Kalkulationsangebot einreichen

01 Projektbeschreibung 01 PROJEKTBESCHREIBUNG Erweiterung Modehaus Heinze - Neustädter Straße 31+33, Frankenberg (Eder) Die Modehaus Heinze GmbH realisiert in der Fußgängerzone der Neustädter Straße 31+33 in 35066 Frankenberg (Eder) die Erweiterung ihres bestehenden Modehauses. Das Bauvorhaben umfasst den Abbruch der Bestandsgebäude Neustädter Straße 31, 33 und 33a sowie den Neubau eines dreigeschossigen Geschäftsgebäudes der Gebäudeklasse 5. Das neue Gebäude fügt sich mit zwei Satteldächern und einer strukturierten Lochfassade in den historischen Giebelverlauf der Neustädter Straße ein und schließt die Baulücke am Illerplatz zu einem klar definierten Stadtraum. Abbruch Abgebrochen werden die drei Bestandsgebäude Neustädter Straße 31 (Fachwerkhaus mit ehem. Schlachthaus), 33 (dreigeschossiges Fachwerkhaus, eingetragen im Denkmalbuch des Landes Hessen) und 33a (Hintergebäude), jeweils vollständig einschließlich Keller und Fundamente. Dem Abbruch vorgelagert ist eine Schadstoffsanierung gemäß vorliegendem Gutachten (Dr. Hiltner, geohiltner, März 2026). Neubau Das neue Gebäude wird als Stahlbetonkonstruktion mit drei oberirdischen Geschossen sowie einem rückseitigen Parkdeck errichtet. Im Erdgeschoss entstehen Verkaufsflächen mit Schaufenstern zur Fußgängerzone sowie eine Anlieferungspforte zur Bergstraße. Das 1. Obergeschoss nimmt weitere Verkaufsfläche, Büro- und Personalräume sowie die Schneiderei auf. Im 2. Obergeschoss befinden sich ein Veranstaltungsraum sowie ein Café für ca. 60 Gäste mit Küche und Außenterrasse. Die Terrasse verbindet beide Nutzungsbereiche und bietet Ausblicke zur Uferpromenade. Tragwerkskonzept Das Gebäude wird als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. Die Gründung erfolgt gemäß Bodengutachten. Die Sicherung der Baugrube erfolgt durch Spritzbetonverbau, teilweise rückverankert. Die Bodenplatte weist einen Versprung von ca. 1 m zwischen vorderem und hinterem Gebäudeteil auf. Flächen BGF             ca. 2.631 m² BRI              ca. 10.078 m³ NGF             ca. 2.420 m² Höhenkoten der einzelnen Geschosse: Erdgeschoss OK FFB = -1,00 = '278,10 ' ü. NHN 1. Obergeschoss OK FFB = +4,00 m 2. Obergeschoss OK FFB = +8,01 m Dach - First                     OK First = 14,96 m Terrasse 2.OG OK FFB = 4,10 m Flachdach ü. 2. OG OK FFB = 11,715 m An die ausgeschriebenen Leistungen werden höchste gestalterische und qualitative Anforderungen gestellt. Es wird größten Wert auf eine handwerklich einwandfreie Ausführung gelegt. Leistungsbeschreibung Das Leistungsverzeichnis umfasst den Einbau von Alu-Fenster- und -Türelementen, Fensterbänken, Absturzsicherungen aus Stahl, Fassaden EI90 (F90) aus Glas und Metall sowie außenliegendem Sonnenschutz (Raffstoren).

02 Projektadressenliste 03 PROJEKTADRESSENLISTE Bauvorhaben:                      Erweiterung Modehaus Heinze,                                             Neustädter Straße 31, 33 und 33a                                             35066 Frankenberg (Eder) Bauherr:                              Modehaus Heinze GmbH                                             Neustädter Straße 39-41                                             35066 Frankenberg (Eder)                                             Tel. 06451 23061-0                                             E-Mail: hans-heinrich-heinze@modehaus-                                             heinze.de Architektur u. Bauleitung:   blocher partners GmbH                                             Herdweg 19, 70174 Stuttgart                                             Fon: +49 (0)711 224 82-0                                             info@blocherpartners.com Tragwerksplanung:             Ingenieurbüro Gnittka GmbH                                             Am Untertor 4, 35083 Wetter                                             Fon: 49 (0) 6423 941 20                                             E-Mail: schmidt@gnittka-partner.de TGA (HLSK & GA):               Bohne Ingenieure GmbH                                             Werdener Straße 6, 40227 Düsseldorf                                             Fon: 0211/93095-0                                             E-Mail: info-dus@bohneingenieure.de Abdichtung erdberührte Bauteile und Dränanlage:                                             Institut für Bautenschutz, Baustoffe und Bauphysik                                             Dr. Rieche und Dr. Schürger GmbH & Co. KG (IBRS)                                             Daimlerstraße 18, 70736 Fellbach                                             Tel: +49 711 645 80 845                                             E-Mail: ziegler@rieche-schuerger.de Brandschutz:                       SJL - Planungsbüro im Bauwesen                                             Spitalstraße 10, 97421 Schweinfurt                                             Tel: (09721) 47 41 142                                             E-Mail: info@sjl-planungsbuero.de Vermessung:                       Vermessungsbüro Hofmann                                             Pferdemarkt 10, 35066 Frankenberg                                             Fon: 06451/23063-0                                             E-Mail: info@vermessungsbuero-hofmann.de Geologe:                             Institut für Geotechnik Dr. Jochen Zirfas GmbH & Co. KG                                             Egerländer Straße 44, 65556 Limburg                                             Fon: 06431/29490                                             E-Mail: info@ifg.de

