Angebot einreichen

01 Metallbauarbeiten

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 1.1 Ausführungsgrundlagen Alle Ausführungsleistungen sind nach Stand der Technik, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Zusätzlich gelten: · Allgemeine Werkvertragsbedingungen der RSG · Alle zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen · Auflagen, Vorschriften und Richtlinien der betroffenen Behörden und Versorgungsträger sowie des TÜVs · Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften · Verarbeitungsrichtlinien bzw. techn. Merkblätter der Hersteller · vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen · Die VOB, Teil B und C in der jeweils gültigen Fassung. - Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, DIN 1961. - Teil C Allgemeine technische Vorschriften nach DIN jeweils in der neuesten Fassung.

3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 1. Grundstück Das Gebäude mit den Flächen des Fitnessstudios befindet sich in der Kieler Str. 143-147 in Stellingen, 22087 Hamburg. Der Zugang zum Gebäude erfolgt über die öffentlichen Verkehrsflächen Kieler Straße oder Holstenkamp. Von der Kieler Straße gelangt man zu Fuß direkt zum Treppenhaus und von dort über die Treppe oder den Aufzug in das Studio im 2.OG. Ein weiterer Zugangsmöglichkeit erfolgt über den Holstenkamp mit Auto in den Innenhof in eine Tiefgarage und von dort kann man über ein Treppenhaus/Aufzug in das 2.OG gelangen. Über eine interne Treppe gelangt man in das 3.Obergeschoss, was teilweise auch zur Studiofläche gehört. Das Gebäude erstreckt sich über 5 Ebenen, EG - 4.OG. Die Mieteinheit McFit nutzt einen Bereich im 2.OG und 3.OG. Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen. . 2. Bauvorhaben Die umzubauenden Studiofläche erstreckt sich über 2 Ebenen: 2. Obergeschoss und 3. Obergeschoss.. Die Flächen im Erdgeschoss, 1.Obergeschoss, sowie die restlichen Flächen im 2. und 3. Obergeschoss werden von anderen Mietern genutzt. Für die vertikale Erschließung wird ein Modulgerüst mit einem Bauaufzug vor die Fassade gestellt. Der Bauaufzug hält im EG zum ein- und ausladen und im 2.Obergeschoss und 3. Obergeschoss. Von der Gerüstebenen kann man annähernd Höhengleich die Materialien über ein herausgenommes Fenster in den Abmesseungen 1,24 m x 1,73 m einbringen. Die Brüstungshöhe Innen wird mit einer Rampe ausgeglichen. Angaben Bauafzug Geda 1.500 Z/ZP Tragkraft: 1.500 kg Größe: 1,45 m x 3,3 m . Der Innenausbau des Studios wird komplett erneuert, tragende Bauteile bleiben weitestgehend unberührt. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf neue Sanitärkerne inklusiv der Verrohrung und Sanitärausstattung, Erstellung von nicht tragenden Trockenbauwänden, Wand- und Fußbodenbelägen, Einbauten, Fitnessgeräten, Innentüren, Teilerneuerung der technischen Anlagen, Erneuerung der Beleuchtung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche zur Anlieferung ist eingerichtet. Die angelieferten Materialien sind unverzüglich ins Gebäude zu verbringen. WC's, Pausenflächen und Lagerflächen befinden sich im Gebäude im Erdgeschoss.. 3. Andere Nutzungen im Gebäude Es handelt sich hierbei um einen großen Baukomplex, der überwiegend als Hotel und von anderen Mietern genutzt wird. Es gilt eine eigene Hausordnung des Vermieters. 4. Basisdaten Umbaufläche: ca. 2200 m² Lichte Raumhöhen, roh: 3,06 - 3,13 m 5. Angaben zur Baustelle Folgende Betriebsabläufe müssen während der Ausführung aufrechterhalten werden: - Allgemeiner technischer Ausbau eines Gebäudeteils , die anderen Mietflächen müssen technisch aktiv bleiben, da dies andere Mieter weiterhin nutzen. - Anliefermöglichkeiten für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für den Mieter Erdgeschoss - Zugänge Treppenhäuser für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für die Mieter Erdgeschoss 6. Gerüste und Hebezeuge: Gerüste und Hebezeuge ausschließlich für die eigenen Arbeiten sind vom Auftragnehmer zu stellen. Gehen diese über die Nebenleistungen nach VOB hinaus, sind hierfür gesonderte Leistungspositionen vorgesehen. Ein Baukran oder anderes Hebezeug ist auf der Baustelle nicht vorhanden. 7. Baustellenzugang: Der Materialtransport soll über einen vorgestellten Bauaufzug erfolgen, dieser erfolgt im 2.OG und 3.OG. Somit ist jede Geschossebene über den Bauaufzug erreichbar. 8. Baustellen-WC: Ein Baustellen-WC wird durch den AG gestellt. 9. Baustrom-/Bauwasser: Baustrom und Bauwasser sind auf der Baustelle vorhanden durch die Gewerke Haustechnik. 10. Bauschutt: Dem AN obliegt die Entsorgung und der Abtransport von Rest- und Abfallstoffen für seine Arbeiten. 11. Brandschutz Die Einspeisestelle der Feuerwehr Hohenfelder Straße muss immer und zu jederzeit freigehalten sein. 12. Bauzeitenplan Baubeginn vorraussichtlich 01.06.2026. Gesamtbauzeit :12 Wochen Der Bauzeitenplan wird nachgereicht. Die Gesamtbauzeit von 12 Wochen darf nicht überschritten werden. Verzögert sich der Baubeginn, verschieben sich die 12 Wochen Bauzeit. 13. Vertrag Sollte es zum Vertragsabschluss kommen hat dieser nur Gültigkeit mit der Unterschrift und Anerkennung der Allgemeine Werkvertragsbedingungen des Bauherren RSG Group

