Submit your bid

25 Estricharbeiten

Baubeschreibung Auf dem Grundstück der Flurstücke 9627-9630 in München-Sendling wird ein Mehrfamilienhaus mit 38 Wohneinheiten errichtet. Das Gebäude umfasst zwei Untergeschosse sowie ein Erdgeschoss mit vier darüberliegenden Stockwerken. Ein fünftes Obergeschoss ist partiell vorhanden und über die Wohnung 38 zugänglich. Der Haupteingang liegt straßenseitig zur Bavariastraße, ergänzt durch einen separaten Hofzugang. Alle Bereiche sind über ein zentrales Treppenhaus mit Aufzug barrierefrei erschlossen. Das vierte Obergeschoss weist straßen- und nordseitige Rücksprünge auf. Fast alle Wohnungen verfügen über private Außenflächen (Balkone, Loggien, Terrassen oder Dachterrassen), ausgenommen sind lediglich die Erdgeschosswohnungen 01, 02 und 07. Eine Pergola und Außentreppe verbinden die Dachterrassen der oberen Geschosse. Im ersten Untergeschoss befinden sich die gemeinschaftliche Tiefgarage (Zufahrt über das Nachbargebäude, Lindwurmstraße 114) sowie der Hausanschlussraum. Im zweiten Untergeschoss sind der Fahrradabstellraum, die Kellerabteile und die Haustechnik untergebracht. Das Gebäude wird auf einer Bodenplatte flach gegründet. Stahlbetonwände und 22 cm starke Geschossdecken sorgen für die Aussteifung. Wohnungstrennwände bestehen aus Stahlbeton, nichttragende Wände aus Trockenbauwerk. Das Flachdach über dem 4. OG erhält extensive Begrünung, Wärmepumpe und Photovoltaikelemente. Das 5. OG wird mit einem 10,5° geneigten Satteldach in Titanzink-Stehfalztechnik abgeschlossen, auf dem weitere PV-Module installiert werden (insgesamt 50 Elemente geplant). Das Erdgeschoss erhält eine Natursteinverkleidung, die übrigen Geschosse ein Wärmedämm-Verbundsystem nach architektonischem Farb- und Fassadenkonzept. Die vorgenannten Randbedingungen mit den besonderen Erschwernissen bei der Beschickung, u. a. Anlieferung von Materialien, sind zu berücksichtigen. Im Vorfeld, mindestens 6 Wochen vorher, ist der Bauleitung eine Logistikplanung mit wesentlichen Eckdaten zur Materiallieferung mit mindestens folgenden Inhalten vorzulegen und mit der Bauleitung abzustimmen: Liefertermin mit Datum und Uhrzeit? Voraussichtliche Dauer der Abladezeit mit realistischem Zeitfenster? Wer ist Initiator der Lieferung / Firma? Größe des Fahrzeugs? Was wird geliefert? Welche Fläche ist als Zwischenlagerung erforderlich? Wie lange wird die Fläche als Zwischenlagerung benötigt? Diese Angaben sind erforderlich, um einen geregelten Bauablauf und einen koordinierten Ablauf bei der Anlieferung von Materialien zu erhalten. Die Anlieferung von Materialien ist der Bauleitung im Vorfeld, mindestens 1 Woche vorher, nochmals anzukündigen und zu bestätigen. Wir weisen darauf hin, dass erfahrungsgemäß vor, während und nach dem Oktoberfest in München eine Knappheit an Unterkünften besteht. Sollte auswärtiges Personal in München untergebracht werden, so ist dieses frühzeitig seitens des Auftragnehmers zu organisieren. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN FÜR DIE VERGABE VON EINZELGEWERKEN (AAB - Fassung November / 2017) 1.   Zu Ziff. 1. des Verhandlungsprotokolls: Vertragsbestandteile 1.1   Die genannten Vertragsunterlagen gelten in der angegebenen Reihenfolge. Dies gilt auch für die Anlagen zu diesem Verhandlungsprotokoll. Bei Widersprüchen geht die zunächst genan- nte Vertragsgrundlage der später genannten Vertragsgrundlage vor. 1.2   Allgemeine Geschäftsbedingungen, insbesondere Lieferungs-, Leistungs-, Zahlungs- und Verkaufsbedingungen des AN sowie vom AN selbst erstellte Fassungen des Leistungsver- zeichnisses werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, diese wurden ausdrücklich und schriftlich vereinbart. 2.   Zu Ziff. 2. des Verhandlungsprotokolls: Leistungsumfang 2.1   Der AN erbringt in eigener Verantwortung nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen Bauleistungen einschließlich erforderlicher Nebenleistungen in seinem Gewerk für das BV. Der AN hat im Rahmen seiner werkvertraglichen Pflicht zur Erbringung eines ordnungsgemäßen und mangelfreien Werkes sämtliche Leistungen zu erbringen, die erforderlich sind, um ein mangelfreies Bauwerk innerhalb des abgestimmten Kosten- und Terminrahmens entstehen zu lassen. 2.2   Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen bestimmen sich nach den vertraglichen Vereinbarungen und insbesondere nach den in Ziff. 1 des Verhandlungsprotokolls genannten Vertragsgrundlagen. Soweit Qualitäten nicht im Einzelnen beschrieben sind, schuldet der AN einen gehobenen Standard bezüglich Ausführungsqualität und Funktionalität. 2.3   Der AN versichert, dass sein Betrieb zur regelgerechten Ausführung der Vertragsleistung eingerichtet ist. Eine Weitervergabe des Auftrages ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG untersagt. Gestattet der AG die Weitervergabe, ist eine erneute Weitervergabe wiede-rum nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG möglich. 2.4   Der AN hat alle Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel, die zur Erstellung seiner Leistung notwendig sind, selbst bereitzustellen und vorzuhalten. Die Kosten hierfür sind mit den Ver- tragspreisen abgegolten. Ausnahmen sind in Ziff. 4.12 des Verhandlungsprotokolls behandelt. 2.5   Der AN hat die für die Ausführung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG anzu- fordern und sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Alle angegebenen Maße müssen, soweit sie die Leistung des AN betreffen, von diesem geprüft bzw. am Bau ge- prüft werden. Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem AG anzuzeigen. 2.6   Produktdatenblätter / Prüfzeugnisse / Bauamtl. Zulassungen der verwendeten  Produkte / Angebot für Wartungsvertrag etc. sind 3fach in Papierform zu übergeben  sämtliche Kosten hierfür sind in den EP`s enthalten. 