Angebot einreichen

01 Elektro- und Kommunikationsinstallation 01

Planverzeichnis der Anlagen Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Unterlagen bei. Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu. Anhang Nr Inhalt: Anhang 1 Lageplan Anhang 2 Übersichtsschaltplan Anhang 3 Transformator Stationskörperzeichnung + SLD (2.500 kVA & 4.000 kVA) Anhang 4 Kommunikationsplan (wird nachgereicht) Anhang 5 Simkarten für Router, die der AN nach Angaben vom AG einsetzt (wird nachgereicht) Die Ausführungspläne sind 14 Tage vor Arbeitsbeginn beim AG anzufordern.

Ausführungsunterlagen und Dokumentation 1 Ausführungsunterlagen des AG: Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN digital als PDF überlassen. 2 Ausführungsunterlagen des AN: Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen: Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben. Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG.

Zeitlicher Rahmen Inbetriebnahme der gesamten Anlage: 29.09.2026 Montagebeginn möglich: 03.06.2026 Mehrkosten für Wochenendarbeit ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Kabelzugarbeiten, Tiefbau und Anschlüsse an der Außenstation können zu normalen werktäglichen Zeiten durchgeführt werden. Die geplanten Termine müssen eingehalten werden. Sollte es zu Verzögerungen kommen, ist eine rechtzeitige Mitteilung erforderlich. Verzögerungen, die zu einer Verschiebung des vereinbarten Fertigstellungstermins führen, können mit einer Pönale belegt werden. Der Betrag der Pönale wird auf [Betrag oder Prozentsatz] pro Tag festgelegt.

Baustellensicherung (Bauzaun, Zufahrtsorten etc.) Das Baufeld ist (bauseitig) mit einem Bauzaun umgeben. Die Zufahrtstore sind geschlossen zu halten.

Baustelleneinrichtung Für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Parkplätze und Materialanlieferung: Innerhalb des abgegrenzten Baustellenbereichs gibt es Parkplätze. Ausschließlich die BE-Fläche kann zum Abstellen der Fahrzeuge genutzt werden. Die Materialanlieferung und -lagerung erfolgt ausschließlich über die hierfür im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen. Lagerflächen Die auf dem Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Lagerflächen werden bauseits hergestellt. Die vorgegebenen Verkehrswege für die Materialbeförderung sind einzuhalten. Baucontainer Der AG stellt für den AN den für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Platz zur Verfügung. Für Tagesunterkünfte und zur Material- und Geräteeinlagerung sind stapelfähige Container einzusetzen. Müllentsorgung Mülltrennungsschlüssel  für diese Baustelle: Papier/ Pappe Holz Kunststoffe Metall gemischte Bauabfälle

Baustellenordnung Bauleitung/ Aufsichtspersonal Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Auftragserteilung einen Bauleiter, der der deutschen Sprache mächtig ist, zu benennen. Dieser muss während aller Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle als Vertreter des ANs anwesend sein. Baustellenbesprechung Die Bauleitung des AGs wird regelmäßig Baubesprechungen abhalten. Von den wöchentlichen Baubesprechungen werden durchlaufend nummerierte Baubesprechungsprotokolle angefertigt und dem Unternehmer ausgehändigt bzw. übermittelt. Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat täglich Bautagesberichte zu führen. Diese müssen mindestens folgende Angaben enthalten: Datum Witterung, falls für ausführende Arbeiten relevant Arbeitsbeginn und -ende Anzahl und Name der Arbeitskräfte, unterteilt, Qualifikation Verarbeitete Materialien Verwendete Baugeräte Ausgeführte Arbeiten und Ort der Ausführung Die Bautagesberichte sind mindestens einmal wöchentlich der Bauleitung vorzulegen. Aufmaß Die Ermittlung der Leistungen erfolgt - soweit möglich - nach den Planungsunterlagen, ansonsten mit Hilfe des örtlichen Aufmaßes. Der Auftragnehmer hat zu diesem Zweck während der gesamten Bauzeit Aufmaßpläne auf der Baustelle vorzuhalten. In diesen Zeichnungen sind der Arbeitsfortschritt festzuhalten und die aufgemessenen Leistungen einzutragen. Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen, welche als Anlage zu Abschlags- , Teilschluss- und Schlussrechnungen zur Prüfung eingereicht werden, sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form einzureichen. Sicherheit auf der Baustelle Diese Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung. Die vom SiGeKo erstellte Baustellenverordnung ist durch den AN im Original zu unterschreiben und wird Vertragsbestandteil.

