Angebot einreichen

01 Elektro- und Kommunikationsinstallation

Planverzeichnis der Anlagen Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Unterlagen bei. Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu. Anhang Nr Inhalt: Anhang 1 Übersichtsschaltplan Anhang 2 Kommunikationsplan Anhang 3 Anfahrtsplan Anhang 4 Handbuch/Montageanleitung Elektrotechnik Die Ausführungspläne sind 14 Tage vor Arbeitsbeginn beim AG anzufordern.

Ausführungsunterlagen und Dokumentation 1 Ausführungsunterlagen des AG: Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN digital als PDF überlassen. 2 Ausführungsunterlagen des AN Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen: Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben. Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG

Zeitlicher Rahmen Inbetriebnahme der gesamten Anlage: 13.10.2025 Montagebeginn möglich: 22.09 Die Umbauarbeiten an den Bestandsanlagen sind vorwiegend Fr.-So. auszuführen. Mehrkosten für Wochenendarbeit ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Kabelzugarbeiten, Tiefbau und Anschlüsse an der Außenstation können zu normalen werktäglichen Zeiten durchgeführt. Die geplanten Termine müssen eingehalten werden. Sollte es zu Verzögerungen kommen, ist eine rechtzeitige Mitteilung erforderlich. Bei Verzögerungen über den vereinbarten Zeitrahmen hinaus können Penalen in Höhe von [Betrag oder Prozentsatz] pro Tag anfallen. Verzögerungen, die zu einer Verschiebung des vereinbarten Fertigstellungstermins führen, können mit einer Pönale belegt werden. Der Betrag der Pönale wird auf [Betrag oder Prozentsatz] pro Tag festgelegt.. Ablauf der Baumaßnahme: Anschluss Starkstromkabel bis Montage Potentialausgleich bis

Baustellensicherung (Bauzaun, Zufahrtsorten etc.) Das Baufeld ist (bauseitig) mit einem Bauzaun umgeben.Die Zufahrtstore sind geschlossen zu halten.

Baustelleneinrichtung Für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Baucontainer Der AG stellt für den AN die Möglichkeiten den für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Platz zur Verfügung. Für Tagesunterkünfte und zur Material- und Geräteeinlagerung sind stapelfähige Container einzusetzen. Müllentsorgung Beispiel:Mülltrennungsschlüssel inkl. Farbcodierung für diese Baustelle:  -Papier/ Pappe (Farbe weiß)  -Holz (Farbe rot)  Kunststoffe (Farbe gelb) - Metall (Farbe blau) - gemischte Bauabfälle (Farbe schwarz) Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen innen Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband. Besondere Maßnahmen zum Schutz gegen mech. Beschädigungen innen Besondere Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigungen im Innenbereich einschließlich Unterkonstruktion erstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen. Abdeckung bestehend aus: Spanplatten, Dicke mind. 19 mm oder Bretter, Dicke mind. 20 mm Besondere Maßnahmen zum Schutz gegen mech. Beschädigungen inne

Baustellenordnung Bauleitung/ Aufsichtspersonal Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Auftragserteilung einen Bauleiter, der der deutschen Sprache mächtig ist, zu benennen. Dieser muss während aller Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle als Vertreter des ANs anwesend sein. Baustellenbesprechung Die Bauleitung des AGs wird regelmäßig (wöchentlich, voraussichtlich X-Tag) Baubesprechungen abhalten. Von den wöchentlichen Baubesprechungen werden, durchlaufend nummerierte Baubesprechungsprotokolle angefertigt und dem Unternehmer ausgehändigt bzw. übermittelt. Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat täglich Bautagesberichte zu führen. Diese müssen mindestens folgende Angaben enthalten: - Datum - Witterung, falls für ausführende Arbeiten relevant - Arbeitsbeginn und -ende - Anzahl und Name der Arbeitskräfte, unterteilt Qualifikation - Verarbeitete Materialien - Verwendete Baugeräte - Ausgeführte Arbeiten und Ort der Ausführung Die Bautagesberichte sind mindestens einmal wöchentlich der Bauleitung vorzulegen Aufmaß Die Ermittlung der Leistungen erfolgt - soweit möglich- nach den Planungsunterlagen, ansonsten mit Hilfe des örtlichen Aufmaßes. Der Auftragnehmer hat zu diesem Zweck während der gesamten Bauzeit Aufmaßpläne auf der Baustelle vorzuhalten. In diesen Zeichnungen sind der Arbeitsfortschritt festzuhalten und die aufgemessenen Leistungen einzutragen. Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen, welche als Anlage zu Abschlags- Teilschluss- und Schlussrechnungen zur Prüfung  eingereicht werden, sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form einzureichen. Sicherheit auf der Baustelle Diese Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung. Die vom SiGeKo erstellte Baustellenverordnung ist durch den AN im Original zu unterschreiben und wird Vertragsbestandteil.

