Angebot einreichen

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ( ATV ) allgemein ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ( ATV ) für Bauleistungen nach DIN 18299 Es gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen der GPHI. Abweichende Bedingungen des Auftragnehmers erkennt GPHI nicht an, auch dann nicht, wenn GPHI nicht ausdrücklich widersprochen hat. Sie finden daher keine Anwendung, es sei denn, GPHI stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu. Soweit im Einzelfall nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB Teil B) sowie die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB Teil C) in der jeweils neuesten Fassung, wobei vorrangig die nachfolgenden Regelungen Anwendung finden. Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, verstehen sich alle Positionen einschl. Einrichten, Unterhalten und Räumen der Baustelle, einschl. Stellen / Aufbau, Vorhalten und Abbau aller für die Durchführung erforderlicher Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Steig- und Hebegeräte, Kräne und sonstiger Hilfsmittel. ALLE Kernbohrungen sind grundsätzlich mit in die Einheitspreise einzukalkulieren, werden durch den NU angezeichnet und eigenständig auf seine Kosten gebohrt. Die statische Freigabe muss im Vorfeld mit dem AG abgestimmt werden. 1. Gesetze und Verordnungen Es gelten die für das Gewerk maßgeblichen DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO- Normen, zusätzlich alle weiteren einschlägigen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften, Richtlinien und Hinweise, insbesondere die BGR (Berufsgenossenschaftlichen Regelungen) und die Richt- linien der Gemeinde - Unfall - Versicherer. Die Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bau-Berufsgenossenschaft sind Bestandteil und Grundlage des Angebots, ebenso die Baustellenverordnung (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen / BaustellV BGBl.I S 1283) in der aktuell gültigen Fassung. Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Alle in den nachfolgenden Vorbemerkungen der Einzelwerke beschriebenen Leistungen werden ergänzend bzw. abweichend zur VOB vereinbart und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 2. Baustelleneinrichtung (BE) Durch den Auftraggeber wird ein Sanitär - und Toilettencontainer im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche zur Verfügung gestellt. Dieser wird für alle Gewerke zur Verfügung gestellt. Lagerflächen für die eigene BE des AN und ggf. erforderliche Lagerfläche für Material stehen in begrenztem Umfang zur Verfügung (Absprache mit BL des Auftraggebers erforderlich). 3 Parken auf der Baustelle Das Parken von Fahrzeugen auf der Baustelle ist nur in den ausgewiesenen Flächen zulässig. Ausnahmen sind in nur Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zulässig. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden zu Lasten des Halters entfernt. 4 Angaben zur Ausführung 4.1 Allgemeim Alle Positionen verstehen sich einschl. Lieferung der Materialien in der ausgeschriebenen und beauftragten Qualität, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben. 4.2 Arbeitsabschnitte und Unterbrechungen Die Arbeitsabläufe entsprechend den Arbeiten/Leistungen im Leistungsverzeichnis werden vom Auftraggeber festgelegt. Unterbrechungen der Arbeiten sind entsprechend der erforderlichen Arbeitsabläufe nicht ausgeschlossen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit. 4.3 Bauseits gestellte Hebegeräte und Gerüste Ein Fassadengerüst wird bauseits gestellt. 4.4 Personaleinsatz auf der Baustelle Der Auftragnehmer ist verpflichtet eigenes Personal, deutschsprachig, auf der Baustelle einzusetzen. Beabsichtigt der Auftragnehmer Arbeiten an Dritte weiterzugeben ist dies mindestens zwei Wochen vor Arbeitsaufnahme beim Auftraggeber schriftlich anzumelden und alle erforderlichen Unterlagen sind in diesem Zuge einzureichen. Nicht angemeldetem Personal ist das Arbeiten auf der Baustelle untersagt. Das eingesetzte Personal ist verpflichtet monatlich den Erhalt des gesetzlichen Mindestlohn schriftlich auf der Baustelle zu bestätigen. Resultierende terminliche Auswirkungen aus den zuvor genannten Punkten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat sich täglich bei Ankunft auf der Baustelle bei der örtlichen Bauleitung anzumelden. Jeder Mitarbeiter des AN hat vor erster Arbeitsaufnahme die Baustellenordnung zu unterschreiben. Eine Gefährdungsbeurteilung ist seitens des Auftragnehmers vor Arbeitsbeginn vorzulegen. 