Weitere wichtige Hinweise Hauptkommunikation zum Austausch von Unterlagen zwischen AG und AN erfolgt über Planradar. Der AN verpflichtet sich, ein Konto bei Planradar anzulegen. Alle für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Werkzeuge und Materialien, welche nicht bauseits gestellt werden, sind in den Einheitspreisen zu inkludieren. Der Nachunternehmer hat vor Baubeginn eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und spätestens eine Woche vor Baubeginn an den Projekt- und/oder Bauleiter zu übergeben! Der Zuschlag für Koordinationsarbeiten ist in den Einheitspreisen zu inkludieren. Fotodokumentation aller Anschlussarbeiten. Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Die im LV aufgeführten Massen gelten nicht als Bestellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemäß den örtlichen Bedürfnissen zu ermitteln und die Bestellung nach diesem Bedarf durchzuführen. Grundsätzlich sind die Einheitspreise so zu kalkulieren, dass die aufgeführte Leistung zur vollen Funktionsfähigkeit der Anlage unter Einhaltung der Vorgaben gem. Baubeschreibung und Richtlinien fertig gestellt werden kann. Soweit nicht gesondert beschrieben ist in die Kalkulation die Lieferung und Montage sowie betriebsfertiges Anschließen von Betriebsmitteln einzurechnen. Dabei versteht sich unter betriebsfertiger Montage auch die ordnungsgemäße Einführung der Kabel, Leitungen, Rohre usw. und das Anschließen an allen Anschluss-, Abzweig- und Verbindungsstellen, wie auch an Schalttafeln, Geräten und Verteilungen usw., die vom AN geliefert werden. Ausgenommen hiervon sind Anschlüsse an bauseitigen Anlagen und Anschlüssen, die im LV gesondert aufgeführt sind. Im Rahmen der Werk- und Montageplanung ist die Organisation des Bauablaufes z.B. hinsichtlich Bauphasen, Materialvorhaltung, Mannschaftsstärke, Werkzeugeinsatz, zeitlicher Abfolge der Arbeiten und Dauer detailliert darzustellen. Die vereinbarte Bauzeit ist zwingend einzuhalten. Alle Kabel, die zu Stationen führen, müssen in die Station eingeführt werden und ist im Einheitspreis der Anschlussarbeiten zu inkludieren. Materialreste sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet.

03 Mittelspannungsanlagen

03.01 Anschluss Mittelspannungskabel

04 Montage Datenkabel

04.__.__.__.0010 Montage LWL in LWL-Verteiler Leistungsumfang: Einführen der LWL-Kabel in die Anschlussbox Fachgerechtes Abdichten der Kabeleinführungen Absetzen und Vorbereiten der Kabel Spleißen der Fasern gemäß Spleißplan Ablage der Fasern in Spleißkassetten Montage und Beschriftung der Spleißverbindungen Einhaltung der Biegeradien und Herstellervorgaben Dokumentation der Spleißarbeiten Kleinmaterial (Schrumpfschlauch, Spleißschutz, Reinigung etc.) Messprotokoll (Dämpfungsmessung) Abrechnungseinheit: pro Box

04.__.__.__.0020 LWL Kabel einblasen oder einziehen LWL-Kabel, bauseits gestellt, in Kabelschutzrohr bzw. Multirohrverbund einblasen

04.__.__.__.0030 Anschluss Verteilbox Sensorik Installierte Sensorik in einem Verteiler fachgerecht zusammenführen

04.__.__.__.0040 Einbindung Sensorik an SCADA Fachgerechter Anschluss der Sensorik (vorverlegtes CAT-7 Kabel) an Trafo-SCADAs Leistungsumfang: Einführen CAT7 Kabel Fachgerechtes Abdichten der Kabeleinführungen Absetzen und Vorbereiten der Kabel Montage und Beschriftung der Verbindungen Einhaltung der Biegeradien und Herstellervorgaben Kleinmaterial Bereitstellung Abrechnungseinheit: pro Anschluss 2x Anschluss Sensorik, 1x Anschluss Wetterstation, 2x Anschluss Kamera (PoE)

05 Anschluss Sens

06 Administrative Leistungen

Hinweistext Nach Abschluss der Arbeiten ist die Errichterbestätigung nach DGUV V3 unverzüglich dem AG auszustellen. Die Kosten sind in die Einheitspreise zu inkludieren.

