Angebot einreichen

A Baubeschreibung A Baubeschreibung Globale Angaben zum Bauvorhaben: Name und Anschrift des Auftraggebers/Rechnungsanschrift: G&G Goethestraße 26 GmbH Steinbühl 1 87463 Dietmannsried vertreten durch: Herrn Alexander Geiger und Herrn Alessandro Gambino Name und Anschrift des Architekten/Versandanschrift Rechnungen: FG Architekten und Sachverständige GmbH Hindelanger Str. 35 87527 Sonthofen Tel. +49 8321 609 63 0 Fax. +49 8321 609 63 99 Email: akm@fg-architektur.de Name und Anschrift der Projekt / Bauleitung: FG Architekten und Sachverständige GmbH Projektleitung: Sarah Cupial Tel. +49 8321 / 6 09 63 69 Fax. +49 8321 /6 09 63 99 Email: cupial@fg-architektur.de Bauleitung: Thomas Winkler Tel.: + 49 8321 / 6 09 63 90 Handy: +49 176 / 16 09 63 29 Mail: winkler@fg-architektur.de Sicherheits- und Gesundheitskoordination: Fachbüro für Arbeitssicherheit Jankowsky GmbH Tel. +49 8374 323985-1 Fax. +49 8374 323985-59 Email: info@jankowsky-gmbh.de Tragwerksplanung: DSH Ingenieure GmbH Ankergässele 2 875435 Kempten Tel. +49 831 / 9 60 28 10 Email: statik@dsh-ingenieure.de ELT-Fachplanung: Kettner & Baur GmbH - Ingenieurbüro für Elektrotechnik Daimlerstraße 7 86368 Gersthofen Tel. 0821 / 8 99 90 40 Email: augsburg@ibkb-elektrotechnik.de HLS-Fachplanung: Name:IB Schötz, Herr Gerhard Dittrich Baumeisterstraße 8 87463 Dietmannsried" Tel. +49 8374 44549 01 Email: dittrich@ib-schoetz.de Schadstoffuntersuchung IGA Augsburg, Herr Meurer Angaben zur Örtlichkeit: Beschreibung des Bauvorhabens: Es handelt sich bei dem Bauvorhaben um eine Sanierung und einen Umbau eines Hotels mit einer Ladeneinheit in der Goethestr. 26 in München. Das Gebäude wird komplett entkernt und soll dann für die Nutzung als Hotel wieder neu gestaltet werden. Hierbei wird ebenfalls die Aussenfassade neu gestaltet und energetisch saniert ( Effizienzhaus 40). In den Innenräumen, werden die Zimmer der Gäste an die tragende Struktur angepasst und die neuen Zimmertrennwände aus Trockenbauwänden erstellt ( EG - 6. OG). Die auf dem Dach befindliche Technikzentrale wird hierbei ebenfalls saniert und erweitert. Der Bestandsaufzug wird abgebaut und durch einen neuen, an einer anderen Stelle im Gebäude, ersetzt. Im Kellergeschoss enstehen neue Räumlichkeiten für die Mitarbeiter sowie Funktionsflächen. Das Gebäude befindet sich auf einer Höhe von 519,485 m ü. NN (= +- 0,00 OK RFB im EG) Das Dach hat eine Höhe von + 20,625 m. Hier ist in einem Teilbereich noch der Technikraum aufgesetzt. Die OK des Technikraumes ist auf + 23,675 m Anschrift der Baustelle: Goethestrasse 26 80336 München An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Auf der Westseite in der Landwehrstrasse grenzt eine Gewebeeinheit an das Gebäude an. Auf der Südseite befindet sich ebenfalls ein Gebäude mit Gewerbetreibenden. Beide Gebäude sind als geschlossene Bauweise an das Objekt angrenzend. Auf der Ostseite (Goethestrasse) ist ein kleiner Platz vor den Gebäude, der für die Baustelleneinrichtung genutzt werden kann. In der Landwehrstrasse, kann keine BE stattfinden. Hier ist der Abstand vom Gebäude zur Straße mit ca. 3,15 m (Gehweg) für das Gerüst vorgesehen. Das Gebäude steht auf allen Seiten auf der Grundstücksgrenze. Es besteht, ggf. nach Rücksprache mit der Stadt München, die Möglichkeit in der Goethestrasse vor dem Gebäude eine kleine Parkzone einzurichten. Anzahl und Höhe der Geschosse: KG:2,55m bis 3,08m EG: 3,49 m 1.OG: 2,545 m 2.OG: 2,545 m 3.OG:2,545 m 4. OG:2,545 m 5. OG:2,65 m 6. OG:2,485 m DG:2,85 m (Technik) Besonderheiten: Im Keller befindet sich ein Traforaum der SWM (Stadtwerke München), der immer zugänglich sein muss. In diesem Bereich ist auch besondere Vorsicht zu wahren. Es dürfen in einer Schutzzone ( ca. 2,5 m um den Raum herum sowie auch im EG) nur Handgeräte benutzt werden. Eine Arbeitsanweisung zum Schutz des Traforaumes ist angehängt und zwingend zu beachten. Im Technikraum im Kellergeschoss kommt die Fernwärmeleitung (auf der Seite Landwehrstraße) in das Gebäude. Von hier aus geht die Leitung durch den Keller ins Nachbargebäude auf der Westseite. Diese Leitung ist unbedingt zu erhalten und muss bei Arbeiten in der Nähe ebenfalls geschützt werden. Vorsicht, die Leitung ist in Betrieb und kann nicht abgestellt werden. Die Baustelle und alle Zugänge auf die Gerüste sind gegen unbefugtes Betreten während der Arbeitszeit und besonders in den arbeitsfreien Zeiten zu sichern. Angaben zur Baustelle: Die Arbeiten sind in allen Geschossen auszuführen: KG - DG ( instgesamt 9 Stockwerke) Zufahrtmöglichkeiten: Das Gebäude befindet sich, zwischen dem Hauptbahnhof, der Theresienwiese und dem Sendlinger Tor, in der Goethestraße 26 Ecke Landwehrstraße. Die Zufahrten sind prinzipell mit allen Fahrzeugen möglich. Hierbei sind allerdings die durch die umliegenden Anrainer enstehenden Be- und Entladevorgänge zu beachten. Ebenfalls befinden sich zur Zeit andere Baustellen in der Straße und auch auf den Zuwegen, die die Zufahrtmöglichkeiten einschränken können. Es sind auch keine Parkmöglichkeiten vor Ort vorhanden. Desweiteren wird darauf hingewiesen, dass es hier einen regen Publikumsverkehr (Fussgänger) gibt, was die Anfahrt und Parksituation ebenfalls einschränkt. Diese Situation muss beim Beliefern der Baustelle besonders beachtet werden. (Sicherheit der öffentlichen Bereiche, insbesondere bei Kranbetrieb). Lage und Transportwege auf der Baustelle: Es gibt einen öffentlichen Platz vor dem Gebäude, dieser kann bei der Stadt München angemietet werden, der als Lagerfläche dient. Von hieraus kann das Gebäude über das Treppenhaus (ohne Aufzug) bedient werden. Es besteht zum Teil die Möglichkeit, einen für die Baumeisterarbeiten aufgestellten Hochbaukran, oder einen an das Gerüst gebautem Anstellaufzug zu benutzen. (Ein Kran wird allerdings, aufgrund der beengten Verhältnisse, nur so lange stehen können, wie er auch benötigt wird.) Transportwege für Transport der Baustoffe im Gebäude: Treppenhaus - nutzbare Breite: 1,05 m Treppenhaus - nutzbare Höhe:min. 2,00 m Max. zulässige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: Alle Decken max. 100 kg/m² Mehrbelastung der Decken nur nach Rücksprache mit Statiker Baustelleneinrichtung: Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer: Traforaum im Kellergeschoss, Fernewärmeleitung im Kellergeschoss, Baustromanschluss, Wasseranschluss bauseits Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für: Wasser: vorhanden Strom: vorhanden Abwasser: nicht vorhanden Gas: nicht vorhanden Weitere Angaben zu Anschlüssen: Fernwärmeanschluss vorhanden Art / Lage der Lagerplätze: Lagerplätze sind begrenzt um das Gebäude vorhanden. Da dies öffentliche Plätze sind, sind diese bei Bedarf vom AN von der Stadt München mit den entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnung und Sondergenehmigungen anzumieten, sofern diese über die im BE-Plan eingezeichneten Flächen hinausgehen. Die notwendigen Anträge und Gebühren sind in die BE mit einzukalulieren, soweit nicht anderweitig ausgeschrieben. Gerüste: Alle Innengerüste werden nicht bauseits gestellt. Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen. Gemäß ATV Gerüste sind diese bis zu einer Höhe der zu bearbeitenden Fläche von 3,50 m Nebenleistungen. Gerüste für zu bearbeitende Flächen mit einer Höhe über 3,50 m über der Gerüststandfläche sind als besondere Leistung abzurechnen. Termine und Fristen Bauvorhaben gesamt: Vorgesehener Beginn: abhängig von der Baufreigabe; voraussichtlich Ende Januar 2025 Vorgesehene Fertigstellung: voraussichtlich Ende 2025 Sonstige Angaben zur Baustelle: Schutz vorhandenen Bewuchses: keiner erforderlich Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang): Zum Schutz der direkt angeschlossenen Nachbargebäude, sind bei allen Arbeiten diese Gebäudeteile extra zu schützen. Ein besonderer Schutz ist gegen herabfallende Teile auf die Bürgersteige zu gewährleisten. Hier sind bei den jeweiligen Arbeiten entsprechende Maßnahmen zu treffen. Angaben zur Ausführung: Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung: Erhöhte Anforderungen an die Bautoleranzen:keine Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz: nein, Mindestanforderung nach DIN 4109 Erhöhte Anforderungen zur Luftdichtheit: ja, Effizienzhaus 40, Dichtigkeitsprüfung (Blower Door Test) wird durchgeführt. Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer, selber dafür zu sorgen, dass keine Fremdabfälle in diese Behälter entsorgt werden. Für das Aufstellen und Entsorgen ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich. Vom Auftraggeber werden keine Container gestellt.