4.5 Arbeitssicherheit Der AN hat im Rahmen seiner Leistungserbringung dafür Sorge zu tragen, dass Unfälle, Beinaheunfälle oder unsichere Situationen vermieden werden. Der AN hat mit Angebotsabgabe sein betriebliches Sicherheitsmodell (sofern es GPHI noch nicht vorliegt) darzulegen, aus welchem ersichtlich ist, wie die unfallfreie Abwicklung des Leistungsumfangs geplant ist. Bei der Baustelle handelt es sich um eine Baustelle, bei der die Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitskoordination nach Baustellenverordnung erforderlich ist. Alle für den AN tätigen fremdsprachigen Personen müssen besonders sorgfältig eingewiesen und beaufsichtigt werden. Für eine einwandfreie Verständigung mit Ihnen hat der AN zu sorgen. Darüber hinaus wird mindestens ein deutschsprachiger Vertreter der Bauleitung (z.B. Polier) auf der Baustelle gefordert. Die Entfernung von Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Absturzsicherungen, Gerüstbeläge, etc., sofern dies für die Ausführung der eigenen Leistungen erforderlich ist, sind nach Abschluss der Arbeiten umgehend wiederherzustellen. Der Auftraggeber behält sich vor die Wiederherstellung durch Dritte, zu Lasten des Auftragnehmers ausführen zu lassen, wennn dieser dem nicht nachkommt. Anordnungen des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators sowie sonstigen weisungsberechtigten Personen sind umzusetzen. 4.6 Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle. Müll und nicht mehr verwendbare Materialreste sind gemäß den aktuellen Bestimmungen zu entsorgen 4.7 Ausführung von Leistungen zum Nachweis Zusatzleistungen zum Nachweis werden nur vergütet, wenn diese ausdrücklich durch die örtliche Bauleitung angewiesen und Art und Umfang der Arbeiten vor Beginn der Ausführung vereinbart wurden. Die Anerkennung von Leistungsnachweisen erfolgt grundsätzlich vorbehaltlich der preislichen Prüfung. 4.8 Behinderungsanzeige Bei Behinderung der Ausführung (§ 6 Nr. 1 VOB/B) hat der AN mit der schriftlichen Behinderungsanzeige eine Schadensprognose, zumindest aufgeschlüsselt nach Kostenart, wenn möglich auch nach Kostengröße, abzugeben. 4.9 Verzug Droht der AN mit der Einhaltung von Ausführungsfristen in Verzug zu geraten, werden alle Abhilfemaßnahmen wie z. B. Mehrschichtbetrieb o. ä., die zur Einhaltung der vereinbarten Termine erforderlich werden, nicht vergütet. 4.10 Sonderbauweisen Es ist dem AN freigestellt, die Ausführung von Sonderbauweisen getrennt anzubieten. Diese sind erschöpfend zu beschreiben. Zugelassen sind jedoch nur Bauweisen, die den anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst entsprechen. Änderungsvorschläge des ANs insbesondere, wenn diese zu einer wirtschaftlicheren Ausführung oder Beschleunigung der Bauzeit führen können jederzeit in einem Anlageschreiben mit Preisangabe beigefügt werden. 4.11 Anlieferung / Lagerung von Material Falls Materialien bauseits angeliefert werden, hat sie der AN kostenfrei für den AG abzuladen und zwischenzulagern. Mit dem Beginn des Abladens gehen sie in die Obhut des AN über. Der AG kann die Beibringung eines Nachweises über den Verbleib der Materialien verlangen. 4.12 Unklarheiten im LV Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, welche die Preisermittlung beeinflussen, so hat er die ausschreibende Stelle vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen, auch wenn er den Hinweis vorher schon in anderer Form gegeben hat. 4.13 Massenmehrungen Sind wesentliche Massenmehrungen mit Auswirkungen auf den vereinbarten Termin erkennbar, so hat der AN dies dem AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 5. Aufschlüsselung Einheitspreise Im Auftragsfalle müssen die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheitspreise falls nicht im Angebot ausgeführt auf Verlangen des AG nach Lohn- und Materialkosten aufgeschlüsselt werden. 6. Kalkulationsunterlagen Der AG behält sich vor, bei Auftragserteilung die Hinterlegung der Kalkulation des AN in geschlossenem Umschlag zu verlangen. Ebenso behält sich der AG vor, die Kalkulationsunterlagen für Nachtragsangebote zu verlangen. 7. Preisbildung Die angebotenen Preise sind in "EURO" und als Nettopreise anzugeben. Die Vertragspreise bleiben für die vereinbarten Fertigstellungsfristen unverändert ohne Rücksicht auf Lohnerhöhungen und Materialpreissteigerungen. Preissteigerungen, die durch Fristüberschreitung des Auftragnehmers entstehen, gehen zu seinen Lasten. 8. Nachtragsangebote Nachtragsangebote für neue oder erweiterte Leistungen müssen auf Grundlage des Hauptangebotes erstellt werden und bedürfen zur Ausführung der schriftlichen Beauftragung durch den Auftraggeber. Kalkulationsnachweise sind unaufgefordert beizulegen. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigen- mächtiger Abweichung vom Vertrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftrag- nehmer hat sie auf Verlangen unverzüglich zu beseitigen; sonst geschieht es auf seine Kosten. Die Ausführungsfristen werden beim Abschluss des Vertrages vereinbart. Ist eine solche Vereinbarung nichterfolgt, so gelten die vom Auftraggeber später bekannt- gegebenen Fristen als Vertragsfristen, soweit ihnen der Auftragnehmer nicht binnen 10 Werktagen widerspricht. 9. Abrechnung Die Abrechnung erfolgt nach zeichnerischen Unterlagen und örtlichen Aufmaßen gemäß VOB / C so weit in den speziellen Vorbemerkungen der Gewerke nichts Abweichendes beschrieben ist. 10. Mengen Abschlagsrechnungen Mengenangaben des AN in Abschlagsrechnungen werden den Zahlungen hierauf nur als Schätzungen zugrunde gelegt. Verbindlich sind allein die Mengen, die der AG aufgrund der Abrechnung anerkennt. 