Submit your bid

1 Vorbemerkungen

Inhaltsverzeichnis Vorbemerkungen 1.1.         Einführung 1.2.         Bauherr 1.3.         Planungsbeteiligte 1.4.         Baubeschreibung 1.4.1.       Nutzung 1.4.2.       Gebäude / Konstruktion 1.4.3.       Technische Gebäudeausrüstung - Elektro 1.4.4.       Technische Gebäudeausrüstung - HLS 1.5.         Leistungsinhalt und Leistungsumfang 1.5.1.       Planungsleistungen die dem AN zur Verfügung gestellt werden 1.5.2.       Planungsleistungen die der AN zu erbringen hat 1.5.3.       Objektüberwachungs- und Koordinierungsaufgaben des AN 1.5.4.       Ausführungsleistungen des AN 1.6.         Angebotsunterlagen des AN 1.7.         Vertrags- und Vergütungsform 1.7.1.       Angebotspreis und Vergütung 1.7.2.       Vertragsgrundlage 1.7.3.       Zahlungen 1.7.4.       Bürgschaften 1.7.5.       Gewährleistung 1.7.6.       Freistellungsbescheinigung gem. EStG 1.8.         Geplante Ausführungsfristen / Bauablauf 1.9.         Unterlagen 1.10.        Planungsunterlagen 1.10.1.     Tragwerkskonzeption 1.10.2.     Brandschutzkonzept 1.10.3.     Geotechnisches Bodengutachten 1.10.4.     Türliste 1.10.5.     Planliste Vermessung 1.10.6.     Planliste Gebäudeplanung 1.10.7.     Planliste Tragwerksplanung 1.10.8.     Planliste HLS 1.10.9.     Planliste Erdung und Blitzschutz 1.10.10.   Planliste Innere Erschließung 1.11.        Angaben zur Ausführung 1.11.1.     Baustelleneinrichtung 1.11.2.     Bauzaun 1.11.3.     Baustrom / Bauwasser / Telekommunikation / Schmutzwasser 1.11.4.     Baustellensicherheit 1.11.5.     Gerüste und sonstige technischen Arbeitsschutzmaßnahmen 1.11.6.     Abladen, Lagern und Transport 1.11.7.     Baustellenzufahrt und Baustraßen 1.11.8.     Baustellenunterhalt 1.11.9.     Bauachsen / Bezugshöhen 1.11.10.   Einstellen, Inbetriebnahme und Abnahme 1.11.11.   Genehmigungs- und Prüfgebühren

Einführung Die Südpack Verpackungen SE & Co. KG, Ochsenhausen beabsichtigt im Bebauungsplangebiet "Industriegebiet Hohe Steige" auf der Gemarkung Gemeinde Erolzheim den bestehenden Betriebsstandort zu erweitern. In einem ersten Erweiterungsschritt wird die bestehende Produktions- und Lagerhalle BT 4 für den Einbau einer ersten Produktionsanlage für das Projekt "PharmaGuard" umgebaut und ein Erweiterungsbau BT 8 mit Technik und Lagerräumen angebaut.

Bauherr Bauherr - Projektleitung Südpack Verpackungen SE & Co. KG Herr Klaus Berger Jägerstraße 23 88416 Ochsenhausen Tel.  07352 925-1114 klaus.berger@suedpack.de

Planungsbeteiligte Gebäudeplanung Redle Architekten Herr Stefan Redle Bahnhofstr. 21 88299 Leutkirch Tel.: 07561 91396-0 stefan.redle@redlearchitekten.de Tragwerksplanung Ingenieurbüro Bauer + Partner Herr Philip Merkle Boschstraße 8/1 89079 Ulm-Donautal Tel.: 0731 94605-24 merkle@ib-bauer-partner.de Elektroplanung Ingenieurbüro Sulzer GmbH & Co. KG Herr Nikolas Dangel Holzwiese 5 88267 Vogt Tel.: 07529 9737-224 nikolas.dangel@ibsulzer.de HLSK e-con TGA-Ingenieure GmbH Herr Arndt Kluge Schlachthofstraße 61 87700 Memmingen Tel.: 08031 75041-40 arndt.kluge@econ-tga.com Sprinklerplanung Planungsp. für Brandschutz Knosp GmbH Herrn Michael Benz Lindenplatz 9 77704 Oberkirch Tel.: 07805 91646-18 m.benz@knosp-brandschutz.de Innere Erschließung Ingenieurbüro Funk GmbH Herr Cristian Gangal Konrad-Manop-Straße 25 88499 Riedlingen Tel.: 07371 1800-19 c.gangal@ibfunk.de Vermessung Ingenieurbüro Funk GmbH Herr Daniel Schmidt Konrad-Manop-Straße 25 88499 Riedlingen Tel.: 07371 1800-33 Fax: 07371 1800-10 d.schmidt@ibfunk.de Geotechnisches Baugrundgutachten fm geotechnik Herrn Klaus Merk Mayrhalde 11 87452 Altusried Tel.: 08373 30203-79 merk@fmgeotechnik.de Brandschutzgutachten Sinfiro GmbH & Co. KG Herr Dominik Röhm Ebertstraße 2 72336 Balingen Tel.: 07433 9998-232 dominik.roehm@sinfiro.de EnEV-Nachweis GN Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH Herrn Christian Rittig Bodenseestraße 4 81241 München Tel.: 089 88949838-61 christian.rittig@gn-bauphysik.com

