Angebot einreichen

10 Stahlbauarbeiten (Systemtreppen)

Allgemeine Angebotsbedingungen 01. Der Unternehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes von der Art und dem Umfang der Arbeit, sowie von den örtlichen Verhältnissen Aufklärung zu verschaffen, da spätere Einsprüche nicht berücksichtigt werden. 02. Vertragsbestandteile des Angebotes sind die VOB, neuester Stand, Teile B und C und Anhang sowie die einschlägigen technischen Vorschriften der Bauordnung NRW und die einschlägigen Vorschriften der    Bauberufsgenossenschaft. 03. Der Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung, Vorhalten der Geräte, Maschinen, Einrichtungen, Bauzäune und sowie sämtliche Transporte und Verladungen, sowie sämtliche Lohnkosten, Lohnzuschläge, Lohnzulagen und Lohnnebenkosten und alle zur planmäßigen und termingerechten Fertigstellung nötigen Aufwendungen und Leistungen sind in den Einheitspreisen mit einbegriffen, soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben. 04. Bei allen zum Einbau kommenden Materialien und Gegenständen sind die im einzelnen geforderten bzw. fachgerechten Bearbeitungs- und Einbauvorschriften der Hersteller bzw. Lieferanten genauestens zu beachten. 05. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Arbeiten ganz oder teilweise wegfallen zu lassen, ohne dadurch dem Auftragnehmer gegenüber ersatzpflichtig zu werden. 06. Die im Leistungsverzeichnis festgelegten Massen werden sämtlich zum Nachweis abgerechnet. 07. Wird der Auftrag pauschal vergeben, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Massenberechnung in Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen  genau- estens zu überprüfen und durch Unterschrift anzu- erkennen. Mehr- und Minderleistungen werden nur dann berücksichtigt, wenn ganze Positionen hinzukommen oder entfallen oder die Mengen der einzelnen Positionen um 10% über oder unterschritten werden. 08. Sämtliche Materialien sind, soweit im Leistungs- verzeichnis nicht ausdrücklich aufgenommen, vom Unternehmer zu liefern und sachgemäß auf der Baustelle zu lagern. 09. Die Umlagekosten betragen 1,0% für Strom und Wasser, 0,9% für die Baustellenreinigung und Bautoilette, 0,6% für die Bauleistungsversicherung von der Nettoabrechnungs- summe. 10. Sämtlicher von den Arbeiten herrührender Schuttabfall ist laufend vom Unternehmer von der Baustelle zu entfernen bzw. in den Schuttcontainer zu bringen. Unterläßt der Unternehmer die Schutt- und Abfallbeseitigung nach erfolgloser, einmaliger Aufforderung, so wird dieselbe auf seine Kosten von anderen, vom Auftraggeber beauftragten Kräften durchgeführt. 11. Tagelohnarbeiten sind nur nach ausdrücklicher Anweisung durch die Bauleitung vom Unternehmer auszuführen. Die aufgewandte Arbeitszeit für solche Arbeiten ist korrekt mit Namensangabe der Beschäftigten in Berichten festzulegen und der Bauleitung täglich zur Anerkennung vorzulegen. Die Tagelohnarbeiten sind jeweils am Monatsende abzurechnen. Für Aufsichts- führende wird weder bei Akkordarbeiten noch bei Tagelohnarbeiten eine Vergütung gewährt. 