Angebot einreichen

Angebotsanfrage Bauvorhaben: Pöpperling-Becker Hirschenweg 6 85614Kirchseeon HUS-Nr.: 005-2025-008 Xella-Nr.: 70661901 Ausführungszeitraum: 22.09.2025 - 27.10.2025,                                                               sowie nach Abruf durch den Bauleiter. Angebotsabgabe bis zum:20.08.2025                                        später eingehende Angebote können nicht mehr berücksichtigt werden. Zuschlagfrist Ende: 00:00:00 Die Bauleitung erfolgt über die Niederlassung Dachau, zusändiger Bauleiter ist: Herr K.Ilnicki Tel.:01525 7258163 Für Fragen wenden Sie sich bitte an: Matthias Wand Massivhaus GmbH J. Geiger 07121 93070-11 j.geiger@wand-massivhaus.de Mit freundlichen Grüßen J. Geiger Angebots- undAuftragsbe- A. Alle Festlegungen in diesem dingungen Leistungsverzeichnis gehen den Bedingungen der VOB (unter A. 3. und A.4.) vor und werden zum Bestandteil des abzuschließenden Bauvertrages. A. 1. die umseitigen "Besonderen Vertragsbedingungen" des Leistungsverzeichnisses A. 2. die "Zusätzlichen Technischen Vorschriften" des Leistungsverzeichnisses A. 3. die "Allgemeinen Vertragsbedingungen" für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B, DIN 1961 in der bei Angebotsabgabe gültigen Fassung A. 4. die "Allgemeinen Technischen Vorschriften" für Bauleistungen VOB Teil C: neueste Fassung A. 5. die beim Generalunternehmer vorliegenden Pläne sowie vorgelegte Material- und Ausführungsmuster A. 6. die einschlägigen DIN-Vorschriften - neueste Fassung - für die zu liefernden und zu verarbeitenden Stoffe und deren Zulässigkeit nach den jeweiligen Erfordernissen A. 7. die einschlägigen VDE-Vorschriften und Ausführungsregeln. zu beachten und einzuhalten B Unfallverhütungsvorschriften, Bauarbeiterschutzbestimmungen, Gerüstordnung, Vorschriften der Aufsichtsbehörden, baurechtliche Bestimmungen, Feuer-, Gewerbe-, Verkehrs- und Gesundheitssind: polizeiverordnungen, örtliche Vorschriften, Vorschriften des Bau- und Nachbarrechts, technische Bedingungen der Strom-, Gas- und Wasserlieferwerke sowie des Telegrafenbauamtes, der Stadtwerke und Verkehrsbetriebe Weitere Vertragsbestandteile– Angebots- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen und -lieferungen 1. Vertragsbestandteile und 4.5 Bautagebücher hat der Vertragsgrundlagen, gültig bei Auftragnehmer auf Anforderung zu führen und davon etwaigen Widersprüchen in dem Fachplaner täglich folgender Reihenfolge: Durchschriften zu übergeben. Die Berichte müssen 1.1 der Bauvertrag mit den alle Angaben enthalten, die vorgenommenen Eintragungen; für die Bauausführung und Änderungen Abrechnung von und Nebenabrede sollen aus Bedeutung sind, insbesondere Beweisgründen schriftlich über Behinderungen. erfolgen 1.2 die hier vorliegenden 4.6 Muster und Proben von allen Angebots- und Werkstoffen und Vertragsbedingungen Einrichtungsgegenständen 1.3 die Leistungsbeschreibung, sind auf Anforderung sowie die ihr zugrunde rechtzeitig dem Fachplaner liegenden Zeichnungen zur Genehmigung 1.4 etwaige "Zusätzliche unentgeltlich vorzulegen. Vom Vertragsbedingungen" Auftraggeber genehmigte Proben oder Muster 1.5 etwaige `Zusätzliche sind zur Abnahme vorzuhalten. Technische Vertragsbedingungen" 1.6 VOB Teil C: "Allgemeine 4.7 Prüfung: Erforderliche Technische Baustoffprüfungen hat der Vertragsbedingungen für Auftragnehmer auch ohne Bauleistungen" in der bei besondere Anweisung auf seine Vertragsabschluß gültigen Kosten durch staatlich Fassung anerkannte 1.7 VOB Teil B: "Allgemeine Prüfstellen durchführen zu Vertragsbedingungen für die lassen, wobei die Ausführung von Entscheidung der Prüfstelle für Bauleistungen" ihn verbindlich ist. Er darf nur Baustoffe und -verfahren anwenden, für die 1.8 das BGB, insbesondere die eine ordnungsgemäße Zulassung Bestimmungen über den vorliegt. Werkvertrag 1.9 etwaige Allgemeine 4.8 Der Einsatz von Geschäftsbedingungen des Subunternehmern Auftragnehmers (Nachunternehmer) bedarf der werden nicht schriftlichen Genehmigung des Vertragsbestandteil und zwar Auftraggebers. auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer in späteren 5.-7. Siehe §§ 5 - 11 VOB/B. Schreiben auf sie hinweist. 