06.__.__.__.0010 Fortschreiben der Montagepläne und Übergabe an AG Fortschreiben der Montagepläne mit Eintragung (digital oder handschriftlich) sämtlicher Änderungen, die während der Ausführung vorgenommen werden. Übergabe der überarbeiteten Montagepläne nach Abschluss der Arbeiten digital an den AG. Zu Übergeben sind alle Planunterlagen, die der AN zu Montagebeginn durch den AG erhalten hat.

06.__.__.__.0030 Messung Datenkabel Messung Datenkabel Prüfung der Installationsstrecken auf Funktionalität. Auflistung der überprüften Installationsstrecken in einem geeigneten Protokoll und Übergabe des unterschriebenen Protokolls in einfacher digitaler Ausfertigung als PDF. 5 x Janitza in TS1-TS5 1 x Janitza in ÜGS

06.__.__.__.0040 Messprotokoll Isolationswächter Prüfung nach Normen DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-710 Übergabe des unterschriebenen Protokolls digital als pdf.

06.__.__.__.0060 VLF-Prüfung MS-Kabel Prüfwechselspannung: 3 U0 Prüfdauer: 60 min Spannungsfrequenz: 0,1 Hz bzw. gemäß TAB des VNB. Inkl. unterschriebenen Prüfprotokoll

06.__.__.__.0070 Messung Erdungsanlage Messung und Kontrolle der bestehenden Erdungsanlage, mit Messung der Gesamtanlage und der einzelnen Erdungen an den Anschlussfahnen für Potentialausgleich, Auflistung der gemessenen Widerstandswerte in einem geeigneten Protokoll und Übergabe des Protokolls in einfacher Ausfertigung

06.__.__.__.0080 Messprotokoll LWL Messung LWL-Faser: DIN EN 50173 OF 300 Nachweis der Polarität, Länge und Einfügedämpfung und OTDR-Messung DIN ISO/IEC 14763-3 (VDE 0800-763-3) einseitig Wellenlänge 1550 nm Darstellung der Messung als Tabelle und als Grafik, Dokumentation vor Inbetriebnahme in einfacher unterschriebener Ausfertigung digital als pdf.

06.__.__.__.0150 Kabelmantelprüfung MS-Kabel Prüfwechselspannung: 5 kV Prüfdauer: 10 min bzw. gemäß TAB des VNB inkl. Prüfprotokoll

06.__.__.__.0200 Update der Bestandspläne nach Umbauarbeiten Update der aushängenden und digitalen Bestandspläne. Vollständige Dokumentation aller Arbeiten.

06.__.__.__.0270 Dokumentation Spätestens mit Einreichung der Schlussrechnung ist eine vollständige Dokumentation der erbrachten Leistungen digital einzureichen. Diese muss folgende Unterlagen enthalten: Fachunternehmererklärung Übereinstimmungserklärung Prüfzeugnisse Datenblätter Bedienungs- und Betriebsanleitungen Wartungs- und Pflegehinweise Revisionspläne

07 Stundenlohnarbeiten

Wichtiger Hinweis Die Kosten der Arbeitszeiten sind in die Einheitspreise zu inkludieren. Die Ausführung von Regiearbeiten ist vom Auftragnehmer bei der Fachbauleitung zu beantragen. Arbeiten zum Stundennachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundennachweise sind der Bauleitung spätestens am folgenden Arbeitstag zur Anerkennung vorzulegen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

07.__.__.__.0010 Meister/in - sämtlichte Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Meister/in

07.__.__.__.0020 Obermonteur/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/in

07.__.__.__.0030 Monteur/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Monteur/in

07.__.__.__.0040 Helfer/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/in

07.__.__.__.0050 Wochenendezuschlag Wochenendzuschlag für Arbeiten, welche werktags nicht durchgeführt werden können