Um Ihr Angebot auszufüllen und abzugeben, . Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie mit Cosuno neue Ausschreibungen finden können.

Angebot einreichen

bis 22. Oktober 2025 23:59

Leistungsverzeichnis

Beschreibung

Typ

Menge

Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag netto EUR

009

WDVS, DÄMMARBEITEN UG

PROJEKTBESCHREIBUNG

BAUABLAUF, BIETERABFRAGE, ZEITEN, PERSONAL, UMLAGEN Bauablauf Die Erd- und Rohbauarbeiten beginnen Ende Oktober 2025. Der Rohbau beginnt im November und wird im März 2026 für das Hinterhaus abgeschlossen. Circa 3-4 Wochen später wird der Rohbau des Vorderhauses abgeschlossen. Die WDVS Arbeiten beginnen unmittelbar nach dem Einbau der Fenster und der Abdichtung der Fenster und der Sockelbereiche. Die WDVS Arbeiten des Vorderhauses beginnen ca. 3-4 Wochen nach dem Beginn des Hinterhauses, sodass an dem hinteren Haus ggf. noch der Oberputz aufgebracht wird, aber bei dem vorderen Haus bereits die Dämmung geklebt wird. Die Dämmarbeiten im Kellergeschoss und in der Tiefgarage erfolgen parallel zur Herstellung des Wärmedämmverbundsystems nachdem die Tiefgarage und das Kellergeschoss regendicht sind ca. 1 Woche nach Fertigstellung des Rohbaus des Vorderhauses. Die Maßnahme umfasst insgesamt zwei Baukörper: - Hinterhaus mit 3 Vollgeschossen und Staffelgeschoss - Vorderhaus mit 4 Vollgeschossen und Staffelgeschoss Hauptmassen - Wandflächen mit WDVS: ca. 2.150m² - Dämmung Wand und Decke Tiefgarage: ca. 630m² - Dämmung Wand und Decke Keller: ca. 570m² Bieterabfrage WDVS Hinterhaus _____ Arbeitstage Dämmung aufbringen _____ Arbeitstage Armierungsschicht auftragen inkl. Trocknung _____ Arbeitstage Oberputz auftragen inkl. Trocknung _____ Arbeitstage Egalisationsanstrich bis Gerüst abgebaut wird inkl. Restarbeiten _____ Arbeitstage Gesamtdauer Hinterhaus, Fertigstellung der Hülle _____ Arbeitstage Gesamtdauer Vorderhaus (1 zusätzliches Geschoss), Fertigstellung der Hülle Dämmung Tiefgarage und Untergeschoss _____ Arbeitstage Dämmung Wände und Decke Tiefgarage _____ Arbeitstage Dämmung Wände und Decke Kellgeschosse, inkl. Schleusen _____ Arbeitstage Gesamtdauer Dämmung Untergeschoss und Tiefgarage Vorgesehene Mitarbeiter für das Gewerk WDVS _____ Mitarbeiter Vorgesehene Mitarbeiter für das Gewerk Dämmung UG _____ Mitarbeiter Die Montage erfolgt mit _____ eigenen Mitarbeitern ______ Subunternehmern Samstagsarbeit ist _____ möglich ______ nicht möglich Eine Erhöhung der Mitarbeiter um _____ Mitarbeiter ist mit einem Vorlauf von _____ Wochen möglich. Alle angefragten Angaben sind zwingend vom Bieter per Mail mitzuteilen: ausschreibung@terra-colonia.de Die Teilnahme an wöchentlichen Baubesprechungen ist verpflichtend. __________________________________________________________________ Umlagen - Sicherheitseinbehalt: 10,00 % - Gewährleistungseinbehalt 5,00 % - Bauleistungsversicherung 0,70 % - Baustrom 0,15 % - Bauwasser durch AN Anlagen zum Leistungsverzeichnis siehe anliegende Anlagenliste Der Bieter bestätigt vor der Angebotsausarbeitung die zusätzlichen Vertragsbedingungen vollständig erhalten zu haben und soweit zu Kalkulationszwecken erforderlich gewissenhaft eingesehen und mit der textlichen Beschreibung im Leistungsverzeichnis auf Übereinstimmung geprüft zu haben. _____________________________ Unterschrift Bieter