2. Vergütung 8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jegliche Änderungen, 2.1 Auftragserweiterungen und die Auswirkungen auf die -änderungen, insbesondere erteilte zusätzliche Freistellungsbescheinigung gem. §§ 48 ff. und im Vertrag nicht EstG haben können, vorgesehene Leistungen, mitzuteilen. Wird die werden nur vergütet, Freistellungsbescheinigung wenn der Auftragnehmer vor widerrufen, kann der der Ausführung die Mehrkosten Auftraggeber den Vertrag aus angekündigt wichtigem Grund ohne und diese Leistungen anbietet Einhaltung einer Frist und wenn der Auftraggeber kündigen. Im Übrigen gilt § dann den VOB/B. Auftragnehmer ausdrücklich 9. - 11. Siehe §§ 9 – 11 VOB/B. beauftragt. Dies gilt auch für nicht mit dem Vertragsgegenstand in 12. Abnahme, Mängelrüge: Hierfür Zusammenhang stehenden gilt § 12 VOB/B mit folgender Leistungen. Ein Maßgabe: Mehrvergütungsanspruch kann 12.1 Verlangt der Auftragnehmer jedoch geltend gemacht die förmliche Abnahme, hat werden, wenn die der Auftraggeber vom Auftraggeber getroffenen sie binnen 12 Werktagen nach Erweiterungen bzw. Änderungen Fertigstellung der ganz Gesamtleistung offensichtlich zu Mehrkosten vorzunehmen, soweit nichts führen müssen. anderes vereinbart wird. Der Auftraggeber 2.2 Auftragsminderung: Der kann jedoch die Abnahme so Auftrag kann dem Umfang nach lange verweigern, wie die vermindert Leistung werden. Einzelne Positionen wesentliche Mängel aufweist. können entfallen. § 2 Nr. 3 VOB/B gilt unberührt. 2.3 Auf Mengenüberschreitungen 12.2 Ist die Leistung fertig gegenüber der gestellt und hat der Leistungsbeschreibung Auftraggeber die Leistung in (Leistungsverzeichnis) hat Benutzung genommen, so gilt der Auftragnehmer vor der die Abnahme nach Ablauf von Ausführung 12 Werktagen nachhaltig hinzuweisen. nach Beginn der Benutzung als stillschweigend erfolgt, es sei denn, der 2.4 Vertragspreise bleiben Auftraggeber erklärt unverändert ohne Rücksicht auf ausdrücklich, dass er die Abnahme bis zur Beseitigung Lohnerhöhungen oder bestimmter wesentlicher Materialpreissteigerungen. Mängel ablehnt, oder es sei denn, dass er diese 2.5 Wird ausdrücklich eine Lohn- bereits anlässlich einer oder Stoffpreisgleitklausel vorhergehenden schriftlichen vereinbart, Mängelrüge so ist der Auftragnehmer vorsorglich abgelehnt hatte. verpflichtet, die Lohn- bzw. Materialpreisänderung spätestens binnen zwei Wochen 12.3 Erfolgt eine stillschweigende nach Eintreten der Änderung Abnahme nach vorstehender anzuzeigen. Bestimmung, 2.6 Giftmüll und Problemmüll, die sind Vorbehalte wegen bei seiner Vertragsleistung bekannter Mängel oder wegen anfallen, Vertragsstrafen vom hat der Auftragnehmer auf Auftraggeber innerhalb der jeden Fall auf eigene Kosten genannten 12 Werktage geltend ordnungsgemäß zu machen, zu entsorgen. sofern sie nicht schon vorher vorsorglich schriftlich angemeldet wurden. 2.7 Die Angebots- und 12.4 Technische Abnahmen durch den Vertragspreise gelten für die Architekten, Sonderfachplaner fertige Leistung oder bzw. Lieferung frei sonstigen Dritten sowie Bau-/Verwendungsstelle öffentlich-rechtliche einschließlich Abladen, Abnahmen durch Behörden Verpackung und Entsorgung des stellen keine Verpackungsmaterials. rechtsgeschäftliche Abnahme dar. Zu dieser ist ausschließlich 3. Ausführungsunterlagen. Es der Auftraggeber berechtigt. gilt § 3 VOB/B mit folgender Maßgabe: 3.1 Ausführungspläne müssen den 13. Gewährleistung und Freigabevermerk des Verjährung: Es gilt § 13 Fachplaners VOB/13, sofern im Vertrag tragen. Sie sind für den nicht ausdrücklich etwas Auftragnehmer verbindlich. anderes vereinbart wurde. Planinhalte, Maße, Dimensionen und 14. Abrechnung: Die Leistungsverzeichnisse sind Schlussrechnung ist vierfach vom Auftragnehmer zu mit allen erforderlichen prüfen; auf Unstimmigkeiten Unterlagen zur Prüfung an den oder zu befürchtende Mängel mit der Prüfung der und/oder Bedenken Schlussrechnung hat er den Auftraggeber Beauftragten und einfach an unverzüglich und schriftlich den Auftraggeber einzureichen. hinzuweisen. Dem Fachplaner ist eine Abschrift Projektnummer und zu übermitteln. Vertragsdatum, sowie Planlieferungen erfolgen erhaltene Abschlagszahlungen entsprechend dem sind aufzuführen. Im Übrigen Baufortschritt. gilt § 14 VOB/B. 3.2 Unterlagen über technische 15. Stundenlohnarbeiten werden Anlagen, Installationen o. nur vergütet, wenn sie (gem. ä., die der Ziffer 2.1 Auftragnehmer nicht selbst dieses Vertrages) erstellt hat, sondern von ausdrücklich vom Auftraggeber Herstellerseite angeordnet worden sind. unentgeltlich erlangt hat, Im Übrigen gilt § 15 VOB/B. sind spätestens bei Abnahme unentgeltlich dem Auftraggeber zu übergeben. 16. Zahlungen. Es gilt § 16 VOB/13 mit folgender Maßgabe: Rückforderungen 3.3 Dem Auftragnehmer ist es aus Überzahlung (§§ 812 ff. untersagt, ihm im Rahmen der BGB) kann der Auftraggeber Erfüllung seiner stellen. Der Leistungspflicht übergebene Auftraggeber ist insoweit Pläne, Zeichnungen und berechtigt, die Berechnungen Auftragnehmerrechnung auch anderweitig zu verwenden, zu nach der Bezahlung durch eine verwerten oder zu verändern. Prüfinstanz nachprüfen zu lassen. Im 4. Ausführung. Soweit im Vertrag Übrigen gilt § 16 VOB/B nicht ausdrücklich etwas einschl. § 16 Nr. 3 VOB/B anderes ver- betreffend einbart ist, gilt § 4 VOB/B Schlusszahlung. mit folgender Maßgabe: 4.1 Schadens- und 17. Sicherheitsleistung. Es gilt Unfallverhütung: Der § 17 VOB/B. Auftragnehmer hat für seine Leistungen alle 18. Sonstige rechtliche Sicherheitsvorkehrungen zu Regelungen. Es gilt § 18 treffen, um Personen- und