B Allgemeine Vorbemerkungen BAllgemeine Vorbemerkungen Grundlage für die Vergabe und Ausführung ist die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB/B und VOB/C mit den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) als Ganzes, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung. 1. Art und Umfang der Leistung nach § 1 VOB/B Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechenden funktionsfähige Leistung geschuldet wird. Lohn- und Gehaltsnebenkosten sind in die angebotenen Einheitspreise einzurechnen, ebenso An- und Abfahrten zur Baustelle. Die Einheitspreise beinhalten Herstellung, Lieferung und Montage. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. Bestandteile des Vertrages werden die: -Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), -Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C), -Zusätzlichen Vertragsbedingungen, -etwaige besondere Vertragsbedingungen und -zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Unzulässig sind wettbewerbsbeschränkende Absprachen, insbesondere Verabredungen und Verhandlungen über: - Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, - die zu fordernden Preise, - Bindungen sonstiger Entgelte, - Gewinnaufschläge - Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, - Zahlungs-, Lieferungs- oder andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar den Preis beeinflussen, - Entrichtungen von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen, - Gewinnbeteiligungen oder andere Abgaben, - sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach Maßnahme des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zulässig sind (§38 Abs. 2 GWB). 2. Weitere Besonderheiten der Leistung Zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit gilt für sämtliche angebotenen Produkte: Berücksichtigung finden nur Produkte, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention (Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen) 182 über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt sind bzw. Produkte, deren Hersteller oder Verkäufer aktive, Ziel führende Maßnahmen zum Ausstieg aus der Kinderarbeit eingeleitet haben. Bei Produkten, die in Asien, Afrika oder Lateinamerika hergestellt oder verarbeitet worden sind, ist dies durch Zertifizierung einer unabhängigen Organisation oder eine entsprechende Selbstverpflichtung nachzuweisen. Steuerabzug bei Bauleistungen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 3. Ausführungsunterlagen nach § 3 Abs. 5 und 6 VOB/B: Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Bauterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Dieser Bauterminplan muss Abhängigkeiten zu Vorleistungen anderer Gewerke berücksichtigen und - sofern erforderlich - Trockenzeiten, Lieferzeiten und dergleichen enthalten. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Bereitstellung Planunterlagen: Der Bauherr stellt dem AN die Planunterlagen elektronisch zur Verfügung. Zusätzlich können nach Absprache 2 Papierexemplare zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind individuell zu vereinbaren.

C Zusätzliche Vertragsbedingungen C Zusätzliche Vertragsbedingungen Die Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers, ohne gesonderte Vergütung, umfasst auch: 1.Die Ruhezeitenverordnungen der zuständigen Gemeinde sind zu beachten! In der Regel sind zwischen 20:00 Uhr bis 7.00 Uhr lärmverursachende Arbeiten zu unterlassen. Ausnahmen und Abweichungen können bei der Stadt München beantragt werden. Die notwendigen Gebühren trägt der AN. 2. Die Terminvorgaben und der Ablaufrahmen nach beiliegendem Bauzeitenplan sind grundsätzlich einzuhalten und sind als Minimalforderung für die Besetzung der Baustelle anzusehen. Verzögerungen müssen durch umgehende Verstärkung der Baustellenbesetzung aufgeholt werden! 3. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle über die örtlichen Verhältnisse zu informieren. 4. Die Ausführung hat zügig und ohne Unterbrechung zu erfolgen. 5. Die Vornahme notwendig werdender Sicherungsarbeiten der eigenen Leistungen gegen Frost und sonstige Witterungseinflüsse sowie Sicherungsarbeiten gegen Schäden, die durch andere am Bau beteiligte Unternehmen entstehen können. 6. Die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen zur Einhaltung polizeilicher, berufsgenossenschaftlicher und sonstiger amtlicher Vorschriften (wie Umweltschutz u.a.), welche die Baustelle betreffen. 7. Der Auftragnehmer hat ferner alle notwendigen Unterlagen für die Anmeldungsanzeige, genehmigungs- und überwachungs- pflichtigen Anlagen an die Aufsichtsstellen bzw. Genehmigungsbehörden (z.B. Bauaufsicht, TÜV, Gewerbe- und Ordnungsamt) ohne Entgelt zu liefern. Alle behördlichen Abnahmen hat der Auftraggeber zu veranlassen. Die Abnahmegebühren trägt der Bauherr. 8. Die für die Arbeiten des Auftragnehmers notwendige Bauleitung und verantwortliche Fachbauleitung. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 9. Bei Einreichung von Nachtragsangeboten sind diese fortlaufend (für jedes einzelne Gewerk extra) zu nummerieren, ebenso die Positionen. Diese sind außerdem mit dem Vorzeichen "N" zu versehen. Zusätzlich zu den Einheitspreisen sind die Maße anzugeben und die Summen auszuwerfen. 10. Ein Anschlusspunkt für Baustrom und Bauwasser werden jeweils bauseits gestellt. Die Kosten des Verbrauchs trägt der Auftraggeber. Ausgenommen sind Verbrauchskosten für die Benutzung von Unterkünften des Auftragnehmers. Die Kosten hierfür sind in die Vorhalteposition der Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Hierfür werden bei der Schlussrechnung folgenden Verrechnungssätze von der Netto-Abrechnungssumme abgezogen: Baustrom:0,3 % Bauwasser: 0,3 % Sonstige Gemeinschaftskosten Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Leistung zur Verfügung: Hierfür werden bei der Schlussrechnung folgenden Verrechnungssätze von der Netto-Abrechnungssumme abgezogen: Bauleistungsversicherung und Betriebsunterbrechungsversicherung : 0,5% Bei fahrlässig verursachten Schäden / Ausfall der Trafoanlage durch einen der AN können keine Bauzeitenverlängerung oder Nachträge durch den Verursacher gestellt werden. Schadensersatz von anderen AN werden dem Verursacher belastet. 11. Verteilung der Gefahr nach § 7 VOB/B: Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen. 12. Die Gerüste dürfen, soweit sie am Bauwerk vorhanden sind, mit voller Verantwortung des Auftragnehmers benützt werden. Notwendige Änderungen und Ergänzungen, auch über den Rahmen der VOB hinaus, sind vom Auftragnehmer durchzuführen. 13.Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vorgehaltenen sanitären Anlagen während der Bauzeit mit zu benutzen. 14.Für die Einrichtung und Sicherung von Aufenthalts- bzw. Lagerräumen hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. 15.Werden vom Auftragnehmer Schäden an der Leistung anderer Gewerke verursacht, so ist der Auftraggeber berechtigt, diese nach angemessener Frist auf Kosten des Verursachers beheben zu lassen. 16. Die Einheitspreise des Angebots verstehen sich einschließlich Materiallieferungen, Nebenarbeiten und Erschwernissen, welche zur abnahmefähigen Erstellung jedes einzelnen Gewerkes erforderlich sind, auch wenn dies in den einzelnen Positionen nicht besonders erwähnt ist. 17. Die Beanspruchung einzelner Räume im Bauobjekt für Werkzeug und Materiallagerung während der Bauzeit, kann nur nach vorheriger Rücksprache mit der örtlichen Bauaufsicht gestattet werden. Für die Sicherheit haftet jeder Auftragnehmer für sich allein. Werden die oben genannten Räume wegen des Baufortschritts benötigt, so sind sie nach Aufforderung durch die örtliche Bauaufsicht unverzüglich zu räumen. 18. Für die ordnungsgemäße, regelmäßige Beseitigung des anfallenden Bauschutts und Verunreinigungen gemäß Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) auf entsprechende Deponien hat jeder Unternehmer selbst zu sorgen. Die bauseitigen Container stehen dafür nicht zur Verfügung! Wird dieser Pflicht nicht entsprochen, so ist der Auftraggeber berechtigt, diese Reinigung und ordnungsgemäße Entsorgung selbst zu veranlassen. Die anfallenden Kosten werden auf die verursachenden Firmen umgelegt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 19. Systemleistungen sind ausschließlich mit den Materialien des gewählten Systemanbieters zu erbringen. 20. Regiearbeiten und evtl. Nachtragsarbeiten dürfen nur nach vorhergehender Genehmigung durch den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten ausgeführt werden. Über alle ausgeführten Regiearbeiten muss ein Nachweis unter Angabe der Art der Arbeiten, der dafür aufgewendeten Stunden, getrennt nach Art der Arbeitskräfte sowie des Materialverbrauchs u. des Maschinen- und Geräteeinsatzes erbracht werden.