11. Mengenvordersätze Die im LV angegebenen Mengenvordersätze beinhalten die Gesamtmengen der zu erbringenden Leistung nach Fertigstellung aller Arbeiten. In Abhängigkeit vom Baufortschritt müssen auch kleinere Einzelmengen eingebaut oder geliefert werden. Der AN hat auch bei der Erbringung von kleinen Teilmengen nicht den Anspruch auf zusätzliche Vergütung für Mindermengen, gesonderte Transportzuschläge, -kosten o. ä. 12. Benutzung vor der Abnahme Überdeckte oder überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem Auftraggeber oder des bevollmächtigten Vertreters vorher als Leistungsfeststellung kontrolliert und protokolliert und stellen keine Abnahme im Sinne der VOB / B § 12 dar . Diese Leistungskontrollen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen des Auftragnehmers und werden dieser Abnahme beigefügt. 13. Gerüste und Hebezeuge Sämtliche Gerüste und Hebezeuge, die für die vollständige Erbringung der Leistung erforderlich werden, sind, abweichend zur VOB, in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Benutzung übernommener, fremder Gerüste geschieht im Auftragsfall auf eigene Verantwortung und Gefahr. Für etwa auftretende Schäden übernimmt GPHI in keinem Fall die Haftung. 14. Schlechtwetter-Regelung Alle Arbeiten sind bis zu den nachfolgend definierten Bedingungen auszuführen, die dafür notwendigen Aufwendungen, Materialien, Schutzmaßnahmen etc. sind entsprechend einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Eine Unterbrechung der Arbeiten erfolgt nur bei: geschlossener Schneedecke, Windstärke > 6 Beaufort, 24 - stündige Niederschlagshöhe > 30 mm, Lufttemperatur < 5 Grad Celsius für Mauerwerksarbeiten gemessen um 9:00 Uhr, Lufttemperatur < 0 Grad Celsius für Betonarbeiten gemessen um 9 :00 Uhr Der Auftragnehmer muss diese Bedingungen am gleichen Tag beim AG schriftlich anmelden. Der Nachweis erfolgt ausschließlich über die Daten des Deutschen Wetterdienstes die der Auftragnehmer vorzulegen hat. 23. Baustoffe und Einbauteile Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften oder anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. Ist zum Zeitpunkt der Ausführung bereits absehbar, dass sich Normen oder Richtlinien bis zur Abnahme ändern werden, muss die Leistung und müssen Baustoffe und Bauteile so ausgeführt werden, dass sie den bei Abnahme bestehenden Normen oder Richtlinien entsprechen. Ungeachtet dessen muss die Werkleistung des AN zum Zeitpunkt der Abnahme sämtlichen zu diesem Zeitpunkt gültigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. GPHI kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. GPHI ist berechtigt, die Verwendung nicht normgerechter und ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. 29. Gewährleistung (Wird in den Werkverträgen von GPHI geregelt) 30. Übergebene Unterlagen Folgende Zeichnungen werden im pdf-Format zum Leistungsumfang des LV beigefügt. Ausschreibungsunterlagen: Planungsunterlagen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details, etc.) werden lediglich digital zur Verfügung gestellt. 31. Planmanagement Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausführung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Werk- und Montageplanung des AN / Muster des AN vor Fertigungsbeginn sind die Werk- und Montageplanungen durch den AN mit allen Leistungen auf der Grundlage der bauseitigen Ausführungspläne des Architekten des AG und der eigenen örtlichen Aufmaße des AN herzustellen. Anschließend sind durch den AN die Werk- und Montageplanungen beim Architekten des AG zur Prüfung auf den Poolarserver einzureichen. Die Korrekturen des Architekten sind final einzuarbeiten. Die Fertigung darf erst nach Freigabe der Werk- und Montageplanungen durch den Architekten und AG erfolgen. Die Produktionsfreigabe erfolgt schriftlich durch den AG. Die Kosten für die statischen Nachweise, sowie die Erstellung der Werk- und Montageplanungen und der Bemusterung bis zur Ausführungsreife, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Baubeschreibung HLS ATV nach DIN 18299 - Allgemeine Regelungen 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1 Lage der Baustelle Bauvorhaben: Neubau eines unterkellerten 6-geschossigen Wohnhauses mit 35 Wohneinheiten. Straße: Stammesstraße 73 PLZ / Ort: 30459 Hannover Bauherr: Klaus Güse Straße: Schlägerstraße 21 PLZ / Ort: 30171 Hannover Architekt: htm.a Hartmann Architektur GmbH Straße: Walter-Gieseking-Str. 14 PLZ / Ort: 30159 Hannover Ausführungszeiten12 Monate Ausführungsbeginn: KW 43 2025 Ausführungsende: KW 46 2026 Baubeschreibung: Der Bauherr beabsichtigt den Neubau einer VI-geschossigen Wohnanlage mit 35 Wohneinheiten. Konzipiert ist ein Baukörper, welcher die städtebauliche Figur aufnimmt und weiterführt und das bestehende Ensemble vervollständigt. Das Gebäude soll im energetischen BEG-Effizienzhaus-40-Plus-Standard errichtet werden. Erschlossen