Kalkulationsangebot einreichen

Sicherheitstechnik - Sicherheitsbeleuchtung und Brandwarnanlage H-P Molls Bau GmbH & Co. KG | Rettungswache Jüchen | Drei getrennte Vergaben, Rev03 | 22.10.2026 Dieses Leistungsverzeichnis ist eine eigenständige Nachunternehmeranfrage für das nachfolgend bezeichnete Los. Die ursprünglichen Ordnungszahlen und technischen Positionstexte bleiben erhalten. Die ergänzenden NU-Bedingungen regeln Preisermittlung und Leistungsgrenzen; öffentliche Originalunterlagen werden nicht verändert. 1. Nachunternehmeranfrage und eigener Losumfang Auftraggeber dieser Nachunternehmeranfrage ist H-P Molls Bau GmbH & Co. KG. Für den Neubau der Rettungswache Jüchen wird das Los Sicherheitstechnik - Sicherheitsbeleuchtung und Brandwarnanlage im Rahmen unserer Angebotsbearbeitung einer öffentlichen Generalunternehmerausschreibung angefragt. H-P Molls Bau befindet sich in der Angebotsphase; diese Anfrage ist noch keine Beauftragung. Dieses Los enthält ausschließlich die Originaltitel 14 Sicherheitsbeleuchtung und 18 Brandwarnanlage einschließlich deren Untertitel und zugeordneten Neben-/Dokumentationsleistungen. Es ist eine von drei getrennten Nachunternehmeranfragen: Elektroinstallation einschließlich PV, Erdungs- und Blitzschutzanlage sowie Sicherheitstechnik. Die Original-OZ bleiben zur eindeutigen Quellenzuordnung erhalten; Nummernlücken sind Folge dieser Aufteilung. Originale Positionsbeschreibungen, Mengen, Einheiten und Bedarfskennzeichnungen bleiben unverändert. Die nachfolgend übernommenen allgemeinen und technischen Vorbemerkungen gelten gewerkbezogen für die in dieser Datei enthaltenen Positionen und die ausdrücklich beschriebenen Mitwirkungen. Sie übertragen keine vollständige Lieferung oder Montage eines anderen Loses. Für die Angebotsart, Preisüberleitung und Kommunikation dieser eigenen NU-Anfrage gelten die vorangestellten Festlegungen. Die öffentlichen Original-Vergabeunterlagen werden nicht geändert. 2. Pauschalangebot und Preisaufschlüsselung Für den ausdrücklich beschriebenen, anhand der bereitgestellten Unterlagen geprüften und vor Beauftragung abgestimmten Umfang dieses einzelnen Loses ist ein eigenständiges Pauschalangebot abzugeben. Sämtliche Positionen mit EP und GP ausfüllen und Titelsummen bilden. EP, GP und Mengen dienen als Kalkulations- und Preisaufschlüsselung. Die Summe der einbezogenen Positionsgesamtpreise ist unter gesondertem Ausweis bezifferter Korrekturen und Nachlässe nachvollziehbar zur angebotenen Los-Gesamtpauschale überzuleiten. Preisanteile nicht doppelt addieren. Die EP-/GP-Aufgliederung und übernommene Aufmaßhinweise begründen für den vereinbarten Pauschalumfang keine Abrechnung nach tatsächlichem Aufmaß. Die Pauschalvereinbarung wird ausdrücklich im Auftrag festgehalten. EP dienen außerdem als Kalkulationsgrundlage zur Bewertung vereinbarter Änderungen. Ansprüche wegen geänderter oder zusätzlicher Leistungen und sonstige Anpassungsrechte richten sich nach den vereinbarten Vertragsbestimmungen und dem anwendbaren Recht. 3. Unterlagen und Mengenprüfung Kalkulationsgrundlage ist der bezeichnete Auszug aus Elektro-LV 05, KG 440/450, Stand 21.09.2026, zusammen mit den für das eigene Los bereitgestellten Fachplänen, Schemata, Stromlaufplänen, GU-Beschreibungen, Architektur-/Tragwerks-, Brandschutz- und Terminunterlagen einschließlich übergebener Bieterinformationen. Erhaltenen Dateisatz und Planstände im Angebot bestätigen. Fehlende Dateien und erkennbare Widersprüche rechtzeitig über H-P Molls Bau anzeigen. Mengen, Leitungswege, Betriebsmittel, Höhen, Anschlussdaten, Systemzusammenstellung und Schnittstellen gewerkbezogen prüfen. Die vorgegebenen Fachplanermengen sind Vergleichs- und Kalkulationsmengen ohne automatisch hinzuzurechnenden Sicherheitszuschlag. Vergleichsmengen nicht stillschweigend verändern. Eigene Mengenänderungen, erforderliche Ergänzungen und technische Preisannahmen mit OZ, Bezugsunterlage, Rechenweg und Preiswirkung gesondert angeben und zur Los-Gesamtpauschale überleiten. Optionen außerhalb der Grundpauschale kennzeichnen. Im bezeichneten Losumfang sind auch die zur beschriebenen Funktion erforderlichen, gewerkbezogenen Leistungen aus den übergebenen Beschreibungen und Plänen zu prüfen. Die Mengenprüfpflicht ersetzt keine fehlende Fachplanung und keine konkrete Leistungsabgrenzung. Nicht bestimmbare Leistungen und widersprüchliche Anforderungen vor Pauschalbeauftragung ausdrücklich abgleichen. 4. Leistungsumfang Sicherheitstechnik Sicherheitsbeleuchtung einschließlich der beschriebenen zentralen Stromversorgung, Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchten, Rettungszeichen und Schrankkomponenten nach Titel 14 sowie Brandwarnanlage mit Zentrale, Akkus, Bedien-/Anzeigeeinrichtungen, Webserver, Meldern, Alarmierung, Ein-/Ausgabemodul, Laufkarten, Depot und Beschriftungen nach Titel 18 vollständig im jeweils beschriebenen Umfang liefern, montieren, parametrieren, prüfen und in Betrieb nehmen. Die Brandwarnanlage ist nach dem ausgeschriebenen Funktionsumfang anzubieten. Eine weitergehende behördlich aufgeschaltete Brandmeldeanlage darf daraus nicht ungeprüft abgeleitet werden. Die im Original ausdrücklich beschriebenen Feuerwehr-Bedien-/Anzeigeteile, Laufkarten und Abstimmungen bleiben gleichwohl enthalten. Klingel-/Signalanlage des Titels 15 und passive Datentechnik verbleiben im Elektroinstallationslos. 