BAUABLAUF, BIETERABFRAGE, ZEITEN, PERSONAL, UMLAGEN

VERGABE UND PROJEKTHINWEIS

VORBEMERKUNGEN Vorbemerkungen der Terra Colonia GmbH 1. Vertragsbestandteile 1.1 Dem Angebot sowie der Übernahme und Ausführung der Arbeiten liegen in nachstehender Reihenfolge zugrunde: - das Auftragsschreiben bzw. der Bauvertrag - das Angebot des Auftragnehmers - das Leistungsverzeichnis einschließlich den allgemeinen und technischen Vorbemerkungen - die allgemeinen technischen Vorbemerkungen für Bauleistungen VOB/C - die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B - die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL) - die Bestimmungen des BGB, insbesondere die über das Werkvertragsrecht - sonstige einschlägige DIN-Güte-Maßbestimmungen für die am Bauwerk verarbeitenden Stoffe und Bauteile - die einschlägigen technischen Vorschriften, baupolizeilichen Bestimmungen und ministeriellen Richtlinien, für die jeweiligen Gewerke - die jeweils gültige Baupreisverordnung - die zeichnerischen Unterlagen einschließlich der Angaben und Hinweise, Baubeschreibung, Massenberechnung etc. 1.2 Es gelten die Vorschriften und Bestimmungen, Anordnungen und Richtlinien aller in Betracht kommenden Behörden, der Berufsgenossenschaften, des TÜV, der örtlichen Versorgungsbetriebe, des Gewerbeaufsichtsamtes usw., die anerkannten Regeln der Technik, die DIN-Normen und andere technischen Vorschriften und Richtlinien sowie die Bestimmungen, Empfehlungen und Vorschriften der Hersteller und Lieferanten. 1.3 Lieferungs-, Zahlungs- und sonstige Bedingungen des Auftragnehmers gelten nur, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich anerkannt sind. 2. Preisermittlung und Anmerkungen zum Leistungsverzeichnis 2.1 Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind. Alle angegebenen Einheitspreise sind Festpreise und beinhalten die fix- und fertige Leistung, einschl. aller Lieferungen und Nebenarbeiten. 2.2 Alle im Leistungsbeschrieb aufgeführten Massen sind überschläglich ermittelt. Mehr- und Minderleistungen berechtigen nicht zur Änderung der Einheitspreise. Es bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, Positionen aus dem Auftrag zu nehmen, ohne dass dem Auftragnehmer ein Anspruch auf entgangenen Gewinn, Ersatzarbeiten oder dergleichen zusteht. §2 Nr.3 VOB/B findet keine Anwendung. 2.3 Auch die Alternativ- und Eventualpositionen sind genau zu kalkulieren und anzubieten. Alternativ- und Eventualpositionen kommen nur nach schriftlicher Beauftragung des AG zur Ausführung. 2.4 Werden gleichwertige Materialien bzw. Ausführungen angeboten, dann ist bei Angebotsabgabe der Nachweis der Gleichwertigkeit hinsichtlich Qualität und Eigenschaften mittels Zertifikaten und Zulassungen, ggf. Muster zu erbringen. Alternativvorschläge müssen die durch die Änderung teilweise notwendige technische Bearbeitung inkl. Prüfgebühr enthalten. Sie dürfen keine verzögerte Wirkung haben, z.B. Lieferzeit. Über die Gleichwertigkeit entscheidet der AG. Es dürfen durch Alternativen keine zusätzlichen Kosten in anderen Gewerken oder auch im eigenen Gewerk entstehen. 2.5 Sofern Positionen als „Zulage bzw. Mehrpreis“ ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung (meist in einer anderen Einheit) oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen Leistung (meist mit gleicher Einheit) dar. 2.6 Zum Zwecke einer sorgfältigen Preisermittlung und Terminplanung hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe eingehend über die Lage und Beschaffenheit des Grundstücks, sowie der Anfahrts- und Lagermöglichkeiten für die Baustelle und die Baustelleneinrichtung zu unterrichten und sich von allen erforderlichen Einzelheiten des Angebotes und seinen Grundlagen Kenntnis zu schaffen. Spätere Nachforderungen aus Versäumnis oder Irrtum werden nicht anerkannt. 