wird das Gebäude über ein innenliegendes Treppenhaus samt Aufzugsanlage. Das Untergeschoss wird als Weiße Wanne in WU-Beton ausgeführt. In diesem befinden sich Technikräume sowie Mieterkeller und ein Abstellraum für Fahrräder. In den 6 oberirdischen Geschossen (EG bis 5. OG) befinden sich 35 Wohneinheiten. Sanitär Schmutzwasser Das oberhalb der Rückstauebene anfallende Schmutzwasser wird über Fall- und Sammelleitungen in das KG geführt und mit natürlichem Gefälle unterhalb der Kellerdecke nach außen hin in Richtung des Übergabeschachtes als Grundleitung geführt. Schmutzwasser, das unterhalb der Rückstauebene anfällt (Technikzentralen) wird mittels Klein-Hebeanlagen über die Rückstauebene gepumpt, dort in die v. g. Sammelleitungen geführt und danach mit freiem Gefälle nach außen hin entwässert. Die Entwässerung des Gebäudes findet im Trennsystem statt. Die Entlüftung der Schmutzwasserleitung erfolgt über Dach. Fallleitungen werden mit vollem Querschnitt übers Dach entlüftet oder als Sammel- bzw. Umlüftungen in der entsprechenden Dimension entlüftet. Reinigungsöffnungen sind vorzusehen als Reinigungs- und Rohrendverschlüsse in Sammelleitungen, unmittelbar beim Übergang der Fallleitung in liegende Leitungen oder als Rohrendverschlüsse am Übergang von einer lotrechten Leitung in eine Sammelleitung, in Grund- und Sammelleitungen mind. alle 20 m, in Grundleitungen ohne Richtungsänderungen mit Nennweiten <= DN 150 mind. alle 40 m, bei Nennweiten >= DN 200 alle 60 m, bei Richtungsänderungen von Grundleitungen > 30 ° zusätzlich möglichst nahe der Richtungsänderung, vor Einmündung in die Grundleitung. Rohrmaterial SW Fall- und Sammelleitungen: Schallgedämmtes Kunststoffrohr Objektanschluss: HT-Rohr mit Schalldämmschlauch aus Polyethylen mit widerstandsfähiger Schutzfolie. Alternativ schallgedämmtes Kunststoffrohr wie vor. Trinkwasser Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt aus dem Netz der Wasserversorgungsunternehmen über einen neu zu erstellenden Hausanschluss. Vom HAR erfolgt die Trinkwasserverteilung unter der Decke des KG zu den einzelnen Steigeschächten (Material Verteil- und Steigleitungen: Edelstahl) und dann innerhalb der Vorwände zu den einzelnen Abnehmern hin (Material: Metallverbundrohr). Die Warmwasserversorgung erfolgt über Wohnungsstationen in den einzelnen Wohnungen. Zur Vermeidung von Tauwasserbildung bzw. zum Schutz vor unzulässiger Erwärmung werden Kaltwasserleitungen mit nichtbrennbarer alukaschierter Mineralwolle mit 100%-iger Dämmstärke isoliert. In Vorwänden verlegte Rohrleitungen werden mit Schutzschläuchen ummantelt. In Schächten erfolgt die Isolierung mit alukaschierter Mineralwolle. Die Wärmedämmung der Verteilleitungen im Keller erhalten zum Schutz vor Beschädigungen einen Mantel aus PVC / Kunststofffolie. Eine wohnungsweise Absperrung ist mittels Ventilgriffeinheit an den Wohnungsstationen möglich. Die Messkapselunterteile in den Wohnungsstationen nehmen die Messkapseln auf, die durch ein von dem Bauherren beauftragtes Messdienstunternehmen geliefert und montiert werden. Zusätzlich werden die Steigeleitungen im KG kurz vor dem Eintritt in den Steigeschacht mit Absperrventilen versehen, um somit ein strangweises Absperren von Wasserleitungen zu ermöglichen. In dem HAR ist ein Ausgußbecken vozusehen. Sämtliche Rohrbefestigungen erhalten Schalldämmeinlagen, die einen ausreichenden Schallschutz entsprechend der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" gewährleisten. Rohrmaterial Versorgungsleitungen im Keller und in Schächten: Edelstahlrohr Anbindeleitungen: Metallverbundrohr, ggf. Edelstahlrohr Heizung Die Versorgung mit Wärme erfolgt über Wärmepumpen in Kakadenschaltung, die auf dem Dach des 5.OG aufgestellt werden. Von dort führen auf dem Dach verlegte und entsprechend mit Blechmantel und Dämmung versehene Rohrleitungen über einenSchacht ins KG zum Technikraum. Die Verteilung der Wärme erfolgt von dort aus mittels Zweirohrnetz im Untergeschoss bis zu den einzelnen Steigsträngen zu den Wohnungsstationen mit hintergeschalteter Fussbodenheizung und Handtuchheizkörpern in den Bädern. Sämtliche Rohrbefestigungen erhalten Schalldämmeinlagen, die einen ausreichenden Schallschutz entsprechend der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" gewährleisten. Im Vor- und Rücklauf sind Strangregulierarmaturen zur Absperrung und für den hydraulischen Abgleich vorgesehen. Die Rohrleitungsverlegung erfolgt in den Heizungszentralen, im Keller sowie in den Schächten in nichtrostendem Chromstahl (Werkstoff-Nr. 1.4520). Die Rohrleitungsverlegung in den Etagen bis zu den Heizkörpern im Bad hin ist in Metallverbundrohr vorgesehen. Lüftung Die Belüftung der Wohnungen erfolgt über Wohnungslüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung. Dabei werden Bäder und Kochbereiche als Ablufträume und Wohnund Schlafräume als Zulufträume deklariert. Die Bauzeiten für die rohbaurelevante Lüftungsinstallation über den Filigrandeckenplatten richten sich nach den Betonierungsterminen