03 Vertragsbedingungen (allgemein) 03 VERTRAGSBEDINGUNGEN I. Vertragsgrundlagen 1. Gegenstand des Vertrages ist die Ausführung bzw. Lieferung der Arbeiten für das vorgenannte Bauobjekt. Leistungen oder Aufwendungen, die nach den allgemeinen Technischen Vorschriften oder nach der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören, sind nicht besonders aufgeführt. Die Leistungsbeschreibung enthält jedoch im Einzelnen auch Leistungen als einzukalkulierende Leistungen, die nach den allgemeinen technischen Vorschriften oder der gewerblichen Verkehrssitte keine Nebenleistungen sind. Weitere Bestandteile dieses Angebots sind nacheinander, wobei bei Widersprüchen der zuerst genannte Vertragsbestandteil Vorrang hat:. a) Der Werkvertrag, mit den dort aufgeführten zum Werkvertrag gehörenden Anlagen, wird vorrangig vor diesen Bedingungen gelten, ggf. einschließlich eines Verhandlungsprotokolls. b) Die Niederschriften von Ergänzungsverhandlungen. c) Diese besonderen Vertragsbedingungen. d) Das Leistungsverzeichnis mit seinem gesamten Inhalt. e) Die vom Architekten oder Ingenieur gefertigten Baupläne gem. dem Vertrag beigefügter Planliste. f) Der Stand der Technik, insbesondere die technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils neuesten Fassung sowie die geltenden DIN- und EU-Normen, Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien. g) Die allgemeinen ortspolizeilichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. h) Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, VOB/B in der jeweils bei Vertragsabschluss geltenden Fassung. i) Die gesetzlichen Bestimmungen über den Werkvertrag, §§ 631 ff. BGB. 2. Sofern innerhalb der jeweiligen Vertragsbestandteile Widersprüche bestehen sollten, sind diese im Wege der Auslegung zu beseitigen. Die Vertragsbestandteile sind vorstehend abschließend aufgeführt. Vertragsbestandteile sind nicht etwaige Vorverträge sowie Protokolle oder sonstige Korrespondenz, soweit sie nicht in diesen Vertragsbedingungen oder im Zusammenhang mit dem Abschluss des Werkvertrages erwähnt sind. 3. Der Auftragnehmer erklärt mit Unterzeichnung des Werkvertrages, dass er mit der Einbeziehung der Vertragsbestandteile einverstanden ist. 4. Etwaige Vertragslieferungs-, Zahlungsbedingungen und sonstige AGB´s des Auftragsnehmers werden nicht Vertragsbestandteil, selbst wenn der Auftraggeber diesen Bedingungen nicht gesondert widersprochen hat. 5. Eine Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes ist dem Angebot beizufügen. II. Umfang der Leistungen 1. Der Auftragnehmer erbringt die vertraglich geschuldeten Leistungen nach Maßgabe der in Ziffer I. dieser Vertragsbedingungen genannten Vertragsbestandteile. Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis und den Anlagen (Pläne, Gutachten, etc.). Von den Vertragsplänen abweichende Darstellungen oder Angaben in der Baugenehmigung oder den Baueingabeplänen sind nicht Vertragsbestandteil. 2. Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören insbesondere folgende Einzelleistungen: - Zusammenstellung, Aufstellung und Überlassung aller Bestands- und Revisionspläne einschließlich sämtlicher technischer Unterlagen sowie Aushändigung der Bedienungsunterlagen und -vorschriften für Betrieb, Unterhaltung und Wartung aller technischen Anlagen und sonstigen wartungsbedürftigen Gebäudeteile sowie Sach-, Fachunternehmer- und Übereinstimmungserklärungen in 2-facher Ausfertigung in Papierform, sowie digital auf einem Datenträger. - Alle zum voraussichtlich uneingeschränktem Betrieb erforderlichen Abnahmen inkl. der Kosten für Abnahmen (z.B. TÜV) - auf Verlangen des Auftraggebers Übergabe der Ausführungsunterlagen III. Ausführung 1. Der vom Auftraggeber bzw. gem. Architektenvertrag mit der Objektüberwachung betraute Architekt: siehe projektspezifische Angaben, Blatt 04b und der örtliche Bauleiter bzw. deren Vertreter sind berechtigt, alle an der Baustelle notwendigen Anweisungen zu geben und das Hausrecht auf der Baustelle auszuüben. Rechtsgeschäftliche Erklärungsvollmacht steht ihnen nicht zu, sie erteilen keine Aufträge und Nachtragsaufträge. 2. Der Auftragnehmer sorgt für die Einhaltung der für die Ausführung erforderlichen Ordnung auf der Baustelle, deren Absicherung gegen Diebstahl und Beschädigungen und die Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen, polizeilichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen/ Vorschriften und der Sicherheitsbestimmungen des Auftraggebers. 3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Bautagebuch mit Durchschrift für die Bauleitung des Auftraggebers zu führen. Darin müssen Art der Arbeit, Zahl der Arbeiter, Arbeitszeit, Abnahmen, Prüfungen, Wetterverhältnisse und sonstige Vorkommnisse verzeichnet sein, sie sind wöchentlich zu übergeben. 4. Werbung des Auftragnehmers auf der Baustelle oder mit der Bauleistung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. IV. Ausführungsfristen 1. Die Ausführungsfristen sind im Vertrag und falls vereinbart im Terminplan festgelegt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ausdrücklich schriftlich darauf hinzuweisen, falls bauseitige Anforderungen oder Änderungen Verzögerungen verursachen können. Sein Hinweis an die Bauleitung ist in jedem Fall so rechtzeitig schriftlich abzugeben, dass Verzögerungen noch verhindert werden können. 2. Der Auftragnehmer hat spätestens zehn Arbeitstage nach Auftragserteilung einen verbindlichen, auf die vereinbarten Ausführungsfristen abgestimmten, Terminplan vorzulegen, auf Basis der vom AG genannten Terminziele. Die angegebenen Zwischentermine werden zu vertraglich vereinbarten Einzelfristen (Vertragstermine). Der Auftraggeber und sein Architekt sind berechtigt, die Überarbeitung und Aufstellung eines sachgerechten Terminplans zu verlangen, wenn der Terminplan und die angegebenen Zwischentermine nicht zweckentsprechend zur Erreichung des Bauziels und des Fertigstellungstermins sind. 3. Die Parteien verpflichten sich, spätestens bis Arbeitsbeginn einen Terminplan zu erstellen, in dem, soweit auf das Gewerk anwendbar, festgelegt ist, wann die Fertigstellung genauer Konstruktionsdetailpläne des Auftragnehmers nach Klärung der Einzelheiten durch den Architekten erfolgt, welche Arbeitszeit im Betrieb des Auftragnehmers als Werkstattarbeit benötigt wird, welche Arbeitszeit auf der Baustelle bis zur Fertigstellung der Leistungen, auch mit Zwischenschritten, unabhängig von der eingesetzten Zahl der Arbeitskräfte, benötigt wird. Die Ausführungsfristen sind nach dem Kalendertag zu bestimmen unter Berücksichtigung der obigen Fertigstellungstermine. Kann aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, an bestimmten Kalendertagen nicht gearbeitet werden (z. B. wegen Schlechtwetter, Streik o. ä.), so verpflichten sich die Parteien, den Terminplan unverzüglich nach Eintritt dieses Ereignisses fortzuschreiben und neue Termine, die nach Kalendertagen bemessen sind, zu vereinbaren. Diese werden dann Vertragsbestandteil. Dies entbindet den Auftragnehmer nicht davon, durch ständigen Kontakt mit der Baustelle selbständig dafür zu sorgen, dass die Fertigstellung des Bauwerks durch ihn nicht verzögert wird. 4. Für den Fall, dass der Auftragnehmer einen verbindlichen Terminplan oder den Terminplan gem. vorstehender Ziffer 3 nicht rechtzeitig vorlegt oder die Parteien sich nicht auf einen verbindlichen Terminplan einigen können, ist der Auftraggeber berechtigt, nach billigem Ermessen selbst einen Terminplan aufzustellen und diesen Terminplan als verbindlich und Vertragsbestandteil vorzuschreiben. 5. Besteht die Gefahr eines Terminverzuges, wird der Auftraggeber über die Bauleitung, die hierzu bevollmächtigt ist, versuchen, eine Regelung mit dem Auftragnehmer zu treffen, die - etwa durch Verstärkung der Mannschaft - sicherstellt, dass die vereinbarten Termine eingehalten werden. Kommt eine solche Regelung nicht zustande, ist der Auftraggeber berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Frist (wobei sich die Angemessenheit nach dem Bauablauf richtet) unter entsprechender Minderung des Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers weitere Firmen zur Erfüllung der Bauleistungen, die dem Auftragnehmer in Auftrag gegeben wurden, heranzuziehen und die Leistungen entsprechend abzugrenzen. 6. Die Regelung der VOB/B zur Teilkündigung wegen Verzuges bleibt unberührt. 7. Fördermittelfristen & Inbetriebnahmen sind sicherzustellen und einzuhalten V. Haftung 1. Der Auftragnehmer haftet verschuldensunabhängig im vollen Umfang für alle Schäden, die er oder seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen im Zusammenhang mit den ihm übertragenen Leistungen verursachen. Der Auftraggeber wird vom Auftragnehmer hinsichtlich des Gewerks und der Tätigkeit des Auftragnehmers von jeglicher Haftung gegenüber Dritten freigestellt. Dies gilt insbesondere für Schäden, die im Zusammenhang mit der Baustelle oder den Bauarbeiten sowie an den schon fertigen Bauteilen entstehen, sofern nicht der Auftraggeber und sein Architekt bzw. die Bauleitung schuldhaft die Schäden verursacht haben. Bei schuldhafter Mitverursachung gilt  § 254 BGB. 2. Handelt es sich um einen Vertrag über Ausschachtungs- und/oder Rohbauarbeiten, übernimmt der Auftragnehmer die eventuell erforderliche Beweissicherung hinsichtlich der Nachbargebäude auf eigene Kosten als Teil des Auftrags. Entstehende Kosten sind in das Angebot einzukalkulieren. 3. Der Auftragnehmer übernimmt für seine Leistungen die gesetzliche Verkehrsicherungspflicht. Er ist allein verantwortlich für den Vollzug der einschlägigen Vorschriften und trägt allein die Verantwortung für die Sicherheit seiner Arbeitnehmer, insbesondere für Unfälle. 4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber vor Auftragserteilung eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung für Personen- und Sach- bzw. Vermögensschäden mit den nachfolgend genannten Deckungssummen (siehe Blatt 04b) für jeden Schadensfall nachzuweisen und bis zur vollständigen Abwicklung des Vertrages auf seine Kosten aufrechtzuerhalten. Erfolgt ein entsprechender Nachweis trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, den entsprechenden Vertrag abzuschließen und dem Auftragnehmer die hierdurch entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen. Im Hinblick auf die abzuschließende Versicherung legt der Auftragnehmer dem Auftraggeber bis zum Baubeginn eine schriftliche Erklärung der jeweiligen Versicherung vor, in der diese sich gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet, ihn rechtzeitig zu informieren, wenn der Versicherungsschutz infolge Zahlungsverzugs oder sonstiger Gründe entfällt oder wenn die Versicherung aus sonstigen Gründen aufgehoben wird. VI. Vertragserfüllungsbürgschaft 1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei einer Auftragssumme von mehr als 25.000,00 EUR (ohne MwSt.) eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von in der Regel 10 % der Nettoauftragssumme (abweichende Vereinbarungen siehe Blatt 04b) an den Auftraggeber zu übergeben. Wird die Vertragserfüllungsbürgschaft nicht binnen der im Vertrag genannten Frist oder, falls keine Frist genannt ist, binnen zwölf Werktagen nach beiderseitiger Unterschrift unter den Vertrag, übergeben, ist der Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages und Geltendmachung der dadurch entstehenden Schäden und Mehrkosten (etwa Beauftragung eines teureren Unternehmers) berechtigt. Bei einer Auftragssumme unter 25.000,00 EUR netto wird keine Vertragserfüllungsbürgschaft verlangt. 2. Die Vertragserfüllungsbürgschaft kann nur durch eine selbstschuldnerische, unbedingte, unbefristete und unwiderrufliche Bürgschaft einer als Steuer- oder Zollbürge zugelassenen deutschen Kreditanstalt oder Versicherung unter Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit, Anfechtbarkeit und Zurückbehaltung ersetzt werden. Die Bürgschaft muss unter Verzicht auf die Befreiung durch Hinterlegung in Anspruch genommen werden können. § 17 Nr. 3, 5, 6 VOB/B bleibt ausgeschlossen. 3. Die Rückgabe der Bürgschaftsurkunde erfolgt nach Abnahme und Beseitigung der im Abnahmeprotokoll aufgeführten Restarbeiten und Mängel. 4. Die Kosten der Bürgschaft trägt der Auftragnehmer. VII. Preisbildung und Vergütung 1. Sämtliche Einheits- und/oder Pauschalpreise sind bis zur Erfüllung des Vertrages Festpreise. 2. Der Auftragnehmer hat in die Preise sämtliche Leistungen und Nebenleistungen einzurechnen, die zur Erreichung des Vertragszieles erforderlich sind, auch wenn sie im Einzelnen nicht detailliert im Leistungsverzeichnis enthalten bzw. beschrieben sein sollten. Zu den Leistungen, die durch die vereinbarten Festpreise abgegolten werden, gehören insbesondere, aber nicht abschließend: Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze. Beschaffung von Lager- und Arbeitsplätzen über die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten hinaus. Herrichten benutzter Flächen. Beschaffung von Zufahrtswegen zur Baustelle über die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten hinaus. Beseitigung der vom Auftragnehmer verursachten Schäden an allen Zufahrtswegen. Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Gerüsten, Arbeitsbühnen und dergleichen, die Gerüste müssen auch den Sicherheitsvorschriften der Folgehandwerker entsprechen. Abladen und Lagern der dem Auftraggeber gelieferten Stoffe und Bauteile auf der Baustelle oder an den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Stellen. Mitwirken bei der Abnahme einschließlich des Stellens der Arbeitskräfte und Geräte. Im Angebot sind die Gerüstkontrollgebühren der Lokalbaukommission oder der zuständigen Berufsgenossenschaft, Straßen- und Straßenwegbenutzungsgebühren und Sondernutzungsgebühren der öffentlichen Hände, soweit anfallend, enthalten, wobei der Auftragnehmer auch für die Genehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse zu sorgen hat. Der Auftraggeber wird entsprechend auf Anforderung des Auftragnehmers mitwirken. 3. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen: Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat der Bieter unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darüber zu informieren. Der Auftragnehmer erklärt, dass er vor Abgabe des Angebots, spätestens jedoch vor der Auftragserteilung, die genannten Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler in den Vergabeunterlagen in Zusammenarbeit mit dem Planer und dem Auftraggeber beseitigt, so dass dem Auftraggeber hieraus auf keinen Fall Mehrkosten über die Auftragssumme hinaus erwachsen. Hierzu dient auch das Bietergespräch, dessen Protokoll im Falle des Auftrags ebenfalls Vertragsbestandteil wird. Der Auftragnehmer erklärt, dass er vor Abgabe des Angebots den Bauplatz besichtigt hat bzw. dies nicht notwendig war, Fragen und Unstimmigkeiten bzgl. der Baustelleneinrichtung für Personal, Material, Bauarbeiten und hinsichtlich der Zufahrtswege sowie für die erforderlichen Rüstungen, Absteifungen usw. nicht bestehen oder von ihm vor Auftragserteilung mit dem Auftraggeber abgestimmt und geklärt werden, so dass dem Auftraggeber hieraus auf keinen Fall Mehrkosten über die Auftragssumme hinaus erwachsen. 4. Die im Werkvertrag vom Auftragnehmer gewährten Preisnachlässe gelten auch für Zusatzaufträge und Stundenlohnarbeiten. 5. Die vorgesehenen Regelarbeitszeiten auf der Baustelle sind: siehe projektspezifische Angaben, Blatt 04b Während dieser Zeiten werden keine Zuschläge für Nacht-, Feiertags- oder Wochenendarbeit bezahlt. Dies ist in der Preisbildung zu berücksichtigen. Die Arbeitszeitbeschränkungen für lärmintensive Arbeiten sind gesondert zu beachten und einzuhalten. 6. Nachtragsforderungen können ausschließlich dann geltend gemacht werden, wenn entweder ein schriftlicher Nachtragsauftrag des Auftraggebers vorliegt oder der Unternehmer zumindest vor der Ausführung der Werkleistungen dem Auftraggeber schriftlich seine Nachtragsforderung angekündigt hat. Nachträge müssen immer auf der Kalkulationsbasis des Ursprungsangebotes einschl. Abgebote kalkuliert und angeboten werden. Der Auftragnehmer hat mit der Ankündigung einer Nachtragsforderung ein - soweit objektiv möglich beziffertes - Nachtragsangebot zu unterbreiten, wobei letzteres nicht Anspruchsvoraussetzung ist. Jedoch verpflichtet die Unterlassung zum Schadenersatz, z. B. wenn der Auftraggeber preisgünstigere Alternativen wegen Fehlens eines Nachtragsangebotes nicht verwirklichen kann. 7. Nur der Auftraggeber oder, mit gesonderter Erklärungsvollmacht, die Bauleitung, können Taglohnarbeiten anordnen oder genehmigen. Für Taglohnarbeiten sind der Bauleitung spätestens nach 3 Werktagen, grundsätzlich jedoch wöchentlich die Nachweise zur Anerkennung vorzulegen. Auch bei Anerkennung von Taglohnzetteln durch die Bauleitung bleibt dem Auftraggeber im Rahmen der Rechnungsprüfung der Einwand vorbehalten, dass solche Arbeiten nach dem Leistungsverzeichnis abzurechnen sind. Soweit also im Leistungsverzeichnis Einheitspreise genannt sind (z. B. nach qm, lfd. m, cbm) oder aus Leistungsverzeichnispositionen solche Einheitspreispositionen üblicherweise gebildet werden und gebildet werden können, ist nach Einheitspreisen abzurechnen. Solange Arbeiten nach dem Leistungsverzeichnis auf der Baustelle verrichtet werden, werden für Stundenlohnarbeiten keine Polier- oder Oberpolierstunden anerkannt. 8. Erweitert sich das Auftragsvolumen gem. Leistungsverzeichnis und Vertrag um weniger als 10 %, sind Terminverlängerungen deshalb ausgeschlossen, wenn die Erweiterung in Verbindung mit den Terminen, die vereinbart sind, für den Auftragnehmer zumutbar ist. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, unverzüglich mitzuteilen, wenn eine Auftragserweiterung eintritt, bei der er die Einhaltung der Termine für nicht mehr zumutbar hält. Bei größeren Erweiterungen werden die Parteien eine schriftliche Vereinbarung über neue Termine unverzüglich treffen. Kann keine Einigkeit erzielt werden, trifft der Auftraggeber die Bestimmung der neuen Vertragstermine entsprechend der vorstehenden Ziffer IV.4. 9. Der Auftragnehmer hat erforderliche bauseitige Maßnahmen (Durchbrüche, Schlitze usw.) mit Baufortschritt so rechtzeitig auf der Baustelle der Bauleitung bekannt zu geben, dass keine nachträglichen Regiearbeiten erforderlich sind. 10. Benötigt ein Auftragnehmer von einem anderen Auftragnehmer Hilfskräfte, Materialien und Geräte zur Erfüllung seiner Leistung, so geschieht die Verrechnung allein zwischen den beiden Firmen. Die Bauleitung bescheinigt hier keine Leistungen. 11. Fertige Bauleistungen sind einwandfrei gereinigt für die Durchführung der Folgearbeiten zu übergeben. Während der Bauzeit ist täglich so zu reinigen, dass Schäden und Behinderungen anderer Gewerke vermieden werden. 12. Sofern der Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung abschließt, werden die Kosten auf den Auftragnehmer anteilig in Höhe von in der Regel 0,3 % der Nettoschlussabrechnungssumme umgelegt (abweichende Vereinbarungen siehe Blatt 04b). Der Auftraggeber ist berechtigt die anteilige Versicherungssumme von der Schlussrechnung in Abzug zu bringen. 13. Alle Rechnungen und Abschlagszahlungsanforderungen sind auf den Auftraggeber auszustellen und in 2-facher Fertigung dem Architekturbüro (Rechnungsprüfung): siehe projektspezifische Angaben, Blatt 04b vorzulegen. 14. Aufmaße sind auf Verlangen gemeinsam vorzunehmen. Vergütet werden nur vom örtlichen Bauleiter oder dessen Stellvertreter gegengezeichnete Aufmaße. Der Auftragnehmer hat die Aufmaßlisten in der vom Auftraggeber geforderten Anzahl, positionsweise entsprechend dem Leistungsverzeichnis aufgeschlüsselt und prüffähig aufzustellen. Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Aufmaßzeichnungen ohne gesonderte Vergütung zu fertigen. Aufmaß, Aufmaßpläne und alle weiteren Rechnungsnachweise sind spätestens mit der Schlussrechnung einzureichen. Auf Verlangen der Bauleitung sind diese auch mit jeder Abschlagsrechnung einzureichen. 15. Die Endabrechnung ist spätestens vier Wochen nach erfolgter Abnahme bei der Bauleitung einzureichen. Bei Abschlagszahlungen eingereichte Aufstellungen gelten bei der Endabrechnung als nicht eingereicht. Prüfungen von Massenaufstellungen und sonstige Prüfungen im Rahmen der Abschlagszahlungen sind für die Endabrechnung nicht verbindlich. 16. Baunebenkosten (Strom, Wasser, sonstige Nebenkosten) werden anteilig von der Schlussrechnung in Abzug gebracht, Art und Höhe der Abzüge siehe projektspezifische Angaben, Blatt 04b. 17. Die Beseitigung des anfallenden Bauschutts, von Materialresten, Verpackungsmaterial usw. sind Nebenleistungen, sofern nicht abweichend vereinbart. Die Rückstände der eigenen Leistung sind vom Auftragnehmer demnach kostenlos abzufahren. Ein Verbrennen an der Baustelle ist in jedem Fall streng untersagt. Erfüllt der Auftragnehmer die vorstehend genannte Verpflichtung nicht oder nicht vollständig, werden für die bauseitige Schutträumung 1,5 % der Nettoschlussabrechnungssumme in Abzug gebracht, wobei die Geltendmachung eines höheren Aufwands nicht ausgeschlossen ist. Dem Auftragnehmer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich niedrigerer Aufwand auf die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts, Materialresten, Verpackungsmaterial u. ä. entstanden ist. Die Anlieferung von Tagesrationen ist zu beachten und darüberhinausgehende Mengen mit dem AG und der örtlichen BL zu vereinbaren. Ein Anspruch besteht hier nicht. VIII. Zahlungsbedingungen und Rechnungsarten 1. Sofern der Auftraggeber und der Auftragnehmer in dem Werkvertrag konkrete Zahlungstermine nach dem jeweiligen Bautenstand festlegen, ist der Auftragnehmer berechtigt, Abschlagszahlungen zu den festgelegten Terminen zu beanspruchen, ansonsten ist § 16 VOB/B anzuwenden. Bei den Abschlagsrechnungen handelt es sich nicht um beliebige Teil- oder Akontorechnungen, sondern um prüfbare Aufstellungen über nachgewiesene vertragsgemäße Leistungen. Abschlagsrechnungen sind für das jeweilige Projekt durchlaufend zu nummerieren und ihrem Zweck nach als Abschlagsrechnungen zu bezeichnen. Die Leistungen sind mit Lieferzettel oder prüfungs- fähigen Massenaufstellungen zu belegen. 2. Abschlagszahlungen begründen kein Anerkenntnis der in Rechnung gestellten Forderungen. 3. Sofern der Auftragnehmer dem Auftraggeber keine Erfüllungsbürgschaft gemäß Ziffer VI. dieses Vertrages vorgelegt hat bzw. vorlegen muss, ist der Auftraggeber berechtigt, jede geprüfte und anerkannte Abschlagsrechnung um den vereinbarten Prozentsatz in Höhe von in der Regel 10% (siehe projektspezifische Angaben, Blatt 04b) zu kürzen, bis die im Bauvertrag vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist, § 17 Nr. 6 VOB/B bleibt ausgeschlossen. 4. Die Schlussrechnung soll alle zu vergütenden Leistungen, welche innerhalb eines Auftrages erbracht wurden, enthalten, d. h. es sind alle Forderungen zusammenzufassen. Die Anerkennung und Bezahlung der Schlussrechnung schließt Rückforderungen wegen fehlerhaft berechneter Leistungen nicht aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann vom Auftragnehmer nicht geltend gemacht werden. 5. Die Fälligkeit der Schlusszahlung richtet sich nach § 16 Nr. 3 VOB/B. 6. Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber bei Zahlung der geprüften Schlussrechnung abzüglich des vereinbarten Sicherheitseinbehaltes nach erfolgter Schlussabnahme das vereinbarte Skonto aus der Bruttoschlussabrechnungssumme innerhalb der vereinbarten Schlusszahlungsfrist. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs der prüffähigen Schlussrechnung (nach erfolgter Abnahme) beim Auftraggeber. 7. Teilschlussrechnungen werden nur anerkannt, wenn dies ausdrücklich mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbart wurde. Grundsätzlich können Teilschlussrechnungen nur über solche Teile einer Leistung erstellt werden, bei denen auch rechtlich eine Teilabnahme nach § 12 Nr. 2 VOB/B möglich und erfolgt ist. Die Teilschlusszahlung wird wie eine Schlusszahlung fällig. 8. Stundenlohnrechnungen für Leistungen innerhalb eines Projektes sind entsprechend positioniert in Abschlagsrechnungen bzw. Schlussrechnungen aufzunehmen und separat aufzuführen. Eine getrennte Abrechnung in Form einer Einzelabrechnung ist nicht vereinbart. Entsprechende Nachweise (Rapporte, Regiezettel, Stundennachweise etc.) sind innerhalb von 3 Werktagen (gemäß  Ziffer VII. Punkt 7) nach Ausführung der Bauleitung vorzulegen. IX. Vertragsstrafe 1. Im Falle des Verzuges des Auftragnehmers mit der Einhaltung des Fertigstellungstermines gemäß Ziffer IV.1. dieser Vertragsbedingungen schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber je Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von: vereinbarter Prozentsatz siehe projektspezifische Angaben Blatt 04b der Nettoschlussabrechnungssumme aus dem Werkvertrag für jeden angefangenen Werktag der Fristüberschreitung. Die Vertragsstrafe beträgt insgesamt maximal: vereinbarter Prozentsatz siehe projektspezifische Angaben Blatt 04b der Nettoschlussabrechnungssumme aus dem Werkvertrag. 2. Für den Fall des Verzuges des Auftragnehmers mit der Einhaltung von Zwischenterminen gemäß IV.2. dieser Vertragsbedingungen gilt Satz 1 mit den vereinbarten Prozentsätzen entsprechend, jedoch von der Nettoauftragssumme inklusive den zum Zeitpunkt der Fälligkeit beauftragten Nachträge. Für den Fall, dass der Auftragnehmer mit der Einhaltung mehrerer Zwischentermine in Verzug gerät, wird die Vertragsstrafe, die der Auftragnehmer aus der Überschreitung vorangegangener Zwischentermine schuldet, bei der Überschreitung nachfolgender Zwischentermine angerechnet (Verbot der Kumulierung). Die Vertragsstrafe aus der Überschreitung der Zwischentermine beträgt insgesamt maximal 5 % der Nettoauftragssumme aus dem Werkvertrag. 3. Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben unberührt. 4. Voraussetzung für die Geltendmachung des Anspruches auf Zahlung der Vertragsstrafe ist nicht, dass der Auftraggeber sich diese bei der Abnahme vorbehält. Der Vorbehalt kann auch noch bis zur Schlusszahlung erklärt werden. 5. Die Vertragsstrafe ist auch dann geschuldet, wenn der Auftraggeber und der Auftragnehmer neue Zwischentermine und/oder Fertigstellungstermine vereinbaren und der Auftragnehmer mit der Einhaltung dieser Termine in Verzug gerät. X. Abnahme 1. Nach Erbringung der nach dem Werkvertrag geschuldeten Leistungen findet eine förmliche Abnahme statt (Schlussabnahme). Die fiktive Abnahme nach VOB/B § 12 Nr. 5 wird ausgeschlossen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Der Auftragnehmer hat die Abnahme seiner Leistungen nach Fertigstellung schriftlich zu beantragen. Die Abnahme ist binnen 24 Werktagen nach Zugang des Abnahmeverlangens durchzuführen. Den genauen Abnahmetermin teilt der bauleitende Architekt bzw. der Fachingenieur dem Auftragnehmer mit. 2. In den zu erstellenden Abnahmeprotokollen werden die Mängel festgehalten. Diese Mängel hat der Auftragnehmer unverzüglich, spätestens jedoch bis zu dem im Protokoll einvernehmlich festgelegten Termin, zu beseitigen. Die Parteien legen einvernehmlich fest, welche Kosten zur Beseitigung der Beanstandungen erforderlich sind; kommt eine Einigung nicht zustande, werden die Kosten vom bauleitenden Architekten bestimmt. Der Auftraggeber ist berechtigt, das 2-fache dieser Kosten bis zur Beseitigung der Beanstandung einzubehalten. 3. Das Abnahmeprotokoll wird vom bauleitenden Architekten über eine Baumanagement-Software (zum Beispiel als Excel-Liste oder mit Planradar) erstellt. Diese wird dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer übermittelt. Der Auftragnehmer hat das Beseitigungsdatum des jeweilig beseitigten Mangels in dieses Protokoll einzutragen und dieses ergänzte Protokoll dem bauleitenden Architekten und dem Auftraggeber in Wochenabständen zuzusenden. 4. Werden Beanstandungen bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme vom Auftragnehmer nicht als Mangel anerkannt, hat der AN seine endgültige Stellungnahme dem Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen nach dem Abnahmetermin schriftlich mitzuteilen. 5. Die technische Abnahme erfolgt durch den bauleitenden Architekten bzw. Fachingenieur. Die rechtsgeschäftliche Abnahme bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, es sei denn, der Architekt nimmt ausdrücklich in besonders erklärter schriftlicher Vollmacht des Auftraggebers rechtsgeschäftlich ab. 6. Sofern auf Verlangen des Auftraggebers Teilleistungen vorzeitig abgenommen werden, beginnen die Fristen für die Gewährleistung erst mit Abnahme der Gesamtleistung (Schlussabnahme). 7. Die Abnahme kann nicht verlangt werden, solange noch wesentliche Mängel vorhanden sind. Mängel sind insbesondere dann wesentlich, wenn sie die Gefahr wesentlicher Folgeschäden in sich bergen oder einen eventuellen Mieter/Erwerber des Auftraggebers berechtigen, den Mietgegenstand/Kaufgegenstand ganz oder teilweise nicht zu übernehmen oder die Miete/den Kaufpreis zu mindern oder zurückzubehalten. 8. Voraussetzung für die Schlussabnahme ist, dass alle zur Benutzung und Inbetriebnahme des Gebäudes erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Abnahmen vorliegen. Insbesondere ist Abnahmevoraussetzung, dass alle erforderlichen Anzeigen (z.B. Fertigstellungsanzeigen) gegenüber der Bauaufsichtsbehörde erfolgt sind. 9. Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber spätestens mit der Schlussrechnung alle Unterlagen über das Bauvorhaben (Fachunternehmer-, Errichter-, Übereinstimmungserklärungen, Prüfzeugnisse, sonstige amtliche Urkunden etc.). Die vollständigen Revisionsunterlagen, Wartungs- und Betriebsanleitungen für sämtliche technische Anlagen sind vom Auftragnehmer bei der jeweiligen Inbetriebnahme der technischen Anlagen, spätestens jedoch 3 Tage nach der jeweiligen Inbetriebnahme, in der unter Ziffer II Punkt 2 genannten Form an den AG zu übergeben. 10. Entsprechend §4 Abs.10 der VOB/B hat der Auftragnehmer den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. XI. Gewährleistung 1. Die Gewährleistung für sämtliche Vertragsleistungen richtet sich nach VOB/B, sofern in den projektspezifischen Vertragsbedingungen (siehe Blatt 04b) keine Abweichungen genannt werden. 2. Es wird eine Gewährleistungssicherheit in Höhe von: vereinbarter Prozentsatz siehe projektspezifische Angaben Blatt 04b der Bruttoschlussabrechnungssumme vereinbart. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Summe von der Schlussrechnung einzubehalten. Der Einbehalt gilt als Sicherheit für die Gewährleistung während der vereinbarten Gewährleistungsfrist. 3. Dem Auftragnehmer bleibt nachgelassen den Gewährleistungseinbehalt durch eine Bankbürgschaft abzulösen. Vorstehende Ziffer VI.2. gilt entsprechend. 4. Die Kosten der Bankbürgschaft trägt der Auftragnehmer. XII. Subunternehmer und ausländische Arbeiter 1. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren, dass die vertraglich geschuldeten Leistungen ausschließlich durch den Auftragnehmer und nicht durch Subunternehmer zu erbringen sind. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer können hiervon abweichende Vereinbarungen im Einzelfall schriftlich treffen, wobei grundsätzlich festgelegt wird, dass Subunternehmerleistungen nur an besonders erfahrene und leistungsfähige Unternehmer aus EU-Ländern vergeben werden dürfen. 2. Für den Fall, dass der Auftragnehmer Subunternehmer ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers mit der Erfüllung der Leistungen aus dem mit dem Auftraggeber bestehenden Werkvertrag beauftragt, verpflichtet sich der Auftragnehmer, an den Auftraggeber eine Vertragstrafe für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung unter Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs von EUR 5.000,00 zu bezahlen. 3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber, auf der Baustelle keinen ausländischen Arbeiter einzusetzen, für dessen Tätigkeit bzw. Beschäftigung die erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Genehmigungen nicht vorliegen. Die Nachweise darüber hat der Auftragnehmer auf Verlangen des  Auftraggebers zu erbringen. 4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtung gemäß Ziffer 3 eine Vertragsstrafe von EUR 5.000,00 zu bezahlen. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung der Vertragsstrafe auch dann verpflichtet, wenn einer der von ihm beauftragten Subunternehmer einen Arbeiter auf der Baustelle einsetzt, für dessen Tätigkeit bzw. Beschäftigung die erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Genehmigungen nicht vorliegen. 5. Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber, spätestens 3 Tage vor dem vertraglich vorgesehenen Beginn der Arbeiten sämtliche Vor- und Nachnamen der Arbeiter schriftlich mitzuteilen, die er auf der Baustelle einsetzen wird und bei ausländischen Arbeitern auf Verlangen des Auftraggebers zusätzlich deren Sozialversicherungsnummern mitzuteilen. 6. Für den Fall, dass der Auftragnehmer die Verpflichtung gemäß Ziffer 5 ganz oder teilweise nicht einhält, ist der Auftraggeber berechtigt, den Werk-/Bauvertrag aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich in diesem Fall, dem Auftraggeber sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dem Auftraggeber durch die vorzeitige Beendigung des Werkvertrages entsteht. 7. Die vom Auftraggeber eingesetzten Bauleiter sind berechtigt, diejenigen Arbeiter des Auftragnehmers, für deren Beschäftigung die erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Genehmigungen fehlen, sowie diejenigen Arbeiter, die der Auftragnehmer dem Auftraggeber nicht vor Beginn der Arbeiten gemäß vorstehender Ziffer 5 schriftlich mitgeteilt hat, von der Baustelle zu verweisen. XIII. Aufrechnungs- und Abtretungsverbot 1. Die Aufrechnung der dem Auftragnehmer aus dem Werkvertrag gegen den Auftraggeber zustehenden Forderungen ist unwirksam, es sei denn, es handelt sich um Forderungen, die der Auftraggeber anerkannt hat oder die rechtskräftig festgestellt sind. 2. Die Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers ist unzulässig. XIV. Gerichtsstand 1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Auftragnehmer Unternehmer im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Sitz des Auftraggebers. 2. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Rechtes über den internationalen Warenkauf. XV. Sonstige Bestimmungen 1. Änderungen des Werkvertrages bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses selbst. 2. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise nichtig sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages davon unberührt. Die unwirksamen Bestimmungen gelten als solche ersetzt, die wirtschaftlich den gleichen Erfolg herbeiführen. 3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ständig einen eigenen Bauleiter (bauleitender Obermonteur) auf der Baustelle anwesend zu haben. Dieser fungiert als Fachbauleiter nach den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung. Der Auftraggeber oder dessen Beauftragter behalten sich - im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer - das Recht der Auswahl und personellen Besetzung der Baustellen sowie der Bauleitungskräfte vor, können also einzelne Kräfte ablehnen (siehe späteres Verhandlungsprotokoll). 4. Hinweis für den Datenschutz: Der Auftraggeber macht darauf aufmerksam, dass die zur Abrechnung erforderlichen Daten bei ihm und beim Architekten gespeichert werden. 5. Urheberrecht Der Architekt behält sich vor, mit dem Bauvertrag Regelungen zum Urheberrecht zu vereinbaren: Jegliche Veröffentlichung des Projekts - ganz oder in Teilen - insbesondere durch Fotos, Visualisierungen, Zeichnungen, Texte oder Pressemitteilungen, ist ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Zustimmung, sowie Nennung des Architekten zulässig. Die Zustimmung ist über die zentrale E-Mail-Adresse, siehe Blatt 04b, einzuholen. Bei Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von - siehe Blatt 04b. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche bleibt hiervon unberührt.