12. Für Arbeiten oder Lieferungen, die im Leistungs- verzeichnis nicht enthalten sind, müssen vor Ausführung Umfang und Preis schriftlich mit dem Auftraggeber vereinbart werden. Die Preise hierfür sind unter Zugrundelegung der Kalkulation für ähnliche Arbeiten dieses Angebotes zu ermitteln. Eintretende Preiserhöhungen der Baustoffe, Materialien oder Frach- ten haben keinen Einfluß auf die im Angebot festgelegten Preise. 13. Das Aufmaß der fertigen Bauleistungen geschieht gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung nach den Aufmaßbestimmungen der VOB, soweit nachstehend keine anderen Bedingungen gestellt sind. Auf getätigte Bauleistungen vergütet der Auftraggeber in monatlichen Zeiträumen Abschlagszahlungen bis zu 90% der nachgewiesenen Bauleistungen und zwar nur für fehler- und mängelfrei hergestellte Arbeiten. Nach Fertigstellung der Arbeiten ist innerhalb von 4 Wochen die genaue Schlussabrechnug in Verbindung mit einer übersicht- lichen gut prüfbaren Massenberechnung in 3-facher Ausfertigung einzureichen. Alle Sicherheitsvorkehrun- gen sind vor Ausführung zu beachten. Für die Standsicherheit der von ihm in Anspruch genommenen Teile, Gerüste usw. ist er in jeder Art und Weise voll verantwortlich. Bei Unfällen jeder Art allen Schäden, die durch ihn, seine Leute oder Nichtbeachtung der einschlägigen Vorschriften verursacht werden bzw. entstehen, haftet der Auftragnehmer auch dritten Personen gegenüber nach den gesetzlichen Bestimm- ungen. 14. Für sämtliche Gewährleistungsansprüche des Auftrag- gebers (Bauherrn) und deren Verjährung werden fünf Jahre und sechs Monate vereinbart. Die Verjährung beginnt am Tage der Abnahme des Werkes durch den Bauherrn bzw. durch seinen gesetzlichen Vertreter. Bis zu diesem Zeitpunkt trägt der Auftragnehmer volle Gewähr für Diebstahl, Beschädigung, Frost, Feuer, Wasser usw. 15. Streitigkeiten aus dem Vertrag sind auf dem ordentlichen Rechtsweg zu entscheiden, sofern keine Schiedsgerichts- vereinbarung getroffen wird. Gerichtsstand für beide Teile ist Sitz des Auftraggebers. Der Auftragnehmer erkennt ausdrücklich an, dass die Abtretung von Forderungen aus dem Auftrag an Dritte ausgeschlossen ist. 16. Die Arbeiten sind spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Auftrages bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu beginnen und ohne Unterbrechung durchzuführen. Die Fertigstellung der Arbeiten hat innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist zu geschehen. 17. Sämtliche Positionen aller nachstehender Titel/ Gewerke sind einschließlich Material und Lohn zu kalkulieren. Im abweichenden Falle erfolgt ein besonderer Hinweis. Mit sämtlichen in den Allgemeinen Angebotsbedingungen genannten Bedingungen bin ich einverstanden und erkläre, dass ich dieselben selbst gelesen und bei der Ausarbeitung des Angebotes berücksichtigt habe. Ich bin über Art und Umfang der zu erbringenden vertraglichen  Leistungen erschöpfend unterrichtet. Die vorstehende Ausführung muß bei Angebotsabgabe Unterschrieben sein. Angebote ohne unterschriebene Allge- meine Angebotsbedingungen werden nicht berücksichtigt. Ort ....................., den................... 2025 Unterschrift und Stempel des Anbieters ................................................................