D Besondere Vertragsbedingungen D Besondere Vertragsbedingungen 1. Ausführungsfristen nach § 5 VOB/B Abweichend von § 5 VOB/B sind die im Bauzeitenplan bzw. im LV genannten Zwischenfristen verbindlich einzuhalten. 2. Vertragsstrafen nach § 11 VOB/B Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,00 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 0,00 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 3. Abnahme nach § 12 VOB/B: Es wird eine förmliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B vereinbart. Diese ist schriftl. zu beantragen. Wenn keine schriftl. Fertigstellungsmeldung des Auftragnehmers vorliegt, erfolgt eine Abnahme nach § 12 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B. 4. Für Mängelansprüche nach § 13 VOB/B: Hierzu gilt eine Verjährungsfrist für Mängelansprüche so beträgt sie für Bauwerke abweichend 5 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feuerberührte und abgasdämmende Teile von industriellen Feuerungsanlagen 1 Jahr.Diese beginnt mit der Abnahme der abnahmefähigen Gesamtleistung. Durch die zwangsläufige Benutzung fertiggestellter Teilleistungen durch den Auftragnehmer, die Mieter oder die Käufer kann keine stillschweigende Abnahme durch Benutzung nach § 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B abgeleitet werden. 5. Abrechnung nach § 14 VOB/B: Die Vergütung wird in der Regel nach Leistung zu Einheitspreisen bemessen = Leistungs-Einheitspreisvertrag. In geeigneten Fällen, bei denen mit einer Änderung der Ausführung nicht zu rechnen ist, kann ein Pauschalvertrag vereinbart werden. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der vom Auftraggeber beauftrage Architekt zur Prüfung, die Durchschriften der Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. Rechnungen sind ihrem Zweck nach, als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. Alle Rechnungen sind in 1-facher Ausfertigung im Original an den beauftragen Architekten adressiert zur Prüfung einzureichen. Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 1-facher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen (kumuliert) mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 6. Stundenlohnarbeiten nach § 15 VOB/B: Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel zu erstellen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B folgendes enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. 7. Zahlung nach § 16 VOB/B: - Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. -Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B erfolgen auf Nachweis der Leistungen durch ein prüfbares Aufmaß. -Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, werden als v.H.-Satz vereinbarte Preisnachlässe bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. -Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem Basiszins des § 247 BGB zu zahlen. 8. Sicherheitsleistung für vertragsgemäße Ausführung nach § 17 VOB/B: Bei Aufträgen mit einer Auftragssumme über 50.000 EUR (inkl. Umsatzsteuer) ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer), auf volle 100 EUR aufgerundet, zu leisten. Diese ist durch eine unbefristete Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Form einer Vertragserfüllungsbürgschaft innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsabschluss, spätestens jedoch bei der 1. Zahlungsanforderung zu leisten. Die Rückgabe der Bürgschaft erfolgt im Austausch gegen eine Gewährleistungsbürgschaft im Zuge der Stellung bzw. Freigabe der Schlussrechnung. Wird vom Auftragnehmer keine Vertragserfüllungsbürgschaft vorgelegt sowie bei Aufträgen unter 50.000 EUR Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) wird ein Sicherheitseinbehalt als Durchführungssicherheit in Höhe von 10 v.H. der jeweiligen Teilrechnungsbeträge vereinbart. 9. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche nach § 17 VOB/B: Bei Aufträgen mit einer Abrechnungssumme über 50.000 EUR (inkl. Nachträge und Umsatzsteuer) ist Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer), auf volle 100 EUR aufgerundet, zu leisten. Diese ist durch eine unbefristete Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Form einer Gewährleistungsbürgschaft nach Erhalt der geprüften Schlussrechnung zu leisten. Die Vorlage der Bürgschaft ist Voraussetzung für die Anweisung der Schlusszahlung. Bei Aufträgen unter 50.000 EUR Abrechnungssumme (inkl. Nachträge und Umsatzsteuer) wird auf die Stellung einer Sicherheitsleistung für Mängelansprüche verzichtet. Die Rückgabe der Bürgschaft erfolgt nach Ablauf der Gewährleistungsfrist auf Anforderung, sofern die Beseitigung gerügter Mängel schriftlich angezeigt worden ist. 10. Sicherheitsleistung für Vorauszahlungen nach § 16 Abs. 2 VOB/B: Bei material- und kostenintensiven Vorleistungen des Auftragnehmers können in Abstimmung mit dem Auftraggeber Vorauszahlungen vereinbart werden. Die Sicherheit für derartige Vorauszahlungen in Höhe der jeweiligen Vorauszahlung (inkl. Umsatzsteuer), auf volle 100 EUR gerundet, ist durch eine unbefristete Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Form einer Vorauszahlungsbürgschaft bzw. Anzahlungsbürgschaft spätestens mit Stellung der Rechnung für die Vorauszahlung zu leisten. Die Rückgabe der Bürgschaft erfolgt, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 11. Bürgschaften nach VOB/B §17: Werden Sicherheiten über oben genannte Bürgschaftsurkunden geleistet, müssen diese folgende Erklärungen des Bürgen enthalten: -- der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht -- auf die Einrede der der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet -- die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde -- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. -- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle -- Konzernbürgschaften werden nicht zugelassen. Abweichend von VOB/B §17 Abs. 8 Punkt 2 erfolgt die Rückgabe der Bürgschaft nach Ablauf der Gewährleistungsfrist auf Anforderung, sofern gerügte Mängel schriftlich angezeigt und vollständig beseitigt worden sind. 12. Gerichtsstand nach § 18 Abs. 1 VOB/B: Ist der Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 13.Lohn- und Gehaltsnebenkosten sind in die angebotenen Einheitspreise einzurechnen. 14. Änderungen der Vertragspreise während der üblichen Bauzeit sind ausgeschlossen. Lediglich bei Behinderung und Unterbrechung der Ausführung nach § 6 VOB/B sind rechtzeitig entsprechende Vereinbarungen zu treffen. 15. Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

