Kalkulationsangebot einreichen

0. Vorbemerkungen Alle aus den folgenden Bemerkungen entstehenden Kosten sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die Baustelle befindet sich auf der Bundeswehrliegenschaft in Striesdorf. Diese gehört zur Liegenschaft in Laage-Kronskamp. Sicherheitshinweise Die Baumaßnahme befindet sich im militärischen Sicherheitsbereich und unterliegt dem vorbeugenden Sabotageschutz. Die Baumaßnahme ist VS-NfD eingestuft. Für Ausführungsfristen länger als 4 Wochen/Jahr und Auftrag hat der Auftragnehmer, sofern er kein sicherheitsüberprüftes Personal zur Verfügung hat, für sein Personal eine Sicherheitsüberprüfung einzuleiten. Mit der Angebotsabgabe erklärt der Auftragnehmer sein Einverständnis zur Einleitung einer Sicherheitsüberprüfung im Bereich Sabotageschutz (Ü2 Sab) gemäß §9 Satz 1 Nr.3 SÜG. Die Einleitung erfolgt mit der Beauftragung. Zu beachten ist, dass keine Personen eine Zutrittsberechtigung erhalten, die ihrer Herkunft nach aus einem Land mit besonderem Sicherheitsrisiko stammen (Staatenliste des BMWI). Für den gesamten Liegenschaftsbereich besteht Melde- und Ausweispflicht. Durch den Auftragnehmer (AN) sind vor Beginn der Arbeiten alle auf der Baustelle tätigen Arbeitskräfte, einschl. Nachauftragnehmer (NAN) auf einem Sammelzutrittsantrag zu erfassen. Das Formular wird digital durch den AG zur Verfügung gestellt. Folgende Angaben werden erforderlich: Name, Vorname Personalausweis - Nr.: ggf. KFZ Kennzeichen Öffnungszeiten Ausweisstelle FH Laage (Wache): Montag bis Donnertag von 07:00 bis 15:30 Uhr Freitags von 07:00 bis 12:00 Uhr Arbeitszeit für AN: Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr (Abweichungen sind rechtzeitig beim AG zu beantragen) Lieferzeiten: Lieferungen nach 16:00 Uhr sind beim zuständigen Wachpersonal frühzeitig anzumelden. Bei Nichtankündigung von Lieferungen erfolgt kein Einlass durch die Objektwache. An Wochenenden und Feiertagen sind Materiallieferungen ausgeschlossen. Auf der Liegenschaft gilt grundsätzliches Fotografie- und Filmverbot. Für erforderliche Baudokumentationen muss eine Fotoerlaubnis beantragt werden. Der Aufenthalt des Firmenpersonals ist auf dessen Arbeitsbereich und den unmittelbaren Zuweg dorthin begrenzt. Der Aufenthalt in der militärischen Anlage außerhalb der täglichen Arbeitszeit ist untersagt. Überwachung der Baustelle Für Baustellen im Basisbereich ist eine ständige kontrollierte Überwachung erforderlich. Seitens des Auftraggebers wird diese durch ein zugelassenes Wachunternehmen abgesichert. Die ständige kontrollierte Überwachung erfolgt für alle am Bau beteiligten Personen.  Hierzu sind die erforderlichen Arbeitszeiten/ Bewachungszeiten bis zum Mittwoch 12.00 Uhr für die folgende Woche beim AG bekannt zu geben. Verstöße gegen die Melde- und Ausweispflicht können zum Kasernenverbot führen. Für die Auswirkungen auf die vertragliche Pflicht des AN ist dieser verantwortlich. Diese Bewachungsleistungen dienen der Überwachung des auf der Baustelle tätigen Personals und nicht dem Diebstahlschutz. Rauchverbot Es herrscht auf dem gesamten Gelände abosolutes Rauchverbot! Sollte dies nicht eingehalten werden, werden die Mitarbeiter des AN der Baustelle verwiesen. Jegliche sich daraus ergebenen Kosten trägt der AN. Aufenthalt Während der gesamten Arbeiten darf sich nur innerhalb des Lagerhauses aufgehalten werden. Eine Erkundung des Geländes ist ausrücklich nicht erlaubt. Jegliches Essen darf nur neben der Wache eingenommen werden. In den Lagerhäusern und dem Geländer ist dies verboten! 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1 Lage der Baustelle Die Baustelle befindet sich im Sicherheitsbereich des Bw-Flugplatzes Laage, in der benachbarten Liegenschaft in Striesdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anschrift lautet: Daimler-Benz-Allee 2 18299 Laage Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass sämtliche Personen und Fahrzeuge sowohl an der Wache in Laage, als auch an der Wache in Striedorf (ca. 4km entfernt) anzumelden sind. Die eventuellen Wartezeiten sind zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet. 0.1.2 Besondere Belastungen aus Immission / Emmission Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen bekannt.- 0.1.3 Art und Lage der Baulichen Anlage Es handelt sich um 5 massive Lagerhäuser (StB) aus Stahlbeton mit Erdüberdeckung. Die Gebäude sind in der Kubatur einfach, Quaderförmig. Die Gebäude sind im Ganzen mit einer Erdüberdeckung versehen. Der Zutritt erfolgt über die Giebelwände, welche rückseitig an die Erdüberdeckung anschließen. Es sind 4 Lagerhäuser baugleich: lxbxh = 52x10x7m (im Lichten innen), das 5. lagerhaus ist: lxbxh = 26x10x7m 0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle Aufenthaltsräume zum Umkleiden sowie für Arbeitspausen werden vom Auftraggeber für die Gesamtzeit der Baumaßnahme nicht zur Verfügung gestellt. Das Aufstellen von Wohnunterkünften, wie etwa Container, Wohnwagen, Fahrzeuge oder Baracken zur zeitweisen oder dauerhaften Unterbringungen von Personal auf dem Baugelände ist dem Auftragnehmer nur in Abstimmung mit dem AG gestattet. Dies gilt auch für die an die Baustelle angrenzenden Grundstücke und Verkehrsflächen. Stellflächen für Fahrzeuge, wie zum Beispiel für Arbeiter des Auftragnehmers wie auch dessen Subunternehmer, können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Das Abstellen von Containern etc.  ist nur nach Genehmigung durch den AG auf zugewiesenen Flächen zulässig. Bei Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen sind die Genehmigungen durch den AN einzuholen und werden nicht gesondert vergütet. In direkter Gebäudeumgebung befinden sich Zufahrtsstraßen. Diese dürfen nicht mit Schwerverkehr befahren, beschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen werden. Die ständige Reinigung von verschmutzten Verkehrsflächen , innerhalb und außerhalb des Gebäudes ist durch den AN zu gewährleisten und in die Einheitspreise einzukalkulieren. 0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen Die Umfahrungsstrecke zu den Gebäuden ist freizuhalten. BE kann nur auf zugewiesenen Plätzen erfolgen. 0.1.6 Montageöffnungen und Transporteinrichtungen Der Transport von Material sowie der Zugang zur Baustelle erfolgt ebenerdig, direkt über die Giebelwände. 0.1.7  Medien Die Kosten für den Verbrauch von Bauwasser und Baustrom werden vom AG übernommen. Bauwasser kann aus der Mitte der Liegenschaft entnommen werden. Es sind Entfernungen von ca. 50 bis 200m bis zu jedem Lagerhaus zu berücksichtigen. Baustrom kann in jedem Gebäude selbst entnommen werden. 0.1.8 Dem Auftragnehmer zu überlassende Räume Es werden dem Auftragnehmer keine Räume zur eigenen Nutzung überlassen. 0.1.9 Bodenverhältnisse Entfällt 0.1.10 Hydrologische Werte Entfällt 0.1.11 Besondere Umweltrechtliche Vorschriften Keine 0.1.12 Besondere Hinweise zu Abwasser / Abfall Keine 0.1.13 Schutzgebiete Entfällt 0.1.14 Schutz von Vegetation Aus Sicht des AG nicht notwendig. Sollten Vegetationsflächen durch den AN in Anspruch genommen werden, sind diese über die Bauzeit zu schützen und nach Beednigung der BM wieder in den Urzustand herzustellen. 0.1.15 Abwasser / Ver- und Entsorgungsleitungen im Baufeld Entfällt 0.1.16 Hindernisse im Baustellenbereich (Kabel und Leitungen) Entfällt 0.1.17 Kampfmittel Entfällt 0.1.18 Maßnahmen gem. Baustellenverordnung Die Festlegungen trifft der SiGeKo. Dieser wird separat durch den AG bestellt. 0.1.19 Anordnung / Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht. Jeder Auftragnehmer ist für die Sicherung und das Verschließen der Baustelle während der gesamten Bauzeit bzw. bis zur Übergabe der Schlüssel an den Auftraggeber eigenverantwortlich. Der Auftragnehmer hat wöchentlich der Bauleitung unaufgefordert Tagesberichte, Prüfberichte des Auftragnehmers, der Berufsgenossenschaft oder sonstiger Behörden mindestens in Kopie einzureichen. 0.1.20 Schadstoffbelastung Nicht bekannt. 0.1.21 Vorarbeiten durch AG Keine. Sämtliche der Ausschreibung beiliegende Planunterlagen, Zeichnungen, Berechnungen etc. haben informativen Charakter und gelten nur für die Ausschreibung sowie als Kalkulationsgrundlage. 0.1.22 Andere Unternehmer auf der Baustelle Parallel werden andere AN die Baustelle besetzen. Es ist von parallelen Arbeiten auszugehen. Eine Abstimmung unter den AN über freizuhaltende Flächen, Arbeitsreihenfolgen etc. ist einzukalkulieren. Die Zugänge zur Baustelle und zu den Gebäuden müssen auch den anderen an der Ausführung Beteiligten zur Verfügung stehen. Sie dürfen daher nur kurzfristig und im Ausnahmefall, wie etwa bei der Anlieferung von Material, blockiert werden. 1.1.23 Sonstiges - Bauleitung des Auftragnehmers Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach VOB/B hat dieser eine leitende Person zu stellen. Diese muss im Rahmen der vertraglich vereinbarten Zeiträume sowie während der gesetzlich geregelten Arbeitszeiten über Funktelefon erreichbar sein und hat an den Besprechungen zur Koordination der Baumaßnahme teilzunehmen. Im Krankheitsfalle oder bei Urlaub muss ein qualifizierter Vertreter eingesetzt werden, der über die Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumaßnahme entsprechend informiert ist. Während der gesamten Ausführungszeit der beauftragten Arbeiten muss ein verantwortlicher Montageleiter ständig am Bau anwesend sein und die einzelnen Arbeitsschritte mit der Bauleitung des Auftraggebers abstimmen. Er ist verantwortlich für die Einweisung seines Personals und die Beaufsichtigung der einzelnen Abschnitte, für die Ordnung an der Baustelle wie Materialtransport, Schutt- und Abfallbeseitigung, Sicherheit der eigenen Gerüste usw. Der AN ist zur Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen (Jour-Fix) verpflichtet.

0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Arbeitsabschnitte / Arbeitsunterbrechungen Mit durch den Bauablauf bedingten mehrmaligen An- und Abfahrten ist zu rechnen. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet. Es muss in mehreren Bauabschnitten gearbeitet werden. Es können zunächst 4 baugleiche Lagerhäuser bearbeitet werden. Erst wenn diese komplett fertiggestellt und an den Nutzer übergeben werden, kann das letzte 5. Lagerhaus bearbeitet werden. Es ist von einer Gesamtbauzeit von 7 Monaten für die ersten 4 Lagerhäuser zusammen auszugehen. Nach Übergabe dieser, ist das letzte Lagerhaus in 3 Monaten fertigzustellen. Die angegebene Bauzeit bezieht sich dabei auf alle Gewerke zusammen (einschl. der nachfolgenden Technikgewerke) 0.2.2 Besondere Erschwernisse 0.2.3 Kontaminierte Bereiche Keine 0.2.4 Anforderungen an die Baustelleneinrichtung Die Baustelleneinrichtung ist, wenn nicht gesondert aufgeführt, in die Einheitspreise einzurechnen. 0.2.5 Besondere Verkehrsregelungen und Verkehrssicherung Kann eine Brandentstehung z. B. bei Dach- oder Schweißarbeiten nicht verhindert werden, müssen geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung getroffen werden. Für Schweißarbeiten muss der Unternehmer beim AG eine Schweißerlaubnis beantragen. Während aller Arbeiten mit offenen Feuer oder leicht enzündlichen Stoffen ist immer ein geeigneter sachkundig geprüfter Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe vorzuhalten. Nach Beendigung der Arbeiten ist gem. nach der durch den AN aufgestellten arbeitsplatzbezogenen Gefährdungsbeurteilung ggf. eine Brandwache zu stellen. 0.2.6 Besondere Anforderung für Auf- u. Abbau von Gerüsten Der Auf- und Abau von Gerüsten kann nur im Arbeitsbereich stattfinden. 0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste Eine Mitbenutzung kann seitens des AG nicht zugesichert werden. Abstimmungen der AN untereinander sind davon unberührt. 0.2.8 Vorhaltung und Benötigung eigener Gerüste Es ist davon auszugehen, dass für sämtliche erf. Arbeiten Gerüste durch den AN bereitgestellt werden müssen. Diese sind anhand der selbst gewählten Arbeitstechnologie in den Einheitspreisen (sihe Titel 6) zu berücksichtigen. 0.2.9 Verwendung von Recycling Stoffen Seitens des AG nicht gefordert. 0.2.10 Anforderungen an Recycling Baustoffe Recycling Baustoffe dürfen unter Vorlage eines Gütenachweises verwendet werden, so diese die Anforderungen an den Leistungstext erfüllen. 0.2.11 Bes. Anforder. an die Umweltverträglichkeit der Baustoffe Keine besonderen Anforderungen. 0.2.12 Art und Umfang der vom AG gef. Eignungsnachweise Siehe Dokumentation. 0.2.13 Verwertung von Baustoffen aus der Baustelle Anfallende Baustoffe werden Eigentum AN und sind fachgerecht zu sammeln zu laden und zu transportieren sowie der Verwertung zuzuführen. Entsorgungsnachweise müssen bei Bedarf dem AG zur Verfügung gestellt werden. 0.2.14 Zusammensetzung / Menge der zu entsorgenden Böden Keine. 0.2.15 Vom AG bereit gestellte Stoffe Keine. 0.2.16 Arbeitskräfte durch AG Vom AG werden keine Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. 0.2.17 Leistungen für andere Unternehmen Keine. 0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen Keine 0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme Ist seitens des AG nicht geplant. 0.2.20 Übertragung der Wartung während der Verjährung Keine 0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Tabellen und Zeichnungen Entfällt. Abrechnungsgrundlage bleibt die VOB.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV Der Auftraggeber stellt die für die Ausführung relevanten Planunterlagen und Ausführungspläne in folgender Form zur Verfügung: - 1-fach digital auf Datenträger oder per E-Mail / Downloadlink - 1-fach in Papierform Sollten weitere Kopien / Vervielfältigungen durch denAN benötigt werden, sind die Kosten hierfür in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen / Bes. Leistungen Keine