der jeweiligen Geschossdecken (EG - 5.OG). Diese Arbeiten laufen vor den normalen TGA-Ausführungsfristen! Lüftungsanlagen müssen in ihrer Ausführung die erforderlichen Eigenschaften für die Kennzeichnung E (Energieeffizienz) und H (Hygiene, bei Zuluftanlagen) sowie die erhöhten Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 1946-6 erfüllen. Alle Anlagenkomponenten von Zuluftanlagen (außer Durchlässe bzw. Tellerventile) in einer Lüftungsanlage müssen ein Hygienezertifikat nach VDI 6022 besitzen. Dies wird auf Verlangen vom Auftragnehmer (AN) zur Verfügung gestellt. Die Lüftungsanlagen-Richtlinie (LüAR) muss beachtet werden. Kellerlüftung Kellerräume sind mit einer Ventilatorlüftung inkl. Taupunkt-Lüftungssteuerung auszustatten. Vorgesehen sind Rohreinschubventilatoren. Rohrmaterial Lüftungsrohre: Stahlblech verzinkt mit Lippendichtung, Ausnahme: Rohrverlegung in den Geschossdecken als Kunststoff-Flexrohr aus PE-HD. Zum Erreichen der Baustelle stehen befestigte Zufahrtswege zur Verfügung 0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere oder klimatische oder betriebliche Bedingungen - Hauptwindrichtung: West / Süd-West - max. Schalldruckbelastung: VDI-Richtlinie 2058 und die Technische Anleitung Lärm (TA-Lärm) dürfen nicht überschritten werden 0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage Wohngebäude mit Keller, EG, 5 xOG als Vollgeschosse Angabe Decken aller Geschosse: Stahlbeton, Deckenstärke KG 40cm, EG 20cm, OGs 20cm Angabe Dach: Flachdach, Material: WU-Beton, und Ziegeldach. Ausbildung Kellergeschoss: WU-Beton gegen drückendes Wasser, gasdicht Die Bebauung befindet sich in einem reinem Wohngebiet: Die nach Vorgabe der Genehmigungsbehörde aufgestellten Anforderungen sind einzuhalten. Soweit nicht bekannt gelten die Anforderungen nach TA-Lärm / VDI 2058 wie folgt: 6-22 Uhr / 22 - 6 Uhr reinem Wohngebiet: bis 50 dB(A) / bis 35 dB(A) Art und Umfang der Schutzmaßnahmen gemäß DIN VDE 0100-540 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel Erdungsanlagen und Schutzleiter. 0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B. Montageöffnungen -sind den Grundrissen zu entnehmen! Montage, Montagehilfsmittel, Ausführung: Alle Geräte und Aggregate sind so anzubieten, daß sie durch vorhandene Montageöffnungen oder Türen evtl. in Einzelteile zerlegt, an den Verwendungsort transportiert werden können. Sie sind so anzuordnen, daß die Bedienung und Wartung in einfacher Art und Weise ordnungsgemäß vorgenommen werden kann. 0.1.7 Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Baustrom werden vom Auftraggeber an zentraler Stelle auf der Baustelle bereit gestellt 0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften Das Austreten wassergefährdender Stoffe aus Leitungen, Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen, Umschlagen oder Verwenden wassergefährdender Stoffe oder aus Fahrzeugen ist unverzüglich dem Auftraggeber und über diesen der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle Auf der Baustelle werden gleichzeitig mit der Erstellung der in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen andere Arbeiten des technischen und nichttechnischen Ausbaus und des Rohbaus durchgeführt. Gegen Verschmutzung und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung der Gefährdung von Personen sind vom AN der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen usw.). 0.2. Angaben zur Ausführung 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen Die Baumaßnahme wird in einem Zuge durchgeführt. Übliche Unterbrechungen nach Baufortschritt im Rahmen der Gewerkeabhängigkeiten sind anzunehmen und einzukalkulieren. Fertiginstallationen und Inbetriebnahmearbeiten müssen nach der eigentlichen Ausführung, kurz vor Bezug des Gebäudes, durchgeführt werden. Restarbeiten geringen Umfangs nach Fertigstellung, 0.2.6 Auf- und Abbau sowie Vorhalten von Gerüsten, die nicht Nebenleistung sind. Der Auftragnehmer hat alle für die Durchführung seiner Leistungen erforderlichen Gerüste, Scherenbühnen und Hebezeuge im erforderlichen Umfang und in der nach den UVV- Vorschriften erforderlichen Ausführung für die Zeit seiner Ausführung vorzuhalten und zu unterhalten. Die Kosten hierfür sind in der Kalkulation der Leistung zu berücksichtigen. Eine zusätzliche Vergütung für Montagegerüste, Hilfskonstruktionen und Insgemeinkosten erfolgt nicht. Die zu kalkulierende Montagehöhe ist den Hinweisen zur Baustelle, der Anlagenbeschreibung bzw. den Höhenangaben der Einzelpositionen der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 0.2.12 Art und Umfang der verlangten Gütenachweise Anforderungen aus Zertifizierungen Befestigungen von Lüftungskanälen und Rohren nur mit zugelassenen Metalldübeln. Wand- und Deckendurchführungen sind gemäß DIN 4109 und LAR neuster Fassung auszuführen 0.2.20 Wartung der Anlage während der Gewährleistungszeit Wartungsverträge für die Dauer der Gewährleistung sind gemäß Leistungsverzeichnis anzubieten sowie den Revisionsunterlagen hinzuzufügen.

