Angebot einreichen

8 Malerarbeiten

Allgemeine Bestimmungen 1. Der Ausführung sämtlicher Arbeiten der einzelnen Gewerke liegen zugrunde: a) die Bauzeichnungen, Massenberechnungen, statischen Berechnungen, Bauorganisationspläne usw., b) die besonderen Vertragsbedingungen des Bauherrn für die Ausführung von Bauleistungen, c) die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen gemäß VOB - Teil B - DIN 1961 - letzte Fassung und Ausgabe, d) die besonderen technischen Vorbemerkungen des Bauherrn für die einzelnen Gewerke, e) die allgemeinen technischen Vorschriften für die Ausführung von Bauleistungen, gemäß VOB - Teil C - letzte Fassung und Ausgabe, f) die Baupreisverordnungen. Allgemeine Geschäfts- oder Lieferungsbedingungen des Auftragnehmers werden auf keinen Fall Bestandteil des Vertrages. 2. Maßgebend für die Durchführung des Bauvorhabens ist der von der Bauleitung aufgestellte Bauzeitenplan. Alle vereinbarten und festgelegten Anfangs-, Zwischen- und Endtermine sind mit ausreichenden Arbeitskräften nach Anweisung der Bauleitung zügig durchzuführen. Der von der Bauleitung aufgestellte Bauzeitenplan ist zwingend einzuhalten und dient als Vertragsgrundlage. Termine: a) frühester Arbeitsbeginn: nach Auftragserteilung ..................................... b) Arbeitsdauer: ..................................... c) Beendigung der Arbeiten: ..................................... Bei nicht fristgemäßer Ausführung behält sich der Auftraggeber gemäß VOB, Teil B, DIN 1961 - letzte Fassung und Ausgabe - § 4 und 8, Ziff. 7, § 5, Ziff. 3 - die Entziehung des Auftrages und Vollendung der Leistungen durch einen Dritten auf Rechnung des Auftragnehmers vor. 3. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von den Örtlichkeiten und der Beschaffenheit der Baustelle in Kenntnis zu setzen. Der Unternehmer erkennt ausdrücklich an, dass die zu leistenden Arbeiten aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen hervorgehen, ihm Örtlichkeit und Beschaffenheit der Baustelle bekannt sind und demzufolge Nachforderungen grundsätzlich nicht anerkannt werden können. Dies gilt vor allen Dingen für die Beschaffenheit des Bodens, Schichten- bzw. Grundwasserverhältnisse und über vorhandene Erschließungsmöglichkeiten. Die unter Ziffer 1a) benannten Bauzeichnungen sind nach telefonischer Anmeldung einzusehen bei:    omlor - weigert    architekten und generalplaner gmbh           Prüfeninger Schloßstraße 4a           93051 Regensburg           Tel. 0941/39642-0           Fax: 0941/39642-39 Rücksprachen wie vor. 4. Eine Vergabe der ausgeschriebenen Arbeiten in mehreren Losen bleibt ausdrücklich vorbehalten. Der Bieter ist verpflichtet, falls er in den gestellten Fristen nur einen Teil der genannten Arbeiten ausführen kann, dies bei der Angebotsabgabe zu benennen. 5. Die mit einem EP bezeichneten Positionen sind in der Leistungsbeschreibung unbedingt im Einheitspreis auszufüllen. 6. Die Bindung des Bieters an sein Angebot beträgt mindestens 12 Wochen. Die angegebenen Einheitspreise sind Festpreise. Etwaige Kalkulationsfehler sind Sache des Auftragnehmers. Materialpreise und Lohnerhöhungen sowie Erhöhung der steuerlichen und sozialen Angaben werden nach Angebotsabgabe nicht mehr berücksichtigt. 7. Bei Auftragserteilung an den Bieter ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes beizubringen und eine eidesstattliche Versicherung abzugeben, dass sonstige Steuern und Soziallasten pünktlich abgeführt werden und darüber keine Rückstände bestehen. Außerdem ist die "Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1, Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)", ausgestellt vom zuständigen Finanzamt, beizubringen. 