Baubeschreibung

Nutzung Bauteil 4 - Produktions- und Lagerhalle - Bestand In der bestehenden Produktions- und Lagerhalle wird die Produktion für das neue Projekt "PharmaGuard", einer neuartigen Kunststoffverpackung für Tabletten,  eingerichtet. Bei der Herstellung der Kunststoffverpackung erfolgt der komplette Produktionsablauf vom Extruder über das Rollenschneiden bis zur Verpackung der Ware unter Reinraumbedingungen. Aus diesem Grund wird der Lagerbereich der bestehenden Halle durch eine innliegende Trennwand vom sogenanten "Graubereich" abgetrennt, welcher als Vorbereich zum Reinraum dient. Der eigentliche Reinraum wird dann innerhalb des Graubereichs als eigenständige Raumzelle errichtet. Die technische Infrastruktur des Reinraums, insbesondere die Lüftungsinstallationene, werden auf der Decke des Reinraums, innerhalb des Graubereichs angeordnet. Bauteil 8 - Technik + Lager - Erweiterung Im westlichen Teil des Erweiterungsbaus befindet sich die Kältezentrale für die Lüftungsanlagen zur Versorgung der Reinräume. Die Kältezentrale erstreckt sich über das Erdgeschoss und die eingestellte Bühnenebene. In die Kältezentrale als massive Raumzelle eingestellt ist das Zentralvakuum. Im mittleren Teil ist das Werstoffhandling untergebracht. Hier werden die Folienreste, die im Produktionsprozess beim Rollenschneiden anfallen, aufbereitet und regranuliert. Danach können die aufbereiteten Granulate dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden. Auch im Wertstoffhandling befinden sich Anlagenteil sowohl im Erdgeschoss als auch auf der eingestellten Bühne. Im östlichen Teil befindet sich ein Lager für die betriebsinterne Instandhaltungswerkstatt der Produktionsanlagen. Außenbereich Das nördlich des Erweiterungsbaus anggeordnete Rückkühlwerk dient der Kälteerzeugung und ist über unterirdische Kältemittelleitungen mit der Kältezentrale verbunden. Südlich der bestehenden Produktionshalle BT 4 werden Granulatsilos errichtet, von denen aus die Extruder der Folienproduktion mit Kunststoffgranulat versorgt werden. Im Bereich der Pforte wird eine LKW-Waage installiert. Insbesondere die LKWs zur Befüllung der Granulatsilos werden hier vor und nach dem Befüllvorgang der Granulatsilos gewogen.

Gebäude / Konstruktion Bauteil 8 - Hallenerweiterung Technik und Lager Die Abmessung der 1-geschossigen Hallenerweiterungs beträgt  61,48 m x 13,52 m, Attikahöhe 9,30 m über Gelände. Die Hallenerweiterung ist als Stahlbetonskelettkonstruktion mit eingespannten Betonfertigteilstützen geplant. Die Gründung der Betonfertigteilstützen erfolgt über Einzelfundamente in Form von Köcherfundamenten. Die Fundamente gründen auf dem tragfähigen Kieshorizont. Das Dachtragwerk bilden die Betonfertigteildachbinder, die frei zwischen den Fassadenstützen der Längsfassade und den bestehenden Fassadenstützen BT4 Achse A spannen. Hierfür werden an den bestehenden Betonfertigteilstützen Achse A entsprechende Konsolauflager anbetoniert. In der Kältezentrale und im Werstoffhandling wird jeweils ein Stahlzwischenbühne eingestellt. Hierbei werden die Stahlstützen auf der Bodenplatte aufgesetzt und gegründet. Die lackierte Stahlkonstruktion der Bühnen ist mit Walzprofilen für Stützen, Hauptträgern und Nebenträgern geplant. Der Bühnenbelag wrd mit verzinkten Riffelblechen ausgeführt. Die Hallenbodenplatte wird als nicht tragende, mattenbewehrte und monolitische Betonbodenplatte ausgeführt, die auf einem Bodenersatzkörper flächig gegründet wird. Die Oberflächenvergütung erfolgt mittels Hartstoffeinstreuung. Die Bodenplatte ist umlaufend im 5 m-Randbereich der Halle mit einer druckfesten Perimeterdämmung unterseitig gedämmt. Die Dachkonstruktion der Hallenerweiterung besteht aus einer Dachtrapezblechlage mit Akustiklochung und Akustiksickenfüller oberhalb der Betondachbinder, einer Aluverbund-Dampfsperrfolie, einer Mineralwolle-Dachdämmung und einer FPO-Dachabdichtungsbahn. Die Dachfläche ist als Flachdach mit einem Gefälle von 2% vorgesehen. In der Dachkonstruktion sind  Lichtkuppeln ausgebildet, die der natürlichen Belichtung der Halle dienen und im Brandfall den Wärme- und Rauchabzug im Brandfall sicherstellen. Der untere Fassadenabschluss wird mit Betonsandwichfertigteilsockel mit einer Höhe von 3,60 m bzw. 3,00 m ausgebildet. Oberhalb des Hallensockels besteht die Fassadenkonstruktion aus einer Kassettenwandkonstruktion mit einer vertikal verlegten Außendeckschale. Bauteil 4 - Umbau bestehende Produktionshalle In der bestehenden Produktionshalle soll ein großer Reinraumkomplex bestehend aus einer weit gespannten Stahlkonstruktion mit darüberliegender Technikinfrastruktur eingebaut werden. Da die vorhandene Industriebodenpaltte die auftretenden Lasten der Stützen der Stahlkonstruktion nicht aufnehmen kann müssen entsprechende Fundamentierungen in der Halle hergestellt werden. Die Fundamentierungen sind streifenförmig in der Hallenfläche und streifenfömig zwischen den Fassadenstützen Achse A/4-15 erforderlich. Für die Fundamentausbildung ist die Industriebodenplatte mit eingelegter BKT zu schneiden und streifenförmig abzubrechen und die neuen Streifenfundamente mittels Magerbetonauffüllung im tragfähigen Kieshorizont zu gründen. In der bisherigen Hallenaußenwand Achse A sind Tür- und Toröffnungen an die Raumanordung in der Hallenerweiterung BT 8 anzupassen. Es werden daher bestehende Türwandöffnungen mit KS-Mauerwerk geschlossen und neue Öffnungen mittels Betonsägearbeiten hergestellt. Zur Abtrennung des Lagerbereichs im östlichen Hallenteil vom Graubereich im westlichen Hallenteil wird in Achse 17 eine raumhohe Hallentrennwand aus ´PU-Stahlblechsandwichelementen mit Stahlunterkonstruktion ausgeführt, die unterseitig am Hallendachbinder angeschlossen werden. In gleicher Bauart wird im Bereich G-F/16-17 eine raumhohe Logistikschleuse ausgebildet. Bodenplatte Rückkühlwerk Die Bodenplatte für die Rückkühlwerke wird als elastisch gebettete Bodenplatte, auf einem verdichteten Kiespolster auf dem tragfähigen Kieshorizont gegründet, mit einer umlaufenden Frostschürze aus Magerbeton. Die Oberfläche der Bodenplatte weist ein Kehlgefälle zwischen 2% und 2,9% mit einer länglichen Kehle auf, so dass die beiden Bodeneinläufe nicht unter einem der drei Rückkühlwerke zum liegen kommt. Die Oberfläche wird maschniell geglättet. Umlaufend weist die Bodenplatte eine Randaufkantung auf. Diese dient zum einen der Auflagerung der Berostung der Wartungsplattform aber auch als Basis für eine optional nachrüstbare Einhausung der Rückkühlwerke. Die eigentlichen Rückkühlwerke werden auf einer bauseitigen Stahlkonstruktion in der Fläche der Bodenplatte aufgeständert. Fundamentplatte Granulatsilos Die Fundamentplatte für die Granulatsilos wird als elastisch gebettete Bodenplatte, auf einem verdichteten Kiespolster auf dem tragfähigen Kieshorizont gegründet, mit einer umlaufenden Frostschürze aus Magerbeton. Die Oberfläche der Fundamentplatte weist ein Gefälle von 1,5% auf. Die Oberfläche wird maschniell geglättet. In die Bodenplattenbewehrung oberseitig eingebunden werden die Anker der bauseitigen Fundamentringe, über die im Nachgang zur Betonage die Silos auf der Bodenplatte verankert werden. Nach erfolgter Positionierung und verschraubung der Silos auf den Fundamentringen werden die Fundamente kraftschlüssig ausgemörtelt.