2.7 Bei eventuellen Unklarheiten bezüglich des Leistungsverzeichnisses, der Ausführung oder der Örtlichkeit ist vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber nach vorheriger telefonischer Vereinbarung Rücksprache zu nehmen bzw. sind die vorhandenen Planunterlagen einzusehen. 2.8 Vor Durchführung von Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, sind Nachtrags-Einheitspreise vor Ort oder telefonisch mit der Bauleitung des AG abzustimmen und anschließend sofort schriftlich einzureichen. Die Nachtragspreise müssen der Kalkulation des Hauptangebotes entsprechen. 2.9 Der Auftraggeber hat das Recht, den Auftrag ganz oder teilweise zu kündigen. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall nur Anspruch auf Vergütung der erbrachten Leistungen; weitere Ansprüche ausgeschlossen. 3. Tagelohnarbeiten 3.1 Tagelohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Rücksprache und Auftragserteilung durch die Bauleitung durchgeführt werden. 3.2 Die entsprechenden Tagelohnzettel sind spätestens am nächsten Tage nach Durchführung der jeweiligen Leistungen der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Die ausgeführten Arbeiten sind auf dem Tagelohnzettel aufzuführen. Andernfalls kann eine Vergütung nicht erfolgen. 4. Baustelleneinrichtung 4.1 Die gesamte Baustelleneinrichtung, mit Aufbau, Vorhalten und späteren Abbau, einschließlich Aufräumen der Baustelle, Vorhalten der erforderlichen Geräte, Baumaschinen für den Aufbau, Unterkünfte, Hygieneräume, für Straßenreinigung durch Verschmutzung, für entsprechende Verkehrs-, Verbots -und Hinweisschilder, sowie für Baubeleuchtung, sind die Einzelpreise des Angebotes einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet. 4.2 Die Versorgung mit Bauwasser für seine Leistungen obliegt dem AN in eigener Regie. Das Bauwasser kann der AN in Abstimmung mit dem AN Rohbau über einen Hydranten beziehen. 4.3 Die Mitbenutzung (im Sinne der Rüsthilfe) von Teilen der Baustelleneinrichtung ist während der gesamten Bauzeit den anderen am Bau beschäftigen Unternehmen zu gestatten. 4.4 Der Auftragnehmer stellt, wenn er die Funktion nicht selbst wahrnimmt, einen für die Durchführung und Abrechnung der Maßnahme nach den Vorschriften der BauO NW Sachverständigen und gegenüber dem Bauherrn bevollmächtigten Fachbauleiter. Name: _____________________ 4.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen seines Auftrages, anfallenden Schutt, Verpackungsmaterial und Ähnliches, fortlaufend zu entfernen und abzufahren. Freitags ist die Baustelle von überschüssigem Material zu räumen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung veranlasst die Bauleitung die Beseitigung des Bauschutts auf Kosten des betreffenden Unternehmers. 4.6 Zeitweilig, bauseitig bedingte Behinderungen oder Unterbrechungen der Arbeiten rechtfertigen keine Mehrforderungen oder Ersatzansprüche des Auftragnehmers. 4.7 Die Durchführung und Einhaltung aller polizeilichen, gewerbeaufsichtlichen, bau- und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und ähnliches, sowie die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften der Unfallverhütung, sind besonders zu beachten. 5. Ausführungen 5.1 Dem Auftragnehmer obliegt unter Freistellung des Auftraggebers von Ansprüchen Dritter die Verkehrssicherungspflicht für seinen Arbeitsbereich. 