Submit your estimate

BAUBESCHREIBUNG ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG Der Kommunale Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (hier : KOE) plant den Neubau eines kombinierten Hort- und Mensa-Gebäudes mit Außenanlagen am Grundschulstandort Schmarl. Das Grundstück wird erschlossen von der Straße „Stephan-Jantzen-Ring“, einer Quartierumfahrung, welche die Zu- und Abfahrt zur gesamten Liegenschaft und den einzelnen Bauwerken sichert. In dieser Straße werden auch alle Medien zu- und abgeführt. Das Grundstück ist bereits teilweise an das öffentliche Trinkwasser-, Gas-, ELT-, Fernwärme- und Entwässerungsnetz angeschlossen. Im Rahmen der Neubaumaßnahme erfolgen Umverlegungen bzw. Neuanschlüsse. Die Strom- und Fernwärmeversorgung über die Stadtwerke Rostock ist beantragt. Ebenso die Trinkwasserversorgung über Nordwasser. Über die Hansestadt wird eine zusätzliche Zufahrt für das Hortgebäude beantragt. Die künftige Bebauung besteht aus einem Baukörper mit einem 2-geschossigen Hortgebäude und einem 1-geschossigen Mensa-Anbau, die ohne Unterkellerung geplant werden. Das Hortgebäude nimmt in 9 Horträumen insgesamt Platz für 176 Hortkinder und Horterzieher auf. Sanitärräume sind in beiden Geschossen verteilt. Die Mittelzonen werden im Erdgeschoss für Empfang und Garderobenschränke genutzt. Im Obergeschoss befindet sich hier eine zusätzliche Fläche für Aktivitäten. Alle Ebenen sind barrierefrei erreichbar. Das Hortgebäude verfügt zudem über einen separaten Hofausgang mit daneben liegender Außentoilette. Hort und Mensa werden über einen gemeinsamen Eingangsbereich erschlossen. In diesem Mittelbau sind WC-Räume inkl. einem barrierefreien WC erreichbar. Das barrierefreie WC ist zudem mit einer Duschecke ausgestattet. Die Mensa steht insbesondere den Grundschülern der Schmarler Grundschule zur Verfügung und wird über die zentrale Mittagsversorgung der Hansestadt Rostock betrieben. Die Ausgabeküche versorgt dann ca. 320 Nutzer (Grundschule + weiterführende Schule). Eine Nutzung des Mensaraumes im Rahmen des Schulbetriebes und für außerschulische Veranstaltungen soll möglich sein. Auf den Dächern der Gebäudeteile befinden sich die zugeordneten Lüftungs- und Kälteanlagen. Die Dachfläche des Hortes wird über das Fluchttreppenhaus erschlossen. Die technischen Anlagen werden hier mit  einer Einhausung optisch versteckt. Das Dach erhält eine extensive Dachbegrünung als Retentionsdach. Eine hohe Attika dient gleichzeitig als Absturzsicherung. Im Bereich der Mensa ist die Technikfläche über dem Küchenbereich abgesenkt. Das Mensadach erhält zudem eine PV-Anlage, ebenfalls mit Dachbegrünung. Die Fassade wird bestimmt durch eine regelmäßige Anordnung großer Fensterflächen, die sich durch Profilblechelemente zu Bändern verbinden. Es kommen 2-farbige Kunststofffenster zum Einsatz. Entsprechend GEG-Nachweis wird eine 3-fach Verglasung eingebaut. Der sommerlicher Wärmeschutz wird bei einem g-Wert < 0,4 auch ohne zusätzliche Außenjalousien nachgewiesen. Die geschlossenen Fassadenflächen erhalten ein Wärmedämmverbund-System aus massiven, mineralischen Dämmplatten mit heller Putzfassade. Die Außengestaltung erfolgt für Grünflächen und Wege unter Berück- sichtigung des Sporthallenzuganges und Flächen für die Feuerwehr. Parkplätze für PKW, teilweise mit ELT-Ladesäulen (nur Vorrüstung) werden vor dem Haupteingang angeordnet. Abstellplätze für Fahrräder werden auf dem Grundstück verteilt. Ein Baugrundgutachten liegt vor und wurde insbesondere für die Wahl der Gründung zu Grunde gelegt. Auf Grund des empfohlenen Bemessungs- wasserstandes wird die Oberkante FB im Erdgeschoss auf +3,00m ü.HN76 festgesetzt. Ein Hochwasserschutz ist nicht erforderlich. Das Grundstück ist Munitionsverdachtsfläche. Entsprechende Sondie- rungen erfolgten bereits im Vorfeld der Baumaßnahme. Die auf der Baufläche befindlichen, geschützte Gehölze, wurden im Zuge der Munitionssondierung umgesetzt. Das Baufeld ist somit beräumt. Die vorliegende Baugenehmigung mit Anlagen 1 ist Auftragsbestandteil. Die darin enthaltenen Auflagen sind entsprechend zu beachten Das Bauvorhaben wird gem. DIN 1045-1000 in die Betonbauqualitätsklasse BBQ-N eingestuft. Die Kommunikation unter den Beteiligten ist ohne vertiefte Abstimmung ausreichend. Die Aufzugsunterfahrt als WU-Betonbauteil begründet keine höhere Einstufung. Mit Angebotsabgabe bestätigt der Bieter, dass er sich über die örtlichen Verhältnisse, die Baustellenbedingungen inkl. An- und Abtransport- möglichkeiten etc. ausreichend informiert hat. Die Baumaßnahme erfolgt bei laufendem Schul- und Sportbetrieb der angrenzenden Sporthalle und Grundschule. Auf Schülerverkehre und Zugängigkeit der Sporthalle ist besondere Rücksicht zu nehmen. Die Baustellenordnung ist strikt einzuhalten.