ATV nach DIN 18381 HLS ATV nach DIN 18381 - Gas-, Wasser- u.Entwässerungsanlagen 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1 bis 0.1.6 siehe ATV DIN 18299 0.1.1 bis 0.1.3 0.1.7 siehe ATV DIN 18299 0.2.6 bis 0.2.8 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Umfang der vom Auftragnehmer vorzunehmenden Installation der anlagentinternen elektrischen Leitungen einschließlich Auflegen auf die Klemmen. Angaben zu den erforderlichen Elektroinstallationsarbeiten für die MSR- Funktionen sind dem für die Elektroinstallation beauftragtem NU sowie der Fachbauleitung des GU in Form von Kabellisten und Angaben zum Einbauort (Schema + Lageskizze) rechtzeitig zu übergeben. Die Übergabe hat eine Woche nach Auftragserteilung unaufgefordert zu erfolgen, soweit im Verhandlungsprotokoll kein anderer Zeitpunkt definiert wird. 0.2.2 Beibringen von Genehmigungen, Prüfungen und Abnahmen, z.B. Behälterprüfungen nach Druckbehälterverordnung (Druckbeh V), Anlagen radioaktive Abwässer. Für alle relevanten Anlagen, bzw. Anlagenteile sind die der zuständigen Genehmigungsbehhörde oder Sachverständigen geforderten Prüf- bzw. Abnahmebescheinigungen vorzulegen. 0.2.3 Zerstörungsfreie Prüfungen bei Hochdruckleitungen und schwer zugänglichen Leitungen. Vor dem Schließen der Schlitze und der Installations- Schächte ist die Anlage, je nach Erfordernis, im Ganzen oder in Teilabschnitten einer sachgemäßen Dichtheitsprobe zu unterziehen. Ihre Dichtheit muß durch die Bauleitung abgenommen werden und ist schriftlich zu bestätigen. Eine besondere Vergütung für eine Dichtheitsprobe in Teilabschnitten erfolgt nicht. 0.2.4 Anzahl, Art und Maße von Mustern und Musterkonstruktionen. Ort der Anbringung. Der Auftraggeber behält sich vor, Bauteile zu bemustern. 0.2.5 Art und Umfang von Winterbaumaßnahmen Der NU hat die eigene Leistung vor Winterschäden zu schützen 0.2.6 Besondere Anforderungen an Wand- und Deckendurchführungen Bauteile gegen Erdreich: Gas- und Druckwasserdicht als Mindestanforderung. Um die Anforderungen der DIN 4109 einzuhalten, sind alle Wand- und Deckendurchführungen mit Schutzrohren auszuführen. Der Ringspalt zwischen Schutzrohr und Medienrohr ist mind. 30 mm stark mit nicht brennbarem Material auszustopfen. Die Kosten für diese Mindestanforderung sind entsprechend einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 0.2.7 Anforderungen an den Brand- Schall-, Wärme-, Feuchte und Strahlenschutz sowie an die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Art und Umfang erforderlicher Maßnahmen Wärme- und Schallschutzdämmung gemäß LAR sowie der Hinweise zur VOB C DIN 18421. Alle Rohrleitungen erhalten als Mindestanforderung eine Wärmedämmung bzw. Schwitzwasserdämmung mit der in der ENEV, DIN 1988 / 1986 bzw. TRVO vorgeschriebenen Dämmstärke. Die Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass sie einzeln gedämmt werden können. Hinsichtlich des Brandschutzes gelten die Anforderungen der Landes- Bauordnung (LBO und der LAR). Leitungen, die Brandabschnitte überbrücken, erhalten zugelassene Brandschutzklappen bzw. Brandschutzeinrichtungen mit Prüfzeugnis und Zulassungsbescheid. Der AN hat dem GU die Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheide zulassungspflichtiger Anlagenteile unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Der NU ist verantwortlich für den der Zulassung entsprechenden Verschluß der Restquerschnitte. Die Arbeiten sind in entsprechender LV-Position erfasst bzw. werden nach entsprechender Vorgabe anderweitig erbracht. Abdeckrosetten sichtbarer Rohrleitungsaustritte sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 0.2.8 Anforderungen an die auf den Rohfußboden zu verlegenden Leitungen. sind vor der Estrichverlegung auf Beschädigungen zu prüfen 0.2.11 Ergebnisse der Wasseranalyse zur Beurteilung des korrosionschemischen Verhaltens nach DIN 50930-6 "Korrosion der Metalle - Korrosion metallischer Werkstoffe im Inneren von Rohrleitungen, Behältern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser". Die ausgeschrieben Materialien sind vor Einsatz auf den PH-Wert und wasserchemische Eigenschaften zu prüfen. 0.2.12 Art, Abmessung, Umfang und Ausbildung der Wärmedämmung und Dämmung gegen Tauwasserbildung. Wärme- und Schallschutzdämmung gemäß LAR sowie der Hinweise zur VOB C DIN 18421. Alle Rohrleitungen erhalten als Mindestanforderung eine Wärmedämmung bzw. Schwitzwasserdämmung mit der in der ENEV, DIN 1988 / 1986 bzw. TRVO vorgeschriebenen Dämmstärke. Die Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass sie einzeln gedämmt werden können. 0.2.14 Zeitpunkte der - gegebenenfalls stufenweisen- Inbetriebnahmen Ggf. stufenweise Inbetriebnahme, genaue Termine werden im Bauzeitenplan bekannt gegeben. 0.2.16 Vorgaben zur Aufschaltung auf die Gebäudeautomation. Art und Umfang der zu liefernden Unterlagen. Der Auftragnehmer ist zur Mitarbeit bei der Terminkoordination mit der Bauleitung und den anderen am Bau beteiligten Gewerken verpflichtet. Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die von Auftragnehmer zu erstellenden Unterlagen sind rechtzeitig einzureichen. 0.2.17 Art und Umfang der zu liefernden Unterlagen. Die Registereinteilung der Rev.