2.7   Der AN führt die gesamte Bauzeit ein Bautagebuch mit folgenden Mindestangaben: - Zahl und Art der beschäftigten Mitarbeiter - Art und Umfang der täglichen Arbeiten und Leistungen - Anlieferung von Geräten und Baustoffen - Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit - vertraglich wichtige Termine, wie beispielsweise Beginn und Ende von Bauabschnitten,   Witterungsverhältnisse (insbesondere maximale und minimale Temperaturen) - besondere Vorkommnisse (Unfall, Hochwasser etc.). Vom AN unterzeichnete Durchschriften des Bautagebuchs sind wöchentlich an den AG zu übergeben. Die im Bautagebuch enthaltenen Angaben sind rein informativ und für den AG nicht verbindlich. Mit der Übergabe des Bautagebuchs ist keine Anerkennung dessen Inhalts durch den AG verbunden. Kosten-, Termin- und Qualitätsänderungen und etwaige sich daraus erge-bende Forderungen sind außerhalb des Bautagebuchs gesondert schriftlich mit Begründung beim AG anzumelden. 2.8   Vor Beginn der Ausführung hat der AN das Vorhandensein und die Lage von Versor-gungsleitungen durch Erkundigung bei den Versorgungsträgern sowie durch die Einsicht in die Kabel- und Leitungspläne festzustellen. Das Ergebnis seiner Feststellungen ist bei der Ausfüh-rung in eigener Verantwortung zu berücksichtigen. 2.9   Die Erstellung der Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser obliegt der die Rohbauarbei-ten ausführenden Firma, die den übrigen Auftragnehmern die Mitbenutzung zu gestatten hat. 3.   Schutt, Baureinigung Der AN ist verpflichtet, die Baustelle während der gesamten Bauzeit von allen Verunreinigun-gen, Schutt, Abfall, Verpackungsmaterial o. ä. soweit von ihm verursacht täglich sauber zu halten und hat diese Materialien fachgerecht zu entsorgen. Erfüllt der AN diese Verpflichtung trotz Fristsetzung nicht, die auch vom zuständigen Bauleiter des AG mündlich ausgesprochen werden kann, so ist er verpflichtet, dem AG dessen Reinigungs- / Entsorgungsaufwand zu erstatten. Sind mehrere Baufirmen Verursacher des Reinigungs- / Entsorgungsaufwandes, so erfolgt die Belastung des AN anteilig nach billigem Ermessen durch den AG gemäß § 315 BGB. Soweit die Erstellung einer Abfallbilanz nach KrW / AbfG § 20 erforderlich ist, wird der AN dem AG die dafür notwendigen Informationen und Nachweise kostenfrei zur Verfügung stellen. 4.   Zu Ziff. 7. des Verhandlungsprotokolls: Gefahrtragung / Versicherungen Die Verteilung der Gefahr richtet sich in Abweichung von § 10 VOB/B nach § 644 BGB. 5.   Zu Ziff. 8. des Verhandlungsprotokolls: Abnahme 5.1   Es wird eine förmliche Abnahme vereinbart. Die Abnahme der Leistungen des AN erfolgt durch förmliche Abnahme unter Erstellung eines schriftlichen Abnahmeprotokolls, in das noch ausstehende Restleistungen, Mängel der Leistungen des AN sowie sonstige beachtliche Umstände aufzunehmen sind und das von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen ist. 5.2   Der AN hat die Fertigstellung seiner Leistungen zehn Tage im Voraus schriftlich anzuzei-gen und den AG zur Abnahme seiner Leistungen aufzufordern. 5.3   Voraussetzung der Abnahme ist die Vollständigkeit und wesentliche Mangelfreiheit der Leistungen des AN. Weitere Voraussetzung ist die Übergabe der vollständigen Bestandsdoku-mentation mindestens zwei Wochen vor dem Abnahmetermin. Die Bestandsdokumentation hat sämtliche vom AN zu beschaffenden Zustimmungen, Abnahmen, Genehmigungen, Prüfzeug-nisse, Berechnungsunterlagen, Bedienungsanleitungen, Bestandspläne sowie eine Liste der Hersteller der vom AN verwendeten Materialien zu enthalten. Bestands- und Revisionspläne sind vom AN 3-fach in Papierform und 1 x in Dateiformat zu übergeben. 5.4   Eine Abnahme durch konkludentes Verhalten oder eine fiktive Abnahme gem. § 12 Nr. 5 Abs 1 und 2 VOB/B ist ausgeschlossen. Die Abnahme kann nicht durch eine Fertigstellungs-bescheinigung gemäß § 641 a BGB ersetzt werden. 5.5   Genehmigte Proben und Muster sind durch den AN mindestens ein Jahr nach Abnahme vorzuhalten. 5.6   Die Fertigstellung von im Zeitpunkt der Abnahme nicht mehr sichtbaren oder nicht mehr zugänglichen Teilleistungen ist vom AN schriftlich anzuzeigen. Auf Wunsch des AG finden diesbezüglich technische Vorbegehungen und Vorprüfungen statt. Diesen kommt keinerlei rechtliche Abnahmewirkung zu. 6.   Vertragsstrafe 6.1   Für jeden Fall der schuldhaften Überschreitung von Vertragsterminen oder fristen verwirkt der AN eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Brutto-Abrechnungssumme der zu den je-weiligen Zwischenterminen fertig zu stellenden Teilleistungen pro Werktag (Mo. bis Fr.) bei Zwischenterminen; 0,2 % der Brutto-Abrechnungssumme pro Werktag (Mo. bis Fr.) beim End-termin, insgesamt jedoch höchstens 5 % der Brutto-Abrechnungssumme. Bei gleichzeitiger Überschreitung mehrerer Zwischen- oder Endtermine verwirkt der AN insge-samt nur 0,2 % der Brutto-Abrechnungssumme pro Werktag, insgesamt höchstens 5 % der Brutto-Abrechnungssumme. 6.2   Der AG kann Vertragsstrafenansprüche auch ohne entsprechenden Vorbehalt bei der Ab-nahme bis zur Schlusszahlung geltend machen. Die Geltendmachung weitergehender Scha-densersatzansprüche bleibt dem AG vorbehalten. 6.3   Der AN wird vom AG darauf hingewiesen, dass der AG sich in seinem Vertragsverhältnis zu den Käufern der Wohnungen einer Vertragsstrafe in erheblicher Höhe unterworfen hat. Ver-wirkt der AG diese Vertragsstrafe aufgrund von Umständen, die dem AN zuzurechnen sind, wird der AG den AN gem. § 6 Nr. 6 VOB/B in Regress nehmen. 7.   Zu Ziff. 10. des Verhandlungsprotokolls: Mängelansprüche 7.1   Zeigen sich schon vor der Abnahme Mängel an der Leistung des AN und kommt der AN der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer von dem AG gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so kann der AG die Mängel auf Kosten des AN beseitigen oder beseitigen lassen, ohne dass es einer Kündigung oder Teilkündigung dieses Vertrages bedarf. Weitergehende Rechte des AG, insbesondere nach §§ 4 und 8 VOB/B, bleiben unberührt. 7.2   Der AN hat die für eine ordnungsgemäße Selbstvornahme des AG erforderlichen Aufwen-dungen zzgl. 15 % für Geschäftskosten des AG zu ersetzen. Dem AN bleibt der Nachweis ge-ringerer Geschäftskosten vorbehalten. 