Angebot einreichen

Allgemeine Technische Vorbemerkungen Allgemeine Technische Vorbemerkungen 1  Allgemeines / Hinweise Vor der Kalkulation aller im LV beschriebenen Leistungen ist es für den AN unbedingt und zwingend erforderlich, sich mit der Lage und Beschaffenheit, Konstruktion, Zustand und Situation etc. direkt vor Ort vertraut zu machen. 2. Baustellensituation Hiermit wird auf die gültige Baugenehmigung vom 26.05.2025 Amtszeichen: 4.1-0626/23/V vollumfänglich hingewiesen. Bei Auftragserteilung wird diese für den AN Pflicht zur Beachtung und Einhaltung. Das Grundstück und Areal ist grundsätzlich nur über die Aschheimer Str und von da aus öffnende Privatstraße  erreichbar. Die Baustelleneinrichtung kann nur im Bereich des Grundstückes oder Teil der Privatstrasse eingerichtet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Zufahrt zum Nachbarnhaus und Baugelände jederzeit befahrbar ist. Wir weisen explizit darauf hin, dass es Verkehrsbehinderungen weder in der B 471 Aschheimer noch in der Privatstraße , sowie den umliegenden Zufahrten und Gängen geben darf. In der Baustelleneinrichtung ist auf und um dem Grundstück ein Platz für das Be- und Entladen von Baustoffen und Baumaterial vorzusehen, um eine Verkehrsbehinderung zu vermeiden. Be- und Entladen, sowie egal für welche Zwecke in der B 471 Fahrzeuge abzustellen ist behördlich, siehe Baugenehmigung ( Punkte 4.1.26 und 4.1.33) strengst untersagt. Zuwiderhandlungen werden angezeigt, polizeilich verfolgt und zur Konsequenzen gezogen. Die Arbeitszeiten und Termine sind mit der Bauleitung abzu- stimmen. Arbeiten an Samstagen und ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten sind nur auf Zustimmung der Vertretung des AG's möglich. Vor Einrichtung der Baustelle ist über eine zeichnerische Darstellung die Baustelleneinrichtung mit der Bauleitung abzustimmen. (Siehe Anlagen zum LV) 3.  Bauablauf Siehe Bauzeitenplan. Weitere Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Baustelleneinrichtung 4. Grundlagen Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik. Ergänzend zu den in VOB Teil C aufgeführten Normen gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung: DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. Der AN trifft alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden. 5. Zusätzliche Verpflichtungen zur Technischen Bearbeitung Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet: 5.1 Montage- und Werkplanung (HOAI Teil IX / VOB) Auf der Grundlage der Ausführungsplanung hat der Auftragnehmer (AN) eine mit den am Bau beteiligten Haustechnik- und Ausbaufirmen koordinierte Montage- und Werkstattplanung zu erstellen und dem Auftraggeber (AG) bzw. dem beratenden Ingenieur zur Freigabe vorzulegen. Bei der Bearbeitung sind laufend Planänderungen auf den jeweils neuesten Stand der Bau- und Einrichtungsplanung einzuarbeiten und mit den Bestandsunterlagen abzuliefern. In die Kalkulation einzurechnen sind: - Überprüfung und Überarbeitung der Systemschemata. - Bereitstellung von Lastangaben für die statische Berechnung. - Erstellung ausführlicher Detailterminpläne. - Zeichnerische Darstellung aller Anlagen mit Dimensionen in CAD inklusive Schlitz- und Durchbruchsplänen. - Laufende Fortschreibung der Ausführungsplanung entsprechend dem Baufortschritt. 5.2 Bestands- und Revisionsunterlagen Die Bestandsunterlagen sind vor der Abnahme in 4 vollständigen Ausfertigungen (Farbplots in Ordnern mit Rückenschild, projektspezifischer Beschriftung, Inhaltsverzeichnis und Register) zu übergeben. Ein Vorabexemplar ist zur Sichtung einzureichen. Die Bestandspläne sind in die neuesten Leerpläne des Architekten im CAD-Format (.dwg/.dxf) einzutragen und auf CD-ROM zu übergeben. Es gelten die Bestimmungen der VOB Teil C, DIN 18386. Der Mindestumfang der Dokumentation umfasst: (01) Farbige Bestands- und Übersichtszeichnungen im Originalmaßstab mit Positionsnummern. (02) Zusätzlicher Satz Fließ-, Schaltschemen und hydraulischer Schaltschemen für die Zentralen. (03) Zusätzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltpläne (Klemmpläne) für die Schalttafeln. (04) Messprotokolle aller Einregulierungsarbeiten und VDE-Schutzmaßnahmenprüfungen. (05) Nachweis der Kurzschlussfestigkeit. (06) Technische Datenblätter, Anlagen-, Funktions- und Gerätebeschreibungen. (07) Bedienungs- und Wartungsanweisungen, Schmierpläne und Ersatzteillisten. (08) Verteilerverzeichnisse sowie Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und Werksatteste. 5.3 Behördenmanagement und Sachverständigenabnahme Der AN wickelt alle Abstimmungs- und Koordinationsarbeiten mit Behörden und Drittversorgern selbstständig und eigenverantwortlich ab. Dies umfasst: - Vereinbarung von Abnahmeterminen für die Brandmeldeanlage (Feuerwehr). - Einholung von Freigaben und Beantragung/Terminierung der Zähler- und Hauszuführungen beim örtlichen Netzbetreiber (EVU) sowie bei Telekommunikations- und Multimediaanbietern. - Koordination mit allen Ausbaugewerken (Trockenbau, Abdichtung, HLS, Rohbau). - Fachliche Begleitung des vom AG bestellten Sachverständigen inklusive aller notwendigen Nachbegehungen bis zur Vorlage eines komplett mängelfreien Protokolls. 6. Ergänzende Bestimmungen zu Besonderen Leistungen und Baustelleneinrichtung Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet: 6.1 Sauberkeit bei Handwerkerarbeiten Bei sämtlichen Schlitz- und Durchbruchsarbeiten ist der direkte Arbeitsraum vorab eigenständig mit Folie auszulegen. Diese ist nach Abschluss der Arbeiten wieder restlos zu entfernen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 6.2 Infrastrukturelle Prüfung und Pflichten zur Baustelleneinrichtung Der AN ist verpflichtet, das Baugelände vor Bezug eingehend zu besichtigen und sich über den logistischen und infrastrukturellen Stand zu informieren (Zufahrten, Baustrom-/Telefonversorgung, Wasseranschlüsse, Be- und Entlademöglichkeiten). Die Baustelle ist so einzurichten, dass alle Arbeiten fach- und termingerecht durchgeführt werden können. Dies beinhaltet: - Transport, Lagerung von Montageteilen/Werkzeugen sowie Auf- und Abbau von Hebezeugen und Gerüsten. - An- und Abreise des Montagepersonals. - Bereitstellung von erforderlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen für Groß-/Kleinteile sowie Containern mit Sozialausrüstung für das Büro- und Montagepersonal. 6.3 Flächenkoordination und Beistellungen Da Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, muss der AN seinen Platzbedarf vorab über einen groben Baustellen-Einrichtungsplan beim AG anmelden. Die Flächenzuweisung erfolgt im gemeinsamen Benehmen aller Firmen. Wasser- und Baustromversorgung sowie sanitäre Einrichtungen werden vom Bauherrn bereitgestellt. Be- und Entladeflächen sowie nicht oder nur eingeschränkt befahrbare Flächen sind zwingend mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

1. BAUBESCHREIBUNG: 1. BAUBESCHREIBUNG: Auf dem Grundstück Aschheimer Straße 12a entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit einer gemeinsamen Tiefgarage mit 38 Stellplätzen und 6 Stellplätze im Außenbereich. Die Häuser sind in Nord/Süd Achse um 28° gedreht und sehen im Winkel von 90 Grad nebeneinander.  Der First Haus 1 ist in N/S Richtung, der von Haus 2 in O/W Richtung ausgerichtet.Der Eingang Haus 1 befindet sich auf der Ostseite, der von Haus 2 auf der Nordseite.  Der Zugang zu den Häusern erfolgt durch die Stichstraße der Aschheimer Straße von der auch die  Tiefgarageneinfahrt im Südosten erreicht wird. Unter dem Gebäude befindet sich der Keller und teilweise auch TG Stellplätze. Die Tiefgaragenstellplätze sind teilweise als Duplex Parker mit zwei Einzel- oder Doppelbühnen angelegt. Der Bauherr ist die Magnus Wohnbau GmbH. Einordnung des Bauvorhabens nach Art. 2 BayBO Das Bauvorhaben wird nach Art. 2 BayBO aufgrund der Nutzung als Wohngebäude eingestuft. Die Gebäudehöhe ist weniger als 7 m somit Einstufung in Gebäudeklasse 3 (sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m). Die Tiefgarage hat eine Fläche von mehr als 100 m², jedoch weniger als 1.000 m². Somit Einstufung als Mittelgarage. Die Zufahrt der Tiefgarage erfolgt über eine Rampe die sich neben dem Vordergebäude befindet Bebauung des Grundstücks mit Gebäuden (Art. 4 BayBO) Lage: Aufgrund der innergemeindlichen Lage ist auf Sauberkeit und auf Ruhezeiten zu achten. Das Grundstück war mit einem Bestandsgebäude bebaut. Das Bestandsgebäude wurde komplett abgebrochen. Lagerfläche Lagerflächen sind auf dem Grundstück nur gering vorhanden. Falls weitere Flächen notwendig werden sind diese vom Auftragnehmer selbstständig und selbstverantwortlich zu organisieren.

2. ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 2. ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 2.1. Geltung von Vorschriften und Normen VOB-Geltung: Für die Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung gelten die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in der jeweils gültigen neuesten Fassung Vertragsbestandteile: Maßgebend sind insbesondere die VOB Teil B (DIN 1961) und die VOB Teil C (DIN 18299 bis DIN 18459) Technische Regeln: Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (p. 6). Es gelten die jeweils aktuellen DIN-, VDE- und EN-Vorschriften ohne besondere Erwähnung als Ausführungsgrundlage, Leistungs- und Gütebestimmung VOB/A: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Teil A der VOB kein Vertragsbestandteil wird und dem Bieter kein klagbares Recht einräumt 2.2. Angebot und Leistungsverzeichnis (LV) Vollständigkeit: Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollständig auszufüllen. Änderungen am LV dürfen nicht erfolgen Nicht vollständig ausgefüllte Verzeichnisse können bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden Form der Abgabe: Bei einer elektronischen Abgabe ist dem Leistungsverzeichnis ein original unterschriebenes Deckblatt beizulegen Verbindlichkeit: Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich (p. 4). Dies gilt auch bei Verwendung von Kurzfassungen oder nicht bestätigten Nebenangeboten Rechenfehler: Der angegebene Einheitspreis des Angebotes ist immer maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z. B. durch Rechen- oder Eingabefehler) Änderungsvorschläge: Technische Verbesserungen, Verbilligungen oder Beschleunigungen können in einem Begleitschreiben (ggf. mit Zeichnungen/Mustern) aufgeführt werden 2.3. Vergütung und Abrechnung Nettopreise: Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise in EUR (pp. 3, 5). Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen Abgeltung durch Preise: Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Allgemeinen Vorbemerkungen, den ATV und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören Nachträge / Neue Leistungen: Die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen ist vor der Ausführung anzubieten. Versäumt der Auftragnehmer dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein Abrechnung: Für Aufmaß und Abrechnung gelten die Bestimmungen der DIN 18299 ff. (VOB/C), sofern im LV nichts anderes geregelt ist 2.4. Nebenleistungen und Inklusivleistungen Nach der gewerblichen Verkehrssitte und den VOB-Bestimmungen werden Nebenleistungen nicht gesondert vergütet; sie gehören ohne ausdrückliche Erwähnung zur vertraglichen Leistung und sind in die Preise einzukalkulieren Material und Transport: Lieferung der einzubauenden Stoffe und Hilfsstoffe einschließlich aller Lade- und Transportleistungen frei Baustelle (inkl. Verpackungs- und Entladekosten) Geräte und Vorhaltung: Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Werkzeugen Baustelleneinrichtung und Schutz: Einrichten und Räumen der Arbeits- und Lagerräume, Vorhalten von Schutzmaßnahmen sowie die Einhaltung aller Unfallverhütungsvorschriften Entsorgung und Reinigung: Ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen und die Durchführung der Baureinigung im Rahmen der Leistungserbringung. Gewerkeübergreifende Koordination: Die Abstimmung und Koordination der eigenen Arbeiten mit anderen am Bau beteiligten Gewerken ist integraler Bestandteil der Leistung. 2.5. Dokumentation, Pläne und Messprotokolle Im Preis enthalten und ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber einzureichen sind: Ausführungsunterlagen: Die verwendeten Unterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder Architekten tragen. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Die Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Dokumentationsunterlagen: Prüfzeugnisse, Zulassungsbescheide, Übereinstimmungsnachweise, technische Produktdatenblätter sowie Wartungs- und Pflegehinweise sind zeitnah, spätestens jedoch vor der Abnahme, digital oder schriftlich einzureichen Messprotokolle und Pläne: Soweit für das Gewerk erforderlich, sind fachgerechte Bestandspläne und Messprotokolle zu erstellen und zu übergeben. 2.6 Stundenlohnarbeiten Vorabvereinbarung: Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor Beginn der Arbeiten ausdrücklich und vom AG schriftlich beauftragt wurden. Nachweispflicht: Stundenlohnnachweise müssen innerhalb von 48 Stunden eingereicht werden und zwingend enthalten - Art der ausgeführten Leistung sowie Ort, Datum und genaue Uhrzeit - Anzahl und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskräfte - Genauer Materialverbrauch sowie Typenangaben bei Maschinen-/Kfz-Einsatz . Verrechnungssätze: Stunden- und Verrechnungssätze für Personal und Geräte enthalten bereits alle Aufwendungen (inkl. Betriebsstoffe, Aufsicht, Wegezeiten, Lohnnebenkosten, Wagnis und Gewinn). Sollte diese Vorgehensweise egal aus welchem Grund nicht vollständig eingehalten werden, erfolgt keine Vergütung 2.7. Arbeitsschutz und Sicherheit Nachweispflicht: Entsprechend der Baustellenverordnung hat der Auftragnehmer bei Arbeitsaufnahme den Nachweis über die Organisation von Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz (Dokumentation gemäß § 6 Arbeitsschutzgesetz) vorzulegen. Inhalt: Die Dokumentation muss die Ermittlung der Gefährdungen auf der Baustelle abbilden und Einzelnachweise über die sichere Verwendbarkeit von Geräten sowie die Eignung des Personals (z. B. Fachkundebescheinigungen, Unterweisungen) enthalten.

3. ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN UND 3. ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN UND ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN 3.1. Angebotsgrundlagen / Kalkulation Informationspflicht: Bieter müssen Baustelle, Zufahrten, Baugrund und Arbeitsbedingungen vor Angebotsabgabe eigenverantwortlich prüfen. Ausschluss von Nachforderungen: Nachträgliche Forderungen wegen Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse sind strikt ausgeschlossen. Kalkulationsinhalt: Die Einheitspreise müssen alle Lohnnebenkosten (Wegegeld, Auslösen), Baustelleneinrichtung, Materialtransporte, Hilfsstoffe, tägliche Bauschuttbeseitigung und Gerüste enthalten. Pläne und Massen: Der Auftragnehmer muss die Planungsunterlagen vor der Auftragserteilung evtl. Bedenken, Mehrkosten, Diskrepanzen egal welcher Art vor oder während der Verhandlung melden. Versäumt dies der AN, kann er später hierzu keinen Anspruch stellen. Unvollständiges LV: Nachträgliche Mehrungen wegen Unvollständigkeit des Leistungsverzeichnisses werden nicht vergütet, wenn sie nicht vor Auftragserteilung gemeldet wurden 3.2. Termine und Bauausführung Beschleunigungskosten: Erforderliche Überstunden oder Schlechtwettermaßnahmen zur Termineinhaltung dürfen nicht gesondert berechnet werden. Koordination: Die Gewerke müssen sich untereinander selbst koordinieren. Kosten für Umänderungen wegen mangelnder Absprache werden dem AN/Verursacher in Rechnung gestellt. Bauleitung vor Ort: Ein qualifizierter, deutschsprachiger Vorarbeiter / Sachbearbeiter muss täglich während der Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein und für Baubesprechungen kostenfrei zur Verfügung stehen. 3.3 Handhabung evtl. Nachträge Alle nicht vorgesehenen Leistungen erfordern ein schriftliches Angebot und die schriftliche Freigabe durch AG vor der Ausführung. Nachweis: Die Urkalkulation ist zur Überprüfung von Nachtragspreisen offenzulegen. 3.4. Mängelhaftung und Gewährleistung Beseitigungspflicht: Alle beanstandeten Mängel sowie Folge- schäden sind sofort und dem AG kostenneutral zu beheben. Ersatzvornahme: Bei Fristüberschreitung darf der Auftraggeber die Mängelbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers an Drittfirmen vergeben. Wiederholte Prüfung: Schlägt die Behebung fehl, trägt der Auftragnehmer die Kosten für notwendige Nachprüfungen und zusätzliche Ingenieurleistungen 3.5. Abnahmeverfahren 3.5.1. Voraussetzungen für die Abnahme Leistungsumfang: Vollständige Fertigstellung und Erfüllung aller behördlichen Auflagen. Dokumentation: Kostenfreie Übergabe von Revisionsplänen, Wartungsanleitungen und Einweisungsbestätigungen. Funktionsnachweis: Vorherige Durchführung von Einregulierungen und Messungen mit Messgeräten des AN. 3.5.2. Durchführung und Form Schriftform: Abnahme erfolgt ausschließlich per schriftlichem Protokoll. Nutzung: Reine Benutzung durch den AG gilt nicht als Abnahme. Teile: Teilabnahmen sind dem AG ausdrücklich vorbehalten. 3.5.3. Umgang mit Mängeln und Kosten Geringfügige Mängel: Werden befristet behoben und blockieren die Abnahme nicht. Verdeckte Mängel: Bleiben auch nach einer vorbehaltlosen Abnahme geltend machbar. Wesentliche Mängel: Eine Rüge hemmt die Abnahme bis zur vollständigen Beseitigung. Kostentragung: Der AN trägt bei wesentlichen Mängeln alle Nachabnahmekosten (inkl. AG und Fachingenieur). 3.6. Subunternehmer Zustimmungsvorbehalt: Die Weitergabe von Auftragsteilen an Subunternehmer ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung des Bauherrn zulässig. Haftungsdurchgriff: Der Auftragnehmer haftet für die Leistung seiner Nachunternehmer wie für eigenes Verhalten. 3.7 Versicherung und Haftung Baustellensicherheit: Der Auftragnehmer trägt die volle Verantwortung für Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle und stellt den Bauherrn von Drittansprüchen frei Schadenshaftung: Es besteht eine Haftung für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der Ausführung durch eigene Mitarbeiter oder Geräte entstehen. Schutzpflicht: Einrichtungs- und Ausbaubestandteile sind bis zur Abnahme wirksam gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen Mit der Abgabe des Angebotes erklärt sich der Auftragnehmer mit den Vorbemerkungen einverstanden und unterwirft sich denselben in allen Punkten. Gelesen und in allen Punkten anerkannt: _____________________, den _______________ ______________________________________ (Stempel und Unterschrift)

4. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 4. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 4.1. Angebotsgrundlagen Abgeltungsumfang: Mit den vereinbarten Einheitspreisen sind die betriebsfertige Lieferung, der Einbau, sämtliche Nebenarbeiten sowie die Baustelleneinrichtung, das Vorhalten, der Auf- und Abbau von Gerüsten und alle Nebenleistungen nach VOB/C vollständig abgegolten. Schlitz- und Bohrarbeiten: Stemm-, Bohr- und Fräsarbeiten für Befestigungen sowie das Herstellen oder Nacharbeiten von Wand-/Deckendurchbrüchen und Wandschlitzen werden nicht gesondert vergütet Informationspflicht des Bieters: Der Auftragnehmer (AN) bestätigt, das Objekt vor Angebotsabgabe besichtigt zu haben. Nachforderungen aufgrund mangelhafter Information oder Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse sind ausgeschlossen 4.2. Termine Fristenkonformität: Die im Bauvertrag oder Bauzeitenplan vereinbarten Ausführungsfristen sind verbindlich einzuhalten Regress bei Verzug: Bei schuldhafter Überschreitung der Fristen haftet der AN für alle daraus entstehenden Schäden und Verluste des Auftraggebers (AG). Die Pflicht zur Zahlung einer Vertragsstrafe richtet sich nach den individuellen Vereinbarungen im Bauvertrag 4.3. Leistungsänderungen Festpreisvereinbarung: Lohn- und Materialpreiserhöhungen während der vertraglichen Bauzeit werden nicht gesondert vergütet. Der AG behält sich das Recht vor, Änderungen am Bauentwurf anzuordnen, Positionen abzuändern oder ganz entfallen zu lassen, ohne dass dies eine anspruchsbegründende Teilkündigung darstellt. 4.4. Mängelhaftung VOB-Standard: Die Mängelansprüche und Gewährleistungspflichten richten sich nach den Bestimmungen der VOB/B, sofern im Bauvertrag keine abweichende Frist vereinbart ist. Schadenshaftung: Der AN haftet allein für alle Beschädigungen an bereits ausgeführten Gewerken, die während seiner Tätigkeit auf der Baustelle durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen verursacht werden, sowie für alle Folgeschäden aus mangelhafter Arbeit. 4.5. Abnahme Zahlungsplan und Aufmaß: Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsam genommenem Aufmaß gemäß VOB. Die Parteien streben bevorzugt die Vereinbarung eines verbindlichen Zahlungsplanes an. Sicherheitseinbehalt: Als Sicherheit für die Vertragserfüllung und Mängelansprüche wird der im Bauvertrag vereinbarte Prozentsatz von den Abschlagszahlungen einbehalten; eine Einzahlungspflicht auf ein Sperrkonto besteht nicht. Der AN kann den Einbehalt durch eine unbedingte und unwiderrufliche Bankbürgschaft ablösen 4.6. Subunternehmer Zustimmungspflicht: Die Weitergabe von (Teil-)Leistungen an Subunternehmer oder sonstige Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG. Gewinnausschluss: Werden Leistungen ohne Zustimmung oder im Wege der Ersatzvornahme durch Dritte ausgeführt, hat der AN keinen Anspruch auf Vergütung eines entgangenen Gewinns. 4.7. Versicherung Bauwesenversicherung: Der AG schließt eine Bauwesensversicherung ab. Der im Bauvertrag definierte prozentuale Kostenanteil wird als Prämienbetrag direkt von der geprüften Schlussabrechnungssumme in Abzug gebracht Haftpflichtnachweis: Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Obhutsschäden zu unterhalten und dem AG vor Baubeginn unaufgefordert nachzuweisen.

5. TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 5. TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 5.1 Allgemeine Vertrags- und Ausführungsbedingungen Komplettleistung: Sämtliche Leistungspositionen verstehen sich als betriebsfertige Komplettleistung inklusive Lieferung, Montage, betriebsfertigem Anschluss und Inbetriebnahme Festpreise: Alle Einheitspreise sind Pauschal- und Festpreise. Lohn- und Materialpreissteigerungen sowie Erschwernisse durch Bauabschnitte oder Montagehöhen (auch über 2 m) werden nicht gesondert vergütet. Prüfpflicht: Der Auftragnehmer (AN) hat die überlassenen Unterlagen (DWG-/Ausdruck) vorab auf Mängel und Unstimmigkeiten zu prüfen und die Bauleitung schriftlich zu unterrichten; andernfalls haftet der AN vollumfänglich Nachforderungen durch Unkenntnis der Baustelle sind ausgeschlossen. Bauablauf 7 Änderungen: Vor Baubeginn ist ein gemeinsamer Bauablaufplan zu erstellen. Änderungen an der Installation oder Regiearbeiten dürfen ausschließlich vom Auftraggeber (AG) angeordnet werden . Eigenmächtige Abweichungen führen zur vollen Kostentragung durch den AN. Personal und Kommunikation: Es muss während der gesamten Arbeitszeit eine deutschsprachige Gruppenführungskraft als Kommunikationspartner vor Ort sein. Bei Nichteinhaltung droht ein kostenpflichtiger Baustopp. Subunternehmer bedürfen der vorherigen Genehmigung bei Angebotsabgabe. Abrechnung: Abschlagszahlungen werden nur bei Vorlage von Zwischenaufmaßen angewiesen. Bestätigte Regiestunden sind wöchentlich einzureichen. 5.2 Im Einheitspreis enthaltene Nebenleistungen (Inklusivleistungen) Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet: Material/ Fabrikate: Lieferung erstklassigen Materials mit VDE-Prüfzeichen. Vorgeschriebene Firmenfabrikate sind einzuhalten. Leuchtenbestellungen sind vorab mit der Bauleitung abzustimmen. Befestigungs- und Klemmmaterial: Sämtliches Befestigungs- material (Dübel, Profilschienen, Schrauben, Gips, Zement), Klemmmaterial bis 4 mm² (z. B. Reihenklemmen), Isolier- band, Dichtungskit, Lötmittel, Lackfarben u. Brandabschottungen. Stemmarbeiten / Verlegung: Schlagen von Befestigungslöchern, Leitungsnuten, Wand- und Deckendurchbrüchen (in Beton für je 2 Rohre bis Ø 23 mm) sowie das Aussparen und wandbündige Einputzen von Dosen und Verteilern. Große Durchbrüche sind bauseits vorgesehen. Zubehör und Verschnitt: Jedes Rohrzubehör (Isolierstoffschellen, Bügel), Kabelabzweigkästen bis 100x100 mm mit Verschraubungen, serienmäßige Formstücke für Kabelrinnen sowie sämtliche Längenzugaben für Auslässe, Schaltverbindungen und der Verschnitt von Kabeln und Rohren. Beschriftung: Sorgfältige, dauerhafte und maschinelle Beschriftung aller einzelnen Stromkreise. Verdrahtung und Montage beigestellter Komponenten: Empfang, diebstahlsichere Lagerung, Transport zum Verwendungsort, Reinigung, Zusammensetzen, fachgerechte Montage, Leuchtmitteleinsatz und die betriebsfertige Verdrahtung inklusive anschließender Beleuchtungsprobe von bauseits gelieferten Leuchten. Baustelleneinrichtung und Logistik: Vorhalten aller erforderlichen Rüstungen, Gerüste und Arbeitsbühnen auch für Montagehöhen über 2 m . Sauberkeit / Entsorgung: Tägliches Verbringen aller Installationsabfälle und Verpackungsmaterialien (auch von Beistellungen) zu einem definierten Sammelplatz sowie der anschließende, eigenverantwortliche Abtransport und die fachgerechte Entsorgung auf eigene Kosten des AN Gewerkeübergreifende Koordination: Zwingende gegenseitige Abstimmung der Leitungswege mit den anderen Handwerkern (insbesondere Wasser und Heizung) (p. 3). Kosten für nachträgliche Änderungen durch unterlassene Abstimmung werden nicht übernommen. 5.3 Bestandsdokumentation Fortlaufende Dokumentation: Die Projektpläne sind während der Bauzeit laufend zu berichtigen . Bestandsunterlagen: Zur Abnahme sind die Revisionsunterlagen nach VOB Teil C (DIN 18382, DIN 40717, DIN 40719) in 3-facher Papierausfertigung sowie als aktualisiertes DXF-/DXF-File (inklusive Leitungsquerschnitten und Rohrgrößen) vorzulegen. Prüf- und Messprotokolle: Vorzulegen sind Messprotokolle nach VDE 0100 Teil 600 sowie alle notwendigen Abnahmeprotokolle von Behörden und Versorgungsunternehmen (EVU, TÜV etc.) Inbetriebnahme und Einweisung: Die Inbetriebnahme hat durch Fachkräfte des AN zu erfolgen. Eine vollständige Einweisung des Bedienungspersonals sowie die Vornahme aller Einstellungen und Regulierungen sind durchzuführen

6 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSHINWEISE ZU ELT-ANLAGEN (440) 6 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSHINWEISE ZU ELT-ANLAGEN (440) Elektrotechnische Anlagen 6.1 Leistungsumfang und Abgeltung (ELT) Spezifische Nebenarbeiten: Mit den Einheitspreisen sind alle erforderlichen Stemm- und Bohrarbeiten im Mauerwerk sowie in Betonwänden/-decken bis zu einer Stärke von 25 cm abgegolten. Materialien und Zubehör: Sämtliche Klein-, Befestigungs-, Isolier- und Abdichtungsmaterialien sowie Rohr-Zubehörteile (Muffen, Winkel, T-Stücke etc.) sind ohne gesonderte Vergütung einzukalkulieren Anschluss und Kennzeichnung: Beleuchtungs-Leitungsauslässe sind komplett mit Endschellen, Deckenhaken und Lüsterklemmen (Wandauslässe mit VDE-Auslassdosen) auszuführen. Alle Unterputzdosen müssen Putzschutz und Dosenkupplungen erhalten. Verdrahtung: Die Kosten für die anteilige Verdrahtung und Verdrahtungskanäle bis zur Klemmleiste sind in die Einheitspreise der jeweiligen Einbaugeräte (Verteiler, Zählerplätze etc.) einzurechnen. 6.2 Qualitätssicherung und Bemusterung Mustervorlage: Für alle nach Fertigstellung sichtbaren Anlagenteile (Leuchten, Schalterprogramme etc.) sind der Bauleitung rechtzeitig Muster zur Freigabe vorzulegen. Montage-Zeitpunkt: Die Montage sichtbarer Geräte an Wänden und Decken darf zwingend erst nach Beendigung der Malerarbeiten erfolgen. Vorherige Beschädigungen gehen voll zu Lasten des AN.. Leuchten-Standards: Alle angebotenen Leuchten müssen zwingend die aktuellen VDE-Zeichen bzw. EG-Prüfzeichen tragen. Ohne Angabe von Fabrikat und Typ im Angebot gilt das Angebot als unvollständig. 6.3 Beschriftung und Koordination Kennzeichnung: Alle Kabel, Leitungen, Klemmstellen und Meldeorgane sind an beiden Enden dauerhaft, einheitlich und normkonform (Querschnitt, Aderzahl, Typ) zu beschriften. Die genaue Ausführung ist mit der Fachbauleitung abzustimmen. Gewerkeübergreifende Koordination: Der AN ist verpflichtet, sich die erforderlichen Unterlagen für die Verkabelung fremder Gewerke (Aufzüge, Tore, HLS etc.) eigenverantwortlich innerhalb von 4 Wochen nach Planerhalt bei den jeweiligen Fachfirmen zu beschaffen. Fehlende Abstimmung: Entstehen durch mangelhafte Koordination des AN Umänderungsarbeiten, werden die Kosten von der Bauleitung nach billigem Ermessen auf die beteiligten Firmen umgelegt

7. LEISTUNG VOR DER ABNAHME 7. LEISTUNG VOR DER ABNAHME Die Abnahme hat grundsätzlich förmlich nach VOB zu erfolgen. Die Inbetriebnahme oder vorzeitige Nutzungsaufnahme entbinden nicht von der Verpflichtung einer förmlichen Abnahme. Vor der Abnahme sind folgende Arbeiten durchzuführen: - Inbetriebnahme und Probebetrieb der Anlagen Hierzu gehört auch die Inbetriebnahme von Einzelanlagen und Sonderanlagen, die in die Gesamtanlage des Werkunternehmers integriert sind. Einzelanlagen und Sonderanlagen sind ggf. durch den Werkskundendienst der Herstellerfirma in Betrieb zu nehmen. - Leistungsmessungen mit tabellarisch zusammengestellter Messergebnisse. - Einweisung des Bedienungspersonals. - Sämtliche Messungen nach VDE. - Besorgen der erforderlichen, notwendigen und der geschuldeten Gutachten. Bei der Abnahme sind der Bauleitung bzw. der technischen Hausverwaltungen folgende Unterlagen in digitaler Form nachvollziehbar und gegliedert zu übergeben bzw. folgende Arbeiten durchzuführen: Haustechnische Unterlagen im Original oder Pause/Kopie, 4-fach; Planunterlagen nicht auf CAD; Werk- und Montageplanung - sofern möglich - als CAD.dwg bzw. .dxf-Datei (je nach Lieferung durch AN, -Übertragung per ISDN oder CD-Rom). 7.1 Elektrotechnische Anlagen - Bedienungs- und Wartungsanweisungen für sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen: - Einweisung des Bedienpersonals mit Protokoll - Protokoll bzw.Bescheinigung über Mängelfreiheit der Anlage, Betriebsfähigkeit und Ausführung nach den geltenden DIN- bzw. VDE-Vorschriften - Bescheinigung, dass die elektrotechnische Anlagen nach den geltenden Bestimmungen ausgeführt sind - Kopien von Leistungsverzeichnissen - Übergabe der Mängelprotokolle (Abnahme) mit Erledigungsvermerken - Auflistung der beteiligten Firmen mit Anschrift, Telefonnummer und Ansprechpartner - Stromlaufplan - Detaillierte Unterlagen über Rauchabzugsanlagen - Abnahmebescheinigung über Rauchabzugsanlagen - Bestandszeichnungen Vorlage der Installationspläne nach Fertigstellung und Abnahme - Nachweis der ausreichenden Trafobemessung - Behördliche Abnahmen und Genehmigungen - Auflistung der Stromzähler- und Zwischenzähler mit Angabe der Zuordnung der Einbauorte - Stromliefervertrag für Allgemeinstrom

8. INSGEMEINKOSTEN 8. INSGEMEINKOSTEN Die Insgemeinkosten sind Nebenleistungen, sie sind in die Einheitspreise einzukalkulieren (siehe auch Vorbemerkungen Ziff. 1-8). Die wesentlichen Bestandteile werden nachfolgend nochmals erwähnt: -  Anfertigen der Werkstatt- und Detailzeichnungen  und Angaben für die Ausführung (DIN 18379/18380/18381/18385/18386 Ziff. 3.1.2 / DIN 18384 Ziff. 3.2 / DIN 18382 Ziff. 3.1.3)   Fundamentpläne einschließlich konstruktiver Bemessung der Fundamente.   Einzeichnen der Revisionsöffnungen und deren Vermassung.   Vermassung der einzubauenden Komponenten in der Zuordnung zum Bauwerk. -  Genehmigung und Zulassung genehmigungspflichtiger Anlagen, einschließlich Erstellen der Genehmigungspläne und Anträge sowie rechtzeitige Vorlage bei der Behörde. -   Fracht, Transport der Werkzeuge und Materialien und Verpackung frei Baustelle - Rücktransport der Werkzeuge und des Materials -  Baustelleneinrichtung - Reinigung der Baustelle - Koordinierung der Montage mit den übrigen am Bau beteiligten  Firmen und der Bauleitung Einregulierung der kompletten Anlage gemäß dem Leistungsverzeichnis und einschließlich von Leistungsmessungen -  Beaufsichtigung und Kontrolle der Arbeiten an der Baustelle durch deutschsprachigen qualifizierte Sachbearbeiter -  Anfertigen von übersichtlichen Aufmaßzusammenstellungen nach den Positionen des Leistungsverzeichnisses und Anleitung der  Fachbauleitung - Inbetriebnahme der kompletten Anlage vor der Schlussabnahme -  Bereitstellung von Fachpersonal bei der Abnahme - Anfertigen der Bestandspläne 4-fach in 4 Ordnern abgeheftet -  Betriebs-, Wartungs- und Bedienungsanleitungen nach DIN/EN 12171 4-fach in 4 Ordnern abgeheftet -  Bestandspläne als CAD dwg/dxf-Datei -   Schaltschemen und Übersichtspläne einfach unter Glas gerahmt, nach DIN farbig angelegt und in den Zentralen aufgehängt - Hinweise an den Betreiber über Zusatzstoffe  zum TW und TWW - Erstellen des Einweisungsprotokolls - Erstellung der Wartungsanweisungen / und der vom Betreiber durchzuführenden Überprüfungen.