04 Vertragsbedingungen (Projektangaben) 04 VERTRAGSBEDINGUNGEN - PROJEKTANGABEN Bauleitung (Architekt) ggf. auch Rechnungsprüfung ' ' Name Ansprechpartner ' ' Adresse ' ' Emailadresse Tel.: ' ' Rechnungsprüfung (Architekt) ' ' Name Ansprechpartner ' ' Adresse ' ' Emailadresse Tel.: ' ' zu Ziffer V. Haftung, Punkt 4 Deckungssummen Betriebshaftpflichtversicherung Personenschäden                               mind.  EUR  ' ' 3.000.000,00 Sach- und Vermögensschäden             mind.  EUR  ' ' 1.000.000,00 Bearbeitungs- und Tätigkeitsschäden    mind.  EUR  ' ' 100.000,00 zu Ziffer VI. Vertragserfüllungsbürgschaft, Punkt 1 ¨ abweichend wird eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von ' ' der Nettoauftragssumme vereinbart. ý keine Abweichung zu Ziffer VII. Preisbildung und Vergütung, Punkt 5 Die vorgesehenen Regelarbeitszeiten auf der Baustelle sind: Montag - Freitag          ' ' 6.00 - 22.00 Uhr Samstag                    ' ' 6.00 - 18.00 Uhr zu Ziffer VII. Preisbildung und Vergütung, Punkt 12 ¨ abweichend wird ein Abzug für die Bauleistungsversicherung in Höhe von ' ' der Nettoschlussrechnungssumme vereinbart. ý keine Abweichung zu Ziffer VII. Preisbildung und Vergütung, Punkt 16 Die Abzüge für Baunebenkosten werden mit ' ' % für Baustrom ' ' % für Bauwasser ' ' % für ' ' zB Bauaufzug anteilig von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. zu Ziffer IX. Vertragsstrafe, Punkt 1 Vertragsstrafe in Höhe von ' ' 0,2 % der Nettoschlussabrechnungssumme aus dem Werkvertrag für jeden angefangenen Werktag der Fristüberschreitung. Die Vertragsstrafe beträgt insgesamt maximal ' ' 5 % der Nettoschlussabrechnungssumme aus dem Werkvertrag. zu Ziffer XI. Gewährleistung, Punkt 1 Die Gewährleistungsdauer für sämtliche Vertragsleistungen beträgt abweichend von der VOB/B o 5 Jahre nach BGB o ' ' Jahre ý keine Abweichung zu Ziffer XI. Gewährleistung, Punkt 2 Es wird eine Gewährleistungssicherheit in Höhe von ' ' 5 % der Bruttoschlussabrechnungssumme vereinbart. zu Ziffer XV. Sonstige Bestimmungen, Punkt 6 (Urheberrecht) Mit Abschluss des Bauvertrags wird eine Vereinbarung über das Urheberrecht geschlossen: o Ja o Nein Zentrale Email-Adresse: ' ' Höhe der Vertragsstrafe: ' '

