Angebot einreichen

BESONDERE HINWEISE Allgemeine Anmerkungen (Stand 07/2024) Neue ALDI SÜD Filiale Es handelt sich um ein Leistungsverzeichnis anhand der vorliegenden Planunterlagen der Bau- und Leistungsbeschreibung für den Bereich ALDI SÜD. Es sind projektspezifische Besonderheiten direkt mit den zuständigen Vertretern von ALDI Süd abzustimmen. Zudem sind die projektbezogenen Gutachten und Nachweise (z. B. Vorgaben aus Wärmeschutznachweisen oder Brandschutzkonzepten) maßgebend für die jeweilige Ausschreibung. Der Auftragnehmer hat seinem Angebot den diesem Leistungsverzeichnis beigefügten Entwurf des Bauvertrages inklusive seiner Anlagen zugrunde zu legen. Besondere Hinweise Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Unterlagen für die Beurteilung der Eignung des Bieters gemäß VOB A § 8, Absatz 3 und 4 im Rahmen der Angebotsprüfung anzufordern. Baustellenabfälle des AN wie Folien, Farbreste, Bauschutt usw. sind nach einzelnen Bestandteilen zu sortieren und je nach Zusammensetzung entweder der Wiederverwertung oder der Problemmüllbeseitigung, einschl. 1 m³ nicht schadstoffbelasteter Müll vom AG, gemäß VOB, Teil C, DIN 18299, Abs. 4.1.11 und 4.1.12., täglich zuzuführen. Baustoffe, Materialien und sonstige Gegenstände dürfen auf Straßengrund auch vorübergehend nicht gelagert werden. Verunreinigungen der Straße im Rahmen der genehmigten Baumaßnahme sind ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. Wird diese Anordnung nicht befolgt, kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen - § 7 Abs. 3 FStrG, Art. 16 BayStr. WG. Detailpläne und Berechnungen, die zur Vorbereitung der vertraglichen Leistungen notwendig sind und über das übliche Maß von Architekten- und Ingenieurleistungen hinausgehen, sind vom AN zu erbringen. Sie sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten (z. Bsp. Fertigtreppen, Stahlbaudetails, Pläne für Verbau, Pläne und Detail-Pläne zu Entwässerungsrinnen o.dgl.). Art und Umfang der Leistungen: Bei einer Ausschreibung in Losen (im LV ersichtlich) behält sich der AG die Unterteilung des Auftrages in die Lose vor. Die Einheitspreise behalten ihre Gültigkeit. Vergütung: Eine zusätzliche Vergütung für Auslösungen, Fahrgelder, Gefahren- und Schmutzzulagen, Schlechtwetterzulagen, Sonn- und Feiertagsarbeiten usw. erfolgt nicht, wenn nicht gesondert vereinbart. Ausführungsunterlagen: Vom Unternehmer entsprechend den zusätzlichen technischen Vorschriften zu liefernde Unterlagen sind so rechtzeitig vor der Ausführung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, dass für den AG eine ausreichende Frist zur Prüfung bleibt. Ausführung: Öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse hat der Auftragnehmer selbst ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung herbeizuführen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Ausführungszeit eine deutschsprachige Person auf der Baustelle anwesend ist, die eine Kommunikation mit dem AG und den nicht deutschsprachigen Mitarbeitern des AN ermöglicht. Kommt der AN dieser Verpflichtung trotz nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung nicht nach, so ist der AG berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN heranzuziehen. Die in den einschlägigen DIN-Vorschriften vorgeschriebenen Proben und Prüfungen sind unaufgefordert durchzuführen. Eine Kopie der Protokolle ist dem AG zu übergeben. Kosten für die Wiederherstellung durch bei Bauarbeiten durch den AN beschädigter oder entfernter Grenzzeichen gehen zu Lasten des Unternehmers. Haftung: Neben der Haftung für die vom AN zu erbringenden Leistungen haftet dieser auch für die im Rahmen seiner Leistungen zu erbringenden Zeichnungen und Berechnungen. Durch die Prüfung der Unterlagen von Seiten der Bauleitung wird die Haftung des Unternehmers nicht eingeschränkt. Schriftverkehr: Sämtlicher Schriftverkehr des Unternehmers an den Bauherrn hat mit Durchschrift an die Bauleitung zu erfolgen.