5. Schnittstellen zur Elektroinstallation und übrigen Gewerken Allgemeine Kabel-/Leitungspositionen, Kabeltragwerke und Gebäude-Verteilungen werden im Elektroinstallationslos geführt. Die Original-Standardbeschreibung der Brandwarnanlage legt fest, dass die notwendige Leitungsinfrastruktur bauseits erstellt wird. Der Sicherheitstechnik-AN hat benötigte Leitungsarten, Systemeigenschaften, Wege, Mengenprüfung, Endpunkte und Anschlussdaten rechtzeitig anzugeben und mit dem Elektrogewerk über H-P Molls Bau abzustimmen. Die in den eigenen Fachpositionen ausdrücklich enthaltene Verdrahtung und Anschlusstechnik bleibt Bestandteil des Sicherheitstechnikloses. Versorgungseinspeisungen, Klemmen-/Busübergabepunkte, Geräteanschlüsse, Kennzeichnungen, Vorprüfungen und gemeinsame Systemtests vor Preisbindung eindeutig zuordnen. Dieselbe Kabelverlegung oder Anschlussarbeit nur einmal berechnen; erkennbare Lücken mit Preiswirkung anbieten. Eine stillschweigende doppelte Übernahme sämtlicher Gebäudeleitungen ist nicht vorgesehen. Gerätestandorte, Durchführungen, Abschottungen, Decken-/Wandanschlüsse und Zugänglichkeit mit Elektroinstallation, Trockenbau, Rohbau und Brandschutzplanung koordinieren. Die im Elektro-Titel 17 beschriebenen Brandschutzabschottungen werden dort geführt; zusätzliche erforderliche Abschottungen oder besondere Anforderungen positionsbezogen benennen. Die Gesamtbaustromanlage wird nur im Elektroinstallationslos abgefragt. 6. Planung, Fachbauleitung und Baustellenabwicklung Auf Grundlage der bereitgestellten Ausführungsplanung die für den eigenen Losumfang erforderliche Fortschreibung, Werk-/Montageplanung, Anschluss-/Detailplanung und Koordination mit den Nachbargewerken erbringen. Geforderte Montagepläne, Grundrisse und Schnitte im Maßstab 1:50 vorlegen und vor Ausführung freigeben lassen. Freigaben ersetzen nicht die eigene Prüfungs- und Hinweispflicht. Verantwortlichen fachkundigen Fachbauleiter/Montageleiter mit den in den Originalvorbemerkungen verlangten Qualifikationen benennen, einschließlich mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufserfahrung und Deutschkenntnissen C1 für die dort bezeichnete Aufsicht. Einen bevollmächtigten Vertreter zu den für die eigenen Arbeiten relevanten regelmäßigen Baubesprechungen stellen. Bautagesberichte führen und wöchentlich digital übermitteln; bereitgestellten Projektplanserver für Planabruf und Ablage nutzen. Geräte, Werkzeuge, Montage-/Hebehilfen, Transporte, Schutzmaßnahmen, gewerkbezogene Baustelleneinrichtung, Verpackungs-/Reststoffentsorgung und Reinigung entsprechend dem eigenen Leistungsumfang einrechnen. Ausdrücklich bereitgestellte Einrichtungen und Kostenumlagen vor Beauftragung abgleichen; keine unbenannten Umlagesätze unterstellen. Eigenen Leistungsumfang nicht zusätzlich als vollständige Einrichtung eines anderen Loses berechnen. Bestehenden Feuerwehrbetrieb einschließlich Alarmausfahrt berücksichtigen. Eingriffe in Bestandsversorgung, Abschaltungen und sicherheitsrelevante Sperrungen nur nach vorheriger Abstimmung mit H-P Molls Bau und dokumentierter Freigabe. Rückfragen, technische Abstimmungen mit externen Planern und Änderungen über H-P Molls Bau führen. Angebote und Rechnungen des NU sind an H-P Molls Bau zu richten. 7. Prüfungen, Revision und Einweisung Die für den eigenen Losumfang beschriebenen Messungen, Prüfungen, Funktions-/Systemtests, Kennzeichnungen und Prüfprotokolle sowie die gewerkbezogenen Fachunternehmerbescheinigungen berücksichtigen. Verdeckte Leistungen rechtzeitig zur Prüfung anmelden. Vom NU zu beauftragende Prüfungen und eigene Mitwirkungen an Abnahmen einrechnen. Kosten durch den Bauherrn unmittelbar beauftragter Sachverständiger bleiben entsprechend den GU-Unterlagen bauseits; vom NU zu vertretende Wiederholungen trägt der NU. Für die eigenen Leistungen vollständige Bestands-/Revisionsunterlagen, Lage-/Anschlusspläne, Prüfprotokolle, Produkt-/Zulassungsnachweise und Bedienungs-/Wartungsunterlagen übergeben. Den speziellen GU-Umfang für TGA-Unterlagen dreifach als farbige Plots und digital DWG/PDF berücksichtigen; zusätzliche positionsbezogene Formate und Fristen bleiben maßgebend. Anlagenübergreifende Schnittstellen mit den anderen Losen gemeinsam prüfen und dokumentieren, ohne dieselbe Prüfung mehrfach als vollständige Leistung zu berechnen. Die geforderten Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungs- und zugehöriger Sicherheitsstromfunktionen im eigenen Losumfang