05 Baustellenordnung 05 BAUSTELLENORDNUNG Diese Unterweisung ist von allen Arbeitnehmern des Bauvorhabens zu beachten und zu unterschreiben. Sie soll dazu dienen, Unwissenheit vorzubeugen und Gewohnheitsleichtsinn einzuschränken. Meist werden die Gefahren der Arbeit unterschätzt. Um Unfällen vorzubeugen und Stillstände bei den auszuführenden Arbeiten zu vermeiden, sind von jeder am Bau beteiligten Person Verhaltensregeln strickt einzuhalten. Wer sich nicht an die vorgeschriebenen Unfallverhütungsvorschriften halten will und nicht die nötige Disziplin mitbringt, muss die Baustelle verlassen. Informieren Sie sich über die Unfallverhütungsvorschriften und halten Sie diese ein. 1. Allgemeine Ordnung auf der Baustelle Bei allen Arbeiten ist die vorgeschriebene Personenschutzausrüstung (PSA), wenigstens bestehend aus Sicherheitschuhen S3 und Helm, zu tragen. Ist mit wegfliegenden Splittern, Staub oder chemischer Einwirkung zu  rechnen, ist ein Augen- oder Gesichtsschutz zu tragen. Bei Arbeitsverfahren mit Lärmemission ist Gehörschutz zu tragen. Das Gehörschutzmittel ist nach Lärmintensität und Dauer der Arbeit zu wählen. Beim Umgang mit Gefahrstoffen und bei Gefahr von Hautverletzungen oder Hauterkrankungen sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Beim Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen und dort, wo gefährliche Stäube, Gase, Rauche, u. a. entstehen können, ist für ausreichende Belüftung zu sorgen und ein geeigneter Atemschutz zutragen. Dort wo aus arbeitstechnischen Gründen keine Absturzsicherung möglich ist, müssen Sicherheitsgeschirre (z.B. Fallstop) benutzt werden. Defekte oder beschädigte Teile der PSA sind unverzüglich auszutauschen. Es herrscht absolutes Alkoholverbot. Sind bei notwendigen Tätigkeiten Dritte gefährdet oder müssen Sicherheitseinrichtungen entfernt werden, ist dies vor Beginn der Bauleitung des Auftraggebers anzuzeigen. Der Arbeitsbereich ist für die Dauer der Ausführung sicher gegen Unfallgefahr abzusperren und zu kennzeichnen. Jeder Schaden (z.B. an Maschinen, Geräten, Absperrungen, etc.) ist aus Betriebssicherheitsgründen sofort der Bauleitung des Auftraggebers zu melden. Arbeiten mit offenem Feuer oder hoher Temperaturentwicklung ( z.B. Schweißen, Löten, Flexen, etc.) dürfen aufgrund der Gefahr einer Brandentwicklung nur mit zur Verfügung stehendem Feuerlöscher ausgeführt werden. Das Arbeitsfeld ist so lange zu überwachen, bis das Gefahrpotential  nicht mehr vorhanden ist. Bei Unfällen sind alle erforderlichen Sofort-Maßnahmen (Erste-Hilfe, Sichern der Unfallstelle, Notruf, etc.) einzuleiten. Jeder Mitarbeiter muß die Erste-Hilfe-Organisation der Baustelle kennen. Jeder Baustellenunfall ist sofort der Bauleitung des Auftraggebers anzuzeigen und ins Unfallbuch einzutragen. Telefone für den Notfall sind in der Bauleitung des Auftraggebers zugängig. Jeder Auftragnehmer ist für die Ordnung am Arbeitsplatz verantwortlich. Es ist jeden Tag zum Arbeitsende aufzuräumen. Vor den Wochenenden ist gründlich zu reinigen. Speisereste sind täglich zu entfernen. Offene Speisen und Getränke sind nur in den dafür vorgesehenen Unterkünften zu verzehren. Das Führen von Baumaschinen und Baufahrzeugen ist nur mit der gültigen Führerscheinklasse bzw. Betriebserlaubnis zulässig.  Auf der Baustelle gelten die Bestimmungen der StVO. 2.  Rüstungen, Absperrungen, Absturzsicherungen Jeder der eine Rüstung betritt prüft vor Arbeitsbeginn, ob elementare Sicherheitsregeln (z.B. Gerüstfreigabe vorhanden, etc.) eingehalten sind. Sind Mängel vorhanden, werden die Arbeiten unverzüglich eingestellt. Der Mangel ist unverzüglich der Bauleitung des Auftraggebers anzuzeigen.  Mangelhafte oder unvollständig errichtete Gerüste -  z.B. fehlender Seitenschutz oder mangelhafte Beläge - können zu Absturzunfällen führen Das Ablagern von Lasten ist nur auf dafür vorgesehenen Gerüsten zulässig  (s. Gerüstfreigabe). Das Überlasten und/ oder entfernen von Gerüstteilen   (z.B. Verankerungen, Belägen, Geländern, Streben, etc.) ist verboten. Veränderungen an Rüstungen werden nur der beauftragten Rüstfirma bzw. von beauftragten Personen vorgenommen. Fehlende Absperrungen oder offene Deckenlöcher sind sofort in Absprache mit der Bauleitung des Auftraggebers zu schließen. Bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen sind Sicherheitsgeschirre zu tragen. 3.  Kranbetrieb Das Schwenken von Lasten über Personen ist strengstens untersagt. Es sind ausschließlich zugelassene Ketten oder Gehänge zu verwenden.   Beschädigte Ketten oder Gehänge sind sofort zu entfernen. Es ist zu  beachten, dass der Sicherungshaken richtig eingeschnappt und   beim Anheben die Seile hochgeführt werden. Der Boden gibt oft nach, achten Sie auf Platzdruck und Abstand zur Böschung (mind. 2 m). 4.  Vermessungseinrichtungen Vermessungseinrichtungen, z.B. Meterrisse, etc. sind mit größter Sorgfalt zu beachten und zu behandeln. Bei grober Verletzung der Sorgfaltspflicht, die zur Beschädigung der Vermessungseinrichtungen führt, behält sich der Auftraggeber die Weiterberechnung der entstehenden Kosten vor.

