Submit your bid

01 Elektro- und Kommunikationsinstallation

Planverzeichnis der Anlagen (Beispieltext immer prüfen!!) Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Unterlagen bei. Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu. Anhang Nr Inhalt: Anhang 1 Lageplan Anhang 2 Übersichtsschaltplan Anhang 3 Bilder Übergabestation Bestand Anhang 4 Erdungskonzept Kompaktstation Anhang 5 Schutzeinstellblatt Anhang 6 Kommunikationsplan Anhang 7 Simkarten für die Ladesäulen bzw. Router, die der AN nach Angaben vom AG einsetzt Die Ausführungspläne sind 14 Tage vor Arbeitsbeginn beim AG anzufordern.

Ausführungsunterlagen und Dokumentation 1 Ausführungsunterlagen des AG: Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN digital als PDF überlassen. 2 Ausführungsunterlagen des AN: Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen: Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben. Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG.

Zeitlicher Rahmen Inbetriebnahme der gesamten Anlage: Montagebeginn möglich: Die Umbauarbeiten an den Bestandsanlagen sind vorwiegend Fr.-So. auszuführen. Mehrkosten für Wochenendarbeit ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Kabelzugarbeiten, Tiefbau und Anschlüsse an der Außenstation können zu normalen werktäglichen Zeiten durchgeführt werden. Die geplanten Termine müssen eingehalten werden. Sollte es zu Verzögerungen kommen, ist eine rechtzeitige Mitteilung erforderlich. Verzögerungen, die zu einer Verschiebung des vereinbarten Fertigstellungstermins führen, können mit einer Pönale belegt werden. Der Betrag der Pönale wird auf [Betrag oder Prozentsatz] pro Tag festgelegt. Ablauf der Baumaßnahme: Montage Kabelverlegung bis (vor November) Montage Außenverteileranschlüsse bis (vor November) Montage Stationsanschlüsse bis (Lieferung der Station KW48)

Baustellensicherung (Bauzaun, Zufahrtsorten etc.) Das Baufeld ist (bauseitig) mit einem Zaun umgeben.

Baustelleneinrichtung Für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Parkplätze und Materialanlieferung: Innerhalb des abgegrenzten Betriebsbereichs gibt es Parkplätze. Parkmöglichkeiten stehen ausschließlich außerhalb der BE zur Verfügung. Ausschließlich diese Fläche kann zum Abstellen der Fahrzeuge genutzt werden. Die Materialanlieferung und -lagerung erfolgt ausschließlich über die hierfür im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen. Lagerflächen Die auf dem Anfahrtsplan gekennzeichneten Lagerflächen werden bauseits hergestellt. Die Lagerflächen sind ausreichend zu befestigen. Die vorgegebenen Verkehrswege für die Materialbeförderung sind einzuhalten. Baustelleneinrichtung Die Baustelleneinrichtung hat gemäß Anfahrtsplan zu erfolgen. Die Feuerwehrzufahrtsflächen  sind ständig freizuhalten. Die geplante Baustelleneinrichtung ist mit der örtlichen Objektüberwachung des AG mindestens 2 Wochen vor Arbeitsbeginn abzustimmen. Hierzu ist der Baustelleneinrichtungsplan entsprechend zu ergänzen und zur Freigabe vorzulegen. Müllentsorgung Soll selbst organisiert werden

Baustellenordnung Bauleitung/ Aufsichtspersonal Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Auftragserteilung einen Bauleiter, der der deutschen Sprache mächtig ist, zu benennen. Dieser muss während aller Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle als Vertreter des ANs anwesend sein. Baustellenbesprechung Die Bauleitung des AGs wird regelmäßig (wöchentlich) Baubesprechungen abhalten. Von den wöchentlichen Baubesprechungen werden durchlaufend nummerierte Baubesprechungsprotokolle angefertigt und dem Unternehmer ausgehändigt bzw. übermittelt. Aufmaß Die Ermittlung der Leistungen erfolgt - soweit möglich - nach den Planungsunterlagen, ansonsten mit Hilfe des örtlichen Aufmaßes. Der Auftragnehmer hat zu diesem Zweck während der gesamten Bauzeit Aufmaßpläne auf der Baustelle vorzuhalten. In diesen Zeichnungen sind der Arbeitsfortschritt festzuhalten und die aufgemessenen Leistungen einzutragen. Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen, welche als Anlage zu Abschlags- , Teilschluss- und Schlussrechnungen zur Prüfung eingereicht werden, sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form einzureichen. Sicherheit auf der Baustelle Diese Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung. Die vom SiGeKo erstellte Baustellenverordnung ist durch den AN im Original zu unterschreiben und wird Vertragsbestandteil.