7.3   Für den Fall, dass an der Leistung des AN Mängel auftreten, hat dieser dem AG die Kos-ten der Bauleitung für die Mängelbeseitigung zu erstatten. Diese Kosten werden pauschaliert mit 10 % der Nachbesserungskosten, wenn nicht der AN den Nachweis führt, dass Baulei-tungskosten nicht oder in geringerem Umfange angefallen sind. 7.4   Der AN tritt für den Fall der Auftragserteilung bereits jetzt sämtliche sich aus der Durch-führung dieses Vertrages gegen seine Subunternehmer ergebenden Mängel-, Garantie und Schadensersatzansprüche an den dies annehmenden AG ab. Der AG ermächtigt den AN bis auf Widerruf, die abgetretenen Ansprüche im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gel-tend zu machen. Die eigene Mängelhaftung des AN bleibt von dieser Abtretung unberührt. Im Falle einer Inanspruchnahme des AN durch den AG ist der AG jedoch auf Verlangen des AN zu einer Rückabtretung dieser Ansprüche verpflichtet. 8.   Haftung gemäß Arbeitnehmerentsendegesetz und Sozialgesetzbuch (SGB) IV und VII:       Vertragsstrafe / Sicherheitsleistung u. a. 8.1   In der Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit u.a. (Anlage A2) sichert der AN die Einhaltung der Vorschriften des AEntG und des SGB IV und SGB VII zu. Für jeden einzelnen Fall der Nichteinhaltung der in der bezeich-neten Verpflichtungserklärung in Bezug auf die Vorschriften des AEntG und des SGB IV und VII aufgeführten Zusicherungen und Mitteilungs- und Nachweispflichten verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe von ? 2.500,00. Die Gesamthöhe dieser Vertragsstrafe beträgt maximal 5,00% der Bruttoauftragssumme. Der AG kann eine etwa verwirkte Vertragsstrafe von der Schlusszahlung in Abzug bringen, ohne dass es eines Vorbehaltes der Vertragsstrafe bei der Abnahme bedarf. Die Geltendmachung eines über die Höhe einer etwa verwirkten Ver-tragsstrafe hinausgehenden Schadens bleibt dem AG vorbehalten. 8.2   Der AN stellt den AG von sämtlichen Ansprüchen frei, die im Falle eines Verstoßes des AN gegen die in der anliegenden Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit u. a. bezeichneten Vorschriften aus der Bürgenhaftung des AG gemäß AEntG und/oder SGB IV und/oder SGB VII als Folge eines dem AN auf Grundlage dieses Verhandlungsprotokolls erteilten Auftrags geltend gemacht werden. Die gilt auch, wenn sich die Bürgenhaftung aus weiteren Untervergaben und/oder aus der Beauftragung von Verleihern ergibt. 8.3  Der AN ist verpflichtet, dem AG spätestens bei Auftragserteilung die Unbedenklichkeits- bescheinigungen gemäß SGB IV § 28 e (3f) hinsichtlich der Entrichtung sämtlicher Sozialversicherungsbeiträge (auch Bestätigung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) vorzulegen. Ohne Vorlage dieser Bestätigungen besteht kein Anspruch des AN auf Zahlung der vereinbarten Vergütung. Bei Nichtvorlage ist der AN zudem berechtigt, den Vertrag unter Fristsetzung von 14 Tagen aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 9.   Zu Ziff. 11. des Verhandlungsprotokolls: Zahlungen 9.1   Dem AN ist bekannt, dass der AG gemäß § 48 EStG zu einem Einbehalt in Höhe von 15 % der nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen verpflichtet ist. Der AG kann und wird diesen Einbehalt nur dann an den AN ausbezahlen, wenn der AN dem AG eine den Anfor-derungen des § 48 b) EStG entsprechende Freistellungserklärung des für den AN zuständigen Finanzamts zum jeweiligen Zeitpunkt aller nach diesem Vertrag geschuldeten Zahlungen nachweist. Der AN ist verpflichtet, den AG unverzüglich darüber zu informieren, wenn die Freistellungsbescheinigung des AN von seinem Finanzamt zurückgenommen oder widerrufen wird. Der AG ist berechtigt, nach Rücknahme oder Widerruf der Freistellungsbescheinigung an den AN ausbezahlte Einbehalte von zukünftigen Zahlungen in Abzug zu bringen. 9.2   Der Skontoabzug erfolgt für jede Zahlung (auch Teilzahlung), für die die vereinbarte Skontofrist eingehalten wird. 9.3   Als fristgerecht gelten Zahlungen wie folgt bei: - Scheckzahlung: der Tag des Postversandes durch den AG bzw. Tag der Übergabe an den    AN, - Überweisung: der Tag der Auftragserteilung an das Geldinstitut, - Barzahlung: der Tag der Geldübergabe. 9.4   Die Stellung der Schlussrechnung soll nach der gemeinsamen Feststellung des abschließenden Aufmaßes erfolgen. Voraussetzung für die Fälligkeit der Schlussrechnung des AN sind: - eine bestätigte Fachunternehmererklärung, dass die Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik geleistet und dies durch den AN gewissenhaft geprüft wurde. - Die Übergabe der Bestandsdokumentation gem. Ziff. 5.3 10.   Sonderwünsche der Kunden des AG / geänderte oder zusätzliche Leistungen 10.1   Sonderwünsche der Kunden des AG können zu geänderten oder zusätzlichen Leis-tungen im Verhältnis zwischen AG und AN führen. Hierfür gelten die Bestimmungen dieses Vertrages (insb. § 2 VOB/B) mit folgenden Maßgaben: 10.2   Der AN ist zur Ausführung von Leistungsänderungen ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Aufforderung des AG berechtigt. Dem AN ist es untersagt, mit den Kunden des AG vertragliche Beziehungen über die Erbringung von Sonderwünschen einzugehen oder Auffor-derungen von Kunden, die nicht vom AG bestätigt sind, Folge zu leisten. 10.3   Der AN verpflichtet sich, auf Anfrage des AG binnen drei Werktagen ein Angebot über die vom AG nachgefragte geänderte Leistung auf der Grundlage einer eventuellen Preisliste, die für den AN bis zur Abnahme nach Ziff. 5. verbindlich ist, anzubieten. Im Übrigen gilt § 2 Nr. 6 Abs. 2 S. 1 VOB/B. Vertraglich vereinbarte Nachlässe oder Skonti gelten in vollem Umfang für alle geänderten Leistungen. 10.4   Der AN hat in seinem im Angebot (Ziff. 10.2) unter konkreter Benennung etwaiger hin-dernden Umstände auf die seiner Auffassung nach aus der geänderten Leistung resultierenden zeitlichen und finanziellen Folgen unter konkreter Benennung des daraus folgenden neuen Fer-tigstellungstermins hinzuweisen. Unterbleibt dieser Hinweis im Angebot, ist die Geltendma-chung von Bauzeitverlängerungsansprüchen und zusätzlichen Vergütungsforderungen ausgeschlossen. 10.4   Für sämtliche geänderte Leistungen gelten die Bestimmungen dieses Verhandlungspro-tokolls nebst seiner Anlagen. 11.   