E Hinweis zur Rechnungsstellung E Hinweis zur Rechnungsstellung Um Rechnungen zügig bearbeiten zu können sind folgende Angaben einzuhalten und zu beachten: 1Rechnungsanforderungen Vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmens Vollständiger Name und Anschrift des Rechnungsempfängers (Bauherr/Auftraggeber) das Ausstellungsdatum Angabe Leistungsdatum bzw. Leistungszeitraum eine einmalig von dem Unternehmer vergebene Rechnungsnummer Auftragsnummer der Vergabestelle sowie das genannte Bauvorhaben (vgl. beiliegendes Auftragsschreiben) International Bank Account Number (IBAN) Bank Identifier Code (BIC) die Menge und Art der gelieferten Artikel / Dienstleistungen mit Bezug auf die betreffenden Positionen im Leistungsverzeichnis das Entgelt sowie Entgeltminderungen - aufgeschlüsselt nach Steuersätzen 2Kumulierung Alle Rechnungen mit Anlagen sind kumuliert zu stellen und bei FG Architekten und Sachverständige GmbH zur Rechnungsprüfung einzureichen. Aus der Rechnung müssen die Leistungen seit Baubeginn und die bereits geleisteten Abschlagszahlungen ersichtlich sein. Bei allen Teilrechnungen sowie der Schlussrechnung ist der bis zu diesem Zeitpunkt angefallene Gesamtauftragswert, abzüglich der bereits gestellten Rechnungen sowie der eventuell vereinbarten Nachlässe und Skonti auszuweisen. 3Rechnungsbezeichnung Um eine schnellstmögliche Rechnungsprüfung und -bearbeitung gewährleisten zu können, bitten wir um deutliche Angabe der aktuellen Rechnungsbezeichnung. TR = Teilrechnung mit fortlaufender Nummer SR = Schlussrechnung RR = Regierechnung 4Allgemeine Angaben zur Rechnungsstellung Die Schlussrechnung kann erst nach erfolgter Abnahme und unter Einreichung eines prüffähigen Aufmaßes sowie Regieberichte, etc. bearbeitet werden. Zwingend erforderlich ist die Vorlage einer gültigen Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG. Nicht prüffähige Rechnungen werden zu unserer Entlastung zurückgesendet. Regiepositionen können nur abgerechnet werden, wenn die dazugehörigen Regieberichte vollständig unterzeichnet mit eingereicht werden. Zusatzarbeiten, welche nicht im Leistungsverzeichnis angegeben wurden, sollten vorab durch ein Nachtragsangebot - mit Bezug auf die betreffenden Positionen im Leistungsverzeichnis - eingereicht und anschließend vom Bauherrn beauftragt werden.

F Formular Eigenauskunft Bieter F Formular Eigenauskunft Bieter Erklärung Über die Vergabeunterlagen in allen ihren Teilen und über die örtlichen Verhältnisse der Baustelle habe(n) ich(wir) mich (uns) eingehend unterrichtet. Ich (Wir) bin (sind) Mitglied der Berufsgenossenschaft Name.................................................................. seit...........................Nr....................................... Ich (Wir) erkläre(n), dass ich(wir) meinen gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der nicht vom Finanzamt erhobenen Steuern, z.B. Grund- und Gewerbesteuer, Kirchensteuer - sowie zur Zahlung der Beiträge zur Sozialversicherung nachgekommen bin(sind). Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG wird bis zur 1. Zahlungsanforderung □ vorgelegt □ nicht vorgelegt. Ich(wir) bin(sind) bereit, folgende zur Auftragserteilung erforderlichen Nachweise nach Aufforderung unverzüglich vorzulegen: a) gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, b) gültige Bescheinigung der Gemeinde (Gemeindesteuer), c) gültige Bescheinigung des Kirchensteueramtes (Kirchensteuer), d) gültige Bescheinigung der Berufsgenossenschaft (Beitragsnachweis), e) gültige Bescheinigung der Krankenkasse (Beitragsnachweis). Ich(wir) verpflichte mich(uns), auch für evtl. Nachunternehmer die Bestimmungen zur Zahlung des Mindestlohnes und die Regelung zur Abführung der Urlaubskassenbeiträge nach den entsprechenden tariflichen Vorschriften und dem Arbeitnehmerentsendegesetz zu beachten und einzuhalten. Eine beabsichtigte Weitergabe einer Bauleistung an einen Nachunternehmer teile(n) ich(wir) dem Auftraggeber bereits bei der Angebotsabgabe mit. Falls für den Nachunternehmer keine Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG vorgelegt werden kann, wird die Bauabzugssteuer in Höhe von 15% der Rechnungssummen aus dem Gesamtauftrag in Abzug gebracht und an mein (unser) Finanzamt abgeführt. Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Ich(wir) gehöre(n) zu (zutreffendes bitte ankreuzen) □ Handel □ Industrie □ Handwerk □ Sonstigem Mein(unser) Betrieb ist haftpflichtversichert unter Nr. ........................................................................ bei folgender Versicherung: ........................................................................ Deckungssumme für Personenschäden: ........................................................................ sonstige Schäden: ........................................................................ Ich(wir) bin(sind) Mitglied der □ Handwerkskammer: □ Industrie- und Handelskammer: Name.................................................................... seit: ........................ unter Nr.:..................... Ich(wir) erkläre(n), dass die gewerberechtliche Anmeldung vollzogen ist. Ich(wir) versichere(versichern), dass für die Ausführung der in Betracht kommenden Leistungen und Lieferungen entsprechende fachkundige Erfahrung, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit geboten wird. Ich(wir) bin(sind) mir(uns) bewusst, dass eine wissentlich falsche Angabe in der Erklärung meinen(unseren) Ausschluss von Auftragserteilungen zur Folge haben kann. ........................................................................ Ort, Datum ........................................................................ Stempel und Unterschrift des/der Bieter

G Formular Nachunternehmererklärung G Formular Nachunternehmererklärung Nachunternehmererklärung Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gemäß § 4 Nr. 8Abs. 1 VOB/B grundsätzlich im eigenen Betrieb ausführen muss/müssen. Ich/wir werde/n daher die Leistungen, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (gleichbedeutend mit mindestens 70 v.H.) im eigenen Betrieb ausführen. Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass vom Umfang der Eigenausführung die Auftragserteilung abhängig gemacht werden kann. Zum Umfang der Eigenausführung habe(n) wir/ich nachstehend die erforderlichen Angaben gemacht. Zur Ausführung der Leistung erkläre(n) ich/wir 1. für Leistungen, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist: Bitte zutreffendes ankreuzen o Wir werde(n) nach § 4 Nr. 8 VOB/B die Leistung im eigenen Betrieb ausführen. o Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Leistungen, auf die mein Betrieb eingerichtet ist, nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer übertragen darf/dürfen und nach Vertragsabschluss mit einer Zustimmung hierzu nicht rechnen kann/können. o Ich/Wir werde(n) die in der von mir/uns beigefügten Liste Nr. 1 aufgeführten Leistungen an Nachunternehmer übertragen, obwohl mein/unser Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist. 2. für Leistungen, auf die mein/unser Betrieb nicht eingerichtet ist: o Ich/Wir werde(n) die in der von mir/uns beigefügten Liste Nr. 2 aufgeführten Leistungen an Nachunternehmer übertragen, weil mein/unser Betrieb auf diese Leistungen nicht eingerichtet ist. o Für den angegebenen Umfang der Weitergabe gilt die nach § 4 Nr. 8 Abs. 1 Satz 2 VOB/B erforderliche Zustimmung des Auftraggebers mit Vertragsabschluss erteilt. Im Übrigen werde ich nach Nr. 9 ZVB/E bzw. Nr. 9 ZVB/E-StB (jeweils Fassung 2002) verfahren. o Mir/Uns ist bekannt, dass nach Vertragsabschluss mit einer Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an Nach- unternehmer nur in begründeten Ausnahmefällen zu rechnen ist. o Die Vorschriften des Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) vom 26. Februar 1996 (BGBI I S. 227) in der zum gegenwärtigen Zeitpunkt geltenden Fassung sind mir/uns bekannt. Ich/Wir werde(n) auch unsere Nachunternehmer auf diese Vorschriften hinweisen, insbesondere darauf, dass der Beginn der Bauleistungen beim zuständigen Landesarbeitsamt anzuzeigen ist. o Mir/Uns ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben im Angebotschreiben meinen/unseren Ausschluss von der Angebotsauswertung und von weiteren Autragserteilungen zur Folge haben können. Letzteres gilt auch für eine Nichtbeachtung dieser Erklärung (§ 8 Nr. 54 Abs. 1 Buchst. c VOB/A). ........................................................................ Ort, Datum ........................................................................ Stempel und Unterschrift des/der Bieter