Weitere wichtige Hinweise Hauptkommunikation zum Austausch von Unterlagen zwischen AG und AN erfolgt über Planradar. Der AN verpflichtet sich, ein Konto bei Planradar anzulegen. Alle für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Werkzeuge und Materialien, welche nicht bauseits gestellt werden, sind in den Einheitspreisen zu inkludieren. Der Nachunternehmer hat vor Baubeginn eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und spätestens eine Woche vor Baubeginn an den Projekt- und/oder Bauleiter zu übergeben! Der Zuschlag für Koordinationsarbeiten ist in den Einheitspreisen zu inkludieren. Fotodokumentation aller Anschlussarbeiten Räumen der Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Die im LV aufgeführten Massen gelten nicht als Bestellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemäß den örtlichen Bedürfnissen zu ermitteln und die Bestellung nach diesem Bedarf durchzuführen. Grundsätzlich sind die Einheitspreise so zu kalkulieren, dass die aufgeführte Leistung zur vollen Funktionsfähigkeit der Anlage unter Einhaltung der Vorgaben gem. Baubeschreibung und Richtlinien fertig gestellt werden kann. Soweit nicht gesondert beschrieben ist in die Kalkulation die Lieferung und Montage, sowie betriebsfertiges Anschließen von Betriebsmitteln einzurechnen. Dabei versteht sich unter betriebsfertiger Montage auch die ordnungsgemäße Einführung der Kabel, Leitungen, Rohre usw. und das Anschließen an allen Anschluss-, Abzweig- und Verbindungsstellen, wie auch an Schalttafeln, Geräten und Verteilungen usw., die vom AN geliefert werden. Ausgenommen hiervon sind Anschlüsse an bauseitigen Anlagen und Anschlüssen, die im LV gesondert aufgeführt sind. Im Rahmen der Werk- und Montageplanung ist die Organisation des Bauablaufes z.B. hinsichtlich Bauphasen, Materialvorhaltung, Mannschaftsstärke, Werkzeugeinsatz, zeitlicher Abfolge der Arbeiten und Dauer detailliert darzustellen. Die vereinbarte Bauzeit ist zwingend einzuhalten. Im Rahmen der Werk- und Montageplanung ist die Organisation des Bauablaufes z.B. hinsichtlich Bauphasen, Materialvorhaltung, Mannschaftsstärke, Werkzeugeinsatz, zeitlicher Abfolge der Arbeiten und Dauer detailliert darzustellen. Die vereinbarte Bauzeit ist zwingend einzuhalten. Alle Kabel, die zu Stationen führen, müssen in die Station eingeführt werden und ist im Einheitspreis der Anschlussarbeiten zu inkludieren. Materialreste sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet.

02 Anschluss Starkstromkabel

Wichtiger Hinweis Materialreste beigestellter Posten sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet

02.__.0010 Absetzen und Anklemmen NS-Kabel an NH-Leiste Kabeltyp: NAYY-J 4x185mm² Kabelschuh: ICALCU18512 NS-Kabel absetzen, verpressen, einführen in Trafostation/NSHV und nach Klemmplan anklemmen mit Markierer. Inkl. eindeutiger Markierung der Kabel am Anschluss Anschlussmaterial (Kabelschuhe, Unterlegscheiben, Schrumpfschläuche) bauseits gestellt. inkl. Anschlussmaterial Sektorleiter ist mit entsprechenden IntercableRunddruckeinsätzen für die fachgerechte Montage von Kabelschuhen vorzupressen. Kabelschuh ist mit entsprechenden IntercablePresseinsätzen auf die Kabel nach Montageanweisung des Herstellers aufzupressen.

02.__.0020 Absetzen und Anklemmen der NS-Kabel an Wechselrichter Kabeltyp: NAYY-J 4x185mm² Kabelschuh: ICALCU18512 NS-Kabel absetzen, verpressen, einführen in Wechselrichter und nach Klemmplan anklemmen mit Markierer. Inkl. eindeutiger Markierung der Kabel am Anschluss Anschlussmaterial (Kabelschuhe, Unterlegscheiben, Schrumpfschläuche) bauseits gestellt. inkl. Anschlussmaterial Sektorleiter ist mit entsprechenden IntercableRunddruckeinsätzen für die fachgerechte Montage von Kabelschuhen vorzupressen. Kabelschuh ist mit entsprechenden IntercablePresseinsätzen auf die Kabel nach Montageanweisung des Herstellers aufzupressen.

02.__.0030 Absetzen und Anklemmen Datenkabel CAT7 an externes Gerät Beidseitiges Anklemmen von externen Geräten (WR) für Datenkabel CAT7 inkl. Anschlussmaterial

03 Potentialausgleich

03.__.0010 Anklemmen der WR-Gehäuseerdung an die Unterkonstruktion NYY-J 1x16mm² Beidseitiges Anklemmen beigestelltes PE-Kabel NYY-J 1x16 mm² an WR-Gehäuse und Potentialausgleich. Anschlussmaterial in Edelstahlausführung (Schraube, Zahnscheibe, Unterlegscheibe, Kontermutter, Schrumpfschlauch) bauseits gestellt.

04 Administrative Leistungen

Hinweistext Nach Abschluss der Arbeiten ist die Errichterbestätigung nach DGUV V3 unverzüglich dem AG auszustellen. Die Kosten sind in die Einheitspreise zu inkludieren.

04.__.0010 Dokumentation Spätestens mit Einreichung der Schlussrechnung ist eine vollständige Dokumentation der erbrachten Leistungen in in Papier sowie  digital einzureichen. Diese muss folgende Unterlagen enthalten: -Fachunternehmererklärung - Übereinstimmungserklärung - Prüfzeugnisse - Datenblätter - Bedienungs- und Betriebsanleitungen - Wartungs- und Pflegehinweise -Revisionspläne

04.__.0020 Messung und Dokumentation nach VDE 0100-600 Messung und Protokollierung der im Untertitel 02 enthaltenen Starkstromkabel nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100. Übergabe des unterschriebenen Protokolls in digitaler Ausführung als PDF

04.__.0060 Messung Datenkabel Messung Datenkabel Prüfung der Installationsstrecken auf Funktionalität. Auflistung der überprüften Installationsstrecken in einem geeigneten Protokoll und Übergabe des unterschriebenen Protokolls in einfacher digitaler Ausfertigung als PDF. 7 x WR

04.__.0070 Beschriftung und Kennzeichnung Eindeutige Beschriftung aller verbauten Kabel/Betriebsmittel nach Vorgabe MaxSolar

04.__.0080 Update der Bestandspläne nach Umbauarbeiten Update der aushängenden und digitalen Bestandspläne. Vollständige Dokumentation aller Arbeiten.

05 Stundenlohnarbeiten

Wichtiger Hinweis Die Kosten der Arbeitszeiten sind in die Einheitspreise zu inkludieren. Die Ausführung von Regiearbeiten ist vom Auftragnehmer bei der Fachbauleitung zu beantragen. Arbeiten zum Stundennachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundennachweise sind der Bauleitung spätestens am folgenden Arbeitstag zur Anerkennung vorzulegen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

05.__.0010 Meister sämtlichte Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Meister ,sonst wie zuvor beschrieben.

05.__.0020 Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in ,sonst wie zuvor beschrieben.

05.__.0030 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in ,sonst wie zuvor beschrieben.

05.__.0040 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer ,sonst wie zuvor beschrieben.

05.__.0050 Wochenendezuschlag Wochenendzuschlag für Arbeiten, welche Werktags durchgeführt werden können