5.2 Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung gem. § 4Nr.7 VOB/B nach Ablauf einer gesetzlichen Nachfrist nicht nach, kann der Auftraggeber anstelle der Kündigung des Vertrages den Mangel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen, oder Minderung verlangen. 5.3 Einer vorherigen Aufforderung und Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die sofortige Beseitigung des Mangels im öffentlichen Interesse liegt, Gefahr im Verzuge ist oder zur Vermeidung von größeren, sofort eintretenden Folgeschäden geboten ist. 5.4 Subunternehmerleistungen bedürfen grundsätzlich der Zustimmung des Auftraggebers. Sofern Auftragnehmer demzufolge beabsichtigt, das Gewerk ganz oder teilweise mit Subunternehmern auszuführen, hat er diese namentlich dem Auftraggeber bekannt zu geben. Die Auftragnehmer haben bei der Weitergabe von Arbeiten an andere Unternehmen ihrer Abstimmungspflicht gemäß § 8 ArbSchG sowie § 6 BGV A1 nachzukommen. 5.5 Es wird daher davon ausgegangen, dass sich der Auftragnehmer ausreichend über die örtlichen Verhältnisse, auch über den Zugang zur Baustelle, sowie die Gegebenheiten für die Handhabung von Materialien und Bauteilen unterrichtet hat. Eine unterbliebene Ortsbesichtigung ist dem Auftraggeber nicht anzulasten. 5.6 Die im Rahmen seiner Leistungen anfallenden demontierten Teile, Montage Abfälle und Verpackungen hat der Auftragnehmer zu seinen Lasten ordnungsgemäß und im Rahmen der geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen. 6. Gewährleistung 6.1 Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt grundsätzlich fünf Jahre, für Dichtungsarbeiten gem. DIN 18336, 18337, 18338 10 Jahre und bei beweglichen Teilen, die dem Verschleiß unterliegen, 2 Jahre, bei Leuchtmitteln sechs Monate. § 640 Abs.2 BGB (Abnahme) findet keine Anwendung. 6.2 Ist ein vom Auftragnehmer erstelltes Gewerk mit einem Mangel behaftet, so stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. Dies gilt auch im Falle des Fehlens zugesicherter Eigenschaften. 7. Haftung 7.1 Der Auftragnehmer haftet alleine für die Sicherheit der Baustelle nach den rechtlichen Vorschriften und stellt den Bauherrn von allen Ansprüchen frei. 7.2 Der Auftragnehmer haftet aus gesetzlichen und vertraglichen Haftungstatbeständen für jeden (fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich) bei der Ausführung des Auftrages verursachten Schadens. 7.3 Schädigt der Auftragnehmer Dritte, so stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter auf Ersatz von Schäden - gleichgültig aus welchem Rechtsgrund - frei. 7.4 Der Auftragnehmer bestätigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er für die Dauer seiner auszuführenden Arbeiten durch eine Betriebshaftpflichtversicherung mit Deckungssumme von mindestens 500.000,00 € für Personenschäden und 500.000,00€ für Sachschäden versichert ist und wird dies dem Auftraggeber in geeigneter Form unaufgefordert nachweisen. 7.5 Der Auftragnehmer hat die einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie bautechnischen Bestimmungen zu beachten. 8. Vertragsstrafen Wenn im Bauvertrag nichts anderes vereinbart wurde, hat der Unternehmer bei Überschreitung der einzelnen Vertragsfristen für jeden Werktag des Verzuges 0,2 % der Vertragssumme, mit maximal 5 % der Auftragssumme, zu zahlen. Die Geltendmachung weiterer Schäden ist nicht ausgeschlossen, auch wenn diese Schäden nur mittelbar den Auftraggeber treffen. 