Technische Gebäudeausrüstung - Elektro Elektroinstallation Die Verlegung der Elektroinstallationen in der Halle BT8 erfolgen  als Aufputzinstallation. Ausgenommen hiervon sind lokale Einlegearbeiten in den Betonfertigteilwandelementen um Bereich der Türöffnungen zur Verkabelung der Türüberwachung. Im Bereich der Bodenplatte Granulatsilos kommen ebenfalls Einlegearbeiten für die installationstechnische Verbindung der Silos zur Ausführung. Erdung und Blitzschutz Für die Erdung des Erweiterungsbaus BT8 werden in den Fundamenten und in der Bodenplatte Fundamenterder aus verzinktem Bandstahl vorgesehen, die in einem Maschennetz von max. 20 m x 20 m aufgeteilt sind. Zusätzlich wird unterhalb der teilweise gedämmten Bodenplatte ein Ringerder im Material V4A mit einer Maschenweite von max. 10 x 10 m verlegt. Die Ausführung der Ableitungen des Blitzschutzes vom Dach erfolgt über die Betonfertigteilstützen bzw. die Betonfertigteilwände mittels einzubetonierenden Ableitungen aus Rundstahl. Für die Anbindung der Fundamenterder und der Dachfangleitungen an die Ableitungen in den Stützen und Wände werden entsprechende Erdungsfestpunkte in den jeweiligen Betonfertigteilen vorgesehen.

Technische Gebäudeausrüstung - HLS Dachentwässerung Die Hauptentwässerung und die Notentwässerung der Dachfläche Hallenerweiterung BT8 erfolgt über getrennte Unterdruckentwässerungssysteme in Achse -A. Die Fallleitungen und Grundleitungsanschlüsse der Hauptentwässerung sind in Achse 1 und  und Achse 10/-B angeordnet. Die Fallleitungen der Notentwässerung ist in Achse 10/-A angeordnet und entwässern frei in die Hoffläche. Die Notentwässerung der bestehenden Dachfläche BT4 erfolgt bisher über Notentwässerungsspeier in der Dachattika. Durch den Anbau der Hallenerweiterung BT8 im Bereich Achse 4/10-20 ist der Rückbau der vorhandenen Notentwässerungsspeier erforderlich. Sattdessen wird in Achse A ein Unterdruckentwässerungssystem für die Notentwässerung nachgerüstet. Die Fallleitung der Notentwässerung ist in Achse A/9 angeordnet und entwässert frei in die Hoffläche.

Leistungsinhalt und Leistungsumfang

Planungsleistungen die dem AN zur Verfügung gestellt werden Planungsleistungen, die dem Auftragnehmer zur Angebotsausarbeitung durch den AG zur Verfügung gestellt werden: Gebäudeplanung / Architektur: Ausführungsplanung Stand AusschreibungLeitdetails FassadenkonstruktionIFC-Gebäudemodell Tragwerksplanung: Entwurfsplanung Tragkonstruktion mit Darstellung der Regeltragkonstruktionen im Grundriss und im Schnitt mit Angaben zu den wesentlichen Bauteildimensionen, Materialangaben zu den Beton- und Stahlbauteilen sowie Kalkulationsansätze für die Betonstahlmassen.Vordimensionierung Dachtrapezblech und Wandkassetten Fachplanung Innere Erschließung / Außenanlagen: Ausführungsplanung Stand Ausschreibung Fachplanung HLS Entwurfsplanung Dachentwässerung Stand Ausschreibung Fachplanung Elektro Ausführungsplanung Blitzschutz- und Erdungsanlage Stand Ausschreibung Bodenmechanik, Erd- und Grundbau Geotechnisches Bodengutachten Brandschutz: Brandschutzkonzept Vermessung: Übersichtslageplan Stand Baueingabe Planungsleistungen, die dem AN vorab zur Auftragsvergabe durch den AG zusätzlich zur Verfügung gestellt werden: Gebäudeplanung / Architektur: Baugesuch und Baugenehmigung (die Ausführungsplanung entspricht der Baueingabeplanung; die Baugenehmigung wird für Ende Mai 2025 erwartet) Planungsleistungen, die dem AN nach Auftragsvergabe zur Ausführung durch den AG zusätzlich zur Verfügung gestellt werden: Gebäudeplanung / Architektur: Fortschreibung der Ausführungs- und Detailplanung Tragwerksplanung: Statische Berechnung aller tragenden BauteileSchal-Positions- und Bewehrungspläne für die OrtbetonbauteileStatische Berechnungen und Übersichtspläne für die Stahlbauteile Fachplanung HLS: Fortschreibung Ausführungsplanung Dachentwässerung Fachplanung Elektro: Ausführungsplanung Elektro-EinlegearbeitenFortschreibung Ausführungsplanung Blitzschutz- und Erdungsanlage SiGe-Koordination SiGe-PlanBaustellenordnung