8. Soweit nicht ausdrücklich vermerkt, bezieht sich die Leistung auf fertige Arbeit einschließlich Lieferung aller Materialien und sämtlicher Nebenleistungen. Die bauseitige Lieferung von Materialien bleibt jedoch vorbehalten. 9. Die eingesetzten Massen sind nach Zeichnung ermittelt und bestimmen nach gegenseitiger Abstimmung die Auftragshöhe. 10. Die Herausnahme einzelner Positionen aus dem Angebot bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. 11. Eigenmächtige Änderungen, Zusätze oder Streichungen im Angebot sind unstatthaft und bleiben auch bei etwaiger Auftragserteilung unberücksichtigt. Ergänzungen, Vorschläge oder sonstige Einwendungen, falls diese für erforderlich gehalten werden, sind in einem Begleitschreiben als Alternativvorschläge und -angebote aufzuführen. 12. Bei Änderung oder Wegfall einzelner Positionen aus dem Angebot und Auftrag hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Ausführung und Vergütung der Positionen, soweit er nicht bei einer Neuausschreibung der Mindestbietende bleibt. 13. Für sämtliche Leistungen, die sich abweichend von der Ausschreibung während der Bauzeit ergeben, sind der Bauleitung vor Inangriffnahme dieser Arbeiten Nachtragsangebote vorzulegen; diese müssen vor Beginn der Ausführung schriftlich anerkannt und bestätigt werden. Im übrigen wird auf Ziffer 11 verwiesen. 14. Zur Kontrolle des Arbeitsstandes ist der Bauleitung täglich eine Meldung vorzulegen, aus welcher hervorgehen muss: a) Belegschaftsstärke nach Gewerken getrennt b) kurze Beschreibung der geleisteten Arbeit. Vom Bauhauptgewerbe ist auf der Baustelle ein Bautagebuch zu führen, welches alle wesentlichen Vorfälle und Anordnungen der Bauleitung und Bauaufsichtsbehörden und aufschlussreiche Angaben über Temperatur und Wettervermerke enthält: Außerdem müssen darin vermerkt sein: Besuche von Seiten der Behörden, soweit diese in direktem Zusammenhang mit den Arbeiten des Auftragnehmers stehen (z.B. Bauaufsichtsamt, Prüfingenieure, Arbeitsschutz). Alle Besuche sind - unabhängig von etwaiger Eintragung in das Bautagebuch - sofort der Bauleitung zu melden. Das gleiche gilt für die Besichtigungen aller Art, auch wenn die ausdrückliche Genehmigung des Bauherrn oder der Bauleitung vorliegt. 15. Nachunternehmerleistungen sind entsprechend gesondert zu vermerken. Die ganze oder teilweise Weitergabe eines erteilten Auftrages an Subunternehmer oder andere Firmen ist unstatthaft und berechtigt den Auftraggeber zum sofortigen Auftragsentzug. Ausnahmen können nach vorherigem Antrag schriftlich erteilt werden. 16. Der Bieter hat nach Auftragserteilung den Abschluss einer ausreichenden Betriebshaftpflichtversicherung - zumindest in Höhe der Auftragssumme - nachzuweisen. 17. Der Auftragnehmer erklärt sich von vornherein damit einverstanden, dass die am Bau infolge der Durchführung von Bauarbeiten entstandenen Schäden in der Form erstattet werden, dass die Gesamtkosten der Schadensbeseitigung durch den Architekten des Bauherrn nach Abnahme des Baues ermittelt und nach Maßgabe der Baukostenforderung der beteiligten Unternehmer auf diese umgelegt werden (Nach VOB). 18. Alle Verunreinigungen des Bauwerks, die von eigenen Arbeitsleitungen herrühren, sind jeweils vor Arbeitsplatzwechsel zu beseitigen. Geschieht dies nicht, so behält sich die Bauleitung vor, die Reinigung ohne weitere Aufforderung anderweitig zu Lasten des Auftragnehmers durchführen zu lassen. 19. Die Garantiepflicht beträgt abweichend von der VOB 5 Jahre gerechnet vom Tage der Abnahme der Unternehmerleistung. 