Angebot einreichen

ANGEBOTSERKLÄRUNG Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.    An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum ____________    gebunden. Meinem/unserem Angebot liegen folgende Regelungen/Vorschriften in nachstehender Reihenfolge zugrunde: Diese Angebotserklärung. Bau- und Leistungsbeschreibung mit Zusätzlichen Vertragsbedingungen -ZVB- und Zusätzlichen Technischen Vorschriften. Allgemein anerkannte Regeln der Technik. Vorschriften des BGB, insbesondere über den Werkvertrag, soweit nicht Vorschriften der VOB vereinbart werden. VOB/B und VOB/C sowie die einschlägigen DIN-Vorschriften in der bei Angebotsabgabe gültigen Fassung. Bestimmungen und Vorschriften der Landesbauordnung sowie aller sonstigen Gesetze, Verordnungen und Ortsbestimmungen, die das Bauvorhaben betreffen. Richtlinien und Empfehlungen der Handwerkskammer, der Berufsgenossenschaft und der Bayerischen Versicherungskammer für Brandschutz. TÜV-Vorschriften, die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer, VDE- und VDI-Vorschriften sowie die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Ich bin/wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft    in ........................................................................ (Mitgliedsland in der EU)    unter Nr.................................................seit................. ............................... ........................................................................ ............................................ Erklärung über Arbeitskräfteeinsatz Es ist anzugeben, daß zur Erbringung der angebotenen Leistungen erforderlich und ausreichend sind: ca. ........................... Arbeitstage/ ............................ Kalenderwochen und nachfolgend aufgeführte Arbeitskräfte täglich auf der Baustelle sind: ..........  Ingenieure         ..........  Techniker       .......... Poliere/Meister ..........  Obermonteure   ..........  Facharbeiter  .......... Monteure ..........  Helfer bzw. Lehrlinge. Ich/wir erkläre(n), daß ich/wir meinen/unseren gesetzlichen Pflichten zur Zahlung  der nicht vom Finanzamt erhobenen Steuer- z.B. Grund- und Gewerbesteuer  sowie zur Zahlung der Beiträge zur Sozialversicherung  z. B. Kranken-Unfall, Renten- und Arbeitslosenversicherung  nachgekommen bin/sind. 6   Ich/wir erkläre(n), daß ich/wir mich/uns an Preisabreden und/oder an einem Baumarktbeobachtungsverfahren nicht beteiligt haben. Ich bin/wir sind uns bewußt, daß eine wissentlich falsche Angabe der Erklärungen zu Nr. 5 und 6 meinen/unseren Ausschluß von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. .............................       ........................ ..................................................................... Ort                               Datum                     Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ALLGEMEINE AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN (AAB) Die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen erfolgt nach folgenden Bestimmungen, die der Bieter mit Abgabe seines Angebotes als verbindlich anerkennt. A  A.1   Es handelt sich um eine beschränkte Ausschreibung. Der Bauherr ist nicht verpflichtet, den Bieter über das Ergebnis der Ausschreibung zu unterrichten. A  A.2   Für die Bearbeitung und Abgabe des Angebots, für besondere Aufwendungen, Sondervorschläge, Nebenangebot, Sachverständigen-Gutachten usw. wird keine Vergütung gewährt. Der Bieter verpflichtet sich, das Angebot kostenlos zu erstellen. A  A.3   Das Angebot muß alle im Leistungsverzeichnis verlangten Preise einschließlich aller sonstigen geforderten Angaben und Erklärungen enthalten. Es muß mit rechtsverbindlicher Unterschrift versehen sein. A  A.4   Änderungen und Streichungen oder Zusätze durch den Bieter sowohl im Leistungsverzeichnis als auch in den sonstigen Unterlagen der Ausschreibung sind unzulässig. A  A.5   Liefer-, Vertrags-, Geschäfts- oder Zahlungsbedingungen des Bieters gelten nicht für sein Angebot und werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Bauherr