06 Angaben zur Baustelle 06 Allgemeine Angaben zur Baustelle, nach ATV/DIN 18299 Abschnitt 0.1 6.1 Lage der Baustelle, Zufahrt, Umgebungsbedingungen, Einschränkungen Lage: Die Grundstücke liegen unmittelbar am Illerplatz, einem zentralen Kreuzungspunkt der Fußgängerzone. Die Bebauung ist giebelständig an der Straßenkante, beidseitig mit angrenzenden Bestandsgebäuden (Nr. 29 und Nr. 35). Das Gebäude Nr. 35 (historisches Fachwerkhaus, denkmalgeschützt) grenzt direkt an den Abbruchbereich. Zufahrt: Anlieferung und Abtransport von Baumateriale erfolgen daher ausschließlich über die Neustädter Straße (Fußgängerzone). Tragfähigkeit des Pflasters, zulässige Fahrzeuggrößen sowie Lieferzeitfenster vor Baubeginn zu prüfen und mit der Stadt Frankenberg (Eder) abzustimmen (verkehrsrechtliche Anordnung, Sondernutzungserlaubnis). Das Pflaster ist durch Asphalt zu schützen; die Feuerwehrzufahrt ist freizuhalten. 6.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie klimatische oder betriebliche Bedingungen Folgende Immissionsbelastungen sind zu beachten: Lärm: Abbrucharbeiten sind auf die zulässigen Arbeitszeiten und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm zu begrenzen. Staub: Staubemissionen durch gezielte Wasserberieselung zu minimieren (TA Luft, VDI 3790). Staubschutznetze an der Einhausung / dem Bauzaun sind vorzusehen. Erschütterungen: Durch die unmittelbare Lage des denkmalgeschützten Gebäudes Nr. 35 ist ein Erschütterungsmonitoring nach DIN 4150-3 durchzuführen. Richtwertklasse I (historische Bausubstanz) ist einzuhalten. 6.3 Art und Lage der baulichen Anlage siehe Projektbeschreibung 6.4+5 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschränkungen, freizuhaltende Flächen Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Neustädter Straße; die Ausfahrt erfolgt über eine Verbindungsgasse zur Bremer Straße (Einwegverkehr). Eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß RSA 21 sowie eine Sondernutzungserlaubnis der Stadt Frankenberg sind vom AN einzuholen und vorzuhalten. Der Fußgängerbereich der Neustädter Straße ist während der gesamten Bauzeit für Passanten sicher zu führen. Der Pflasterbelag der Neustädter Straße ist durch geeignete Schutzmaßnahme vor Beschädigung durch Baufahrzeuge zu schützen. Nach Abschluss der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Außerhalb der BE-Fläche liegende öffentliche Flächen und Parkplätze sind freizuhalten. Auf dem Grundstück stehen begrenzte Aufstellflächen für Container gemäß BE-Plan zur Verfügung. Das Abstellen von PKWs und Transportfahrzeugen ist vom AN eigenverantwortlich zu regeln. Der allgemeine Baustelleneinrichtungsplan wird zentral vorgegeben. Die zur Ausführung erforderlichen Aufstell- und Logistikflächen sind in einem gewerkespezifischen BE-Plan innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung vorzulegen. Die Baustellenlogistik ist bei der wöchentlichen Baubesprechung mit allen Baubeteiligten abzustimmen. Bei An- und Abtransport von Material darf kein LKW-Stau im öffentlichen Bereich entstehen. Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -regelung sind vom AN eigenverantwortlich vorzunehmen. Der Zugang zu Einrichtungen der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, der Feuerwehr 6.6 Transporteinrichtungen, und Transportwege Aufgrund der beengten innerstädtischen Lage stehen keine eigenen Lagerflächen auf dem Grundstück zur Verfügung. Der Abbruchschutt ist unmittelbar nach dem Anfallen abzutransportieren. -  Transportweg: ausschließlich über Neustädter Straße (Fußgängerzone). -  Containerstandplatz: auf dem Grundstück oder in der Neustädter Straße (Fußgängerzone). nach Genehmigung durch Stadt Frankenberg (Eder) 6.7 Wasser, Energie, Abwasser, Bauwesenversicherung Baustromverteiler mit Licht- und Kraftstromanschlüssen bis 32A und Bauwasseranschlüsse 3/4´´ werden vor Ort vorgehalten. In der Schlussrechnung werden folgende Beträge vom Bruttobetrag in Abzug gebracht: 0,5 % Wasser, 0,5% Strom, 0,5 %  Bauwesenversicherung. Dies ist bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Für eine Arbeitsplatzbeleuchtung hat jeder AN selbst zu sorgen. Diese ist vom  AN zeitgerecht, in eigener Veranlassung und Haftung herzustellen, vorzuhalten, zu betreiben, erforderlichenfalls umzulegen und in Abstimmung mit der Bauleitung zu entfernen. Alle hieraus resultierenden Kosten sind mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen abgegolten. 6.8 Mitbenutzung von Flächen und Räumen Der für die Baustelleneinrichtung des AN zur Verfügung stehende Platz ist mit der Bauleitung abzustimmen. Weitere Lagerstellen sind mit dem AG bzw. mit der Bauleitung des AG abzustimmen. Mannschaftsunterkünfte, Pausenräume werden nicht zur Verfügung gestellt und sind innerhalb des Gebäudes nicht zugelassen. Der AN ist verpflichtet diese für das eigene Personal in  ausreichender Menge auf dem Baustellengelände aufzustellen und vorzuhalten. Mögliche Lagerflächen und  Containeraufstellflächen auf der BE-Fläche sind dem BE-Plan zu entnehmen und mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Alle Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern keine separate Position benannt wird. 6.10 Grundwasser, Gewässer nicht erforderlich 6.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften 6.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung von Abwasser und Abfall Für die Beseitigung von Abwasser sind die entsprechenden Vorschriften insbesondere der Entwässerungsbetriebe einzuhalten, das Abwasser ist ggf. vor Einleitung in die Kanalisation zu reinigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich gesetzliche Mindestvorschriften zu erfüllen. Abfalltrennung auf Baustelle in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle und gefährliche Abfälle (z.B. asbesthaltige Materialien) 6.13 Schutzgebiete / Schutzzeiten Im Bereich der Baustelle sind folgende Schutzgebiete bzw. Schutzauflagen zu beachten: -  Denkmalschutz: Das Gebäude Neustädter Str. 33 ist im Denkmalbuch des Landes Hessen eingetragen (Kulturdenkmal, § 2 Abs. 1 HDSchG). Das benachbarte Gebäude Neustädter Str. 35 ist ebenfalls denkmalgeschützt -  Wasserschutzgebiet: Die Baustelle liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in einem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet; Verifikation über die Wasserschutzkarte des Regierungspräsidiums Kassel empfohlen -  Naturschutz: Keine bekannten Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder Biotope im unmittelbaren Baustellenbereich; ggf. Überprüfung auf Brutvögel (Abbruch außerhalb der Brutzeitperiode März-September empfohlen oder vorherige Begehung) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen um zu verhindern, dass anfallende Abwässer oder sonstige Stoffe, wie z.B. Diesel, Farben, Baustoffreste, Unrat in angrenzende Gewässer geraten. Baustoffe müssen windsicher gelagert werden, Reste sind direkt in Säcken zu sammeln. Geeignete Maßnahmen wie Auffanggräben, Sandsackbarrieren o.ä. Sind vorzusehen und in die Einheitspreise einzurechnen. 6.14 Schutz von Bäumen, Vegetationsflächen, Bauteilen und Bauwerken Folgende Objekte sind im Bereich der Baustelle zu schützen: -  Nachbargebäude Neustädter Str. 35 (Kulturdenkmal): Vollständige Schutzmaßnahmen der Fassade, offenliegender Wände und Anschlüsse; Zustandsdokumentation vor Abbruchbeginn; kein Beschädigungsrisiko durch Baufahrzeuge oder Abbruchmaterial -  Nachbargebäude Neustädter Str. 29: Zustandsdokumentation und Schutz der Grenzwand -  Gehwegbelag und Straßenoberfläche der Neustädter Straße: Schutz durch Abdeckplatten / Holzdielen bei Befahrung oder Kranaufstellung; Wiederherstellung bei Beschädigung auf Kosten des Auftragnehmers -  Baumbestand: Gemäß Vermesserplan befinden sich im rückseitigen Bereich des Grundstücks (Bergstraße) Gehölze; deren Schutz ist nach DIN 18920 sicherzustellen -  Grenzsteine: Grenzsteine gemäß Vermesserplan (Büro Hofmann) sind zu sichern und nach Abschluss der Arbeiten auf ihre Lage zu überprüfen 6.15 Baustellenverordnung siehe Blatt 05 6.16 vom Bauherrn veranlasste Maßnahmen/ Vorarbeiten nicht erforderlich 6.17 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle, Baubesprechungen Es werden gleichzeitig mehrere Gewerke auf der Baustelle arbeiten. Die folgenden Gewerken sind auf der Baustelle: Gewerke TGA Gewerke Fassade Gewerke Zimmerer und Dachdecker Gewerke Gerüst Baubesprechungen finden wöchentlich auf der Baustelle statt. Die Teilnahme ist für jeden AN verpflichtend. Die Umgangssprache auf der Baustelle ist deutsch. Für die Schnittstellen und Übergänge der Gewerke ist die Baubesprechung zu nutzen. 6.18 Art und Lage der technischen Anlagen der beteiligten Gewerke siehe Blatt 01 Projektbeschreibung sowie Baustelleneinrichtungsplan. 6.19 Art, Lage, Anschlüsse der Telekommunikation zur Datenfernübertragung siehe Blatt 01 Projektbeschreibung sowie Baustelleneinrichtungsplan. 6.22 Planunterlagen des Architekten /Fachplaners Der AN erhält die Planunterlagen und sonstigen vertragsrelevanten Unterlagen des Architekten (blocher partners) und der Fachingenieure in digitaler Form (PDF). Kosten für Vervielfältigungen und Plots gehen zu Lasten des AN. Die Planunterlagen sind vor Ausführungsbeginn auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit zu prüfen; Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.