H Sicherheits- und Gesundheitsschutz H Sicherheits- und Gesundheitsschutz 1. Umsetzung der Baustellenverordnung (BaustellV) Sämtliche vor Ort durchgeführte Arbeiten dürfen nur unter Berücksichtigung der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) in der aktuellsten Fassung ausgeführt werden. Die Maßnahme wird durch einen vom Auftraggeber gestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordi­nator (SiGeKo) begleitet. Den Anweisungen und Vorgaben des SiGeKo ist in jedem Fall nachzukommen. Gemäß den Vorgaben der BaustellV werden für die sicherheitsrelevanten Belange auf der Baustelle je nach Erfordernis durch den SiGeKo eine Vorankündigung und ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (kurz SiGe-Plan) erstellt und mit Baubeginn auf der Baustelle zur ständigen Einsichtnahme für die vor Ort tätigen Handwerker ausgehängt. Des Weiteren wird durch den Auftraggeber für die Maßnahme eine Baustellenordnung erlassen. Die Einhaltung deren Inhalte ist für alle auf der Baustelle tätig werdenden Unternehmen und Handwerker zwingend. Die Baustellenordnung zählt daher in ihrem vollen Umfang zu den Vertragsunterlagen. Die Inhalte der Baustellenordnung sind im Anschluss an diese Vorbemerkungen den Ausschreibungs­unterlagen beigefügt. Bei Baubeginn wird eine Ausfertigung der Baustellenordnung zur ständigen Einsichtnahme für die vor Ort tätigen Handwerker ausgehängt. Unternehmen, deren Leistungen auf der Baustelle zeitlich und örtlich zusammentreffen, haben sich gemäß § 6 Unfallverhütungsvorschrift (UVV) "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) mit den anderen Unternehmern abzustimmen, um eine gegenseitige Gefährdung und auch die Gefährdung Dritter zu vermeiden. 2. Leistungen des Auftragnehmers in Bezug auf die Arbeitssicherheit Der Auftragnehmer hat die von ihm beherrschbaren Gefahren auszuschließen, für Ordnung an seiner Arbeitsstelle zu sorgen und die Sicherheit seiner Beschäftigten zu gewährleisten. Folgende Leistungen bezüglich der Arbeitssicherheit sind durch den Unternehmer zu erbringen: -Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 und § 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) für die vor Ort durchzuführenden Arbeiten vor Baubeginn. -Durchführung einer baustellenbezogenen Sicherheitsunterweisung der Beschäftigten nach § 12 ArbSchG in Verbindung mit der UVV "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) in verständlicher Form und Sprache. Über die erfolgte Unterweisung ist schriftlich Nachweis zu führen. -Vorhalten von Nachweise über eingesetzte Gefahrstoffe mit Betriebsanweisung und Datenblättern. -Nachweise über die Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten. -Anweisungen für Montagearbeiten. -Benennung der eingesetzten Ersthelfer gemäß UVV "Grundsätze der Prävention" (BGV A1), dritter Abschnitt "Erste Hilfe". Die Ersthelfer mit Ausbildungsnachweis sind dem Auftraggeber namentlich bekannt zu geben. -Benennung von eventuell zum Einsatz kommenden Nachunternehmern. Dem Auftraggeber sind die Namen und Adressen der Nachunternehmer sowie die von diesen übernommenen Leistungen anzugeben (siehe hierfür auch Nachunternehmer-Erklärung). Der Auftraggeber behält sich vor, die durch den Unternehmer zu erstellenden Unterlagen und Nachweise durch diesen vorlegen zu lassen sowie das gegebenenfalls erforderliche Vorliegen von Unterlagen auf der Baustelle stichprobenartig zu kontrollieren. 3. Durchführung von Arbeiten Sämtliche Arbeiten sind unter Beachtung und Einhaltung der gültigen Arbeitsschutzvorschriften, insbeson­dere des Arbeitschutzgesetzes, der Betriebssicherheitsverordnung, der Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft, der Arbeitstättenrichtlinien und der gültigen DIN-Normen durchzuführen. Alle auf der Baustelle tätigen Unternehmen und Handwerker haben verbindlich einzuhalten, dass -geltende Rechtsvorschriften auf dem Gebiet von Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutz, siehe auch § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 VOB/B, eingehalten werden. -die Arbeiten mit den der anderen Gewerke zeitlich und räumlich koordiniert werden (BGV A1 § 6 "Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer"). -die vor Ort zum Einsatz kommende Technik (Krane, Elektrogeräte, Baustromverteiler, Baumaschinen usw.) den Vorschriften, insbesondere der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) entspricht sowie entsprechend überprüft und gewartet ist. -die Mitarbeiter in den für die Baustelle erstellten Gefährdungsbeurteilungen unterwiesen sind. -für gefährliche Arbeiten individuelle Montageanweisungen zu erstellen sind und auf der Baustelle vorliegen müssen, insbesondere bei Arbeiten mit Absturzgefahr und schweren Teilen. -für Arbeiten mit Gefahrstoffen ab der Schutzstufe 2 die Gefährdungsbeurteilung, die Betriebsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt auf der Baustelle vorhanden sind. -Schutzvorrichtungen - auch kurzfristig - nur dann entfernt werden dürfen, wenn die Sicherheit auf andere Art und Weise gewährleistet ist und unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten der ursprüng­liche Zustand wieder hergestellt wird. -nur Mitarbeiter mit der erforderlichen und geeigneten persönlichen Schutzausrüstung (PSA) tätig werden. Die PSA muss den Mitarbeitern durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. -Verbandskästen gemäß UVV "Grundsätze der Prävention" (BGV A1), dritter Abschnitt "Erste Hilfe" und falls erforderlich Feuerlöscher gemäß den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.2 "Maßnahmen gegen Brände" in ausreichender Anzahl vorhanden sind. -dass den Mitarbeitern Notrufnummern bekannt sind. Stellt der SiGeKo vor Ort Gefährdungen fest, die das Leben und/oder die Gesundheit der auf der Baustelle tätigen Personen bedrohen, ist dieser berechtigt die Arbeiten solange einzustellen bis ein sicherer Zustand hergestellt ist. Dadurch entstehende Kosten hat das verursachende Unternehmen zu tragen. Erklärung zu Sicherheits- und Gesundheitsschutz Die vor stehenden Vorbemerkungen Sicherheits- und Gesundheitsschutz wurden von mir/uns zur Kenntnis genommen und inhaltlich verstanden. ........................................................................ Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des/der Bieter

I Zusätzlich technische Vertragsbedingungen I Zusätzlich technische Vertragsbedingungen es gelten die Vertragsbedingungen nach ATV - VOB/C Ausführung der Leistungen nach anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der entsprechenden, aktuell gültigen DIN-Vorschriften, den spezifischen Fachvorschriften sowie den Zulassungen und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller, nach vorheriger Abstimmung und schriftlicher Zustimmung mit dem Bauherren

J Anlagen J Anlagen - Arbeitsanweisung für den Traforaum im KG - Grudrisse - Schnitte - Gutachten etc.

01 Ausführungsbeschreibung

1 Wandaufbauten und Leitfabrikate

02 Wände und Installationswände

Hinweis Montagewände und Bauablauf Montagewände und Vorsatzschalen sind teilweise zunächst einseitig zu beplanken und auf der anderen Seite nur mit einem GK-Streifen zu versehen, bis Estrich/ Fußboden eingebaut wurden und die Installations abgeschlossen ist (Bekannte Vorgehensweise) Mehraufwand für Arbeitsunterbrechung, wiederholte Anfahrt etc. ist in die EP einzukalkulieren! Ebenfalls besteht nur eine begrenzte Lagerkapazität. Einzelnen CW-Profile / UW-Profile sind ggf. vorher anzubringen.