Planungsleistungen die der AN zu erbringen hat Tragwerksplanung Detail- und Elementpläne inkl. sämtlicher Listen für die Halb- und VollfertigteileStatische Berechnung der Verbundbewehrung von HalbfertigteilenStatischer Nachweis sämtlicher Montage- und Transportzustände sowie Montagebehelfe für Halb- und VollfertigteileWerkstattpläne und Knotenstatik für Stahlbauteile inkl. aller ListenAlle statischen Nachweis für die Dachtrapezbleche und Wandverkleidungen inkl. Verlegepläne Planvorlaufzeiten: Vorlage der AN-Planunterlagen zur Freigabe durch den AG rechtzeitig vor Realisierungsbeginn am jeweiligen Bauteil (Bestellvorlaufzeiten sind zu berücksichtigen), jedoch mindestens 10 Werktage vor Realisierung bzw. vor Vorfertigung. Die Planunterlagen sind 1-fach in Papierform und im Datenformat (PDF und DWG) vorzulegen. Dokumentationsunterlagen: Sämtliche Dokumentationsunterlagen sind vom AN vollständig digital auf einer DVD (Pläne im Datenformat DWG/ DXF und PDF; Dokumente im Datenformat PDF) zu erstellen und zur Schlussabnahme der Gesamtleistung dem  AG zu übergeben.

Objektüberwachungs- und Koordinierungsaufgaben des AN Objektüberwachung und Objektdokumentation für die Ausführung der gesamten Vertragsleistung (Terminplanung, Bautagebuch, Mitwirkung bei der öffentlich-rechtlichen Abnahme, Teilnahme am wöchentlichen Jour-Fix) LBO-Bauleitung bis zur Fertigstellung der Vertragsleistung. Von Seiten des AG werden die LBO-Fachbauleitungen für die Gewerke des technischen Ausbaus, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind, beigestellt. LBO-Fachbauleitungen für die Tiefbauarbeiten und die Gebäudehülle Schnittstellenkoordinierung zur bauseitigen Ausführungs- und Detailplanung der technischen Gebäudeausrüstung Schnittstellenkoordinierung zur bauseitigen Ausführungs- und Detailplanung  der Anlagentechnik Schnittstellenkoordination zum SiGe-Koordinator Der AN erstellt 14-tägig einen Projektstatusbericht mit folgendem Inhalt: Baustellenstatus mit BaustellenbildernFortschrittsbericht Vergaben/Bestellungen und örtliche Aktivitäten Erforderliche Entscheidungen / Problempunkte Nächste Schritte (Ausblick)Soll-/Ist-Vergleich TerminplanungNachtragsstatus

Übersicht Ausführungsleistungen des AN Bauliche und technische Ausführungsleistungen, die dem Auftragnehmer im Rahmen der Generalübernehmerleistung übertragen werden: Der AN erstellt das Bauvorhaben bestehend aus Erweiterungsbau BT8, Bodenplatte Rückkühlwerk, Fundamentplatte Granulatsilos, Umbauten bestehende Produktionshalle BT4, Innere Erschließung und Außenanlagen teilschlüsselfertig. Ausführungsleistungen im Auftrag des AN Sämtliche erforderlichen Erdarbeiten für die zu errichtenden Gebäude, Bauteile und die Innere ErschließungSämtliche erforderlichen Gründungsarbeiten / Fundamentierungen für die zu errichtenden Gebäude, Bauteile und die Innere ErschließungHerstellen des tragfähigen Unterbaus für die Bodenplatte Hallenerweiterung BT8, Bodenplatte Rückkühlwerk und Fundamentplatte GranulatsilosSämtliche Massivbaukonstruktionen für die zu errichtenden Gebäude und BauteileStahlkonstruktionen für die eingestellten Technikbühnen Hallenerweiterung BT8, Unterkonstruktion Hallentrennwand BT4 und TorunterkonstruktionenKomplette Gebäudehülle für Hallenerweiterung BT8 bestehend aus Dachaufbauten und Dachabdichtungen, Hallenfassade, Tor- und Türelemente Abdichtungsarbeiten Schachtbauwerk Schluckbrunnen 4Treppenanlagen und Stegkonstruktionen einschließlich Geländer und VerkleidungenAnfahrschutzelemente an den Tordurchfahrten in den HallenbereichenInnentüren Hallenerweiterung BT8 und Treppenhaus/Hygieneschleuse BT4vollständiger raumbildender Ausbau im Bereich Treppenhaus/Hygieneschleuse BT4Dachhauptentwässerung und Dachnotentwässerung für die Hallenerweiterung BT8 und Dachnotentwässerung bestehende Dachfläche BT4 Achse A/10-20Elektroeinlegearbeiten in die Massivwände, Massivdecken Treppenhaus/Hygieneschleuse BT4Komplette Erdungs- und Blitzschutzanlage Hallenerweiterung BT8Grundleitung für die Wasserversorgung BT10Grundleitungen, Rinnen und Einlaufschächte für die RegenwasserentwässerungSchachtbauwerke, Grundleitungen, Rinnen und Einlaufschächte für die SchmutzwasserentwässerungUmverlegung ÜberflurhydrantLeerrohrtrassen einschließlich KabelschächteTeilrückbau und Ergänzung Brunnenleitung Erdarbeiten Grundleitungen KältefernleitungenHerstellung Geländeflächen als Grünflächen, Kiesflächen und befestigte Flächen einschließlich beschriebener RandeinfassungenErdarbeiten für bauseitige Montage LKW-WaageVersetzen von Mastfundamenten für die bauseitig zu erbringende Hofbeleuchtung einschließlich der Verlegung der bauseits beigestellten ErdkabelErgänzung Schranken- und Toranlage im Bereich LKW-WaageErgänzung Zaunanlage im Bereich LKW-Waage Ausführungsleistungen die nicht im Auftrag des AN: Angetriebene Toranlagen (Schnelllauftore) im InnenraumSchließanlagenWerbeanlagen an den AußenfassadenElektroinstallationsarbeitenSanitärinstallationen mit Ausnahme der Dachentwässerung LüftungsinstallationenHeizungsinstallationenSprinklerinstallationen

Angebotsunterlagen des AN Folgende Unterlagen sind vom AN mit der Angebotsabgabe zu übersenden: Bepreistes Leistungsverzeichnis als Angebotsoriginal im PDF-FormatBepreistes Leistungsverzeichnis als GAEB-DateiSondervorschläge mit Erläuterung und Nachweis der GleichwertigkeitBauzeitenplanNachweis über die Eintragung in die Handwerksrolle oder HandelsregisterNachweis der Betriebshaftpflichtversicherung Bei der Bepreisung des Leistungsverzeichnisses ist darauf zu achten, dass Minderpreise für Alternativausführungen als negative EURO-Beträge anzugeben sind.