07 Angaben zur Ausführung - DIN18299 - 0.2 07. Angaben zur Ausführung - DIN 18299 -0.2 7.1.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und -beschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. Für die hier ausgeschriebenen Leistungen sind nachstehende Ausführungstermine Vertragsbestandteil und in dem Feinterminplan des AN zu berücksichtigen und zu übernehmen Ausführungstermin: ca. 2. Quartal 2027 bis 3. Quartal 2027 Feinterminplan ist zwei Wochen nach Vergabe vorzulegen. 7.1.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.b. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten in Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen Der Auftragnehmer wird verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehören aich die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Meßeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaften. Ein Betrieb der Baustelle ist im Winter zu bewerkstelligen. 7.1.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGePlan gem. BaustVO ergeben siehe Baustellenordnung 7.1.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung SiGe-Plan wird rechzeitig vor Ausführungsbeginn dem AN zur Verfügung gestellt. 7.1.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenfalls besonderen Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nicht gegeben 7.1.6 Besondere Anfoderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen z.B. Behälter für die getrennte Erfassung Siehe BE-Plan sowie Baustellenordnung und ortliche Aushänge 7.1.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten Gerüste zur Ausführung der eigenen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren 7.1.8 Mitbenutzen fremder Gerüste, Hebezeuge etc nur in Abstimmung mit dem Eigentümmer bzw. nach Freigabe (z.B. Gerüstfreigabe). Standzeit Fassadengerüst '08.04.2027 - 30.08.2027 ' Stand Bauaufzug              '08.04.2027 - 30.08.2027 ' Eine Anpassung der Daten hält sich der Bauherr vor. 7.1.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenefalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthals- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmen vorzuhalten hat nur in Abstimmung mit AG 7.1.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten Stoffe ist durch den Bauherren zu genehmigen 7.1.11 Anforderungen an wiederaufbereitete Stoffe Zertifizierung erforderlich 7.1.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen 7.1.13  Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" vorgegeben, so ist die Gleichwertigkeit als Mindestforderung zu verstehen. Gleichwertigkeit im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, dass die geforderten Parameter (z.B. Maße, technische, physikalische, chemische und biologische Eigenschaften), die Haltbarkeit,  Schadensbeständigkeit und die Nutzungsdauer durch das angebotene Fabrikat eingehalten werden und Kompatibilität mit den anderen vorgegebenen Komponenten besteht. Kriterien der Prüfung und Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein. Vorgeschriebene Prüfungen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder nach DIN- oder EN-Normen müssen nachweisbar sein. Zu beachten sind ggfs. ergänzende Konkretisierungen zu einzelnen Positionen. Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" in den vorgesehenen Freiraum für "Angebotenes Fabrikat:" vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene Fabrikat als vereinbart. Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe durch Prüfzeugnisse, Prospekte, Muster oder anderweitig darzulegen. Ist ein Planungsfabrikat in der Leistungsbeschreibung genannt so gilt immer "oder gleichwertiger Art und Güte" auch wenn nichts näher genannt wird. Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, international Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genomm en 7.1.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer andren Verwertung zuzuführen sind In Rücksprache mit AG 7.1.15 Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung Lieferscheine, etc. 7.1.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genau Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe keine 7.1.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt keine 7.1.18 Leistungen für andere Unternehmen keine 3.1.19 Mitwirken bei Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit andren Beteiligten z.B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation gemäß DIN 18382 Nr. 3.3 VOB C sowie DIN 18384 Nr. 3.3 VOB C. Weitere nach Vorgaben AG 3.1.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme Weitere Unternehmen haben Zugang zur Baustelle, 3.1.21  Übertragung der Wartung gemäß  Wartungsvertrag und Anlagen zum Leistungsverzeichnis sofern für nachstehende Leistung erforderlich. 3.1.22 Abrechnung Maßgebend für die Ausführung sind die Bestimmungen der VOB Teil B und C, neueste Fassung, "Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen", sowie alle einschlägigen Gesetze, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien und Auflagen sowie die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.

