Angebot einreichen

Allgemeine Vorbemerkungen 1. Angebotsgrundlagen 1.1 Angebots- und Vertragsgrundlagen Folgende Bedingungen liegen dem Angebot zugrunde und haben in der aufgeführten Reihenfolge nacheinander Gültigkeit: Das Leistungsverzeichnis mit den ergänzenden Hinweisen. Die VOB, Teil B/C, in der am Tage der Abgabe gültigen Fassung. Die einschlägigen DIN-Vorschriften und sonstigen Bestimmungen. Die Werkpläne des Architekten sowie die geprüften, statischen Berechnungen der beratenden Ingenieure mit allen Forderungen und Auflagen der Genehmigungsbehörden. 1.2 Unvollständige Leistungsbeschreibung Auf eine eventuelle Unvollständigkeit der Leistungsbeschreibung ist unverzüglich hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat auch bei unvollständiger Leistungsbeschreibung die erforderlichen Leistungen zu erbringen, welche zu einen mangelfreien Werk mit der vereinbarten Beschaffenheit führen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch nicht eingeschränkt. 1.3 Arbeiten im Bestand, Baureparaturen Festgestellte Abweichungen von der Bestandsaufnahme mit notwendiger Änderung der Planung oder der Leistungsbeschreibung sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Daraus folgende Leistungen, die zur Herstellung der Funktionsfähigkeit erforderlich sind, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen eingerichtet ist. Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu überprüfen. 1.4 Gewährleistung Die Gewährleistung beträgt 5 Jahre und beginnt nach erfolgter Abnahme bzw. dem Datum der Mängelbeseitigung. Findet keine Abnahme statt, beginnt die Gewährleistungsdauer ab dem Datum der Schlusszahlungsfreigabe. Zur Sicherung der Gewährleistung ist vom Auftragnehmer eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft in Höhe 5 % der festgestellten Schlussrechnungssumme unverzinslich für die Dauer von 5 Jahren zu übergeben. 1.5 Vergütung Alle Einheitspreise verstehen sich für komplette Leistungen einschl. Lieferung der Werkstoffe bis zum jeweiligen Einbauort der Baustelle sowie sämtlicher Nebenleistungen, die zur sach- und fachgerechten Durchführung erforderlich sind. 1.6 Nachtragsangebote Müssen Arbeiten vorgenommen werden, die von der Leistungsbeschreibung abweichen oder nicht darin aufgeführt sind, so ist rechtzeitig vor Ausführung ein Nachtragsangebot einzureichen, der Einheitspreis zu vereinbaren und die schriftliche Zustimmung zur Ausführungsart und zum Preis vom Auftraggeber  einzuholen. 1.7 Angaben des Bieters Berufsgenossenschaft:  ............................................................................... Mitglieds- Nr.: ..........................................................................................