VOB/B. Ferner gilt: Sachschaden abzuwenden. Vor, 18.1 Das Aufmaßerfolgt gemeinsam während und nach der Arbeit durch den Fachplaner zusammen sowie mit dem in den Arbeitspausen hat der Auftragnehmer. Verdeckte Auftragnehmer von sich aus Teile sind rechtzeitig auf zu für alle messen. Die Schadensverhütungsmaßnahmen Messurkunde ist durch den zu sorgen, wie Abschrankungen, Auftragnehmer auf seine Kosten leicht prüfbar Beleuchtung, Geländer, gemäß den Angebotspositionen Fanggerüste, Absteifungen, zu erstellen. Warntafeln, Brandverhütung, 18.2 Forderungsabtretungen sind Sturmsicherung aller unzulässig. Gegenstände, Vorschriftsmäßigkeit von elektrischen Geräten, 18.3 Für Arbeitsgemeinschaften Leitungen usw. Mängel an der gilt: Die Mitglieder der Baustelle, auch an Arbeitsgemeinschaft Geräten, Gerüsten usw. haben beim Angebots- bzw. anderer Auftragnehmer hat der Vertragsabschluss eine Benutzer zu Mitgliedsfirma beanstanden. Der federführend schriftlich zu Auftragnehmercstellt den allen Rechtshandlungen mit Auftraggeber ausdrücklich frei Wirkung für und von Schadensersatzansprüchen, gegen die Arbeitsgemeinschaft die er im Zusammenhang mit zu bevollmächtigen. Der seinen Auftraggeber kann Leistungen oder Lieferungen aus wichtigem Grund bis zum zu vertreten hat. Ablauf der Gewährleistungsfrist von der 4.2 Schutz seiner ausgeführten Arbeitsgemeinschaft die Leistungen auch gegen Bestimmung einer anderen Wasser-, Frost-, federführenden Firma Sturm- und Winterschäden verlangen. Alle Mitglieder sowie gegen Beschädigung, der Arbeitsgemeinschaft Korrosion und haften gesamtschuldnerisch. Verschmutzung obliegt dem 18.4 Die Anlieferung bei reinen Auftragnehmer ohne Aufpreis Lieferungen ist dem bis zur Auftraggeber bzw. Abnahme. Ebenso obliegt ihm Fachplaner rechtzeitig ohne Aufpreis Entfernung von anzukündigen. Schnee Übernahmezeitpunkt und -adresse und Eis, soweit für seine sind zu vereinbaren. Die Leistungen nötig. Transportgefahr geht zu Lasten des Lieferanten. 4.3 Leitungen im Erdreich und in 18.5 Ausreichende Bauteilen hat der Haftpflichtversicherung ist Auftragnehmer zu die Auftragsvoraussetzung. beachten und zu schützen, Deckungszusagen und -summe bevor er dort Arbeiten sind für die ganze Bauzeit vornimmt. nachzuweisen. 4.4 Ein Polier oder Vorarbeiter 18.6 Gerichtsstand: Es gilt der des AN, der fachlich und Gerichtsstand des Sitzes persönlich geeignet und deutschsprachig des Auftraggebers als ist, muss während dergesamten vereinbart. Arbeitszeit anwesend sein. Er darf nur abgezogen werden, wenn mit dem bauführenden Bauleiter des AG eine 18.7 Rechtsunwirksamkeit von Vereinbarung über eine Vertragsteilen berührt die geeignete Ersatzperson übrigen nicht. erfolgt ist. Auf Anforderung hat der Auftragnehmer einen Fachbauleiter nach den jeweils geltenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen einzusetzen, sofern im Vertrag vereinbart. Recyclingverpflichtung/Bauschu ttentsorgung Im Rahmen der Umweltzertifizierung unseres Unternehmens haben wir uns verpflichtet, künftig alle recycelbaren Baustoffe einer umweltgerechten Verwertung zuzuführen. Dies betrifft insbesondere Sämtliche Kartonagen, (Pack-)Papiere, Einwegpaletten etc. Sämtliche Verpackungsstoffe und Füllstoffe (z. B. Folien, Styroporchips, Luftpolsterfolien etc.) Sämtliche Dämmstoffeund Dämmstoffreste Sämtliche Kunststoffteile, Kunststoffrohre und Ähnliches Es gilt somit als vereinbart, dass der AN diese Stoffe selbst entsorgen und der Industrieentsprechend der gültigen Rücknahmeverpflichtungen wieder zuführen. Der Auftragnehmer hat von seinen Arbeiten herrührende Verunreinigungen (Abfälle, Verpackungsmaterialien, Schutt, Schmutz und dergleichen) ohne besondere Aufforderungen des Auftraggebers am Ende jedes Arbeitstages, jedoch spätestens jede Woche bis Freitagmittag, 12.00Uhr zu beseitigen, das heißt, zu sammeln, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen. Nach dem wöchentlichen Einsatz, jedoch spätestens Freitags, ist die Baustelle besenrein und frei von Verunreinigungen (z. B. Putz-, Mörtel-, Stein-, Ziegel- und Betonresten etc) zu verlassen. Container zur Entsorgung aller o. g. Materialien werden vom Auftraggeber nicht gestellt. Für ordnungsgemäße Trennung und den Abtransport dieser Stoffe ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich. Sind Verunreinigungen vom AN innerhalb dieser Vertragsfrist nicht beseitigt, ist der Auftraggeber berechtigt, dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist zu setzen und im Falle des fruchtlosen Verstreichens dieser Nachricht die Verunreinigungen selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen. Die nachgewiesenen Kosten hierfür trägt der AN. Eine Entsorgungspauschale wird nicht mehr erhoben. Eigene Werbetafeln oder Hinweisschilder des Auftragnehmers auf der Baustelle sind untersagt und werden ggf. auf Kosten des Nachunternehmers entsorgt