08 Angabe zur Dokumentation 8. Angaben zur Dokumentation Der AN hat von den betreffenden Zeichnungen/Unterlagen Baustellenoriginale zu führen. Dabei sind Änderungen, die sich während der Montage ergeben, farbig festzuhalten. Diese müssen später für die Dokumentation in die Originale übernommen werden. Die Änderungen sind mit Änderungsindex zu kennzeichnen. Bei Wiederholungsprüfungen sind die Unterlagen hinsichtlich Form und Anzahl wie beschrieben rechtzeitig überarbeitet vorzulegen. Vom AN ist eine fortlaufende (alle Pläne und sonstige Unterlagen beinhaltende) Planliste zu führen. Diese ist bei Übergaben von Plänen und sonstigen Unterlagen jeweils beizulegen, in Papier und als Datei auf Datenträger. 5.1. Angaben zur Dokumentation Die Revisionsunterlagen umfassen folgende Unterlagen: Schriftliche Unterlagen: Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten (U-Werte, g-Werte, Schallschutz, RC-Klassen etc.) Kopien der Prüf- und Herstellerbescheinigungen (z.B. Zulassungen, CE-Kennzeichnung, Systemzulassungen des Profilherstellers) Angabe der Energieeffizienzkennwerte (Uw, Ug, g-Wert – analog zu ErP/SFP im TGA-Bereich) Fachunternehmererklärungen (z.B. für Bauanschlussfugen, Abdichtung, Brandschutz falls zutreffend) Protokolle über durchgeführte Prüfungen/Messungen: z.B. Anpressdruckprotokolle bei Verglasung, Dichtheitsprüfungen (Schlagregen, Luftdurchlässigkeit), Befestigungs-/Verankerungsprotokolle, ggf. Bauteilprüfungen vor Ort Werkstattzeichnungen/Fertigungspläne als Teil der Revisionsunterlagen Wartungs- und Pflegeanleitung (insbesondere für Beschläge, Dichtungen, Oberflächen) Nachweis der Montageanleitung/RAL-Gütesicherung Fenstermontage (falls RAL-Montage gefordert) Bei Structural-Glazing/Elementfassaden: Nachweis der Klebeverbindung (Prüfzeugnisse Silikon) Vorstehende Aufzählung präzisiert und ergänzt die Formulierungen der VOB/C. Die Kosten für die Erstellung der Revisionsunterlagen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Als Revisionsunterlagen sind alle Zeichnungen und Unterlagen in Ordner geordnet, mit Inhaltsverzeichnis versehen und durch Register getrennt in folgender Anzahl zu übergeben: 1-fach digital, Zeichnungen sind jeweils in den Formaten .dxf, .dwg und .pdf,  alle anderen Unterlagen im Format .pdf. auf geeignetem Datenträger zu speichern. 2-fach in Papierform. Zeichnungen in Papierform sind in Farbe zu plotten.

09 Unterzeichnender Anbieter 09 UNTERZEICHNENDER ANBIETER Unterzeichneter Anbieter erklärt, daß er alle Angebotsunterlagen eingesehen hat und sich, wo nötig durch Rücksprachen ein klares Bild der Arbeitsbedingungen, dem Umfang und der Durchführbarkeit der zu leistenden Arbeiten gemacht hat. Eine Baustellenbesichtigung wird empfohlen. Der Bieter – nachfolgend auch Auftragnehmer (AN) genannt – erklärt, dass er sich vor Abgabe des Angebotes über die örtlichen Verhältnisse, insbesondere über Lage und Beschaffenheit der Baustelle, die Zufahrtswege sowie den Zustand des Bauwerks, unterrichtet hat. Der AN hat die Vergabeunterlagen, insbesondere das Leistungsverzeichnis, geprüft. Erkennt er Unstimmigkeiten, Lücken oder Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung oder gegen die angesetzten Mengen, so hat er diese dem Auftraggeber (AG) vor Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen. Der AN ist über Art und Umfang der Arbeiten sowie über alle etwaigen Schwierigkeiten hinreichend unterrichtet. Die Abgabe des Angebotes erfolgt für den AG kostenfrei und ist für diesen unverbindlich. Der AN hält sich an dieses Angebot bis zum Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist am __________ gebunden. Dem Angebot liegt ein / kein Begleitschreiben bei. Mit seiner Unterschrift anerkennt er alle vorstehenden Bedingungen und verpflichtet sich im Auftragsfalle zur Annahme und Durchführung der Arbeiten zu den im Leistungsverzeichnis eingesetzten Einheitspreisen. Ort und Datum    ...................................... Stempel und Unterschrift  ............................

10 Anlagenverzeichnis - in LV 10 PLANLISTE / ANLAGEN Allgemeine Unterlagen BE2- Lageplan                                     1:100 Grundrisse Erdgeschoss Übersichtsplan 1:100 Zwischengeschoss Übersichtsplan 1:100 1. Obergeschoss Übersichtsplan 1:100 2. Obergeschoss Übersichtsplan 1:100 3. Obergeschoss Dachaufsicht 1 1:100 4. Obergeschoss Dachaufsicht 2 1:100 Schnitte Schnitt AA                                                            1:100 Schnitt BB                                                            1:100 Schnitt CC                                                            1:100 Schnitt DD                                                            1:100 Detail 5_arc_de_xxx_fas_xx_021 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_fen_xx_022 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_fen_xx_023 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_fen_xx_024 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_fen_xx_025 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_fen_xx_026 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_fen_xx_027 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_fen_xx_028 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_tür_xx_029 1:5, 1:50 5_arc_de_xxx_fen_xx_030 1:5, 1:50 Weitere Dokumente - Vermesserplan

11 Fachbauleitererklärung 11. FACHBAULEITERERKLÄRUNG UND VEREINBARUNG ZUR ARBEITSSICHERHEIT Die unterzeichnende Firma erklärt, dass sie die Verantwortung für die ihr übertragenden Arbeiten entsprechend den Bestimmungen der Bauordnung, des Sozialgesetzbuches und des Arbeitsschutzgesetzes übernimmt. Als Bauleiter/Fachbauleiter im Sinne der LBO wird benannt: (sein Vertreter) Name:          ........................... .............................. Berufsbezeichnung: ....................... ....................... Der Bauleiter/Fachbauleiter erklärt, dass er die unmittelbare Verantwortung für die Ausführung an Ort und Stelle übernimmt. Er besitzt die für eine sichere Ausführung erforderlichen Kenntnisse und Verlässlichkeit. Er ist für die Sicherheit der Baustelle sowie für die Einhaltung der gesetzliche behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften verantwortlich. Der Auftragnehmer und der Fachbauleiter erklären, dass ihnen die Unfallverhütungsvorschriften, die Bauordnung, sowie das Arbeitsschutzgesetz bekannt sind, insbesondere wird darauf hingewiesen: 1.  Der AN und seine Nachunternehmer sind verpflichtet, zur Verhütung von Arbeitsunfällen im Zusammenhang mit seiner Leistung alle erforderlichen sicherheitstechnischen Anordnungen und Maßnahmen entsprechend den gültigen Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zu treffen. Die Hinweise im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sind zu beachten. 2.  Die erforderlichen Arbeitsschutzausrüstungen sind vom AN für seine Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Die Mitarbeiter sind zu unterweisen, diese zu benutzen. 3.  Alle eingesetzten Geräte müssen dem Stand der Technik entsprechen und regelmäßig durch Sachkundige oder Sachverständige überprüft werden; schriftliche Nachweise sind bereitzuhalten. 4.  Für alle gefährliche Arbeiten, gemäß UVV Allgemeine Vorschriften, muss vor Arbeitsbeginn ein der Gefährdung angepasstes Sicherheitskonzept (Durchführungsanweisung) der Bauleitung vorgelegt werden. 5.  Falls Sicherungseinrichtungen durch den AN entfernt werden müssen, ist für die Dauer der Entfernung die Gefahrenstelle unfallsicher abzusperren und zu kennzeichnen. Anschließend ist die Sicherheitseinrichtung wieder herzustellen. 6.  Wenn auf der Baustelle Mitarbeiter des AN Gefahren für sich oder andere  feststellen, die nicht selbst abgestellt werden können, ist die Bauleitung sofort zu informieren. 7.  Meldepflichtige Arbeitsunfälle sind vom AN auf Unfallanzeigen an seine zuständige Berufsgenossenschaft und das örtlich zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt bzw. dem zuständigen Amt  für Arbeitsschutz zu melden. Die Bauleitung ist über jeden Unfall unverzüglich zu informieren. 8.  Die Ersthelfer des AN auf der Baustelle sind zu benennen (mindestens10 % der Mitarbeiter). 9.  Auf Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle ist zu achten, die sanitären Einrichtungen sind zu nutzen. Bei Zuwiderhandlung werden die Reinigungs- bzw. Entsorgungskosten dem AN in Rechnung gestellt. 10. Der Auftragnehmer muss für alle eingesetzten Gefahrstoffe das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt und die erforderlichen Betriebsanweisungen am Einsatzort bereithalten; die Zusammenstellung aller Gefahrstoffe in einem zentralen Kataster gemäß § 16 GefStoffV, liegt im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers und ist der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen. 11. Allgemeine Baustellensprache ist deutsch. Die Unterweisung der Mitarbeiter im Rahmen des Arbeitsschutzes und ggf.des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans ist der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten nachzuweisen. Die beigefügte Baustellenordnung ist den Mitarbeitern zur Kenntnis zu bringen. Bei einem Verstoß gegen die vorgenannten Bestimmungen zur Arbeitssicherheit durch den AN oder dessen Mitarbeiter oder durch einen Nachunternehmer des AN oder dessen Mitarbeiter hat der AN je Person und Vorfall dem AG eine Vertragsstrafe von 150,00 EUR zu bezahlen. ......................................................................................., den ............................................................................ ............................................................................................................................................................................ (Unterschrift Bau-/Fachbauleiter (AN)