Vertrags- und Vergütungsform

Angebotspreis und Vergütung Der Angebotspreis versteht sich als Pauschalfestpreis für den in Punkt 1.5. beschriebenen Leistungsinhalt und Leistungsumfang. Mit dem Pauschalfestpreis sind alle vom AN zu erbringenden Leistungen abgegolten, die zur vollständigen, funktionsgemäßen, ordnungsgemäßen, mängelfreien, betriebsfertigen und termingerechten Ausführung und Lieferung im Rahmen der Auftragsleistung notwendig sind, auch wenn etwaige erforderliche Einzelleistungen in der Leistungsbeschreibung und/oder den übrigen Vertragsbestandteilen nicht ausdrücklich aufgeführt sind. Der AN erklärt mit seinem Angebot, dass er den Pauschalfestpreis unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse und Bedingungen und nach Überprüfung der übrigen Vertragsgrundlagen kalkuliert hat. Eine Erhöhung des Pauschalfestpreises wegen Umständen, die dem AN vor Beauftragung bekannt waren, bekannt sein mussten oder in seinem Risikobereich liegen, ist ausgeschlossen.

Vertragsgrundlage Vertragsgrundlage sind (gültig bei etwaigen Widersprüchen) in folgender Reihenfolge: VOB Teil CVOB Teil BBGB, insbesondere die Bestimmungen über den Werkvertrag Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil.

Zahlungen Abschlagszahlungen auf den Pauschalfestpreis erfolgen insgesamt bis zur Höhe von 90 % der Auftragssumme. Die Schlusszahlung erfolgt nach Übergabe der vollständigen Dokumentation und der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Auftragsleistung. Mit der Auftragsvergabe wird ein dem Baufortschritt angepasster Zahlungsplan vereinbart. Sollten sich bei der Durchführung der Baumaßnahme Verzögerungen ergeben oder sollten vom AN zusätzliche zu vergütende Leistungen erbracht werden, so ist der Zahlungsplan im Einvernehmen zwischen AN und AG entsprechend anzupassen.

Bürgschaften Der AN hat dem AG bis spätestens 10 Arbeitstage nach Erteilung des Auftrags eine Vertragserfüllungsbürgschaft einer deutschen Großbank oder eines anerkannten Kreditversicherers über 10 % der Netto-Auftragssumme zu stellen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft dient als Sicherheit für die ordnungsgemäße Erfüllung aller sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des AN einschließlich der Verpflichtung zur Rückzahlung eventuell zuviel geleisteter Vergütung. Für die Dauer der Gewährleistungsfrist behält der AG 5% der Netto- Abrechnungssumme zur Sicherung etwaiger Gewährleistungsansprüche zinslos ein. Der AN kann den Sicherheitseinbehalt durch die Stellung einer entsprechenden selbstschuldnerischen und unbefristeten Gewährleistungsbürgschaft einer deutschen Großbank oder eines anerkannten Kreditversicherers ablösen.

Gewährleistung Die Verjährungsfristen für Mängelansprüche ab dem Zeitpunkt der förmlichen Abnahme weichen von der Regelung des § 13 VOB/B ab. Die Verjährungsfristen betragen 5 Jahre für Bauwerke 10 Jahre für die Dachabdichtung 2 Jahre für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht 2 Jahre für Teile von maschinellen und elektrotechnischen / elektronischen Anlagen ohne Wartungsvertrag 5 Jahre für Teile von maschinellen und elektrotechnischen / elektronischen Anlagen mit Wartungsvertrag Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnen mit der förmlichen Abnahme der gesamten Auftragsleistung. Eine fiktive Abnahme der Vertragsleistung z.B. durch die parallele Ausführung fremder Gewerke bzw. Eigenleistungen der Bauherrschaft ist ausgeschlossen.

Freistellungsbescheinigung gem. EStG Gem. § 48 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist vom Auftragnehmer  im Auftragsfall binnen 10 Arbeitstage eine Freistellungsbescheinigung vorzulegen.

Geplante Ausführungsfristen / Bauablauf Vergabe / Auftragserteilung Angebotsabgabe bis zum 15.05.2025Bietergespräche 19.05.-23.05.2025Auftragsvergabe vorrausichtlich bis zum 28.05.2025 (KW 28) Die Fertigstellung der Umbauarbeiten innerhalb der bestehenden Produktionshalle BT4 und des Erweiterungsbaus BT8 einschließlich der zugehörigen inneren Erschließung soll spätestens bis KW 51 2025 erfolgen. Die Ausführung der LKW-Waage und Fundamentplatte Siloanlage erfolgt dann im Frühjahr 2026 und soll bis spätestens Mitte Mai 2026 in KW 20 abgeschlossen werden. Für die GU-Leistung ist von Seiten der Bauherrschaft ein möglichst kurzer Ausführungszeitraum angestrebt und stellt ein wesentliches Vergabekriterium dar. Von besonderer Beteutung hierbei sind die Fertigstellungen der Umbauarbeiten BT 4 und des Erweiterungsbaus BT 8 zum Ende 2025. Im direkten Anschluss daran beginnt der Aufbau der Reinräume und der technischen Reinrauminfrastruktur. Die Produktionshalle BT4 kann ab Anfang August 2025 für die Durchführung der Umbauarbeiten bereitgestellt werden. Mit Angebotsabgabe ist ein detailierter Bauzeitenplan vorzulegen.

Unterlagen Der AN verpflichtet sich, die vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen (wie z.B. Leistungsbeschreibungen, Pläne etc.) unter Berücksichtigung der Örtlichkeiten auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen, und dem AG etwaige Bedenken - bei gleichzeitiger Unterbreitung von Alternativen - unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Gleiches gilt für die Prüfung und Eignung der vorgesehenen Materialien und Konstruktionen. Sollten sich im Zuge der weiteren Bearbeitung Widersprüchlichkeiten ergeben, so ist der AN verpflichtet, die jeweils qualitativ höherwertige bzw. konstruktiv bessere Leistung - ohne Erhöhung des Pauschalfestpreises - zur Ausführung zu bringen.

Planungsunterlagen

Tragwerkskonzeption Ingenieurbüro Bauer + Partner Dokumentation zum Entwurf Tragwerk als Anlage zur GU-Ausschreibung Stand 15.04.2025.