nicht widerspricht oder der Bieter erklärt, nur zu seinen Bedingungen liefern zu wollen. A  A.6   Etwaige Sondervorschläge oder Nebenangebote müssen getrennt vom Hauptangebot eingereicht werden. Sie sind technisch und wirtschaftlich zu begründen. Sie können nur berücksichtigt werden, wenn das Hauptangebot gleichzeitig eingereicht wird; eine Verpflichtung des Bauherrn zur Berücksichtigung besteht nicht. A  A.7   Beabsichtigt der Bieter, Teile der ausgeschriebenen Leistung durch Subunternehmer ausführen zu lassen, so hat der Bieter im Angebot diese Teilleistung und die dafür entfallende Teilsumme unter Nennung von Name und Anschrift des Subunternehmers anzugeben.    Subunternehmer            Teilleistung    .................................................. ....................................................    .................................................. ....................................................    .................................................. ....................................................    .................................................. .................................................... A  A.8   Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die örtlichen und preisbildenden Verhältnisse für sein Angebot Kenntnis zu verschaffen. Spätere Nachforderungen infolge Unkenntnis sind ausgeschlossen.    Stellt der Bieter in den Ausschreibungsunterlagen Fehler oder Unklarheiten fest, welche nach seiner Auffassung die Preisermittlung beeinflussen, so hat er den Bauherrn vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen. A  A.9   Der Bauherr behält sich grundsätzlich das Recht zu einer Pauschalierung des Vertrags vor. A  A.10   Durch seine Unterschrift unter das Leistungsverzeichnis bestätigt der Bieter den Erhalt der Vertragsbedingungen für Bauleistungen vom AG und erkennt diese vollinhaltlich an. A  A.11   Bei Auftragserteilung für die konkreten Objekte wird ein gesondertes Auftragsschreiben ausgefertigt. Diese Unterlagen sind vom Auftragnehmer rechtsgültig zu unterzeichnen. A  A.12   Unzulässig sind wettbewerbsbeschränkende Absprachen und Vereinbarungen unter den Bietern. A  A.13   Der Auftraggeber kann bei Auftragserteilung die Hinterlegung der gesamten Kalkulation in einem verschlossenen Umschlag in seinen Räumen verlangen. A  A.14   Der AN ist verpflichtet, während und nach Durchführung des Vertrages alle Informationen, Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die ihm anläßlich der Vertragserfüllung bekannt werden, gegenüber Dritten vertraulich zu behandeln. Diese entsprechenden Verpflichtungen wird er seinen, zur Durchführung eines evtl. Vertrages eingesetzten Mitarbeitern oder dritten Erfüllungsgehilfen, auferlegen. ZTV- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen A L L G E M E I N 00.01   Datenaustausch Das Leistungsverzeichnis kann auch auf einer CD mit der GAEB-Schnittstelle D 83, Ausgabe 90 übergeben werden. Die Preise sind dann neben dem Papierausdruck auch auf CD GAEB D 84, Ausgabe 90 beschriftet zur Angebotswertung mit abzugeben. 00.02   Beschreibung der örtlichen Verhältnisse Bei den Bauvorhaben handelt es sich um den Ausbau / Umbau von Elektronikfachmärkten in Einkaufscentern oder Solitärgebäuden. 00.03   Abstimmungspflicht Ferner besteht Abstimmungs- und Koordinationspflicht mit allen am Bau beteiligten Firmen, insbesondere mit den direkten Vorgewerken, bzw. Nachfolgegewerken. Die Koordinationsverpflichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 00.04   Rauchverbot Auf das absolute Rauchverbot, im Baustellenbereich sowie im gesamten Gebäude, außer in den ausgewiesenen Räumen wird ausdrücklich hingewiesen. Zuwiderhandlungen werden mit Baustellenverweis geahndet. 00.05   Mitteilung von Bauunfällen Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden sind, dem Auftraggeber, bzw. der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. 