WÄNDE

02.__.01 GK-Wand, Wandtyp IW-01, F30 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Deckenanschluss und Verbindungsdetails in separaten Positionen Brandschutzanforderung: F30

02.__.02 GK-Wand, Wandtyp IW-01a, F90 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Technikgeschoss Deckenanschluss und Verbindungsdetails in separaten Positionen Brandschutzanforderung: F90

02.__.03 GK-Wand, Wandtyp IW-01, F30, Minderpreis GK-Platte Minderpreis für beidseitige Beplankung mit einer GK-Platte, statt regulärer Diamant-Platte. Richtfabrikat: Knauf "GK-Platte"

02.__.04 Promat-Wandkonstruktion, Wandtyp IW-02, F90 Wandhöhe: 2,40-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Brandschutzanforderung: F90

02.__.05 GK-Wand, Wandtyp IW-03, F90 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Deckenanschluss und Verbindungsdetails in separaten Positionen Brandschutzanforderung: F90

02.__.06 GK-Wand, Wandtyp IW-04, F30 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Deckenanschluss und Verbindungsdetails in separaten Positionen Brandschutzanforderung: F30

02.__.07 GK-Wand, Wandtyp IW-05, F30 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Deckenanschluss und Verbindungsdetails in separaten Positionen Brandschutzanforderung: F30

02.__.08 GK-Wand, Wandtyp IW-06, F0 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Deckenanschluss und Verbindungsdetails in separaten Positionen Brandschutzanforderung: F0

02.__.09 GK-Wand, Wandtyp IW-07, F0 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Deckenanschluss und Verbindungsdetails in separaten Positionen Brandschutzanforderung: F0

02.__.10 GK-Wand, Wandtypen IW-04, 05, 06, 07, Mehr-/ Minderpreis doppelte Beplankung Mehr-/ Minderpreis für Beplankung der Wandtypen 04, 05, 06 und 07 mit beidseitig 2x 12,5 mm Knauf Diamant-Platte statt 1x GK-Platte Plattenmaterial. Knauf Diamant-Platte

02.__.11 GK-Wand in U-Form Lounge Metallständerwand in U-Form ausgesteift, mit innenliegender Vorsatzschale in der Louge. Ständer aus CW/UA-Profilen mit 50 mm breite, am Boden und der Decke mit UW-Profilen mit bauaufsichtlicher Zulassung befestigen. Beplankung mit Knauf Diamat- Platte 2 lagig mit je 12,5 mm. In die Wand wird eine Nische für den Fernseher mit einer Größe von: 1,35 x 0,82 x 0,155 Meter eingebaut. Diese ist für die Befestigung des Fernsehers hinten mit einer geeigneten Aussteifungsplatte (OSB) zu verstärken. Ebenfallist eine Nische mit einer Größe von: 0,30 x 1,42 x 0,40 Meter vorzusehen. Die Nischen ist allseitig zu Verkleiden. Maße: 1,46 m x 2,20 m Aussenmaß 2,00 m x 1,23 m (0,985 m) Innenmaß Dicken: Seitenwände 10 cm Rückwand 23 cm - 47,5 cm Höhe:3,55 m genaue Lage siehe Plan: W-2800_V1 Trockenbauarbeiten Erdgeschoss

02.__.12 Brandwand mit Mechanischer Beanspruchung Promat 450.91 Brandwand F 90-A, nichttragend Mechanisch hoch beanspruchbare Brandwand F 90-A, nichttragend, nach DIN 4102, in Z-Form (Auskragung/Versprung der Wand) liefern und fachgerecht montieren als Stahlfachwerkkonstruktion, nach Angabe Statik mit einer beidseitigen Bekleidung aus DURASTEEL-Verbundplatten, d = 9,5 mm, zementgebunden, Brandschutzbauplatte beidseitig mit verzinktem Stahlblech armiert, wasserbeständig, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001 und einer Ausfachung mit Mineralwolle. Aufbau nach Promat-Konstruktion: 450.91 Amtlicher Nachweis: P-3240/130/14-MPA BS Wandhöhe bis Versprung:ca. 2,20 m Versprungbreite:ca. 0,96 m Resthöhebis Decke:ca. 1,35 m Wandlänge:ca. 4,75 m Wanddicke:175 mm Hinweis: Die Stahlfachwerkkonstruktion ist mitzuliefern und zu montieren, Abrechnung in gesonderter Position. Hier ist von 8 Trägerkonstruktionen auszugehen Einbauort: EG Trennwand Sicherheitstreppenhaus siehe auch in den Plänen: W-2800_V1 Trockenbauarbeiten EG und W-3001_01 Schnitt 01, 02, 03 (Schnitt 01)

02.__.13 Profilstahl für Brandwand Stahleinbauteile, als Trägerkonstruktion für vorbeschriebene Brandwand, Die Träger (Vierkantrohre und U-Profile), sowie die Kopf und Fußplatten, nach Angabe Statik fertigen lassen und mit dauerhaften Korrosionsschutz (Grundiert) versehen. Es sind 8 Träger (je 3 einzelteile pro Träger) und an Boden und Decke einen durchlaufendes Profil als Grundlage anzunehmen. Alle Schnitte und Schweißungen, für die Kopf und Fußplatten sind mit einzukalkulieren.

02.__.14 Promat-Schachtwandkonstruktion SW-01 Ausführung als einseitige Schachtwand Seitenlänge: 65cm Abwicklung: 195cm

02.__.15 Deckenanschluss, Montagewand, F0 Gleitender Anschluss der Montagewand an Massivdecke, mit Dämmstreifen und elastoplastischer Fugendichtung Brandschutzanforderung: F0 gemäß Herstellerdetail/ Zulassung. Wandtyp: IW06, IW07

02.__.16 Deckenanschluss, Montagewand, F30 Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, mit Brandschutzanforderung. Brandschutzanforderung: F30 gemäß Herstellerdetail/ Zulassung. Wandtyp: IW01, IW04, IW05

02.__.17 Deckenanschluss, Montagewand, F90 Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, mit Brandschutzanforderung. Brandschutzanforderung: F90 gemäß Herstellerdetail/ Zulassung. Wandtyp: IW03

2 Türöffnung herstellen in Trockenbauwänden

02.__.18 Türöffnung herstellen 635/ 1950mm, IW-04 Baurichtmaß: 635/1950mm Wandtypus: IW-04

02.__.19 Türöffnung herstellen 635/ 2010mm, IW-04 Baurichtmaß: 635/2010mm Wandtypus: IW-04

02.__.20 Türöffnung herstellen 635/ 2010mm, IW-05 Baurichtmaß: 635/2010mm Wandtypus: IW-05

02.__.21 Türöffnung herstellen 635/ 2135mm, IW-04 Baurichtmaß: 635/ 2135mm Wandtypus: IW-04

02.__.22 Türöffnung herstellen 885/ 2010mm, IW-01 Baurichtmaß: 885/ 2010mm Wandtypus: IW-01

02.__.23 Türöffnung herstellen 885/ 2350mm, IW-01 Baurichtmaß: 885/2350mm Wandtypus: IW-01

02.__.24 Türöffnung herstellen 1010/ 2090mm, IW-02 Baurichtmaß: 1010/ 2090mm Wandtypus: IW-02

02.__.25 Türöffnung herstellen 1010/ 2135mm, IW-01 Baurichtmaß: 1010/2135mm Wandtypus: IW-01

02.__.26 Türöffnung herstellen 1010/ 2135mm, IW-02 Baurichtmaß: 1010/ 2135mm Wandtypus: IW-02

02.__.27 Türöffnung herstellen 1010/ 2135mm, IW-05 Baurichtmaß: 1010/ 2135mm Wandtypus: IW-05

02.__.28 Türöffnung herstellen 1010/ 2350mm, IW-01 Baurichtmaß: 1010/2350mm Wandtypus: IW-01

02.__.29 Öffnung/ Durchbruch Metallständerwand bis 0,25 m² Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl. Verstärkungsprofile für teilweisen Einbau von Brandschottung Öffnungsgröße: bis 0,25 m² Betrifft: Alle Wandtypen