Brandschutzkonzept Sinfiro GmbH & Co. KG "Brandschutzkonzept Erweiterung Betriebsstandort Südpack Erolzheim" Stand 22.01.2025  (einschließlich zeichnerischer Teil (Brandschutzpläne)

Geotechnisches Bodengutachten fm geotechnik Geotechnisches Gutachten, Stand vom  26.11.2012 ergänzt 15.01.2018 einschließlich Anlage 1.1 bis Anlage 10.2

Türliste Redle Architekten Türliste Stand vom 12.05.2025

Planliste Vermessung Ingenieurbüro Funk Lageplan nach § 4 LBOVVO zur Baueingabe, M 1:1000, Stand vom 09.01.2025 Lageplan nach § 4 LBOVVO zur Baueingabe, M 1:500, Stand vom 09.01.2025

Planliste Gebäudeplanung Redle Architekten Lagepläne: ARC-5-LP-GX-E0-1020 -                                     Lageplan Erweiterungsabschnitt 1, BT 8                                                                                                                                 1:500, Stand 29.01.2025 ARC-5-LP-GX-E0-1030 -                                     Lageplan Erweiterungsabschnitt 2, BT 9                                                                                                                                 1:500, Stand 29.01.2025 ARC-5-LP-GX-E0-1040 -                                     Lageplan Erweiterungsabschnitt 3, BT 10                                                                                                                                 1:500, Stand 29.01.2025 Grundrisse 1:100 ARC-5-GR-GX-U1-1111 C                                   Bauteil 8 und 9                                                                                                                                 Fundamente und Leitungsführung                                                                                                                                 Geschoss U1                                                                                                                                 M 1:100, Stand 14.04.2025 ARC-5-GR-GX-E0-1120 C                                   Bauteil 8 und 9                                                                                                                                 Grundriss Ebene 00                                                                                                                                 M 1:100, Stand 12.05.2025 ARC-5-GR-GX-E1-1130 C                                   Bauteil 8 und 9                                                                                                                                 Grundriss Ebene 01                                                                                                                                 M 1:100, Stand 12.05.2025 ARC-5-GR-GX-E2-1140 B                                   Bauteil 8 und 9                                                                                                                                 Grundriss Ebene 02                                                                                                                     Dachaufsicht                                                                                                                                 M 1:100, Stand 22.04.2025 Grundrisse 1:50 ARC-5-GR-G8-U1-2110 B                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Fundamente                                                                                                                                 Geschoss U1                                                                                                                                 M 1/50, Stand 22.04.2025 ARC-5-GR-G8-U1-2111 C                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Fundamente und Leitungsführung                                                                                                                                 Geschoss U1                                                                                                                                 M 1/50, Stand 14.04.2025 ARC-5-GR-G8-E0-2120 B                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Grundriss Ebene 00                                                                                                                                 M 1/50, Stand 22.04.2025 ARC-5-GR-G8-E1-2130 B                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Grundriss Ebene 01                                                                                                                                 M 1/50, Stand 22.04.2025 ARC-5-GR-G8-E2-2140 B                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Grundriss Ebene 02                                                                                                                                 Dachaufsicht                                                                                                                                 M 1/50, Stand 22.04.2025 Schnitte 1:50 ARC-5-SC-G8-EX-3110 B                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Schnitt A, B, C und D                                                                                                                                 M 1:50, Stand 22.04.2025 ARC-5-SC-G8-EX-3120 A                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Schnitt E                                                                                                                                 M 1:50, Stand 14.04.2025 ARC-5-SC-G8-EX-3130 A                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Schnitt F                                                                                                                                 M 1:50, Stand 14.04.2025 Ansichten 1:50 ARC-5-AN-G8-EX-4110 A                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Ansicht Nord                                                                                                                                 M 1:50, Stand 14.04.2025 ARC-5-AN-G8-EX-4120 A                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Ansicht Ost und West                                                                                                                                 M 1:50, Stand 14.04.2025 Rückkühlwerk 1:50 ARC-5-GR-G8-U1-2150 C                                   Bauteil 8                                                                                                                                 Rückkühlwerk                                                                                                                                 Bodenplatte und Grundleitungen                                                                                                                                 M 1/50, Stand 22.04.2025 Silos 1:50 ARC-5-GR-G4-E0-2220 C                                   Silos Fundamentplatte                                                                                                                                 Grundriss und Schnitt                                                                                                                                 M 1/50, Stand 22.04.2025 Hygieneschleuse 1:50 ARC-5-GR-G4-EX-2250 C                                   Bauteil 4                                                                                                                                 Logistikschleuse + Treppenhaus                                                                                                                                 Schnitte G, H, I und J                                                                                                                                 M 1:50, Stand 12.05.2025 Fassadenschnitte 1:20 ARC-5-DE-G8-EX-5110 B                                   Bauteil 8 - Fassadenschnitte                                                                                                                                 FS 1.1 - FS 1.5                                                                                                                                 M 1:20, Stand 22.04.2025 Detailplanung 1:20 ARC-5-DE-G8-EX-5130 B                                   Bauteil 8 - Details                                                                                                                                 Details 1.1 bis 2.6                                                                                                                                 M 1:20, Stand 14.04.2025 IFC-Modell optimiert für Revit                         Stand 22.04.2025 auf Anfrage sind auch alternative Schreibweisen möglich

Planliste Tragwerksplanung Ingenieurbüro Bauer + Partner E10 a                                                                                  Fundamente / Bodenplatte                                                                                           Bauteil 8                                                                                           M 1/100, Stand 08.04.2025 E11 a                                                                                  Decke über E0                                                                                           Bauteil 8                                                                                           M 1/100, Stand 08.04.2025 E12 a                                                                                  Decke über E0 / Dach                                                                                           Bauteil 8                                                                                           M 1/100, Stand 08.04.2025 E13 a                                                                                  Gebäudeschnitte                                                                                           Bauteil 8                                                                                           M 1/100, Stand 08.04.2025 E14 a                                                                                  Bodenplatte Rückkühler                                                                                           Bauteil 8                                                                                           M 1/100, Stand 08.04.2025 E15 c                                                                                  Treppenhaus 3                                                                                           Bauteil 4 (D)                                                                                           M 1/100, Stand 11.04.2025 E16 -                                                                                  Bodenplatte Silos                                                                                           Bauteil 4 (D)                                                                                           M 1/100, Stand 08.04.2025