berücksichtigen. Versorgungs-/Überwachungsfunktionen, Betriebsdauer, Umschaltung und Meldefunktionen nach den bereitgestellten Projekt- und Fachvorgaben prüfen, protokollieren und gemeinsam mit den zugeordneten Versorgungsleistungen des Elektrogewerks in Betrieb nehmen. Für Brandwarnanlage insbesondere OZ 18.3.1 und 18.3.2 erfüllen: Anlagen-/Melderdokumentation und Betriebsbuch, Bedienungs-/Wartungsunterlagen, Zugangsmittel, Belegungs-/Rangierpläne, Abnahme-/Sachverständigennachweise und farbige Installationspläne M 1:50. Revisionspläne, Schaltpläne und Schemata als DWG ACAD 2010, übrige Unterlagen als PDF dreifach auf Datenträger. Spätestens zwei Wochen vor Übergabe/Abnahme zur Prüfung vorlegen. Die dreistündige Einweisung vor Ort für bis zu fünf Personen und deren Nachweis bleiben enthalten. Die Fachpositionen zu Laufkarten, Depot und Melderbeschriftung vollständig berücksichtigen und erforderliche Abstimmungen mit der Brandschutzdienststelle über H-P Molls Bau organisieren. Der vorgeschriebene Umfang wird nicht durch die allgemeine Bezeichnung Brandwarnanlage reduziert. 8. Wartung und Kalkulationsaufschlüsselung Soweit im eigenen Losumfang wartungspflichtige Anlagen oder Bauteile enthalten sind, die erforderlichen Wartungsangebote vor Übergabe vorlegen und die notwendigen Wartungskosten der ersten sechs Monate der Gewährleistungsdauer gemäß GU-Vorgabe im Angebot berücksichtigen. Anlagen, Tätigkeiten, Intervalle und bereits enthaltenen Preisanteil gesondert ausweisen, ohne ihn erneut zu addieren. Spätere Wartungszeiträume und Betreiberleistungen ausdrücklich abgrenzen; aus diesem Hinweis entsteht keine unbezeichnete Wartung fremder Anlagen. Mit Beauftragung die für die GU-Urkalkulation erforderliche Aufschlüsselung der eigenen Leistungen nach Lohn, Material, Geräten, sonstigen Kosten, Aufwandwerten und Zuschlägen bereitstellen. 9. Stundenbudgets und technische Preisannahmen Die je fünf Stunden der OZ 18.3.3 und 18.3.4 als enthaltenes Budget für entsprechend angeordnete zusätzliche Arbeiten kalkulieren; diese Stunden nicht nochmals zusätzlich zur Pauschale abrechnen. Über dieses vereinbarte Budget hinausgehende Stundenlohnarbeiten nur nach vorheriger ausdrücklicher Beauftragung durch H-P Molls Bau und mit prüffähigem Nachweis. Die Unterzeichnung eines Stundenbelegs bestätigt allein keine zusätzliche Beauftragung. Eine Nur-EP-Position enthält dieses Los nach dem Original nicht. Für die Sicherheitsbeleuchtung bestehen widersprüchliche Systemangaben: OZ 14.1 beschreibt Verbraucher 230 V AC/216 V DC, die Leuchtenbeschreibungen der OZ 14.2 und 14.3 nennen 24 V DC; OZ 14.5 bezeichnet einen CLS-Fusion-Power-Schrank. Mit dem Angebot die kalkulierte Systemzusammenstellung, Versorgungsspannungen und Kompatibilität unter Angabe der OZ und Preiswirkung ausdrücklich erklären und vor Pauschalbeauftragung abgleichen. Die Originalpositionen werden hierfür nicht umgeschrieben oder mengenmäßig verändert. Anlagenfunktion, Alarmierung und erforderliche behördliche Abstimmungen anhand der bereitgestellten Brandschutz-/Fachplanung prüfen. Unklare Anschluss-/Schnittstellenleistungen und erkennbare weitere Widersprüche mit Quellen und Preiswirkung anzeigen. Die Preisannahmenliste ersetzt keine technische Freigabe oder Fachplanerklärung. 10. Termine, Rückgabe und Vertragsabgleich Angebotsabgabe bis 12.11.2026, 14:30 Uhr, über Cosuno; Angebotsbindung mindestens bis 18.12.2026. Preise netto in EUR. Dies ist die NU-Rückgabefrist und keine Änderung der öffentlichen GU-Abgabefrist. Ausführung nach abgestimmtem Bauzeitenplan auf Grundlage der Rahmenplanung vom 18.09.2026, koordiniert mit der Elektro-Hauptmontage vorläufig KW 23 bis 45/2027. Benötigte Leitungs-/Versorgungs- und Rohbauvorleistungen frühzeitig angeben. Zeit für Montage, Programmierung, gemeinsame Funktionstests, Prüfungen, Einweisung und die rechtzeitige Revisionsvorlage einplanen. Eigene Vorläufe und Etappen im Angebot benennen; konkrete Einsatz- und Abnahmetermine werden abgerufen und vertraglich abgestimmt. Die gesonderte GU-Vertragsterminanlage nennt BA1 bis 26.11.2027 und Gesamtfertigstellung bis 23.12.2027. Der abweichende Satz zu beiden Bauabschnitten bis 26.11.2027 in den allgemeinen GU-Vorbemerkungen ist vor Festlegung der NU-Vertragstermine abzugleichen. Den Preis des eigenen Loses nachvollziehbar nach BA1 und BA2 aufteilen, soweit Leistungen in beiden Abschnitten anfallen. Vor Beauftragung Unterlagenstand, technische Ausführung, Mengenannahmen, Übergabepunkte, Leistungsgrenzen, Preisüberleitung, Ausnahmen und Los-Gesamtpauschalsumme ausdrücklich festhalten. VOB/B und einschlägige ATV der VOB/C sind als Vertragsgrundlagen vorgesehen und vor Vertragsschluss vollständig zugänglich zu machen. Individuelle Vereinbarungen gehen vor. Für Vergütungsart und NU-Kommunikation gelten die Festlegungen dieser Anfrage; technische Leistungsanforderungen der übernommenen Fachtexte bleiben innerhalb des bezeichneten Losumfangs erhalten.