9. ERKLÄRUNGEN 9. ERKLÄRUNGEN 9.1  Ich versichere, dass ich wettbewerbsbeschränkte Absprachen und Vereinbarungen über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über die hierfür zu fordernden Preise, über die Entrichtung von Ausfallentschädigungen (Gewinnbeteiligung oder sonstige Angaben) sowie über die Festsetzung oder Empfehlung von Preisen, soweit sie nach dem Gesetz gegen Wettbewerbs- beschränkungen (GWB) nicht zulässig sind, nicht getroffen habe. 9.2  Ich erkläre, dass ich meine gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Bundes-, Landes- und Gemeindesteuern sowie die Beiträge zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft regelmäßig erfülle, sowie meinen Verpflichtungen aus den Tarifverträgen und dem Schwerbeschädigten-Gesetz ordnungsgemäß nachkomme. Auf Verlangen wird der Nachweis erbracht. 9.3  Mit der Annahme des Auftrages erkläre ich ausdrücklich, dass ich a)  mein Gewerbe ordnungsgemäß angemeldet habe und bei Handwerksbetrieben die Eintragung in die Handwerksrolle erfolgt ist. b)  Mitglied einer Berufsgenossenschaft bin. c)  meine sämtlichen Arbeitnehmer in einer Krankenkasse angemeldet habe. d)  mein Haftpflichtrisiko ausreichend gedeckt habe. e)  in der Lage bin, die nachfolgend beschriebenen Leistungen zu erbringen und die Termine einzuhalten. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer Unbedenklichkeits- bescheinigungen zu verlangen. 9.4  Ich bin damit einverstanden, dass mir - falls die Unrichtigkeit meiner vorstehenden Angaben festgestellt wird - der Auftrag nicht erteilt bzw. wenn er schon erteilt ist, mit sofortiger  Wirkung entzogen wird und dass ich dem Bauherrn den Schaden ersetzen muss, der ihm dadurch entstanden ist, dass er auf die Richtigkeit meiner Erklärungen vertraut hat. 9.5  Hinsichtlich meiner Firma sowie im Hinblick auf die ausgeschriebenen Arbeiten gebe ich folgende Erklärung ab: a)  Im Technischen Büro werden beschäftigt:   .............. Ingenieure   .............. Techniker  .............. Techn. Zeichner b)  Das Montagepersonal besteht aus:   .............. Mitarbeitern c)  Für die Durchführung der angebotenen Arbeiten können eingesetzt werden:   ............... Ingenieure    ............... Techniker   ............... Montagemeister   ............... baul. Monteure   ............... Monteure   ............... Helfer 9.6  Mit den vorstehend aufgeführten Vorbemerkungen erkläre ich mich einverstanden. Ich erkenne sie vorbehaltlos als vertragsgegenständlich im Auftragsfalle an. ............................................., den ............................................... ..................................................................................................... Rechtsverbindliche Unterschrift des Auftragnehmers

01 Verteiler/Zähleranlagen

Vorbemerkung Allgemeines: Unterverteilung allseitig geschlossen, mit vorderseitiger 1 bzw. 2 flügliger Tür und mit dahinterliegender Abdeckblende, die Sichtscheiben für den Zähler und Ausnehmungen für die übrigen Einbaugeräte enthält. Gehäuse der Verteilung reinweiß lackiert. Die Verteilung vollständig zusammengebaut (bei Überdimensionierung ist eine getrennte Anlieferung möglich). Die Kosten für den Zusammenbau an der Baustelle sind mit in die Einheitspreise einzurechnen. Die Verteilung soll nach dem Zusammenbau an der Baustelle ein einheitlich ganzes Bild ergeben, nach Vorschriften des zuständigen EVU`S. Anschlußfertig verdrahtet, mit Resopalschildern beschriftet, die vorderseitigen Türen mit eingebauten BKS Schloß, sowie mit innen angebrachter Plantasche zur Aufnahme der Installationspläne und der Schaltbilder in DIN A 4 gefaltet. Die Verteilung mit den nachstehend aufgeführten Geräten sowie den Sammelschienen aus Kupfer, Schutz- und Nulleiterschienen, sowie Nulleitertrennklemmen für alle Zu- und Abgänge. Die Abdeckungen des Klemmen- oder Anschlußraumes muß abnehmbar, und für die Aufnahme von Gewindebohrungen ausgelegt sein. Die erforderlichen Bohrungen und Verschraubungen sind mit einzukalkulieren. Die Verteilung in vorbeschriebenen Umfang, mit Einspeisekasten, einschl. Isolier-, Klein und Befestigungsmaterial, Sicherungseinsätzen, ggf. mit den erforderlichen Grundrahmen, liefern aufstellen und bertriebsfertig anschließen. Vor Beauftragung ist der Fachbauleitung ein Montageplan zur Freigabe vorzulegen!

01.__.0001 Überspannungsschutz Typ1 Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz. inkl. Kleinverteiler und Zubehör. liefern und montieren.

01.__.0002 Übergabeverteilung- Stadtwerke München Übergabeverteilung-Hausanschlußkasten nach Vorschrift und Absprache mit dem EVU / Stadtwerke München bestückt mit: Einspeisung: 2xNH02 Trenner Ausgänge: 4xNH02 Trenner Liefern, montieren sowie Abstimmung und Einholung der erforderlichen Freigaben beim zuständigen Netzbetreiber (SWM) einschließlich notwendiger Anmeldeunterlagen.

01.__.0003 Zählerschrank für 2 Zähler Nach DIN VDE 0603 und DIN 43870. Ausführung entsprechend TAB Bayern 2023, VDE-AR-N 4100, einschließlich APZ, SLS-Schalter, Reservefeld, Überspannungsschutz sowie sämtlicher Verdrahtung. pro Zählerabgangsfeld bestückt mit: 1x FI / LS 16A/B 1-pollig

01.__.0004 Zählerschrank für 4 Zähler Zählerschrank für 4 Zähler, sonst wie vor

01.__.0005 Zählerschrank für 6 Zähler Zählerschrank für 6 Zähler, sonst wie vor

01.__.0006 Zählerschrank für 8 Zähler Zählerschrank für 8 Zähler, sonst wie vor

01.__.0007 Zählerschrank für 10 Zähler Zählerschrank für 10 Zähler, sonst wie vor

01.__.0008 Kabelanschlusskästen für Zähleranlage Kabelanschlusskästen nach den aktuell gültigen TAB des zuständigen Netzbetreibers inkl. sämtl. Systemzubehör wie Anschlusssätze für Einspeißungen, Verbindungssätze, Anschlußklemmen für Kabelanschlusskasten, Kabelfangschellen, Flanschplatten, Kragenflansch, Tüllen, usw. für sämtliche Zählerschränke .

01.__.0009 Sondermessschrank 250 A Emobilität Sondermessschrank 250 A Wandleranlage bis 250 A Wandschrank B x H x T = 800 x 1600 x 218 mm Typ: Hager S02-08 IP 54, Schutzklasse 2 Farbe RAL 9010 Für TN / TT Systeme mit: -Lastschalter 3 polig 400 A -Aufnahme für Blockwandler -Prüfklemmensatz und Spannungspfadsicherung Wandlerschrank IP 54 , 800 x 80 x 218 mm mit Aufnahme für Zählerwechselplatten Nr: P13BLM1 Zählerwechselplatte Größe 3, 750 x 750 mm, 2/3 VNB - und 1/3 Kundenteil Nr: U13ZWP2 Wandlerschrank, IP 54, SK II, 800 x 80 x 218 mm , Ausführung Stadtwerke  Nr: FP53W9M Wandler Reihenklemmenleiste , 20 polig, 1,5 - 6 mm², schraubenlos, VBEW Nr: KL13BC Bestückungspaket für Wandleranlagen Nr: Y53MW mit Kleinmaterial wie: Dübel,Schrauben, Beilagscheiben, Abdeckungen, Beschriftungen, Kabelschuhe, Schrauben, Sprengringe Muttern usw. fertig montiert und komplett aufgebaut. Der Aufbau und die Freigabe muss mit den entsprechenden Stadtwerken vorher erfolgen. Die Besprechungszeiten dazu sind in den Preis mit einzurechnen.

01.__.0010 Wohnungsverteiler/Medienverteiler Wohnungsverteiler  UP,  5-reihig, 2-feldrig mit Türe und Schwachstromfeld inkl. Hohlwandeinbauset bestückt mit: 1    St. Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ2 3    St. Fehlerstromschutzschalter 40/0,03, 4-polig 1    St. Stromstoßschalter 230V 1    St. Sicherungsautomat 20A/B 3-polig 4    St. Sicherungsautomaten 10A/B 1-polig 8  St. Sicherungsautomaten 16A/B 1-polig Medienfeld  mit Lochblech zur Aufnahme von Multimediakomponenten, geschottet mit 2 x 1MM0A, Kunststoffabdeckung mit 90° Druckdehverschlüssen Reihenabstand bis 150mm, mit 3 fach Schukosteckdose 230V inkl. notwendigem Montagezubehör, Patchmodul + RJ45 Module  und Installationskleinmaterial, Gehäuse und Türen (inkl. Lüftungsgitter) aus Stahlblech, 1mm Farbe Angabe durch AG nach Bemusterung, RAL 9016 weiß beschriebenen Betriebsmitteln liefern und betriebsfertig montieren

01.__.0011 UV Allgemein Haus Installationsverteiler nach DIN VDE 0659, schutzisoliert zur Bestückung mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln liefern und montieren FÜR WANDAUFBAU MIT TÜR IP 31 Installationsverteile UV Haus Allgemein bestückt mit: 1   Hauptschalter 1   Phasenkontrolle 1   Überspannungsschutz 4   Neozedsicherungselemente 63A 3-polig 4   Fehlerstromschutzschalter 40/0,03A, 4-polig 30 Sicherungsautomaten 16A/B 1-polig 10 Sicherungsautomaten 10A/B 1-polig 10 Sicherungsautomat   16A/B 3-polig 5   Sicherungsautomat   20A/B 3-polig 2   Treppenhausautomat mit Abschaltvorwarnung 2   Sicherungsautomat 20A/C 3-polig 2   Digitale Zeitschaltuhr mit 2 Kanälen 230V 5   Installationsschütz 40A 5   geeichter Hutschienen Zwischenzähler inkl. Zu-und Abgabgsklemmen

01.__.0012 UV Tiefgarage Installationsverteiler nach DIN VDE 0659, schutzisoliert zur Bestückung mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln liefern und montieren FÜR WANDAUFBAU MIT TÜR IP 31 Installationsverteiler UV Tiefgarage bestückt mit: 1   Hauptschalter 1   Phasenkontrolle 1   Überspannungsschutz 4   Neozedsicherungselemente 63A 3-polig 2   Fehlerstromschutzschalter 40/0,3A, 4-polig 4   Fehlerstromschutzschalter 40/0,03A, 4-polig 40Sicherungsautomaten 16A/B 1-polig 15Sicherungsautomaten 10A/B 1-polig 15 Sicherungsautomat   16A/B 3-polig 5   Sicherungsautomat   20A/B 3-polig 5   Treppenhausautomat mit Abschaltvorwarnung 5   Sicherungsautomat 20A/C 3-polig 15 Sicherungsautomat 16A/C 3-polig 10 Digitale Zeitschaltuhr mit 2 Kanälen 230V 8   geeichter Hutschienen Zwischenzähler 8   Schaltschütz 3-polig / 230V 8  Installationsschütz 20A inkl. Zu-und Abgabgsklemmen

01.__.0013 19 Zoll Serverschrank Emobilität Lastmanagment VX IT Netzwerk-, Serverschrank, Variante "standard" IT Rack mit erhöhter Schutzart, Ausbauhöhe 42 HE, Sichttür vorne, einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten - Schutzart (IP 55). Rahmengestell: Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten, 9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster von 25 mm. Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet. Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen. Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau. Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische Schrauben bis M8. Boden: Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Verstärkung zur direkten Verschraubung des Schrankes von der Gehäuseinnenseite mit dem Untergrund. Bodenblech, geschlossen, mehrfach geteilt, herausnehmbar austauschbar, montiert. Dichtsatz für Bodenbleche beigefügt, Anreihdichtung (IP 55) Bestandteil der Anreihsätze. Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 8.000 N, statisch, bis 8.000N nach UL 2416. Front- und Rücktür: Vorne Aluminiumsichttür (IP 55) mit Sichtscheibe aus 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in Aluminium- profilen, vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, RAL 9005. Tür, mit aufgeschäumter Dichtung, dreifach scharniert, mit Stangenverschluss vierfach verriegelt. Türan- schlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe, Türöff- nungswinkel 240° bei Einzelaufstellung, 105° in Anreihung. Stahlblechrücktür, einteilig, geschlossen (IP 55), mit geschäumter PU-Dichtung. Rücktür, mit herausnehmbaren Türrohrrahmen mit integrierter Lochung im Maßraster von 25 mm und integrierten Hammer- kopfausschnitten zur Kabelabfangung vierfach scharniert, mit mittigem Stangenverschluss vierfach verriegelt. Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe, Türöffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung und 160° in Anreihung. Beide Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, mit Sicherheitsschließung 3524 E. Dachblech: Einteiliges, geschlossenes, verschraubtes Dachblech mit umlaufend geschäumter Dichtung. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt sich das Dachblech wahlweise mittels Bolzen auf Distanz setzen. Montageebenen: Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 8.000 N. Dynamische Belastbarkeit (Bewegung auf Transportmodul) bis 8.000 N. Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen für Server-, Netzwerk- und Elektronikanwendungen, vorne und hinten, tiefenvariabel, im Maßraster von 12,5 mm, an Quertraverse oben und unten im Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch, als auch asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren. Die Realisation alternativer Befestigungsmaße 21", 23" oder für 24"-Komponenten ist ebenfalls möglich. Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und gegenläufig durchnummeriert. HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar. Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in höchster Packungsdichte. Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im Zero-U Space. Lieferumfang: Befestigungszubehör für 19"-Ausbaukomponenten bestehend aus 12 Stk. 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend und 25 Stk. Innensechsrund-Schrauben, leitend, mit Unterlegscheiben in der Gewindegröße M5. Potenzialausgleich: Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich bzw. vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. 19"-Befestigungszubehör ist im Lieferumfang lose beigelegt. Ein Potenzialausgleich-Set ist im Zubehör erhältlich. Seitenwände: Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten. Einteilige verschraubte Variante (IP 55), wie auch vertikal geteilte, scharnierte Variante (IP 20) über das Zubehörprogramm erhältlich. QR Code: Gedruckter QR Code auf allen Flachteilen, Dach, Wände, Türen und Typenschild, dient der eindeutigen Kennzeichnung einzelner Bestandteile dem einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -Dokumentationen, sowie der eindeutigen Nachverfolgbarkeit dieser Einzelteile. Material: Stahlblech, Aluminium Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm Rücktür: Stahlblech 2,0 mm Fronttür: Aluminium 1,5 mm, ESG 3,0 mm 19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm Oberflächenausführung (Stahlblech): Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen, Bearbeitungse mulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035/9005, Struktur pulverbeschichtet. Schutzklassen: Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in abgedichteter Anreihung): IP 55 Schutzart nach NEMA (mit montierten Seitenwänden oder in abgedichteter Anreihung): Type 12 Oberfläche: Flachteile, Türen, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005 Aluminiumfronttüre, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert Aluminiumfronttüre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005 Approbationen: UL2416 NITW (NFPA70, NFPA75) IEC/EN 60950 (CB Zertifikat und Report) IEC/EN 62368 (CB Zertifikat und Report) Abmessungen (BHT): 800x2000x800 mm Erdungsmaßnahmen sind gemäß der Risikobewertung nach DIN EN 62368-1 für VX IT Schränke nicht erforderlich, daher ist ein Erdungszubehör im Lieferumfang nicht enthalten. Für erhöhte EMV Anforderungen kann ein Potenzial- ausgleich-Set über das Zubehörprogramm erworben werden. (5302.027 und 5302.028) Artikelnummer: VX IT 5307.134 Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