Planliste Fachplanung HLS e-con TGA-Ingenieure GmbH SP1-3-SAN-99-GR-001-01-V                              Dachentwässerung BT 8 &                                                                                                                                 Notentwässerung BT 4                                                                                                                                 M 1:100, Stand 14.04.2025 Schema Dachentwässerung                               Dachentwässerung Not BT 4,                                                                                                                                 Achse A-D/10-22                                                                                                                                 Stand 31.03.2025

Planliste Erdung und Blitzschutz Ingenieurbüro Sulzer GmbH & Co. KG IBS-78F1-ELT-BC-G8-DA-000-5 A                  Funktionspotentialausgleich und                                                                       Blitzschutz                                                                                                                                 G8N, E2, DA                                                                                                                                 M 1/100, Stand 02.04.2025 IBS-78F1-ELT-BC-G8-E0-000-5 A                  Funktionspotentialausgleich und                                                                       Blitzschutz                                                                                                                                 G8N, E02, EG                                                                                                                                 M 1/100, Stand 02.04.2025 IBS-78F1-ELT-BC-G8-E1-000-5 A                  Funktionspotentialausgleich und                                                                       Blitzschutz                                                                                                                                 G8N, E1, OG                                                                                                                                 M 1/100, Stand 02.04.2025 IBS-78F1-ELT-BC-GX-E0-001-5 A                  Funktionspotentialausgleich                                                                                                Granulatsilos                                                                                                                                 G8N, E0, EG                                                                                                                                 M 1/50, Stand 02.04.2025 IBS-78F1-ELT-BC-GX-E0-002-5 A                  Funktionspotentialausgleich und                                                                                          Blitzschutz Rückkühlwerk                                                                                                                                 G8N, E0, EG                                                                                                                                 M 1/50, Stand 02.04.2025 IBS-78F1-ELT-GL-GX-E0-001-5 A                  Grundleitungsplan Granulatsilos                                                                        G8N, E0, EG                                                                                                                                 M 1/50, Stand 10.04.2025

Planliste Innere Erschließung Ingenieurbüro Funk IER-3-LP-E0-01-01 -                       Lageplan Bauteil 8 gesamt                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-02-01 -                       Lageplan Bauteil 8 Kälteleitungen                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-03-01 -                       Lageplan Bauteil 8 Löschwasser                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-04-01 -                       Lageplan Bauteil 8 Trinkwasser                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-05-01 -                       Lageplan Bauteil 8 Brunnen                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-06-01 -                       Lageplan Bauteil 8 Schmutzwasser                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-07-01 -                       Lageplan Bauteil 8 Regenwasser                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-08-01 -                       Lageplan Bauteil 8 Leerrohr                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-09-01 - A                    Lageplan Bauteil 8 Oberflächen                                                                        M 1:500, Stand 24.04.2025 IER-3-LP-E0-10-01 -                       Lageplan Bauteil 8 Baugrund                                                                        M 1:500, Stand 14.04.2025 IER-3-LP-E0-11-03 - A                    Lageplan Bauteil 8 Waage                                                                        M 1:100, Stand 24.04.2025 IER-3-SC-E0-09-04 -                       Regelquerschnitt Bauteil 8                                                                                              Zufahrt/Toranlage +  Feuerwehrumf.                                                                        M 1:50, Stand 24.04.2025 IER-3-SC-E0-11-03 -                       Längsschnitt Bauteil 8 Waage                                                                        M 1:100, Stand 29.04.2025 Bestandspläne: 17-IER-5-AA-E0-GX-0009Bestandsplan 9 Betriebsgelände                                                                        Luftbild                                                                        M 1:500, Stand 25.07.2022 17-IER-5-AA-E0-GX-0010Bestandsplan 10 Betriebsgelände                                                                        Höhen                                                                        M 1:500, Stand 25.07.2022

Angaben zur Ausführung

Baustelleneinrichtung Der Auftragnehmer wird auf seine Kosten einen Baustelleneinrichtungsplan ausarbeiten und dem Auftraggeber vor Einrichtung der Baustelle vorlegen. Der Auftragnehmer trägt die Kosten der gesamten Baustelleneinrichtung, die zur Erbringung der Vertragsleistungen erforderlich ist. Der Baustelleneinrichtungsplan des AN ist spätestens 10 Werktage nach Auftragsvergabe vorzulegen.

Bauzaun Eine vollständige und permanente Bauzaunabsperrung der Baustelle zum Außenbereich aber auch zum Betriebsgelände ist durch den AN zu erbringen und bis zur Fertigstellung der Vertragsleistung vorzuhalten. Die Bauzaunabsperrungen sind entsprchend dem Bauablauf zu errichten und umzubauen. Es sind das Baufeld Erweiterungsbau BT8, Baustelleneinrichtungsfläche Umbauarbeiten BT4  / Fundamentplatte Graulatsilos sowie das Baufeld LKW-Waage Pforte einzuzäunen. Sollte während des Bauablaufs bis zur Fertigstellung der Außenanlagen das Umsetzen der Bauzaunabsperrung oder die temporäre Demontage der Bauzaunabsperrung erforderlich werden, so sind die entstehenden Kosten durch den AN zu tragen. Durch den AN ist für die Dauer der Bauzeit bis zur Fertigstellung der Vertragsleistung die Bauzaunabsperrung zu kontrollieren. Auf eine geschlossene Bauzaunabsperrung ist zu achten.