20. Die Stundenlohnarbeiten sind nur nach Maßgabe der VOB Teil B, § 15, auszuführen. Durch die Unterzeichnung eines Stundenlohnzettels durch die Bauleitung wird nur die Leistung anerkannt, nicht deren Abnahme. Stundenlohnarbeiten dürfen nur im Einverständnis mit der Bauleitung und auf deren schriftliche Anordnung durchgeführt werden. Der Auftragnehmer hat für diese Arbeiten täglich Regiezettel in 2-facher Fertigung, spätestens bis zum Besuch der Bauleitung zur Anerkennung einzureichen. Erfolgt dies nicht, so können diese Arbeiten nicht mehr anerkannt werden und der Unternehmer verliert den Anspruch auf Bezahlung. Aus den Regiezetteln müssen der Bauteil, die Art der ausgeführten Arbeiten, die verwendeten Baustoffe, die Anzahl der beschäftigten Arbeitskräfte und die Arbeitszeit, getrennt nach den verschiedenen Stundenlohnsätzen, ersichtlich sein. Die Vorhaltung von Geräten und Maschinen sowie andere bei Stundenlohnarbeiten anfallende Nebenkosten sind mit dem Zuschlag für Geschäftsunkosten abgegolten, sie sind in den Regiezetteln zu erfassen. Überstundenzuschläge werden von der Bauleitung nur anerkannt, wenn die Überstunden im Einverständnis mit der Bauleitung und auf ihre schriftliche Anordnung geleistet wurden. Aufsichtsstunden für Poliere, Vorarbeiter usw. für Regiestunden werden nicht bezahlt. Lohnerhöhungen bei außervertraglichen Stundenlohnarbeiten werden nicht anerkannt. 21. Teilzahlungen werden aufgrund von Zwischenrechnungen nach Bautenstand gewährt. Bei Nachweis der erbrachten Leistungen durch prüfungsfähige Massenermittlungen bis zu 80 %. Bei Teilzahlungen erfolgt ein Sicherheitseinbehalt von 10%. Die Teilzahlung erfolgt innerhalb 14 Tagen nach Rechnungseingang. Die Schlusszahlungsanweisung erfolgt nach 30 Tagen aufgrund einer eingereichten prüfungsfähigen Schlussrechnung. Die Massen sind durch nachprüfbare Berechnungen, durch Abrechnungszeichnungen zu belegen. Sind die erbrachten Leistungen mangelhaft und sind deren Mängel nach erfolgter Mängelrüge und damit verbundener Fristsetzung nicht behoben, so gelten die Vorschriften der §§ 634 und 635 BGB, die der Wandlung und Minderung (Herabsetzung der Vergütung) die dem Wert der nicht erbrachten Leistungen und des entsprechenden Schadens entspricht. Forderungen an den Auftraggeber können nur mit dessen Einverständnis abgetreten werden. Sonst gelten die Bedingungen der VOB, Teil B, § 16. 22. Sollten die vertraglich festgelegten Termine trotz mehrmaliger Aufforderung und Anmerkung nicht eingehalten werden, wird eine Konventionalstrafe bis 5 °/oo der Auftragssumme/pro Arbeitstag abgezogen. 23. Zur Sicherung der Bauherrninteressen wird die Bürgschaftssumme von 5% der Auftragssumme einbehalten. Dieser Einbehalt kann auch durch eine Bankbürgschaft abgelöst werden. 24. Bauschutt, Materialabfälle und Verunreinigungen, durch eigene Arbeit verursacht, sind vom Auftragnehmer laufend zu beseitigen. Ist der Auftraggeber gezwungen, diese Bauschuttbeseitigung selbst auszuführen oder ausführen zu lassen, so werden, sofern der Verursacher nicht einwandfrei feststellbar ist, allen Auftragnehmern die anteiligen Kosten entsprechend in Abzug gebracht. 25. Baustrom/ Bauwasseranschlüsse werden durch den Bauunternehmer erstellt und unterhalten. Das Weiterführen sowie die Unterverteilung des Baustroms/ Bauwassers ist Sache des Auftragnehmers. Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser sowie Baufeinreinigung werden dem Auftragnehmer bei der Schlussrechnung 0,35% der Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht. Kosten für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Allgemeine Anmerkungen Neubauten ALDI SÜD Filialen und Zusatzbebauungen Es handelt sich um ein Leistungsverzeichnis anhand der vorliegenden Planunterlagen der Bau- und Leistungsbeschreibung ALDI SÜD. Es sind projektspezifische Besonderheiten direkt mit den zuständigen Vertretern von ALDI Süd abzustimmen. Zudem sind die projektbezogenen Gutachten und Nachweise (z. B. Vorgaben aus Wärmeschutznachweisen oder Brandschutzkonzepten) maßgebend für die jeweilige Ausschreibung. Der Auftragnehmer hat seinem Angebot den diesem Leistungsverzeichnis beigefügten Entwurf des Bauvertrages inklusive seiner Anlagen zugrunde zu legen. Besondere Hinweise Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Unterlagen für die Beurteilung der Eignung des Bieters gemäß VOB A § 8, Absatz 3 und 4 im Rahmen der Angebotsprüfung anzufordern. Baustellenabfälle des AN wie Folien, Farbreste, Bauschutt usw. sind nach einzelnen Bestandteilen zu sortieren und je nach Zusammensetzung entweder der Wiederverwertung oder der Problemmüllbeseitigung, einschl. 1 m³ nicht schadstoffbelasteter Müll vom AG, gemäß VOB, Teil C, DIN 18299, Abs. 4.1.11 und 4.1.12., täglich zuzuführen. Baustoffe, Materialien und sonstige Gegenstände dürfen auf Straßengrund auch vorübergehend nicht gelagert werden. Verunreinigungen der Straße im Rahmen der genehmigten Baumaßnahme sind ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. Wird diese Anordnung nicht befolgt, kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen - § 7 Abs. 3 FStrG, Art. 16 BayStr. WG. Detailpläne und Berechnungen, die zur Vorbereitung der vertraglichen Leistungen notwendig sind und über das übliche Maß von Architekten- und Ingenieurleistungen hinausgehen, sind vom AN zu erbringen. Sie sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten (z. Bsp. Fertigtreppen, Stahlbaudetails, Pläne für Verbau, Pläne und Detail-Pläne zu Entwässerungsrinnen o.dgl.). Art und Umfang der Leistungen: Bei einer Ausschreibung in Losen (im LV ersichtlich) behält sich der AG die Unterteilung des Auftrages in die Lose vor. Die Einheitspreise behalten ihre Gültigkeit. Vergütung: Eine zusätzliche Vergütung für Auslösungen, Fahrgelder, Gefahren- und Schmutzzulagen, Schlechtwetter-zulagen, Sonn- und Feiertagsarbeiten usw. erfolgt nicht, wenn nicht gesondert vereinbart. Ausführungsunterlagen: Vom Unternehmer entsprechend den zusätzlichen technischen Vorschriften zu liefernde Unterlagen sind so rechtzeitig vor der Ausführung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, dass für den AG eine ausreichende Frist zur Prüfung bleibt. Ausführung: Öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse hat der Auftragnehmer selbst ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung herbeizuführen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Ausführungszeit eine deutschsprachige Person auf der Baustelle anwesend ist, die eine Kommunikation mit dem AG und den nicht deutschsprachigen Mitarbeitern des AN ermöglicht. Kommt der AN dieser Verpflichtung trotz nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung nicht nach, so ist der AG berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN heranzuziehen. Die in den einschlägigen DIN-Vorschriften vorgeschriebenen Proben und Prüfungen sind unaufgefordert durchzuführen. Eine Kopie der Protokolle ist dem AG zu übergeben. Kosten für die Wiederherstellung durch bei Bauarbeiten durch den AN beschädigter oder entfernter Grenzzeichen gehen zu Lasten des Unternehmers. Haftung: Neben der Haftung für die vom AN zu erbringenden Leistungen haftet dieser auch für die im Rahmen seiner Leistungen zu erbringenden Zeichnungen und Berechnungen. Durch die Prüfung der Unterlagen von Seiten der Bauleitung wird die Haftung des Unternehmers nicht eingeschränkt. Schriftverkehr: Sämtlicher Schriftverkehr des Unternehmers an den Bauherrn hat mit Durchschrift an die Bauleitung zu erfolgen.