Technische Vorbemerkungen Liefern und Montieren Alle Positionen sind grundsätzlich als "Liefern und Montieren" zu kalkulieren, es sei denn, es ist in den Positionen ausdrücklich anders beschrieben und es gibt separate Montagepositionen. Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Dübel etc.) sind ebenso wie das erforderliche Herstellen von Bohrungen in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ausführung der Arbeiten Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von den örtlichen Verhältnissen auf der Baustelle zu informieren. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Güte der von ihm gelieferten Materialien auf seine Kosten durch Vorlage anerkannter Materialprüfstellen nachzuweisen. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber bei Verdacht nicht vertragsgemäße Qualität für Materialien, Einbauzustände, Einbau- und Anlagenteile oder ganze Anlagen Güte- und Gebrauchsprüfungen fordert oder ausführen lässt. Sind vom Auftragnehmer Arbeiten und Stundenlohnarbeiten auszuführen, die nicht im Auftrag enthalten sind, müssen diese vor Ausführung von der Bauleitung bzw. vom Planungsbüro mit einem schriftlichen Angebot beantragt werden. Erst nach schriftlicher Genehmigung darf mit den Stundenlohnarbeiten begonnen werden. Werden Arbeiten und Stundenlohnarbeiten ohne vorherige schriftliche Genehmigung vom AN ausgeführt, werden diese nicht vergütet. Als Abrechnungsgrundlage wird der im Auftrag enthaltene Stundensatz herangezogen. Über die angefallenen Stunden ist täglich ein Stundenzettel zu führen, der den Namen des eingesetzten Monteurs oder des Helfers, den Auftraggeber bzw. Veranlasser und den Grund der Arbeiten verzeichnet haben muss. Ferner sind die ausgeführten Arbeiten, unter Nennung des verbrauchten Materials, aufzuführen. Diese Stundenzettel sind von der Bauleitung oder eines Beauftragten abzuzeichnen. Die Stundenlohnarbeiten gelten als ausgeführt und anerkannt, wenn die Stundenlohnzettel innerhalb von 5 Arbeitstagen der Bauleitung oder eines Beauftragten zur Gegenzeichnung vorgelegt oder mit Telefax an das betreffende Büro übersandt werden. Später eingereichte Stundenlohnzettel werden grundsätzlich zurückgewiesen und nicht anerkannt. Baustelleneinrichtung Die Flächen zur Baustelleneinrichtung und zur eingeschränkten Materialzwischenlagerung werden nach Auftragserteilung durch den AG zugewiesen! Erschließung Flucht- und Rettungswege: Transport- und Fluchtwege sind jederzeit freizuhalten. Energietechnische Erschließung: Es werden bauseits Anschlüsse für Bauwasser, Baustrom zur Verfügung gestellt. Termine Es werden seitens des AG Bauablaufpläne bzw. Terminpläne erstellt. Diese Angaben sind durch den AN weiter zu präzisieren und fortlaufend zu aktualisieren. Terminverschiebungen sind dem AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ausführungsunterlagen Dem Auftragnehmer werden Ausführungsunterlagen in Form von Ausführungsplänen für die geplanten Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Auf Basis dessen ist durch den AN eine Werk- und Montageplanung zu erstellen, die durch den AG geprüft und freigegeben werden muss. Sämtliche Maße sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Fachbauleiter und Baubesprechungen Fachbauleiter: Bei Auftragsvergabe ist der verantwortliche Fachbauleiter / Polier des AN namentlich mit allen notwendigen Kontaktdaten zu benennen. Baubesprechungen: Es findet mindestens 1 mal wöchentlich eine Firmenbaubesprechung statt. Der AN verpflichtet sich, an der wöchentlichen Baubesprechung teilzunehmen. Hierzu hat der verantwortliche Bauleiter anwesend zu sein. Für seine Arbeiten hat der AN Bautagesberichte zu erstellen. Sie sind der Bauleitung wöchentlich in digitaler Form vorzulegen. Abnahmeprüfung Der örtlichen Bauleitung des AG sind die Protokolle in 2-facher Ausfertigung über alle im Rahmen der Einregulierung durchgeführten Messungen und Funktionsprüfungen midnestens 5 Werktage vor der Abnahme vorzulegen. Abnahme Es wird eine förmliche Abnahme gem. VOB vereinbart. Einweisung Vor der Abnahme führt der Auftragnehmer in der Inbetriebnahme und Funktionskontrolle eine Einweisung des technischen Personals des Nutzers durch. Die Inbetriebnahme ist in getrennten Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten, die Einweisung des Bedienungspersonals ist hier inbegriffen. Diese Einweisung beinhaltet Informationen über: die Bedienung der Anlagen die Wartung der Anlagen, die nicht vom Auftragnehmer durch Wartungsvertrag gewartet werden die Betriebsführung der Anlagen. Die Einweisung ist mit einem gegengezeichneten Protokoll zu dokumentieren und der Bauleitung zu übergeben. Unfallverhütung Für die Planung und fachgerechte Durchführung erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften hat der AN alleinverantwortlich zu sorgen und entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Der Auftragnehmer hat am "Sige-Plan" mitzuwirken und seine Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Arbeiten dem Auftraggeber vorzulegen! Baustellenordnung Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige Ausfallzeiten, die aus der Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften herrühren, sind durch Mehreinsatz / Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren. Bauschuttregelung Der AN ist verpflichtet, kontinuierlich und kostenlos seine eigenen Abfälle, Verunreinigungen, Verpackungsmaterial und Bauschutt von der Baustelle zu entfernen. In jedem Falle jedoch mindestens zweimalig in der Woche. Kommt der AN seinen Pflichten zur Beseitigung der o.g. Stoffe auch nach besonderer Aufforderung und angemessener Nachfristsetzung nicht nach, erfolgt die Schuttbeseitigung durch Dritte auf Kosten des Auftragnehmers. Darüber hinaus hat der AN alle dadurch entstandenen Mehraufwendungen bei dem AG und der Bauüberwachung zu tragen. Bauschild Eigene Werbemaßnahmen an der Baustelle bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung des AG.