ERGÄNZENDE VORBEMERKUNGEN / AUSFÜHRUNGSF ERGÄNZENDE VORBEMERKUNGEN / AUSFÜHRUNGSFRISTEN Baustromanschluss mit entsprechenden Anschlusskästen, sowie Bauwasseranschluss werden bauseits zur Verfügung gestellt. Die anfallenden Kosten für den Verbrauch von Wasser und Strom trägt der AG. Bauleistungsversicherung des Bauherrn Der Bauherr schließt für das Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung auf eigene Rechnung ab. Versichert sind die im Eigentum des Bauherrn stehenden Bauleistungen sowie die im Zuge der Vertragsdurchführung hergestellten, gelieferten oder eingebauten Leistungen, soweit diese aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen in das Eigentum des Bauherrn übergegangen sind. Die Bauleistungsversicherung dient ausschließlich dem Schutz der Vermögensinteressen des Bauherrn. Aus dem Abschluss dieser Versicherung entstehen dem Auftragnehmer keinerlei unmittelbare oder mittelbare Entschädigungs-, Ersatz- oder sonstige Leistungsansprüche gegen den Versicherer oder den Bauherrn. Die vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere seine Verpflichtung zur vollständigen und mangelfreien Vertragserfüllung, bleiben durch das Bestehen der Bauleistungsversicherung unberührt. Der Auftragnehmer trägt das Risiko seiner Leistung bis zur Abnahme nach den gesetzlichen Bestimmungen und den vertraglichen Vereinbarungen. Versicherungsleistungen an den Bauherrn führen weder zu einer Befreiung des Auftragnehmers von seinen Leistungspflichten noch zu einem Anspruch auf Vergütung bereits beschädigter oder zerstörter, jedoch noch nicht abgenommener Leistungen. Der Auftragnehmer hat für einen seinem Leistungsumfang entsprechenden Versicherungsschutz, insbesondere hinsichtlich seiner Haftpflicht- und sonstigen Unternehmer- und Ausführungsrisiken, selbst Sorge zu tragen. Ausführungsfristen: Baubeginn:10. KW 2027 Fertigstellung: 26. KW 2027