12 ZTV Metallbau-/Schlosserarbeiten 1. ZTV - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Metallbau-/Schlosserarbeiten 1.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage Der sachliche Geltungsbereich und die technische Ausführung werden durch die im Leistungsverzeichnis zugeordneten und beschriebenen Bauleistungen definiert. Vertragsgrundlage ist die VOB. Es gelten alle anwendbaren Normen,  Vorschriften und Richtlinien sowie Merkblätter und Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller in der zur Angebotsabgabe gültigen Fassung. 1.2 Material Die angebotenen und grundgeprüften Produkte müssen einer Güteüberwachung (Eigen- und Fremdüberwachung im Sinne von DIN 18 200) unterliegen bzw. in der Bauregelliste aufgenommen sein. Werden andere Produkte als die im Leistungsverzeichnung geforderten angeboten, so hat der Auftragnehmer die absolute Gleichwertigkeit mit den entsprechenden Prüfzeugnissen und behördlichen Zulassungen vor Beginn der Arbeiten dem Bauherrn nachzuweisen. Der Auftragnehmer übergibt nach Fertigstellung eine Aufstellung der verwendeten Materialien mit Hinweis auf Hersteller, Fabrikat und Chargen-Nummer zwecks eventuell erforderlicher Nachbestellung. Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen. Materialschichten müssen grundsätzlich aufeinander abgestimmt sein, nach Erfordernis sogar systemkonform sein, der Materialauftrag muß immer auf den Untergrund abgestimmt sein. Entsprechend den Forderungen des Auftraggebers sind grundsätzlich die Herstellernachweise bzw. Eignungsnachweise für den Einsatzzweck, Gütezertifikate und bauaufsichtliche Zulassungen rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten vorzulegen. Rechtzeitig vor Ausführung sind grundsätzlich Muster der Angebote vorzulegen. Das eingebaute Material muß dem Muster entsprechen. Ist es nach der Bemusterung notwendig, daß andere Fabrikate oder Materialien als die im Leistungsverzeichnis beschriebenen, zur Ausführung kommen sollen, so dürfen durch eine weitere Bemusterung und Lieferzeiten keine Terminverzüge im  Bauablauf entstehen. 1.3 Kostenabgrenzung Der Leistungsumfang des AN beinhaltet grundsätzlich neben der Montage auch die Lieferung der dazugehörenden Stoffe und Bauteile für die ausgeschriebenen Leistungen.  Grundlage für die Abrechnung ist die VOB/C DIN 18 299 und VOB/C DIN 18 360.  Materialverschnitt ist in die Einheitspreise miteinzukalkieren. Sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten vestehen sich  einschließlich Lieferung, Transport bis zum Einbauort sowie Einbau an der Baustelle. Eventuell notwendige Hilfskonstruktionen, Hebewerkzeuge , Hilfsgerüste etc. sind in die Einheitspreise miteinzukalkulieren. Sämtliche zur fachgerechten Aus- führung erforderliche und nicht aufgeführten  Materialien und Teile sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Kosten für Konstruktions- und Ausführungspläne, die nur für das vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten bzw. erforderlich sind, sind in die Einheitspreise miteinzukalkulieren. Dazu gehört auch das Maßnehmen auf der Baustelle. Der Auftragnehmer hat bis zur Abnahme seiner Leistung die eingebauten Bauteile vor Beschädigungen zu schützen, werden vom Auftraggeber Schutzvorrichtungen für den Zeitraum zwischen der Abnahme und der Gesamtfertigstellung des Bauwerkes gefordert, so ist dies eine Besondere Leistung. Das Nachverzinken von Schnittstellen und Anschlüssen auf der Baustelle wird nicht gesondert vergütet. Abnahme Der AN verpflichtet sich nach Fertigstellen seiner Werkleistung, eine Überprüfung der gesamten Konstruktion auf Übereinstimmung mit den brandschutztechnischen Vorgaben un der ordnungsgemäßen Ausführung auf eigene Kosten durchzuführen. Das Abnahmeprotokoll ist dem AG spätestens bei Schlußrechnugnslegung unaufgefordert zu übermitteln. 1.4 Ausführung Allgemein Vom Auftraggeber wird  eine Höhenkote und ein Höhenbezugspunkt je Geschoss vorgegeben. Von diesen hat der AN die für seine Leistungen erforderlichen Höhen eigenverantwortlich zu nehmen. Wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen  festgestellt werden,  so ist dies mit der Bauleitung abzusprechen. Die im LV beschriebenen Leistungen sind nach statischen Gesichtspunkten zu konstruieren bzw. auf die Ausführbarkeit zu prüfen. Bauteile und Einrichtungen, u.a. Sichtbeton, Kunststein, Isolierungen, fertig bearbeitete Oberflächen, Verglasungen, Verkleidungen usw. sind rechtzeitig vor Ausführung der Leistungen durch geeignete Maßnahmen vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen, dies gilt auch ohne besondere Aufforderung durch die Bauleitung. Späne von Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort zu entfernen. Treffen verschiedene Stoffe zusammen, ist vom AN zu gewährleisten, daß keine Kontaktkorrosionen entstehen. Als Montageschrauben sind, soweit nicht anders  beschrieben, grundsätzlich nur verzinkte Schrauben zu verwenden. Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, verpflichtet sich der Auftragnehmer vor Ausführung der Leistung, sich vor Ort mit dem Auftraggeber und mit angrenzenden Gewerken abzustimmen,  um einen reibungslosen Bauablauf  zu gewährleisten. Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. Für Oberflächenschutz gilt folgendes: Stahlbauteille im Innenbereich sind stets grundiert zu liefern, Stahlbauteile im Aussenbereich sind stets verzinkt zu liefern. Anonsten gelten die Angaben nach DIN 18 360, Punkt 3.1.5 Ausführungsunterlagen Der Auftragnehmer hat vor Ausführung der Arbeiten sämtliche Planmaße zu prüfen und bei Abweichungen mit dem Aufftraggeber Rücksprache zu nehmen. Eine Prüfung und Genehmigung von Ausführungsunterlagen Dritter durch den Auftraggeber schränken die Verantwortung und Haftung des  Auftragnehmers nach dem Vertrag nicht ein. Vor Beginn der Arbeiten sind vom Auftragnehmer Werkzeichnungen, Prüfzeugnisse und statische Nachweise, soweit erforderlich, dem Auftraggeber vorzulegen. Werk- un Detailzeichnungen sind in 2-facher Ausfertigung vorzulegen. Schlosserarbeiten Bei Schweißarbeiten in der Nähe von brennbaren Bauteilen  sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen. Das gilt analog für oberflächenfertige Bauteile anderer Baustoffklassen, insbesondere für glänzende, lackierte und gläserne Oberflächen. Für die Ausführung von Schlosserarbeiten ist auf jeden Fall der "kleine Eignungsnachweis" nach DIN 18 800 erforderlich. Metallbauarbeiten Bei Fenstern und Türen dürfen nur solche Dichtungen eingesetzt werden,  die vom Systemhersteller zugelassen sind und Bestandteil der Fenstersystemprüfung (z. Bsp. durch Institut für Fenstertechnik in Rosenheim) waren. Die Befestigung von Fenster und Türen muß mechanisch erfolgen, Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein, bei nicht ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden. Werden einbruchhemmende Türen oder Fenster eingebaut  so hat der AN eine Montagebescheinigung nach erforderlicher Ausführung der Arbeiten dem Auftraggeber auszuhändigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und diesen zur Abnahme nach Abstimmung mit der Bauleitung zu beseitigen. Für Aluminiumfenster ist zu beachten: es sind grundsätzlich wärmegedämmte Profile einzubauen, die thermische Trennung ist in der Konstruktion durchgehend zu gewährleisten, Tauwasser muß sicher nach aussen abgeleitet werden, Kämpfer und Sprossen sind mit Sprossenanker zu verbinden, im Falzbereich sind sichtbare Verbindungen gestattet, die Verankerung am Baukörper muß die spannungsfreie temperaturbedingte Verformung aufnehmen können, Wandanschlüsse müssen raumseitig dampfdicht sein Werden schallschutztechnische Forderungen gestellt, so kann der Nachweis ohne örtliche Messung durch einen Nachweis der Einhaltung der Schallschutzklassen nach der VDI-Richtlinie 2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen - erbracht werden. Der Prüfbereicht ist auf Verlangen vorzulegen, grundsätzlich gilt, wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben wurden, die Einhaltung der Schallschutzklasse 2. Feuerschutzabschlüsse Es dürfen nur solche Feuerschutztüren, -tore und -klappen angeboten werden, die durch Vorlage von Normen, bauaufsichtlichen Zulassungsbescheiden, TÜV-Abnahmen (bei mechanisch betätigten Toren) und bei Sonderkonstruktionen durch schriftliche Zustimmung der zuständigen Behörde den Eignungsnachweis erbringen. Das gleiche gilt für den sachgemäßen Einbau einschließlich der Beschläge, Verglasungen, Steuerungen und Feststellvorrichtugen. Alle Feuerschutzabschlüsse müssen eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung haben, oder den Prüfnachweis eines zugelassenen Prüfinstitutes besitzen. Vom Bieter ist bei selbstschließenden Türen die fabrikatstypische Feststellung bzw. Betätigung anzugeben, wenn in den Ausschreibungsunterlagen dazu keine Forderungen bestehen. Feuerschutztüren müssen sich auch im verschlossenen Zustand in Richtung des Fluchtweges öffnen lassen. Das sachgemäße Dichten der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukörper ist in den Preis einzurechnen. Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Falls nicht anders ausgeschrieben, gilt der Zustand "ständig geschlossen", es ist mindestens ein einstellbares nicht tragendes Federband vorzusehen, das im Zusammenhang mit der Tür geprüft ist. Feuerschutz- und Rauchschutztüren sind dauerhaft zu kennzeichnen. Nach dem Einbau von Feuerschutzabschlüssen ist die Abnahmeprüfung durch Fachkundige durch den Auftragnehmer auf seine Kosten zu veranlassen. Das Abnahmeprotokoll ist dem Auftraggeber auszuhändigen. 1.5 Abfallbeseitigung Rest- und Verpackungsmaterial, anfallender Bauschutt ist, sofern es nicht vom Auftraggeber ausdrücklich übernommen wird, kostenlos zu beseitigen. Metallreste sind gesondert zu entsorgen. Die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall sind einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

13. Allgemeine Hinweise 13. ALLGEMEINE HINWEISE BAUSTELLENBESPRECHUNGEN Es finden wöchentlich Baustellenbesprechungen statt - zu von der BL festgelegten Zeiten. Die Teilnahme an diesen Baustellenbesprechungen ist verpflichtend. Diese Teilnahmepflicht beginnt mindestens zwei Kalenderwochen vor Ausführungsbeginn der Leistungen des AN und endet mit Fertigstellung dieser. BAUTAGEBUCH Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen und dieses wöchentlich der Bauleitung zu übergeben. Das Bautagebuch ist durch den AN auf den Plan- und Projektserver aufzuspielen. Der Zugang wird durch den AG zur Verfügung gestellt. ARBEITSHÖHEN / GERÜSTE Alle Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren sofern nichts anderes erwähnt ist. Die Arbeitshöhen gehen aus den LV-Positionen hervor. EINBAUORT UND LAGERFLÄCHEN Für die Baustelle stehen nur eingeschränkt Lagerflächen zur Verfügung. Die Anlieferung der Materialien hat daher bedarfsgerecht und in enger Abstimmung mit dem Bauablauf zu erfolgen (Just-in-Time-Lieferung).Eine Zwischenlagerung auf der Baustelle ist nur in begrenztem Umfang möglich. Kleinwerkzeuge können in Gitterboxen auf der Umbaufläche gelagert werden. Einbringöffnungen In den Fassadenabschnitten der Achsen ´ 'V-U ' sind nachträglich zu schließen.Schließung gemäß Rahmenterimplan im ' '

01 Metallbaufassade

1 Ausführungsbeschreibung, Alu- Fenster

01.01 Vorbereitende Arbeiten

01.02 Pfosten-Riegel-Fassade- EI90

01.03 Alu- Fenster Elemente

01.04 Sandwichpaneele als Außenwand

01.05 Außenjalousie

01.06 Alu-Rohrahmentüren

01.07 Alu-Fensterbank

01.08 Asturzsicherung

01.09 Stundenlohnarbeiten