00 Allgemeine Bestimmungen

Zusätzliche Technische Vorbedingungen Zusätzliche Technische Vorbedingungen Neben den Vorschriften VOB und den einschlägigen DIN-Blättern sind alle Schallschutzbestimmungen, DVGW-Arbeitsblätter, VDI-Richtlinien, alle in ihrer derzeitigen Fassung, und alle behördlichen und örtlichen Vor- schriften Grundlage der ausgeschriebenen Arbeiten. Die Baustelleneinrichtung (Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtungen), sowie erforderliche Geräte sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Das Umsetzen der Baustelleneinrichtung kann von der örtlichen Bauaufsicht kostenlos verlangt werden. Schlitz- und Durchbruchspläne sind bei Auftragserteilung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Die Durchführung der Druckproben einschließlich Vorhalten des Gerätes und Stellung der Arbeitskräfte auch für Teilabschnitte nach den Erfordernissen des Baufortschrittes sind in die Preise einzukalkulieren. Ausführungspläne wie Grundrisse und Schnitte werden vom Auftraggeber gestellt. Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung auf der Grundlage dieser Pläne zu installieren. Bedenken gegen die geplante Ausführung sind rechtzeitig anzumelden. Mehrleistungen aufgrund vom Auftragnehmer verschuldeter Abweichungen von den genehmigten Plänen und der Leistungsbeschreibung werden nicht vergütet. Sämtliche Leistungen sind an allen anfälligen Punkten gegen Geräuschübertragung sorgfältig abzusichern. Die Richtlinien der DIN 4109 sind dabei zu beachten. Es sind körperschalldämmende Halter entsprechend DIN 4109 zu verwenden. Die Verwendung von Rohrhaken ist generell nicht gestattet. Rohrhülsen sind gegen das Leitungsrohr mit einer dauerplastischen, bei Wärme nicht schmelzenden Masse auszufüllen. Die nötigen Geräuschisolierungen sind vom Auftragnehmer in die Preise einzukalkulieren. Für das geräuscharme Arbeiten der Anlage ist der Auftragnehmer voll verantwortlich. Die Lautstärke darf in Raummitte gemessen 30 DIN-Phon nicht überschreiten. Teilabnahmen können auf besonderen Antrag des Auftragnehmers dann erfolgen, wenn die Inbetriebnahme einer Teilleistung für den weiteren Fortgang des Bauvorhabens unerlässlich ist. Die Objekte, z. B. Badewanne, Brausewanne usw., sind an den Berührungsstellen mit dem Mauerwerk gegen Schallgeräusche zu isolieren. Die Wandanschlüsse sind entsprechend der Montagerichtlinien des Herstellers herzustellen oder mit elastischem Fugenmaterial auszuspachteln. Die Dichtung der Muffen und Verlegung der Rohre hat nach den Vorschriften der Herstellerwerke zu erfolgen. Der Übergang auf ein anderes Rohrmaterial darf nur mit dem dafür vorgesehenen Übergangsstück erfolgen. In die Abflußleitungen sind genügend Putzöffnungen einzubauen, deren genaue Anordnung mit der Bauleitung ab- zustimmen ist. Richtungsänderungen sind nur mit Bogen vorzunehmen, lediglich für Anschlußleitungen an Objekten dürfen Winkel eingebaut werden (v. 1/2"-1"). Alle Leitungen, auch in Schlitzen, sind so mit Abstand zu verlegen, daß eine ausreichende Wärme- oder Schallisolierung erfolgen kann. Die Verwendung von Feinfiltern bei Spül- und Abdrückarbeiten ist zu beachten. Sämtliche Batterien, Ventile usw. sind, wenn nicht anders ausgeschrieben, von nur einem Herstellerwerk zu liefern. Die sichtbaren Teile der Armaturen, Schrauben usw. sind in verchromter Ausführung zu liefern. Vor Beginn der Verputz- und Fliesenarbeiten sind alle Anschlüsse nochmals auf Maßgenauigkeit in Gegenwart der Bauleitung zu überprüfen. Alle Rohrleitungen sind nach erfolgter Montage, möglichst vor dem Einbau von Regelventilen, gut mit Wasser durchzuspülen, um Verunreinigungen aus der Anlage zu entfernen. Für alle elektrotechnischen Geräte sind die entsprechenden Anschlußwerte und Aufstellungsorte der auftragnehmenden Elektroinstallationsfirma rechtzeitig zur Planung bekanntzugeben. Eine förmliche Abnahme der Leistung hat stattzufinden. Eine Abnahme durch Inbetriebnahme ist ausgeschlossen. Die Schlußrechnung kann erst angenommen werden, wenn die vertraglich geforderten techn. Unterlagen komplett vom Auftragnehmer abgegeben sind.