Sonderbestimmungen für das Baunebengewerbe Außer den üblichen Nebenleistungen gemäß VOB sind folgende Punkte als Vertragsbestandteile bzw. Nebenleistungen zu betrachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren: 1. Die Anfertigung und Angabe von Aufmaßen, bei jeder Zwischenrechnung sowie bei der Schlussrechnung, im letzteren Falle mit Bestandsunterzeichnung, soweit es sich nicht um einen Pauschalauftrag handelt. 2. Das Vorhalten sowie der An- und Abtransport sämtlicher erforderlichen Geräte etc. während der gesamten Bauzeit. 3. Das Erstellen, Unterhalten und der Abbau der An- und Abfahrtswege, soweit diese für den eigenen Zweck erforderlich sind. Die Benutzung der Fahrwege ist weiterhin allen am Bau beteiligten Firmen bzw. Handwerkern ohne Kostenberechnung zu gestatten. Vor Beendigung der Arbeiten sind alle Wege und hergerichteten Arbeitsplätze von allen Befestigungsmaterialien sorgfältig zu befreien. Sollten Absperrungen und Beschilderungen bauseitig erstellt werden, so werden die Kosten hierfür auf die einzelnen Unternehmen nach Ermessen der Bauleitung umgelegt. Etwaige, während der Bauzeit von dem Auftragnehmer verursachte Straßenschäden sind nach Beendigung der Bauarbeiten und vor Übergabe des Bauwerks an den Auftraggeber ordnungsgemäß nach Abstimmung mit der Bauleitung auf Kosten des Auftragnehmers durch eine dann näher zu bestimmende Tiefbaufirma beseitigen zu lassen (siehe auch § 18). Die Gebühren für die Benutzung von Straßenland sind grundsätzlich durch den Auftragnehmer zu entrichten. 4. Das Vorhalten sowie der An- und Abtransport sämtlicher für die Arbeit erforderlichen Rüstungen einschl. Schutzgerüste während der gesamten Bauzeit und die Mitbenutzung der Rüstung durch andere Handwerker sowie der evtl. erforderliche Umbau für deren Belange, unter Beachtung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. 5. Die Unterkünfte für die Arbeitskräfte und erforderlichen Materiallager. Die Benutzung von Keller- und Büroflächen als Unterkunft und Materiallager ist unstatthaft. In Ausnahmefällen ist eine Genehmigung für die Materiallagerung von der Bauleitung einzuholen. 6. Für Strom- und Wasseranschluss ist selbst Sorge zu tragen. Die von der Bauhauptfirma erstellten Anschlüsse können jedoch mitbenutzt werden. 7. Transportmaschinen wie Aufzüge, Kräne und dergl. soweit erforderlich, sind während der Vorhaltung auf der Baustelle ohne Mehrkosten für den Bauherrn zur Verfügung zu stellen. Werden Transportmaschinen des Bauhauptgewerbes benutzt, ist die Bauhauptfirma berechtigt, dafür Kosten zu erheben. 8. Sämtliche Gebühren für Untersuchungen, die sich aus der des Auftragnehmers eigenen Art von Konstruktionen und Material ergeben, gehen zu Lasten des Bieters. Das gleiche gilt für die Güteprüfungen, die von der örtlichen Bauleitung bzw. dem Bauaufsichtsamt verlangt werden. 9. Die Abnahme bauseitiger Lieferungen hat durch den Polier bzw. Montageleiter zu erfolgen. Eine Lagerung dieser Gegenstände hat an einem geeigneten Ort zu erfolgen. Für die einwandfreie und sichere Lagerung haftet der Bieter, desgleichen ist der Transport zur Verwendungsstelle mit einzukalkulieren. 10. Vor der Einrichtung der Baustelle sind gemeinsam mit der Bauleitung die einzelnen Versorgungsbetriebe anzusprechen, um die genauen Leitungswege festzulegen. Bei der Ausführung der Leitungsverlegung sind daraus entstehende Umsetzungen der Baustoffe bzw. Bauhütten Sache des Bieters. 