Besondere Angebotsbedingungen 01. Allgemeine technische Vorschriften Grundlage für das LV ist die Bauantragsplanung M 1:100 Fa. Jakob Durst . Das Leistungsverzeichnis ersetzt nicht die Ausführungsplanung. Grundlage für das Angebot und die Ausführung sind u.a. die nachfolgenden Vorschriften und Bestimmungen in der jeweils neuesten Fassung: - VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil C) - Verarbeitungsrichtlinien von Herstellerfirmen der zur Verwendung kommenden Materialien - Die Bestimmungen der Landesbauordnung - Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft - Die Vorschriften des Brandschutzes - Die Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsge- nossenschaft Auf folgende DIN-Normen wird hingewiesen: DIN 18360 Metallbau- und Schlosserarbeiten DIN 18335 Stahlbauarbeiten DIN 18364 Oberflächenschutzarbeiten an Stahl und     Aluminium DIN 18357 Beschlagarbeiten DIN 18081 Feuerbeständige einflügelige Stahltüren DIN 18082 Feuerhemmende einflügelige Stahltüren DIN 18083 Feuerbeständige zweiflügelige Stahltüren DIN 18084 Feuerhemmende zweiflügelige Stahltüren DIN 18055 Teil 1 "Stahlfenster; Ausführung, Flügel- arten DIN 4102 Feuerschutz 02. Zusätzliche technische Vorschriften Ergänzend zur VOB gelten die nachfolgende Ausführung und Leistungen - Sollten in den Zeichnungen oder im LV Dimensionen vorgeschrieben sein, die von den handelsüblichen Abmessungen so abweichen, dass die Ausführung hierdurch erheblich verteuert wird oder eine handwerksgerechte Ausführung nicht zulassen, so ist vor der Angebotsabgabe Rücksprache mit dem Architekten erforderlich. - Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten alle Maße der von ihm auszuführenden Arbeiten auf der Baustelle zu überprüfen und zu nehmen. - Alle der Witterung ausgesetzten Stahlteile erhalten eine Feuerverzinkung. - Sämtliche unverzinkten Stahlteile müssen ein- wandfrei entrostet, durch Nitroverdünnung entfettet und allseitig mit Rostschutzgrundierung versehen werden. Schweiß- und Verbindungsstellen sowie beschädigte Anstriche sind nach dem Einbau nach zu streichen. - An Sichtbeton, Betonfertigteilen, Sichtmauerwerk und dergleichen darf für Befestigungen nur gebohrt und keinesfalls gestemmt werden. - Die Stahltürzargen sind aus mindestens 2 mm Stahlblech herzustellen. - Alle Stahlzargen sind hohlraumfrei mit Mörtel (MG III) auszugießen. 03. Objektbeschreibung Es handelt sich um die Errichtung eines voll unterkellerten, 4-geschossigen 14-WE-Wohngebäudes und Tiefgarage.mit Satteldach. Desweiteren handelt es sich um die Errichtung von 10 nicht unterkellerten Einfamilienhäusern, 2-geschossig mit Staffelgeschoss. Grundlage für das LV sind die Bauantragspläne  M 1:100  Fa. Jakob Durst GmbH & Cie 04. Anlagen ANLAGE 1 Amtlicher Lageplan M 1:250 25-0173L  vom 12.08.2025 ÖbVI Cüppers & Bommes, Mönchengladbach ANLAGE 2 Baugenehmigungspläne M 1:100, Fa. Jakob Durst GmbH & Cie ANLAGE 3 Energieberatungs und Planungsbüro Fürst GEG-Wärmeschutznachweise vom 27.03. .2025 ANLAGE 4 Prüfbericht Brandschutz SV Michael Hamacher 25-NPH-01 vom 29.7.2025