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN VERTRAGSART Die Abrechnung der einzelnen Leistungen erfolgt auf Einheitspreisbasis. Davon abweichend kann bei Einverständnis beider Vertragspartner eine Pauschalpreis Vereinbarung getroffen werden. ABKÜRZUNGEN In diesem Leistungsverzeichnis werden folgende Abkürzungen für die jeweiligen Vertragsparteien verwendet: Auftraggeber: AG Auftragnehmer: AN Bauüberwachung: BÜ BAUBESCHREIBUNG NACH VOB C / DIN 18 299 Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Revitalisierung des Mosel-Einkaufszentrum in Kenn aus dem Jahr 1969. Die Liegenschaft wurde zuletzt als Real-Markt betrieben. Seit Ende 2021 stehen die Gebäude leer. Aus bauplanungsrechtlichen Gründen müssen alle tragenden Bauteile des Hauptgebäudes erhalten bleiben und dürfen im Zuge der Revitalisierung nicht geändert oder ergänzt werden. Dies betrifft die Fundamente, tragende Stützen und Wände und das Dachtragwerk. Diese besteht aus Holzfachwerkträgern mit eingeschlitzten Knotenblechen. Verstärkungen oder Ergänzungen sind baurechtlich nicht möglich. Geplant ist die vollständige Erneuerung der Gebäudeaußenhülle einschließlich der Dachdeckung, die Erneuerung aller TGA Installationen eine Neustrukturierung der Nutzflächen mit dem Ziel 10 Mieteinheiten unterschiedlicher Größe darstellen zu können. Dabei wird das gesamte Gebäude auf einen aktuellen technischen Standard ertüchtigt. Ziel ist nicht nur die Erfüllung aller Anforderungen gemäß GEG sondern darüber hinaus die Zertifizierung des Gebäudes nach DGNB Gold Standard. Die drei Ankermieter der Hauptmietflächen stehen bereits fest. Diese sind ein REWE Einkaufsmarkt, eine dm drogerie Filiale und eine ALDI Süd Filiale. Für weitere 7 Mietflächen unterschiedlicher Größe werden aktuell noch Betreiber gesucht bzw. wird mit potentiellen Mietern verhandelt. Bauherr: ALDI SÜD Projektentwicklungs-GmbH & Co. KG Im Wöhr 7-9 76437 Rastatt Projekt: Revitalisierung des ehemaligen Mosel-Einkaufszentrum Kenn Adresse Bauvorhaben: Mosel-Einkaufzentrum Am Kenner Haus 20 54344 Kenn 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung. Die Haupterschließung erfolgt durch eine Zufahrt von der nördlich gelegenen L 145 "Am Kenner Haus". Eine weitere Kundenzufahrt befindet sich an der westlichen Grundstückseite von der Straße "In der Ringebach". Hier befindet sich etwas weiter südlich auch eine LKW Ausfahrt für den Anliegerverkehr über die auch das etwas höher südlich liegende Nebengebäude eines ehemaligen Baumarktes erschlossen wird. In der südwestlichen Grundstückecke zum benachbarten Betonwerk hin steht noch ein fussläufiger Zugang zum Grundstück für Anwohner der Gemeinde Kenn zur Verfügung. Jegliche Fahrzeuge, insbesondere LKWs und Kräne sind beim Rückwärts- und Heranfahren unbedingt durch einen Einweiser zu sichern. 0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen SIGE-Plan (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan). Diese Baumaßnahme unterliegt der Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10. Juni 1998. Somit sind die allgemeinen Grundsätze nach Paragraph 4 des Arbeitsschutzgesetzes Bestandteil jeder Leistung. Der Auftarggeber stellt den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) für die gesamte Baumaßnahme. Der SIGEKO erstellt den SIGE-Plan in Abstimmung mit dem Bauablaufplan der Baumaßnahme. Die Tätigkeit des SIGEKO's befreit den AN nicht von der Abstimmungspflicht mit den anderen Unternhemner entsprechend § 8 ArbschG und DGUV-V 1, Grundsätze der Prävention (§ 6 UVV Allgemeine Vorschriften) Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen Entsprechend der Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) hat der Bauherr für diese Baumaßnahme einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) beauftragt. Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits - und Gesundheitsschutzdokumentation gilt für diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen werden. Für alle sich aus der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation ergebenden Leistungen des Unternehmers und deren Umsetzung während der gesamten Bauzeit , erfolgt keine gesonderte Vergütung. Vorhandene Schutzabdeckungen, Geländer oder Ähnliches , die zu Durchführung der Arbeiten vorübergehend entfernt werden müssen, sind wieder ordnungsgemäß herzustellen. Für die Dauer der Entfernung müssen alle Gefahrenstellen durch geeignete Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden. Kosten, welche auf Grund mangelhafter Sicherheitsmaßnahmen entstehen, sind durch den Verursacher zu tragen (z.B. verlängerte Standzeiten, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen etc.). 0.1.23 Nachhaltigkeits-Zertifizierung Für das Bauvorhaben wird eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung nach dem System der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) angestrebt. Ziel ist die Erlangung des Gold-Zertifikat nach DGNB: Entsprechende Anforderungen an den Auftragnehmer ergeben sich dabei aus dem Technischen Vertragsbestandteil DGNB (als Anlage zum LV) sowie weiterer darin benannter Anlagen. 0.2.6 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise wie z.B. Herstellernachweise, Zulassungsbescheide, Prüfbescheinigungen, Konformitätsbescheinigungen, Errichterbescheinigung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Fachkundebescheinigung, allgmeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Fachbauleitererklärung sind vorzulegen. Angaben über vorzulegende Nachweise sind in den Gewerkespezifischen Vorbemerkungen benannt. Diese sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten / Montage der Fachbauleitung zur Freigabe vorzulegen. Besondere Hinweise Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Unterlagen für die Beurteilung der Eignung des Bieters gemäß VOB A § 8, Absatz 3 und 4 im Rahmen der Angebotsprüfung anzufordern. Baustellenabfälle des AN wie Folien, Farbreste, Bauschutt usw. sind nach einzelnen Bestandteilen zu sortieren und je nach Zusammensetzung entweder der Wiederverwertung oder der Problemmüllbeseitigung, einschl. 