Allgemeine Beschreibung der Heizungs- und Sanitärinstallation Allgemeine Beschreibung der Heizungs- und Sanitärinstallation Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind an Einfamilien,- Doppel und Reihenhäuser durchzuführen. In der folgenden Funktionalbeschreibung sind nur die Hauptbauteile beschrieben, einen Anspruch Vollständigkeit hat sie nicht. In den pauschalen Einheitspreisen sind alle Leistungen zur Herstellung einer vollständigen und funktionsfähigen Heizungs- und Sanitäranlage gemäß zutreffenden Vorschriften und Beschreibung einzurechnen. Es sind folgende Anlagen zu installieren: - Heizungsanlage mit Warmwasserbereitung laut Baubeschreibung - Heizflächen, außer die Fußbodenheizung - bauseits gelieferte Heizkreisverteiler sind zu montieren sowie Vor- und Rücklaufleitungen anzuschließen - Rohrleitungs,- und Verteilersystem zu den Heizflächen und Abnahmestellen. - die gesamte Sanitäranlage laut Beschreibung Grundlage der Planung bilden folgende Unterlagen: - die Bau- und Leistungsbeschreibung des AG - Grundrisse des AG - Rohrnetzplanung des AG - DIN-Bestimmungen in der derzeit gültigen Fassung - Planung der Fußbodenheizung und Berechnung der "Norm-Heizlast" durch den AG bereitgestellt Wärmeversorgungsanlagen Wärmeerzeuger für die Heizungs,- und Warmwasserbereitung ist eine Gasbrennwerttherme mit Solarkollektoren oder Wärmepumpe entsprechend Bau- und Leistungsbeschreibung. Die Leistung des Wärmeerzeugers ist gemäß Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 "Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast" zu wählen. Die Vor- und Rücklaufleitungen zu den Heizkreisverteilern sind in den notwendigen Dimensionen so herzustellen, dass die geforderten Volumenströme jederzeit zur Verfügung stehen. Heizflächen Kommt eine Fußbodenheizung zum Einsatz, wird diese einschl. Estrich durch die Fa. Pedotherm berechnet geliefert und eingebaut. Das Befüllen, einstellen der Durchflußmengen der Heizkreise (hydraulische Abgleich) und in Betrieb nehmen erfolgt durch den Heizungsinstallateur. Fa. Pedotherm liefert dem Installateur die fertig bestückten Heizkreisverteiler zum Einbau und Anschluß. Der Heizkörperanschluß des Handtuch- Heizkörpers im Bad erfolgt nach Angabe der Anschlußmaße durch Fa. Pedotherm an den Heizkreisverteiler. Der Heizungsinstallateur liefert und montiert den Heizkörper. Flachheizkörper und deren Vor, - und Rücklaufleitungen werden komplett durch den Heizungsinstallateur geliefert und montiert. Wasserleitungen Kalt,- und Warmwasserleitungen werden aus Mehrschichtverbundrohr mit Pressfittingen, aller notwendigen Formstücke, Klein,- und Befestigungsmaterial hergestellt Sanitäre Ausstattung Die sanitäre Ausstattung erfolgt gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung der Bauvorhaben. Dazu stehen den Bauherren mehrere Modelle aus den folgenden Positionen zur Verfügung. Zusätzlich findet eine Bemusterung durch die Bauherren bei einem Sanitärgroßhandel der GC Gruppe statt, aus der weitere Ausstattungen hervorgeht, die individuell zu ortsüblichen Preisen anzubieten sind. Abwasser Grundleitungen sind eine bauseitige Leistung bis Innenseite der Kelleraußenwand oder OK Bodenplatte. Die Abwässer des Kellers werden durch Hebeanlagen über die Rückstauebene gehoben. Als Material ist vorgesehen: - Abflußrohr im Gebäude, HT PVC Rohr - Anschlußleitungen für Einrichtungsgegenstände, temperaturbeständiges Kunststoffrohr (HT) Sämtliche Hauptfallleitungen erhalten Reinigungs- und Kontrollöffnungen. Alle Hauptschmutzwasserleitungen werden entsprechend DIN EN 12 056/1986 über Dach entlüftet.

01 Heizung und Sanitärinstallation

01. 1 Trinkwasserleitung aus Kunststoff Trinkwasserleitung aus Kunststoff aus korrosionsbeständigem, vernetztem Kunststoff (PEX) 20-25 mm liefern und verlegen, incl. Form- und Verbindungsstücken, Isolierung, Fittings sowie entsprechende Wärmedämmung bzw. Schutzisolierung gemäß DIN und ENEV. Alternativ ist die Ausführung auch mit Kupferrohren möglich.

01. 2 Armaturenanschluss Armaturenanschluss mit Wandscheibe herstellen, incl. Schallschutzmanschetten.

01. 3 Küchenanschluss Küchenanschluss bestehend aus Eckventil u. Kombieckventil herstellen.

01. 4 Trinkwasserfilter BWT oder Grünbeck Trinkwasserfilter BWT oder Grünbeck 3/4 Zoll, incl. Verschraubungen und ein Stck. Schrägsitzventil Messing.

01. 5 Kunststoffrohr DN 100 Kunststoffrohr DN 100 als Kanalentlüftung, Entlüftungsleitung für Hebeanlage und Abwasseranschluss für WC, incl. alle Formstücke und Befestigungen liefern und einbauen, nach DIN 12056. Fabrikat:______________ Achtung: Jedes Abwasserrohr ist im Bereich der Vorwände und Deckenöffnungen mit einem Schutzschlauch zu ummanteln.

01. 6 Anbindung an Grundleitung Anbindung an Grundleitung für alle Abwasseranschlüsse, incl. Reinigungsöffnung und Übergang auf HT-Rohre herstellen. Im UG ist der Anschluss der Rohre an die Bitumenschweißbahn mit Flüssigbitumen nach zu arbeiten.