Allgemeine Vorbemerkungen (Stand 10.07.2024) Allgemeine Vorbemerkungen (Stand 10.07.2024) Allgemeine Vorbemerkungen 1. Auftraggeber dieser Nachunternehmeranfrage: H-P Molls Bau GmbH & Co. KG 2. Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens: Objektart Errichtung einer Rettungswache geographische Lage: Jüchen-Garzweiler, Kelzenberger Str. 91 (Flur 008, Flurstück 705/706) Grobe geometrische Beschreibung (Geschosse, Funktion): Freistehendes 1-geschossiges (Erdgeschoss) Rettungswachengebäude 3. Angaben zur Örtlichkeit Zufahrten und Stellplätze: Anfahrt über die Kelzenberger Str in Jüchen 4. Entsorgung - Verschmutzungen - lmmissionsschutz Abfallentsorgung: Für die Entsorgung der Abfälle auf der Baustelle werden vom Auftraggeber keine Müllmulden zur Verfügung gestellt. Jeder an der Baustelle tätige Betrieb ist für die Entfernung und Entsorgung der anfallenden Materialien im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen der Abfallentsorgung verantwortlich. Die genannten Bedingungen im Formblatt 214a zur Bauschuttbeseitigung und im Formblatt 241 zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen sind zu beachten. Verschmutzung des öffentlichen Verkehrsraumes: Auftretende Verschmutzungen im öffentlichen und privaten - gemeinsam genutzten - Verkehrsraum sind auf eigene Kosten sofort eigenverantwortlich zu beseitigen, der AN haftet für Forderungen Dritter. Umweltschutz: Die Baustelle ist vom AN so einzurichten und zu betreiben, dass die Pflichten, die sich aus §22 des Bundes-lmmisionsschutzgesetzes ergeben, insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Staub und Lärm auf ein technisch mögliches Mindestmaß zu vermindern oder zu vermeiden, erfüllt werden. Es gilt die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm". lmmissionsrichtwerte: Tagsüber (7.00 - 20.00 Uhr) Nachts (20.00 - 7.00 Uhr) Im Falle einer Überschreitung der Grenzwerte trägt der AN die Kosten einer behördlich angeordneten Messung. Die vom AN eingesetzten Geräte und Maschinen müssen der 32. BlmSchV entsprechen. Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende Bearbeitungsgeräte zu verwenden. 5. Technische Aufsicht / Bauleiter LBO/ Fachbauleiter Der Bauleiter gemäß LBO wird vom Auftraggeber durch den von ihm beauftragten Fachingenieur gestellt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die gesamte Dauer seiner Tätigkeit auf der Baustelle (während der gesamten Zeit, während der gebaut wird) eine der Art und dem Umfang der Maßnahme entsprechende sachverständige technische Aufsicht (Bauleiter, Montageleiter, Poliere) zu stellen, die mit allen für die Leistungs- und Baustellenabwicklung erforderlichen Vollmachten ausgestattet sein muss, auch im Verhältnis zu anderen Auftragnehmern. Der Auftragnehmer hat den verantwortlichen Fachbauleiter vor Baubeginn schriftlich zu benennen. Die vom AN gestellte Aufsichtsperson muss mindestens die Deutschkenntnisse C1 besitzen. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber gegenüber in vollem Umfang hinsichtlich der Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen der LBO. Dem Auftragnehmer obliegt die Wahrnehmung aller gemäß öffentlich rechtlichen Vorschriften den AG treffenden Anzeigepflichten (insbesondere gemäß LBO). Die Fachbauleiter und Abschnittsbauleiter müssen jeweils über mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung verfügen und der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. Der Austausch des Fachbauleiters kann nur mit Zustimmung des Bauherrn erfolgen. Erweisen sich die Fach- und Abschnittsbauleiter aufgrund des Nichtvorliegens der vorbeschriebenen Anforderungen oder aus mangelnder Fachkompetenz sowie aus anderen vom Auftraggeber, hinlänglich dargestellten Gründen, als ungeeignet, kann der Auftraggeber verlangen, dass innerhalb einer angemessenen Frist ein Austausch erfolgt. 6 Baustellensicherheit / SiGeKo Der SiGeKo wird vom Auftraggeber gestellt. Eine Baustellenordnung wird als Anlage zur Ausschreibung  übergeben. Diese Baustellenordnung ist verbindlich für alle Projektbeteiligte. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Weisungen des SiGeKo Folge zu leisten. Befugnisse des SiGeKo Der SiGeKo koordiniert den Bauablauf auf Grundlage der Baustellenordnung und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Grundpflichten des Auftragnehmers Die Pflicht des Auftragnehmers zur Verhütung von Arbeitsunfällen (§2 BGV A1) und die Pflicht zur Koordinierung von Arbeiten (§6 BGV A1) wird durch die Tätigkeit des SiGeKo nicht berührt. Folgende Punkte hat der Auftragnehmer beim Treffen von Maßnahmen zum Arbeitsschutz (Schutz von Beschäftigten) besonders zu beachten: 1. Zusammenarbeit zwischen den ausführenden Firmen bezogen auf sicherheitstechnische Einrichtungen, 2. Wechselwirkung zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem     Baugelände oder in der Nähe, 3. lnstandhalten der Arbeitsmittel, 4. Einsatz der erforderlichen personlichen Schutzausrüstung (PSA), 5  Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbesondere der Gefahrstoffe, 6. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Gegebenheiten an der     Baustelle. 7. Flucht- und Rettungswege sind zu gewährleisten und ggf. durch Gerüsttreppen zu ergänzen und immer     freizuhalten. 8. Vor Beginn der Arbeiten hat der beauftragte Unternehmer eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse     vorzulegen (nach Arbeitsschutzgesetz). 9. Bei Anlieferung und Abtransport von Baustoffen, Baumaterial, Baumaschinen usw. über öffentliche     Straßen sowie auch beim Rückwartsfahren (auch auf der Baustelle) sind unbedingt Einweiser  mit     Warnwesten einzusetzen. vorbeugender Brandschutz Aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes und zur Vermeidung von Fehlalarmen ist auf der Baustelle das Rauchen in den lnnenbereichen und auf den Dachflächen verboten ! Bei Schweißarbeiten ist darauf zu achten, dass sämtliche angrenzenden Bauteile ausreichend gegen Hitze und Funkenflug abgeschirmt werden. Arbeitsmittel Arbeitsmittel haben den geltenden Normen sowie dem Stand der Technik zu entsprechen. Sie dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nur von unterwiesenen Personen aufgebaut und bedient werden. Mitteilungspflichten Der Auftragnehmer hat dem SiGeKo auf dessen Aufforderung den verantwortlichen Fachbauleiter, den/die Ersthelfer und die Sicherheitsfachkraft zu benennen. Der Auftragnehmer hat dem SiGeKo, der örtlichen Bauleitung und dem Auftraggeber unaufgefordert alle Unfälle mit Personenschaden (mit/ohne Arbeitsausfall) oder schwerem Sachschaden zu melden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet aufgrund rechtlicher Bestimmungen geforderte Anzeigen, Meldungen und Genehmigungen bei den zuständigen Stellen einzureichen bzw. zu beantragen und unaufgefordert den SiGeKo und den Auftraggeber zu informieren. Notwendige Prüfprotokolle von Arbeitsmitteln, Nachweise über Sachkunde und Eignung des Personals hat der Auftragnehmer auf Verlangen dem SiGeKo vorzulegen. Unterweisung Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Tätigkeit diese Allgemeinen Hinweise sowie die für das Bauvorhaben erlassenen Regeln (Baustellenordnung, Sicherheitsregeln) nachweislich jedem seiner Mitarbeiter, die auf der Baustelle tätig werden, zur Kenntnis zu geben. Dies gilt für den Einsatz von Nachunternehmern sinngemäß. 