01.__.0014 Installationskleinverteiler Überspannungsschutz Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN VDE 0603 Teil 1, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten); Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar. Höhe installiertes Produkt: 210 mm Breite installiertes Produkt: 237 mm Tiefe installiertes Produkt: 114 mm Schutzart: IP65 Schutzklasse: Schutzklasse II Werkstoff: Kunststoff , Montage auf Dachfläche, Erdreich, Aufputz bzw. auf Dämmung, befestigung mit geeignetem Besfestigungsmaterial. Bestückt mit Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für TN-CS-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+0-Schaltung).

Mehr-bzw. Minderpreise Mehr- bzw. Minderpreise für Lieferungen und Einbau der nachfolgenden aufgeführten Geräte in vorhandene Verteilung einschl. Verdrahtung, Verschienung, Klemmen und anteilig Verteilungsplatz:

01.__.0015 Fernschalter Steuerspannung 230VAC 16A Fernschalter DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2), bistabil (Stromstoßschalter), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige, Bemessungssteuerspannung 230 V AC Bemessungsstrom 16A.

01.__.0016 Treppenlicht-Zeitschalter 230VAC 16A Treppenlicht-Zeitschalter DIN EN 60669-2-3 (VDE 0632-2-3), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gangzeit einstellbar von 1 bis 6 min und Dauerlicht, für Vierleiterschaltung, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC, Einschaltdauer 100 %, Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.

01.__.0017 Reiheneinbau-Jahresschaltuhr 1-Kanal-Jahresschaltuhr; Reiheneinbaugehäuse; Breite 52,5mm Jahres- und Astro-Programm; Textorientierte Bedienerführung im Display; 800 Speicherplätze; Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung); 6 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie); Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung; EIN-AUS Schaltzeiten; Impulsprogramm; Zyklusprogramm; Umfangreiche Jahresuhrfunktionen; Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr); Astro-Offset; Astro-Impuls; Schaltungsvorwahl; Dauerschaltung EIN/AUS; Ablauf-Timer; Integrierter Betriebsstundenzähler; Externer Taster-/Schaltereingang; Ferienprogramm; 2 Zufallsprogramme; Displaybeleuchtung (abschaltbar); PIN- Codierung; Nulldurchgangschaltung; DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter; 1 Wechsler 16A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar. Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen Fabrikat d. Planung: Theben o. glw. Typ der Planung: TR 641 top2 Bestell-Nr.: 6410100 angeb. Fabrikat/Type: ................................

01.__.0018 Energiezähler dreiphasig Energiezähler dreiphasig, 1 Tarif, Direktmessung 63A Dreiphasige Energiezähler zur direkten Messung von Wirkverbrauchsenergie bis 63 A mit einer hohen Genauigkeit (Klasse B). Zum Einsatz in allen Netzsystemen geeignet. Sie sind mit einem beleuchteten digitalen Display ausgerüstet, das die Anzeige von Energieverbrauch und Leistung in einer Auflösung von 7 Stellen inklusive einer Nachkommastelle ermöglicht. Integriert sind ein Gesamtzähler und ein Teilzähler mit Zählerrückstellung. Der Verbrauch (Zählerwert) kann durch einen Impulsausgang fern übertragen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. Polanzahl: 3 P Anzahl Module: 4 Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C Lagerungstemperatur: -25 bis 70 °C Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16mm2 Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1,5 - 16mm2 Betriebsstrom: 0,04/63 A Leistungsaufnahme: 8,4 VA Max. Strom (I max) des Messkreises: 63 A Anschluss: Direktanschluss Versorgungsspannung: 400 ± 20% Präzisionsklasse: B Impulsdauer: 100 ms Schutzart: IP20 Montageart: REG Wert eines Impulses: 100 Wh Fabrikat: Hager oder gleichwertig Artikel: EC350 angeb. Fabrikat/Type: ................................

02 Kabel- und Leitungen

Leistungsbeschreibung Leistungsbeschreibung Die geltenden DIN- Normen sowie VDE-Vorschriften sind bei der Verlegung einzuhalten. Es dürfen nur Kabel und Leitungen verarbeitet werden, die den derzeitig gültigen VDE-Bestimmungen und Normbezeichnungen entsprechen. Es dürfen nur Kabel und Leitungen zum Einsatz kommen, die der Klasse B1ca, B2ca und Cca nach EN 50575 entsprechen Sämtliche Kabelstrecken sind in einer durchgehenden Länge, entsprechend der für den jeweiligen Kabeltyp größtmöglichen Fertigungslänge, zu verlegen. Bei der Verlegung dürfen die vorgeschriebenen Biegeradien nicht unterschritten, werden. Auch ist eine für die Montage ausgelegte Kabelstrecke ausreichend vor Beschädigung durch Dritte (Baufahrzeuge, Handkarren, Schweißgeräte etc.) zu sichern. Im Schadensfalle muss die gesamte Kabelstrecke ausgewechselt werden, wobei die Beweispflicht beim Auftragnehmer der Kabelanlage liegt. Bei allen Verlegungsarten ist auf eine saubere und gerade ausgerichtete Montage der Kabel zu achten. Jede Kabelstrecke ist mindestens am Anfang und am Ende mit Kabelbezeichnungsschildern zu versehen, welche den Kabeltyp, den Querschnitt sowie die Ausgangs- und Zielbezeichnung enthalten müssen. Die eingesetzten Preise verstehen sich für die Lieferung, und zwar: die Anlieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschl. Verpackung, Leihgebühren und Rückfracht für die Kabeltrommeln; und für die fertige Montage, und zwar: die Verlegung der Kabel in Kanälen bzw. Einziehen in Schutzrohre, Montage an Decken und Wänden mittels Schnellverlegungsschellen, Anschließen der Kabel an Sammelschienen bzw . Klemmen, wobei alle Anschluß- und Befestigungsmaterialien in die Montagepreise einzukalkulieren sind. Sämtliche Kabel und Leitungen, sowie ggf. Zubehör (Kabelschellen für Einzelbefestigung) sind halogenfrei anzubieten! Bei der Kalkulation ist von folgenden Verlegearten auszugehen: Auf Putz ( AP ) Kabel - und Leitungen mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen, auf Steigetrasse, auf Putz (AP) bzw. in Zwischendecke mit Sammelhaltern, Bügelschellen verlegt einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial (auch Sammelhalter und Bügelschellen) . Für die sicherheitsrelevanten Anlagen werden E30- / E 90 - Kabel verlegt. Auf entsprechende Verlegung nach DIN 4102 ist zu achten. Sämtliches Befestigungsmaterial für die normgerechte Kabelverlegung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Einziehen ( EZ ) Kabel und Leitungen eingezogen in Rohre oder auf Kabelpritschen, Kabelroste, Kabelkanäle oder Kabelgräben, Doppelboden, Zwischendecke, Zwischenwände (Kurzbezeichnung EZ) , einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial Die Leitungsverlegung in Gipskarton- Hohlwänden zählt ebenfalls zu dieser Verlegeart. Unter Putz ( UP ) Kabel - und Leitungen im / unter Putz in Schlitze verlegt und befestigt, einschließlich Herstellen der Schlitze in Beton und Mauerwerk, sowie sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial.

02.__.0001 Ltg NYM-J 3x1,5 Montagewand Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, in Montagewänden, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0002 Ltg NYM-J 3x2,5 Montagewand Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, in Montagewänden, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0003 Ltg NYM-J 5x1,5 Montagewand Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, in Montagewänden, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0004 Ltg NYM-J 5x2,5 Montagewand Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, in Montagewänden, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0005 Ltg NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0006 Ltg NYM-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0007 Ltg NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0008 Ltg NYM-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0009 Ltg NYM-J 7x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 7 x 1,5, Cu-Zahl 101, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0010 Ltg NYM-J 5x10 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 10, Cu-Zahl 480, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0011 Ltg NYM-J 5x16 vorh.Kabelrinne/Kanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 16, Cu-Zahl 768, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle, Arbeitshöhe bis 4 m. (Steigleitungen)

02.__.0012 Kabel NYCWY 4x25RM/16 Bügelschellen Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 25 RM/16, Cu-Zahl 1142, mit Bügelschellen auf vorh. Ankerschienen oder Kabelleiter.

02.__.0013 Ltg NYM-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

02.__.0014 Ltg NYM-J 3x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

02.__.0015 Ltg NYM-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

02.__.0016 Ltg NYM-J 5x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

02.__.0017 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 UP Fräsen Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

02.__.0018 Installationsleitung NYM-J 3x2,5 UP Fräsen Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

02.__.0019 Installationsleitung NYM-J 5x1,5 UP Fräsen Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

02.__.0020 Installationsleitung NYM-J 5x2,5 UP Fräsen Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk.

02.__.0021 Ltg NYM-J 3x1,5 Sammelbefestigung Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x1,5, Cu-Zahl 43, mit Sammelbefestigung,Arbeitshöhe bis 4m.

02.__.0022 Ltg NYM-J 3x2,5 Sammelbefestigung Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3x2,5, Cu-Zahl 72,mit Sammelbefestigung,Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0023 Ltg NYM-J 5x1,5 Sammelbefestigung Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5x1,5,Cu-Zahl 72, mit Sammelbefestigung, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0024 Ltg NYM-J 5x2,5 Sammelbefestigung Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5x2,5,Cu-Zahl 120,mit Sammelbefestigung,Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0025 Ltg NYM-J 7x1,5 Sammelbefestigung Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 7x1,5,Cu-Zahl 101,mit Sammelbefestigung,Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0026 Ltg NYM-J 5x16 Sammelbefestigung Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x16,Cu-Zahl 768, in Sammelbefestigung, Arbeitshöhe bis 4 m. (Steigleitungen)

02.__.0027 Kabel halogenfrei NHXH-JFE180 5x16RE E30 Sammelbefestigung Halogenfreies Kabel DIN VDE 0266 (VDE 0266) NHXH-J FE 180 5 x 16 RE, Cu-Zahl 768, Sammelbefestigung , Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12

Fräsen in Beton Bei Fräsarbeiten in Beton ist eine Freigabe der Statik einzuholen.

02.__.0028 Ltg NYM-J 3x1,5 UP Fräsen Beton Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43, unter Putz, einschl. Fräsen in Stahlbeton inkl. Instatallationsrohr, Arbeitshöhe bis 4 m.