01. 7 Duschanlage UG Duschanlage UG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage der kompletten Duschanlage im Untergeschoss, bestehend aus: 1,00 St. CeraLine Dallmer F, Länge 1000 mm, Bauhöhe 110 mm, mit Duschrinne und 1 Ablaufgehäuse, Flansch-Ausführung1,00 St. CeraLine Dallmer Standard-Abdichtung, Länge 1000 mm, passend für Duschrinne1,00 St. Unterputzteil FLEXX.BOXX universal DN 20 für UP-Bade- und Brausebatterie sowie Thermostat, Fabrikat Kludi1,00 St. Farbset Badebatterie Zenta, verchromt, für KLUDI-UP-FLEXX.BOXX1,00 St. Wand-Brausearm A-QA, 400 mm, verchromt, Fabrikat Kludi1,00 St. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause, eckig, 8 l/min, Ø 250 mm, flache Ausführung, verchromt1,00 St. Wannenset individual 3.2 mit Wandhalter, Brauseschlauch und Stabhandbrause, verchromt, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Wandanschlussbogen individual 4.0, rund, verchromt, Fabrikat VIGOURInklusive: Lieferung und Montage sämtlicher erforderlicher Rohre, Siphons und AnschlussleitungenAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile notwendig sindBefestigungsmaterialien, Abdichtungen, Anpassungsarbeiten und DruckprobenAusführung: Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 8 Waschtischanlage UG Waschtischanlage UG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer Waschtischanlage im Untergeschoss, bestehend aus: 1,00 St. Waschtisch Stainless Atlas III, 300 × 300 mm, Naturstein weiß, mit Edelstahl-Wandgestell1,00 St. Befestigungssatz Fischer WST 10 × 1401,00 St. Ablaufgarnitur chrom, mit Metallstopfen, permanenter Durchlauf, Fabrikat Heinrich Schulte1,00 St. Einhand-Waschtischbatterie Zenta ohne Ablaufgarnitur, verchromt, Fabrikat Kludi2,00 St. SCHELL Eckventil COMFORT, regulierbar, ASAG, 1/2", chrom1,00 St. Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4" G, mit Verstellrohr 120 mm, Fabrikat TrinnityInklusive: Lieferung und Montage sämtlicher erforderlicher Eckventiele,Rohre, Siphons und AnschlussleitungenAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile notwendig sindBefestigungsmaterialien, Abdichtungen, Anpassungsarbeiten und FunktionsprüfungAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 9 WC-Anlage UG WC-Anlage UG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer WC-Anlage im Untergeschoss, bestehend aus: 1,00 St. VIS WC-Element E3 für Trockenbau, mit UP-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm, Fabrikat CONEL1,00 St. Schallschutzset UNI für WC/Bidet/Urinal, hohe Schalldämmung, DIN 52219, Fabrikat TRINNITY1,00 St. Wand-Tiefspül-WC derby, sichtbare Befestigung, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. WC-Sitz derby, Edelstahlscharniere, abnehmbar, mit Absenkautomatik, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Betätigungsplatte TEES, weiß, für 2-Mengen-Spültechnik, Fabrikat VIGOURInklusive: Lieferung und Montage sämtlicher erforderlichen Anschlüsse, Abdichtungen und BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile notwendig sindAnpassungsarbeiten, Funktionsprüfung und Übergabe betriebsfertiger AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 10 Urinalanlage UG Urinalanlage UG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer Urinalanlage im Untergeschoss, bestehend aus: 1,00 St. VIS Urinal-Element E3 für Trockenbau, mit Wandhalter, Bauhöhe 1120 mm, Fabrikat CONEL1,00 St. Urinal-Absaugsiphon Dallmer HL 430, Abgang DN 50, 0–90° verstellbar1,00 St. Urinal derby, Zulauf verdeckt für Deckel, mit Frosch und Befestigungssatz, spülrandlos, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Urinaldeckel derby, abnehmbar, mit Edelstahlscharnieren und Absenkautomatik, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Urinal-Abdeckplatte TEES für handbetätigte pneumatische UP-Spülung, weiß, Fabrikat VIGOURInklusive: Lieferung und Montage sämtlicher erforderlichen Anschlüsse, Abdichtungen und BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile erforderlich sindAnpassungsarbeiten, Funktionsprüfung und Übergabe betriebsfertiger AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 11 Duschanlage EG Duschanlage EG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer Duschanlage im Erdgeschoss, bestehend aus: 1,00 St. CeraLine Dallmer F, Länge 1000 mm, Bauhöhe 110 mm, für Duschrinne, mit 1 Ablaufgehäuse, Flansch-Ausführung1,00 St. CeraLine Dallmer Standard-Abdichtung, Länge 1000 mm, passend für Duschrinne1,00 St. Brausegarnitur individual 1.0 mit Brausestange 600 mm, Brauseschlauch und 1-fach Handbrause, verchromt, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Einhand-Aufputz-Brausebatterie Zenta, verchromt, Fabrikat KludiInklusive: Lieferung und Montage sämtlicher erforderlicher Rohre, Siphons, Anschlussleitungen und BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile notwendig sindAbdichtungsarbeiten, Anpassungsarbeiten und FunktionsprüfungAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 12 Waschtischanlage EG Waschtischanlage EG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer Waschtischanlage im Erdgeschoss ohne Badmöbel, bestehend aus: 1,00 St. Möbelwaschtisch derby, 60 × 48 cm, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Befestigungssatz Fischer WST 10 × 1401,00 St. Einhand-Waschtischbatterie Zenta XL, mit Ablaufgarnitur, verchromt, Fabrikat Kludi2,00 St. SCHELL Eckventil COMFORT, regulierbar, ASAG, 1/2", chrom1,00 St. Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4" G mit Verstellrohr 120 mm, Fabrikat TRINNITYInklusive: Lieferung und Montage sämtlicher erforderlicher Rohre, Anschlüsse, Siphons, BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile notwendig sindFunktionsprüfung und Übergabe der betriebsfertigen AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 13 WC-Anlage EG WC-Anlage EG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer WC-Anlage im Erdgeschoss, bestehend aus: 1,00 St. VIS WC-Element E3 für Trockenbau, mit UP-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm, Fabrikat CONEL1,00 St. Schallschutzset UNI für WC/Bidet/Urinal, hohe Schalldämmung, DIN 52219, Fabrikat TRINNITY1,00 St. Wand-Tiefspül-WC derby, sichtbare Befestigung, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. WC-Sitz derby, Edelstahlscharnier abnehmbar, mit Absenkautomatik, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Betätigungsplatte TEES, weiß, für 2-Mengen-Spültechnik, Fabrikat VIGOURInklusive: Lieferung und Montage sämtlicher erforderlichen Anschlüsse, Siphons, BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile notwendig sindFunktionsprüfung und Übergabe der betriebsfertigen AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 14 Badewannenanlage 1. DG Badewannenanlage 1. DG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer Badewannenanlage im 1. Obergeschoss, bestehend aus: 1,00 St. Badewanne Stahl, 180 × 80 cm, Körperform, mit Ab-/Überlauf am Fußende, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Fußgestell für Stahlwannen, mit modifizierter Mittelstrebe und Pendellager, Fabrikat VIGOUR1,00 St. TRINNITY Wannenabdichtband-Set, 3,4 m, für Nass-/Trockenanbindung gemäß DIN 185341,00 St. Ab- und Überlaufgarnitur, Funktionseinheit für Normalwannen, Fabrikat TRINNITY1,00 St. Farbset zu Wannengarnitur mit Drehgriff, verchromt, Fabrikat TRINNITY1,00 St. Einhand-AP-Badebatterie Zenta mit Brausegarnitur, verchromt, Fabrikat KludiInklusive: Lieferung und fachgerechter Einbau sämtlicher Rohre, Anschlüsse, Siphons und BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile notwendig sindFunktionsprüfung und Übergabe der betriebsfertigen AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 15 Duschanlage 1. DG Duschanlage 1. DG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer Duschanlage im 1. Obergeschoss, bestehend aus: 1,00 St. CeraLine Dallmer F 700 mm, Bauhöhe 110 mm, für Duschrinne, inklusive Ablaufgehäuse, Fläche1,00 St. CeraLine Dallmer Standard-Abdichtung 700 mm für Duschrinne1,00 St. Brausegarnitur individuell, 1,0 m, Stange 60 cm, Schlauch und 1-fach Handbrause, verchromt, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Einhand-AP-Brausebatterie Zenta, verchromt, Fabrikat KludiInklusive: Lieferung und fachgerechter Einbau sämtlicher Rohre, Siphons, Anschlüsse und BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile notwendig sindFunktionsprüfung und Übergabe der betriebsfertigen AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 16 Waschtischanlage 1. DG Waschtischanlage 1. DG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer Waschtischanlage im 1. Obergeschoss ohne Badmöbel, bestehend aus: 1,00 St. Möbelwaschtisch derby 120x48 cm, 2 Hahnlöcher, weiß, Fabrikat VIGOUR2,00 St. Befestigungssatz Fischer WST 10x1402,00 St. Einhand-Waschtischbatterie Zenta XL, ohne Ablaufgarnitur, verchromt, Fabrikat Kludi4,00 St. SCHELL Eckventil COMFORT, regulierbar, ASAG, 1/2", chrom1,00 St. Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4"G mit Verstellrohr 120 mm, Fabrikat TRINNITY1,00 St. Ablaufventil Push-Open 1 1/4", verchromt, für Waschtisch mit Überlauf, Fabrikat TRINNITYInklusive: Lieferung und fachgerechter Einbau sämtlicher Rohre, Siphons, Anschlüsse und BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile erforderlich sindFunktionsprüfung und Übergabe der betriebsfertigen AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen

01. 17 WC-Anlage 1. DG WC-Anlage 1. DG Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer WC-Anlage im 1. Obergeschoss, bestehend aus: 1,00 St. VIS WC-Element E3 für Trockenbau, mit UP-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm, Fabrikat CONEL1,00 St. Schallschutzset UNI für WC/Bidet/Urinal, hohe Schalldämmung, DIN 52219, Fabrikat TRINNITY1,00 St. Wand-Tiefspül-WC derby, sichtbare Befestigung, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. WC-Sitz derby, Edelstahlscharnier, abnehmbar, mit Absenkautomatik, weiß, Fabrikat VIGOUR1,00 St. Betätigungsplatte TEES, weiß, für 2-Mengen-Spültechnik, Fabrikat VIGOURInklusive: Lieferung und fachgerechter Einbau sämtlichen Anschlüsse, Befestigungsmaterialien und SiphonsAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage der oben beschriebenen Einzelteile erforderlich sindFunktionsprüfung und Übergabe der betriebsfertigen AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.

01. 26 Waschmaschinenanschluss Waschmaschinenanschluss Aufputz DN 50 Kastenform DN 50 weiß, incl. Zapfventil mit Rückflussverhinderer.

01. 27 Warmwasseranschluss Warmwasseranschluss für Bad und Gäste-WC (Handwaschbecken, Dusche Badewanne) und Küche (Spüle), an Therme, incl. aller Ventile und sonstiger Verbindungsstücke.

01. 28 Installation Hebeanlage Die Teile für Hebeanlage Aqualift Mono F, Fabrikat Kessel werden vom Rohbauer geliefert, diese sind fachgerecht zu installieren. Incl. aller Nebenarbeiten.

01. 29 Außenwasserhahn frostsicher Liefern und fachgerechtes motieren eines Außenwasserhahns frostsicher im Bereich der Küche mit einer Zuleitung bis 2,00 m Incl. Selbsentleerung mit Rücklauf ins Haus.

01. 30 Inbetriebnahme und Einweisung Inbetriebnahme und Einweisung.

01. 31 Ausgussbecken Ausgussbecken liefern und montieren, incl. Wasserhahn warm und kalt Wasserleitung.