Weitere wichtige Hinweise Hauptkommunikation zum Austausch von Unterlagen zwischen AG und AN erfolgt über Planradar. Der AN verpflichtet sich, ein Konto bei Planradar anzulegen. Alle für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Werkzeuge und Materialien, welche nicht bauseits gestellt werden, sind in den Einheitspreisen zu inkludieren. Der Nachunternehmer hat vor Baubeginn eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und spätestens eine Woche vor Baubeginn an den Projekt- und/oder Bauleiter zu übergeben! Der Zuschlag für Koordinationsarbeiten ist in den Einheitspreisen zu inkludieren. Fotodokumentation aller Anschlussarbeiten. Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Die im LV aufgeführten Massen gelten nicht als Bestellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemäß den örtlichen Bedürfnissen zu ermitteln und die Bestellung nach diesem Bedarf durchzuführen. Grundsätzlich sind die Einheitspreise so zu kalkulieren, dass die aufgeführte Leistung zur vollen Funktionsfähigkeit der Anlage unter Einhaltung der Vorgaben gem. Baubeschreibung und Richtlinien fertig gestellt werden kann. Soweit nicht gesondert beschrieben ist in die Kalkulation die Lieferung und Montage sowie betriebsfertiges Anschließen von Betriebsmitteln einzurechnen. Dabei versteht sich unter betriebsfertiger Montage auch die ordnungsgemäße Einführung der Kabel, Leitungen, Rohre usw. und das Anschließen an allen Anschluss-, Abzweig- und Verbindungsstellen, wie auch an Schalttafeln, Geräten und Verteilungen usw., die vom AN geliefert werden. Ausgenommen hiervon sind Anschlüsse an bauseitigen Anlagen und Anschlüssen, die im LV gesondert aufgeführt sind. Im Rahmen der Werk- und Montageplanung ist die Organisation des Bauablaufes z.B. hinsichtlich Bauphasen, Materialvorhaltung, Mannschaftsstärke, Werkzeugeinsatz, zeitlicher Abfolge der Arbeiten und Dauer detailliert darzustellen. Die vereinbarte Bauzeit ist zwingend einzuhalten. Alle Kabel, die zu Stationen führen, müssen in die Station eingeführt werden und ist im Einheitspreis der Anschlussarbeiten zu inkludieren. Materialreste sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet.

02 Kabelzug/Trassenbau

02.01 Kabelzug

03 Anschlussarbeiten Niederspannung / Sekundärtechnik / Erdung

Wichtiger Hinweis Materialreste beigestellter Posten sind bei MaxSolar im Container abzugeben. Das Mitnehmen der Reste ist nicht gestattet!

03.01 Niederspannung

03.02 Sekundärtechnik

03.03 Erdung

04 Schutzprüfung

Hinweistext Die Protokolle der erfolgreichen Prüfung sind dem AG spätestens 2 Tage nach der Prüfung in digitaler Form vorzulegen. Der Messgerätedatensatz ist dem AG in digitaler Form zu liefern.

04.__.__.__.0010 Schutzprüfung üEKS inkl. Verdrahtungs- und Primärprüfung der Wandler Schutzprüfung des übergeordneten Entkupplungsschutzes inkl. Verdrahtungs- und Primärprüfung der Wandler: Schutzgerät Typ: Siemens 7SX 800 nach Vorlage MaxSolar Anhang Schutzkonzept Verdrahtungs- und Primärprüfung inkl. Prüfprotokoll. Parametrierung und Prüfung des Schutzrelais nach Vorgabe Netzbetreiber / AG (UMZ-, Erdschluss-, Entkupplungs- und Q-U-Schutz, sowie Wirkleistungsrichtungsschutz) inkl. Prüfprotokoll Übergabe der Protokolle in digitaler Ausführung an den AG

