RAL-GZ 643 Ausgabe 12.13 (Bauteile aus Messing für die Gas- und TW-        Installation)    RAL-GZ 655 Ausgabe 4.08 (Rohrbefestigung) Daneben gelten folgende Unterlagen des Auftraggebers: - die allgemeinen Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen (AAVB) - die allgemeinen technischen Vorbemerkungen (ATV) - die gewerkespezifischen technischen Vorbemerkungen (GTV) - die technische Beschreibungen in den Positionen des Leistungsverzeichnis (LV) Soweit in der Angebotsphase, bei der Pauschalierung oder beim Vertragsabschluss beim Bieter bzw. Auftragnehmer (AN) vorliegend sind folgende Unterlagen Dritter entsprechend zu berücksichtigen: - die Auflagen der Baugenehmigung - die Planung des Architekten und der TGA-Fachingenieure - Gutachterliche Stellungnahmen - Vorgaben des LEED zur Zertifizierung Im Angebotspreis müssen ferner alle Lieferungen und Nebenleistungen enthalten sein, die zur betriebsfertigen, funktions- und abnahmefähigen Erstellung der Anlage im vertraglich vereinbarten Zeitrahmen erforderlich sind. 1.5   BEMUSTERUNG Vor Beginn der Ausführung hat der AN für sämtliche sichtbaren Teile und sonstige besonderen Bereiche kostenlos 1:1 Muster, Zeichnungen oder Abbildungen vorzulegen, aus denen alle technischen Daten und Details zweifelsfrei entnommen werden können. In Ausnahmen sind ggfs. Musterinstallationen vorzunehmen. Es dürfen nur Fabrikate eingereicht werden, die im Leistungsverzeichnis genannt sind bzw. durch den AG zugelassene Alternativen aus der Fabrikatsliste. Alternativfabrikate dürfen keine Mehrkosten verursachen. Die Gleichwertigkeit muss vom AN nachgewiesen und vom AG bzw. Bauherren anerkannt und schriftlich freigegeben werden. Wünscht der Bauherr weitere Fabrikate zu bemustern so sind durch den AN Mehr-/Minderkosten für diese zu benennen und die Eignung zu prüfen. Mit den am Bau beteiligten Gewerken sind hinsichtlich einer einheitlichen Ausführung alle Fabrikate, Typen und Ausführungsarten abzustimmen. Wenn möglich sind gewerkeübergreifend gleiche Fabrikate zu verwenden. Sollte es zu keiner Einigung kommen erfolgt die Festlegung durch den AG. Ebenso muss die Isolierung für sämtliche haustechnische Gewerke von einem Unternehmer ausgeführt werden. Erfüllt der AN diese Forderungen nicht, wird der Lieferant vom AG bestimmt. Der AN verpflichtet sich, den Arbeitsablauf mit allen am Bau beteiligten Gewerke so reibungslos abzustimmen, dass sich keine Überschneidungen ergeben. 1. GELTUNGSBEREICH Die folgenden Technischen Vorbemerkungen gelten für die Leistungsbereiche: 2. ENTWÄSSERUNGSARBEITEN 2. STOFFE / MASCHINEN / BAUTEILE 2.01. Die ausgeschriebenen Produkte sind Leitfabrikate, gleichwertige Produkte können angeboten werden, die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. Sind keine Alternativfabrikate / -type im Angebot eingetragen, gelten für die Ausführung und den Einbau die Planfabrikate. 2.02. Zur Dichtung der Kanalrohre dürfen nur Stoffe mit Prüfbescheid verwendet werden. 2.03. Es ist sicherzustellen, dass vom AN nur schadstoffarme Fahrzeuge und Maschinen nach dem Stand der Technik zum Einsatz kommen. Für alle Baustellenfahrzeuge sind Rußpartikelfilter einzusetzen. 3. AUSFÜHRUNG Für die Ausführung wird besonders auf folgende technische Vorschriften hingewiesen: - DIN 1211 und DIN 1212 - Steigeisen - DIN 1221 Schmutzfänger für Schachtabdeckungen - DIN 1236 Hofabläufe aus Beton - DIN 1986 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - DIN 1997 Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser - DIN 4034 Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen - DIN 4045 Abwassertechnik; Begriffe - DIN 4052 Betonteile und Eimer für Straßenabläufe - DIN 4095 Dränung des Untergrundes zum Schutz von baulichen Anlagen - DIN 4124 Baugruben und Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau - DIN 4060 Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und leitungen mit Elastomerdichtung - DIN 4262 Rohre und Forstücke für unterirdische Entwässerung im Verkehrswegebau und Tiefbau - DIN 4271 Schachtabdeckungen, Klasse B 125 - DIN 18 303 Verbauarbeiten - DIN 18 306 Entwässerungskanalarbeiten - DIN 18 307 Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich - DIN 18 308 Dränarbeiten - DIN 18 920 Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen - DIN 19 522 Gußeiserne Abflußrohre und