1 m³ nicht schadstoffbelasteter Müll vom AG, gemäß VOB, Teil C, DIN 18299, Abs. 4.1.11 und 4.1.12., täglich zuzuführen. Baustoffe, Materialien und sonstige Gegenstände dürfen auf Straßengrund auch vorübergehend nicht gelagert werden. Verunreinigungen der Straße im Rahmen der genehmigten Baumaßnahme sind ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. Wird diese Anordnung nicht befolgt, kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen - § 7 Abs. 3 FStrG, Art. 16 BayStr. WG. Detailpläne und Berechnungen, die zur Vorbereitung der vertraglichen Leistungen notwendig sind und über das übliche Maß von Architekten- und Ingenieurleistungen hinausgehen, sind vom AN zu erbringen. Sie sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten (z. Bsp. Fertigtreppen, Stahlbaudetails, Pläne für Verbau, Pläne und Detail-Pläne zu Entwässerungsrinnen o.dgl.). Art und Umfang der Leistungen: Bei einer Ausschreibung in Losen (im LV ersichtlich) behält sich der AG die Unterteilung des Auftrages in die Lose vor. Die Einheitspreise behalten ihre Gültigkeit. Vergütung: Eine zusätzliche Vergütung für Auslösungen, Fahrgelder, Gefahren- und Schmutzzulagen, Schlechtwetter-zulagen, Sonn- und Feiertagsarbeiten usw. erfolgt nicht, wenn nicht gesondert vereinbart. Ausführungsunterlagen: Vom Unternehmer entsprechend den zusätzlichen technischen Vorschriften zu liefernde Unterlagen sind so rechtzeitig vor der Ausführung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, dass für den AG eine ausreichende Frist zur Prüfung bleibt. Ausführung: Öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse hat der Auftragnehmer selbst ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung herbeizuführen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Ausführungszeit eine deutschsprachige Person auf der Baustelle anwesend ist, die eine Kommunikation mit dem AG und den nicht deutschsprachigen Mitarbeitern des AN ermöglicht. Kommt der AN dieser Verpflichtung trotz nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung nicht nach, so ist der AG berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN heranzuziehen. Die in den einschlägigen DIN-Vorschriften vorgeschriebenen Proben und Prüfungen sind unaufgefordert durchzuführen. Eine Kopie der Protokolle ist dem AG zu übergeben. Kosten für die Wiederherstellung durch bei Bauarbeiten durch den AN beschädigter oder entfernter Grenzzeichen gehen zu Lasten des Unternehmers. Haftung: Neben der Haftung für die vom AN zu erbringenden Leistungen haftet dieser auch für die im Rahmen seiner Leistungen zu erbringenden Zeichnungen und Berechnungen. Durch die Prüfung der Unterlagen von Seiten der Bauleitung wird die Haftung des Unternehmers nicht eingeschränkt. Schriftverkehr: Sämtlicher Schriftverkehr des Unternehmers an den Bauherrn hat mit Durchschrift an die BÜ zu erfolgen. Leistungsumfang Der Auftraggeber behält sich ausdrückliche das Recht vor, Teile der Leistungen nicht oder an einen fremden Dritten zu vergeben. Sollte dieser Fall eintreten wird ausdrücklich KEIN Ausgleich der auf die nicht beauftragten Leistungen entfallenden kalkulierten Deckungsbeiträge für Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn fällig. Weiterhin wird der Ausschluss des § 2 Abs. 3 VOB/B gegenseitig vereinbart. Umgekehrt werden Angebote in denen definierte Teilleistungen nicht enthalten grundsätzlich gewertet. Es ist ausdrücklich gestattet Angebote einzureichen in denen einzelne Titel der Gesamteistung nicht angeboten werden. Bei dem Entfall einzelner Positionen behält sich der AG dagegen ausdrücklich das Recht vor, Angebote von der Wertung auszuschließen.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN Zu den Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnischen Anlagen 1. Mit dem Bauvertrag werden die Regeln der VOB/B und VOB/C mit den ATV Vertragsbestandteil. Abweichende Gewährleistungsvereinbarungen Die Gewährleistung richtet sich nach VOB/B 13, Gewährleistungsdauer 5 Jahre (Siehe Punkt 17) 2. Für die Ausführung der folgenden Bauleistungen wird auf die eiinschlägigen DIN-Normen hingewiesen. 3.1Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, daß dem Anbieter keine Projektkosten entstanden sind. Der Auftragnehmer kann vor Kalkulation die Pläne beim Planungsbüro einsehen. Mehrkosten für evt. schwierige Montage können später nicht geltend gemacht werden. 3.2Fracht und Anfuhr der Materialien und Werkzeuge, Rücktransport der letzteren, Gestellung von evtl. erforderlichem Gerüstmaterial und Hebe- zeug, Überwachung der Schlitz- und Durchbrucharbeiten, Herstellung von Detailzeichnungen und Werkstattplänen, Überprüfung der Ausführungs- zeichnungen. Erstellung von Revisionsplänen 2-fach (gem. Pkt 15), Baubeaufsich- tigung, probeweise Inbetriebnahme der Anlage, Leistungsbemessungen entsprechend DIN 18 379, Abschnitt 3.8, Übergabe der Anlage und Lieferung der Bedienungsanweisung, Einweisung des Bedienpersonals, Überprüfung der schall- und geräuschtechn. Maßnahmen, Herstellung und Einreichung sämtl. Genehmigungsunterlagen bei den zuständigen Stellen wie Gewerbe-, Bauaufsichtsamt, sofort nach Erhalt des Auf- trages, werden nicht zusätzlich vergütet und sind in die Einzelpreise einzukalkulieren. 3.3Bietergemeinschaften und die Einschaltung von Subunternehmern bedürfen vor Auftragserteilung der schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber. Der Bieter hat sich unaufgefordert um diese Genehmigung zu bemühen. 3.4Dem Angebot von Bietergemeinschaften ist beizufügen: a. Verzeichnis der einzelnen Bieter mit Benennung des bevoll- mächtigten Vertreters. b. Anschrift des bevollmächtigten Vertreters, der berechtigt ist, Zahlungen anzunehmen. 3.5Subunternehmer sind namentlich mit Angebotsabgabe -unter Abgabe über den Arbeitsumfang- zu benennen. 