Kalkulationsgrundlage Kalkulationsgrundlage vor Ausführung der Arbeiten sind vorzulegen: - Statische Berechnung/ Typenstatik - Bescheinigung über die Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauten nach DIN 18800-7, Klasse B - Zertifikat über die werkseigene Produktionskon- trolle

10.0010 Schachttreppe 16 Stg, 2x 1/4-gewendelt, 1-läufig, EG, EFH 1-10 Innentreppe 15 Stg., 2x viertelgewendelt, 1-läufig, EG-OG, EFH 1- 10 Zweiholmtreppe mit Geländer als Schachttreppe, liefern und einbauen, bestehend aus einer Grundkonstruktion aus Stahl Vierkantrohr, rostschutzgrundiert, schallentkoppelt. Trittstufen aus Massiv-Hartholz Buche furniert mit 3-fach fertig versiegelter Oberfläche. Ausführung gemäß der Ausführungsplanung Fa. Jakob Durst. Geschosshöhe: 2,96 m Konstruktionshöhe: 20 cm im EG und 16 cm im OG Trittstufen: 15 Stück Setzstufen: ------------ Steigung: 18,5/ 24,1 cm Laufbreite: 95 cm Nutzbare Laufbreite: > 80 cm Deckenöffnung: 1,40 x 3,07 m U-förmig Treppenauge aus Beton: 0,45 x 1,17 m Estrichrandwinkel: 0,95 m x 2 (freier Deckenrand) Handlauf: 3-tlg., einseitig schräg mitlaufend aus Massiv-Hartholz Buche, furniert, gerade mit Ecktrennung, mit 3-fach fertig versiegelter Ober- fläche, Befestigung mit Kunst- stoffhaltern Mit Montage der Grundkonstruktion sind für die Bauzeit Baustufen zu liefern und zu montieren. Diese sind bei der Fertigmontage zu demontieren und abzufahren. Fabrikat: ....................................................... oder gleichwertiges Produkt ...................................................... Dem Angebot bitte ein Prospekt einfügen.

10.0020 Schachttreppe 15 Stg, 2x 1/4-gewendelt, 1-läufig, OG, EFH 1-10 Innentreppe 15 Stg., 2x viertelgewendelt, 1-läufig, OG-SG EFH 1- 10 Zweiholmtreppe mit Geländer als Schachttreppe, liefern und einbauen, bestehend aus einer Grundkonstruktion aus Stahl Vierkantrohr, rostschutzgrundiert, schallentkoppelt. Trittstufen aus Massiv-Hartholz Buche furniert mit 3-fach fertig versiegelter Oberfläche. Ausführung gemäß der Ausführungsplanung Fa. Jakob Durst. Geschosshöhe: 2,86 m Konstruktionshöhe: 16 cm im oG und 16 cm im SG Trittstufen: 15 Stück Setzstufen: ------------ Steigung: 17,85/ 24,1 cm Laufbreite: 95 cm Nutzbare Laufbreite: > 80 cm Deckenöffnung: 1,40 x 3,07 m U-förmig Treppenauge aus Beton: 0,45 x 1,17 m Estrichrandwinkel: 0,95 m x 2 (freier Deckenrand) Handlauf: 3-tlg., einseitig schräg mitlaufend aus Massiv-Hartholz Buche, furniert, gerade mit Ecktrennung, mit 3-fach fertig versiegelter Ober- fläche, Befestigung mit Kunst- stoffhaltern Mit Montage der Grundkonstruktion sind für die Bauzeit Baustufen zu liefern und zu montieren. Diese sind bei der Fertigmontage zu demontieren und abzufahren. Fabrikat: ....................................................... oder gleichwertiges Produkt ...................................................... Dem Angebot bitte ein Prospekt einfügen.

10.0030 Tagelohnarbeiten eines Facharbeiters Tagelohnarbeiten eines Facharbeiters ausschliesslich auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, zum besonderen Nachweis.

10.0040 Tagelohnarbeiten eines Helfers Tagelohnarbeiten eines Helfers ausschließlich auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, zum besonderen Nachweis.

20 Sonderwünsche - optional -

20.0010 Mehrpreis Setzstufen in Buche pro Lauf, Zulage Mehrpreis Setzstufen in Buche pro Lauf als Zulage zu 10.0010 ; 10.0020 liefern und montieren.

20.0020 Mehrpreis Stufen in Eiche pro Haus, Zulage Mehrpreis Stufen in Eiche pro Haus (1 EFH = 2 Treppen) als Zulage zu Buche Pos. 10.0010 10.0020

20.0030 Mehrpreis Setzstufen in Eiche pro Lauf, Zulage Mehrpreis Setzstufen in Eiche pro Lauf (1 EFH = 2 Treppen) als Zulage zu Pos 20.0020 liefern und montieren.