Formstücke - DIN 19 578 Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges Abwasser - DIN 19 583 Aufsätze 500x500 für Straßenabläufe Klasse C 250 und Klasse D 400 - DIN 19 584 Schachtabdeckungen für Einsteigschächte; Klasse D 400 - DIN 19 585 Entwässerungsgegenstände - DIN 19 594 Aufsätze 300x500 für Abläufe Klasse C 250 - DIN 19 596 Schachtabdeckungen, Klassen A 15 und B 125, rund - DIN 19 597 Schachtabdeckungen, Klasse A 15, quadratisch - DIN EN 295 Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle - DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserleitungen und -kanäle - DIN EN 588 Faserzementrohre für Abwasserleitungen und Kanäle - DIN EN 598 Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gußeisen und ihre Verbindungen für die Abwasserentsorgung  Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - DIN EN 681 Elastomer-Dichtungen, Werkstoffanforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung - DIN EN 681-1 Werkstoffanforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung - Teil 1: Vulkanisierter Gummi - DIN EN 752 Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - DIN EN 877 Rohre und Formstücke aus Gusseisen, deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden - DIN EN 1253 Abläufe und Abdeckungen in Gebäuden - DIN EN 1401 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen - DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen - DIN EN 1852 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen Polypropylen (PP) - DIN EN 1917 Einstieg- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - DIN EN 12 201 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Wasserversorgung und für Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen - DIN EN 12 666 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für errdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen Polyethylen (PE) - DIN EN 12 889 Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen - DIN EN 14 758 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) - Merkblatt für das Zufüllen von Leitungsgräben (Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen). Darüber hinaus gelten zusätzlich folgende Vereinbarungen: 3.01. Alle Positionen verstehen sich als Komplettleistung. Liefern von Materialien, falls nicht anderes erwähnt, wird nicht gesondert vergütet. 3.02. Die nachstehende aufgeführten Leistungen dürfen nur durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Die erforderlichen Nachweise, Referenzen, Zulassungen sowie Konzessionen sind vor Beauftragung vorzulegen. Der AG muss zur Beauftragung eines Nachunternehmers seine Zustimmung erteilen. 3.03. Der Auftragnehmer hat alle Arbeiten in Koordination mit den anderen am Bau beteiligten Auftragnehmern in Abstimmung mit dem AG vorzunehmen. 3.04. Abwasserkanalleitungen: Allgemein: Für das Verlegen der Rohrleitungen ist die Entwässerungsplanung maßgebend. Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers (AN) gehören das Liefern und Verlegen der im Plan dargestellten Leitungen mit den erforderlichen Form - und Verbindungsstücken für den bauseitigen Anschluss der Entwässerungseinbauteile, Fallrohre etc., sowie das Anlegen der Rohrgräben für den Aushub und das Liefern und Einbauen des Bettungsmaterials für die Rohre. Die Entwässerungspläne sind verbindlich für die endgültigen Längen der Entwässerungsleitungen. Die Rohrleitungen werden entsprechend der Planung in der tatsächlich verlegten Länge einschließlich der Formstücke gemessen. Zuschläge für Formstücke und Einbauteile für den Transport und die Montage sind enthalten, soweit nicht in Einzelpositionen ausgeschrieben. Alle nachstehend aufgeführten Rohrleitungen erhalten keinen Zuschlag für Verschnitte und Passstücke. Diese sind in die Rohrpreise mit einzukalkulieren. Des Weiteren sind Stemmarbeiten für Anschlussleitungen und Nachstemmarbeiten von Aussparungen in die Rohrpreise mit einzukalkulieren. Vor Beginn der Entwässerungskanalarbeiten ist das Tiefbauamt bzw. zuständige Behörde zu informieren. Die Schnittstelle Anschluss/ Übergabeschacht ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen. Nach dem Herstellen der Grund- und Kanalleitungen hat, soweit die örtlichen Vorschriften es bestimmen, eine Abnahme durch die zuständige Behörde zu erfolgen. Diese Abnahme ist