HINWEISE SIGEKO / BAUSTELLENÜBERWACHUNG HINWEISE SIGEKO Sicherheits-und Gesundheitskoordination entsprechend der Baustellenverordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen ist für das Bauvorhaben ein Sicherheits- und  Gesundheits- schutzkoordinator (SIGEKO) beauftragt. Durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird eine Baustellenordnung  und ein Sicherheits-und Gesundheits- schutzplan(SIGE-PLAN) erstellt. Vor Beginn der Arbeiten sind diese einzusehen. Jeder Auftragnehmer hat die erforderlichen Sicherheits- maßnahmen aus dem SIGE-Plan, der Baustellenordnung und die geltenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften, der Arbeitsstätten- verordnung und den Stand der Technik bei der Bauausführung zu berücksichtigen. Auf Verlangen des AG bzw. des SiGeKo ist durch den Auftragnehmer eine aktuelle  Gefährdungsbeurteilung, eine Aufstellung der Gefahrstoffe mit Betriebsanweisungen, Nachweise der Prüfungen der eingesetzten Arbeitsmittel laut BGV, Betriebssicherheitsverordnung, für Montagearbeiten die notwendigen Montageanweisungen und lt. Baustellen- verordnung geforderten Unterlagen vor Ort vorzuhalten sowie dem SiGeKo zu übergeben. Die Änderung des Bauleiters/ Poliers bedarf der Schriftform. Grobe Verstöße gegen die Baustellenordnung, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die Vorschriften der Berufs- genossenschaften können mit dem Verweis von der Baustelle geahndet werden. HINWEISE BAUSTELLENÜBERWACHUNG UND -KAMERA Für die Sicherung der Baustelle über Dauer der Baumaßnahmen ist eine Video-Baustellenüberwachung beauftragt. Die Video-Bauüberwachung ist aktuell zu folgenden Zeiten aktiv: Montag bis Freitag:19:00 - 06:00 Samstag:                    00:00 - 24:00 Sonntag:                     00:00 - 24:00 Bei Bedarf werden die Zeiten angepasst und über das Bauprotokoll bekanntgegeben. Leistungen durch AN innerhalb dieser Überwachungszeiten sind gesondert beim Bauherren mit einem Vorlauf von mind. 5 Werktagen zu beantragen.

ANLAGENVERZEICHNIS VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS VE_3.06 FASSADENARBEITEN_WDVS Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet folgende Gewerke: Gewerk 23 - Fassadenarbeiten Anlagen und Pläne zum LV:  PDF-Format Lagepläne : Amtlicher Lageplan zum Bauantrag vom 04.08.2025 Koordinierter Leitungsplan Index 4 vom 21.07.2025 Grünflächengestaltungsplan Index 4 vom 21.07.2025 Baustelleneinrichtungspläne: Baustelleneinrichtungspläne Phase 1 bis Phase 5 (Variante C Index B) vom 026.03.2026 Grundrisse: B_2412-AR-GR-5-0-00-F_Grundriss Erdgeschoss B_2412-AR-GR-5-0-10-D_Grundriss 1. Obergeschoss B_2412-AR-GR-5-0-20-D_Grundriss Technikzentrale B_2412-AR-GR-5-0-30-A_Grundrissausschnitt Dachaufsicht Schnitte: B_2412-AR-SN-5-0-AA-A_Schnitt AA B_2412-AR-SN-5-0-BB-B_Schnitt BB B_2412-AR-SN-5-0-CC-A_Schnitt CC B_2412-AR-SN-5-0-DD-A_Schnitt DD B_2412-AR-SN-5-0-EE-A_Schnitt EE Ansichten : B_2412-AR-AN-5-0-NN-D_Ansicht Norden B_2412-AR-AN-5-0-OO-E_Ansicht Osten B_2412-AR-AN-5-0-SS-E_Ansicht Süden B_2412-AR-AN-5-0-WW-D_Ansicht Westen Sonstige Unterlagen : B_2412_HRO_Hort Stephan-Jantzen_BSK_gesamt Baugenehmigung vom 06.10.2025 inkl. Anlage 1 GEG-Nachweis vom 24.03.2026 Bauablaufplan vom 24.07.2026