4.Die in das Leistungsverzeichnis eingesetzten Einheitspreise gelten, auch wenn dies nicht ausdrücklich betont wird, auch für alle Neben- leistungen. 5.Tagelohnarbeiten sind nach vorheriger Genehmigung zulässig und müssen durch täglich bescheinigte Tagelohnzettel nachgewiesen werden. 6.Der AN hat unverzüglich die Leistungsunterlagen, Pläne, Leistungs- beschreibung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren. Insbesondere gilt dies für Schlitz- und Aussparungsangaben. Berichtigungen sind unverzüglich zu verlangen; sonst werden nach- trägliche Stemm- und Brecharbeiten nicht vergütet. Dies gilt ent- sprechend für die Einsicht in Genehmigungsunterlagen; hier insbesondere für die Überprüfung der Höhenangaben der Kanalanschlüsse. Der AN hat vor Montageeinsatz auf dem Grundstück die Durchführbarkeit des Kanal- anschlusses zu prüfen und gegebenenfalls mit dem Planer Kontakt aufzu- nehmen. Kleinere Schlitzarbeiten wie z.B. für Objektanschlüsse sind durch den AN durchzuführen und in den Einheitspreisen mit zu berücksichtigen. 7.Anträge an Behörden und Schornsteinfeger für Gas, Wasser, Heizung und Lüftung (ausgenommen lüftungstechn. Gesuch) sind vom AN unverzüglich mit allen notwendigen Unterlagen anzufertigen und einzureichen; fällige Abnahmen sind rechtzeitig zu beantragen und vorzunehmen. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht. 8.Dem AN obliegt die rechtzeitige Koordination der Montage mit den anderen beteiligten Firmen. Der AN hat für die Baustelle eine qualifi- zierte Aufsichtsperson zu benennen und zu stellen. 9.Die Zeichnungen, die der Ausschreibung zugrunde liegen, sind Bestand- teile des Angebotes und können nach vorheriger Vereinbarung eingesehen werden. Der spätere Einwand, diese Zeichnungen nicht gesehen zu haben, ist nichtig. 10.Arbeitsbeginn und Ausführungsfristen werden bei der Auftragsvergabe vereinbart. Der Bauherr behält sich vor, Änderungen in der Planung zu treffen, falls hierdurch Einsparungen der techn. Verbesserungen erzielt werden können. Der AN hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Erhöhung der Einzelpreise für entgangenen Gewinn. Dies gilt auch für den Fall, daß der Bauherr Teile der Anlage oder einzelne Lieferungen aus dem Angebot herausnimmt, anderweitig beschafft oder selbst vergibt. Der AN hat vor Montagebeginn die Zustimmung zur Ausführung der Anlage bei dem zuständigen TÜV und dem Gewerbeaufsichtsamt einzuholen. 11.Der Auftragnehmer verfügt über alle nötigen Materialien, Geräte und Rüstzeuge zur Unfallverhütung und ist Mitglied einer Berufsgenossen- schaft bzw. einer Unfallversicherung. Die Mitgliedschaft muß auf Verlangen nachgewiesen werden, jedoch können aus nichtverlangtem Nachweis weder irgendwelche Ansprüche abgeleitet werden, noch wird durch den nicht verlangten Nachweis die Haftung des Auftragnehmers ganz oder teilweise aufgehoben. 12.Für die Aufhängung sind zu verwenden bei: a. Lüftungskanälen Verzinkte, höhenverstellbare Pendelaufhänger mit Gewindestangen, Gewindeplatte mit Gummieinlage (Schallschutz gepr. DIN 52218). Kanalabhängung mit Profilschiene und Dämmauflage, ggf. Dämmelemente. Mehrere Rohre nebeneinander sind an Machinenträgern mit Reihenauf- hängern zu befestigen. Rohrverlegung entlang von Wänden mit Stützstreben. Die Kosten für die Befestigungskonstruktionen sind in die Einheits- preise einzukalkulieren. Die Befestigung an Trapetzblechen dürfen nur an den unteren Blechböden erfolgen. b. Rohrleitungen Verzinkte, höhenverstellbare Pendelschellen mit Gewindestangen, Gewindeplatte und Gummieinlage (Schallschutz gepr. nach DIN 52218). Mehrere Rohre nebeneinander sind an Schienenträgern mit Reihenauf- hängern zu befestigen. Rohrverlegung entlang von Wänden mit Stützstreben. Die Kosten für die Befestigungskonstruktionen sind in den Einheits- preisen einzukalkulieren. 13.Für die fachtechnische Planung, Überwachung und Abnahme der nach- folgenden beschriebenen Leistungen ist zuständiger Fachingenieur: HTP Ingenieur GmbH & Co. KG Pfarrstraße 4 56729 Ettringen Tel.: 02651/703 800 Fax: 02651/703 8010 14.Die vorliegenden Pläne des Ing. Büros HTP dienen der Projek- tierung, Berechnung und Ausarbeitung des Angebotes und sind keine Montagepläne. 15.Der Schlußrechnung sind gleichzeitig Revisonsunterlagen in 2-facher Ausfertigung bestehend aus: a. Beschreibung der Anlage mit Betriebseinweisung b. Geräte- und Ersatzteilliste c. Kopien behördlicher Abnahme- und Prüfbescheinigungen d. Revisons- und Bestandszeichnungen e. Fließ-, Stromlauf-, Schaltschema- und Klemmenpläne beizufügen. f. Ausführungszeichnung(en) als DXF- oder DWG-Datei. 16.Der Auftragnehmer hat alle entstehenden Kosten, die sich aufgrund der neuen Baustellenverordnung für seinen Verantwortungsbereich ergeben, entsprechend mit einzukalkulieren und bei Ausführung die entsprechenden Verordnungen verantwortungsvoll einzuhalten. Ein Sicherheits- und Gesundheitsplan wird gemäß Baustellenverordnung - BausstellV vom 10. Juni 1998 aufgestellt, dieser SIGE-Plan wird Vertragsbestandteil und diesem ist Folge zu leisten. Insbesondere die Unterweisungen, die mit dem Vertrag an die aus- führende Firma versendet werden, sind von jedem Mitarbeiter, der vor Ort auf der Baustelle eingesetzt wird, umgehend an die Bauleitung (spätestens 3 Tage nach Arbeitsbeginn) unterschrieben zurück zu senden. Der AG behält sich vor, bei nicht Beachtung schon die erste Abschlags- zahlung nicht freizugeben. 17.Die Gewährleistung beginnt am Tag der Eröffnung und beträgt 5 Jahre. 18.Die bei der Übergabe festgestellten Mängel sind in einem Zeitraum von 2 Wochen abzustellen. Darüberhinaus notwendige Abnahmen werden dem AN mit je -- € belastet. 19.Die einbehaltene Gewährleistungssumme in Höhe von 5 % muß nach restloser Mängelbeseitigung durch eine unbefristete Bankbürgschaft zur Auszahlung angefordert werden. 20.Die Kosten für Bauschild, Schuttbeseitigung sowie Energiekosten werden mit -- % der NETTO-Abrechnungssumme von der Schlussrechnung einbehalten.