Vollständigkeitserklärung Der AN versichert, dass ihm die zur Verfügung gestellten Unterlagen und Angaben ausreichend waren, um sämtliche zur Preisbildung erforderlichen Umstände zu erfassen und damit die über-nommenen Leistungen ordnungsgemäß und funktionsfähig erbringen zu können. 12.   Behinderung / Bauzeitverlängerung / Bauzeitenpläne des AN 12.1   Der AG haftet wegen einer Bauzeitverlängerung bis maximal 2 Wochen, die dem AN durch nicht rechtzeitig gestellte Vorleistungen entsteht, nicht auf Schadensersatz oder eine Entschädigung nach § 642 BGB, sofern er die Verlängerung nicht selbst schuldhaft mit zu vertreten hat. 12.2   Bauzeitenpläne des AN sowie auch andere Termin- und Fertigstellungspläne des AN werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie vom AG schriftlich bestätigt / unterzeichnet sind. 13.   Abtretungsverbot / Aufrechnungsverbot 13.1   Die Abtretung oder Verpfändung von Forderungen des AN gegen den AG bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG. 13.2   Die Aufrechnung mit Gegenforderung des AN gegen den AG ist ausgeschlossen, es sei denn die Gegenforderung des AN ist vom AG anerkannt oder sie ist rechtskräftig festgestellt. 14.   Schlussbestimmungen 14.1   Als ausschließlichen Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammen-hang mit diesem Vertrag vereinbaren die Parteien München, soweit es sich bei den Parteien um Kaufleute handelt. 14.2   Änderungen oder zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. 14.3   Sollten einzelne oder mehrere Vereinbarungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Vereinba-rungen werden die Parteien diejenige rechtlich wirksame Regelung, die dem gewollten wirt-schaftlichen Zweck am nächsten kommt, vereinbaren. Entsprechendes gilt für Lücken des Vertrages. 15.   Sonstiges 15.1   Der AN verpflichtet sich, die erforderliche Fachbauleitererklärung (Anlage A1) innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung nachzureichen. Er verpflichtet sich, die Baustellenord-nung einzuhalten und kooperativ mit sonstigen auf der Baustelle tätigen Firmen zusammenzu-arbeiten. 15.2   Anliegende Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit u.a. (Anlage A2) ist separat zu unterschreiben und wird Vertragsbestandteil. 15.3   Für die Leistungen des SiGeKo hat der AG ein externes Ingenieurbüro beauftragt. Der AN wird alle Maßnahmen nach der "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" (BGBI. 98, 1283) für seine Leistungen in eigener Verantwortung treffen und alle damit zusammenhängenden Kosten selbst tragen. 15.4   Der AN stellt den AG insoweit umfassend von allen Aufgaben und Pflichten frei und erle-digt diese. 15.5   Der AN stellt den AG von allen Ansprüchen frei, die gegenüber dem AG aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (insbesondere BGBI. 1998, 3843) erhoben werden oder er-hoben werden können. Der AG kann vom AN jederzeit den Nachweis verlangen, dass die Gel-tendmachung solcher Ansprüche ihm gegenüber zuverlässig ausgeschlossen ist bzw. vom AN und seinen Subunternehmern bereits erfüllt wurde. 15.6   Von den zur Verwendung kommenden Werk- und Baustoffen sind auf Verlangen des Bauherrn bzw. des AG vor Beginn der Arbeiten kostenlos Probestücke, Muster Materialproben, techn. Merkblätter und Zulassungen bzw. Prüfzeugnisse sowie die Herstellerfirma anzugeben. Musterbauteile im üblichen Umfang (z.B. Probeanstriche, Putzmuster etc.) sind auf Verlangen des Bauherrn bzw. des AG kostenlos herzustellen. 15.7   Der AN stimmt ausdrücklich zu, dass Beauftragte des Bauherrn auch seine Leistungen gemäß § 4 Nr. 1 Abs. 2 VOB/B überwachen können. 15.8   Die Aufstellung / Anbringung von Firmentafeln, Bauschilder etc. des AN ist nur im Fall der ausdrücklichen Vereinbarung gestattet. 16.   Verzeichnis der Anlagen 16.1   Fachbauleitererklärung (Anlage A1) 16.2   Erklärung Bekämpfung Schwarzarbeit   (Anlage A2) Anlage "A1" zu den AAB Fachbauleitererklärung und Vereinbarung zur Arbeitssicherheit Bauvorhaben: ....................................................... ....................................................... ....... Auftragnehmer: ....................................................... ....................................................... ..... Der AN erklärt, dass er die Verantwortung für die Einhaltung der Bestimmungen der Bau-ordnung, des Sozialgesetzbuches und des Arbeitschutzgesetzes für seine Arbeiten übernimmt. Als Bauleiter / Fachbauleiter im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) wird benannt: Name:..................... Anschrift:..................... ....................... Telefon:...................... Berufsbezeichnung:........................ (sein Vertreter) Name:..................... Anschrift:..................... ....................... Telefon:...................... Berufsbezeichnung:........................ Der Bauleiter / Fachbauleiter erklärt, dass er die unmittelbare Verantwortung für die Ausfüh-rung an Ort und Stelle übernimmt. Er besitzt die für eine sichere Ausführung erforderlichen Kenntnisse und Verlässlichkeit. Er ist für die Sicherheit der Baustelle sowie für die Einhaltung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften verantwortlich. Der Auftragnehmer und der Fachbauleiter erklären, dass ihnen die Unfallverhütungsvor-schriften, die Bauordnung sowie das Arbeitsschutzgesetz bekannt sind, insbesondere wird da-rauf hingewiesen: Der AN ist verpflichtet, zur Verhütung von Arbeitsunfällen im Zusammenhang mit seiner Leistung alle erforderlichen sicherheitstechnischen Anordnungen und Maßnahmen ent-sprechend der gültigen UVV und allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, zu treffen. Die erforderlichen Arbeitsschutzausrüstungen sind vom AN für seine Mitarbeiter zur Verfü-gung zu stellen. Die Mitarbeiter sind zu unterweisen, diese zu benutzen. Die Bauleitung des AG ist über alle Tätigkeiten, die andere gefährden können, vor Arbeits-beginn zu informieren. Falls Sicherungseinrichtungen durch den AN entfernt werden müssen, ist für die Dauer der Entfernung die Gefahrenstelle unfallsicher abzusperren und zu kennzeichnen. Anschlie-ßend ist die Sicherheitseinrichtung wieder herzustellen. Wenn auf der Baustelle Mitarbeiter des AN Gefahren für sich oder andere feststellen, die sie nicht selbst abstellen können, ist die Bauleitung des AG sofort zu informieren. Arbeitsunfälle sind vom AN seiner zuständigen Berufsgenossenschaft, dem örtlich zustän-digen Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt bzw. dem zuständigen Amt für Arbeitsschutz zu melden. Die Ersthelfer des AN auf der Baustelle sind zu benennen (10 % der MA-Anzahl = 1 Ersthel-fer). Auf Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle ist zu achten, die sanitären Einrichtungen sind zu nutzen. Bei Zuwiderhandlung werden die Reinigungs- bzw. Entsorgungskosten dem AN in Rechnung gestellt. Der AN garantiert dem AG seine Mitarbeiter in Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutz zu unterweisen oder unterwiesen zu haben. ..................., den ..................... ....................................          (Unterschrift Bau- / Fachbauleiter (AN) ....................          (Stempel / Unterschrift des AN) Anlage "A2" zu den AAB Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzar-beit, zu § 12 a Arbeitsförderungsgesetz, zum Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeitnehmerent-sendegesetzes (AEntG), zum 4. und 7. Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IV und SGB VII) Der AN verpflichtet sich hiermit ausdrücklich, keine Arbeitnehmer einzusetzen, deren Beschäf-tigung gegen die Bestimmungen des Schwarzarbeitergesetzes und / oder gegen das Arbeitneh-merüberlassungsgesetz in der jeweiligen Fassung verstößt. Des Weiteren verpflichtet sich der AN hiermit ausdrücklich, keinerlei Arbeitnehmer zu beschäf-tigen, die dem Verbot der gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe gemäß § 12 a Arbeitsförderungsgesetz unterliegen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur AN einzusetzen, die für diese Baustelle die notwen-digen Visa und Arbeitserlaubnisse besitzen und vor Aufnahme der Arbeiten seine Arbeitnehmer beim jeweiligen zuständigen Landesarbeitsamt gemäß gültigem Vordruck anzumelden. Der AN verpflichtet sich hiermit ausdrücklich, sämtliche Vorschriften des Arbeitnehmer-entsendegesetzes, des SGB IV und des SGB VII zu beachten und dem AG entsprechende Kontrollen zu ermöglichen. Der AN hat während der gesamten Dauer seines Personaleinsatzes für den jeweiligen Werkver-trag die zur Kontrolle erforderlichen Unterlagen vor Ort auf der Baustelle bereitzuhalten. Die Arbeitsämter, Hauptzollämter und das Arbeitsamt für politische Aufgaben sind berechtigt, nach den einschlägigen Gesetzen und Bestimmungen mittels Prüfungsverfügung (kann auch schriftlich nachgereicht werden) auf den Baustellen Kontrollen durchzuführen. Sie haben das Zutritts- und Eintrittsrecht. Der AN hat diese Prüfung zu dulden. Der AN verpflichtet sich auch gegenüber dem AG, Verpflichtungen zur Zahlung des Tariflohns und zur Abführung der Urlaubskassenbeiträge nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz und den danach auf den Betrieb des AN anwendbaren tariflichen Bestimmungen zu erfüllen sowie die Gesamtsozialversicherungs- und Unfallversicherungsbeiträge nach den sozialversicherungs-rechtlichen Vorschriften abzuführen bzw. zu bezahlen. Sollte der AN gegen diese Verpflichtung verstoßen, ist der AG vorbehaltlich etwaiger weiterer Rechte befugt, ihm eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen mit der Ankündigung, dass nach fruchtlosem Fristablauf der Auftrag entzogen werde, zu setzen. Sollte diese angemessene Nachfrist fruchtlos verstreichen, ist der AG berechtigt, dem AN den Auftrag fristlos zu entziehen. Die Regelung § 8 Nr. 3, 5, 6 VOB/B gilt in diesem Fall entsprechend. Im Falle der Weitervergabe der Leistungen nach der Vereinbarung mit dem AG oder von Teilen dieser Leistungen und im Falle der Beauftragung von Verleihern wird der AN auch seine Nachunternehmer und Verleiher ausdrücklich zur Einhaltung der in dieser Erklärung aufgeführten Vorschriften verpflichten und ihnen auferlegen, eine entsprechende Verpflichtung weiteren Nachunternehmen und Verleihern aufzuerlegen. Das Erfordernis der schriftlichen Zustimmung seitens der AG zu einer solchen Weitervergabe von Leistungen bleibt hiervon unberührt. Der Begriff "Bauleistung" ist nach § 211.1 SGB III sehr weit gefasst. Bauleistungen sind auch kleinere Gewerke, wie Fußboden- und Parkettbetriebe, Glashandwerk oder irgendwelche beauftragte Firmen mit Reparatur-, Reinigungsarbeiten etc. ................, den ............ ...........................................     (Stempel / Unterschrift des AG)    (Stempel / Unterschrift des AN) Bewerbungsbedingungen 01. Keine Anwendung VOB Teil A Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgt nicht nach VOB Teil A. Ein Rechts- anspruch des Bieters auf Auftragserteilung besteht nicht. 02. Angebot Anstelle des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses können selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet werden, wenn der Bieter den vom Auftraggeber ver- fassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses als allein gültig anerkennt. Kurzfassungen müs- sen die Ordnungszahlen (Positionen) des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnis- ses vollständig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern enthalten; sie müs- sen für jede Teilleistung nacheinander die Ordnungszahl, die Menge, die Einheit, den Einheits- preis und den Gesamtbetrag, darüber hinaus den jeweiligen Kurztext sowie dem Leistungsver- zeichnis entsprechenden Zwischensummen der Leistungsabschnitte und die Angebotssumme enthalten. Änderungen und/oder Eintragungen im Leistungsverzeichnis sind unzulässig und werden nicht berücksichtigt. Sollten nach Auffassung des Bieters Änderungen und/oder Zusätze erforderlich sein, so sind diese deutlich zu kennzeichnen bzw. in einem Begleitschreiben darzustellen. 03. Gesonderte Vergabe einzelner Gewerke Der AG behält sich vor, ggf. einzelne Gewerke gesondert zu vergeben. Insofern hat der Bieter keinen Anspruch auf vollständige Beauftragung der kompletten in diesem LV aufgeführten Leis- tungen. Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 0 Allgemeine Bedingungen und Vorschriften 0.1 Anwendung der VOB Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgt nicht nach VOB Teil A. Ein Rechts- anspruch des Bieters auf Auftragserteilung besteht nicht. Die VOB mit den Teilen B und C wird als Ganzes Vertragsbestandteil in der jeweils neuesten Fassung. 0.2 Ausführung allgemein Bei den hier ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um das Gewerk Estricharbeiten. Dabei hat der AN eigenverantwortlich die Abhängigkeiten innerhalb seiner eigenen Leistungsbe- reiche zu berücksichtigen und die detailabhängigen Montagefolgen sowie Zwischenbaustände in Abstimmung mit der OÜ zu disponieren. Alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses sind nach den Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen (ATV) für Bauleistungen der entsprechenden Normen der VOB/C, den darin angeführten einschlägigen Normen, nach den (allgemein) anerkannten Regeln der Technik in der zum Zeitpunkt des Angebotes gültigen Fassung auszuführen. Alle in den Baubeschreibungen, in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) und den Zu- sätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) genannten und die in dem LV beiliegenden Unterlagen dargestellten und beschriebenen Anforderungen und Leistungen sind in der Kalkula- tion des AN zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen, soweit hierfür nicht ge- sonderte Positionen vorhanden sind. 0.3 Koordinierungs- und Überwachungspflichten Tritt der Auftragnehmer (AN) als Generalunternehmer (GU) auf, hat er sämtliche Koordinie- rungs- und Überwachungspflichten beteiligter Gewerke (Subunternehmer) in die Einheitspreise einzurechnen und selbstständig ohne Anspruch auf Hinweis oder Weisung durch den AG wahr- zunehmen. 0.4 Datenträger zur Angebotsabgabe Soweit dem LV ein Datenträger Austauschformat beiliegt, ist dieser vom Bieter mit dem Angebot abzugeben. 0.5 Örtliche Verhältnisse Im Zusammenhang mit den nachstehenden Leistungen ist es Sache des Bieters, sich möglichst vor Angebotserstellung über die örtlichen Gegebenheiten, die für die Ausführung seiner Leis- tungen von Bedeutung sein können, umfassend zu informieren, insbesondere über das Bau- grundstück, die Vorleistungen, die bestehenden Nachbargrundstücke und umliegende Bebau- ung, die Zufahrtsmöglichkeiten sowie die örtlichen Verkehrsverhältnisse einschließlich Lage und Verlauf von Versorgungsleitungen. Auf etwa anstehende offensichtliche Hindernisse, Schwierig- keiten etc. ist vor Auftragsvergabe unbedingt hinzuweisen. Kommt der AN dieser Vertragspflicht nicht nach, so ist der AG zur Vergütung der daraus resultierenden Mehraufwendungen nicht  verpflichtet. Nachforderungen, welche auf mangelhaften Informationen beruhen, werden nicht anerkannt. Der AN übernimmt alle sich ergebenden Risiken in Bezug auf Gründung, Boden- und Grund- wasserverhältnisse jedoch nur auf der Grundlage der vom AG vorgelegten oder von ihm bzw. von ihm beauftragten Dritten erstellten Unterlagen (z. B. von (Boden-)Gutachten und umwelt- technischen Untersuchungen). 0.6 Einhaltung der Genehmigungsauflagen und der Prüfstatik Der AN verpflichtet sich, alle aus dem behördlichen Genehmigungsbescheid sowie aus Ergän- zungen der Prüfstatik hervorgehenden Forderungen und Auflagen eigenverantwortlich einzu- halten. Auf offensichtliche Abweichungen der Planung von den behördlichen Vorschriften und Auflagen ist die OÜ hinzuweisen. Bei Widersprüchlichkeiten und Zweifeln an der Richtigkeit der Ausführung sind schriftlich Bedenken anzumelden. Zuwiderhandlungen einschl. aller Folgekos- ten gehen zu Lasten des AN. 0.7 Aufsichtspersonal, Baubesprechungen und Baubesprechungsprotokolle Der vom AN zu benennende Projektleiter bzw. dessen autorisierter Vertreter ist verpflichtet, an den regelmäßig stattfindenden bzw. an allen vom AG geforderten Baustellen-Jour-Fixe-Bespre- chungen teilzunehmen. Die Teilnahme an den Besprechungen gilt als Nebenleistung, Vergütung dafür ist in den Einzelleistungen einzurechnen, Anspruch auf besondere Vergütung (Stundenba- sis) entsteht dafür nicht. Von den Baustellenbesprechungen werden durchlaufend nummerierte Protokolle angefertigt und dem AN ausgehändigt. Der AN hat den lückenlosen Eingang der Protokolle verantwortlich zu prüfen und den Nichterhalt eines Protokolls schriftlich anzuzeigen. Die bei den Bespre- chungen gemeinsam festgelegten und in den Protokollen dokumentierten Termine gelten als schriftlicher Leistungsabruf. Der deutschsprachige Projektleiter bzw. sein Vertreter muss innerhalb der am Bau üblichen Ar- beitszeiten dauernd auf der Baustelle anwesend sein. Der AN verpflichtet sich, bei seinen Aus- führungen deutschsprachiges Führungspersonal verhandlungssicher in Wort und Schrift auf der Baustelle einzusetzen. Der AN hat den jeweiligen Projektleiter bzw. dessen autorisierter Vertreter sowie den Leiter der technischen Bearbeitung vor Beginn der Arbeiten namentlich und schriftlich zu benennen. 0.8 Bautagebuch Der AN hat ein förmliches Bautagebuch zu führen, die Eintragungen haben im Hinblick auf die Lesbarkeit ausschließlich in maschineller Form zu erfolgen und sind auf Anforderung durch die OÜ auch in digitaler Form als doc-, rtf- und/oder pdf-Datei zu übergeben. Die Tagesberichte sind der OÜ unaufgefordert wöchentlich zu übergeben. Der AG bzw. sein Vertreter ist berechtigt, eine vom Inhalt des Bautagesberichts abweichende Sachdarstellung in dem Bautagesbericht zu vermerken 0.9 Firmenzugehörigkeit Die eindeutige Erkennbarkeit der Firmenzugehörigkeit ist nach Möglichkeit vom jeweiligen AN durch Tragen von einheitlichen Firmenmonturen sowie von leserlich und maschinell gedruckten Namenszügen für alle auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter des AN einschl. der Subunternehmer sicherzustellen. 0.10 Datenträger zur Angebotsabgabe Soweit dem LV ein Datenträger beiliegt, ist dieser vom Bieter mit dem Angebot abzugeben. 