02.__.30 Öffnung/ Durchbruch Metallständerwand bis 0,50 m² Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl. Verstärkungsprofile für teilweisen Einbau von Brandschottung Öffnungsgröße: bis 0,50 m² Betrifft: Alle Wandtypen

02.__.31 Öffnung/ Durchbruch Metallständerwand bis 1,00 m² Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl. Verstärkungsprofile. Abrechnung für beide Plattenlagen. Öffnungsgröße: bis 1,00 m² Betrifft: Alle Wandtypen

02.__.32 Wandanschluss an Massivwand, MW Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, gleitend (beweglich); Wandtyp: Mauerwerk MW Wandtyp: Alle Wandtypen

02.__.33 Wandanschluss an Massivwand, STB Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, gleitend (beweglich); Wandtyp: Stahlbeton Stb. Wandtyp: Alle Wandtypen

02.__.34 90-Grad Verbindung, als Zulage für Metallständerwände 90 Grad-Verbindung, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung Wandtyp: Alle Wandtypen als Mischkalkulation, siehe auch Planung! Betrifft auch 90 Grad-Verbindungen zwischen unterschiedlichen Wandtypen und Vorsatzschalen! Wandhöhe bis 3,50m

02.__.35 T-Verbindung, als Zulage für Metallständerwände T-Verbindung, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung Wandtyp:Alle Wandtypen siehe auch Planung! Betrifft auch T-Verbindungen zwischen unterschiedlichen Wandtypen und Vorsatzschalen! Wandhöhe bis 3,50m

02.__.36 GK-Bekleidung, Stirnfläche, doppelt beplankt, freistehend Stirnfläche Montagewand mit Gipsbauplatten bekleiden, inkl. Eckprofile. Plattendicke : 12,5 mm, 2-lagig Breite : bis 250 mm, Betrifft: Freistehende Wandenden, aller Wandtypen siehe auch Planung! Wandhöhe bis 3,50m

02.__.37 Verstärkungen durch Holzeinlage Verstärkungen durch eine Holzeinlage zwischen den Ständern zur Austeifung und zum befestigen div. Gegenstände. Einbauorte und Größe nach Plan Zimmertypen über alle Geschosse

3 Revisionsöffnung in Wänden und Installationswänden

02.__.38 Revisionsöffnung 150 / 900 mm Baurichtmaß: ca. 150/ 900 mm Wandtypus: Alle Wandtypen als Mischkalkulation

02.__.39 Herstellen von Nischen Herstellen von Nischen im Wandbereich, hier wird bauseits eine Holzablage mit Rückwand eingebaut. Die Wand ist in diesem Bereich um einen Ständer zu verjüngen und allseitig zu einlagig zu beplanken. Aussteifungen und Auswechslungen sind einzukalkulieren. Größen: bis 80 cm x 40 cm fertiges Einbaumaß Einbau in Wandaufbau IW 06 über alle Geschosse nach Plan

INSTALLATIONSWÄNDE

02.__.40 GK-Installationswand VS-01 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Brandschutzanforderung: F0

02.__.41 GK-Installationswand VS-02 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Brandschutzanforderung: F0

02.__.42 GK-Installationswand VS-03 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Brandschutzanforderung: F0

02.__.43 GK-Installationswand VS-04 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Brandschutzanforderung: F0

02.__.44 GK-Installationswand VS-05 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Brandschutzanforderung: F0

02.__.45 GK-Installationswand VS-06 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Brandschutzanforderung: F0

02.__.46 GK-Installationswand mit gesonderter Dämmebene VS-07 Wandhöhe: 3,55 m Ausführungsort: EG Brandschutzanforderung: F0

02.__.47 GK-Installationswand VS-08 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Alle Geschosse Brandschutzanforderung: F0

02.__.48 GK-Wand VS-09 Wandhöhe: 2,54-3,52 m Ausführungsort: Treppenhaus alle Geschosse Brandschutzanforderung: F0

02.__.49 WC-Traggerüst, Wandeinbau Verstäkungen in den Montagewänden für wandhängendes WC aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. verstärkte Ständerprofile (UA) beidseits des Traggerüstes bei raumhohen Wänden; Verstärkte Ständer : Profildicke 2,0 mm

02.__.50 Verkärkungen Waschtisch-Traggerüst, Wandeinbau Verstärkungen in Montagewänden für Waschtisch aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. verstärkte Ständerprofile (UA) beidseits des Traggerüstes bei raumhohen Wänden; inkl. Austeifung Verstärkte Ständer : Profildicke 2,0 mm

02.__.51 Öffnungen/Bohrungen, DN30 Herstellen von Öffnungen/Bohrungen in Trockenbauwänden für HLS/ELT-Installationen. Ausführung erfolgt durch komplette Wandbeplankung und Metallständer. Durchmesser: bis DN 30

02.__.52 Öffnungen/Bohrungen, DN50 wie beschrieben, jedoch Durchmesser: bis DN 50

02.__.53 Öffnungen/Bohrungen, DN100 wie beschrieben, jedoch Durchmesser: bis DN 100

03 GK-Abhangdecken/- Verkofferungen

DECKEN

03.__.01 Deckenbekleidung, Feuchtraum, Gips- und Zementplatten Deckenbekleidung für Zimmer und Nassräume, bestehend aus: Unterkonstruktion aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen mit Schnellabhängern CD mit Draht und Öse an der Betondecke befestigt eine Lage aus Gipsbauplatten, in den Feuchträumen imprägnierte Platten (GKBI), Fugen gemäß Herstellerangaben gespachtelt Oberflächenausbildung Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3. Herstellen einer dichten Anschlussfuge an umschließende Wände Metallprofil : CD 60/27, Abhänger an der Rohdecke Plattentyp : 1 x 12,5 mm GK oder GKBI Feuchtebeanspruchung : A0 Biegezugfestigkeit : Klasse A/ ohne Belastung keine Dämmlage Abhanghöhe: ca 25 cm Ausführung in allen Geschossen genaue Lage, siehe Plan: W-2800_V1 bis W2807_V1 Grundrisse Trockenbauarbeiten W-5440_V1 Regeldetails abg. Decke Zimmer

03.__.02 Deckenbekleidung, doppelte Kanuf Diamant Beplankung Aufbau wie Pos. 01, jedoch: 2 x 12,5 mm Kanuf Diamant-Platte anstadt der GKBI-Platte in den Zimmern X09 und x10 Der Mehraufwand für die Unterkonstruktion ist mit einzukalkulieren. genaue Lage, siehe Plan: W-2800_V1 bis W2807_V1 Grundrisse Trockenbauarbeiten W-5440_V1 Regeldetails abg. Decke Zimmer

03.__.03 Abschlussschürze, Gipskarton/Gipsfaser-Decke, 30 cm Abschlussschürze, vertikal, aus Gipsplatten, als Randabschluss der abgehängten Decke, mit Unterkonstruktion aus Profilen der abgehängten Decke, Deckenanschluss elastisch, Unterkante mit Kantenschutz. Höhe : ca. 30 cm Beplankung : 1 x 12,5 mm GKB Plattentyp : A Brandschutzklasse : A2-s1,d0

03.__.04 Aussparung, Gipsplatten-Decke, bis 300 mm Aussparung in Gipsplattendecke oder -bekleidung, in folgender Ausführung: - Kanten sauber schneiden - Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp überdecken - Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch Auswechslungen Aussparung : über 200/200 bis 300/300 mm Aussparung rund : über 200 bis 300 mm

03.__.05 Aussparung, Gipsplatten-Decke, bis 400 mm Aussparung in Gipsplattendecke oder -bekleidung, in folgender Ausführung: - Kanten sauber schneiden - Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp überdecken - Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch Auswechslungen Aussparung : über 300/300 bis 400/400 mm Aussparung rund : über 300 bis 400 mm

03.__.06 Öffnung herstellen, 100/100 mm Ausschnitt/Öffnung in Deckenplatten der Unterdecke herstellen, für Einbauteile, Überströmer u.dgl. einschl. Auswechslungen bzw. Anpassungen der Unterkonstruktion. Öffnungsgröße : DN 150 mm

03.__.07 Öffnung herstellen, 200/200 mm Ausschnitt/Öffnung in Deckenplatten der Unterdecke herstellen, für Einbauteile wie Leuchten, Heizplatten u.dgl. einschl. Auswechslungen bzw. Anpassungen der Unterkonstruktion. Öffnungsgröße : 200/200 mm