00.06   Hausdetektiv Beim Betreten und Verlassen des Marktes muss sich bei dem Hausdetektiv ordnungsgemäß an- und abgemeldet werden ( Anwesenheitsliste ). Mitgebrachte nicht registrierte Geräte betrachtet Media Saturn als ihr Eigentum. Durch den Hausdetektiv erfolgt beim Verlassen des Marktes eine Taschenkontrolle. Für die Montage mitgebrachtes notwendiges Material und Werkzeug kann das Haus nur nach Kontrolle durch den Hausdetektiv verlassen. Bei Zuwiderhandlungen werden die Mitarbeiter, bzw. die Firma unverzüglich von der Baustelle verwiesen. 00.07   Arbeitszeiten Bei Umbaumaßnahmen müssen die Arbeitszeiten, nach vorheriger Voranmeldung, individuell mit dem Geschäftsführer, bzw. der Bauleitung abgestimmt werden. 00.08   Bautoleranzen Für die Bautoleranzen gelten die DIN 18 201, 18 202 und 18 203. Zulässige Toleranzen innerhalb der DIN-Normen der Vorgewerke, müssen ohne besondere Vergütung ausgeglichen werden, darüber hinausgehende Toleranzen müssen so rechtzeitig dem Auftraggeber benannt werden, dass eine Nachbesserung des Vorgewerkes ohne Gefährdung der eigenen Ausführungstermine erfolgen kann. 00.09   Kalkulationshinweis Das Leistungsverzeichnis umfasst die anfallenden Arbeiten eines zu optimierendes Marktes. Entgegen VOB Teil B,   2 Nr. 3 behalten die vertraglichen Einheitspreise auch dann Gültigkeit, wenn die ausgeführten Massen um mehr als 10 v.H. von den ausgeschriebenen Massen abweichen. Die Vergabe jeweils kompletter Leistungsumfänge eines Projektes erfolgt dann im Rahmen des objektspezifischen Auftrags immer einzeln. 00.10   Gemeinkosten Gemeinkosten wie Transport von Materialien, Werkzeuge für Baustelle, Baustelleneinrichtung, Vorhalten, Rücktransport, Versand- und Verladespesen, Entfernen sämtlichen Verpackungsmaterial von der Baustelle werden nicht separat vergütet. 00.11   Nebenleistungen Ergänzend zu den Nebenleistungen der VOB werden folgende besondere Leistungen nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern nicht im Leistungsverzeichnis besondere Positionen dafür vorgesehen sind: -   die Ausführung der Arbeiten in Teilabschnitten gemäß Bauzeitenplan und Baufortschritt auf Anordnung des Auftraggebers -   Bereitstellung von Prüfzeugnissen und Messunterlagen -   der Aufwand für alle Bohrungen, die zur Auftragserfüllung notwendig sind, sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderte Vergütung vorgesehen ist. -   Teilnahme an turnusmäßigen Baubesprechungen (1 x pro Woche) Alle Preise verstehen sich auf eine nutzungsfertige Arbeitsleistung, einschl. Lieferung und Montage sämtlicher Materialien, soweit nicht ausdrücklich bauseitige Lieferung oder Leistung vermerkt ist. 00.12   Bauwesensversicherung Sollte eine Bauwesensversicherung abgeschlossen werden, so erfolgt der Abschluss auf Basis der ,Allgemeinen Bedingungen für die Bauwesensversicherung von Gebäudeneubauten durch den Auftraggeber" (ABN). Die anteiligen Kosten der Bauleistungsversicherung ( Prozentsatz der Prämie multipliziert mit der Brutto- Abrechnungssumme ) werden von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. 00.13   Witterungseinflüsse Der Bieter hat alle Einflüsse aus der Witterung in seinen Einheitspreisen mit einzukalkulieren. 00.14   Bauvermessung Einmessung der lageabhängigen Leistungen: Der Auftraggeber hat keine Bauvermessung beauftragt. Die Vermessung der ausgeschriebenen Leistungen ist ohne besondere Vergütung vom Auftragnehmer als Nebenleistung durchzuführen. 00.15   Schutzmaßnahmen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und diesen zur Abnahme nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. 00.16   Verwendete Materialien Alle verwendeten Materialien müssen schadstofffrei sein. Alle Materialien müssen FCKW-, HFCKW, PCP-, lindan- und formaldehydfrei hergestellt sein. Holzwerk- stoffe müssen formaldehydfrei verleimt sein. Die Entsorgungskosten sind vom Auftragnehmer mit einzukalkulieren. Nicht zulässig sind insbesondere: - Tropenhölzer. - PVC- haltige Kunststoffbauteile mit Ausnahme Dachabdichtungen. - cadmium-, asbest- und bleihaltige Baustoffe. Mineralfasermatten dürfen nur foliert eingebaut werden, wenn nicht vollständig durch die Konstruktion umschlossen. Für alle eingesetzten Lösungsmittel sind die EU-Sicherheitsblätter zu liefern. 