02.__.0029 Ltg NYM-J 3x2,5 UP Fräsen Beton Ltg NYM-J 3x2,5 UP Fräsen Beton, sonst wie vor

02.__.0030 Ltg NYM-J 5x1,5 UP Fräsen Beton Ltg NYM-J 5x1,5 UP Fräsen Beton, sonst wie vor

02.__.0031 Ltg NYM-J 5x2,5 UP Fräsen Beton Ltg NYM-J 5x2,5 UP Fräsen Beton, sonst wie vor

02.__.0032 Ltg NYM-J 5x16 UP Fräsen Beton Ltg NYM-J 5x16 UP Fräsen Beton, sonst wie vor

02.__.0033 Kabel NYY-J 3x2,5RE vorh.Graben/Kabelkanalform Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, in vorh. Gräben oder geteilte Kabelkanalformsteine, ohne Einbettung.

02.__.0034 Kabel NYY-J 3x4RE vorh.Graben/Kabelkanalform Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 4 RE, Cu-Zahl 115, in vorh. Gräben oder geteilte Kabelkanalformsteine, ohne Einbettung.

02.__.0035 Kabel NYCWY 4x50SM/25 vorh.Kabelleiter/Kabelrinne Kabel DIN VDE 0276-603 NYCWY 4 x 50 SM/25, Cu-Zahl 2203, auf vorh. Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle.

02.__.0036 Kabel NYCWY 4x95SM/50 vorh.Kabelleiter/Kabelrinne Kabel DIN VDE 0276-603 NYCWY 4 x 95 SM/50 Cu-Zahl 3296, auf vorh. Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle.

Schwachstrom / Datenleitungen

02.__.0037 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

02.__.0038 Installationskabel,symmetrisch, J-Y(St)Y,4x2x0,8, Installationskabel,symmetrisch, J-Y(St)Y,4x2x0,8, sonst wie vor

02.__.0039 Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8, Installationskabel, symmetrisch, J-Y(St)Y, 10 x 2 x 0,8, sonst wie vor

02.__.0040 Duplex Datenkabel Kat.6A vorh.Rohr/Unterflurkanal Duplex Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-10-1 (VDE 0819-10-1), Kategorie 6 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1, geschirmt, Trennklasse b DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2), Link-Klasse DIN EN 50173-1 D  in vorh. Rohre/Unterflurkanäle.

03 Verlegesysteme

Verlegesysteme In die Einheitspreise der Kabeltrassen, Kabelkanäle, Leerrohrverlegungen sind sämtliche Nebenarbeiten wie Ausleger Hängestiele, Bögen, Trennstege T- Stücke, Formstücke, Endstücke, Deckenkrümmer, Schutzkappe, Zugdraht, Deckenaschlüsse mit einzukalkulieren und komplett verlegt zu kalkulieren. Verlängerte Schrauben, Ausgleichs- platten usw. bei Montage auf Tekalan sind mit zu kalkulieren.

03.__.0001 Kabelrinne H 60mm B 400mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht, mit einem Trennsteg, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 400 mm, Arbeitshöhe bis 4m.

03.__.0002 Kabelrinne H 60mm B 500mm Kabelrinne H 60mm B 500mm, sonst wie vor

03.__.0003 Kabelleiter H 35mm B 300mm Kabelleiter für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), Sprossenabstand 300 mm, mit einem Trennsteg, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, Seitenhöhe mind. 35 mm, Breite mind. 300 mm, Arbeitshöhe bis 4 m.

03.__.0004 Kabelleiter H 35mm B 500mm Kabelleiter H 35mm B 500mm, sonst wie vor

03.__.0005 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 30/30mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 30/30 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk.

03.__.0006 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/110mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/110 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk.

03.__.0007 Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/150mm PVC-U Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 60/150 mm, aus PVC-U, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk.

03.__.0008 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 20mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 20 mm, Druckbeanspruchung leicht, Schlagbeanspruchung leicht, Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.

03.__.0009 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm AP Abstandsschellen, sonst wie vor

03.__.0010 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 32mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 32mm AP Abstandsschellen, sonst wie vor

03.__.0011 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 50mm AP Abstandsschellen Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 50mm AP Abstandsschellen, sonst wie vor

03.__.0012 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Stahlkonstruktion Trägerklammern (Steigeschächte) Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, UV-stabilisiert, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 32 mm, Druckbeanspruchung leicht, Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung an Stahlkonstruktion mit Trägerklammern, Arbeitshöhe bis 4 m. (Steigschächte)

03.__.0013 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 25mm Stahlkonstruktion Trägerklammern Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 25mm Stahlkonstruktion Trägerklammern, sonst wie vor

03.__.0014 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Hohlwand Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 32mm Hohlwand, sonst wie vor

03.__.0015 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 25mm Hohlwand Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 25mm Hohlwand, sonst wie vor

03.__.0016 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm UP Fräsen Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm UP Fräsen, sonst wie vor

04 Installationsdosen

Installationsdosen und Geräte Installationsdosen und Geräte Für die nachfolgend beschriebene Schalter und Steckdosen ist das Liefern und die betriebsfertige Montage einzukalkulieren. Bemusterung, Abdeckung und Rahmenanteil ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle vorgegenen Fabrikate können vorausgesetzt der gleichwertigkeit auch alternativ Angeboten werden

04.__.0001 Gerätedose d=60 mm, t=40 mm GiKa Gerätedose 47 mm hoch (9063-01) Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand,für Plattenstärke 7-35mm

04.__.0002 Gerätedose d=60 mm, t=60 mm GiKa Geräte Verbindungsdose 61 mm hoch (9064-01) Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand,für Plattenstärke 7-35mm

04.__.0003 Ausgleichring d=60 mm h bis 24 mm Putzausgleichring für Gerätedose DIN 49 073, aus Isolierstoff,D 60 mm, h= bis 24 mm, mit Befestigungsschrauben.

04.__.0004 Gerätedose Kunststoff UP Mauerwerk Gerätedose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus Kunststoff, Unterputz, in Mauerwerk.

04.__.0005 Geräteverbindungsdose Kunststoff UP Mauerwerk Geräteverbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus Kunststoff, Unterputz, in Mauerwerk.

04.__.0006 Wandauslassdose im GK Wandauslassdose im GK aus Isolierstoff, mit Putzdeckel liefern und montieren

05 Installationsgeräte

Einbaugeräte unter Putz Fabrikat Schalter und Steckgeräte: Busch-Jaeger Balance SI oder gleichwertig Wenn das angebotene Programm nicht mit dem beschriebenen übereinstimmt, ist diese zur Verhandlung zu bemustern.

05.__.0001 Wippschalter 1-polig Aus/Wechsel Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0002 Wippschalter 1-polig Aus/Wechsel Kontrolllampe Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, mit Kontrolllampe, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0003 Wippschalter 2-polig Aus/Wechsel Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) 2-polig, Aus/Wechsel, 10 A, 250 V AC, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0004 Wippschalter Serienschalter Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Serien, 10 A, 250 V AC, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, mit Kontrolllampe, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0005 Wippschalter 1-polig Serien Kontrolllampe Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Serien, 10 A, 250 V AC, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0006 Wippschalter Kreuzschalter Wippschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) als Kreuzschalter, 10 A, 250 V AC, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0007 Jalousieschalter 250V 10A Wipptaster Gerätedose Jalousieschalter 250 V AC, 10 A, als Wipptaster, in Gerätedose, einschl. Bedienelement.

05.__.0008 Tastschalter einpolig Tastschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0009 Tastschalter einpolig Symboleinsatz Klingel Tastschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, mit Symboleinsatz, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0010 Schutzkontaktsteckdose Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte und anteiligem Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0011 Geräteanschlussdose UP-Ausführung bis 5x2,5mm2 Geräteanschlussdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) Farbton reinweiß, RAL 9010, in Unterputzausführung, mit Verbindungsklemmen bis 2,5 mm2, 5-polig 400 V AC, mit Schrauben befestigen.

05.__.0012 Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte und anteiligem Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen. Installation im Außenbereich

05.__.0013 Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel / Absperrbar Schutzkontaktsteckdose DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), 250 V AC, 16 A, in Gerätedose, einschl. Zentralplatte und anteiligem Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0014 Blindabdeckung Blindabdeckung, einschl. anteiligem Abdeckrahmen.

05.__.0015 Mehr-Minderkosten Pauschal Mehr- oder Minderkosten anderes Fabrikat z.B. Merten, Gira oder gleichwertig Alternative nach Wahl des Bieters. Hersteller ist wie folgt einzutragen:

05.__.0016 Federdeckel 50mm Federdeckel 50mm Farbe weiss

05.__.0017 Präsenzmelder 180Grad Präsenzmelder für 230 V AC, für Deckenmontage, Montagehöhe bis 3 m, Erfassungswinkel waagerecht 180 Grad, mit Gerätedose, einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0018 Präsenzmelder 360Grad Präsenzmelder für 230 V AC, für Deckenmontage, Montagehöhe bis 3 m, Erfassungswinkel waagerecht 360 Grad, mit Gerätedose, einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0019 Datenanschlussdose symm. Kat.7A 1Port Datenanschlussdose, symmetrisch, Kategorie 7 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1, Link-Klasse D DIN EN 50173-1, kompakt, 1 Port, RJ45-Buchse DIN EN 60603-7-51, in Schraubtechnik.

05.__.0020 Antennenanschlussdose Für analoge und digitale Übertragung. Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Klasse A. Geringe Einbautiefe. Designlinie: Plattform 63, Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, Busch-balance® SI, Busch-art linear®, future® linear, Busch-axcent®, solo®, pur edelstahl, carat®, Busch-dynasty®, alpha, impuls Produktname: Antennendosen-Einsatz Befestigungsart: Spreize, Schrauben Schutzart: IP20 Fabrikat: Busch-Jaeger Typ: 0230-101 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: ‘..........‘ Angebotener Typ: ‘..........‘ einschl. Bedienelement und Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen. Liefern und betriebsbereit montieren

05.__.0021 TAE-Anschlussdose TAE-Anschlussdose DIN 41715-1 und DIN 41715-3, symmetrisch, 1x6 N, in Schraubtechnik, Unterputzausführung.

05.__.0022 Raumtemperaturregler 250V Raumtemperaturregler, 250 V AC, 10 A, Temperaturbereich 5 bis 30 Grad C, Farbton reinweiß, RAL 9016, in Gerätedose, einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen. Passend zum Schalterprogram

Spritzwasser geschützt Alle Aufputzgeräte sind Spritzwassergeschützt auszuführen!

05.__.0023 Komb. Wechselschalter/Schukosteckdose Komb. Wechselschalter/Schukosteckdose Komb. Wechselschalter/Schukosteckdose 16 A 2601 / 6 / 20 EW-54

05.__.0024 Aufputz Tastschalter Kontrolllampe Tastschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) einpolig, Aus, 10 A, 250 V AC, in Aufputzausführung, mit Kontrolllampe, Einsatz mit Schrauben befestigen.

05.__.0025 Aufputz Dämmerungsschalter Dämmerungsschalter  für 230 V AC, für Wandmontage, in Aufputzausführung, Wettergeschützt, Montagehöhe bis 3 m.

05.__.0026 Aufputz Präsenzmelder 180Grad Präsenzmelder für 230 V AC, für Wandmontage, in Aufputzausführung, Montagehöhe bis 3 m, Erfassungswinkel waagerecht 180 Grad.

05.__.0027 Aufputz Präsenzmelder 360Grad Präsenzmelder für 230 V AC, für Deckenmontage, in Aufputzausführung, Montagehöhe bis 3 m, Erfassungswinkel waagerecht 360 Grad.

05.__.0028 Aufputz CEE-Steckdose 16A CEE-Steckdose DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 16 A, in Aufputzausführung. Platzierung im Technikraum

05.__.0029 Aufputz CEE-Steckdose 32A Aufputz CEE-Steckdose 32A, sonst wie vor

05.__.0030 Abzweigkasten Kunststoff 80/80mm T 50mm IP65 AP Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als Abzweigkasten, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100/100 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Aufputz, Arbeitshöhe bis 4 m.

05.__.0031 Abzweigkasten Kunststoff 100/100mm T 50mm IP65 AP Abzweigkasten Kunststoff 100/100mm T 50mm IP65 AP, sonst wie vor

05.__.0032 Abzweigkasten Kunststoff 250/250mm T 50mm IP65 AP Abzweigkasten Kunststoff 250/250mm T 50mm IP65 AP, sonst wie vor

06 Anschlüsse

06.__.0001 Installationsgerät bis 5x2,5 anschließen Installationsgerät bauseits geliefert und montiert, bis 5 x 2,5 mm2, für z.B Jalousieantriebe, Heizung,Lüfter, Rolltor, Brandschutztor usw. anschließen.