4 Revisionsöffnung in GK-Abhangdecken

03.__.08 Revisionsöffnung, Abhangdecke, 925/925 mm Revisionsöffnung in abgehängter Decke, inkl. zusätzliche Unterkonstruktion, Rahmen und gesonderter Abhängung. Bei den Öffnungsmaßen ist darauf zu achten, dass das Modulmaß exakt eingehalten wird. Einsatz: Lochblecheinsatz unter Fancoi im Gang Baurichtmaß: 92,5 cm x 92,5 cm genauer Aufbau siehe Plan: W-5440_V1 Regeldetails abg. Decke Zimmer

03.__.09 Revisionsöffnung, Abhangdecke, 270/270 mm Revisionsöffnung in abgehängter Decke, inkl. zusätzliche Unterkonstruktion, Rahmen und gesonderter Abhängung. Bei den Öffnungsmaßen ist darauf zu achten, dass das Modulmaß exakt eingehalten wird. Einsatz: Limodur Ablüfter Baurichtmaß: 27 cm x 27 cm genauer Aufbau siehe Plan: W-5440_V1 Regeldetails abg. Decke Zimmer

03.__.10 Zulage für Verstärkungen an der Decke zum Befestigen von Kleiderstangen Anbringen einer Verstärkung an der Betondecke und der Unterkonstruktion zum Befestigen von Kleiderstangen. Diese werden von unten an die abgehängte Decke befestigt. Die Verstärkungen müsse so gewählt sein, dass ein hinhängen einer Person mit ca. 80 kg gehalten werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass Teilweise der Fancoi angrenzt und Kleiderstanden bauseits Einbau über Geschosse genaue Lage, siehe Plan: W-4103_01 Zimmertyp 3

03.__.11 Zuschlag Wand / Decken Anschluss Zimmer x01 Zuschlag für die Ausbildung einer Sonderkonstruktion als Anschluss von Wand und Decke in den Zimmern x01. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse muss hier eine vom AN gewählte Sonderlösung für den Anschluss der Wand (Dusche zur Flur) und Decke gewählt werden. Die Wand sitzt unter dem Fancoi (Lüftungsgerät an der Decke) und kann deshalb nicht an der Decke befestigt werden. Ein steifer oberer Wandabschluss, an den die Abhangdecke ebenfalls mit befestigt werden kann ist hier zu wählen. Ein Detail zur Verdeutlichung und als Ausführungs- vorschlag liegt der Ausschreibung bei. Diese Ausführung ist nicht bindend, sondern eine Ausführung kann von AN frei gewählt werden, sofern Sie Sinn und Zweck erfüllt. Alle für die vom AN gewählte Konstruktion benötigten Stoffe, sind mit einzukalkulieren. Hierbei handelt es sich um eine Wandlänge von ca. 2,00 m pro Zimmer, die 2 Ecken beinhaltet. Einbauorte vom 1.OG - 5.OG Zimmer x01 (5 Stück) Vorschlag Detail, siehe Plan: 25-07-03 Vorschlag Wand Decke Zimmer x01

VERKOFFERUNG SCHALLSCHUTZ

03.__.12 Schallschutz Verkofferung, 2x12,5 mm, Mineralwolle Verkofferung (Bekleidung) aus Knauf Silent Board-Bauplatten, für Installationsleitungen an Wänden und Decken, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen vollffugig verspachteln Oberflächenausbildung in Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3. Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Ansichtsfläche : > 1,0 m Erforderliche Dämmdichte : ca. 60 kg/m³ Brandverhalten, Dämmung : A1 Plattendicke : 2 x 12,5 mm Brandschutzklasse : A1 Plattentyp: Knauf "Silentboard" Einbauorte: EG und DG, insgesamt 4 Einzelkoffer (Leitungsverzug Decke)

03.__.13 Eckausbildung Verkofferung, Edelstahl Eckausbildung für vorbeschriebene Verkofferungen aus Gipsplatten, rechtwinklig, mit Kantenschutzprofil aus Edelstahl.

03.__.14 Anschluss Verkofferung Anschluss der Verkofferung aus Gipsplatten, an angrenzende Bauteile, bestehend aus Dämmstreifen unter Metallprofil sowie Abdichtung der Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtungsstoff.

04 Promatbekleidung

5 Promatbekleidung von Betonbauteilen

04.__.01 Promatverkleidung der Unterzüge im EG Verkleidung der Unterzüge im EG nach Ausführungsbeschreibung Promatect - H Platte Dicke: 15 mm dreiseitig Höhe bis 3,50 m Unterzüge: (B/H/L) 0,30 m x 0,48 m x 86,00 m 0,24 m x 0,48 m x 10,00 m 0,72 m x 0,48 m x 15,50 m

04.__.02 Promatbekleidung Stützen EG Promatbekleidung der Stützen im EG Promatect - H Platte Dicke: 15 mm dreiseitig / vierseitg Höhe bis 3,50 m Stützen: 0,60 m x 0,42 m (b/h) 0,60 m x 0,30 m 0,70 m x 0,30 m (Aussenwand) 0,80 m x 0,30 m

04.__.03 Verkleidung von Stahträgern Promatbekleidung der Stahlträger im EG Promatect - H Platte Dicke: 15 - 25 mm dreiseitig Arbeitshöhe bis 3,50 m Träger: HEA 100 HEA 120 HEB 120 HEB 180 IPE 120 U200

04.__.04 Entrauchungsschat aus Promat Es ist ein Entrauchungsschacht aus Promat über alle Geschosse (von Decke über UG bis in den Haut auf dem Dach) zu erstellen. Dieser ist vierseitig geschlossen. Auf drei Seiten wird einlagig eine Promatect - H Platte auf die verputzten Wände geklebt. Auf der vorderseite, wird eine doppeltbeplankte Promatect - H Platte mit dazwischenliegender Stahlblecheinlage verbaut. Es ist darauf zu achten, das die horizontalstöße auf einer Höhe liegen, da diese mit einer Platte geschützt werden müssen. In die Leibungen zur Entrauungsöffnung muss nach Einbau der Klappe (bauseits) die Leibung mit Promat verkleidet werden. Der Schacht im einzelnen: Promatect - H Platten 25 mm ein/doppelt Kleber: K 84 Dübel: Systemkonforme Brandschutzdübel L-Profil: 40/40/0,6 mm Stetzbolzen 25 mm gedübel und geklebt Das abspachteln der Anschlussfugen ist in die Pos. ebenfalls mit einzukalkulieren. Maße: ca. 0,75 m x ca. 1,67 m (Aussenmaß) Höhe: ca. 23,50 m Öffnungen: 7 Stück mit Größe: 0,58 m x 1,51 m genaue Lage, siehe Plan: W-5400_V1 Entrauschungsschacht

04.__.05 Erstellen von Brandschutzabkofferungen für ELT Herstellen von Brandschutzabkofferungen für die bauseits eingebauten ELT Leitungen im Kabelkanal, in F 90. Inklusive der notwendigen Unterkonstruktion und Befestigungen. Känale unter Decke, Einbau bis in einer Höhe von 3,55 m Breiten von ca. 0,75 m x 0,45 m Konstruktion: Promatkanal 290.25 F 90 genauer Aufbau siehe Plan: W-5001_V2 Innenwandaufbauten

05 Stundenlohnarbeiten

Hinweise Ausführung von Regiearbeiten nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Bauleitung. Siehe auch unter "Besondere Vertragsbedingungen" 5. Stundenlohnarbeiten. Regieberichte sind der Bauleitung spätestens beim nächsten Baustellenbesuch zur Unterschrift vorzulegen. Nicht abgezeichnete Berichte können bei der Abrechnung nicht berücksichtigt werden. Das Abzeichnen der Regieberichte durch die Bauleitung entspricht nicht der endgültigen Anerkennung und Abnahme der Leistung durch den Bauherrn.

05.__.01 Stundensatz Meister Meister

05.__.02 Stundensatz Vorarbeiter Vorarbeiter

05.__.03 Stundensatz Facharbeiter Facharbeiter

05.__.04 Stundensatz Helfer Helfer