9. Ausführungsfristen 9.1 Die Baustelle ist während der Ausführung mit einem deutschsprachigen Vorarbeiter und einer gleichbleibenden Kolonne zu besetzen. Erforderliche Personalaufstockungen, um den Terminablauf zu gewährleisten, sind eigenverantwortlich durchzuführen bzw. haben nach Aufforderung durch die Bauleitung spätestens nach zwei Tagen zu erfolgen. 9.2 Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er in der Lage ist, die Fristen verbindlich einzuhalten, gerechnet vom Tage der Auftragserteilung bzw. vom Tage der Aufforderung zum Arbeitsbeginn durch die Bauleitung. 10. Abnahme Abnahmen, die von Behörden oder dem Verband für Sachversicherer verlangt werden, sind vom Auftragnehmer zu veranlassen. Liegen die entsprechenden Bescheinigungen nicht vor, gilt die Abnahme als nicht erfolgt. § 12 Nr. 5 VOB/B findet in diesem Fall keine Anwendung. 11. Rechnung und Zahlung 11.1 Soweit nicht ausdrücklich andere Zahlungsbedingungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbart wurden, erfolgt die Zahlung nach mängelfreier Abnahme innerhalb von 14 Tagen. 11.2 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Schlussrechnungslegung ein entsprechendes Abnahmeprotokoll vorzulegen. 11.3 Vor Stellung der Schlussrechnung sind alle erforderlichen Revisionsunterlagen, bauaufsichtlichen Zulassungen und Nachweise der Bauleitung digital vorzulegen. 11.4 Für die Dauer der Gewährleistungszeit wird ein unverzinslicher Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5 % der Bruttorechnungssumme an der Schlussrechnung vorgenommen. Dieser Sicherheitseinbehalt kann vom Auftragnehmer durch eine Bankbürgschaft abgelöst werden. 11.5 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus diesem Werkvertrag ganz oder teilweise ohne schriftliche Einwilligung des Auftraggeber abzutreten. 12. Vorbemerkungen SiGe-Koordinator 12.1 Vom Bauherrn ist gem. BaustellB ein SiGeKo eingesetzt. Der Auftragnehmer hat dem SiGeKo vor Beginn der Arbeiten die unternehmer bezogene Gefährdungsbeurteilung gem. §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz sowie § 3 BGV A1 vorzulegen. Ebenfalls vorzulegen sind Nachweise zur Unterweisung der Beschäftigten gem. § 4 BGV A1. 12.2 Der SiGeKo kontrolliert stichprobenartig die Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan (SiGe-Plan) sowie der staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften und schreitet in Abstimmung mit der Bauleitung des Auftraggebers bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Die Auftragnehmer sind zur unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. Der SiGeKo besitzt gemäß der Baustellenverordnung keine Weisungsbefugnisse auf der Baustelle. 12.3 Der SiGeKo führt über seine Aktivitäten Protokoll und erstattet der Baustellenleitung des Auftraggebers sowie dem Bauherrn gegenüber Bericht. Die Tätigkeit des SiGeKo befreien die Auftragnehmer nicht von ihren Abstimmungspflichten mit anderen Unternehmen hinsichtlich § 8 Arbeitsschutzgesetz und § 6 BGV A1. Die Verantwortlichkeiten der Auftragnehmer für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflicht gegenüber seinen Beschäftigten bleibt unberührt. 12.4 Das eingesetzte Personal der Auftragnehmer muss für die ihm übertragenen Arbeiten geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn bzw. der Bauleitung des Auftraggebers nicht folgen, sind abzuberufen und zu ersetzen. 13. Gerichtsstand Als Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln vereinbart. Vorstehende Bedingungen werden uneingeschränkt anerkannt. _______________________, den ______________________ Ort Datum ____________________________________________ Firmenstempel und Unterschrift Bieter