06.__.0002 Installationsgerät bis 5x10 anschließen Installationsgerät bauseits geliefert und montiert, bis 5 x 10 mm2, für z.B Jalousieantriebe, Heizung,Lüfter, Rolltor usw. anschließen.

06.__.0003 Installationsgerät bis 4x35 anschließen Installationsgerät bauseits geliefert und montiert, bis 4 x 35 mm2, für z.B Wärmepumpe, Aufzug usw. anschließen.

06.__.0004 Anschluss der Hauptzuleitungen Hauptleitungen anschließen einschl. beistellen der erforderlichen Aderhülsen, Kabelschuhe, Kabelmarkierer und Verschraubungen, einschl. Anschluß am Hausanschlußkasten und an der Zähleranlage.

06.__.0005 Anschluss bauseitige Heizkreisverteiler Bauseitigen Heizkreisverteiler nach Vorgaben HLS anschließen nur 230V. Lieferung, Anschluss  und Inbetriebnahme der elektrischen Bauteile erfolgt durch das Gewerk HLS.

06.__.0006 Anschluss bauseitige Heizungsfühler Bauseitigen Heizungsfühler r nach Vorgaben HLS anschließen. Lieferung, Inbetriebnahme der elektrischen Bauteile erfolgt durch das Gewerk HLS.

06.__.0007 Anschluss und Verdrahtung bauseitige WRG Lüfter+Bedienelement Bauseitigen Wohnraumlüfter+Bedienelement nach Vorgaben HLS Verdrahten. Lieferung, Anschluss  und Inbetriebnahme der elektrischen Bauteile erfolgt durch durch das Gewerk HLS.

06.__.0008 Anschluss und Verdrahtung bauseitige Bad/Küchen Lüfter Bauseitigen Bad/Küchen Lüfter nach Vorgaben HLS Verdrahten. Lieferung, Anschluss und Inbetriebnahme der elektrischen Bauteile erfolgt durch durch das Gewerk HLS.

06.__.0009 Anschluss für bauseitige Heizbänder Anschluss Bauseitigen Begleitheizungen für Tiefgarageentwässerungen etc. , Leitungsabschluss in AP Klemmkästen auf Klemmen. Lieferung, Anschluss und Inbetriebnahme der elektrischen Bauteile erfolgt durch durch das jeweilige Gewerk.

07 Beleuchtung

Leuchten Wohnungen + Treppenhäuser Für die nachfolgend beschriebene Leuchten ist das Liefern und die betriebsfertige Montage inkl. Leuchtmittel einzukalkulieren. Bemusterung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Farbe gem. Angabe Bauherr/Architekt Beschriftung der Leuchten mit Stromkreisnummern ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

07.__.0001 Balkonleuchte Es sind Leuchten des Fabrikats BEGA oder eines technisch und gestalterisch gleichwertigen Fabrikats zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Bei Angebot eines gleichwertigen Fabrikats ist die Gleichwertigkeit durch Vorlage aussagekräftiger technischer Unterlagen (Datenblätter, Lichttechnik, Abmessungen, Material, Oberflächen, Schutzart, Lichtfarbe sowie weitere relevante Produkteigenschaften) nachzuweisen. Vor Bestellung und Ausführung ist dem Auftraggeber/Bauherrn eine Bemusterung des vorgesehenen Fabrikats einschließlich aller technischen Unterlagen zur Freigabe vorzulegen. liefern und montieren

07.__.0002 Treppenhäuser Es sind Leuchten des Fabrikats RZB oder eines technisch und gestalterisch gleichwertigen Fabrikats zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Bei Angebot eines gleichwertigen Fabrikats ist die Gleichwertigkeit durch Vorlage aussagekräftiger technischer Unterlagen (Datenblätter, Lichttechnik, Abmessungen, Material, Oberflächen, Schutzart, Lichtfarbe sowie weitere relevante Produkteigenschaften) nachzuweisen. Vor Bestellung und Ausführung ist dem Auftraggeber/Bauherrn eine Bemusterung des vorgesehenen Fabrikats einschließlich aller technischen Unterlagen zur Freigabe vorzulegen.

07.__.0003 Baufassung mit Leuchtmittel -Baufassung mit Hängevorrichtung -für Leuchtmittel bis 100W geeignet -inkl. Leuchtmittel -inkl. Anschlusskabel circa 10cm -inkl. Lüsterklemme nur in Wohnungen und deren Haupträumen liefern und montieren

07.__.0004 Feuchtraumleuchte Kellerbereich Es sind Leuchten des Fabrikats RZB oder eines technisch und gestalterisch gleichwertigen Fabrikats zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Bei Angebot eines gleichwertigen Fabrikats ist die Gleichwertigkeit durch Vorlage aussagekräftiger technischer Unterlagen (Datenblätter, Lichttechnik, Abmessungen, Material, Oberflächen, Schutzart, Lichtfarbe sowie weitere relevante Produkteigenschaften) nachzuweisen. Vor Bestellung und Ausführung ist dem Auftraggeber/Bauherrn eine Bemusterung des vorgesehenen Fabrikats einschließlich aller technischen Unterlagen zur Freigabe vorzulegen.

07.__.0005 Kellerabteil Deckenleuchte Es sind Leuchten des Fabrikats RZB oder eines technisch und gestalterisch gleichwertigen Fabrikats zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Bei Angebot eines gleichwertigen Fabrikats ist die Gleichwertigkeit durch Vorlage aussagekräftiger technischer Unterlagen (Datenblätter, Lichttechnik, Abmessungen, Material, Oberflächen, Schutzart, Lichtfarbe sowie weitere relevante Produkteigenschaften) nachzuweisen. Vor Bestellung und Ausführung ist dem Auftraggeber/Bauherrn eine Bemusterung des vorgesehenen Fabrikats einschließlich aller technischen Unterlagen zur Freigabe vorzulegen.

Leuchten Hauseingänge Leuchten

07.__.0006 BEGA Wandleuchte 24338K3 (Hauseingänge) Es sind Leuchten des Fabrikats BEGA oder eines technisch und gestalterisch gleichwertigen Fabrikats zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Bei Angebot eines gleichwertigen Fabrikats ist die Gleichwertigkeit durch Vorlage aussagekräftiger technischer Unterlagen (Datenblätter, Lichttechnik, Abmessungen, Material, Oberflächen, Schutzart, Lichtfarbe sowie weitere relevante Produkteigenschaften) nachzuweisen. Vor Bestellung und Ausführung ist dem Auftraggeber/Bauherrn eine Bemusterung des vorgesehenen Fabrikats einschließlich aller technischen Unterlagen zur Freigabe vorzulegen.

07.__.0007 Piktogrammleuchte LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Einbaugehäuse aus Stahlblech. Deckenplatte aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet. Displayscheibe 235 mm x 140 mm Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung ein- / zweiseitig. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rück- meldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Gewicht:1.4 kg Art der Sicherheitsleuchte:mit eingebauter Einzelbatterie Überwachung:MultiDigit Betriebsart:Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Erkennungsweite:19 m Nennbetriebsdauer:3 h Ausführung Akku:NiCd Spannung:220 - 240 V / 50 - 60 Hz Schutzklasse:I Schutzart:IP 40 Herrsteller: RZB Serie: LED Halyxx

07.__.0008 BEGA Pollerleuchte 88659K3 Es sind Leuchten des Fabrikats BEGA oder eines technisch und gestalterisch gleichwertigen Fabrikats zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Bei Angebot eines gleichwertigen Fabrikats ist die Gleichwertigkeit durch Vorlage aussagekräftiger technischer Unterlagen (Datenblätter, Lichttechnik, Abmessungen, Material, Oberflächen, Schutzart, Lichtfarbe sowie weitere relevante Produkteigenschaften) nachzuweisen. Vor Bestellung und Ausführung ist dem Auftraggeber/Bauherrn eine Bemusterung des vorgesehenen Fabrikats einschließlich aller technischen Unterlagen zur Freigabe vorzulegen.

08 Sprechanlage

08.__.0001 UV Sprechanlage Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, H:500xB:300xT:161mm, QuickConnect Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3 zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Hinweis: Sperrbare Schließsysteme und Türen sind austauschbar. Montage auf: Aufputz Anzahl der Schienen: 3 Anzahl Reihen: 3 Anzahl Felder: 1 Anzahl Module: 36 Höhe: 500 mm Breite: 300 mm Tiefe: 165 mm Anzahl Schranktüren: 1 Anzahl der Schlösser: 1 Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber Werkstoff: Stahl Schutzklasse: Schutzklasse II Stoßfestigkeit IK: IK09 IP-Klasse (Ingress Protection): IP44 Halogenfrei: Nein Schließungstyp: Ohne Schloss bestückt mit: 1 Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau 1 Verteiler 2 fach REG 2Draht lichtgrau 1 Verteiler 4 fach REG Einbau 2Draht lichtgrau 3 Satz Abdeckclip, 10x18mm/2x9mm,RAL9010,zum Verschließen der Geräteschlitze 1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE Fabrikat : Hager oder gleichwertig Artikel : FWB31S liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

08.__.0002 Innensprechstelle Video Freisprechen innen weiß, Video Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit AnschlussKlemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT- Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchteten Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofon- empfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Systemtechnologie: 2Draht Farbe: polarweiß glänzend Displaydiagonale: 8,9 cm (3,5") Auflösung Grafikdisplay: 320 x 240 px Abmessungen (B x H x T): 93 x 163,5 x 16 mm Betriebstemperatur: 5 ... 50 °C Betriebsspannung über Bus: 24 V DC Stromaufnahme (Betrieb): = 220 mA Fabrikat: Elcom oder gleichwertig Artikel: REK621Y liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

08.__.0003 Außensprechstelle mit Klingeltaster Haus 1 Integration in eine freistehende Briefkastenanlage. Die Kamera ist getrennt von der Briefkastenanlage oberhalb der Eingangstür zu montieren.

08.__.0004 Außensprechstelle mit Klingeltaster Haus 2 Integration in eine freistehende Briefkastenanlage. Die Kamera ist getrennt von der Briefkastenanlage oberhalb der Eingangstür zu montieren.

08.__.0005 Türöffner anschliessen

10 Sonnenschutz

10.__.0001 Elektrischer Anschluss und Montage der Rollladenkupplung (STAK 3) Leistungsbeschreibung:Lieferung und betriebsfertige Montage einer STAK 3 Kupplung an einer bauseitigen Gummischlauchleitung zum Anschluss eines Rollladenantriebs, inklusive fachgerechter und witterungsbeständiger Leitungsverlegung im Außenbereich.Leistungsumfang:Material und Anschluss: Liefern und Anschließen von 1 Stk. Hirschmann-Kupplung STAK 3 (Schutzart IP54) an die bauseits vorhandene Zuleitung (Typ H05RR-F 4G0,75). Der Anschluss erfolgt fachgerecht unter Verwendung von gasdichten Aderendhülsen und einer wirksamen Zugentlastung.Leitungsverlegung: Witterungsbeständige, UV-stabile und oberflächenschonende Verlegung sowie Befestigung der Rollladen-Anschlussleitung im Außenbereich.Montagedetails: Der Befestigungsabstand der Leitung beträgt maximal 40 cm. Vor der Kupplung ist zwingend eine Abtropfschleife (Wassersack) auszubilden, um das Eindringen von Feuchtigkeit dauerhaft zu verhindern und den IP54-Schutz zu gewährleisten.Inbetriebnahme: Durchführung der erforderlichen Prüfungen nach VDE (Sichtprüfung, Funktionsprüfung und Schutzleiterprüfung) sowie die vollständige Herstellung der Betriebsbereitschaft des Rollladens.

11 Außenanlagen

11.__.0001 Kabelgraben ca. 0,60cm tief, einsanden Kabel verlegen Kabelgraben ca. 0,60cm tief,  Kabelschutzband einbringen, Sandüberdeckung,Einbringen des Aushubmaterials mit ordnungsgemäßenverdichten und markieren der Kabelgräben

11.__.0002 Erdkabelmuffe bis 5x6qmm Erdkabelmuffe bis 5x6qmm liefern und montieren

11.__.0003 Gummi-Press-Dichtungen (Edelstahl) Gummi-Press-Dichtungen  (Edelstahl) zum abdichten von Kabel und Leitungen liefern und montieren

11.__.0004 Kabelschutzrohr Kunststoffrohr Kabelschutzrohr aus Kunststoff, UV beständig,  flexibel, DN 40, einschl. Lieferung, einschl. einsanden, in Wegen, Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,6 bis 0,8 m.

11.__.0005 Verbindungsdose Kunststoff 150x150 mm Verbindungsdose Kunststoff 150x150 mm Verbindungsdose DIN VDE 0606 als Abzweigkasten, aus Kunststoff, Größe H/B mind. 150 mm x 150 mm, mit Schraubdeckel, mit 5 Klemmen 4 mm2, in Mauerwerk.