11. Der Auftraggeber behält sich vor, auf einem gemeinsamen Firmenschild die Namen der jeweiligen Auftragnehmer in geeigneter Form bekanntzugeben. Die hieraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 12. Während der gesamten Bauzeit sind von den einzelnen Nebengewerken gründliche Baureinigung, insbesondere nach Beendigung ihrer Arbeiten, durchzuführen. Der anfallende Bauschutt ist zu verladen und zur Schutthalde zu transportieren. Die Bauleitung ist berechtigt, jederzeit für die Bauherrnschaft kostenlos zwischenzeitlich Reinigungen des Baues zu fordern. Der Bieter hat sich durch die Pläne und an Ort und Stelle über den Umfang der Leistungen überzeugt. Die Abgabe des Angebotes gilt als Beweis, dass bei  ihm keinerlei Unklarheiten über die Art und den Umfang der Arbeiten bestehen. Er erklärt, dass ihm die vorerwähnten Vorbemerkungen und einschlägigen Vorschriften bekannt sind und erkennt diese bei Auftragserteilung als Vertragsbestandteil an. Durch die Unterschrift erkennt der Bieter den Wortlaut des Leistungsverzeichnisses in der Langtextversion an und akzeptiert diesen als Vertragsgrundlage. ................................................,den .............................. ....................................................... ......... (Stempel und Unterschrift)

Zusätzliche Vertragsbedingungen Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen - B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die   Ausführung von Bauleistungen - C DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art zu Grunde. Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter - DIN 18 201 Toleranzen im Bauwesen - DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau - DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - UVV Unfallverhütungsvorschriften, - LBO die jeweils gültigen Landesbauordnungen, - TRGS 519 Bearbeitung asbesthaltiger Bauteile und   Untergründe, - AEB die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen - die technischen Merkblätter des Bundesausschusses Farbe  und Sachwertschutz (BFS), - die aktuellen Herstellervorschriften. Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive  deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen. Dazu gehören auch das Abkleben von empfindlichen Bauteilen und Gegenständen, Maßnahmen zum Schutz vor Witterungseinflüssen der Gewerke und das Anbringen von Mustern in beurteilungsfähiger Größe. Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Für Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden. Vor Abgabe des Angebotes ist eine Objektbesichtigung vorzunehmen. Sind sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB, Teil B, DIN 1961, §4 verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen. Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Sie werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen. Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen. Für die beschriebenen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungspositionen wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen, die bei den zuständigen Behörden zu erfragen sind. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend einzukalkulieren. Sind Farbtöne für die fertige Leistung nicht präzise beschrieben, so gelten in Anlehnung an das Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten StLB (Z) 663 "Beschichtungs- und Tapezierarbeiten" folgende Zuordnungen: "Leicht getönt": Farben mit einem Volltonanteil bis 12 % (entspricht etwa Abtönstufe 6 bis 9 Scala Voll- und Abtönfarbe), "Mittel getönt": Farben mit einem Volltonanteil über 12 bis 50 % (entspricht etwa Abtönstufe 4 bis 5 Scala Voll- und Abtönfarbe), "Satt getönt": Farben mit Volltonanteil über 50 % bis 90 % (entspricht etwa Abtönstufe 2 bis 3 Scala Voll- und Abtönfarbe), "Vollton": Farben mit Volltonanteil über 90 % (entspricht etwa Abtönstufe 1 und Standardfarbton Scala Voll- und Abtönfarbe). Außerdem werden vereinbart: Zusätzliche Vertragsbedingungen Maler- und Lackierarbeiten Für Maler und Lackierarbeiten - DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten - DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten - DIN 18 364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauteilen - DIN 18 451 Gerüstarbeiten - DIN 18 540 Abdichten von Außenfugen im Hochbau mit   Fugendichtungsmassen - DIN 18 550 Putz

ALDI a.  Verkauf:  Anstrich mit Dispersionsfarben in Brillux Super Latex ELF 3000, Farbton 57.06.27 auf  Beton, ab 1,80 m über FOK und um Türen nach Angabe. b.  Lager-, Pfand- und Rampenraum:  Anstrich mit Dispersionsfarben in verkehrsweiß (RAL 9016) auf Beton. Diese Bereiche entfallen ggf. Ausführung der Arbeiten erst nach Rücksprache mit der Bauleitung! c.  Personalraum:  Anstrich in verkehrsweiß (RAL 9016) auf Beton- und Gipskartonwänden. d.  WC´s:  Raumhoch gefliest. e.  Sonstige Sozialräume:  Anstrich in verkehrsweiß (RAL 9016) auf Beton- und Gipskartonwänden. f.  Stahlzargen und Türblätter der Stahltüren: RAL 7016 anthrazitgrau g. Stahlbetonstützen am Schaufenster (oberhalb der Holzvertäfelung): Anstrich mit Dispersionsfarben in Brillux Super Latex ELF 3000, Farbton 57.06.27 j. Fassade, Sichtbeton, glatt mit Anstrich: verkehrsweiß (RAL 9016) - Gebäudeabmessungen Hauptgebäude: Länge:    ca. 56 m Breite:     ca. 30 m Zu streichende Fassade Höhe: 3,50m - Gebäudeabmessungen Anbau Pfand: Länge:    ca. 10 m Breite:     ca. 4 m Zu streichende Fassade Höhe: 3,50m - Gebäudeabmessungen Anbau Anlieferung: Länge:    ca. 13,25 m Breite:     ca. 7,25 m Zu streichende Fassade Höhe: 3,50m gemäß beiliegenden Zeichnungen  Einwände gegen diese Preisfindung sind vor LV-Abgabe bzw. spätestens bei der Abgabe anzumelden. Bindend ist die Anlage1_5-Farbliste, Stand: 31.08.2023

Technische Vorbemerkung Malerarbeiten Gefordert wird eine handwerkliche meisterliche und exakte Arbeit unter Berücksichtigung der DIN und aller sonstigen einschlägigen Vorschriften einschl. der Werksvorschriften. Die Arbeiten umfassen die vollständige Herstellung einschl. Lieferung aller Materialien. Bei den Wand- und Deckenanstrichen ist in die Einheitspreise das Säubern, Absanden und Ausbessern kleinerer Putzschäden, ebenso das Fluatieren und Nachwaschen der Nachputzstellen einzurechnen, ebenso das Vorbehandeln und Mitstreichen von Kantenschutzeisen und Elektrodosendeckel im Wandton. Alle für die Arbeiten erforderlichen Gerüste und Leitern, auch bei einer Arbeitsbühnenhöhe von über 2,0m sind durch den Auftragnehmer zu stellen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht. Die angebotenen Farben dürfen nur in Originalverpackungen zur Baustelle angeliefert werden. Im Innenbereich ist auf das ausreichende Austrocknen des Putzes bzw. Sichtbetonflächen zu achten. Bindend ist die Anlage1_3-Farbliste, Stand: 31.08.2023

8.1 Los 1 - ALDI