VORBEMERKUNGEN

ZTV AUSSENPUTZARBEITEN / WDVS - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen: Inhalt 1. Grundlagen der Leistungen 2. Leistungen / Preisinhalte 3. Angaben zur Ausführung 4. Angaben zur Abrechnung 1. GRUNDLAGEN DER LEISTUNGEN 1.1 Grundlage der Arbeiten sind - die Planunterlagen und Zeichnungen des Architekten, - die Angaben und Details des Bauphysikers wie Wärme- und Schallschutznachweis, - die Angaben und Details der sonstigen Fachplaner und Sonderfachleute wie z.B. der Brandschutznachweis, - alle sonstigen behördlichen Auflagen, - das Leistungsverzeichnis. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers tragen, um Verwechselungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt. 1.2 Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen ist die VOB, Teil C, Ausgabe 2019 und Ergänzungsband 2023 (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen), sowie besonders alle einschlägigen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen - DIN-/EN-Normen bzw. Vorschriften und Herstellerrichtlinien, welche sich auf die vorgesehenen Leistungen nach den neuesten Kenntnissen der Technik beziehen, wie u.a. DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18 345 Wärmedämm-Verbundsysteme DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten DIN 18 451 Gerüstarbeiten DIN 18 550 Putz DIN 55 699 Verarbeitung von Wärmedämm- Verbundsystemen DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau DIN 4 102/ Brandverhalten von Baustoffen DIN EN 13501 und Bauteilen DIN 4 108 Wärmeschutz im Hochbau DIN 4 109 Schallschutz im Hochbau DIN 1055-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Windlasten Weiter gelten die - Verarbeitungsrichtlinien der Lieferwerke, - Richtlinien und Merkblätter der entspr. Gütegemeinschaften, Verbände etc., wie - Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS), - Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, - Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD), - Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM), - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. - Hinweise, Mitteilungen, Merkblätter des Deutschen Instituts für Bautechnik (DiBt), insbesondere zur konstruktiven Ausbildung von Maßnahmen zur Verbesserung des Brandverhaltens von als "schwerentflammbar" einzustufenden Wärmedämmverbundsystemen mit EPS-Dämmstoff, - Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGR), - Richtlinien der VdS Schadenverhütung Köln, - Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung). 2. LEISTUNGEN / PREISINHALTE 2.1 Alle in der VOB, Teil C als Nebenleistungen aufgeführten Leistungen gelten als vertragliche Leistung und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Als Nebenleistungen gelten insbesondere auch, sofern nicht ausdrücklich hierfür Leistungspositionen vorgesehen sind: - Der Auftragnehmer übernimmt die Verantwortung für die sicherheitstechnischen Belange im Hinblick auf die Forderungen der Bauberufsgenossenschaft, Amt für Arbeitssicherheit und SiGeKo bezüglich aller erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste und Absturzsicherungen für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen für jede erforderliche Arbeitshöhe. Ein Arbeitsgerüst als Standgerüst ist bauseits erstellt worden, das Gerüst kann preisneutral über einen vom AG bestimmten Zeitraum genutzt werden. Der Auftragnehmer erklärt, dass er das Gerüst vor Ort besichtigt hat und dass das Gerüst für die Arbeiten seines Gewerkes geeignet ist. Sollten Änderungen und Ergänzungen des Gerüstes erforderlich sein, sind diese mit der Bauleitung vorab abzustimmen. Nebenleistungen sind alle darüber hinaus erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen für jede erforderliche Arbeitshöhe sowie Absturzsicherungen bei risikoreichen Arbeitsbedingungen gem. den Forderungen der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. - Das Schließen der Gerüstlöcher beim Abbau des Gerüstes mit den WDVS-systemkonformen Gerüstanker-Verschlussstopfen und das Egalisieren mit Oberputz. - Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen vor Verunreinigungen und Beschädigungen wie z.B. Türen, Fenster, Fensterbänke, Balkone, Geländer, umliegende Beläge/ Pflanzenbewuchs im Außenbereich, etc. durch geeignete Überzüge, Folien und Klebestreifen, eine Beschädigung der