12 Potentialausgleich

12.__.0001 Anschlussteil Hauptpotentialausgleich mit aufgeschraubter Kreuzklemme 70x70mm zum Anschluss im Beton. Abstand zwischen Schalung und Erdungsanschluss ca. 120mm.. Leiterkern D=25mm, aus V4A, mit Gewindebolzen M12.liefern und einbringen

12.__.0002 Potentialausgleichsschiene Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305.

12.__.0003 Pot-Verbindung Hauptwasserrohr Potentialausgleichsverbindung mit dem Hauptwasserrohr und Überbrückung des Wasserzählers, bestehend aus: 4 Stk. Banderdungsschellen 10m   PA-Leiter 16 mm2.

12.__.0004 Pot-Verbindung Heizungsanlage Potentialausgleichsverbindung mit der Heizungsanlage bestehend aus: 4 Stk.    Banderdungsschellen 10m      PA-Leiter 16 mm2. 1 Stk.    Potentialausgleichsschiene

12.__.0005 Pot-Verbindung Treppenhaus Potentialausgleichsverbindung mit der Metallkonstuktion Treppenhaus bestehend aus: 4 Stk.    Banderdungsschellen 10m      PA-Leiter 16 mm2.

12.__.0006 Pot-Verbindung Aufzug Potentialausgleichsverbindung mit der Metallkonstuktion Aufzug bestehend aus: 2m      PA-Leiter 16 mm2 mit beiseitigem gewinde

12.__.0007 Pot-Verbindung Gasanschluss Potentialausgleichsverbindung mit dem Gasanschluss und Überbrückung des Gaszählers, bestehend aus: 4 Stk.      Banderdungsschellen 10m     PA-Leiter 16 mm2.

12.__.0008 Kunststoffmantelltg einziehen NYM 1x4 Isolierte Starkstromleitung als Kunst- stoff-Mantelleitung DIN VDE 0250 liefern und verlegen AUF VORHANDENE PRITSCHEN UND WANNEN, IN LEITUNGSFÜHRUNGSKANÄLE ODER LEERROHRE EINZIEHEN NYM 1 x 4

12.__.0009 Kunststoffmantelltg einziehen NYM 1x6 Isolierte Starkstromleitung als Kunst- stoff-Mantelleitung DIN VDE 0250 liefern und verlegen AUF VORHANDENE PRITSCHEN UND WANNEN, IN LEITUNGSFÜHRUNGSKANÄLE ODER LEERROHRE EINZIEHEN NYM 1 x 6

12.__.0010 Kunststoffmantelltg einziehen NYM 1x16 Isolierte Starkstromleitung als Kunst- stoff-Mantelleitung DIN VDE 0250 liefern und verlegen AUF VORHANDENE PRITSCHEN UND WANNEN, IN LEITUNGSFÜHRUNGSKANÄLE ODER LEERROHRE EINZIEHEN NYM 1 x 16

12.__.0011 Einl.-Kunststoffkab Abst.Schell NYY 1x25 Einleiter-Kunststoffkabel DIN VDE 0271 liefern und verlegen MIT ABSTANDSCHELLEN NYY 1 x 25

12.__.0012 Prüfen der Erdungsanlage Prüfen der gesamten Erdungsanlageanlage mit Prüf - und Messprotokoll sowie Anlagenbeschreibung und Bestandsplan.

13 Brandschutz / Durchführungen

Vorbemerkung Die zu verwendenden Materialien müssen geprüften Systemen entsprechen. Bei abweichenden Materialien ist ein gesonderter Nachweis durch eine hiefür akkreditierte Prüfanstalt zu erbringen. Unterkonstruktionen, Halterungen, Bekleidungen, Befestigungsmittel, etc. müssen so dimensioniert sein, dass diese entsprechend den jeweiligen Prüfzeugnissen, die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Sie müssen entsprechend dem Verwendungszweck korrosionsgeschützt sein.

13.__.0001 Doppel-Dichtpackung Strom / Medien Hauseinführung Doppel-Dichtpackung (komplett) längenverstellbar, zum Einbetonieren Doppel-Dichtpackung für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre. Die Paketbildung ist vor Ort möglich. Für den Einsatz in Doppel-/Elementwänden geeignet. Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE; Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE; Zwischenrohr: PVC; Spannband: W1 Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar inkl. sämtlichen Systembauteilen wie Abstandshalter, Systemdeckel, Verschlussdeckel etc. liefern und montieren Bestellbezeichnung: HSI150 Fabrikat: Hauff-Technik

13.__.0002 Dachdurchführung DN200 Dachdurchführung DN200, verzinkte Ausführung zum Andübeln, zur Aufnahme von Kabeln mittels Dicht- einsatz  inkl. Abtropfhaube und Flachdichtung. Liefern und montieren

13.__.0003 Brandschutzabschottung Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mineralwolleplattenschott, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, im Gebäude,  Wand und Decken aus Beton oder ähnlich.

Brandabschottung von Kabeldurchführungen Wohnungssteigschacht Brandabschottung von Kabeldurchführungen Feuerbeständige Abschottungen von Kabeldurchführungen in Decken und Wänden nach DIN 4102 S90, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern und einzumörteln. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Rauchgasabdichtung mit stirnseitigen Abdeckkappen oder EasyFoam - Schaumstopfen. Beide werden grob zugeschnitten und in die Restöffnungen eingesetzt. Verbleibende Öffnungen sind mit elastischem Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl,...) oder EasyFoam - Brandschutzmontageschaum rauchgasdicht zu verschließen. Zugelassen vom DIBt Berlin unter der Nummer Z-19.15-202. FTZ Spezifikation 736 53 FS 1/07.88. Die Abschottung wird inkl. Montageanleitung, Schaumstopfen und Güteschild geliefert. Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen: Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102 Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers sowie für Kabelbündel. Die Abschottung muss zu 100% belegbar sein. Sie darf  nicht überbelegbar sein. Zugelassen für Leerohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm sowie Leerrohrbündel. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren. Nachweis über die Schallschutzeigenschaften Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein Einbau und Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Spezial-Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt). Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt.

13.__.0004 WD90 110x380 (130x400) für Aussparung 130x400 liefern und montieren, inkl. Fotodokumentation.

13.__.0005 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 25-50mm Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

13.__.0006 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm, sonst wie vor

13.__.0007 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm, sonst wie vor

14 Leerverrohrung

Betoneinlegearbeiten In den Einheitspreisen sind Tüllen, Deckenkrümmer, Zugdrähte usw. mit einzukalkulieren. Die Aufbauhöhe des Fußboden- aufbaus ist eigenverantworlich bei der Bauleitung/Architekur zu erfragen. Bei den Einlegearbeiten sind ausschließlich doppelwandige Leerrohre zu verwenden. Elektroinstallationsrohre die nicht mittig in Trockenbauwänden herauskommen (Messfehler) werden als mangelhafte Leistung geahndet.  Nachträgliche Stemmarbeiten an/in der Rohbetondecke sind mit der Bauleitung abzuklären und grundsätzlich Verboten. Die Koordination erfolgt im Einvernehmen in der direkten Absprache zw. den Rohbau- und Elektrounternehmen.

14.__.0001 Elektroinstallationsrohr EN20 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus PVC-U mit Kunststoffmantel aus PVC-P, mit hochgleitfähiger Innenschicht, doppelwandig, innen gewellt, außen glatt, biegsam, Außendurchmesser 20 mm, Klassifizierungscode 33412, Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit mittel, Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -25°C max. +60°C, verlegen in Beton.

14.__.0002 Elektroinstallationsrohr EN25 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus PVC-U mit Kunststoffmantel aus PVC-P, mit hochgleitfähiger Innenschicht, doppelwandig, innen gewellt, außen glatt, biegsam, Außendurchmesser 25 mm,Klassifizierungscode 33412, Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit mittel, Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -25°C max. +60°C, verlegen in Beton.

14.__.0003 Elektroinstallationsrohr EN32 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus PVC-U mit Kunststoffmantel aus PVC-P, mit hochgleitfähiger Innenschicht, doppelwandig, innen gewellt, außen glatt, biegsam, Außendurchmesser 32 mm, Klassifizierungscode 33412, Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit mittel,Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -25°C max. +60°C, verlegen in Beton.

14.__.0004 Elektroinstallationsrohr EN40 Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus PVC-U mit Kunststoffmantel aus PVC-P, mit hochgleitfähiger Innenschicht, doppelwandig, innen gewellt, außen glatt, biegsam, Außendurchmesser 40 mm, Klassifizierungscode 33412, Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit mittel,Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -25°C max. +60°C, verlegen in Beton.

14.__.0005 Geräteverbindungsdose Kunststoff 60 mm Beton Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Einbauöffnung Durchmesser 60 mm, Einbautiefe 82 mm,Schutzart IP 3X DIN EN 60529,Feuerbeständigkeit 650°C,1-teilig mit angespritztem Frontteil,mit Montageklemmen zur Befestigung an der Bewehrung und Montageklammern zur Vorfixierung, für die Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung,mit zwei integrierten Frontteilen, für Betonüberdeckungen 20 mm bis 60 mm,für 6 Kabel oder Rohre bis Durchmesser 25 mm,anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen

14.__.0006 Gerätedose Kunststoff 60 mm Beton Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Einbauöffnung Durchmesser 60 mm, Einbautiefe 58 mm,Schutzart IP 3X DIN EN 60529,Feuerbeständigkeit 650°C,1-teilig mit angespritztem Frontteil,mit Montageklemmen zur Befestigung an der Bewehrung und Montageklammern zur Vorfixierung, für die Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung,mit zwei integrierten Frontteilen, für Betonüberdeckungen 20 mm bis 60 mm,für 2 Kabel oder Rohre bis Durchmesser 25 mm,anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen

14.__.0007 Deckenleuchtenverbindungsdose Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1265-50. Mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung   3-teilig,Einbauhöhe 82 mm. Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm

14.__.0008 Bohrungen in Filigranplatte Bohrungen in Filigranplatte d=25mm Bohrungen d=25mm durch Stahlbeton (Filigranplatten) max 8 cm Stärke.

15 Stundenlohnarbeiten

Hinweisposition Hinweisposition -------------------- Die folgenden Stundenlohnarbeiten sind in der vorgesehenen Anzahl der Stunden geschätzt und unverbindlich. Vergütet wird jeweils nur der tatsächlich am Ausführungsort geleistete Zeitaufwand, d.h. An- und Abfahrzeiten sowie die Fahrkosten werden nicht berücksichtigt und sind in die Stundensätze einzukalkulieren. Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen und Werkzeugen (einschl. Zubehör und der Verbrauch sowie Schärfen im normalen Rahmen) werden nicht vergütet. Eine Vergütung setzt voraus, dass diese Leistungen durch die örtl. Bauleitung schriftlich angeordnet sind und Rapporte mit genauer Beschreibung der Leistung / Ort / Zeit und Namensnennung der Ausführenden fristgerecht innerhalb 48 Std. vorgelegt werden. Im anderen Fall erfolgt keine Vergütung. Der Auftragnehmer hat entsprechend der erforderlichen Qualifikation f.d. zu erbringende Leistung abzurechnen.

15.__.0001 Mischpreis Mischpreis Meister / Polier / Obermonteur / Monteur / Helfer

Schlusserklärung Schlusserklärung Mit der Abgabe des vorliegenden Preisangebotes erklärt der Bieter, dass er - die Angebots- und Vertragsbedingungen uneingeschränkt anerkennt -  die Leistungsbeschreibung eindeutig verstanden hat -  keine Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung hat -  sich an Ort und Stelle von den Bedingungen der Baustelle überzeugt hat und gegebenenfalls weitere, für die umfassende Beurteilung der Baumaßnahme notwendigen Erkundigungen eingeholt hat -  er mit Mitbewerbern keine Preisabsprachen getroffen hat -  er allen steuerlichen, arbeits- und sozialrechtlichen Verpflichtungen bis zum heutigen Tage nachgekommen ist - er Mitglied folgender Berufsgenossenschaft ist: ....................................................... - er Erfahrung in der Durchführung von Bauleistungen ähnlichen Umfangs und Schwierigkeitsgrades hat - er sich verpflichtet, innerhalb der gesetzlichen bzw. vom  Bauherrn festgelegtenFrist nach Angebotsabgabe den Auftrag für die beschriebenen Bauleistungen zu den vorliegenden Bedingungen und zu seinen Angebotspreisen anzunehmen. .......................................,den............ ................................ Ort       Datum: ....................................................... ............................................... Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift