Angebot einreichen

Allgemeine Baubeschreibung Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau von fünf Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 46 Wohneinheiten. Alle Baukörper sind unterkellert, mit Nutzung als Tiefgarage und Kellerräumen. Alle Gebäude verfügen über Keller,- Erd,-Ober- und Dachgeschoß. Das Dachgeschoß ist als Satteldach ausgebildet. Die Gebäude werden giebelseitig angebaut und bilden eine geschlossene Bebauung. Jedes Gebäude verfügt über ein eigenes Treppenhaus und einen Personenaufzug von Keller bis Dachgeschoß. Das Kellergeschoß, bzw. die Tiefgarage gehen über den aufgehenden Baukörper hinaus. Aufgrund der Geländetopografie werden die Baukörper abgetreppt zueinander erstellt. Zum Ausgleich der Höhenunterschiede wird der Tiefgaragenboden oberhalb der horizontalen Bodenplatte mit einem schrägen Aufbeton versehen. Derzeitig sind auf dem Grundstück ein Wohn- und Gewerbeobjekt und eine Parkplatzfläche aus Asphalt und Verbundsteinpflaster vorhanden. Im rückwärtigen Bereich (hinter dem Gebäude) befinden sich eine Halle und Garagen. Diese müssen während der Bauzeit zugänglich für PKW und Kleintransporter bleiben. Das Gebäude und die Parkplatzfläche werden bauseits abgebrochen. Die Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitten geplant, wobei diese unmittelbar nacheinander zur Ausführung kommen werden. Der erste Bauabschnitt umfasst die Häuser 3-5,der zweite Bauabschnitt umfasst die Häuser 1 und 2, sowie die außenliegende Zufahrtsrampe der Tiefgarage. Der erste Bauabschnitt wird ab dem 01.06.2024 mit dem Rückbau der Parkplatzfläche begonnen. Der zweite Bauabschnitt wird ab dem 01.11.2024 begonnen. Hierzu ist der Rückbau des Gebäudes und der umgebenden Pflasterflächen erforderlich. Im Anschluss werden die gleichen Erd- und Spezialtiefbauarbeiten wie am ersten Bauabschnitt ausgeführt. Im Anschluss erfolgt der Aufbau einer geschlossenen Wasserhaltung. Nach erfolgter Grundwasserabsenkung wird die Baugrube ausgeschachtet. Zur Baugrundverbesserung werden anschließend Vollverdrängerpfähle bis ca. 5m unterhalb der Sohle eingebracht. An der Nord/Westlichen Grundstückgrenze liegt ein weiteres Grundstück, mit steigender Hanglage, welches sich ebenfalls im Besitz des Bauherrn befindet. Parallel zu der hier beschriebenen Baumaßnahme soll auf diesem Grundstück ein weiteres Mehrfamilienhaus entstehen. Die Baustelleneinrichtung muss unter diesem Umstand so geplant werden, dass das weitere Projekt von der Hauptbaumaßnahme aus bedient werden kann. Temporär kann das Grundstück für die Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen werden. Zurzeit befindet sich das zusätzliche Objekt in der Genehmigungsplanung und ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. Die Baustelleinrichtung ist im Vorfeld zu planen und mit der Bauleitung abzustimmen. Abweichungen von der Planung bedürfen der individuellen Genehmigung durch die Bauleitung. Sämtliche erdberührende Bereiche werden als Weisse- Wanne-Konstruktion der Nutzungsklasse NK-Ae ausgeführt. Für die Bestimmung der Bodenverhältnisse wurde ein Baugrundgutachten vom Büro Kühn Baugrund Beratung GmbH erstellt, dass als Grundlage für die weitere Planung und Ausschreibung der Gewerke dient. Bauteile Sämtliche Gründungsbauteile sind vor dem Betonieren entsprechend durch den Statiker und den Bodengutachter abnehmen zu lassen. Die Erdberührten Bauteile werden als Weisse-Wanne-Konstruktion der Nutzungsklasse NK-Ae ausgeführt. Die Sohlplatte und die Aussenwände werden hierbei als Betonbauteile mit Begrenzung der Rissbreiten entsprechend der Klassifizierung E-RS gem. WU-Richtlinie ausgeführt. Im Bereich von Betonbauteilen der Klassifizierung E-RS ggf. auftretende Risse, die sich nicht im Zuge der "Selbstheilung" verschließen, sind durch das ausführende Gewerk bis zur Gebäudeübergabe, bzw. Nutzungsbeginn des Gebäudes von innen zu verpressen. Die Anschlüsse der Außenwände an die Bodenplatte, sowie das Ausbilden der Arbeitsfugen erfolgt mittels beschichteter Dichtbleche für druckwasserfeste Konstruktionen. Es dürfen hierbei nur Dichtbleche mit entsprechender bauaufsichtlicher Zulassung und /oder Angabe des Tragwerkplaners verwendet werden. Arbeitsfugen und deren druckwasserfeste Ausbildung sind mit dem Tragwerksplaner abzustimmen und dürfen nur nach dessen Vorgaben ausgeführt werden. Die Außenwände werden als Fertigteilbetonbauteile mit einer Wandstärke von 20 cm bis 30 cm (gem. Statik) und Mauerwerkswänden mit einer Wandstärke von 24 bis 17,5 cm (gem. Statik) ausgeführt und erhalten ein Wärmedämmverbundsystem gem. Wärmeschutzgutachten und einen mineralischen Oberputz. Der Anschluss der Mauerwerkswände an die Betonwände erfolgt hierbei mittels Halfenschienen gem. Statik. Sockelbereiche erhalten einen Sockelputz auf Sockeldämmplatten und eine Bitumendickbeschichtung hinter den Sockeldämmplatten von -0,30 m unter OKFFB EG bis ca. 30 cm über GOK. Die Innenwandflächen der Außenwände erhalten einen Maschinengipsputz. Die Aufzugswände werden durch alle Geschosse als Ort- oder Fertigteibetonwände mit einer Wandstärke von 20 cm hergestellt. In die Schalpositionen werden für die spätere Aufzugsmontage bauseits gelieferte Halfenschienen nach Vorgabe durch den Aufzugsbauer eingebaut. Die Aufzugsschachtwände werden nur außenseitig / auf der Treppenhausseite verputzt. Die tragenden Innenwände EG bis DG werden als Fertigteil-,Ortbetonwände oder Mauerwerkswände mit einer Wandstärke von 17,5 - 24 cm, (gem. Statik) ausgeführt und erhalten einen Kalk-Gipsputz. Der Anschluss der Mauerwerkswände an die Betonwände erfolgt hierbei mittels Halfenschienen gem. Statik. Nichttragende Innenwände werden als Trockenbauwänden ausgeführt und in Q-2- oder Q-3-Qualität malerfertig gespachtelt. Geschossdecken werden als Ortbetondecken oder Filigrandecken gem. Statik ausgeführt. Die Stoßfugen der Filgrandecken, sowie Ausbrüche und Fehlstellen in der Plattenuntersicht sind durch den Rohbauunternehmer zu schließen und in Q-2 zu spachteln. Sämtliche Ringbalken, Unter- und Überzüge werden als konventionell geschalte Ortbetonbauteile ausgeführt und sofern erforderlich im Zuge der WDVS-Arbeiten gedämmt (keine eingelegte Dämmung). Das Ausbilden von Stürzen über Mauerwerksöffnungen kleiner 100 cm erfolgt ohne statischen Nachweis im Innenwandbereich mittels Fertigteil- Betonstürzen (gesonderte Vergütung i. S. der VOB nur für Bereiche > 2,5 m²). Auskragende Balkone werden als Ortbetonbalkone oder Fertigteilbalkone in Sichtbetonqualität ausgeführt und erhalten keinen Verputz oder Anstrich. Die Balkonränder werden mit kleiner Randaufkantung und innenseitig verlaufender Bodenplattenvertiefung als Entwässerungsrinne ausgeführt. Die Entwässerung erfolgt über einbetonierte Entwässerungselemente und Notüberläufe. Die Anschlüsse zu aufgehenden Bauteilen und Terrassentüren, etc., werden mit Flüssigkunststoff eingedichtet. Die Balkone erhalten einen Oberbelag aus Betonplatten im Format 40 x 40 cm auf Stelzlagern und Schallentkopplungsmatte gem. Schallschutz- gutachten. Sämtliche Fenster und Terrassentüren werden als Kunststoffelemente mit 2-bzw. 3-Scheiben-Isoliervergalsung gem. Wärmeschutznachweis ausgeführt und erhalten integrierte Zwangsbelüftungen, bzw. Schalldämmlüfter. Die Fenster und die verbauten Fensterfalzlüfter, bzw. Schalldämmlüfter, müssen den gem. Schallschutzgutachten erforderlichen und in den Leistungspositionen ausgewiesenen Schallschutzklassen und Schallschutzanforderungen entsprechen. Sämtliche Fenster und Terrassentüren erhalten Neubau-Aufsatzrolläden oder Neubau-Raffstorenkästen (ohne seitlichen Mauerwerkseinstand) mit Elektroantrieb. Sämtliche Terrassentüren werden mit barrierearmer Schwelle (max. 20 mm) ausgebildet und erhalten eine vor den Türen angeordnete Entwässerungs rinne als Kompensation. Die Fensteroberflächen werden innen in Farbe weiß und außen in Farbe anthrazit ausgebildet. Sämtliche Fenster (einschl. der Rolladenkästen) werden durch das aus führende Gewerk innenseitig mit umlaufender Dampfbremse und außen seitig mit umlaufender Abdichtung oder Dichtband eingebaut. Fensterbänke erhalten einen lichten Überstand auf die fertige Fassade von 40-50 mm. Hierbei dürfen nur Fensterbänke mit dichter Innenecke und entsprechender Zulassung verwendet werden. Der entsprechende Nachweis ist durch das ausführende Gewerk unauf- gefordert bis zur Abnahme der Bauleistung vorzulegen. Die Treppenhauszugänge werden als Aluminium-Haustüren mit Glasfüllung ausgebildet und erhalten einen Stoßgriff in Edelstahl und einen Obentürschließer. Die Zugangstüren zu den Wohneinheiten werden als Wohnungseingangstüren aus Holz mit absenkbarer Schall-Ex- Dichtung gem. Schallschutzgutachten ausgeführt. Die Zugangstüren zu den notwendigen Treppenräumen im KG erhalten Brandschutztüren T-30-RS und die Zugangsschleusen T-30-Türen. Die Fassadenflächen erhalten ein Wärmedämmverbundsystem und mineralischem Oberputz. Im Bereich der Geschoßdecken und ggf. zusätzlich im Bereich der Fensterstürze sind Brandriegel gem. Brandschutzgutachten, bzw. Systemzulassung einzubauen. Die endgültige Festlegung und Anordnung der Brandschutzriegel erfolgt durch das ausführende Gewerk gem. Vorgabe des Systemherstellers und ist spätestens bei Gewerkabnahme zu dokumentieren und zu bescheinigen. Das WDVS wird im Bereich der Leibungen möglichst als Anschlag in die Öffnung überstehen gelassen. Alle Geschoßdecken erhalten einen schwimmend verlegten Estrich mit keramischen Oberbelägen, Parkett oder Teppich entsprechend dem Raumbuch des Bauherrn. Die Treppenhäuser erhalten einen Oberbelag aus Naturstein- oder Beton- Werksteinplatten. Filigrandecken werden durch den Rohbauunternehmer im Bereich der Plattenstöße ebenengleich zur Deckenunterseite (keine Erhebungen) gespachtelt und armiert. Die Deckenunterseiten werden malerseitig flächig gespachtelt und erhalten einen Malervlies und / oder einen Anstrich in Farbe weiß. Ortbetondecken werden verputzt und weiß gestrichen. Sämtliche gemauerten Wände in den Wohneinheiten werden geputzt und erhalten Rauhfasertapete oder Malervlies und einen deckenden Anstrich in Farbe weiß, sofern vom Erwerber nicht anders gewünscht. Gipskartonoberflächen sind in Q-2/-3-Qualität herzustellen und malerfertig zu spachteln und werden ebenfalls mit Rauhfaser oder Malervlies tapeziert und in Farbe weiß gestrichen, sofern vom Erwerber nicht anders gewünscht (Sonderwunsch). Gebäudetechnik Das Gebäude erhält eine Hybridheizungk gem. Fachplanung Heizung. Die Wohnungen erhalten Fußbodenheizungen in allen Geschossen. Die Erdung des Gebäudes erfolgt über Banderder und Erdungsfahnen gem. Planung des Fachplaners Elektro. Das Treppenhaus wird mit Aufzugsanlagen vom KG bis zum DG ausgestattet. Außenanlagen Die Freiflächen werden gemäß Außenanlagenplan landschaftsgärtnerisch angelegt und begrünt. Baustraße / Baustelleneinrichtung Vor Beginn der Rohbauarbeiten ist durch die Gewerke Tiefbau und Rohbau ein Baustelleneinrichtungsplan auszuarbeiten. Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit dem SiGeKo und der Bauleitung abzustimmen und von diesen freigeben zu lassen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Einrichtung und Aufstellung von Aufenthalts-, Material- und Sozialcontainern, sowie der Materiallagerflächen, Baustellenanschlüsse, Kranstandorte und sonstiger Sicherheitseinrichtungen. Durch den Unternehmer sind die Kräne so auszulegen, daß das Abdecken / Erreichen der gesamten Baustelle gewährleistet ist. Die Baustelleneinrichtungen dürfen die öffentlichen Bereiche und Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigen. Baustellenablauf Durch das jeweilige Gewerk ist für den gewerkspezifischen Bauablauf ein Terminplan unter Berücksichtigung der Vorgaben des übergeordneten Bauzeitenplanes zu erstellen und mit der Bauleitung und der Projektleitung abzustimmen. Für einen reibungslosen und zeitoptimierten Bauablauf sind die Bauabläufe, Zwischen- und Endtermine vor und während der Ausführung mit der Bauleitung und ggf. mit den anderen am Baubeteiligten Gewerken abzustimmen. Durch Abhängigkeiten der Leistungen anderer Unternehmer können ggf. nicht alle ausgeschriebenen Leistungen ohne Unterbrechung ausgeführt werden, sondern müssen an den Bauablauf angepasst werden. Ausführungszeitraum Der erste Bauabschnitt wird ab dem 01.06.2024 mit dem Rückbau der Parkplatzfläche begonnen. Im Anschluss erfolgt der Aufbau einer geschlossenen Wasserhaltung. Nach erfolgter Grundwasserabsenkung wird die Baugrube ausgeschachtet. Zur Baugrundverbesserung werden anschließend Vollverdrängerpfähle bis ca. 5m unterhalb der Sohle eingebracht. Der zweite Bauabschnitt wird ab dem 01.11.2024 begonnen. Hierzu ist der Rückbau des Gebäudes und der umgebenden Pflasterflächen erforderlich. Im Anschluss werden die gleichen Erd- und Spezialtiefbauarbeiten, wie am ersten Bauabschnitt ausgeführt. Die vertraglich einzuhaltenden Ausführungsfristen der einzelnen Gewerke gem. den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) sind durch den Bieter eigenverantwortlich zu garantieren und einzuhalten. Architekten und Fachingenieure Die Ingenieurleistungen werden durch nachstehende Büros durchgeführt und überwacht. Rückfragen sind ggf. direkt mit den zuständigen Büros zu klären: Entwurf & Planung: Skandella Architektur - Innenarchitektur Schanzenstraße 7 51063 Köln Tel.: 0221-9558770 Ausschreibung & Bauleitung: Piedmont & Lukaszyk architektur & bauleitung GmbH Bergische Straße 40 51766 Engelskirchen Tel.: 02263-4869574 Tragwerksplanung: NOWOTNY & HUBERTZ Beratende Ingenieure PartG mbB Mühlenstraße 22 51143 Köln Tel.: 02203 / 29 50 30 Fax: 02203 / 29 50 31 E-Mail : info@nh-statik.de www.nh-statik.de Prüfstatik Dipl. Ing. Wilfried Kunze Büro Güldenpfennig - Schlich Krefelder Straße 147 52070 Aachen 0241 144014 info@ibg-gueldenpfennig.de Wärmeschutz: NOWOTNY & HUBERTZ Beratende Ingenieure PartG mbB Mühlenstraße 22 51143 Köln Tel.: 02203 / 29 50 30 Fax: 02203 / 29 50 31 E-Mail : info@nh-statik.de www.nh-statik.de Schallschutz: NOWOTNY & HUBERTZ Beratende Ingenieure PartG mbB Mühlenstraße 22 51143 Köln Tel.: 02203 / 29 50 30 Fax: 02203 / 29 50 31 E-Mail : info@nh-statik.de www.nh-statik.de Brandschutzgutachten: Büro Burckhardt, Pabst + Partner Herr Grünewald Lüderichstraße 2-4 51105 Köln 0221 88 09 11 90 info@bpp-ing.de Baugrundgutachten: Büro Kühn Baugrund Beratung GmbH Birker Weg 5 42899 Remscheid 02191 94810 info@kuehn-baugrund.de Vermessungsleistungen: Vermessungsbüro Thielen Heidestr. 13 51147 Köln Tel.: 02203/62034 Sicherheitstechnik (SiGeKo) : Reuter Sicherheitstechnik Arbeitssicherheit & Umweltschutz Dipl.-Ing. Sicherheitstechnik Jochen Reuter Lehner Mühle 56 51381 Leverkusen Telefon 02171 / 394 8526 Mobil 0172 / 586 1294 Heizung & Sanitärplanung : Planungsgesellschaft itg mbHSaarstraße 19 51375 Leverkusen Tel.: 0214/870097-26 Elektroplanung: Daniel Schlachter (HKM) Oulustraße 19 51375 Leverkusen Tel.: 0214-20649980

1.- Die Vergabe erfolgt auf der Grundlage von Einheitspreisen 2.- Als Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine Vertragser- füllungsbürgschaft in Höhe von 10 % der Nettoauftragssumme gegen Kostenerstattung zu stellen. Der Auftragnehmer übersendet dem Architekten die Bürgschaftserklärung auf Verlangen zusammen mit dem von ihm unterzeichneten Vertrag. 3.- Bei der Überschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer für jeden Arbeitstag eine Vertragsstrafe von 0,5 % des Netto-Auftragswertes zu zahlen, jedoch begrenzt auf insgesamt 10 % der Nettoauftragssumme. Maßgebend ist hierbei die bei Vertragsabschluss vereinbarte Ausführungs- frist. Kann der Arbeitnehmer die Ausführungsfristen aufgrund fehlender Vorleis- tungen Dritter nicht einhalten, so hat er dies unverzüglich schriftlich der Bauleitung unter Benennung der Gründe anzuzeigen. Nachträglich oder nach Ablauf der Ausführungsfrist vorgebrachte Behin- derungsanzeigen sind gegenstandslos und haben keinen Einfluss auf die o. a. Vertragsfristen und Vertragsstrafen. 4.- Der Auftragnehmer verlangt eine förmliche Abnahme der Gewerk- leistung. Die Inbenutzungnahme der Leistung ersetzt nicht die förmliche Abnahme. 5.- Die Angebotspreise sind Festpreise für den Ausführungszeitraum bis zur abgeschlossenen Leistung. Der Auftraggeber sowie der Auftragnehmer haben keinen Anspruch auf Änderung der Einheitspreise bei Mehr- oder Mindermassen bis zu einer Abweichung von maximal +/- 10 % des Gesamtauftragswertes. 6.- Die Abrechnung der Leistung erfolgt auf Grundlage der VOB, Teil B, DIN 1961, § 14. Die Abrechnung wird vom Auftragnehmer nach gemeinschaftlichem Aufmaß beider Vertragsparteien aufgestellt. Das Aufmaß ist hierbei durch den Auftragnehmer gemeinsam mit der Bau- leitung als Vertreter des Bauherrn und dem Fortgang der Arbeiten ent- sprechend vor Unkenntlichwerden der Leistung oder einzelner Teilleis- tungen zu erstellen. 7.- Stundenlohnarbeiten werden nur auf ausdrückliche Anweisung durch die Bauleitung ausgeführt und auf Grundlage der VOB, Teil B, DIN 1961, § 15 abgerechnet. Die geleisteten Arbeitsstunden sind durch den Arbeitnehmer durch Stundenlohnzettel zu dokumentieren und der Bauleitung täglich, spätes- tens jedoch nach einer Woche zur Prüfung und Gegenzeichnung vorzulegen. 8.- Für alle Zahlungen gilt VOB, Teil B, DIN 1961, § 16. Schluss- und Abschlagszahlungen sind rechnungs- und leistungsmäßig in Umfang und Höhe nach dem Angebot zu belegen und prüffähig in min. 2-facher Ausfertigung einzureichen. Abschlagszahlungen ohne Massennachweise gelten als nicht prüf- und freigabefähig. Abschlagszahlungen werden auf Nachweis bis zu 90 % des anrechenbaren Leistungsstandes vergütet. 9.- Für Abnahmen gilt VOB, Teil B, DIN 1961, § 12. Die Leistung gilt nur dann als abgenommen, wenn ein schriftlicher Ab- nahmevertrag zwischen den Vertragsparteien abgeschlossen ist und die prüffähige Schlussrechnung vorliegt. 10.- Über das Angebot hinausgehende Leistungen sind auf Grundlage der VOB, Teil B, DIN 1961, § 1, Abs. 4, auf der Grundlage des Hauptangebotes vor Ausführung anzubieten und nach Angebotsprüfung und Freigabe durch die Bauleitung durch den Arbeitnehmer mit auszuführen. 11.- Firmenseitige Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die dem Angebot, der Auftragsbestätigung oder Rechnungsforderung beigefügt oder in anderer Weise zugestellt werden, haben keinerlei Gültigkeit. 12.- Der mit der Oberbauleitung betreute Architekt und der örtliche Bauleiter handeln als Vertreter des Auftraggebers im Sinne der VOB, Teil B, DIN 1961, § 4, Abs. 1. Der mit der Oberbauleitung betreute Architekt sowie der örtliche Bau- leiter, sind berechtigt, notwendige Anweisungen für die termin- und werkgerechte Ausführung zu treffen und das Hausrecht auf der Baustelle auszuüben. Anweisungen und Handlungen aller auf dem Bau beteiligten Fachplaner / Führungskräfte, die den Bauvertrag ändern, bedürfen der gegenseitigen Schriftform. Anweisungen des/der Bauherren/in hat sich der AN vor Ausführung vom bauleitenden Architekten schriftlich bestätigen zu lassen. Wurden Leistungen auf Anweisung des AG durch den AN ausgeführt, ohne dass diese durch den AN dem bauleitenden Architekten angezeigt und vor Ausführung vom Architekten bestätigt wurden, haftet der AN eigenverant- wortlich für die hieraus ggf. entstehenden Schäden, Kosten für Planungs- änderungen, Rückbaumaßnahmen, etc.. 13.- Der Auftragnehmer hat die Ausführung der Leistung gem. VOB, Teil B, DIN 1961, § 4, Abs. 2, unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag aus- zuführen. Der Architekt und sein Vertreter sind nicht berechtigt und verpflichtet, in die Obliegenheiten des Auftragnehmers oder dessen Fachbauleiters einzugreifen, die den Schutz der Leistung der am Bau tätigen Personen betrifft. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Überwachung seiner Leistung und Pflichten aus diesem Vertrag durch den Architekten oder seiner Vertreter. 14.- Für die unternehmerseitige Leistung ist firmenseitig ein geeigneter und qualifizierter Fachbauleiter zu benennen. Geschieht dies aus eigener Veranlassung durch den Auftragnehmer nicht, so tritt dieser selbst unwiderruflich an diese Stelle. Die Pflichten des Fachbauleiters sind in der Landesbauordnung LBO NW benannt und eigenverantwortlich durch den AN einzuhalten. Vom Anbieter auszufüllen : Name des Fachbauleiters : .............................................. 15.- Forderungsabtretung : Forderungen aus diesem Vertrag gegenüber dem Auftragnehmer dürfen nicht abgetreten werden. 16.- Streitigkeiten (VOB, Teil B, DIN 1961, § 18, Abs. 3) : Die vertragsschließenden Parteien vereinbaren in Ergänzung und Erwei- terung obiger Bestimmungen, dass über alle technischen Meinungsver- schiedenheiten, die aus diesem Vertrag entstehen, vor Beschreiten des Rechtsweges ein Sachverständiger gehört werden muss. Können sich die Vertragsparteien nicht auf einen Sachverständigen einigen, so soll die zuständige Industrie- und Handelskammer einen für den entsprechenden Fall geeigneten, unparteiischen und vereidigten Sachverständigen benennen. 17.- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Architekten den Schaden zu ersetzten, der ihm daraus entseht, dass ihn der Bauherr wegen Verletzung der Bauaufsicht in Anspruch nimmt und die mangelhafte Leistung aus diesem Vertrag vom AN zu vertreten ist oder war. Dies gilt auch, wenn die Ansprüche des Bauherrn gegen den AN bereits verjährt sind. Der Architekt ist aus dieser Vereinbarung unmittelbar berechtigt, seine Ansprüche in eigenem Namen geltend zu machen. 18.- Die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung sind zu beachten und einzuhalten. Im Schadensfall trägt der Auftragnehmer allein die volle Verantwortung im Sinne der LBO NW. 19.- Durch den AN ist spätestens bei Vertragsabschluss unaufgefordert eine "Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b, Abs. 1, Satz 1 des Einkommenssteuergesetztes (EstG)" vorzulegen. 20.- Im Auftragsfall werden sämtliche o.a. Positionen der "Allgemeinen Vertragsbedingungen" Bestandteil des Vertrages. Anerkannt : ....................................................... ................. Der Unternehmer : Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift

1.- Allgemeines 1.1.- Die Baustelle liegt im Gebiet der Gemeinde: 51371 Leverkusen Gemarkung: Bürrig Straße : Von-Ketteler-Str. 79-81a 1.2.- Die Abgabe des Angebotes gilt als Bestätigung des Unternehmers, dass er die Angebotsunterlagen als ausreichend und vollständig ansieht und über die, für eine frist- und fachgerechte Ausführung der angebotenen Arbeiten, erforderlichen Betriebseinrichtungen, Fachkenntnisse und den notwendigen Personalbestand verfügt. 1.3.- Der Anbieter ist verpflichtet, sich über die genaue Lage der Zufahrtsmöglichkeiten und Lagerflächen, der Park- und Haltemöglichkeiten, sowie deren Befahr- und Belastbarkeit vor Angebotskalkulation zu informieren. Hierzu sind die Örtlichkeiten vom Anbieter vor Angebotsabgabe zu besichtigen. Sofern für die Angebotsabgabe erforderlich sind durch den Anbieter die Planunterlagen der örtlichen Versorgungsunternehmen und der öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen einzusehen. Nachforderungen aufgrund geringer Zufahrtsmöglichkeiten und Lagerflächen, erhöhter Umsetzkosten, etc., werden nicht vergütet. 1.4.- Die Auflagen und textlichen Erläuterungen der Baugenehmigung gelten als Anlage zu den BVB und sind als Bestandteil des Auftrages zu beachten und einzuhalten. Bei beantragten, aber noch nicht erteilten Baugenehmigungen werden die zukünftigen Auflagen der Baugenehmigung bereits jetzt Bestandteil des Vertrages und vor Unterzeichnung der schriftlichen Beauftragung zur Kenntnisnahme nachgereicht. 2.- Vertragsgrundlagen 2.1.- Allen Ausschreibungen und Verträgen liegen als Bestandteil die nachfolgend aufgeführten Unterlagen und Bedingungen zugrunde. Bei Widersprüchen gilt die Reihenfolge der Aufzählung : 1.- Leistungsbeschreibung 2.- Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) 3.- Zusätzlichen Vertragsbedingungen (BVB) 4.- Technische Vorbemerkungen (TV) 5.- Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen VOB/C 6.- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B 2.2.- Liefer-, Geschäfts- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers haben keine Gültigkeit, auch wenn vom Auftraggeber hierzu nicht aus- drücklich widersprochen wird. 2.3.- Werden durch den Bieter andere als im Leistungsverzeichnis ausgewiesene Produkte und Materialen angeboten, so ist die Gleichwertigkeit dieser Produkte durch den Anbieter mit Angebotsabgabe in Form von bauaufsichtlichen Zulassungen, etc., nachzuweisen. Veränderungen des Leistungstextes aus der Leistungsbeschreibung sind vom Auftragnehmer gesondert anzuzeigen. 3.- Werkpläne, Montagepläne und Revisionsunterlagen 3.1.- Der Auftraggeber verlangt vom Auftragnehmer Zeichnungen, Berechnungen und andere Unterlagen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, insbesondere den Technischen Vorbemerkungen oder der gewerblichen Verkehrssitte, zu beschaffen hat. 3.2.- Sind durch den Auftragnehmer zur Erbringung seiner Gewerkleistung Werk- und Montagepläne anzufertigen, so sind diese so rechtzeitig anzu- fertigen und der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen, dass hierdurch Bau- verzögerungen verhindert werden können. 3.3.- Sofern die Bestellung von Fenstern nicht nach den Ausführungsplänen des Architekten erfolgt, sind durch den beauftragten Fensterbauer die Fertigungsmaße der Fenster örtlich aufzumessen. Hierbei sind die Werkpläne der Fenster so rechtzeitig anzufertigen und der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen, daß hierdurch Bauverzögerungen verhindert werden können. 3.4.- Erfolgt die Bestellung von Fenstern auf Grundlage der Ausführungspläne, sind durch den AN 2 Wochen nach Auftragserteilung die Werkpläne der Fenster mit allen Fertigungsangaben dem planenden Architekten zur Freigabe vorzulegen. Dies gilt als Ausführungsfrist und wird Gegenstand des Bauvertrages. Mit der Produktion der Fenster darf erst nach Vorlage der durch den Architekten freigezeichneten Werkpläne begonnen werden. 3.5.- Bei Leistungen der Gewerke Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen sind nach Durchführung der Arbeiten spätestens jedoch bei Schlussrechnungslegung Revisionspläne lichtpausfähig oder 3-fach gepaust, mit allen der Örtlichkeit entsprechenden Eintragungen der ausge- führten Leistung ohne zusätzliche Vergütung anzufertigen und vorzulegen. 3.6.- Bei Grundleitungs- und Kanalarbeiten sind nach Durchführung der Arbeiten durch den AN spätestens jedoch bei Schlussrechnungslegung Revisionspläne lichtpausfähig oder 3-fach gepaust, mit allen, der Örtlichkeit entsprechenden Eintragungen der ausgeführten Leistung ohne zusätzliche Vergütung anzufertigen und vorzulegen. 4.- Bauablauf und Baustellenordnung 4.1.- Flächen auf dem Baugrundstück für Lager- und Arbeitsplätze stehen dem Auftragnehmer nur mit vorheriger Zustimmung der örtlichen Bauleitung zur Verfügung. Für eine etwaige Mitbenutzung von Straßenflächen oder sonstigem Gelände, über das weder Auftragnehmer, noch Auftraggeber verfügen dürfen, muss der Auftragnehmer die erforderlichen Genehmigungen selbständig einholen. Die Gebühren hierfür trägt der Auftragnehmer. 4.2.- Auf der Baustelle darf kein Unrat verbrannt werden. Sämtlicher Unrat, Verpackungsmaterial und Schutt des Auftragnehmers hat dieser unverzüglich und unaufgefordert auf eigene Kosten abzutrans- portieren. Die Zufahrts- und Gehwegflächen sind stets besenrein zu halten. Nach Abschluss der Gewerkarbeiten sind die Räumlichkeiten besenrein zu verlassen. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungsmaterialien, etc, aus seiner Gewerkleistung nicht nach, so erfolgt die Beseitigung bauseits zu Lasten des Auftragnehmers. 4.3.- Soll die öffentliche Verkehrsfläche, z. B. zum vorübergehenden Zwischenlagern von Baumaterial, etc. in Anspruch genommen werden, bedarf es einer Sondernutzungserlaubnis, die vom AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten beim zuständigen Straßenverkehrsamt einzuholen ist. Beschädigungen der öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Grundstück werden durch den städtischen Vertragsunternehmer auf Kosten des Verursachers beseitigt. 4.4.- Bei der Durchführung der Leistung sind die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften durch den AN eigenverantwortlich zu beachten und einzuhalten und von dessen Fachbauleiter alleinverantwortlich zu überwachen. Die zeitlichen Abnahmen durch TÜV, Berufsgenossenschaft, Schornstein- feger, etc., sind vom AN eigenverantwortlich zu terminieren, herbeizu- führen, schriftlich zu protokollieren, und der Bauleitung spätestens mit der Schlussrechnungslegung, auf Verlangen jedoch früher, vorzulegen. 4.5.- Schutzeinrichtungen sind bis zum Einbau der endgültigen Einbau- teile zu belassen und vorzuhalten. Dies gilt insbesonder an Treppen, Treppenlöchern, Balkonen, offenen Fenster, Aufzugschächten, etc., und insgesamt an allen Absturz- und Gefährdungsstellen. Die Unterhaltung nach Grundsätzen berufsgenossenschaftlicher Anordnung ist Sache des Auftragnehmers und seiner verantwortlichen Fachbauleiter gemäß Landesbauordnung NRW. 4.6.- Durch das Gewerk Rohbau sind Meterrisse geschoßweise in allen Treppenhäusern an den Aufzugsschächten so herzustellen, dass die Markierungen durch die Folgewerke als verbindlich angenommen werden können. Hierzu sind die Meterrisse mittels angedübelter Kunststoff-Markierungen mit erhabener, waagerechter Meterriss-Markierung auszubilden und vor- zuhalten. Der beauftragte Rohbauunternehmer haftet hierbei für Rückbaumaßnahmen in Folge falsch gesetzter Rißmarken und den hieraus resultierenden Kosten. 4.7.- Fenster- und Terrassentüren, WE- und Innentüren, Estriche und Oberböden sind durch die jeweiligen Gewerke bindend nach den Meterrißmarkierungen des Rohbauers einzubauen. Hierbei sind die Meterrisse durch das jeweilige ausführende Gewerk eigenverantwortlich von den Treppenhäusern an die Einbaupositionen zu übertragen. 4.8.- Durch das Gewerk Estrich sind die Meterrißmarkierungen des Rohbauers vor Verlegen des Estrichs auf Ihre korrekte Höhenlage zu prüfen. Werden die Dämmschichten unter dem Estrich (z. B. bei Fußbodenheizungen) nicht durch das Gewerk Estrich, sondern durch das Gewerk Heizung ver- legt, so ist die korrekten Höhenlage der Meterrißmarkierungen vor Verlegung der Dämmschichten durch das Gewerk Heizung zu überprüfen. Festgestellte Unstimmigkeiten oder Abweichungen von den Planvorgaben sind durch das verantwortliche Gewerk unverzüglich der Bauleitung schriftlich anzuzeigen. 4.9.- Gewerbliche Werbung auf der Baustelle durch die ausführenden Gewerke ist nur nach vorheriger Rücksprache und Zustimmung mit dem Auftraggeber zulässig. Wird von Seiten des Auftraggebers ein Bauschild gestellt, kann sich der Auftragnehmer auf dem Bauschild gegen Kostenumlage eintragen. 4.10.- Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit allen an der Baumaßnahme beteiligten Fachplanern, Firmen und Gewerken kooperativ zusammenzuarbeiten. Hierzu wird dem Auftragnehmer mit Vertragsabschluss eine Firmenliste übergeben, die durch das Architekturbüro oder den Auftraggeber fortlaufend aktualisiert wird, und die durch den AN an seinen Fachbauleiter auf der Baustelle weiterzuleiten ist. 4.11.- Ortstermine für Abnahmen, etc., sind durch den AN eigenverant- wortlich und rechtzeitig mit dem verantwortichen Fachplaner zu terminieren und der Bauleitung zur Kenntnisnahme anzuzeigen. Eine Liste der zuständigen Fachingenieure ist in der Allgemeinen Baubeschreibung enthalten. 4.12.- Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch mit täglichen Eintragungen aller wichtigen Ereignisse und Vorkommnisse zu führen und auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen. 4.13.- Die Ausführungsfrist verlängernde Umstände, die der AN nicht zu vertreten hat, sind unverzüglich unter Angabe der Gründe der Bauleitung schriftlich anzuzeigen. Nachträgliche Anzeigen bleiben hierbei gegenstandslos und haben keine fristverlängernde Wirkung. Dies gilt insbesondere für Schlechtwetter tage, fehlende Vorleistungen, etc. 4.14.- Ergänzend zu dem Bautagebuch des Unternehmers werden durch das bauleitende Architekturbüro die Baustellenbesprechungen in Form von Aktennotizen protokolliert und an alle betroffenen Firmen per Email oder per Fax mit Sendeprotokoll verteilt. Die Aktennotizen sind durch den AN an seinen Fachbauleiter auf die Baustelle weiterzuleiten und deren Umsetzung zu gewährleisten. Ggf. vorhandene Bedenken oder Widersprüche gegen die in den Aktennotizen aufgeführten Positionen sind durch den AN unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 4.15.- Subunternehmer sind nur nach vorheriger Rücksprache und Einverständnis des Auftraggebers zulässig und sind zu benennen. Wurde das Angebot unter Berücksichtigung, bzw. Mitwirkung eines Subunternehmers kalkuliert, so ist dieser mit Angebotsabgabe anzuzeigen : Name und Anschrift des Subunternehmers ......................... 5.- Krangestellung, Arbeits- und Hilfsgerüste 5.1.- Sofern in den Leistungspositionen nicht anders ausgeschrieben werden äußere Arbeitsgerüste mit Dachdeckerfang separat ausgeschrieben und stehen dem Anbieter zur Mitbenutzung zur Verfügung. Erforderliche Gerüststellungen oder Umrüstarbeiten sind durch das jeweilige Gewerk mit mindestens 5 Werktagen Vorlauf bei der Bauleitung anzufordern. Für Bauunterbrechungen durch nicht rechtzeitig angeforderter Gerüststellung oder -umrüstung haftet das verursachende Gewerk. Die Gerüste sind von allen Gewerken von Verschmutzungen frei zu halten, bzw. diese unverzüglich zu entfernen. Über das äußere Arbeitsgerüst hinausgehende eventuell erforderliche Hilfs- und Schutzgerüste sind vom Bieter in die entsprechenden Positionen eigenverantwortlich mit einzukalkulieren. 5.2.- Sämtliche für die Bauausführung erforderlichen Baugeräte und Maschinen, sowie deren Bedienstunden, sind nach dem Bedarf für die Baudurchführung in eigenem Ermessen durch den Anbieter mit einzukalkulieren. Dies versteht sich einschl. Vorhalten, Betriebssicherung und Abnahme durch die Gewerbeaufsicht, den Technischen Überwachungsverein und die Bauberufsgenossenschaft, der betrieblichen und einsatzmäßigen Überwachung im Rahmen der verantwortlichen Bauleitung und Einholung sämtlicher erforderlicher behördlicher und sonstiger Genehmigungen. 5.3.- Zur Erbringung der Leistung erforderliche Hebewerkzeuge und Kräne werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt und sind mit einzukalkulieren. Regelungen zwischen den Gewerken hinsichtlich der Mitbenutzung von Kran- und Hebewerkzeugen bleiben hiervon unberührt. 6.- Lohn- und Gehaltsnebenkosten 6.1.- Die Beschaffung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung gehört zu den vertraglichen Leistungen des Rohbauunternehmers, sofern im Vertrag nichts anderes geregelt ist. Die Baustelleneinrichtungen sind hierbei allen am Bau beteiligten Firmen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 6.2.- Die angebotenen Einheitspreise verstehen sich einschl. sämtlicher Transportkosten zur und von der Verwendungsstelle. Die Rücksendung von Verpackungsmaterial und Behälter obliegt dem Auftragnehmer. 6.3.- Durch die angebotenen Einheitspreise sind sämtliche tariflichen Trennungsentschädigungen, Wegegelder, Fahrgelder und sonstige Zuschläge abgegolten. 6.4.- Zuschläge für Überstunden, Nachtarbeit, sowie Sonn- und Feiertagsarbeiten, sofern deren Leistung für die Einhaltung der vereinbarten Termine notwendig ist, sind in den Preisen enthalten und werden nicht gesondert vergütet. 6.5.- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Zusatzaufträge zu den Preisen des Hauptangebotes auszuführen. Für nicht im Hauptangebot enthaltene Leistungen hat der Auftragnehmer entsprechende Nachtragsangebote mit Preisen auf der Basis des Hauptangebotes zu unterbreiten und auf Verlangen die Kalkulation hierfür offen zu legen. Zusatzleistungen bedürfen vor Ausführung stets der schriftlichen Bestätigung des Auftraggebers. 7.- Stundenlohnarbeiten 7.1.- Werden Leistungen auf Stundenbasis ausgeführt, so sind diese vor Beginn der Stundenlohnarbeiten der Bauleitung schriftlich anzuzeigen und in Form von prüffähigen Stundenlohnzetteln wöchentlich zur Prüfung und Unterschrift vorzulegen. Hierbei müssen die Stundenlohnzettel qualifizierte Aussagen über Anzahl und Qualifikation der Arbeiter, die Stundenanzahl und die erbrachte Leistung, einschl. gesonderter Materialkosten (soweit angefallen) enthalten. 7.2.- Für nicht rechtzeitig eingereichte Stundenlohnzettel kann gem.VOB Teil B § 15, Nr. 5 durch den AG für die nachweisbar ausgeführten Leistungen anstelle der Stundenlohnarbeiten eine ortsübliche Vergütung verlangt werden. Die tatsächlich ausgeführten Leistungen sind hierbei durch den AN prüffähig in Form von Massenblättern und Materialverbrauch schriftlich zu dokumentieren und der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. Für die Prüfung gilt VOB, Teil B, § 16, Nr. 3, Satz 1. 8.- Zahlungsmodalitäten 8.1.- Unabhängig von vereinbarten Skontofristen gelten für Schlussrechnungen die in der VOB, Teil B, § 16, Nr. 3, Satz 1, genannten Fristen. Vereinbarte Skontofristen gelten nur für Aconto-Forderungen, auch wenn in den Vergabeunterlagen nicht nochmals gesondert darauf hingewiesen wird. 8.2.- Aufmaße für Aconto- oder Schlussrechnungen haben generell gemeinsam mit der Bauleitung zu erfolgen. Bei Aufmaßen die in Ausnahmefällen und nach vorheriger Rücksprache ohne die Bauleitung genommen werden, sind sämtliche aufgemessenen Maße in Aufmaßpläne oder die Ausführungspläne zu übertragen, ggf. zusätzliche Maßskizzen anzufertigen und die Aufmaßzeichnungen gemeinsam mit der Rechnung zur Prüfung vorzulegen. Fehlende oder nicht zuzuordnende Maße in den Aufmaßzeichnungen, bzw. der Rechnung werden bei der Schlussrechnungsprüfung nicht berücksichtigt. Zur Prüfung vorgelegte Massenblätter, die ohne gemeinsames Aufmaß mit der Bauleitung erstellt wurden oder ohne Aufmaßzeichnungen zur Prüfung eingereicht werden, gelten als nicht prüffähig. 8.3- Bei allen Rechnungs- und Massenaufstellungen sind die Positionsnummern der Leistungstexte aus dem Leistungsverzeichnis einzuhalten und auszuweisen. Rechnungen und Aufstellungen ohne Bezug auf das Leistungsverzeichnis und die entsprechenden Leistungspositionen gelten als nicht prüffähig. 9.- Baustellenumlagen 9.1.- Die Beschaffung und Vorhaltung von Bauwasser und Baustrom gehören zu den vertraglichen Leistungen des Rohbauunternehmers und wird über die entsprechenden Leistungspositionen des LV´s vergütet. Die entsprechenden LV-Positionen verstehen sich hierbei immer einschl. behördlicher Gebühren für die Gestellung und Vorhaltung des Baustrom- zählers und des Wasserzählers. Hierbei sind durch den Auftragnehmer die Vorschriften der örtlichen Versorgungsbetriebe eigenverantwortlich zu beachten und einzuhalten und die entsprechenden Anträge so frühzeitig zu stellen, daß zum Rohbaubeginn die benötigten Bauwasser- und Baustromanschlüsse zur Verfügung stshen. Die Bauwasser- und Baustromanschlüsse sind allen anderen am Bau beteiligten Firmen unendgeldlich zur Mitbenutzung zur Verfügung zu stellen. Der Verbrauch an Bauwasser und Baustrom wird pauschal mit 0,4 % der Netto-Abrechnungssumme je Auftragnehmer umgelegt. 9.2.- Zur Sicherung der Leistung wird vom Auftraggeber eine Bauwesenversicherung zur Abdeckung der in VOB/B, § 7 genannten Risiken abgeschlossen. Die Prämie ist anteilig vom Auftragnehmer mit 0,3 % der Netto- Abrechnungssumme zu übernehmen und wird von der Schlussrechnungssumme abgezogen. 9.3.- Für die zusätzliche Baureinigung wird von der Schlußrechnungssumme ein Betrag in Höhe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme abgezogen und einbehalten. Die Reinigungspflicht des Unternehmers nach VOB bleibt hiervon unberührt. 10.- Ausführungsfristen 10.1.- Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Terminbaustelle. Die folgenden Ausführungsfristen werden daher Vertragsbestandteil und sind bindend einzuhalten: Beginn Bodenbelagarbeiten : Abschluß Bodenbelagarbeiten : 10.2.- Die endgültige Festlegung der Ausführungsfristen erfolgt mit Vergabe der Gewerkleistung. Der Unternehmer verpflichtet sich bei Auftragserteilung ausreichend Fachpersonal zur Einhaltung der Aus- führungsfristen auf der Baustelle abzustellen. Bei Terminschwierigkeiten räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Recht ein, zur Verkürzung der Ausführungszeit eine stärkere Baustellenbesetzung zu verlangen und verpflichtet sich, diesem Verlangen binnen 48 Stunden zu entsprechen. 10.3.- Der Anbieter verpflichtet sich im Auftragsfall, sich durch regelmäßige Anwesenheit bei den Baustellenbesprechungen über den Bauablauf zu informieren, auszuführende Leistungen dem Bauablauf anzupassen und zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung auch kurzfristig auszuführen. Das mehrmalige Anrücken auf der Baustelle wird hierbei nicht separat vergütet, sondern ist in die Positionen mit einzukalkulieren. 10.4.- Die Ausführung der Gewerkleistung ist nach den verbindlichen Vertragsfristen zu beginnen, angemessen zu fördern und abzuschließen. Wird ein Bauzeitenplan erstellt, so werden die für den Baufortgang der Gesamtmaßnahme wichtigen Einzelfristen des Bauzeitenplanes vertraglich bindende Vertragsfristen, die durch den AN eigenverantwortlich einzuhalten sind. Zur Sicherung und Optimierung des Bauablaufs können durch den Arbeitgeber bei Vertragsabschluss weitere Einzelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Gewerkleistung bestimmt werden. 10.5.- Bei Angabe von Fristen nach Arbeitstagen behält sich der Auftraggeber die endgültige datumsmäßige Festlegung im Auftragsschreiben vor. Die im Auftragsschreiben genannten Fristen gelten als Vertragsfristen im Sinnen der AVB, Pos. 4. 10.6.- Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug oder kommt er der Aufforderung zur Erhöhung der Baustellenbesetzung nicht nach, so kann der Auftraggeber unter Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach VOB/B § 6 Nr.6 verlangen oder dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (VOB/B § 8 Nr.3). 11.- Sonstiges 11.1.-Der Bauherr behält sich vor, die Statik- und Ausführungspläne bauabschnittsweise zur Verfügung zu stellen. Hierzu ist durch den Auftragnehmer bei Auftragsvergabe unter Datumsangabe verbindlich mitzuteilen, wann die jeweiligen Statik- und Ausführungspläne verbindlich benötigt werden. Die Lieferzeiten der Hersteller sind hierbei durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu berücksichtigen, so dass Verzögerungen in Folge einer verspäteten Bestellung ausgeschlossen werden können. 11.2.- Der Bauherr behält sich vor, in einzelnen Titeln zu vergeben, bzw. ganze Positionen oder Titel nicht ausführen zu lassen. Hierbei ist eine Änderung der Einheitspreise durch den Auftragnehmer ausgeschlossen. 11.3.- Streitigkeiten aus dem Vertrag sollen möglichst unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges im schiedsrichterlichem Verfahren ausgetragen werden. Im Bedarfsfall wird eine besondere, nur das Schiedsverfahren betreffende Urkunde vereinbart. 11.4.- Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag richtet sich nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständige Stelle. 11.5.- Im Auftragsfall werden alle o. a. Positionen der "Besonderen Vertragsbedingungen" Bestandteil des Vertrages. Anerkannt : ....................................................... ................. Der Unternehmer : Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift

01 Parkett- und Laminatböden

Als Standardparkett wird ein Fertigparkett in Eiche ausgeschrieben. Desweiteren sind Laminatböden als Alternativausführungen ausgeschrieben, die bei Kundenwunsch zur Ausführung kommen sollen. Es dürfen nur Parkette angeboten werden, die für die Verlegung auf Fußbodenheizungen uneingeschränkt geeignet sind. Durch den Anbieter sind die Klebstoffe, Grundierungen, etc., eigenverantwortlich auf den Verlegeuntergrund und den Oberbelag abzustimmen. Der AG schuldet einen schadstoffreien und geruchs- neutralen Oberboden, frei von störenden Eigengerüchen.

01.__. 1 Anschleifen des Estrichs bei Niveauabweichungen Anschleifen des bauseits eingebrachten Zementestrichs bei Abweichungen von der Höhenlage gem. Meterriss, Überschreiten der zulässigen Winkeltoleranzen gem. Tabelle 2 DIN 18202:1997-04, oder der zulässigen Ebenheitstoleranzen gem. Tabelle 3 DIN 18202:1997-04, Zeile 3, jedoch nur in Rücksprache und auf besondere Anweisung durch die Bauleitung.

01.__. 2 Spachteln der Verlegefläche bei Niveauabweichungen Spachteln der Verlegeflächen zum Ausgleichen von Abweichungen von der Höhenlage gem. Meterriss, Überschreiten der zulässigen Winkeltoleranzen gem. Tabelle 2 DIN 18202:1997-04, oder der zulässigen Ebenheitstoleranzen gem. Tabelle 3 DIN 18202:1997-04, Zeile 3, jedoch nur in Rücksprache und auf besondere Anweisung durch die Bauleitung, Fabrikat : SLC Eco Keralevel Ultra, o. glw., standfeste Spachtelmasse liefern und gem. Herstellerrichtlinien auf den Verlegeuntergrund fachgerecht auftragen, verteilen, ausziehen und glätten, angebotenes Fabrikat : Hier : Übergang zu anderen Bodenbelägen / Bodenaufbaustärken

01.__. 3 Haftgrundierung liefern und aufbringen Dispersionsgrundierung für saugfähige Untergründe liefern und als Haftgrundierung auf die Estrichflächen fachgerecht aufbringen, die Haftgrundierung ist durch den AN eigenverantwort lich auf den Estrich und die Verlegung des Oberbodens abzustimmen, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien. einschl. Reinigen des Untergrundes, etc., komplett in fertiger Arbeit.

01.__. 4 Estrichfugen verbinden Kellenschnitte im Estrichboden mit Epoxydharz kraftschlüssig verbinden.

Fertigparkett

01.__. 5 Schiffsboden Eiche liefern und verlegen Fertigparkett als 2-Schicht-Parkett mit Vollholz- Stabmittellage als Schiffsboden frei Baustelle liefern und mit lösungsmittelfreiem und auf den Untergrund und das Parkett abgestimmtem Kleber vollflächig verkleben, Fabrikat : Bauwerk, Monopark Holzart : Eiche 45, Sortierung : 15,lebhaft Parkettstärke : 9,6 mm, Deckbelagsdicke : ca. 3,0 mm, Format : 470 x 70 x 9,6 mm, Oberfläche : matt versiegelt Verlegerichtung : parallel zu den aufgehenden Wänden, Verlegeuntergrund : Zementestrich mit Fußbodenheizung, die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich verlegten Bodenfläche, es darf nur Parkettkleber gem. Empfehlung des Parkettherstellers verwendet werden, einschl. Ausbilden einer 10-15 mm breiten Randfuge zu den aufgehenden Bauteilen, Zurückschneiden des Estrichrandstreifens nach Verlegen des Parketts, Aussaugen der Randfuge, eigenverantwortlichem Ausbilden von Bewegungsfugen entsprechend der Grundrissgeometrie und aller Zuschnitte, An- und Abschlüsse, etc., komplett in fertiger Arbeit, Einbauort nach Vorgabe des Raumbuchs, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien.

01.__. 6 Sockelleiste passend zur Vorposition liefern und anbringen Sockelleiste passend zum Parkettboden der Vorposition frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen, furnierte Stecksockelleiste mit Massivholzkern, Holzart : Eiche, Oberfläche : matt versiegelt, Profilierung : Hohlkehl- / S-Form, Abmessung : 19 x 39 mm, Fabrikat : Bauwerk oder gleichwertig die Stöße der Sockelleisten sind zu überplatten und Innen- und Außennecken sauber auf Gehrung zu arbeiten, die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter Wandfläche entsprechend VOB. einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen, Ausbilden der Leistenabschlüsse, Gehrungsausbildungen, Überplattungen, und aller Stecksockelhalterungen, Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit.

01.__. 7 Schiffsboden Eiche geräuchert liefern und verlegen Fertigparkett als 2-Schicht-Parkett mit Vollholz- Stabmittellage als Schiffsboden frei Baustelle liefern und mit lösungsmittelfreiem und auf den Untergrund und das Parkett abgestimmtem Kleber vollflächig verkleben, Fabrikat : Bauwerk, Monopark Komfort, Kurzstab Preiskategorie: Medium Holzart : Eiche geräuchert, Sortierung : 14, ruhig Parkettstärke : 9,6 mm, Deckbelagsdicke : ca. 3,0 mm, Format : 470 x 70 x 9,6 mm, Oberfläche : matt versiegelt Verlegerichtung : parallel zu den aufgehenden Wänden, Verlegeuntergrund : Zementestrich mit Fußbodenheizung, die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich verlegten Bodenfläche, es darf nur Parkettkleber gem. Empfehlung des Parkettherstellers verwendet werden, einschl. Ausbilden einer 10-15 mm breiten Randfuge zu den aufgehenden Bauteilen, Zurückschneiden des Estrich randstreifens nach Verlegen des Parketts, Aussaugen der Randfuge, eigenverantwortlichem Ausbilden von Bewe gungsfugen entsprechend der Grundrissgeometrie und aller Zuschnitte, An- und Abschlüsse, etc., komplett in fertiger Arbeit, Einbauort nach Vorgabe des Raumbuchs, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien.

01.__. 8 Sockelleiste passend zur Vorposition liefern und anbringen Sockelleiste passend zum Parkettboden der Vorposition frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen, furnierte Stecksockelleiste mit Massivholzkern, Holzart : Eiche geräuchert Oberfläche : matt versiegelt, Profilierung : Hohlkehl- / S-Form, Abmessung : 19 x 39 mm, Fabrikat : Bauwerk oder gleichwertig die Stöße der Sockelleisten sind zu überplatten und Innen- und Außennecken sauber auf Gehrung zu arbeiten, die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter Wandfläche entsprechend VOB. einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen, Ausbilden der Leistenabschlüsse, Gehrungsausbildungen, Überplattungen, und aller Stecksockelhalterungen, Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit.

01.__. 9 Landhausdiele Eiche liefern und verlegen Fertigparkett als 2-Schicht-Parkett mit Vollholz- Stabmittellage als Landhausdiele frei Baustelle liefern und mit lösungsmittelfreiem und auf den Untergrund und das Parkett abgestimmtem Kleber vollflächig verkleben, Fabrikat : Bauwerk, Studiopark Landhausdiele Holzart : Eiche Parkettstärke : 9,5 mm, Deckbelagsdicke : ca. 3,0 mm, Format : 1700 x 150 x 9,5 mm, Oberfläche : matt versiegelt Verlegerichtung : parallel zu den aufgehenden Wänden, Verlegeuntergrund : Zementestrich mit Fußbodenheizung, die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich verlegten Bodenfläche, es darf nur Parkettkleber gem. Empfehlung des Parkettherstellers verwendet werden, einschl. Ausbilden einer 10-15 mm breiten Randfuge zu den aufgehenden Bauteilen, Zurückschneiden des Estrich- randstreifens nach Verlegen des Parketts, Aussaugen der Randfuge, eigenverantwortlichem Ausbilden von Bewe- gungsfugen entsprechend der Grundrissgeometrie und aller Zuschnitte, An- und Abschlüsse, etc., komplett in fertiger Arbeit, Einbauort nach Vorgabe des Raumbuchs, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien.

01.__. 10 Sockelleiste passend zur Vorposition liefern und anbringen Sockelleiste passend zum Parkettboden der Vorposition frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen, furnierte Stecksockelleiste mit Massivholzkern, Holzart : Eiche Oberfläche : matt versiegelt, Profilierung : Hohlkehl- / S-Form, Abmessung : 19 x 39 mm, Fabrikat : Bauwerk oder gleichwertig, die Stöße der Sockelleisten sind zu überplatten und Innen- und Außennecken sauber auf Gehrung zu arbeiten, die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter Wandfläche entsprechend VOB. einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen, Ausbilden der Leistenabschlüsse, Gehrungsausbildungen, Überplattungen, und aller Stecksockelhalterungen, Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit.

01.__. 11 Landhausdiele Eiche angeräuchert liefern und verlegen Fertigparkett als 2-Schicht-Parkett mit Vollholz- Stabmittellage als Landhausdiele frei Baustelle liefern und mit lösungsmittelfreiem und auf den Untergrund und das Parkett abgestimmtem Kleber vollflächig verkleben, Fabrikat : Bauwerk, Studiopark Landhausdiele Holzart : Eiche angeräuchert Cacao Parkettstärke : 9,5 mm, Deckbelagsdicke : ca. 3,0 mm, Format : 1700 x 150 x 9,5 mm, Oberfläche : matt versiegelt Verlegerichtung : parallel zu den aufgehenden Wänden, Verlegeuntergrund : Zementestrich mit Fußbodenheizung, die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich verlegten Bodenfläche, es darf nur Parkettkleber gem. Empfehlung des Parkettherstellers verwendet werden, einschl. Ausbilden einer 10-15 mm breiten Randfuge zu den aufgehenden Bauteilen, Zurückschneiden des Estrich- randstreifens nach Verlegen des Parketts, Aussaugen der Randfuge, eigenverantwortlichem Ausbilden von Bewe- gungsfugen entsprechend der Grundrissgeometrie und aller Zuschnitte, An- und Abschlüsse, etc., komplett in fertiger Arbeit, Einbauort nach Vorgabe des Raumbuchs, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien.

01.__. 12 Sockelleiste passend zur Vorposition liefern und anbringen Sockelleiste passend zum Parkettboden der Vorposition frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen, furnierte Stecksockelleiste mit Massivholzkern, Holzart : Eiche angeräuchert Cacao Oberfläche : matt versiegelt, Profilierung : Hohlkehl- / S-Form, Abmessung : 19 x 39 mm, Fabrikat : Bauwerk oder gleichwertig, die Stöße der Sockelleisten sind zu überplatten und Innen- und Außennecken sauber auf Gehrung zu arbeiten, die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter Wandfläche entsprechend VOB. einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen, Ausbilden der Leistenabschlüsse, Gehrungsausbildungen, Überplattungen, und aller Stecksockelhalterungen, Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit.

01.__. 13 Landhausdiele Eiche Farina liefern und verlegen Fertigparkett als 2-Schicht-Parkett mit Vollholz- Stabmittellage als Landhausdiele frei Baustelle liefern und mit lösungsmittelfreiem und auf den Untergrund und das Parkett abgestimmtem Kleber vollflächig verkleben, Fabrikat : Bauwerk, Studiopark Landhausdiele Holzart : Eiche Farina Parkettstärke : 9,5 mm, Deckbelagsdicke : ca. 3,0 mm, Format : 1700 x 150 x 9,5 mm, Oberfläche : matt versiegelt Verlegerichtung : parallel zu den aufgehenden Wänden, Verlegeuntergrund : Zementestrich mit Fußbodenheizung, die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich verlegten Bodenfläche, es darf nur Parkettkleber gem. Empfehlung des Parkettherstellers verwendet werden, einschl. Ausbilden einer 10-15 mm breiten Randfuge zu den aufgehenden Bauteilen, Zurückschneiden des Estrich- randstreifens nach Verlegen des Parketts, Aussaugen der Randfuge, eigenverantwortlichem Ausbilden von Bewe- gungsfugen entsprechend der Grundrissgeometrie und aller Zuschnitte, An- und Abschlüsse, etc., komplett in fertiger Arbeit, Einbauort nach Vorgabe des Raumbuchs, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien.

01.__. 14 Sockelleiste passend zur Vorposition liefern und anbringen Sockelleiste passend zum Parkettboden der Vorposition frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen, furnierte Stecksockelleiste mit Massivholzkern, Holzart : Eiche Farina Oberfläche : matt versiegelt, Profilierung : Hohlkehl- / S-Form, Abmessung : 19 x 39 mm, Fabrikat : Bauwerk oder gleichwertig, die Stöße der Sockelleisten sind zu überplatten und Innen- und Außennecken sauber auf Gehrung zu arbeiten, die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter Wandfläche entsprechend VOB. einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen, Ausbilden der Leistenabschlüsse, Gehrungsausbildungen, Überplattungen, und aller Stecksockelhalterungen, Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit.

01.__. 15 Zulage zu den Fertigparketten für schwimmende Verlegung Zulage zu den Fertigparketten der Vorpositionen für schadstoff- und klebstofffreie Verlegung mit Comfort- Tec-System und aufkaschierter Dämmunterlage SilentPro.

Laminatböden

01.__. 16 Laminatboden 3-Stab Steineiche liefern und verlegen Laminatboden frei Baustelle liefern und schwimmend auf Zementestrich mit Fußbodenheizung verlegen, Laminat bestehend aus ·Oberfläche mit widerstandsfähiger Schutzimprägnierung ·imprägniertem Dekorlaminat ·quellvergüteter HDF-E1-Trägerplatte ·Gegenzuglaminat ·Trittschallunterlage Fabrikat : Haro Laminat Tritty 90, Dekor : 3-Stab-Steineiche, Nutzungsklasse : 23/31, Kratzfestigsgrad 3, Abriebklasse : AC-3, Antistatikklasse : ASF-2, Abmessung : 7(9 mit Dämmunterlage) x 193 x 1282 mm, Verlegerichtung : parallel zu den aufgehenden Wänden, Verlegeuntergrund : Zementestrich mit Fußbodenheizung, einschl. werkseitig aufkaschierter Trittschallunterlage Silent-Pro, Ausbilden einer 10-15 mm breiten Randfuge zu den aufgehenden Bauteilen, Zurückschneiden des vorhandenen Estrichrandstreifens nach Verlegen des Laminats, Aussaugen der Randfuge und aller Zuschnitte, An- und Abschlüsse, etc., komplett in fertiger Arbeit, die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich verlegten Bodenfläche, Einbauort nach Vorgabe des Raumbuchs, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien.

01.__. 17 Sockelleiste passend zur Vorposition liefern und anbringen Sockelleiste passend zum Laminatboden der Vorposition frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen, furnierte Stecksockelleiste aus MDF, foliert, Dekor : Steineiche, Profilierung : Hohlkehl- / S-Form, Abmessung : 19 x 39 mm, Fabrikat : Haro, die Stöße der Sockelleisten sind zu überplatten und Innen- und Außennecken sauber auf Gehrung zu arbeiten, die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter Wandfläche entsprechend VOB. einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen, Ausbilden der Leistenabschlüsse, Gehrungsausbildungen, Überplattungen, und aller Stecksockelhalterungen, Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit.

01.__. 18 Laminatboden Landhausdiele Eiche kerngeräuchert liefern und verlegen Laminatboden frei Baustelle liefern und schwimmend auf Zementestrich mit Fußbodenheizung verlegen, Laminat bestehend aus · Oberfläche mit widerstandsfähiger Schutzimprägnierung · imprägniertem Dekorlaminat · quellvergüteter HDF-E1-Trägerplatte · Gegenzuglaminat · Trittschallunterlage Fabrikat : Haro Laminat Tritty 90, Dekor : Eiche kerngeräuchert, Nutzungsklasse : 23/31, Kratzfestigsgrad 3, Abriebklasse : AC-3, Antistatikklasse : ASF-2, Abmessung : 7 (9 mit Dämmung) x 193 x 1282 mm, Verlegerichtung : parallel zu den aufgehenden Wänden, Verlegeuntergrund : Zementestrich mit Fußbodenheizung, einschl. werkseitig aufkaschierter Trittschallunterlage Silent-Pro, Ausbilden einer 10-15 mm breiten Randfuge zu den aufgehenden Bauteilen, Zurückschneiden des vorhandenen Estrichrandstreifens nach Verlegen des Laminats, Aussaugen der Randfuge und aller Zuschnitte, An- und Abschlüsse, etc., komplett in fertiger Arbeit, die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich verlegten Bodenfläche, Einbauort nach Vorgabe des Raumbuchs, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien.

01.__. 19 Sockelleiste passend zur Vorposition liefern und anbringen Sockelleiste passend zum Laminatboden der Vorposition frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen, furnierte Stecksockelleiste aus MDF, foliert, Dekor : Eiche kerngeräuchert, Profilierung : Hohlkehl- / S-Form, Abmessung : 19 x 39 mm, Fabrikat : Haro, die Stöße der Sockelleisten sind zu überplatten und Innen- und Außennecken sauber auf Gehrung zu arbeiten, die Abrechnung erfolgt nach abgewickelter Wandfläche entsprechend VOB. einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen, Ausbilden der Leistenabschlüsse, Gehrungsausbildungen, Überplattungen, und aller Stecksockelhalterungen, Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit.

01.__. 20 Anschluß als Flachleiste liefern und montieren Flachleiste als Anschlußleiste mit einseitig gerundeter Leistenkante frei Baustelle liefern, zum Einbauort verbringen und als Übergang zu Blendrahmentüren, etc., fachgerecht montieren, Material : Eiche / passend zu den Parkettböden der Vorpositionen, Abmessung : ca. 5 / 20m, Oberfläche : endbeschichtet mit transparentem UV-gehärtetem Acryllack, einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen und aller Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit, Hier : Terrassentüranschlüsse, etc.

01.__. 21 Korkstreifen frei Baustelle liefern und einbauen Korkdehnstreifen frei Baustelle liefern und als Anschluss des Parkettes an Terrassentüren, Treppen, Einbauteile, andere Bodenbeläge, Dehnfugen etc., einpassen und fachgerecht einkleben und versiegeln, Abmessung : ca. 5 / 10 mm einschl. aller Zuschnitte, etc., komplett in fertiger Arbeit

01.__. 22 Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Messing liefern und montieren Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil frei Baustelle liefern, zum Einbauort verbringen und am Übergang des Oberflächenbelags zu anderen Bodenbelägen fachgerecht gem. Herstellerangaben einbauen, Fabrikat : Schlüter-Schiene, o. glw., Material : Messing, Abmessung : 10 / 30 mm, Einzellängen : bis 150 cm, Abschlussschiene mit trapezförmig gelochtem Befesti- gungsschenkel und unter 87° anschließendem Abschluss- schenkel mit verbreiteter, schräg ansteigender Kopfaus- bildung und Fugensteg zur Aufnahme einer Fugenkammer, einschl. aller Zuschnitte, Gehrungsausbildungen, etc., komplett in fertiger Arbeit

01.__. 23 Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Aluminium liefern und montieren Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil frei Baustelle liefern, zum Einbauort verbringen und am Übergang des Oberflächenbelags zu anderen Bodenbelägen fachgerecht gem. Herstellerangaben einbauen, Fabrikat : Schlüter-Schiene, o. glw., Material : Aluminium, Abmessung : 10 / 30 mm, Einzellängen : bis 150 cm, Abschlussschiene mit trapezförmig gelochtem Befesti- gungsschenkel und unter 87° anschließendem Abschluss- schenkel mit verbreiteter, schräg ansteigender Kopfaus- bildung und Fugensteg zur Aufnahme einer Fugenkammer, einschl. aller Zuschnitte, Gehrungsausbildungen, etc., komplett in fertiger Arbeit

01.__. 24 Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl liefern und montieren Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil frei Baustelle liefern, zum Einbauort verbringen und am Übergang des Oberflächenbelags zu anderen Bodenbelägen fachgerecht gem. Herstellerangaben einbauen, Fabrikat : Schlüter-Schiene, o. glw., Material : Edelstahl, Abmessung : 10 / 30 mm, Einzellängen : bis 150 cm, Abschlussschiene mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und unter 87° anschließendem Abschlussschenkel mit verbreiteter, schräg ansteigender Kopfausbildung und Fugensteg zur Aufnahme einer Fugenkammer, einschl. aller Zuschnitte, Gehrungsausbildungen, etc., komplett in fertiger Arbeit, Hinweis : die Verlegung der Bodenabschlußschienen erfolgt voraussichtlich vor den Parkettarbeiten im Zuge der Fliesenverlegung in den angrenzenden Bereichen

01.__. 25 Silikonfuge Anschlußschiene, Breite 5 mm, fachgerecht herstellen Silikonfuge für das Versiegeln von Anschlussfugen aller Art fachgerecht herstellen und glätten, Fugenbreite : bis 5 mm, Fugenfarbe : passend zum Oberbelag, Ausführung in diversen Einzellängen, auch für Kurzlängen, etc., komplett in fertiger Arbeit Hier : Versiegelung am Anschluß zu Bodenbelagsabschlußschienen

01.__. 26 Silikonfuge Türzarge, Breite 5 mm, fachgerecht herstellen Silikonfuge für das Versiegeln von Anschlussfugen an Türzargent fachgerecht herstellen und glätten, Fugenbreite : bis 5 mm, Fugenfarbe : passend zum Oberbelag, Ausführung in diversen Einzellängen, auch für Kurzlängen, etc., komplett in fertiger Arbeit Hier : Versiegelung am Anschluß zu Stahlumfassungszargen

01.__. 27 Pflegemittel für versiegelte Parkettoberflächen liefern Reinigungs- und Pflegemittel samt Anleitung für die Parkett- und Laminatoberflächen der Vorpositionen frei Baustelle liefern und zur Unterhaltspflege durch den / die Eigentümer an den Bauherrn übergeben, die Position versteht sich als Set aus · 1 Liter Bodenpflegekonzentrat · 1 Liter Reinigungskonzentrat · 1 Pflegeanleitung passend zu dem jeweiligen Parkett- oder Laminatboden, einschl. Pflegehinweis zu dem jeweiligen Parkettboden.

02 Oberbeläge

Der Verlegeuntergrund besteht aus bauseits eingebrachtem, schwimmend verlegtem Zementestrich CT-C25-F4, kunststofffaserarmiert, als Heizestrich über einer Fußbodenheizung.

02.__. 1 Haftrgrundierung liefern und aufbringen Dispersionsgrundierung für saugfähige Untergründe liefern und als Haftgrundierung auf die Estrichflächen fachgerecht aufbringen, die Haftgrundierung ist durch den AN eigenverantwortlich auf den Estrich und die Verlegung des Oberbodens abzustimmen, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien. einschl. Reinigen des Untergrundes, etc., komplett in fertiger Arbeit.

02.__. 2 Zulage zur Vorposition für Anschleifen des Estrichs Zulage zur Haftgrundierung der Vorposition für das Anschleifen des bauseits eingebrachten Zementestrichs, jedoch nur in Rücksprache und auf besondere Anweisung durch die Bauleitung.

02.__. 3 Spachteln von Estrichfläche für Textil- und PVC-Oberbeläge Spachteln von Estrichflächen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten und als Verlegeuntergrund für textile Oberbeläge oder PVC-Beläge, Nivellierspachtelmasse liefern und auf den bauseits eingebrachten Estrichflächen aus Zementestrich fachgerecht gem. Herstellerrichtlinien aufbringen und glätten, so dass eine verlegefähige und ebene Estrichoberfläche entsteht, Spachtelstärke : ca. 2 - 3 mm, Liefern und Aufbringen der Haftbrücke in separater Position, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien,

02.__. 4 Spachteln von Estrichflächen an Belagswechseln Spachteln von Estrichflächen wie Vorposition, jedoch als Spachtelung in Teilbereichen für das Herstellen von Übergängen bei Belagswechseln, in Türbereichen, etc., Ausführung nach Erfordernis und nur nach vorheriger Festlegung und Aufmaß mit der Bauleitung, Nivellierspachtelmasse liefern und auf den bauseits eingebrachten Estrichflächen aus Zementestrich fach- gerecht gem. Herstellerrichtlinien aufbringen und glätten, so dass eine verlegefähige und ebene Estrichoberfläche entsteht, Spachtelstärke : bis 5 mm, Liefern und Aufbringen der Haftbrücke in separater Position, Verarbeitung gem. Herstellerrichtlinien. Hier : Anspachteln von Belagswechseln

02.__. 5 Zulage zu den Spachtelarbeiten für Mehrstärken Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorpositionen für je 2 mm Mehrstärke, die Mehrstärken sind vor Ausführung der Bauleitung anzuzeigen und die betroffenen Bereiche gemeinsam mit der Bauleitung örtlich aufzumessen und zu dokumentieren.

02.__. 6 Zulage zu den Spachtelarbeiten für Faserarmierung Zulage zu den Spachtelarbeiten der Vorpositionen für Ausführung mit Faserarmierung, jedoch nur auf Anweisung und in Absprache mit der Bauleitung.

02.__. 7 Estrichrisse aufschneiden und verharzen Estrichrisse aufschneiden, Schnittflächen reinigen und mit Epoxidharzmasse fachgerecht und dauerhaft verharzen, die festgestellten Estrichrisse sind vor dem Verharzen der Bauleitung anzuzeigen und die betroffenen Bereiche gemeinsam mit der Bauleitung örtlich aufzumessen und zu dokumentieren.

PVC-Bodenbeläge

02.__. 8 Heterogener Design-Bodenbelag Expona Commercial Heterogener Design-Bodenbelag hergestellt aus PVC nach EN ISO 10582 liefern und fachgerecht nach VOB 18365 und den Verlegerichtlinien des Herestellers verlegen, Fabrikat : Objektfloor Expona Commercial, o. glw., Klassifizierung nach EN ISO 10874 : 23, 33, 42 (ausgeschlossen Fahrverkehr,) Belagsart : Heterogenbelag nach DIN EN ISO 10582, Oberflächenvergütung : PUR (werkseitig) Flächengewicht : 4.290g/m² (EN ISO 23997), Gesamtdicke : 2,5 mm (EN ISO 24346), Nutzschichtdicke : 0,55 mm (EN ISO 24340), Rutschhemmung : R-10 (DIN 51130) / DS (EN 13893), Resteindruck : </= 0,05 mm (EN ISO 24343-1), Verarbeitung gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Bodenherstellers unter Verwendung der vom Hersteller empfohlenen Klebstoffhersteller, einschl. Erstpflege des Bodens vor Abnahme, aller Zuschnitte, etc., komplett in fertiger Arbeit, vorgesehener Klebstoff / Fabrikat : angebotener Boden / Fabrikat :

02.__. 9 Heterogenen Design-Bodenbelag Expona Flow Elastischer und heterogener PVC-Bodenbelag mit extra starker Polyurethan-Vergütung hergestellt nach EN 10582 liefern und fachgerecht nach VOB 18365 und den Verlegerichtlinien des Herestellers verlegen, Fabrikat : Objektfloor Expona Flow, o. glw., Design : Mulberry 9846, Klassifizierung nach EN ISO 10874 : 23, 34, 43, Belagsart : Heterogenbelag nach DIN EN ISO 10582, Oberflächenvergütung : PUR (werkseitig) Flächengewicht : 2.660g/m² (EN ISO 23997), Gesamtdicke : 2,0 mm (EN ISO 24346), Nutzschichtdicke : 0,7 mm (EN ISO 24340), Rutschhemmung : R-10 (DIN 51130) / DS (EN 13893), Resteindruck : </= 0,1 mm (EN ISO 24343-1), Verarbeitung gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Bodenherstellers unter Verwendung der vom Hersteller empfohlenen Klebstoffhersteller, einschl. Erstpflege des Bodens vor Abnahme, Verschweis- sen der Belagsnähte, aller Zuschnitte, etc., komplett in fertiger Arbeit, vorgesehener Klebstoff / Fabrikat : angebotener Boden / Fabrikat :

02.__. 10 Fußbodenleiste aus Kunststoff liefern und montieren Fußbodenleiste aus Kunststoff passend zu den Design- Böden der Vorpositionen liefern und fachgerecht anbringen, Höhe der Fußbodenleiste : ca. 50 mm, die Kunststoffprofile sind zu kleben und zusätzlich zu nageln, einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Leibungen, Raumecken, etc., komplett in fertiger Arbeit.

02.__. 11 Anschluß als Flachleiste liefern und montieren Flachleiste als Anschlussleiste mit einseitig gerun- deter Leistenkante frei Baustelle liefern, zum Einbauort verbringen und als Übergang zu Blendrahmentüren, etc., fachgerecht montieren, Material : Eiche / passend zu den Oberböden der Vorpositionen, Abmessung : ca. 5 / 20 mm, Oberfläche : endbeschichtet mit transparentem UV-gehärtetem Acryllack, einschl. aller Zuschnitte, Anarbeiten an Türen und aller Befestigungsmittel, etc. komplett in fertiger Arbeit.

02.__. 12 Silikonfuge, Breite 5 mm, fachgerecht herstellen Silikonfuge für das Versiegeln von Anschlussfugen aller Art fachgerecht herstellen und glätten, Fugenbreite : bis 5 mm, Fugenfarbe : passend zum Oberbelag, Ausführung in diversen Einzellängen, auch für Kurzlängen, etc., komplett in fertiger Arbeit Hier : Versiegelung Bodenanschluß an Stahlumfassungszarge

02.__. 13 Silikonfuge Türzarge, Breite 5 mm, fachgerecht herstellen Silikonfuge für das Versiegeln von Anschlussfugen an Türzargent fachgerecht herstellen und glätten, Fugenbreite : bis 5 mm, Fugenfarbe : passend zum Oberbelag, Ausführung in diversen Einzellängen, auch für Kurzlängen, etc., komplett in fertiger Arbeit Hier : Versiegelung am Anschluß zu Stahlumfassungszargen

An- und Abschlussprofile

02.__. 14 Winkelprofile aus Edelstahl als Bodenbegrenzung liefern und verlegen Winkelprofile für die Dünnbettverlegung liefern und im Bereich von Türenschwellen und als Übergang/Abschluss- schiene zwischen verschiedenen Fußbodenarten fachgerecht in die Bodenbeläge der Vorpositionen einbauen, Material : Edelstahl, Schienenhöhe ca. 10 mm, einschl. Ausbilden von Gehrungsschnitten an allen Positiv- und Negativecken, Zuschneiden an Kreuzungs- oder Stoßpunkten, etc., komplett in fertiger Arbeit. Fabrikat : Schlüter-Schiene, o. glw., Hinweis : die Verlegung der Bodenabschlußschienen erfolgt voraussichtlich vor den Bodenbelagsarbeiten im Zuge der Fliesen- und Parkettverlegung

02.__. 15 Winkelprofile wie Vorposition, jedoch in Messing Winkelprofile für die Dünnbettverlegung wie Vorposition, jedoch Ausführung in Messing.

02.__. 16 Winkelprofile wie Vorposition, jedoch in Aluminium Winkelprofile für die Dünnbettverlegung wie Vorposition, jedoch Ausführung in Aluminium.

03 Stundenlohnarbeiten

03.__. 1 Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters auf Nachweis, falls Arbeiten erforderlich werden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, jedoch nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden dürfen, sind die Löhne und Preise auf der Grundlage der in den einzelnen Poistionen kalkulierten Kosten, einschl. aller Fahrt-, Zuschlags- und Nebenkosten als abgeschlossene fertige Leistung einzusetzen.

03.__. 2 Helferstunden Stunden eines Helfers auf Nachweis, falls Arbeiten erforderlich werden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, jedoch nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden dürfen, sind die Löhne und Preise auf der Grundlage der in den einzelnen Poistionen kalkulierten Kosten, einschl. aller Fahrt-, Zuschlags- und Nebenkosten als abgeschlossene fertige Leistung einzusetzen.