1. Dokumentation Die Dokumentation ist nach der Fertigstellung der Lagerhäuser 06, 07, 09 und 10 abzugeben, damit der Umzug des Nutzers erfolgen kann! Erst im Anschluss kann das Lagerhaus 14 bearbeitet werden. Im Anschluss ist die Dokumentation für das Lagerhaus 14 nachzureichen. 1.1 Dokumentation während der Bauzeit Während der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen (Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.) einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung durch den AN gegenüber dem AG. Bauaufsichtliche Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem Einbau vorzulegen. Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchführung bauaufsichtlich geforderter Güteversuche, geforderte Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen und den dazugehörigen Protokollen sowie Produktdatenblätter hat der AN unaufgefordert und unverzüglich der Bauüberwachung des AG vor Beginn der Ausführung vorzulegen. Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen. 1.2 Dokumentation nach Bauzeit Spätestens 4 Wochen vor Abnahme der Leistungen ist eine vollständige Projektdokumentation durch den AN einzureichen. Erstellen der Projekt-Dokumentation für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation, als Übergabe digital auf CD-ROM o. ä. zusammengestellt und sortiert einschl. Inhaltsverzeichnis (nach Angaben und Vorgaben AG). Dokumentation mit mind folgendem Inhalt: - Materialnachweise - Produktionformationen - Lieferscheine, Wiegenoten etc. - Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine - Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen - Bauaufsichtliche Zulassungen - Werkstattplanungen - Verdichtungsnachweise - Genehmigungsbescheide für durch den AN eingeholte   Genehmigungen - Geräteverzeichnisse - Prüfberichte - Herstellererklärung - Freimessungen Schadstoffe - Gütenachweise - technische Abnahmen und Prüfungen Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Die technische Dokumentation, die der Bau- bzw. Errichtungsphase zuzuordnen ist, vervollständigt die werkvertragliche Bauleistung und ist eine wesentliche Voraussetzung für eine ordnungsgemäße und dauerhafte Nutzbarkeit des fertiggestellten Werkes. Entsprechend großen Wert legt der AG auf eine ordnungsgemäße Erstellung, Zusammenstellung und Übergabe der Dokumentation. Die Nicht-Vorlage der Dokumentation berechtigt den AG zur Verweigerung der Abnahme, sofern im Zuge der Abnahme-Vorbereitung auf Projektebene keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen worden sind. Erfahrungsgemäß können bei fehlender oder mangelhafter Dokumentation für den AG Mehrkosten und Schäden entstehen, die durchaus 10% der Auftragssumme überschreiten können. Diese Mehrkosten und Schäden ergeben sich beispielsweise aus betrieblichen Erschwernissen, erhöhten Bestandsrisiken, in der Folge eintretenden Schäden und Mängelbeseitigungskosten sowie in einer nicht möglichen Übergabe des Werkes an den Nutzer. Eine wesentliche Ursache für fehlende oder mangelhafte Dokumentation liegt in der Unterschätzung des Dokumentationsaufwandes, die dem Bieter den wirtschaftlichen Anreiz, und dem Auftraggeber wirksame Durchgriffsmöglichkeiten nimmt. Dem AG ist daher sehr daran gelegen, dass der Bieter die Dokumentation rechtzeitig und vollständig vorlegt. Bei Nicht-Lieferung einer vollständigen und inhaltlich richtigen Dokumentation bzw. Teil-Dokumentation entsprechend dem Leistungsfortschritt behält sich der AG einen Einbehalt vor. Die Höhe dieses Einbehaltes bemißt sich entsprechend des doppelten Betrages der geschätzten Kosten für die Erstellung der Dokumentation bzw. Teil-Dokumentation durch Dritte. Die Geltendmachung des Einbehaltes erfolgt im Rahmen der Abschlagszahlungen entsprechend des im jeweiligen Projektverlauf notwendigen Fortschritts der Dokumentationsbearbeitung. Die Kosten für die Dokumentation sind in die EP einzurechnen.

1 Betonsanierung außen

die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die Giebelwände der einzelnen Lagerhäuser. Hierzu zählen auch die An- und Untersichten des Vordaches, sowie die Attikabereiche. Alle Bereiche sind der freien Bewitterung ausgesetzt.

1. 1 Vorbereitende Arbeiten

1. 2 Repassivierung - Herstellung Betonquersc

1. 3 Kantenreprofilierung Wandköpfe

1. 4 Fugenarbeiten

2 Betonsanierung innen

die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die inneren Wand- und Deckenflächen der bestehenden Bauwerke. Das Arbeiten an den Deckenflächen (über Kopf) wird nicht gesondert vergütet. Die notwendigen Rollrüstungen sind in den entsprechenden Positionen anzubieten.

2. 1 Vorbereitende Arbeiten

2. 2 Repassivierung - Herstellung Betonquersc

3 Nachbehandlung

3. 1 Nachbehandlung Betonersatz Außenflächen

4 Korrosionsschutz

4. 1 Kranauflager

4. 2 Überarbeiten der Toranlagen und Kran-Sch

6

6. 2 Schutzabdeckungen