7 Projektkommunikation Für den Planversand dient ein Internet-Planserver (PLANFRED) als Kommunikationsbasis. Diese ist vom AN für die Ablage von Plänen und Berechnungen ausschließlich zu verwenden. lnformationen, die über den Internet-Planserver versendet werden, gelten wechselseitig als mit Upload-Zeitpunkt zugestellt. Dem AN obliegt in diesem Fall wie allen übrigen Projektbeteiligten eine lnformationsholschuld durch arbeitstäglichen Aufruf der lnhalte des lnternet-Planservers. Für den Austausch von Plänen ist der vom AG eingerichtete PKM-Server verbindlich und ausschließlich zu verwenden. Pläne werden rein digital übermittelt. Ein Anspruch auf geplottete Pläne besteht nicht. Der AN hat zu den wöchentlich stattfindenden Baustellenbesprechungen zwingend einen bevollmächtigten und weisungsbefugten Vertreter zu entsenden. 8. Sonstiges Meterrisse Es werden durch den öffentlich bestellten Vermesser für jedes Gebäude in jeder Etage eine Messmarke gesetzt. Fassadengerüst Die Fassadengerüste bilden eine eigene Vergabeeinheit und werden den Unternehmen bauseitig zur Verfügung gestellt. Eigenverantwortung Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung aller relevanten technischen Vorschriften und DIN-Normen, sowie die Einhaltung der Maße It. Zeichnungen, allein verantwortlich. Die Arbeiten sind in Abstimmung und Koordination mit allen beteiligten Gewerken durchzuführen. Materialien / Baustoffe Es sind nur aufeinander abgestimmte Materialien zu verwenden. Sämtliche Ausführungsvorschriften der Hersteller sind einzuhalten. Der Auftragnehmer garantiert die Verwendung ausschließlich fabrikneuer, mangelfreier und einwandfreier Baustoffe und Materialien in der vereinbarten Qualitat, auch soweit ihm diese vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, da er zu deren Überprüfung vor Verarbeitung verpflichtet ist. Stoffe und Bauteile, die in das Eigentum des AG übergehen, müssen ungebraucht sein, wenn nichts anderes in der Leistungsbeschreibung vorgeschrieben ist. Zulassungen Soweit eine Zulassung im Einzelfall erforderlich sein sollte, trägt der Auftragnehmer die dabei anfallenden Kosten und Gebühren. Er stellt sicher, dass die Zulassungen unverzüglich erfolgen. allgemeine Arbeitszeiten die allg. Arbeitszeiten sind: - Montag - Freitags       von 7:00 - 20:00 Uhr - Samstags nach Vereinbarung     von 7:00 - 13:00 Uhr Bautagesberichte Durch den AN sind Bautagesberichte zu führen. Diese sind dem AG unaufgefordert, wöchentlich in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Wird durch unzureichend geführte Bautagesberichte die Geltendmachung von Mangelhaftungs- und / oder Schadenersatzansprüchen des AG erschwert oder vereitelt, haftet der AN. Die Berichte müssen nachfolgend genannte Angaben enthalten:     - Tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende)     - Witterung (Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit, Temperaturen)     - Qualifikation und Anzahl der auf der Baustelle arbeitenden Handwerker/Fachleute     - andere Gewerke, Betriebe, mögliche Nachunternehmer     - Wesentliche Angaben des Baufortschritts (Beginn und Ende umfangreicherer Bauleistungen wie        beispielsweise Betonierarbeiten)     - Umfang und Anlieferungsdatum von Hauptbaustoffen     - Umfang, Ort und Art (Bauteil, Station) der ausgeführten Arbeiten     - Beziffern eingesetzter Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,     - Unterbrechungen und Behinderungen der Bauausführung     - Angaben zur Arbeitseinstellung unter Nennung von Gründen     - Relevante Vorkommnisse wie beispielsweise Arbeitsunfälle 9.. Rechnungslegung Rechnungen sind in digitaler Form u. Papierform zu erstellen   alle Abschlagsrechnung sind in Papierform ohne Anlage an den Bauherrn zu senden. Nur die        Schlussrechnung ist in Papierform mit Anlage an den Bauherrn zu senden. Der Posteingang        (Stempel) löst die Fristen aus.   Alle Rechnungen sind parallel mit Anlage in digitaler Form an den Generalplaner bzw. Fachplaner        und an den Bauherrn zu senden.   sämtliche Rechnungen sind in kumulierter Form zu erstellen, der Massen-, u. Leistungszuwachs ist   bei  jeder Rechnung separat auszuweisen.   bei jeder Rechnung ist LV-Struktur zu übernehmen (Obertitel, Titel, Untertitel, Pos. etc.) 10. ATV und weitere Regelungen Neben den Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen des AG sind nachfolgende Vorgaben, ohne Wertung der Rang- und Reihenfolge, Grundlage der Leistungsbeschreibung und damit nach Auftragserteilung Grundlage der Ausführung durch den AN: sämtliche nationalen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Durchführungsbestimmungen sämtliche europäischen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Durchführungsbestimmungen, sofern diese für den Standort des Bauvorhabens nationale Geltung besitzen sämtliche regionale und kommunale Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Durchführungsbestimmungen, sofern diese für den Standort des Bauvorhabens Geltung besitzen sämtliche nationale und europäische Normen und technische Richtlinien (DIN, DIN EN, VDE, VDI, etc.) sofern diese für den Standort des Bauvorhabens Geltung besitzen Verarbeitungsrichtlinien und Anwendungsvorschriften nationaler öffentlich-rechtlicher Organisationen und Fachverbände (DVGW, RAL, VdS, TÜV, VDMA, UVV, ASR etc.) Sämtliche regionale und kommunale Vorgaben für das Bauvorhaben einschließlich der Baugenehmigung sowie aller dazu gehörenden, geprüften Bauvorlagen, Sachverständigen-Gutachten und aller sonstigen, von der zuständigen