Ausführungshinweise Ausführungshinweise Nachfolgende Beschreibung beinhaltet alle für die heizungstechnische Anlagen erforderlichen Leistungen. Auf Wunsch sind dem Bauherrn Alternativen anzubieten. Mehr- und Minderkosten sind vor Bemusterung mitzuteilen. Die terminliche Abstimmung und Vorbereitung der Versorgungsanträge mit dem VNB, dem Fernmeldeversorgern ist vom AN in Abstimmung mit der Bauleitung durchzuführen. Die Werk- und Montageplanung des AN ist spätestens 2 Wochen nach Eingang der Ausführungsplanung der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen. Nach Fertigstellung der gesamten Anlage erfolgt die Abnahme einschl. Funktionsprüfung; auch diese Leistungen sind im Angebot einzukalkulieren.

Inbetriebnahme und Abnahme Inbetriebnahme und Abnahme Hinsichtlich Inbetriebnahme und Abnahme sind folgende Sachverhalte und Einzelheiten maßgebend: bei der Abnahme muss die Anlage in Betrieb genommen sein die Einweisung des Bedienungspersonals ist vor der Abnahme durchzuführen über die Einweisung ist ein Protokoll zu erstellen vor Abnahme ist eine Funktionsprüfung durchzuführen die geforderten  Leistungen gelten erst dann als erbracht, wenn die Anlagenteile den Bedingungen und Vorschriften entsprechen der Auftragnehmer erstellt über diese Messungen Protokolle, welche die Zeit, den Ort, die Bedingungen, die Methode und die Messergebnisse enthalten. Die Protokolle müssen spätestens 3 Tage vor dem Abnahmetermin beim Bauherrn vorliegen muss aus schwerwiegenden Gründen eine Abnahme verweigert werden, so gehen die zusätzlichen Kosten für weitere Abnahmen zu Lasten des Auftragnehmers das Abnahmeprotokoll wird vom Auftraggeber erstellt. Übergabe- oder Abnahmeprotokolle des Auftragnehmers werden nicht anerkannt.

Liste der Projektbeteiligten Auftraggeber/Generalunternehmer: AH Projektbau GmbH, Industriestraße 27b, 22880 Wedel Generalübernehmer/Projektsteuerer: Beste Bau Bauregie GmbH, Mittelstraße 4, 31319 Sehnde Bauherr/Eigentümer: Volksbank eG Hildesheim, Kennedydamm 10, 31134 Hildesheim Planung Hochbau: Hirtz Planmanagement GmbH, Bahnhofstraße 9, 26180 Rastede Tragwerksplanung: Allo - Ingenieure, M. Eng. Rezan Allo, Grubenbecherstraße 16, 50829 Köln Bauphysik (Wärmeschutz, Schallschutz): Trinity Consulting GmbH, Hoher Weg 4 - 37444 St.Andreasberg Planung Haustechnik (HLSE): wpb - Woker Planungsbüro GmbH, Leonhardtsreaße 10, 30175 Hannover Brandschutz: Hirtz Planmanagement GmbH, Bahnhofstraße 9, 26180 Rastede Baugrundbeurteilung, Gründungsempfehlung: Ingenieurbüro Wode GmbH, Ingenieure und Geologen,  Kolberger Straße 13,  31319 Sehnde WU-Konzept WU-Systeme Niedert & Bosold GmbH,  Rannenberger Straße 3, 31749 Auetal SiGeKo: AH Ingenieure GmbH, Veritaskai 3, 21079 Hamburg

Projektbeschreibung Mit dem Bauvorhaben „Marktstraße – Volksbank“ entsteht in der Hohen Straße 8 in 31249 Hohenhameln ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit 27 Wohneinheiten, zwei Wohngemeinschaften, vier Gewerbeeinheiten sowie einem Standesamt. Das Gebäude vereint öffentliche und private Nutzungen in einem zukunftsorientierten Nutzungskonzept. Das Bauvorhaben besteht aus einem Vorderhaus mit Mansarddach und einem Hinterhaus mit Satteldach. Die Errichtung erfolgt nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und erfüllt den KfW-Effizienzhaus-Standard 55. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Warmwasserbereitung dezentral über Durchlauferhitzer. Sämtliche Nutzungseinheiten erhalten eine individuell regelbare Fußbodenheizung sowie eine moderne technische Ausstattung mit Video-Türsprechanlage, Cat-7-Verkabelung und hochwertiger Sanitärtechnik. Die Gebäude werden in massiver Bauweise mit Kalksandsteinmauerwerk, Stahlbetondecken und einer zweischaligen Klinkerfassade mit Kerndämmung errichtet. Personenaufzüge in beiden Gebäudeteilen sowie eine Tiefgarage mit elektrisch betriebenem Rollgitter gewährleisten eine komfortable und barrierearme Erschließung. Insgesamt verbindet das Bauvorhaben energieeffiziente Gebäudetechnik, hochwertige Bauqualität und ein vielseitiges Nutzungskonzept zu einem modernen Wohn- und Geschäftsgebäude.