023- ZTV - WDVS-FASSADEN ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN für das Gewerk 023-Putz- und Stuckarbeiten Bei der Ausführung sind die nachfolgenden Hinweise zu beachten. Leistungen die sich aus den Forderungen der ZTV ergeben und in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert vermerkt sind, müssen in die Einheitspreise einkalkuliert werden. Technische Hinweise: Maßgebend für die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen sind die Richtlinien der VOB, DIN 18350 - Putz- und Stuckarbeiten (ATV) und DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, neueste Fassungen - sowie im einzelnen und besonderen folgende aufgeführte DIN-Normen: Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen: DIN EN 13914-1 Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen - Teil 1: Außenputz DIN EN 13963Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe,                               Anforderungen und Prüfverfahren DIN 18201-Toleranzen im Bauwesen - Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung DIN 18202-Toleranzen im Hochbau - Bauwerke DIN 18363-Maler- und Lackierarbeiten (ATV) DIN 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme DIN 18550 Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen - Teil 1 DIN 4102- Brandschutz im Hochbau DIN 4108- Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden DIN 4109       Schallschutz im Hochbau Zusätzlich gelten folgende Vorschriften und Richtlinien: -     Merkblätter des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V Industriegruppe Baugipse -     Merkblätter des Industrieverbandes Werkmörtel e.V. (IWM) -     Merkblätter der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung       und Denkmalpflege WTA e.V -     Merkblätter des Industrieverbandes Dichtstoffe e.V -    Vorschriften, Regeln, Informationen und Grundsätze der deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). -    LBO des jeweiligen Bundeslandes einschl. der Durchführungsverordnung -    die gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen -    Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien des/der Systemhersteller(s) -    anerkannte Handwerksregeln des Gewerks Putz- und Stuckarbeiten Es wird darauf hingewiesen, dass für die Ausführung der Baumaßnahme die allgemein anerkannten Regeln der Technik als Mindestanforderungen einzuhalten sind. Ausnahmen hiervon gelten, wenn die nachstehenden Detailbeschreibungen über diese Anforderungen hinausgehen oder aufgrund spezifischer Gegebenheiten dahinter zurück bleiben. Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um die Werkleistung funktionsfähig herzustellen. Etwaige Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahin aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften der hier gegenständlichen Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen entsprechende fünktionsfähige Leistung geschuldet wird. Vorbemerkungen zur Ausführung Putz- und Stuckarbeiten: 0.  Es sind nur Allgemein Bauaufsichtlich Zugelassene Produkte und Systeme zu verwenden 1.  Die Innenputzarbeiten sind mit ausreichend Personalstärke und Maschineneinsatz auszuführen. Es ist gleichzeitig in mehreren Geschossen und Bauteilen zu arbeiten. Hierbei kann es auch vorkommen, dass in mehreren Etappen zu arbeiten ist, z.B. je nach Baufortschritt zeitlich versetzt mehrmals in ein Geschoss gesprungen werden muss. 2.  Das Aufstellen von ausreichenden Silos je nach Bautenstand und örtlichem Bedarf der Putzarbeiten ist gewissenhaft und eigenverantwortlich vom AN zu organisieren.      Die Aufstellflächen sind mit der Bauleitung abzustimmen. 3.  Alle angrenzenden Bauteile sind vor Verschmutzungen und Beschädigungen durch die Putzarbeiten zu schützen. 4.  