Baubehörde einschließlich seiner nachgeordneten Ämter und Einrichtungen (z.B. Feuerwehr) getroffenen Festlegungen Die neue Mantelverordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung ist einzuhalten (Inkrafttreten am 01.08.2023). Alle technischen Vorschriften der am Standort des Bauvorhabens tätigen Ver- und Entsorgungs­ unternehmen, sofern diese für die Anbindung des Bauvorhabens an die öffentliche Ver- und Entsorgung maßgebend sind. Im Übrigen gelten alle Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Bestimmungen, Normen und Richtlinien etc., soweit diese für das beschriebene Bauvorhaben anwendbar sind bzw. zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) gehören. lnfolge der im Zeitraum der Planung und Ausführung des Bauvorhabens noch nicht abgeschlossenen europäischen Harmonisierung der vorgenannten Vorgaben sowie einer ständigen Fortschreibung der nationalen Gesetzgebung wird besonders darauf hingewiesen, dass unabhängig von den der Technik- und Genehmigungsplanung sowie den Leistungsbeschreibungen zugrunde liegenden Vorgaben, die Leistung des Bieters / Auftragnehmers den allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) zur Zeit der Abnahme entsprechen muss. Nachforderungen des Bieters / Auftragnehmers oder zusätzliche Vergütungen, die aus der Missachtung der zuvor beschriebenen allgemeinen Ausführungsvorgaben resultieren, sind von vornherein ausgeschlossen. Die Aufzählungen von allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) für die Ausführung der einzelnen Leistungen sind jeweils nicht abschließend und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass Teilleistungen, die zur Erbringung der geforderten Gesamtleistung erforderlich werden, nicht immer in einem Zuge bzw. in technologischer Folge erbracht werden können. Amtssprache in der Projektabwicklung und auf der Baustelle ist: Deutsch. Maßtoleranzen Für die Maßgenauigkeit der Ausführung aller Gewerke sind die einschlägigen DIN-Vorschriften maßgebend. Die Angaben der Leistungsbeschreibung im Bezug auf Toleranzen haben nur Vorrang, soweit die Vorgaben der DIN im Bezug auf Toleranzen unterschritten werden.

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) 1. Bauunterlagen 1.1 Der Auftragnehmer erhält vom beratenden Ingenieur die erforderlichen Ausführungspläne M 1:50 oder teilweise M 1:100 und Berechnungsunterlagen. 1.2 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nur diese Pläne haben Gültigkeit. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. 1.3 Die Erteilung des Freigabevermerkes entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt. 1.4 Alle Einzelheiten des Projektes, Dimensionierung, Maße usw. sind auf ihre Übereinstimmung mit dem Bau laufend zu überprüfen. 1.5 Erstellt der Auftragnehmer Ausführungszeichnungen und sonstige Unterlagen, so ist er für diese gegenüber dem Auftraggeber voll verantwortlich. Durch seine Unterschrift übernimmt der Auftraggeber keine Verantwortung für die technische Funktionsfähigkeit. Vorgeschriebene Abnahmen sind nachzuweisen. 2. Ausführung 2.1 Die Ausführung der einzelnen Gewerke hat, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, nach VOB, Teil C zu erfolgen. a) für die Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV : DIN 18382 b) für Blitzschutz- und Überspannungsanlagen  : DIN 18384 c) für Gebäudeautomation    : DIN 18386 2.2 Bei der Montage der Armaturen, Apparate, Schalter und Geräte ist auf eine einwandfreie Zugänglichkeit zur Wartung, bei der Bedienung und bei etwaigen Auswechslungsarbeiten zu achten. 2.3 Die Unterstützungskonstruktionen sind nach Maßgabe der erforderlichen Festigkeit bzw. der zulässigen Durchbiegung vom Unternehmer auszuwählen. Ebenso sind die Maßnahmen zur Dehnungsaufnahme vom Unternehmer auszuwählen und festzulegen. Der Festigkeitsnachweis ist zu führen. 2.4 Jede Art von Rohren und Kanälen ist vor dem Einbau gründlich zu reinigen. Bei Montageunterbrechungen sind die Enden mit Schutzkappen zu versehen. 2.5 Der Schwingungsschutz ist Sache des Auftragnehmers. Die zum Schwingungsschutz erforderlichen baulichen Fundamente werden nach seinen Angaben hergestellt. 2.6 Alle körperschallführenden Versorgungsleitungen müssen körperschalldämmend durch das Bauwerk geführt bzw. an ihm befestigt werden mittels körperschalldämmender Einlagen und Umwicklung aus geeigneten Materialien. 2.7 Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng einzuhalten. 2.8 In Abstimmung mit der Bauleitung sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe aller übrigen Gewerke zu beachten. Dies gilt auch für die Benutzung von gemeinsamen Aussparungen oder Belegen von Schlitzen und Kanälen, ebenso die Trassenführung, die vom Auftraggeber zu koordinieren ist. 3. Abnahme 3.1 Es finden folgende Abnahmen statt: Endabnahme, nach vollständiger Erbringung aller Leistungen inkl. Dokumentation 3.2 Der Zeitpunkt der Abnahmen ist mit dem Auftraggeber und der Bauleitung rechtzeitig abzustimmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt unaufgefordert durch den Auftragnehmer. 3.3 Die Fachunternehmerbescheinigung ist unaufgefordert unmittelbar nach Fertigstellung der Arbeiten, spätestens jedoch mit der Abnahme, der Bauleitung (Architekt), zwecks Weiterleitung an die Baubehörde zu übergeben. 4. Abrechnung 4.1 Mit den vereinbarten Preisen sind Leistung (liefern und montieren) abgegolten, falls nichts Abweichendes vereinbart wurde. 4.2 Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff (VOB/C). 4.3 Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gelten in Ergänzung der DIN-Vorschriften die folgenden Leistungen als mit den vereinbarten vertraglichen Preisen abgegolten: das Prüfen der Pläne auf richtige Anordnung von Aussparungen das Anzeichnen nachträglich vorzunehmender Stemm- und Fräsarbeiten für Durchbrüche und Schlitze die Schutzmaßnahmen bei Kreuzungen mit anderen Leitungen die erforderlichen Angaben zur bauseitigen Herstellung von Gräben, Masthülsen, Durchbrüchen, für Arbeiten zum Schließen von Bauteilöffnungen das Durchführen von Messungen nach DIN VDE und die zur Verfügungstellung von entsprechenden Messprotokollen. Vermessungsleistungen, soweit sie der Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat. Standard-Befestigungsmittel wie Holzschrauben, Kunststoffdübel, metrische Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern. Alle metallischen Befestigungsmittel sind in der Ausführung verzinkt einzukalkulieren.