Heizungsinstallation Heizungsinstallation

01. 38 HT Quiet 8 kW mit 200 l HUB HT Quiet 8 kW mit 200 l HUB Leistungsumfang: Lieferung und betriebsbereite Montage einer Wärmepumpenanlage bestehend aus: 1,00 St. Samsung MONO-HT Außeneinheit, Leistung 8 kW, 380–415 V / 3-phasig, Kältemittel R321,00 St. Samsung HUB, 200 Liter, MONO, 3-phasig1,00 St. Samsung Fernbedienung Touch für alle EHS ECO Wärmepumpen1,00 St. Samsung WiFi Interface MIM-H04ENE (NASA)2,00 St. CONEL Dämpfungssockel GDS 600, HxBxL = 95x190x600 mm, max. Belastung 450 kg2,00 St. CONEL Schraubensatz für GDS Dämpfungssockel1,00 St. COSMO Magnetitabscheider 1 ¼" Messing mit Isolierung und 2 Kugelhähnen1,00 St. Caleffi Frostschutzventil 1 ¼" für Wärmepumpen1,00 St. COSMO Heizungs-Ausdehnungsgefäß 50 Liter, Vordruck 1,5 bar, Betriebsdruck 6,0 bar, weiß1,00 St. TRINNITY Kappenventil ¾" x ¾" Messing mit KFE-Hahn1,00 St. CORDIVARI Wärmepumpen-Puffer 50 Liter, zur Wandmontage, mit PU-Schaumdämmung, EEK B1,00 St. COSMO Pumpengruppe ungemischt mit Pumpe CPH26251,00 St. Installationsmaterial zur Verbindung der einzelnen KomponentenInklusive: Lieferung und fachgerechte Montage sämtlicher Befestigungsmaterialien, Anschlussleitungen, Abdichtungen und Nebenarbeiten, die für die vollständige Inbetriebnahme der Anlage erforderlich sindFunktionsprüfung, hydraulischer Abgleich und Übergabe der betriebsbereiten AnlageAusführung: Die Arbeiten sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben sowie den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen. Beispielbild:

01. 39 Abdichtung Leerrohr für Daikin Das vorbereitete Leerrohr D=150mm KG 2000 wo vom HAR bis Ok Gelände zum LWWP Außengerät führt muss auf der Raum-Innenseite mit einer Doyma-Abdichtung im Keller hergestellt werden, um zu vermeiden das Wasser eindringt, oder Kondenswasser zurück läuft in das Kellerer innere.. Außen ist das KG2000 Leerrohr ebenfalls ab zu dichten, auch hier mittels einer Doyma-Abdichtung. Es müssen mind. 5 Durchgänge vorhanden sein.

01. 40 300 Liter Stand-Wärmepumpen-Puffer 300 Liter Stand-Wärmepumpen-Puffer Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage von: 1,00 Stück 300 Liter Stand-Wärmepumpen-Puffer für Wärme und Kälte, PU-gedämmtInkl. aller erforderlichen Anschlüsse und Nebenarbeiten. Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben Beispielbild:

01. 41 Klimageräte-Anlage mit Innengeräten Klimageräte-Anlage mit Innengeräten Leistungsumfang: Lieferung und fachgerechte Montage einer Klimaanlage bestehend aus mehreren Innengeräten und einem Außengerät, inklusive aller erforderlichen Schnittstellen und Anschlüsse, bestehend aus: 3,00 St. Samsung AR07TXFCAWKN Standard-Wandgerät K 2,0 kW / H 2,2 kW1,00 St. Samsung AJ050TXJ2KG Außengerät K 5,0 kW / H 5,7 kW3,00 St. Samsung MIM-A00N Interface PCB für Anschluss der Fernbedienung2,00 St. Samsung MWRWG00JN Premium Kabelfernbedienung mit Temperaturfühler3,00 Set TRINNITY Kupfer-Kälterohr 1/4" x 3/8", Ring 20 m, 9 mm Isolierung, 0,8 mm + 0,8 mm, B/CL-s1-d02,00 St. CONEL Dämpfungssockel GDS 400, HxBxL = 95x190x400 mm, maximale Belastung 240 kg2,00 St. CONEL Schraubensatz für GDS DämpfungssockelInklusive: Lieferung und fachgerechter Montage sämtlicher Rohre, Leitungen, Verbindungsstücke, Ableitungen, Schlitze und BefestigungsmaterialienAlle Nebenarbeiten und Materialien, die für die fachgerechte Montage und den Betrieb der Klimaanlage erforderlich sindFunktionsprüfung und Übergabe der betriebsfertigen AnlageAusführung: Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben und den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen Hinweis: Elektroanschlüße sind bauseits durch einen Elektrofachbetrieb beauftragt. Beispielbild:

01. 44 Badheizkörper Elektrisch 60X180 Badheizkörper Elektrisch Cosmom Art Standart 60X180 Anschlussmaß: 600mm - 40mm = 560mm Achsmaß der Rohre liefern und einbauen eines Badheizkörpers, mit Querrohrdesign incl. aller Anschlüsse und Nebenarbeiten.

01. 46 Elektrisches Heizgerät Elektrisches Heizgerät Leistungsumfang: 1,00 St. Mobiles elektrisches Heizgerät anschließen und in Betrieb nehmenAusführung erfolgt bei separater Anfahrt

Die vorbeschriebenen Leistungen und Mengen wurden vom Auftragnehmer mit den Ausführungsunterlagen verglichen und auf Vollständigkeit sowie fachgerechter Ausführbarkeit geprüft. Alle in den Plänen dargestellten und beschriebenen Leistungen sind in dem vorliegenden Leistungsverzeichnis in Menge und Qualität erfasst. Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt nach einem von unserem Bauleiter geprüften und freigegebenen Aufmaß sowie den vereinbarten Einheitspreisen. Stundenzettel sind wöchentlich bzw. innerhalb der nächsten drei Werktage der Folgewoche vom Bauleiter durch seine Unterschrift bestätigen zu lassen, später vorgetragene Stundenzettel werden nicht anerkannt und nicht vergütet. Dieses Auftrags-LV gilt nur in Verbindung mit dem zu schließenden Bauvertrag. Wir bestätigen hiermit verbindlich die Auftragsausführung wie angefordert. 22.09.2025 - 27.10.2025 sowie nach Abruf durch den Bauleiter Ort / Datum........................................ Unterschrift Auftragnehmer.................................................................