vom Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen. Ohne Genehmigung der Bauleitung darf kein Bauteil verfüllt werden. Die Abzweige etc. sind, wenn der Anschluss nicht gleichzeitig ausgeführt werden kann, entsprechend zu sichern und zu markieren. Die Muffen der Rohre sind einwandfrei mit entsprechenden Gummi- Rolldichtungen zu dichten. Bei Richtungsänderung über 60° in Grundleitungen sind zwei Bögen zu verwenden. Bei Verbindungen von Rohren aus verschiedenen Werkstoffen und bei Einbindung in Schächte dürfen nur die zugelassenen Übergangsstücke verwendet werden. Zur späteren Verbindung vorgesehene Rohrenden und -anschlüsse sind wasserdicht zu verschließen, um ein Verstopfen der Abwasserkanalisation auszuschließen, einzumessen und über der Abdeckung zu markieren. Der Auftragnehmer haftet voll für alle Schäden, die wegen Nichtbeachten dieser Vorschrift entstehen. Verlegung in Erdreich / Gräben: Die Verlegung der Rohrleitung ist so auszuführen, dass weder Linien- noch Punktlagerungen oder -drücke auftreten. Die Rohrleitungen sind in den Kanalgräben in einem Sandbett / Splittbett zu verlegen und beim Wiedereinfüllen seitlich mit geeignetem Füllmaterial einzustampfen, so dass eine gleichmäßige Auflagerung der Rohre gewährleistet ist. Rohrgräben dürfen erst nach Abnahme durch die zuständigen Stellen eingefüllt werden. Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle von Abtrag und Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefälle der Leitungen erreicht wird. Fundament- bzw Wanddurchbrüche: In Fundament- und Wanddurchbrüchen etc. sind die Rohre elastisch zu lagern um zu vermeiden, dass bei unterschiedlichen Setzungen der Bauteile oder Rohrleitungen Schäden auftreten. Die Anschlüsse an die Grundleitungen werden im Stützenbereich aus Gußrohren hergestellt und zusätzlich in einem Betonwiderlager festgehalten. Die Leistungsgrenze an den Fallleitungen liegt somit an der OK der Bodenplatte. Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Bodeneinläufe sind in fix und fertiger Arbeit anzuschließen. Rohrdurchgänge durch Fundamente und Wände sind äußerst sorgfältig auszuführen; soweit möglich und erforderlich, hat dies mit Spezial- Dichtmanschetten zu erfolgen. Verlegung in Beton: Beim Verlegen der Entwässerungsleitungen in der Bodenplatte o.ä. ist zu beachten, dass die Arbeiten parallel zu den Bewehrungsarbeiten verlaufen. Hieraus entstehende Erschwernisse sind in den Einheitspreis einzurechnen. Der AN stellt den höhengerechten Einbau der Grundleitung sicher. Erforderliche Hilfsmaßnahmen und Einbauteile sind in den Einheitspreis einzurechnen. Beim Verlegen der Entwässerungsleitungen innerhalb der Bodenplatte ist eine Befestigung auf der Sauberkeitsschicht nicht gestattet. Beim Einbetonieren ist darauf zu achten, dass die Leitungen mit Wasser gefüllt sind. Die Verfüllarbeiten sind unter Anleitung und Aufsicht des AN auszuführen, hierbei evtl. anfallende Schäden am Leitungssystem gehen zu Lasten des AN. Bei wasserundurchlässigen Beton ist eine mindest Ummantelung durch Beton gemäß Angaben im Grundleitungsplan einzuhalten. 3.05. Kontrollschächte Für die Kontrollschächte aus Betonfertigteilen gemäß DIN 4034 mit wasserdichter Verfugung, Bodenplatte, Steigeisen und Schachtabdeckungen gilt folgendes: Die Bedienungsschlüssel für Schachtdeckel sind  mitzuliefern. Schachtdeckel sind genau höhengerecht zu versetzen. Als Reinigungsrohre bei Schächten innerhalb von Gebäuden sind gußeiserne Rohre mit geschraubtem Revisionsdeckel zu verwenden. Bei Schächten außerhalb von Gebäuden sind offene Rinnen mit Halbschalen herzustellen, falls vom Bauleiter des AG nichts anderes festgelegt wird. 3.07. Vorhandene Leitungen: Der AN hat sich vor Arbeitsbeginn über die Lage von vorhandenen Leitungen, Kanälen, Kabeln usw. zu erkundigen, so dass deren Beschädigung vermieden wird. Der Arbeitsbeginn ist rechtzeitig der zuständigen örtlichen Bauleitung mitzuteilen. Werden vorhandene Leitungen bei der Durchführung der Arbeiten angetroffen, ist zu überprüfen, ob sie sich noch in Betrieb befinden. Werden sie nicht weiter benutzt, sind sie auf Anordnung der örtlichen Bauleitung abzuschließen und stillzulegen. Ehe an vorhandene Leitungen angeschlossen wird, sind diese ohne besondere Vergütung auf ungehinderten Durchgang zu prüfen. Erforderliche Reinigungsarbeiten sind auf Anordnung der örtlichen Bauleitung durchzuführen und werden gesondert vergütet. Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das zuständige Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen 4. NEBENLEISTUNGEN 4.01. Zusätzlich sind folgende Nebenleistungen vom AN in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet: - Anschlüsse an vom AG hergestellten Schächten. Anschlüsse an vorhandene Schächte mit vorhandenen Stutzen. - Gelenkige Schachtanschlüsse - Notwendiger Aushub für Rohrverbindungen - Rohrverbindungen und Rohrschnitte - Dichtheitsprüfung für einzelne mit dem AG abgestimmte Strangabschnitte - Herstellen und Übergeben eines Revisionsplanes, sofern Lage und Höhe der Leitungen nicht aus den Plänen genau ersichtlich sind oder von diesen abweichen. - Verkehrssicherung, Kontrolle und laufende Reinigung der benutzten öffentlichen Straßen und Wege, soweit die Verschmutzung durch Arbeiten des AN verursacht wurden Bezüglich der Verkehrssicherung gelten darüber hinaus folgende Vereinbarungen: - Behelfsmäßige Überfahrten in Grundstücke müssen rutschsicher sein und die zu erwartenden Horizontalkräfte aufnehmen können. - Behelfsmäßige Fußgängerbrücken dürfen keine Stolper- oder Absturzgefährdungen aufweisen Falls diese als Anbindung zu öffentliche Haltestellen oder Einrichtungen dienen müssen diese auch für Behinderte und Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie sind bei Aufgrabungen vor Hauseingängen, bei Querungen von Fußwegen sowie an absturzgefährdeten Stellen zu errichten. Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbote sind aus Beweis gründen die Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren. - Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem  Abstand zu sichern. Rot-weiße Warnbänder dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden. Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültig machen von Verkehrszeichen). 5. ABRECHNUNG 5.01. Die Bestimmungen des Abschnitts 5.2.3 der DIN 4124 für Gräben bis 1,25 m Tiefe ohne betretbaren Arbeitsraum gelten auch für Gräben, in denen folgende Arbeiten ausgeführt werden: - Herstellen der Sohle einschließlich Absanden - Ausrichten von Kabeln - Abdecken von Kabeln - manueller Grabenaushub 5.02. Der Wert für "Umsteifung" gemäß Tabelle 6 DIN 4124 gilt nur, wenn wegen der Länge der Rohre eine Umsteifung objektiv erforderlich ist. Bei nichtkreisförmigen Rohrquerschnitten gilt die größte Außenbreite als Rohrschaftdurchmesser. 5.03. Sind in einem Graben mehrere Leitungen erforderlich und wird ein betretbarer Arbeitsraum notwendig, so ist der Arbeitsraum der Abstand zwischen äußerer Leitung und Grabenwand. Der Abstand zwischen den Leitungen ergibt sich nach technologischen Erfordernissen, den technischen Regeln für die Rohr-und Kabelverlegung oder den Angaben der Betreiber der Leitungen. 5.04. Sofern Handschachtung ausdrücklich ausgeschrieben ist, wird sie nur dort vergütet, wo aus objektiven Gründen kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen, Suchschachtung, Querschläge u.ä.). Sanitär Trinkwasser Die Versorgung des  Hauses BT 3  erfolgt mittels eines Hausanschlusses und Steig-und Verteilleitungen im Gebäude. Standort ist der Hausanschlussraum BT 3  -Geschoss U1 Die Trinkwasserverteilung des Gebäudes wird im Untergeschoß erfolgen. Hier werden mittels Verteilleitungen die einzelnen WC-Bereiche mit Steigleitungen erreicht. Die Ausstattung der WC-Bereiche erfolgt gem. Bemusterung der Bauherren. Alle Trinkwasseranschlüsse der einzelnen Objekte werden "durchgeschleift" ausgeführt. Am Ende jedes Trinkwasserstranges wird eine Hygienespülung eingesetzt. Die Warmwasserversorgung wird dezentral über Durchlauferhitzer realisiert. Abwasser Schmutzwasser: Die Entwässerung des BT 3 erfolgt mittels Schmutz-Wasserleitungen mit Anschluss an den städtischen Entsorgungskanal. Regenwasser: Die Entsorgung des anfallenden Regenwassers wird außerhalb des Gebäudes in Regenrückhaltebecken gem. Angabe des Amtes für Umwelt  zurückgehalten und gedrosslt in den verdohlten Sindelbach eingeleitet. Es kommt kein Mischwassersystem zur Ausführung. Die Leistungsgrenze des Gewerkes Sanitär und Außenanlagen liegt ca. 1m nach Gebäudegrenze.

01 Brandschutz / Isolierung

01.01 411 Abwasseranlagen

01.02 412 Wasseranlagen

01.03 420-434 Heizung/Kälte

01.04 430 Lüftung

01.05 474 Feuerlöschanlage