Baustrom / Bauwasser / Schmutzwasser Baustrom Die Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser stellt der AG dem AN auf den einzelnen Baufeldern und in der Halle BT4 zur Verfügung. Vom AN wird jeweils ein Baustromkabel zum Anschluss eines Baustromhauptverteilers auf den einzelnen Baufeldern und in der Halle BT4 bereitgestellt. Der Anschluss und die Vorhaltung der Baustromhauptverteiler und Unterverteiler für die Dauer der Bauzeit bis zur Fertigstellung der Auftragsleistung erfolgt durch den AN. Die Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer. Bauwasser Auf dem Baufeld Erweiterungsbau BT8 ist durch den AN in Eigenregie ein Bauwasseranschluss ausgehend vom Übergabeschacht zur Versorgung der Baustelle und der Containeranlage herzustellen. In der Halle BT4 kann der Bauwasseranschluss vom bestehenden Putzraum im westlichen Kopfende der Halle BT4 mittels einer einfachen Schlauchleitung durch den AN hergestellt werden. Für das Baufeld Fundamentplatte Granulatsilos wird der AG an der bestehenden Hallenfassade Achse 8/G-I einen Anschluss für das Bauwasser vorbereiten. Für das Baufeld LKW-Waage steht dem AN in einem bestehenden  Schacht unmittelbar östlich der Fahrradeinhausung eine Wasseranschlussstelle zur Verfügung. Die Schlauchleitung bis zum Baufeld ist durch den AN zu verlegen. Schmutzwasser Ein Schmutzwasseranschluss für die Baustelleneinrichtung auf dem Baufeld Erweiterungsbau BT8 ist vom AN über den neu auf dem Gelände zu errichtenden Schmutzwasserschacht SW-7 herzustellen. In der Produktionshalle BT 4 stehen verschiedene Grundleitungsanschlüsse für die Schmutzwasserversorgung zur verfügung. Im Bereich Baufeld LKW-Waage steht kein Schmutzwasseranschluss zur Verfügung.

Baustellensicherheit Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bis zur Abnahme der Vertragsleistung sämtliche gewerblichen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften, einzuhalten. Mit der SiGe-Koordination wird der AG rechtzeitig zur Ausführung einen qualifizierten SiGe-Koordiunator beauftragen. Mit dem SiGe-Koordinator hat der AN den Ablauf der Auftragsleistung vorab zur Ausführung abzustimmen. Während der Bauausführung hat der AN die Vorgaben aus dem SiGe-Plan umzusetzen und den Anweisungen des SiGe-Koordinators Folge zu leisten.

Gerüste und sonstige technischen Arbeitsschutzmaßnahmen Die Kosten für das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten sämtlicher Gerüste und sonstiger Arbeitsschutzmaßnahmen, die zur Erbringung der Vertragsleistungen erforderlich sind, sind im Pauschalpreis einzurechnen.

Abladen, Lagern und Transport Aufwendungen für das Abladen, Lagern und den Transport von Stoffen und Bauteilen sind vom Auftragnehmer im Pauschalpreis einzurechnen. Ein Anliefern und Abladen während der Nachtzeit (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen ist nicht gestattet und ist im Bedarfsfall mit dem AG und der zuständigen Behörde abzustimmen. Für das Lagern von Stoffen und Bauteilen stehen die ausgewiesenen und eingezäunten Baufelder zur Verfügung. Für die Zwischenlagerung von Erdaushubsmaterial für die Beprobung bis zur Abfuhr zur Deponie steht das nördlich unmittelbar an das Betriebsgelände angrenzende Flurstück 1306, zur Verfügung.

Baustellenzufahrt und Baustraßen Die Zufahrt zum Baufeld Erweiterungsbau BT 8 erfolgt ausschließlich von außen über die Dieselstraße. Ein Baustellenverkehr über das Betriebsgelände ist nicht erwünscht. Die Zufahrt für die Umbauarbeiten in der bestehednen Produktionshalle BT 4, die Fundamentplatte Granulatsilos und die LKW-Waage erfolgt über die bestehende Pforte am Betriebsstandort von der Alfred-Remmele-Straße aus. Alle weiteren im Baufeld benötigten Baustraßen und Aufstellflächen, die zur Erbringung der Vertragsleistungen erforderlich sind, sind in den Pauschalpreis einzurechnen.

Baustellenunterhalt Der AN ist bis zum Abschluss seiner Leistungserbringung verpflichtet, die Baustelle unaufgefordert in sauberem Zustand zu erhalten und soweit erforderlich auf seine Kosten reinigen zu lassen. Baustoffreste, Verpackungsmaterial, Bauschutt und Erdaushub (sofern dieser nicht mehr benötigt wird) sind vom Auftragnehmer kontinuierlich zu entsorgen. Die asphaltierte Baustellenzufahrt, genutzte Betriebshofflächen und insbesondere die anschließenden öffentlichen Straßen sind entsprechend der Baustellenaktivität und der Witterung in ausreichendem Turnus mit einer Saug-Kehr-Maschine zu reinigen und sauber zu halten. Kommt der Auftragnehmer nach Aufforderung und Fristsetzung von 6 Werktagen durch den Auftraggeber der vorgenannten Verpflichtungen zum Baustellenunterhalt nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Handlungen auf Kosten des Auftragnehmers durch Dritte vornehmen zu lassen.

Bauachsen / Bezugshöhen Durch das vom AG beauftragte Vermessungsbüro (Ingenieurbüro Funk) wurden bereits im Vorfeld messtechnische Referenzpunkte auf dem Baufeld angebracht. Dem Auftragnehmer werden die digitalen Vermessungsdaten und Absteckunterlagen im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins zusammen mit dem Ingenieurbüro Funk förmlich übergeben. Die Kosten für diesen Teil der Vermessungsarbeiten trägt der AG. Die weitere Bearbeitung und Übernahme der digitalen Vermessungsdaten sowie  die baubegleitende Sicherung der Referenzpunkte erfolgt verantwortlich durch den AN. Die Kosten für diesen Teil der Vermessungsarbeiten sind vom AN im Pauschalpreis einzurechnen. Innerhalb des zu errichtenden Gebäudes umd im Bereich Treppenhaus BT4 sind durch den AN eine angemessene Anzahl an mechanisch fixierten Höhenmarken anzubringen. Die Höhenmarken sind durch einen qualifizierten Vermesser einzumessen und anzubringen. Die Kosten für das Anbringen der Höhenmarken sind vom AN im Pauschalpreis einzurechnen.

Einstellen, Inbetriebnahme und Abnahme Das Mitwirken des AN beim Einstellen und bei der Inbetriebnahme / Abnahme von technischen Anlagen, die im Leistungsumfang des AN enthalten sind, ist im Pauschalpreis einzurechnen.

Genehmigungs- und Prüfgebühren Die Baugenehmigungsgebühren und die Gebühren für die Prüfstatik werden vom AG getragen. Darüber hinausgehende Genehmigungs- und Prüfgebühren für Bauteile und Anlagen die vom AN geliefert werden, sind vom AN zu erbringen und im Pauschalpreis mit einzuberechnen.

1.__._.010 Vorbemerkungen In dieser Position ist kein Preis anzugeben.

2 Baukonstruktionen

2.12 Dachlichtkuppeln