Baubeschreibung Baubeschreibung 1.1 Allgemein Das Bauvorhaben befindet sich in der Hohen Straße 8 in 31249 Hohenhameln. Auf dem Grundstück entsteht ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit insgesamt 27 Wohneinheiten, zwei Wohngemeinschaften sowie vier Gewerbeeinheiten. Das Gebäude gliedert sich konstruktiv und funktional in zwei voneinander getrennte Hauptgebäude. Das straßenseitige Vorderhaus wird mit einem Mansarddach und das hofseitige Hinterhaus mit einem klassischen Satteldach ausgeführt. Maßgebend für sämtliche Ausführungen sind  die Ausführungsplanung sowie die statischen Berechnungen, das nachfolgende Leistungsverzeichnis, die Bauleistungsbeschreibung und die geltenden gesetzlichen Vorschriften. Das Bauvorhaben wird nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet und erfüllt den KfW-Effizienzhaus-Standard 55 zur Erreichung der Förderkriterien des Programms „Klimafreundlicher Neubau“ für die Wohneinheiten. Die Anforderungen an den Schall- und Brandschutz sind gemäß den entsprechenden Nachweisen und dem Brandschutzkonzept umzusetzen. 1.2 Erdarbeiten Die Fundamente und Bodenplatten werden entsprechend der statischen Berechnung hergestellt. Sämtliche erforderlichen Entwässerungsleitungen werden gemäß Entwässerungsplanung verlegt und vor Inbetriebnahme geprüft. Der vorhandene Oberboden wird abgefahren und fachgerecht entsorgt. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Arbeitsräume mit geeignetem Aushubmaterial bis zum vorhandenen Geländeniveau verfüllt. Die Erschließung des Grundstücks mit Strom-, Trinkwasser- und Schmutzwasseranschlüssen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den Anforderungen der örtlichen Versorgungsunternehmen. Die Regen- und Schmutzwasserleitungen werden an vorhandene Kontrollschächte angeschlossen. 1.3 Gründung Die Fundamente und Bodenplatten werden aus Stahlbeton entsprechend den statischen Vorgaben hergestellt. Die Bodenplatten werden in wasserundurchlässigem Beton ausgeführt. Zusätzlich wird eine Erdungsanlage nach DIN 18014 vorgesehen. Die Eingangsbereiche werden ebenerdig hergestellt, um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten. 1.4 Tiefgarage Die Tiefgarage wird über die Hohe Straße erschlossen und durch ein elektrisch betriebenes Rollgitter gesichert. Die Steuerung erfolgt über Funkfernbedienungen oder über die Schließanlage des Gebäudes. Die Tiefgarage erhält eine hoch belastbare Epoxidharzbeschichtung einschließlich Parkflächenmarkierung und rutschhemmender Oberfläche. 1.5 Wände Wohngeschosse Die tragenden  Außen- und Innenwände werden überwiegend in massiver Kalksandsteinbauweise entsprechend den statischen und bauphysikalischen Anforderungen errichtet. Definierte Bereiche werden entsprechend der statischen Berechnung in Stahlbetonbauweise ausgeführt. Die Außenfassaden werden als zweischaliges Mauerwerk mit mineralischer Kerndämmung und hochwertiger Klinkervorsatzschale hergestellt. Die Dämmstärken richten sich nach dem Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz. Innenwände werden je nach Anforderung als Kalksandstein- oder Trockenbauwände ausgeführt. 1.6 Geschossdecken Die Geschossdecken werden entsprechend der statischen Berechnung als Stahlbeton-Fertigdecken ausgeführt. Im Vorderhaus werden die Decken über Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss und Dachgeschoss hergestellt. Im Hinterhaus werden die Decken über Kellergeschoss, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss als Stahlbeton-Fertigdecken ausgeführt. Die Deckenstöße werden tapezierfertig verspachtelt. Treppen werden als Stahlbeton-Fertigtreppen hergestellt. 1.7 Dach Das Tragwerk wird als Holzkonstruktion entsprechend den statischen und bauphysikalischen Anforderungen ausgeführt. Das Vorderhaus erhält ein Mansarddach, das Hinterhaus ein klassisches Satteldach. Die Dachflächen werden entsprechend den Anforderungen des Wärmeschutznachweises gedämmt. Die geneigten Dachflächen werden mit frostbeständigen Tondachziegeln eingedeckt. Flachdachbereiche und Dachterrassen werden als Warm- bzw. Umkehrdach mit entsprechender Abdichtung und Gefälledämmung ausgeführt. Zur Wartung der Photovoltaikanlagen werden beide Dächer mit Dachausstiegsluken ausgestattet.