14 Sicherheitsbeleuchtung

14._.01 Sicherheitsbeleuchtung Zentrale Zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung (LPS) DIN EN 50171 (VDE 0558-508) für Sicherheitsbeleuchtungsanlage, eingebaut in Kombigehäuse mit Batteriefach, Bemessungs- Versorgungsspannung am Netzeingang 230 V AC, Bemessungsbetriebsdauer 3 h, Verbraucherleistung 500 W, Umschaltbetrieb kleiner gleich 1 s, zum Anschluss der Spannungswächter mit systemspezifischem Datenbus, mit Wächtereinzelkennung, selektives Einschalten der Stromkreise, ein Ausfall des Datenbusses muss zum sicheren Einschalten der Stromkreise führen, als verschlossener ortsfester Akkumulator einschl. Kapazitätsreserve für Alterung DIN EN 50171, Sicherheitsanforderungen DIN EN 50272-2 (VDE 0510-2), Bemessungsbetriebsspannung der Verbraucher 230 V AC/216 V DC, Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises, mit 4 Stromkreisen frei programmierbar im Mischbetrieb mit Dauerlicht, Bereitschaftslicht oder geschaltetes Dauerlicht, Gesamtbelastung bis 1 A (entspricht max. 60 % des Bemessungsbetriebsstromes der Überstrom- Schutzeinrichtung), mit Leuchten-Einzelerkennung, ohne separate Meldeleitung, mit einem galvanisch getrennten Schalteingängen mit Eingangsspannungen 18 bis 250 V DC oder 230 V AC, 3 Relaisausgänge als potentialfreie Wechselkontakte, Kontaktbelastbarkeit 230V AC 6 A, mit automatischer Prüfeinrichtung ATS, DIN EN 62034 (VDE 0711-400) Typ ER, einschl. Datenschnittstelle, mit Anschluss für Fernanzeige DIN VDE 0100-560 (VDE 0100- 560). System mittels Ethernet über Twisted-Pair- Datenkabel mit zweiter Zentrale in Verbund verschaltbar. Den vorgenannten Anforderungen entspricht zum Beispiel folgendes Fabrikat: Fabrikat: Innotec System: Joker komplett liefern und montieren oder gleichwertiger Art nach Wahl des Bieters im Bieterangabenverzeichnis eintragen.

14._.02 Piktogramm Hochwertige Rettungszeichen-Rahmenleuchten aus pulverbeschichtetem Aluminiumprofil mit einer Profilstärke von nur 14,5mm. Flache Bauform und homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m². Folgende Merkmale sind einzuhalten: LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzel-LED- Überwachung zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Permanente Einzel-LED- Überwachung von Leuchten in Dauerlicht (DL). Frei programmierbare Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung. - Erkennungsweite: 20 m - Befestigungsart: Deckeneinbaumontage - Material: Aluminium pulverbeschichtet - Abm.: Länge x Breite x Höhe: 237 mm x 137 mm x 65 mm ca. - Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max. 1, 5mm² Litze mit Aderendhülse - Leuchtmittel: auswechselbares 12 x 0,1W LED-Modul - Lichtfarbe: 6500 K - Lebensdauer: 50.000 h - Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in 10%- Schritten - Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit detaillierter Klartext- / Zielortangabe - Schutzart: IP40 - Schutzklasse: III - Nennspannung: 24 V DC +/-25 % - Stromaufnahme Batteriebetrieb: 70 mA - Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C Den vorgenannten Anforderungen entspricht zum Beispiel folgendes Fabrikat: Fabrikat:  Innotec Typ:   SNP 1520.1E LED 24V  RAL 9016 oder gleichwertig Fabrikat des Bieters: Typ des Bieters: liefern und montieren. oder gleichwertig liefern und betriebsfertig

14._.03 Sicherheitsleuchte LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Lichtverteilung: Symmetric High Bay zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Für Lichtpunkthöhen bis: 10,0 m. Maximal 17,7 m Leuchtenabstand bei flächiger Ausleuchtung mit 1 lx nach EN 1838 unter Berücksichtigung eines Wartungsfaktors von 0,8. - Befestigungsart: Deckenmontage - Material: Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet - Blendenform: rund - Abm.: Durchmesser: 88 mm, Höhe: 41 mm ca. - Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max. 1, 5mm² Litze mit Aderendhülse - Leuchtmittel: auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul - Lichtfarbe: 4000 K - Lichtverteilung: Symmetric High Bay - Lebensdauer: 50.000 h - Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in 10%- Schritten - Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit detaillierter Klartext- / Zielortangabe - Schutzart: IP40 - Schutzklasse: III - Nennspannung: 24 V DC +/-25 % - Stromaufnahme Batteriebetrieb: 190 mA - Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Den vorgenannten Anforderungen entspricht zum Beispiel folgendes Fabrikat: Fabrikat:  Innotec Typ:   SN 8424-12 SHB LED 24V rund RAL 9016 oder gleichwertig Fabrikat des Bieters: Typ des Bieters: liefern und montieren. oder gleichwertig liefern und betriebsfertig

14._.04 Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten Temperaturbereich max 70 °C Temperaturbereich min -20 °C Normen & Gesetze ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010 Form Rechteck Eigenschaften chemikalienbeständig, kratzsicher, stabil, widerstandsfähig, wischfest Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power Symbol E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten Klasse nach DIN 67510 Klasse C Nachleuchtdauer 35 Stunden Farbe grün Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

14._.05 E30 Schaltschrank E30 Schaltschrank Dimension 1369x669x425,5mm ca. Den vorgenannten Anforderungen entspricht zum Beispiel folgendes Fabrikat: Fabrikat:  Innotec Typ:   CLS Fusion Power 24ah Ei60 BRS50-VKF oder gleichwertig Fabrikat des Bieters: Typ des Bieters: liefern und montieren. oder gleichwertig liefern und betriebsfertig

18 Brandwarnanlage