- Unterlagen hat gemäß Vorgabe des AG zu erfolgen. Aufbau gemäß VDMA Einheitsblatt. Die Revisionsunterlagen sind rechtzeitig vor der Abnahme zur Prüfung und Freigabe einzureichen. In den Revisionszeichnungen sind in übersichtlicher Darstellung von allen verbleibenden Einbauten bzw. Änderungen anzufertigen. Sie tragen die Bezeichnungen 'Revisionszeichnung' und erhalten die schriftliche Bestätigung der Übereinstimmung mit der örtlichen Bauausführung. Die gemäß Prüfbemerkungen überarbeiteten Unterlagen sind dem AG im Rahmen der Abnahme in vertraglicher Anzahl zu übergeben Ohne geprüfte Unterlagen kann keine Endabnahme erfolgen. 0.2.18 Art, Verfahren und Umfang vorzunehmender Druck- und Dichtheitsprüfungen für Rohrleitungen sowie Einzelheiten über auszubauende und wiedereinzubauende sowie abzudichtende Bauteile zu Apparate. 0.2.19 Art, Verfahren und Umfang des Spülens von Rohrleitungen der Trinkwasserinstallation gemäß DIN EN 806-4:2010-06, Abschnitt 6.2, insbesondere - ca. 400 m Kellerverteilleitungen bis DN 40, - Anzahl der Steigleitungen 18 (Kalt/Warm/Zirkulation) - Nenndurchmesser der Steigleitungen: DN 12 - DN 25 - Anzahl der Geschosse 4 Vollgeschosse - Anzahl der Entnahmestellen, siehe Leistungsverzeichnis - Art der Entnahmestellen (Aufputz-, Unterputz-Armaturen, Unterputz-Spülkästen und dergleichen, siehe Leistungsverzeichnis Es ist mit einem Wasser/ Luft-Gemisch zu spülen. Je nach Anlagengröße und Leitungsführung ist abschnittsweise zu spülen. Die Leitungslänge je Spülabschnitt sollte 100 m nicht überschreiten. Das Spülen der Leitungen ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet. 0.2.20 Art, Verfahren und Umfang des Spülens von Rohrleitungen von Entwässerungsleitungen oder Teilen davon nach Abschnitt 4.2.20 insbesondere -Länge (m) und Nennweite (DN) der zu spülenden Leitungen, -/- - Möglichkeiten der Ableitung des Spülwassers -/- Spülen von Entwässerungsleitungen der im LV beschriebene Rohrmaterialien gem. gültigen DIN- Normen. Das Spülen muss so früh wie möglich nach Verlegung der Leitungen und im Anschluss an die Druckprüfung erfolgen. Kalt- und Warmwasserleitungen sind getrennt mit einem Luft-Wasser-Gemisch intermittierend unter Druck zu spülen. Das für die Spülung verwendete Trinkwasser muss gefiltert sein. Je nach Anlagengröße und Leitungsführung ist abschnittsweise zu spülen. Die Leitungslänge je Spülabschnitt soll 100 m nicht überschreiten. Dabei sollte die Spülrichtung von unten nach oben und die Spülfolge strangweise vom nächstgelegenen zum entferntesten Strang eingehalten werden. Jeder Strang wird stockwerkweise von unten nach oben gespült. Die Spüldauer richtet sich nach der Leitungslänge und soll je laufenden Meter 15 Sek. nicht unterschreiten. Das Spülen der Leitungen ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet. 0.2.22 Angebot eines Wartungsvertrages. Wartungsverträge für die Dauer der Gewährleistung sind gemäß Leistungsverzeichnis anzubieten. Mindestumfang Leistungsprogramm gemäß VDMA 0.2.23 Art und Umfang der dem Auftragnehmer für die Beurteilung und Ausführung der Anlage zu liefernden Planungsunterlagen und Berechnungen. Dem AN wird nach Auftragserteilung eine Ausführungsplanung in Form von Grundrissen, Schnitten und Schemata, sowie Berechnungen übergeben. Erstellung der Montage-, Werkstatt- und Detailpläne durch den AN: Diese müssen das Projekt kennzeichnen und sind zu nummerieren. Sie müssen den vereinbarten Verteilerschlüssel aufweisen. Geänderte Unterlagen sind durch einen Index zu kennzeichnen. Bei Planänderungen ist die Plannummer beizubehalten. In den Montagezeichnungen sind alle Bauteile maßstäblich dazustellen und mit Bezugsmaßen zum Baukörper zu bemaßen. Die Unterlagen sind vorzulegen, so dass vor Beginn der Ausführung eine Überprüfung und Genehmigung durch Auftraggeber bzw. seine Beauftragten möglich ist. Die Prüfbemerkungen hat der Auftragnehmer bei der Erstellung seiner endgültigen Montageunterlagen zu berücksichtigen Bauteile wie benötigte Fundamente und Revisionstüren, die durch andere Gewerke hergestellt werden, sind rechtzeitig in erforderlichen Größe, Ausführung und Lage anzugeben 0.2.25 Möglichkeiten zur Aufnahme von Kräften wandhängender Bauteile und Apparate, z. B. in Trockenbauwände. Statische Nachweise der Abhangkonstruktionen und Befestigungen durch den NU. Gewichte und Abmessungen zur statisch Bestimmung der Bauwerke sind vom NU 2-fach zur Verfügung zu stellen. 0.2.27 Art und Umfang der Kennzeichnung von Rohrleitungen Die Rohrleitungen erhalten Kennzeichnungen und Bezeichnungsschilder im erforderlichen Umfang. Sie erhalten Richtungspfeile alle 5m. Diese sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Text der Bezeichnungsschilder ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. 0.2.30 Bauteilfertigung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß. im Verantwortungsbereich des NU, in der Regel nach örtlichem Aufmaß 0.2.31 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes. siehe ATV DIN 18299 0.1.3 0.2.32 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an angrenzenden Bauteilen, z. B. luftdichte Anschlüsse siehe Leistungsverzeichnis, bzw. Anlagenbeschreibung und für den meßtechnischen Nachweis der Leistungen hat der Auftragnehmer die erforderlichen Vorrichtungen (Meßtaschen, Tauchhülsen, Paßstücke) für den Anschluß von Meßgeräten einzubauen. 0.2.38 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung. siehe ATV DIN 18299 0.2.1 und 0.2.19