Angaben zur Baustelle Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Ansprüche des AN, die auf Unkenntnis der Örtlichkeiten zurückzuführen sind, werden durch den AG nicht gesondert honoriert. Lage, Transportwege Lagerplätze: Zufahrtmöglichkeiten über öffentliche Straßen. Für den Verkehr freizuhaltende Flächen gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung. Die vom AN benötigten Lagerflächen sind mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Entsorgung von Abfall nach DIN 18299: Das Einsammeln, Abfahren und die Entsorgung von Abfall, Müll, Verpackungen, Restmaterial u.ä., die aus den Leistungen des AN resultieren, hat nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Sollten nachvollziehbare Gründe vorliegen, die gegen diese Vorgabe sprechen, so sind diese mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Der AG behält sich vor, dass wenn der AN seinen Pflichten der eigenen Abfallbeseitigung nach zweimaliger Aufforderung nicht nachkommt, diese auf Kosten des AN an Dritte zu beauftragen. Vom AG werden Abfallcontainer gestellt, das Entsorgungskonzept des AGs ist zu beachten. Es obliegt dem Auftragnehmer dafür zu sorgen (z.B. abschließbare Klappen/ Deckel), dass Unbefugte keine Abfälle in die Behälter des AG füllen.

Besondere Technische Vertragsbedingungen Ver- und Entsorgung Lösungsmittel, Materialreste u. dgl. dürfen nicht in Abflüssen entsorgt werden. Soweit nicht gesondert in den Leistungspositionen aufgeführt, ist das Aufstellen und anschließende Abtransportieren von Schuttcontainern, einschl. notwendiger Deponiegebühren, in ausreichender Menge, für die Leistungserfüllung in die Einheitspreise einzurechnen. Die ordnungsgemäße, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende und nach Materialien getrennte Entsorgung ist durch den AN auf Verlangen nachzuweisen. Bei einer Nutzung von Schuttcontainern durch mehrere, unterabhängige Unternehmen, werden - sofern keine andere Einigung zustande kommt - dem Bereitsteller nach Abschluss der Arbeiten die Kosten dafür auf Nachweis, mengenanteilig in einer Umlage ausgeglichen. Sicherungspflicht Dem AN obliegt die ordnungsgemäße Sicherungspflicht der Baustelle für die gesamte Bauzeit. Dies betrifft sowohl privates wie öffentliches Recht sowie die Sicherung von zwischengelagertem Baumaterial und eigenem Gerät. Nicht für den Umbau bestimmte Bausubstanz ist ausreichend vor Beschädigungen mit entsprechenden Maßnahmen zu schützen. Der Firmenbauleiter/Polier trägt Sorge dafür, dass sich alle Mitarbeiter den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften entsprechend verhalten und gekleidet sind. Baustoffe Es dürfen nur gütegesicherte Baustoffe und Bauteile verwendet werden, deren Normgerechtigkeit durch Gütezeichen nachgewiesen werden kann. Alle Materialien und handwerklich, fachlichen Ausführungen müssen den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten in Art, Funktion und Witterungsbeständigkeit entsprechen. Bei Unklarheiten sind rechtzeitig vorher die Hersteller zu konsultieren oder entsprechendes durch die Herstellerrichtlinien nachzuweisen. Zwischenlagerflächen sind auf dem Grundstück nur bedingt vorhanden. Die Einschätzung, inwieweit diese ausreichen, obliegt dem AN. Bei Unklarheiten und vor der Ausführung der Arbeiten ist rechtzeitig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten. Öffentliche Bereiche sind bei größeren, durch die Baumaßnahmen verursachten Verschmutzungen, umgehend zu reinigen. Baustoffreste, Verpackungsmaterialien