0.11 Zusätzliche Angaben des Bieters zur Angebotabgabe Im Rahmen der Angeboterstellung hat der Bieter einen Bauzeitenplan (hausweise) zu erstellen, aus dem die Kapazitäten und der vom Bauunternehmer vorgesehene und auch für ihn optima- len Bauablauf zu ersehen ist mit gleichzeitiger Angabe von Kraneinsätzen und Darstellung von Baustelleneinrichtungsflächen (skizzenhaft). Sollte der Bieter zu einem Verhandlungsgespräch eingeladen werden, hat er zum 1. Verhandlungsgespräch und auf Abruf die entsprechenden Unterlagen vorzulegen. 1 Vertragsgrundlagen Allgemeine Geschäftsbedingungen, insbesondere Lieferungs-, Montage-, Verkaufs- und Zah- lungsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, dass ihre Geltung ausdrücklich vereinbart ist und sie den Vertragsgrundlagen, insbesondere diesen Besonderen Vertragsbedingungen nicht widersprechen. Punktfolgen im Leistungsverzeichnis sind vom Bieter verbindlich auszufüllen. Werden vom Bie- ter keine Angaben über abgefragte Erzeugnisse gemacht, so gelten die im Text der Position an- gegebenen Fabrikate als verbindlich und werden somit Vertragsbestandteil. 2 Sondervorschläge/Nebenangebote Mehrkosten, welche durch eine geänderte Bauausführung, wie z.B. die Verwendung von Fertig- teilen und Halbfertigteilen oder von der Planung abweichenden Detaillösungen, auf Veranlas- sung oder Vorschlag des AN entstehen, sind vom AN selbst zu tragen. Dies gilt bei Verwendung von Halbfertigteilen insbesondere auch für den Mehreinsatz von Stahl. Es kann ausschließlich die vom Tragwerksplaner bei Ortbetonbauweise vorgesehene Stahl- menge abgerechnet werden. Ebenso gilt dies auch für eventuell zusätzliche Prüfgebühren seitens der Prüf- und Fachinge- nieure, welche sich aus den Änderungen ergeben. Sämtliche, von der Planung abweichende Bauausführungen sind dem AG vor Ausführung schriftlich mitzuteilen und von ihm freizugeben, somit hat der AN sämtliche erforderlichen Ausführungsunterlagen, Werkstatt- und Montage- pläne rechtzeitig zu erstellen einschließlich statischer Nachweise und Beschaffung der Prüf- statik und sonstiger behördlicher Genehmigungen sowie Entrichten der Gebühren. 3 Ausführungsfristen Einzelfristen und Zwischentermine werden im Vergabegespräch gemeinsam mit dem Bieter festgelegt. Sollte es die Witterung zulassen und der AN die Kapazität freihaben, kann der Baubeginn in Absprache und bei gleichbleibenden Fertigstellungstermin nach vorne verlegt werden. 4 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebotes nor- malerweise gerechnet werden musste, verlängern die Ausführungsfristen nicht und sind von vornherein in die Einheitspreise einzurechnen, daher wirken vom Arbeitsamt anerkannte Schlechtwettertage nicht bauzeitenverlängernd und gelten nicht als Behinderung. Eine beson- dere Vergütung für Erschwernisse, Minderleistungen der Arbeitskräfte, Frostschutzmaßnahmen und - mittel und sonstige Schutzmaßnahmen wird nicht gewährt und ist in die jeweiligen Ein- heitspreise einzurechnen. 5 Erschwernisse Die Ausführung der einzelnen Leistungen erfolgt unter folgenden erschwerten Bedingungen: 1.Leistungsüberschneidung zwischen Roh- und Ausbau- sowie TGA-Gewerken, bzw. paral- leles Arbeiten mit diesen Gewerken. 2.Begrenzte Grundstücksnutzung und beengte Platzverhältnisse auf dem Baugrundstück. 6 Vergütung 6.1 Der AN hat ohne besondere Vergütung Schnee und Eis im Bereich der Baustelle zu besei- tigen, soweit dies für die Aufrechterhaltung eines sicheren Baubetriebs und die Durchführung seiner eigenen Arbeiten erforderlich ist. In den Vertragspreisen inbegriffen sind auch etwaige witterungsbedingte Erschwernisse (z. B. Winterbaumaßnahmen usw.). 6.2 Alle Leistungen werden in der Regel raum- und bauteilweise entsprechend dem Baufort- schritt erbracht. Aufwendungen hierfür sind in der Kalkulation des AN zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet. Die Preise beinhalten eine bauteil-, abschnitts- und geschoss- weise sowie eine zeitlich und örtlich versetzte Ausführung der Arbeiten durch paralleles Arbeiten mit anderen Gewerken. 6.3 Die vereinbarten Preise umfassen alle für die Herstellung der geforderten Leistung erforder- lichen Arbeiten einschließlich Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile sowie Transport, Abladen und Lagern auf der Baustelle und Einbau bzw. Montage. Ausgenommen sind nur diejenigen Leistungen (Mitwirkungen und Beistellungen), die ausdrück- lich nach diesem Vertrag vom AG oder von einem Dritten übernommen werden. 6.4 Wenn in Positionen das Vorhalten von Lieferungen, Leistungen, Anlagen und/oder Einbau- ten gefordert wird, so gelten die Positionspreise auch ohne weitere Erwähnung in den Positio- nen auch für Wartung, Instandhaltung, Pflege, Reparatur, Bedienung und dergleichen ein- schließlich Verbrauchsstoffe. 6.5 Der AN übernimmt die Kosten und Gebühren für vorgeschriebene Leistungsmessungen und/oder Abnahmen, die durch Sachverständige (z.B. TÜV, VDS, VDI, VDE) durchgeführt wer- den einschließlich der Kosten von Wiederholungsmaßnahmen infolge Mängelfeststellungen. Der AN hat sich gegebenenfalls vor Vertragsabschluß über die zu erwartenden Kosten und Ge- bühren zu informieren, unabhängig davon, ob in den Vertragsbestandteilen und Grundlagen des AG dazu Angaben enthalten sind. 6.6 Im Falle der Vereinbarung eines Pauschalpreises bleiben die ursprünglich im LV angebote- nen Einheitspreise einschließlich der etwaigen vereinbarten Nachlässe Kalkulationsgrundlage für die vereinbarten und erbrachten Leistungen. Sie finden auch für Vergütungsansprüche bei etwaigen Leistungsänderungen oder Leistungserweiterungen in vollem Umfange Anwendung, sofern die dafür verlangten Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. 6.7 Der AN hat dem AG möglichst bereits mit seinem Angebot, spätestens bei etwaigen tech- nischen Aufklärungsgesprächen, die Preisermittlung für die vertragliche Leistung einschließlich der Kalkulationsgrundlagen (Urkalkulation) verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Der AG darf die Urkalkulation bei Geltendmachung neuer Preise, insbesondere bei vom AN einge- reichten Nachtragsangeboten für geänderte oder zusätzliche Leistungen, oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der AN davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Urkalku- lation wird danach wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückzugeben. 