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) ELT Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) ELT 1. Bauunterlagen 1.1 Der Auftragnehmer erhält vom beratenden Ingenieur die erforderlichen Ausführungspläne M 1:50 oder teilweise M 1:100 und Berechnungsunterlagen. 1.2 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nur diese Pläne haben Gültigkeit. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. 1.3 Die Erteilung des Freigabevermerkes entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt. 1.4 Alle Einzelheiten des Projektes, Dimensionierung, Maße usw. sind auf ihre Übereinstimmung mit dem Bau laufend zu überprüfen. 1.5 Erstellt der Auftragnehmer Ausführungszeichnungen und sonstige Unterlagen, so ist er für diese gegenüber dem Auftraggeber voll verantwortlich. Durch seine Unterschrift übernimmt der Auftraggeber keine Verantwortung für die technische Funktionsfähigkeit. Vorgeschriebene Abnahmen sind nachzuweisen. 2. Ausführung 2.1 Die Ausführung der einzelnen Gewerke hat, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, nach VOB, Teil C zu erfolgen. a) für die Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV : DIN 18382 b) die Gebäudeautomation     : DIN 18386 c) für Blitzschutzanlagen     : DIN 18384 2.2 Bei der Montage der Armaturen, Apparate, Schalter und Geräte ist auf eine einwandfreie Zugänglichkeit zur Wartung, bei der Bedienung und bei etwaigen Auswechslungsarbeiten zu achten. 2.3 Die Unterstützungskonstruktionen sind nach Maßgabe der erforderlichen Festigkeit bzw. der zulässigen Durchbiegung vom Unternehmer auszuwählen. Ebenso sind die Maßnahmen zur Dehnungsaufnahme vom Unternehmer auszuwählen und festzulegen. Der Festigkeitsnachweis ist zu führen. 2.4 Jede Art von Rohren und Kanälen ist vor dem Einbau gründlich zu reinigen. Bei Montageunterbrechungen sind die Enden mit Schutzkappen zu versehen. 2.5 Der Schwingungsschutz ist Sache des Auftragnehmers. Die zum Schwingungsschutz erforderlichen baulichen Fundamente werden nach seinen Angaben hergestellt. 2.6 Alle körperschallführenden Versorgungsleitungen müssen körperschalldämmend durch das Bauwerk geführt bzw. an ihm befestigt werden mittels körperschalldämmender Einlagen und Umwicklung aus geeigneten Materialien. 2.7 Alle Verteilungen sind mit Plantaschen und darin untergebrachten Schaltplänen auszustatten, die Funktion, techn. Daten, Schaltungen, Sollwerte, Messstellen und Kontrolleinrichtungen enthalten. 2.8 Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng einzuhalten. Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, dessen Höhe zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Das Einfüllen in Arbeitsräume ist untersagt. 2.9 In Abstimmung mit der Bauleitung sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe aller übrigen Gewerke zu beachten. Dies gilt auch für die Benutzung von gemeinsamen Aussparungen oder Belegen von Schlitzen und Kanälen, ebenso die Trassenführung, die vom Auftraggeber zu koordinieren ist. 3. Abnahme 3.1 Es finden folgende Abnahmen statt: Rohabnahme (nach Fertigstellung der Rohmontage, vor dem Verschließen von Schlitzen, Wänden, Decken, usw.) Endabnahme (nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage) 3.2 Der Zeitpunkt der Abnahmen ist mit dem Auftraggeber und der Bauleitung rechtzeitig abzustimmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt unaufgefordert durch den Auftragnehmer. 3.3 Die Fachunternehmerbescheinigung ist unaufgefordert unmittelbar nach Fertigstellung der Arbeiten, spätestens jedoch mit der Abnahme, der Bauleitung (Architekt), zwecks Weiterleitung an die Baubehörde zu übergeben. 4. Abrechnung 4.1 Mit den vereinbarten Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls nichts Abweichendes vereinbart wurde. 4.2 Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff (VOB/C). 4.3 Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen. Dies gilt auch für das Herstellen, Unterhalten, Vorhalten und Beseitigen von temporären Baubeleuchtung (tragbare Strahler), Lager- und Vormontageplätzen einschließlich von Zwischenlagerkosten sowie der Maßnahmen für Umwelt- und Gewässerschutz. Die Kosten für den Verbrauch von Strom, Wärmeenergie und Wasser sowie für das Heranführen von Versorgungsleitungen ab bauseitig bereitgestelltem Anschluss sind Bestandteil der Preise, soweit sie der Herstellung der vertraglichen Leistung dienen. 4.4 Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gelten in Ergänzung der DIN-Vorschriften die folgenden Leistungen als mit den vereinbarten vertraglichen Preisen abgegolten: das Prüfen der Pläne auf richtige Anordnung von Aussparungen das Anzeichnen nachträglich vorzunehmender Stemm- und Fräsarbeiten für Durchbrüche und Schlitze, sowie das Überwachen der Einsetzarbeiten durch Dritte die Schutzmaßnahmen bei Kreuzungen mit anderen Leitungen die erforderlichen Angaben zur bauseitigen Herstellung von Gräben, Masthülsen, Durchbrüchen, für Arbeiten zum Schließen von Bauteilöffnungen das Durchführen von Messungen nach DIN VDE und die zur Verfügungstellung von entsprechenden Messprotokollen. Vermessungsleistungen, soweit sie der Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat. Standard-Befestigungsmittel wie Holzschrauben, Kunststoffdübel, metrische Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern. Alle metallischen Befestigungsmittel sind in der Ausführung verzinkt einzukalkulieren. 4.5 Nicht abgegolten sind: Kosten für das Herstellen der Baufreiheit, wenn es sich nicht um Nebenleistungen handelt Kosten für zusätzliche Aufbereitung bauseits gestellten Materials das mehrmalige Montieren von Rahmen und Abdeckungen zum Zweck der Malerarbeiten und dgl. Herstellen von Bauprovisorien

18.1 Zentrale und Peripherie

18.2 Meldertechnik/Alarmierung

18.3 Sonstiges