04.__.__.__.0020 Schutzprüfung zEKS inkl. Verdrahtungs- und Primärprüfung der Wandler Schutzprüfung des zwischengelagerten Entkupplungsschutzes inkl. Verdrahtungs- und Primärprüfung der Wandler: Schutzgerät Typ: ZIEHL UFR1001 nach Vorlage MaxSolar Anhang Schutzkonzept Parametrierung und Prüfung des Schutzrelais nach Vorgabe Netzbetreiber / AG (Unterspannungs-, Überspannungs-, Unterfrequenz- und Überfrequenzschutz) inkl. Prüfprotokoll Übergabe der Protokolle in digitaler Ausführung an den AG

05 Administrative Leistungen

Hinweistext Nach Abschluss der Arbeiten ist die Errichterbestätigung nach DGUV V3 unverzüglich dem AG auszustellen. Die Kosten sind in die Einheitspreise zu inkludieren.

05.__.__.__.0010 Fortschreiben der Montagepläne und Übergabe an AG Fortschreiben der Montagepläne mit Eintragung (digital oder handschriftlich) sämtlicher Änderungen, die während der Ausführung vorgenommen werden. Übergabe der überarbeiteten Montagepläne nach Abschluss der Arbeiten digital an den AG. Zu Übergeben sind alle Planunterlagen, die der AN zu Montagebeginn durch den AG erhalten hat.

05.__.__.__.0020 Messung und Dokumentation nach VDE 0100-600 Messung und Protokollierung der im Untertitel 03 enthaltenen Starkstromkabel nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100. Übergabe des unterschriebenen Protokolls in digitaler Ausführung als PDF

05.__.__.__.0030 Messung Datenkabel Messung Datenkabel Prüfung der Installationsstrecken auf Funktionalität. Auflistung der überprüften Installationsstrecken in einem geeigneten Protokoll und Übergabe des unterschriebenen Protokolls in einfacher digitaler Ausfertigung als PDF. 7 x WR 5 x Sensoren

05.__.__.__.0040 Messung Erdungsanlage Messung und Kontrolle der bestehenden Erdungsanlage, mit Messung der Gesamtanlage und der einzelnen Erdungen an den Anschlussfahnen für Potentialausgleich, Auflistung der gemessenen Widerstandswerte in einem geeigneten Protokoll und Übergabe des Protokolls in einfacher Ausfertigung

05.__.__.__.0050 Beschriftung und Kennzeichnung Eindeutige Beschriftung aller verbauten Kabel/Betriebsmittel nach Vorgabe MaxSolar

05.__.__.__.0060 Update der Bestandspläne nach Umbauarbeiten Update der aushängenden und digitalen Bestandspläne. Vollständige Dokumentation aller Arbeiten.

05.__.__.__.0070 Dokumentation Spätestens mit Einreichung der Schlussrechnung ist eine vollständige Dokumentation der erbrachten Leistungen digital einzureichen. Diese muss folgende Unterlagen enthalten: Fachunternehmererklärung Übereinstimmungserklärung Prüfzeugnisse Datenblätter Bedienungs- und Betriebsanleitungen Wartungs- und Pflegehinweise Revisionspläne

06 Stundenlohnarbeiten

Wichtiger Hinweis Die Kosten der Arbeitszeiten sind in die Einheitspreise zu inkludieren. Die Ausführung von Regiearbeiten ist vom Auftragnehmer bei der Fachbauleitung zu beantragen. Arbeiten zum Stundennachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundennachweise sind der Bauleitung spätestens am folgenden Arbeitstag zur Anerkennung vorzulegen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

06.__.__.__.0010 Meister/in - sämtlichte Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Meister/in

06.__.__.__.0020 Obermonteur/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/in

06.__.__.__.0030 Monteur/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Monteur/in

06.__.__.__.0040 Helfer/in - sämtliche Kosten und Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/in

06.__.__.__.0050 Wochenendezuschlag Wochenendzuschlag für Arbeiten, welche werktags nicht durchgeführt werden können