ATV nach DIN 18421 - Dämmarbeiten ATV nach DIN 18421 - Dämmarbeiten 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1 bis 0.1.6 siehe ATV DIN 18299 0.1.1 bis 0.1.3 0.1.7 siehe ATV DIN 18299 0.2.6 bis 0.2.8 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Art und Stoffe der zu dämmenden Objekte Die Heizungs- und Warmwasserleitungen sind zu 100% mit alukaschierter Mineralfaser-Dämmschale zu dämmen. Die Trinkwasserleitung kalt sind zu 100% mit alukaschierter Mineralfaser-Dämmschale zu dämmen. In Vorwänden und im Fußbodenaufbau 4 mm PE-Schläuche, im Fußbodenaufbau neben warmgehenden Leitungen 13 mm PE-Schläuche. Armaturen erhalten Dämmkappen. Auf dem Dach sind die Leitungen zusätzlich zur Dämmung mit einem Blechmantel zu versehen. Schrauben und Stöße sind dauerelastisch abzudichten. 0.2.2 Dämmstoffe Dämmstoffe aus Mineralfasermatten dürfen nur in der Baustoffklasse A 1 und A 2 nach DIN 4102 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mk bzw. 0,040 W/mk bei einer Mitteltemperatur von 10°C nach DIN 18165 verwendet werden und müssen AGI- Arbeitsblatt Q 132 entsprechen. Dämmstoffe aus Schäumen dürften nur in der Baustoffklasse B 1 für Schläuche und B 2 für Platten verwendet werden und müssen AGI- Arbeitsblatt Q 134 entsprechen. 0.2.3 Art, Maße, Stoffe und Konstruktionen der Ummantelungen und Brandschutzmaßnahme In den einzelnen Positionen beschrieben 0.2.4 Besondere Dämmstoffeigenschaften In den Einzelpositionen beschrieben. Es ist hydrophobierte Mineralwolle zu verwenden. 0.2.5 Anforderungen an Dämm- und Brandschutzsysteme hinsichtlich des Brand- Schall-, Wärme-, Feuchte und Strahlenschutz sowie an die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Art und Umfang erforderlicher Maßnahmen Wärme- und Schallschutzdämmung gemäß LAR sowie der Hinweise zur VOB C DIN 18421. Alle Rohrleitungen erhalten als Mindestanforderung eine Wärmedämmung bzw. Schwitzwasserdämmung mit der in der ENEV, DIN 1988 / 1986 bzw. TRVO vorgeschriebenen Dämmstärke. Die Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass sie einzeln gedämmt werden können. Hinsichtlich des Brandschutzes gelten die Anforderungen der Landes- Bauordnung (LBO und der LAR). Leitungen, die Brandabschnitte überbrücken, erhalten zugelassene Brandschutzklappen bzw. Brandschutzeinrichtungen mit Prüfzeugnis und Zulassungsbescheid. Der AN hat dem GU die Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheide zulassungspflichtiger Anlagenteile unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Der NU ist verantwortlich für den der Zulassung entsprechenden Verschluß der Restquerschnitte. Die Arbeiten sind in entsprechender LV-Position erfasst bzw. werden nach entsprechender Vorgabe anderweitig erbracht. Abdeckrosetten sichtbarer Rohrleitungsaustritte sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 0.2.10 Betriebsweise nach DIN 4140 Die Dämmung ist so auszuführen, dass die bei An- und Abfahren der Anlagen auftretenden Dehnungen ohne Deformation der Dämmung und der Ummantelung aufgenommen werden. Die zugrunde zu legenden Anlagenparameter sind durch den AN vor Beginn der Arbeiten zu erfragen bzw. den entsprechenden Unterlagen der Gewerke H/L/S zu entnehmen. 0.2.12 Ausführungsvorschriften des Auftraggebers DIN 18421 DIN 4140 AGI Arbeitsblätter LÜAR ENEV DIN 1988 LAR LBO MLAR TRVO jeweils neuste Fassung 0.2.13 Bei Dämmungen: Anzahl, Art und Maße Dämmung ohne Ummantelung / Zulagen Art, Anzahl und Abmessungen von Bogen, Knicken, Übergangsstücken, Stutzen und Formstücken an Kanälen, bei Dämmung aus Hartschaum Dämmung mit Ummantelung aus PVC Zulagen: Art, Anzahl und Abmessungen von Bögen, Knicken, Übergangsstücken, Hosenstücken, Endstellen, Stutzen, Ausschnitten bei Dämmungen mit Ummantelung aus Blech auch von Stirnseiten, Konussen, konischen Bögen, Passstücken, Tragekonstruktionen, Abflachungen, Blenden, Einsätzen, Regenabweisern, Übergangsstücken sowie Konussen und Formstücken an Kanälen sind einzukalkulieren 0.2.14 Bei Brandschutzmaßnahmen: Anzahl, Art, Lage und Maße der zu schützenden Bauteile, der zu schließenden Ausparungen sowie der Einbauteile, Abhängungen und Sonderkonstruktionen. siehe Leistungsverzeichnis bzw. Anlagenbeschreibung 0.2.15 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an angrenzenden Bauteilen. siehe Leistungsverzeichnis, bzw. Anlagenbeschreibung 0.2.17 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung. siehe ATV DIN 18299 0.2.1 und 0.2.19

01 Heizungsarbeiten

01.01 Wärmeerzeugung

01.02 Warmwasserbereitung und FBH-Verteiler

01.03 Druckhaltung und Zubehör

01.04 Rohrleitungen und Zubehör

01.05 Fussbodenheizung und Zubehör

01.06 Heizflächen und Zubehör

01.07 Pumpen, Armaturen und Zubehör

01.08 Brandschutz

01.09 Wärmedämmung und Zubehör

02 Sanitärarbeiten

02.01 Schmutzwasserleitungen mit Zubehör

02.02 Bewässerungsleitungen und Zubehör

02.03 Wärmedämmung und Zubehör

02.04 Brandschutz

02.05 Sanitäre Einrichtungen mit Zubehör

02.06 Vorwandelemente

02.07 Hebeanlagen und Zubehör

02.08 Wasser-Hausanschluss

03 Lüftungsarbeiten

03.01 Zentralgeräte und Zubehör

03.02 Lüftungsleitungen und Auslässe

03.03 Lüftung Kellergeschoss

04 Sonstiges

04.01 Baustelleneinrichtung HLS

04.02 Kernbohrungen

04.03 Stunden, Revision und Wartung