01.__.0001 Stahltür mit Glasausschnitten, T30, RS, 1,37 x 2,125 mit OTS*** Stahltür mit Glasausschnitten RS, verzinkt und eine Seite RAL 6021 und andere Seite grau RAL 7047 Pulverbeschichtet, mit Stahl-Eckzarge, Abmessungen der Einbauöffnung 1,37 x 2,125 m, mit lichten Durchgangsmaß 1,20 m liefern und fachgerecht mit Obentürschließer einbauen. Türblatt - ca. 35 mm dick, 3-seitig gefälzt, doppelwandig mit innerer Stahlverstärkung, Blechdicke mind. 1,5 mm, Füllung mit Mineralfaser oder PUR-Schaum, Stahleckzarge mit Gegenzarge RAL 6021 Studioseite und Ral 7047 Treppenhausseite pulverbeschichtet Blechdicke mind. 1,5 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Schweiß-Dübelmontage Beschläge - Drückergarnitur: schwere Ausführung in Edelstahl nach Bieterwahl, Höhe Beschlag: 105,5 cm, Wechselschloß nach DIN 18250, PZ-vorgerichtet inkl. Hublippe mit Feststellanlage und OTS Fabrikat: HÖRMANN oder glw. angebotenes Fabrikat:............................................ Ausführungsort: nach Anweisung und Festlegung der Bauleitung

01.__.0002 mit Glasausschnitten, T30, RS, 1,12 x 2,125 mit OTS *** Stahltür mit Glasausschnitten RS, verzinkt und beiden Seiten grau RAL 7047 Pulverbeschichtet, mit Stahl-Eckzarge, Abmessungen der Einbauöffnung 1,12 x 2,125 m, mit lichten Durchgangsmaß 1,20 m liefern und fachgerecht mit Obentürschließer einbauen. Türblatt - ca. 35 mm dick, 3-seitig gefälzt, doppelwandig mit innerer Stahlverstärkung, Blechdicke mind. 1,5 mm, Füllung mit Mineralfaser oder PUR-Schaum, Umfassungszarge RAL 7047  pulverbeschichtet Blechdicke mind. 1,5 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Schweiß-Dübelmontage Beschläge - Drückergarnitur: schwere Ausführung in Edelstahl nach Bieterwahl, Höhe Beschlag: 105,5 cm, Wechselschloß nach DIN 18250, PZ-vorgerichtet inkl. Hublippe mit Feststellanlage und OTS Fabrikat: HÖRMANN oder glw. angebotenes Fabrikat:............................................ Ausführungsort: nach Anweisung und Festlegung der Bauleitung

01.__.0003 Doppelflügelige Stahlblechtür, T30, RS, 1,71 x 2,125 mit OTS *** Doppelflügelige Stahltür RS, verzinkt und eine Seite in grün RAL 6021, andere Seite weiß RAL 9003, mit Stahl-Eckzarge, Abmessungen der Einbauöffnung 1,71 x 2,125 m, liefern und fachgerecht mit Obentürschließer einbauen. Türblatt - ca. 55 mm dick, 3-seitig gefälzt, doppelwandig mit innerer Stahlverstärkung, Blechdicke mind. 1,5 mm, Füllung mit Mineralfaser oder PUR-Schaum, Stahleckzarge mit Gegenzarge, ebenfalls wie Türblatt, eine Seite nach RAL des AG, andere Seite nach Wahl des AG Blechdicke mind. 1,5 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Schweiß-Dübelmontage Beschläge - Drückergarnitur: schwere Ausführung in Edelstahl nach Bieterwahl, Höhe Beschlag: 105,5 cm, Wechselschloß nach DIN 18250, PZ-vorgerichtet mit Feststtellanlage und OTS inkl. Hublippe als Außentürnutzung geeignet Fabrikat: HÖRMANN oder glw. angebotenes Fabrikat:............................................ Türnummer: 28 Die Maße sind vor Ausführung zu prüfen Ausführungsort: 2.OG