Bauteile ist auszuschließen, verunreinigte Bauteile und Gerüste sind sofort zu reinigen. Die Schutzmaßnahmen sind für die Dauer der Leistungen vorzuhalten. Das Entfernen der Folien /Abdeckungen hat nach Abnahme der Leistung zu erfolgen. - Das Entfernen und Wiedermontieren vorh. Fallrohre, Hausnummern, Beleuchtungskörper, Be- u. Entlüftungsbauteile sowie sonstige an der Außenwand befestigte Gegenstände, falls erforderlich. - Das Ableiten des Niederschlagwassers an geeignete Stellen während der Ausführung mittels provisorischen Verlängerungen, (nach Entfernen der Fallrohre), es ist sicherzustellen, dass die Dachentwässerung jederzeit funktionsfähig bleibt. - Das Sichern der Außenhaut gegen die Einwirkung normaler Witterungseinflüsse wie Regen, Sonneneinstrahlung und Wind. - Das Überprüfen des Untergrundes auf Tragfähigkeit. - Die Untergrundvorbehandlung, wie evtl. Reinigen von Schalölrückständen oder Herstellen von Haftbrücken bzw. Absperren des Untergrundes. - Das Vorbehandeln spezieller Untergründe, wie Holzwolleleichtbauplatten, Putzträgerplatten, sonstige Dämmplatten (vorher aufrauen), etc. mittels Spachtelung und Glasgewebeüberspannung. - Die Verwendung von Putzträgern, wie Putzträgerplatten, Streckmetall o.ä. - Die Ermittlung der statisch erforderlichen Dübelmenge in Abhängigkeit des Untergrundes und des aufzubringenden WDVS gemäß DIN 1055-4. - Das Herstellen aller dauerelastischen Anschlussfugen als Übergang zwischen dem Putzsystem und angrenzenden Bauteilen, wie z.B.: Fensterrahmen, Fensterbänke, Türrahmen, Traufen, Ortgänge, Geländer und sonstigen Systemdurchdringungen, etc. mit entspr. vorkomprimierten Fugendichtbändern bzw. Anputzleisten (flächenbündig mit den Dämmplatten bei WDVS). Die Armierungsschicht (bei WDVS) und der Putz sind über das Fugenband zu ziehen und mittels Kellenschnitt vom angrenzenden Bauteil zu trennen. - Das Anpassen und Ausklinken des Dämmstoffs an Fensterrahmen, Rollladenführungsschienen, Rollladenkästen, Fensterbänken, Haltern von Geländern, Absturzsicherungen, Fertigbalkonen o.ä., Nachströmöffnungen, Außenluftdurchlässen, Ankerplatten, Treppen, Vordächer, Dachschrägen, Sparren o. ä., Ausführung soweit möglich mit Schmelzdraht. - Das Auffüttern/Ausfüllen von kleineren Hohlräumen an Rollladen-/Sonnenschutzkästen hinter dem später montierten WDVS mit geeigneten Dämmmaterial. - Das Einbauen der vom AN Fensterbau zur Verfügung gestellter Fensterbankendkappen vor Montage des WDVS. - Das Einbauen aller erf. Eckverstärkungen bei Außenecken mittels Eckschutzschienen aus Leichtmetall bzw. entspr. Gewebeecken (bei WDVS). - Das Ausbilden von Tropfkanten an gedämmten/ verputzten bzw. nur verputzten Balkonunter- und Stirnseiten, Deckenauskragungen etc. mit systemzugehörigen Tropfkantenprofilen. - Das Herstellen aller evtl. erforderlichen Dehnungs- und Bewegungsfugen mit systemzugehörigen Dehnfugenprofilen, Gebäudedehnfugen sind durch die Dämmschicht hindurchzuführen. - Das Herstellen, Verputzen und Beschichten sämtlicher Leibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen. - Das scharfkantige Herstellen der Fensterleibungen. - Der Anschluss an Fenster- und Türrahmen mit selbstklebenden Kunststoffleisten mit integriertem Fugendichtband, Glasfasergewebe und Schutzfolienstreifen. - Das Unterhalten sämtlicher Putzflächen bis zur Abnahme. - Sämtliche Bei- und Nachputzarbeiten. - Das Anlegen von Musterflächen mit der gewünschten Putz-/Anstrichoberfläche vor Ausführung der Arbeiten zur Genehmigung durch die Bauleitung. - Dämmarbeiten innen: - Das Herstellen von Aussparungen z. B. für Elektroinstallationen. - Das Herstellen, Verputzen und Beschichten sämtlicher Leibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen. - Das scharfkantige Herstellen der Leibungen. - Abgleitsicheres Einbauen der Dämmstoffe. - Das Ausstopfen und Schließen von Installations-Schlitzen und Aussparungen mit Mineralwolle. - Das Herstellen von Anschlüssen an Träger, Stützen, Installationen oder ähnliche Bauteile. - Das Vorhalten von Lager- und Aufenthaltsräumen. Weitere Nebenleistungen, die als Preisinhalte mit zu berücksichtigen sind, siehe auch folgenden Punkt 3 "Angaben zur Ausführung". 2.2 Baustrom wird bauseits zur Verfügung gestellt. Die Versorgung erfolgt über Anschlusskästen auf dem Baufeld. Abrechnung gemäß Vertrag. 