Nachhaltigkeitszertifizierung - System DGNB 1. Vortext Für das Projekt wird eine DGNB Zertifizierung angestrebt. Die im Folgenden ausgeführten oder in Bezug gesetzten Nachhaltigkeitsqualitäten sind während der Planung und Bauausführung zu berücksichtigen, einzuhalten und nachzuweisen. Die ausführenden Unternehmen, Produzenten und Lieferanten werden dazu verpflichtet, die festgelegten Anforderungen und vereinbarten Qualitätsstandards zu berücksichtigen. Es ist sicherzustellen, dass diese Standards und Anforderungen innerhalb des jeweiligen Verantwortungsbereiches erfüllt bzw. nicht gefährdet werden. Bei Unklarheiten ist der zuständige Nachhaltigkeitskoordinator zu konsultieren. Dieser unterstützt Entscheidungsfindungen und legt dar, welche Auswirkung Planungs- und Ausführungsänderungen im Sinne der Nachhaltigkeit haben könnten. Weiterhin dient der Nachhaltigkeitskoordinator als Ansprechpartner für Rückfragen hinsichtlich der zu erbringenden Dokumentation. Ansprechpartner Planungsgesellschaft Jörg Kühn mbH Herr Johannes Schäfer Am Kloster 2, 66571 Eppelborn 06881 880710 Nachweispflicht und Fristen Grundsätzlich sind für benannte Qualitäten Nachweise durch die jeweilig zuständigen Firmen zu erbringen. Alle zu erstellenden Nachweise, Dokumentationen und Planunterlagen sind an das realisierte Gebäude anzupassen und dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Kennzeichnende Auszüge aus diesen Unterlagen werden von dem Auditor für die Nachweisführung zur Zertifizierung und der Einreichung bei der DGNB benötigt. Dabei sind die Dokumente aufzubereiten, sodass die für die Zertifizierung erforderlichen Informationen ersichtlich sind. Für Rückfragen zur DGNB Konformität steht der Auditor Verfügung. Zugehörige Fristen sind zu beachten. Erforderliche Eingangsdaten und Nachweise für die Zertifizierung sind dem Auditor in Absprache mit dem Auftraggeber unaufgefordert und baubegleitend, jedoch spätestens 4 Wochen nach Gebäudefertigstellung für die Dokumentation zur Zertifizierung durch elektronische Übermittlung zugänglich zu machen. Insbesondere sind Baumaterialien und Bauprodukte vor dem Einbau durch den Auditor zu prüfen und erst nach Freigabe zu verwenden. Die Datenblätter oder vergleichbare Konformitätsbescheinigungen der Hersteller für die eingebauten Produkte sind dem Auditor unaufgefordert mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Einbau digital zu übersenden inklusive Angaben zum Einbauort und zur Einbaumenge. Anschließend prüft der Auditor das Produkt auf Konformität zu der geltenden DGNBMaterialmatrix. Bei Konformität wird das jeweilige Bauprodukt zum Einbau und zur Verwendung freigegeben. Sofern Baumaterialanforderungen vom Produkt nicht eingehalten werden, ist dem Auditor ein neues Produkt vorzulegen. Es erfolgen stichprobenartige Kontrollen durch den Auditor während der Bauausführung. Glossar DGNB e.V. - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude des BMWSB 2. Bauprodukte und Baumaterialien Zur Vermeidung oder Minimierung von Risiken durch Schadstoffgehalte in Bauprodukten und Baumaterialien sind produktbezogene Anforderungen zur Planung, Bemusterung und bei der Freigabe zur Verwendung zu berücksichtigen. Es werden alle Bauteile und Bauteilschichten betrachtet, die potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und den Nutzer des Gebäudes haben könnten. Hierzu sind die zum Einbau geplanten Baumaterialien mit genügend zeitlichem Vorlauf mit allen relevanten Dokumenten und relevanten Parametern zur Nachweisführung dem DGNB Auditor zu übermitteln. Nicht freigegebene Materialien dürfen nicht verbaut werden. Fehlanwendungen sind unmittelbar zu melden, sodass Kompensationsmaßnahmen o.Ä. getroffen werden können. Ziel ist es, durch diesen Prozess eine hohe Innenraumlufthygiene gewährleistet zu können. Im Rahmen der DGNB Zertifizierung gelten für alle Bauprodukte und Materialien die Anforderungen bzw. Schadstoffgrenzwerte aus der DGNB Materialmatrix nach dem DGNB Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt. Die Einhaltung der DGNB Materialmatrix stellt eine Mindestanforderung dar! Die Matrizen werden als Anlage beigefügt (Anlage_Matrix_schadstoffarmeMaterialien.pdf). Gewerkspezifisch werden typische Baustoffe in den Anlagen markiert, sodass eine leichtere Orientierung ermöglicht wird. Besonders wichtige bzw. häufig vorkommenden Baumaterialien werden zusätzlich als Einzelposition ausgeschrieben. Baustoffspezifisch sind die Produkteigenschaften in Bezug auf die einzuhaltenden Vorgaben zu deklarieren. Der Nachweis kann über die Dokumentation von technischen Datenblättern, Sicherheitsdatenblättern, Nachhaltigkeitsdatenblättern, Prüfzeugnissen, EMICODE, GISCODE oder anderweitige Gütesiegelen erfolgen. Sind die einzuhaltenden Anforderungen nicht auf diesem Wege nachzuweisen, so ist stattdessen eine Herstellererklärung zu erbringen, die die Einhaltung der Anforderungen bestätigt. Neben der erforderlichen Dokumentation der Produktqualitäten sind unter anderem folgende Angaben zu übermitteln: Produktart, Produktname und Hersteller; Einbauort, Bauteilname/-gruppe; Einbaumenge. Alle