Nach geschossweiser/abschnittsweiser Fertigstellung der Arbeiten ist aller bei den Arbeiten angefallene Schutt aufzunehmen und abzufahren. Der jeweilige Bereich ist besenrein zu übergeben. Bei nicht einwandfreier Beseitigung des Schuttes bzw. Reinigung durch den AN behält sich die Bauleitung vor, ohne weitere Aufforderung an den AN eine Fremdfirma mit den Reinigungsarbeiten zu beauftragen. In diesem Fall wird der AN mit den Kosten belastet. 5.  Die bauseits gestellten Meterpunkte in den Geschossen sind insbesondere in Bezug auf die Höhenjustierung von abschlussfugenbildenden Putzkanten zwingend einzuhalten. Die Höhen sind rechtzeitig vor Arbeitsbeginn zu überprüfen. Bei Verlust oder Unstimmigkeit bezügl. der Meterpunkte ist die örtliche Bauleitung unverzüglich schriftlich zu informieren. 6.  Die Putzarbeiten sind so auszuführen, dass eine gegenseitige Behinderung im Hinblick auf die zeitlich verzahnt laufenden Ausbaugewerke ausgeschlossen ist. Der Arbeitseinsatz ist unbedingt mit der Bauleitung abzustimmen. Zeitliche Unterbrechungen, das wiederholte Einrichten der Baustelle, das Springen in verschiedene Bauwerksabschnitte, Geschosse und Geschossbereiche sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet. 7.  Bei abgehängten Decken ist der Wandputz ca. 20 cm über UK-Abgehängte Decken zu ziehen. 8.  Grundsätzlich ist ein geschlossenes System anzubieten und auszuführen. 9.  Der AN hat alle für seine Arbeiten erforderlichen Leitern, Gerüste, auch bis 3,5 m, und Hebezeuge usw. selbstständig beizubringen. 10. Putzmehrstärken bis 5 mm sind mit dem angebotenen Einheitspreis abgegolten. 11. Die beschriebenen Leistungen beinhalten jeweils die technisch wie optisch vollständige, abgeschlossene und für den Nutzer ohne weitere Nacharbeiten benutzbare Leistung,      Lieferung und Montage, auch wenn dies im Leistungstext nicht ausdrücklich geschrieben steht. 12. Grundsätzlich sind nur zugelassene Materialien zu verwenden. Durch den AN sind Aufmaße Vorort zu nehmen. 13. Folgende Anforderungen an die zu erstellenden Putzflächen sind vom AN bindend einzuhalten:      -    flächenbildende Ausführung durch maßgerechtes Verputzen unter strikter Berücksichtigung der Planungsziele wie ebener Anschluss zu eigenen Putzschienen etc.      -    die Putzflächen sind in allen Gebäudeteilen mit der gleichen Oberflächenbeschaffenheit auszuführen      -    Eine Bemusterung hat gem. VOB zu erfolgen und ist rechtzeitig, ca. 4 Wochen vor Arbeitsaufnahme auf eigene Initiative des AN mit den AG und/oder seinem bevollmächtigten Architekten vor Ort abzuhalten.      -    Kellenschnitte oder sonstige Fugen sind ausdrücklich zu vermeiden und nur als technisch bedingte Arbeitsfugen zulässig. Diese Fugen sind nach Austrocknung des Putzes mit geeignetem Füllspachtel ansatzlos und malerfertig zu schließen. Ist in der Leistungsbeschreibung keine Trennung beschrieben, so ist gemäß Ausführungs-           und Detailplanung dicht und flächenbündig an dafür vorgesehene Putzschienen und -kanten anzuarbeiten.      -    Abschlussschienen, die den Putz später sichtbar begrenzen, sind exakt nach Meterpunkten auszunivellieren bzw. gemäß Planvorgabe zu setzen. Hierbei sind insbesondere die Vorleistungen anderer Gewerke genau zu prüfen und bei Abweichungen die Bauleitung zur Klärung ausdrücklich heranzuziehen.      -    Notwendig werdende Mehrputzstärken sind vor Ausführung von der örtlichen Bauleitung freizugeben und die Massen gemeinsam zu nehmen und zu protokollieren.      -    Fensterbänke, Rohre, Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, dass am Putz keine Schäden durch thermische Längenänderungen entstehen können. WDVS -    Die Verarbeitungsrichtlinien des Wärmedämm- Verbundsystem-Herstellers müssen eingehalten werden,      auf Verlangen ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewähren. -    Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dürfen in keinem Fall unterschritten werden. Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der Außenluft, der Untergründe und der Materialien bis zur vollständigen Durchhärtung nicht unter + 5 Grad Celsius liegen, sofern die Herstellervorschriften nicht andere Grenzwerte vorschreiben. -    Die Wärmedämmarbeiten (WDVS) sind mit ausreichend Personalstärke und Maschineneinsatz auszuführen. Das Aufstellen von ausreichenden Silos je nach Bautenstand und örtlichem Bedarf der Putzarbeiten ist gewissenhaft und eigenverantwortlich vom AN zu organisieren. Der Standort der Silos ist mit der Bauleitung abzustimmen. -    Alle angrenzenden Bauteile sind vor Verschmutzungen und Beschädigungen durch die Putzarbeiten zu schützen. Nach geschossweiser/abschnittsweiser Fertigstellung der Arbeiten sind die Schutzmaterialien und alle Restverschmutzungen rückstandslos zu beseitigen. Die hierfür entstehenden Kosten sind in die entsprechenden Einheitspreise mit einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.      Bei nicht einwandfreier Beseitigung des Schuttes bzw. Reinigung durch den AN behält sich die Bauleitung vor, ohne weitere Aufforderung an den AN eine Fremdfirma mit den Reinigungsarbeiten zu beauftragen.      In  diesem Fall wird der AN mit den Kosten belastet. -    Die WDVS-Arbeiten sind so auszuführen, dass eine gegenseitige Behinderung im Hinblick auf die zeitlich verzahnt laufenden Ausbaugewerke ausgeschlossen ist. Der Arbeitseinsatz ist unbedingt mit der Bauleitung abzustimmen. Zeitliche Unterbrechungen, das wiederholte Einrichten der Baustelle, das Springen in verschiedene Bauwerksabschnitte sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten und      werden nicht gesondert vergütet. -    Die beschriebenen Leistungen sind komplett und als zusammenhängendes Wärmedämm-Verbundsystem eines Herstellers auszuführen. Es dürfen nur geprüfte Systemaufbauten mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angeboten werden. Diese muss an der Verwendungsstelle vorliegen. -    Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen. Dazu gehören auch das Abkleben von empfindlichen Bauteilen und Gegenständen, Maßnahmen zum Schutz vor Witterungseinflüssen der      Gewerke und das Anbringen von Mustern in beurteilungsfähiger Größe. -    Nebenleistungen, die zum werkgerechten Standard gehören, wie etwa Schleifen und Entstauben, Ausbessern kleinerer Untergrundschäden u.ä., werden nicht extra aufgeführt, diese sind jedoch grundsätzlich zu kalkulieren und zu erfüllen. -    Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden. -    Sind sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB, Teil B, DIN 1961  verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen. -    Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffe Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen. -    Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen. -    Bewegungsfugen des Bauwerks sind, sofern in den Leistungstexten nicht eine andere Ausführung vorgeschrieben wird, im Wärmedämm-Verbundsystem mit Dehnfugenprofilen herzustellen. -    Werden Farbtöne für die fertige Leistung nicht ausdrücklich genannt, so sind diese mit der Bauleitung festzulegen. In Anlehnung an das StLB (Z) 663 "Beschichtungs- und Tapezierarbeiten" gelten folgende Farbtonabstufungen -    Farbtonstufen des Oberputzes/der Schlussbeschichtung:      Altweiß:      -    Farben mit einer geringfügigen Brechung durch unbunte Pigmente      -    leicht getönt: Farben mit Volltonanteil bis 12 %      -    mittel getönt: Farben mit Volltonanteil über 12% bis 50%      -    satt getönt: Farben mit Volltonanteil über 50 % bis 90 %      -    Vollton: Farben mit Volltonanteil über 90 % -    Das Sichern des Wärmedämm-Verbundsystems und des Oberputzes/der Beschichtung gegen die Einwirkung normaler Witterungseinflüsse wie Regen, Sonneneinstrahlung und Wind sind im Einheitspreis einzurechnen.

23 WDVS-FASSADENARBEITEN

23.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

23.02 VORBEREITENDE MAßNAHMEN

23.03 WDVS-SYSTEM

23.04 PROFILE UND FUGEN

23.05 BESCHICHTUNGEN

23.06 EINBAUTEILE WDVS

23.07 SONSTIGE MAßNAHMEN

23.08 STUNDENLOHNARBEITEN