00.17   Stromanschluss, Stromkosten Der Auftragnehmer muss die Stromkosten direkt mit der Rohbaufirma ohne Mitwirkung des Auftraggebers abrechnen. 00.18   Bauwasser, Wasserkosten Der Auftragnehmer muss die Wasserkosten direkt mit der Rohbaufirma ohne Mitwirkung des Auftraggebers abrechnen. 00.19   Sanitärcontainer Sanitärcontainer stehen nicht zur Verfügung. 00.20   Hebezeuge und Zugang Hebezeuge stehen nicht zur Verfügung. 00.21   Gerüste Es stehen keine bauseitigen Gerüste zur Verfügung. 00.22   Baustellenverordnung- BaustellV Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung- BaustellV) gemäß Arbeitsschutzgesetz  19 ist zu beachten. 00.23   Unterlagen zur Angebotsabgabe Unterlagen zur Angebotsabgabe: -   detaillierter Grobmontage- und Grobterminplan -   Sicherheits- und Gesundheitsplan -   aussagekräftige Personalliste mit Anzahl und Qualifikation des einzusetzenden Personals -   Geräte- und Maschinenliste mit Anzahl, Bezeichnung und Typenangabe -   Verzeichnis mit eingesetzten Nachunternehmer mit Name und Geschäftssitz Des weiteren sind Angaben über benötigte Baustelleneinrichtungsfläche, mit Montage-, Lager- und Zufahrtsfläche ( in m² ) zu machen. 00.24   Montagebeginn Vor Montagebeginn müssen alle Montagezeichnungen dem Auftraggeber, bzw. der Bauleitung vorgelegt werden. 00.25   Ausführungstermine Gemäß Verhandlungsprotokoll und Auftrag. 00.26   Ausführung Aufmaße vor Ort sind zwingend notwendig. Die angegebenen Maße sowohl im Leistungsverzeichnis als auch in den Plänen sind ca.-Maße. Die im Leistungsverzeichnis und in den beigefügten Zeichnungen angegebenen Maße dienen lediglich der Kostenkalkulation. Der Auftragnehmer hat die Ausführungsmaße durch Aufmaß vor Ort eigenverantwortlich zu ermitteln. Die Fertigungs- und Montagegenauigkeit muss so sein, dass die fertig montierten Bauteile zwängungsfrei nach Plan eingebaut werden können, entsprechende Ausgleichsmöglichkeit sind planmäßig vorzusehen und im Einheitspreis zu berücksichtigen. 00.27   Bestandsunterlagen Bestandsunterlagen, 2- fach in Papierformat und 1- fach auf Datenträger im dwg / dxf- Format, in beschrifteten Stehordnern, sind vom Auftragnehmer zur Abnahme unaufgefordert an den Auftraggeber zu übergeben. Bestehend aus: Typenblätter, Zulassungsbescheide, Beschreibungen, Bedienungsanleitung, Wartungs- und Pflegeanlei- tung, Ersatzteilliste. 00.28   Abrechnung Die Abrechnung erfolgt nach den Ausführungsplänen M 1:50, bzw. 1:100. Diese müssen für die Abrechnung alle notwendigen Positionen und Maßangaben enthalten. Die Abrechnung ist auch auf elektronischen Datenträger zu übergeben. Grundlage ist die VOB, Teil C. 00.29   Rechnungsstellung Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlagsrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren und kumulativ zu erstellen. Alle Rechnungen sind 2- fach beim Auftraggeber, bzw. seinem Bevollmächtigten einzureichen. Der jeweilige Projektname mit Nummer und die Bauvertragsnummer sind auf der Rechnung auszuweisen. ZTV- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen B O D E N B E L A G S A R B E I T E N Kalkulationshinweis: Es ist bei der Kalkulation von bundesweiten Umbauten bei verkaufsoffenen Media-Saturn Häusern auszugehen, und das die Bodenbelagsarbeiten nur in Teilbereichen ausgeführt werden. Bei einem Kompletttausch ist der Ablauf und Aufwand von mehreren Bauabschnitten zu berücksichtigen. Hierfür werden keine Zuschläge gewährt. Nachhaltigkeitspräambel: Es dürfen nur schadstofffreie, rückbaufähige und entsorgbare Materialien verwendet werden, und die Datenblätter sind in einer nachprüfbaren Dokumentation zu übergeben.

1 Bodenbelagsarbeiten

1. 1 Baustelleneinrichtung, Servicetour, Objektbericht

1. 2 Untergrundvorbereitung

1. 5 PVC Verlegung im Verkauf Fabr. Schmid Preise 03/2025kalk. Materialpreis inkl. Fracht............................ (vom Bieter einzutragen)

1. 9 Abdeckarbeiten

1.14 Bauabschnittsfugen

1.16 Regiearbeiten