2.3 Arbeiten die mit anderen Gewerken in Verbindung stehen, sind mit diesen so abzustimmen, dass eine einwandfreie und zügige Zusammenarbeit gewährleistet ist. Verantwortlich für die Koordination ist der AN, in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung. 2.4 Auch wenn in der Leistungsbeschreibung nicht besonders erwähnt, umfassen die Leistungen gemäß VOB Teil C DIN 18299 auch die Lieferungen der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle. 2.5 Vor Übergabe der Leistungen an den AG sind der Bauleitung auf Verlangen in digitaler Ausfertigung kostenfrei zu übergeben: - alle erforderlichen bauaufsichtlichen Zulassungen, - eine Aufstellung der verwendeten Materialien mit Hinweis auf Hersteller, Fabrikat und Chargennummer o.ä, - Wartungsangaben, - Pflegeanleitungen. 3. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG 3.1 Es dürfen nur ökologisch unbedenkliche Dämmstoffe verwendet werden, die nicht im Verdacht stehen gesundheitsgefährdende Substanzen zu beinhalten oder freizusetzen. Falls erforderlich sind Produktzertifikate vorzulegen, die deren Unbedenklichkeit bescheinigen. Dämmstoffe dürfen keine voll- bzw. teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe enthalten wie HFCKW, FCKW, CFC, HFA, FCK bzw. unter Einsatz dieser Stoffe hergestellt werden. 3.2 Putzmörtelarten und -gruppen müssen in ihrer Zusammensetzung der DIN 18 550 bzw. DIN EN 998-1 und DIN EN 13279 entsprechen. Es sind nur genormte Bindemittel zu verwenden. Die Anwendung von Frostschutzmitteln ist unzulässig. 3.3 Sämtliche Materialien des Systems sind von einem Hersteller zu beziehen oder müssen vom Systemhersteller zugelassen sein. 3.4 Bei Fenster- und Türleibungen ist die Putzdicke, bei WDVS die Dämmplatten- und Spachteldicke, jeweils so zu variieren, dass: a) stets eine beidseitig gleiche Fensterrahmenbreite sichtbar bleibt b) die Leibungskanten übereinanderliegender Fenster/Türen lotrecht ausgerichtet sind c) die Putzoberfläche bündig mit der Vorderkante der seitlichen Fensterbankauf- kantungen (Endstücke) abschließt. 3.5 Es ist eine einwandfreie Oberfläche zu gewährleisten. Ein evtl. erforderlicher Egalisationsanstrich ist in den Einheitspreis mit einzurechnen, sofern nicht ausdrücklich hierfür eine Leistungsposition vorgesehen ist. 3.6 Hohlräume zwischen Bauteilen und dem Wärmedämm-Verbundsystem, z.B. unter Fensterbänken, sind mit Dämmstoff vollständig zu füllen. 3.7 Der Oberputz ist mittels Kellenschnitt von angrenzenden Bauteilen zu trennen. 3.8 Stoßfugen und Fehlstellen sind bei Bedarf auszuschäumen und danach abzuschleifen. 3.9 Nach Fertigstellung der Dämmschicht, also vor Aufbringen der Armierung, ist mit der Bauleitung eine Sichtkontrolle zu vereinbaren. 3.10 Ist in der Zulassung des WDVS ein Standsicherheitsnachweis gefordert, so ist dieser vom AN zu erbringen und in den Einheitspreis einzurechnen, wenn die Bedingungen des Bauwerks aus den Ausschreibungsunterlagen zweifelsfrei zu erkennen sind. 3.11 Zur Reduzierung der Staubbelastung sind staubarme Arbeitsverfahren zu wählen, staubarme Maschinen zu verwenden, Stäube an den Entstehungsstellen abzusaugen. Räume mit hoher Staubbelastung sind abzuschotten. 3.12 Bedenken gegen die Untergründe sind dem Auftraggeber rechtzeitig, jedoch mindestens drei Wochen vor Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilen. 3.13 Das Ausgleichen von Unebenheiten in kleinerem Umfang bis 2 cm Stärke ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Werden größere Unebenheiten festgestellt, sind diese, wie unter vorgenanntem Punkt beschrieben, anzuzeigen, der Ausgleich wird auch nur dann vergütet. 3.14 Alle Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu nehmen. 3.15 Es dürfen keine Produkte gemäß Schadstoffkatalog Kategorie 1 bis 14 nach Anhangdokument 313 QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) verbaut werden. 4. ANGABEN ZUR ABRECHNUNG / SONSTIGES 4.1 Bei der Mengenermittlung werden Öffnungen über 2,5 m2 abgezogen. Öffnungen kleiner oder gleich 2,5 m2 werden übermessen. Die Leibungen sämtlicher Öffnungen werden in gesonderter Position erfasst.

ZTV AUSSENPUTZARBEITEN / WDVS

009.01

AUSSENPUTZ/WDVS, ANSTRICH AUSSEN

009.02

DÄMMARBEITEN IM GEBÄUDE

009.03

STUNDENLOHNARBEITEN

Ihre Angebotsdetails

Ihre Dokumente

Ziehen Sie Dateien und Ordner in diesen Bereich, um sie hochzuladen.