verbauten Materialien und die dazugehörigen Datenblätter sind mit Kennzeichnung relevanter Kennwerte fortlaufend in einem Materialkataster zusammenzutragen und im ständigen Austausch zwischen den ausführenden Gewerken, Bauleitung und dem Auditor zu halten. Berücksichtigt werden insbesondere folgende Stoffgruppen (als Produkte oder als Bestandteil von Rezepturen): - Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC nach REACH (1907/2006/EG)) + krebserregend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend (CMR) persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) besorgniserregend (z. B. endokrine Disruptoren) Halogenierte und teilhalogenierte Treibmittel Schwermetalle Stoffe, die unter die Biozid-Richtlinie fallen Gefahrstoffe gemäß CLP-Verordnung (1272/2008/EG) Organische Lösungsmittel und Weichmacher Über die spezifischen Anforderungen an die Bauprodukte und -materialien hinaus sind folgende Mindeststandards von den Herstellern und Lieferanten zu beachten und im Einzelfall nachzuweisen, sofern erforderlich: Keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit und keinen illegalen Rohstoffabbau entlang der gesamten Supply Chain. Nachweis sind über entsprechende Herstellererklärung zu führen. Nach aktuellem Stand werden diese Mindeststandards für Produkte aus dem EU-Wirtschaftsraum automatisch erfüllt. Weiterhin wird die Verankerung folgender Aspekte im Unternehmensleitbild bzw. in den Richtlinien abgefragt. Keine Korruption/Bestechung, Verhinderung bzw. Reduzierung von negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen im Umgang mit Ressourcen und Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen. Im Rahmen der Zertifizierung sollte die Einhaltung dieser Mindeststandards von 4 verschiedenen Herstellern für mindestens 4 Produkte vorliegen. 3 Gebäudeebene Die Bauausführung hat so zu erfolgen, dass die für die angestrebte DGNB- und QNG-Zertifizierung definierten Zielsetzungen erreich werden. Dazu gehörigen im vor allem Anforderungen wie die Schadstofffreiheit und die Barrierefreiheit gemäß DGNB und QNG Vorgaben, der Wärme- und Feuchteschutz gem. GEG als auch der Schallschutz nach DIN 4109. Weitere, nach Abstimmung festgelegte Anforderungen sind gemäß dem Nachhaltigkeitspflichtenheft im weiterem Planungs- und Ausführungsprozess zu integrieren. Messungen zur Qualitätskontrolle der Bauausführungen sind vorzusehen. Vorbereitende Maßnahmen zur Durchführung sind entsprechend zu treffen und gemäß Abstimmung zu befolgen. Mindestens jedoch ist folgende Messung durchzuführen: Messung der Innenraumluftqualität. Hinweispflicht des Auftragnehmers Liegt es im Vermögen des Auftragnehmers, zu erkennen, dass eine Anforderung in diesem Dokument der Planung und/oder Bauausführung des Auftragnehmers oder der Leistung Dritter widerspricht oder einen Leistungsbereich behindert, so ist es nach bestem Wissen und Gewissen seine Pflicht, den Auftraggeber darauf hinzuweisen. Der Auftragnehmer unterliegt der Hinweispflicht gegenüber dem Auftraggeber, sofern eine Anforderung der Zertifizierung im Ausführungsverlauf nicht eingehalten werden kann oder deren Einhaltung gefährdet ist. 4 Baustelle und Bauprozess Abfallvermeidung und Abfalltrennung Die Bauplanung, Bauleitung und ausführende Gewerke haben die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) mit dem Hinweis auf §6 Abs.1 Nr.1 KrwG zu berücksichtigen. Vorrangig sollte vermieden werden, dass Abfall überhaupt entsteht. Die Abfallvermeidung ist unter anderem bei der Auswahl der Gebindegrößen, Verpackungen, Zuschnitte und Abdeckmaterialien zu beachten. Sondermüll ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemäß zu entsorgen und durch die Auswahl umweltschonenderer Materialien zu reduzieren. Alle auf der Baustelle anfallenden Abfälle sind nach mineralischen Abfällen, Wertstoffen, gemischten Baustellenabfällen und Problemabfällen zu trennen. Die am Bauprozess beteiligten Personen sind bezüglich der Abfallvermeidung zu schulen. Für die Schulung ist ein Protokoll zu erstellen. Die Teilnahme bzw. Kenntnisnahme ist durch Stellvertreter je Gewerk durch eine Unterschrift zu bestätigen Die Einhaltung der Anforderungen an die Abfallarmut ist für die gewerkeigenen Bereiche eigenständig zu kontrollieren. Es erfolgen Kontrollen durch die Bauleitung und den Auditor, um der Nachweispflicht nachzukommen. Zu den anzuwendenden, gesetzliche Vorschriften zählen insbesondere folgende: Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG). / Februar 2012 Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen (Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz). Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der Juris GmbH. / Mai 1993 Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen. Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der Juris GmbH. /Juli 2007 Landesabfallgesetze jeweilige Ortssatzungen Lärmschutz Zur Wahrung des Lärmschutzes ist die Einhaltung von Schutzzeiten sowie die Prüfung des Einsatzes lärmarmer Baumaschinen umzusetzen. Die jeweiligen Gewerke haben dafür zu sorgen, dass der durch die Bauprozesse verursachte Lärm dauerhaft unterhalb des Grundgeräuschpegels der Umgebung liegt oder dass die von der örtlichen Bauleitung festgelegten Anforderungen eingehalten werden. Insbesondere sind bevorzugt lärmarme Baumaschinen zu verwenden. Die gesetzlichen Schutzzeiten sind einzuhalten und zu überprüfen. Für Nacht- und Wochenendarbeiten sind gesonderte Regeln zu berücksichtigen. Zu den anzuwendenden, gesetzliche Vorschriften zählen insbesondere folgende: Bundes-Immissionsschutzgesetzes. § 27 Emissionserklärung. Bundesministeriums der Justiz inZusammenarbeit mit der Juris GmbH. / Oktober 2007 A2. L-UZ 53 Lärmarme Baumaschinen, AL und Umweltbundesamt. / April 2011 20/ 14/EG. Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freienvorgesehenen Geräten und Maschinen Outdoor-Richtlinie. Europäisches Parlament und Rat. / Mai 2000 Staubschutz Für die Einhaltung der folgenden Anforderungen ist zu sorgen und auf Verlangen nachzuweisen. Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen. Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, soweit technisch möglich, zu verhindert. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt. Einrichtungen zum Abscheiden und zum Erfassen von Stäuben entsprechen dem Stand der Technik. Die Einrichtungen werden regelmäßig gewartet und geprüft. Die Erfüllung wird kontrolliert und dokumentiert. Zu den anzuwendenden, gesetzliche Vorschriften zählen insbesondere folgende: - Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) das Bund ministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der Juris GmbH. / November 2010 Tec Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Ausschuss für Gefahrstoff. /Dezember 2006 - Richtlinie für die Konkretisierung immissionsschutzrechtlicher Betreiberpflichten zur Vermeidung und Verminderung von Staub-Emissionen durch Bautätigkeit. Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr. / Juli 2005 Bodenschutz Es ist sicherzustellen, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird. Beim Befüllen von Baumaschinen oder ähnlichen Prozessen sind Vorsichtmaßnahmen wie z.B. die Verwendung von Schutzfolien zu ergreifen. Der Boden ist weiterhin vor schädlichen mechanischen Einflüssen zu schützen. Schädliche mechanische Einflüsse sind z.B. unnötige Verdichtungen oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten. Es ist sicherzustellen, dass keine Stoffe mit H-/P-Sätzen gekennzeichnete Stoffe in Kontakt mit der Umwelt kommen, siehe CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Sämtliche Sätze sind der Verordnung zu entnehmen. In Abhängigkeit der Verwendung benannter Stoffe sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Darin enthalten sind unter anderem folgende Kategorien: - H200-H279: Physikalische Gefahren (Entzündbare Gefahren, explosive Stoffe, Entzündungsfähige Stoffe, Gase unter Druck) - H290-H319: Gesundheitsgefahren (Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt, Gesundheitsschädlich bei Einatmen, Verursacht schwere Augenschäden, Verursacht schwere Augenreizung, Kann die Atemwege reizen) - H320-H349: Gesundheitsgefahren (Verursacht Augenreizung, Kann Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen, Kann Krebs verursachen, Kann genetische Defekte verursachen, Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen) - H350-H359: Gesundheitsgefahren (Kann Krebs verursachen, Verdacht auf krebserzeugende Wirkung, Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen) - H360-H379: Gesundheitsgefahren (Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen, Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen, Kann die Organe schädigen, Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen) - H400-H410: Umweltgefahren (Sehr giftig für Wasserorganismen, Giftig für Wasserorganismen, Akut oder chronisch gewässergefährdend) - H411-H413: Umweltgefahren (Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung) Zu den anzuwendenden, gesetzliche Vorschriften zählen insbesondere folgende: - BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. / Januar 2010 - Betrieblicher Umweltschutz in Baden-Württemberg Eine Informationsplattform des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg - Grundsätze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt -, Berlin. / Mai 2008 - Für einen wirksamen Bodenschutz im Hochbau - Tipps und Richtlinien für die Planung. Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt für Umwelt BafU. / Februar 2008 - DIN EN ISO 14001. Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung. Berlin: Beuth Verlag / November 2009 Blower Door Test Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der DGNB-Zertifizierung bauseits ein BlowerDoor Test nach Fertigstellung der Gebäudehülle zur Ermittlung der Luftwechselrate nL50 und /oder der Luftdurchlässigkeit qE50 nach ISO 9972 NA/ DIN EN 13829 gemäß GEG /EnEV/ KfW / PHPP / DGNB durchgeführt werden muss. Eine Abnahme der Leistungen kann grundsätzlich erst nach erfolgreicher Bestätigung der Anforderung an die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle erfolgen.