und sonstiger Restmüll sind sofort zu beseitigen. Bei den in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten Positionen sind durch den Bieter, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, die Lieferung, das Verbringen zum Einbauort sowie die Montage aller notwendigen Materialien und Baustoffe, Hilfs- und Befestigungsmittel in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für Heizungsbauarbeiten 1. Allgemeines Diese Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen ergänzen die VOB/C DIN 18380 „ Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen “ sowie alle einschlägigen DIN-, EN- und VDI- Richtlinien. Abweichungen gelten nur nach schriftlicher Vereinbarung. 2. Ausführungsgrundlagen - DIN 18380, DIN 4787, DIN 4701, DIN 1988, DIN EN 12828, DIN EN 1717 - VDI 2035 ( Korrosionsschutz & Wasserqualität ) - Energieeinsparrechtliche Vorgaben (GEG) - Herstellervorgaben - allgemein anerkannte Regeln der Technik - Netzbetreiber -/ Fernwärmevorgaben (falls zutreffend ) 3. Material- und Ausführungsqualität - Neumaterialien mit CE-/EN- Kennzeichnung - geeignete Rohrsysteme (Stahl, Kupfer, Edelstahl, Kunststoffverbund ) - Dämmung gemäß GEG bzw. DIN 1988-200 - Pumpen und Armaturen nach vereinbartem Herstellerstandard - Materialien geeignet für Wasserqualität nach VDI 2035 4. Rohrleitungen und Verlegung - spannungsfrei und fachgerecht verlegen - Brand- und Schallschutzdurchführungen fachgerecht abdichten - Dämmung gemäß GEG - Dokumentation von Unterputzinstallationen - Schutz vor Korrosion und Tauwasser 5. Heizflächen und Heizkörper - Montage nach Herstellerangaben - Thermostatventile mit Voreinstellung - lot- und waagerechter Einbau - vollständige Beschriftung aller Armaturen 6. Wärmeerzeuger sofern zutreffend - Installation gemäß Hersteller - und Schornsteinfegervorgaben - hydraulischer Abgleich ( VdZ-Formblatt ) - Heizungswasser gemäß VDI 2035 - vollständige Sicherheits - und Messeinrichtungen - Abgasanlagen nach TRGI / TRF / DIN EN 1443 7. Regelungs - und Steuerungstechnik - gemäß DIN EN 12098 - vollständige Parametrierung - Dokumentation aller Einstellungen - Smart-Home/Bus-Systeme als besondere Leistung 8. Prüfungen, Spülung und Inbetriebnahme - Druckprobe nach DIN EN 14336 - Spülung nach VDI 2035 - Befüllung mit aufbereitetem Heizungswasser - Funktionsprüfung aller Heizkreise - Übergabeprotokolle, Messprotokolle, Bestandsunterlagen 9. Sicherheit und Arbeitsschutz - Einhaltung DGUV - Arbeiten an Wärmeerzeugern nur spannungsfrei - Arbeiten an Gasleitungen/ Anlagen nur durch zertifizierte Fachkräfte 10. Baustellenorganisation - Koordination mit anderen Gewerken gem. Absprache mit der Bauleitung - Schutz der Anlagen - tägliche Reinigung (Verpackungsmaterial etc.) inkl. fachgerechter Entsorgung   und saubere Übergabe der Baustelle 11. Abrechnung und inkludierte Nebenleistungen in die EPs zu inkludieren: Befestigungsmaterial, Kleinmaterial - Beschriftungen - Grundeinstellung und Einregulierung - Dokumentation - Transport und Schutzmaterial Besondere Leistungen : - Smart-Home/Bus- Regelung - Fernwirktechnik - CAD- Pläne - Wasseraufbereitung 12. Gewährleistung - gemäß BGB oder VOB/B (mind. 4 Jahre bei VOB) - normgerechte Installation & vollständige Dokumentation

01 Heizungstechnische Anlagen

01.01 Baustelleneinrichtung

01.02 Rohrleitungen und Zubehör

01.03 Heizungseinrichtungsgegenstände und Zubehör

01.04 Heizflächen und Zubehör

01.05 Wärmedämmung und Zubehör

01.06 Neben- und Nachweisleistungen