DGNB Sanierung 2021 Auflage 3 - Materialmatrix ENV 1.2 DGNB Sanierung 2021 Auflage 3 - Materialmatrix ENV 1.2 Vorwort DGNB Allgemeine Hinweise 1) Für alle im Folgenden aufgeführten Normen, Bezüge, Prüfsiegel, etc. wird auch ein rechtsgültiger Nachweis der Gleichwertigkeit in Bezug auf den betrachteten Stoff oder Aspekt anerkannt. Dieser rechtsgültige Nachweis kann durch den Hersteller oder die Vergabestelle des Prüfsiegels erstellt werden. 2) Die Anforderungen der genannten "Bezugsnormen" (s. Spalte "Bezuggsnorm") gelten in der Regel für die gesetzlichen Anforderungen, die überwiegend in der Qualitätsstufe 1 abgebildet sind. Darüber hinausgehende Anforderungen beziehen sich nicht immer auf die Bezugsnorm. Die Anforderungen einer jeweils höheren Qualitätsstufe beziehen die erfolgreiche Umsetzung aller genannten Anforderungen der darunterliegenden Stufen mit ein; höhere Qualitätsstufen (QS) können zusätzliche Anforderungen und Qualitätsstandards erfordern. 3) Bei Zeilen mit VOC und / oder SVOC-Anforderungen gemäß Rezeptur können alternativ auch emissionsgeprüfte Produkte zugelassen werden, wenn dieses folgende Anforderung erfüllt: AgBB eingehalten oder Blauer Engel oder Emicode EC1+ oder gleichwertig. Erläuterungen und Hinweise zur ANLAGE 1 (Kriterienmatrix): Rechtsgültiger Nachweis (s. Allgemeine Hinweise: 1): Als rechtsgültiger Nachweis wird ein ppa. unterzeichnetes Dokument verstanden oder eine klare Aussage in der Herstellererklärung, dass diese von einer rezepturkundigen Person rechtsgültig erteilt wird. Chlorparaffine: Als Chlorparaffine werden Substanzgemische bezeichnet, die chlorierte Alkane mit Kettenlängen von 10-30 Kohlenstoffatomen und einem Chlorierungsgrad von 10 bis 70 Massen-% enthalten (= SCCP (kurzkettige CP), MCCP (mittelkettige CP) sowie LCCP (langkettige CP)). POP-VO und REACH- Kandidatenliste: Sowohl die POP VO als auch die REACH- Kandidatenliste regeln aktuell kurzkettige Chlorparaffine. Aus Vorsorgegründen sind jedoch zusätzlich ebenfalls mittel- und langkettige Chlorparaffine betrachtungsrelevant. GISCODE PU10 bzw. PU20: Aufgrund verschärfter Kennzeichnung sämtlicher Isocyanate als sensibilisierende Stoffe müssen Produkte, die bisher in die GISCODES PU10 bzw. PU20 eingestuft wurden, neu in die GISCODES PU40 und PU50 eingestuft werden. Bis zu einer Anpassung der GISCODES werden Stoffe mit GISCODES PU40 (an Stelle PU10) und PU50 (an Stelle PU20) akzeptiert. Holzschutz nach 68800-2 oder natürliche Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2: Die Klassifikation erfolgte früher nach DIN 68364 (11-1979). Die neue DIN 68800 von 2011 spricht nicht mehr von artentypischer Resistenz, sondern bezieht sich in ihren Ausführungen auf die natürliche Dauerhaftigkeit im Sinne der DIN EN350-2. Zulässiger Wirkstoff nach 528/2012/EG: Bei Produkten, die in der EU hergestellt wurden, kann aufgrund der gesetzlichen Regelungen von der Einhaltung dieser Anforderungen ausgegangen werden (hier ist kein zusätzlicher Nachweis zu erbringen). Biozid-Verordnung: Nähere Informationen zu im Rahmen der Biozid-Verordnung genehmigten Wirkstoffen unter: http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Biozide/Wirkstoffe/Genehmigte-Wirkstoffe/Genehmigte- Wirkstoffe.html Emissionsnachweis: Bestätigung (nicht älter als 5 Jahre) durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor, dass das Produkt oder System bei einer Emissionsprüfung nach ISO 16000-9, prEN 16516 oder EN 16402 die AgBB-Kriterien (außer sensorische Eigenschaften) einhält. Emissionsnachweis als Einzelprodukt oder im System: Anstelle des Emissionsnachweises wird ebenfalls ein Übereinstimmungszertifikat zur DIN V 18026: 2006-6 zusammen mit einem Nachweis der Erfüllung der Emissionsanforderungen nach AgBB durch eine vom DIBt hierfür anerkannte Prüfstelle anerkannt. Kohlenwasserstoff-Weichmacher (KWS): Kohlenwasserstoff-Weichmacher sind Kohlenwasserstoffe im Siedepunktbereich zwischen 200- 400 Grad Celsius Hinweis - werkseitige Beschichtungen: Die VOC-Anforderungen der Zeile 1 in der höchsten Qualitätsstufe (QS) können werkseitig mit Beschichtungsstoffen der QS3 (<100g VOC/l) erfüllt werden. Emissionsnachweis von 2k EP/PU Lacken: Ein Emissionsnachweis bei Aufenthaltsräumen ist gesetzlich verpflichtend. Quelle:DGNB System Sanierung Version 2021 Kriterienmatrix ENV 1.2 Auflage 3 (c) Planungsgesellschaft Jörg Kühn mbH. Alle Angaben ohne Gewähr.

01 ALDI-FILIALE

01.01 Lüftungsgerät

01.02 Luftkanäle mit Zubehör

01.03 Zu- / Abluft und Wetterschutzgitter

01.04 Brandschutzklappen und Zubehör

01.05 Nebenarbeiten

02 ALLGEMEIN-Bereich

02.01 Lüftungsgerät

02.02 Luftkanäle mit Zubehör

02.03 Zu- / Abluft und Wetterschutzgitter

02.04 Brandschutzklappen und Zubehör

02.05 Nebenarbeiten

03 GASTRO-Bereich

03.01 Lüftungsgerät

03.02 Luftkanäle mit Zubehör

03.03 Zu- / Abluft und Wetterschutzgitter

03.04 Brandschutzklappen und Zubehör

03.05 Nebenarbeiten

04 PHYSIO-Bereich

04.01 Lüftungsgerät

04.02 Luftkanäle mit Zubehör

04.03 Zu- / Abluft und Wetterschutzgitter

04.04 Nebenarbeiten