6.8 Soweit Positionen nach Dauer (Monate oder Wochen) abgerechnet werden, sind kürzere Laufzeiten entsprechend anteilig zu bewerten 1 Tag = 1/31 Monat, bzw. 1/7 Woche. 7 Planunterlagen des AG bzw. des AN 7.1 Kalkulations- und Planungsgrundlagen Grundlage des Angebots ist das Leistungsverzeichnis sowie die Zeichnungen und Unterlagen (Anlagen) der Architekten und der Fachplaner. Zur Abgabe des Angebotes und zur Kostenkal- kulation erhält der Bieter die Unterlagen auf Datenträger in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Die Verdingungs- und Planunterlagen können auf Kosten des AN bei einem Plot-Dienst und/oder im eigenem Unternehmen ausgedruckt werden. Bei Erstellung des Angebotes kann der Bieter/Bewerber sich nicht auf Unkenntnis der Unterlagen berufen. Spätere Nachforde- rungen, welche auf mangelhaften Informationen beruhen, werden nicht anerkannt. Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen und Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwen- dungszweck zu überprüfen. Eintragungen des Bieters im AG-LV sind, soweit nicht gefordert, unzulässig und werden nicht gewertet. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Zusätze sind mit einer ent- sprechenden Begründung ausschließlich in einem Zusatzangebot bzw. in einem Anschreiben einzureichen. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit den Architekten zu klären. Nach Auftragserteilung erhält der AN alle erforderlichen Baupläne, auf Anforderung auch als dxf-file, von der Fachplanung zur Verfügung gestellt. 7.2 Baufristenplan Der AN hat in Abstimmung mit der OÜ einen nach Geschossen und/oder Bau- und Arbeitsab- schnitten detaillierten Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Bei Än- derungen der Vertragsfristen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten und erneut vorzulegen. Der Plan ist dem AG spätestens 14 Werktage nach Auftragserteilung nach Überarbeitungen unverzüglich in 2-facher Fertigung zu übergeben. Die Preise für Erstellung, Abstimmung und Vorlage sowie Fortschreibung der Baufristenpläne sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 7.3 Baustelleneinrichtungsplan Der AN hat vor Leistungsbeginn spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen, mit der OÜ abzustimmen und verbindlich einzuhalten. Der AN verpflichtet sich, den Bedarf aller durch seine Baustelleneinrichtung genutzten Flächen mit entsprechenden Angaben zu Lasten und Gewichten anzugeben. Der Baustelleneinrich- tungsplan muss u.a. folgende Angaben enthalten: 1.alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Passanten wie z.B. Umleitungen, Absper- rungen, o. ä. 2.Anzahl und Lage der Büros, Aufenthaltsräume, Magazine und Lagerplätze, jeweils soweit er- forderlich 3.Standorte von sonstigen stationären Baumaschinen und Anlagen sowie Bau- und Schutz-zäune Bei allen evtl. Änderungen, Ergänzungen usw. der Baustelleneinrichtung ist jeweils ein neuer Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und mit der OÜ abzustimmen. Das Vorlegen und Erstel- len von Baustellen-Einrichtungsplänen ist mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten und wird nicht gesondert vergütet. 7.4 Ausführungsunterlagen Die Ausführung erfolgt ausschließlich nach freigegebenen Plänen bzw. Unterlagen. Der Ausfüh- rung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG oder einem von ihm ausdrück- lich gegenüber dem AN Bevollmächtigten (z.B. Fachplaner) als zur Ausführung bestimmt ge- kennzeichnet (worden) sind (Freigabe- bzw. Prüfvermerk). Der AN hat - entsprechend dem Baufortschritt - dem AG den Zeitpunkt, zu dem er die nach dem Vertrag vom AG zu liefernden Unterlagen benötigt, möglichst frühzeitig anzugeben, damit die Übergabe durch den AG rechtzeitig erfolgen kann. Der AN ist verpflichtet, eventuell noch benötigte Unterlagen und Angaben so rechtzeitig und für den AG zeitlich angemessen anzufordern, dass Beschaffung, Arbeitsvorbereitung, Beginn und Fertigstellung der Leistung termingerecht erfolgen kann. 7.5 Koordination Bei Leistungslücken bzw. Unstimmigkeiten ist umgehend die OÜ zu verständigen. Eine Koordi- nation mit anderen Gewerken, wie z.B. Tragwerksplanung, Roh- und Ausbauarbeiten udgl. so- wie die Lieferung aller Angaben für bauseitig zu erbringende Leistungen hat durch den AN zu erfolgen und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Alle Angaben für vom AN benötigte Ausspa- rungen, Schlitze, Betriebseinrichtungen udgl. sind seitens des AN mit dem AG rechtzeitig abzu- stimmen. Sollte der AN durch falsche, vergessene oder nicht rechtzeitige Angaben zusätzliche Kosten verursachen, so hat er diese zu ersetzen. Für Bereiche, in denen Fremdgewerke an die Bauteile und Konstruktionen des AN anschließen, ist eine enge Koordination zwischen den ausführenden Firmen erforderlich. Übernahme, Überprüfung und Fortschreibung von bisher schon erfolgten und weiteren Bauan- gaben, Montagekoordinationen etc., die von den Architekten, Planern und/oder Fremdgewerken geliefert werden, sind in die Pläne des AN wie nachfolgend beschrieben einzuarbeiten. Die dies- bezüglichen Kosten für Koordination sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Ein- heitspreise einzurechnen. 7.6 Werkstatt- und Montageplanung des AN, Fertigungs-, Versetz- und Verlegepläne Vom AN sind, soweit in den gewerkespezifischen Zusätzlich Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) gefordert, alle erforderlichen Fertigteilpläne Werkstatt- und Montagepläne (W+M) und Versetz- und Verlegepläne sowie Ausführungszeichnungen nach Auftragserteilung und Vor- liegen sämtlicher relevanter Baupläne für die in diesem LV beschriebenen Anlagen und Kon- struktionen zu erstellen, zur Prüfung und Freigabe vorzulegen mit - ggf. mehrfachem - Korrek- turumlauf. Alle Planunterlagen sind mit CAD zu erstellen. Grundlage der Planfertigung sind die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Anlagen. Die freigegebenen Werkstatt- und Montagepläne sind 3-fach als Papierausdruck (schwarz/weiß und/oder farbig) in 3-facher, gefalteter Ausfüh- rung an den AG bzw. die OÜ zu übergeben. Auf Aufforderung ist die freigegebene W+M-Pla- nung auch als dwg-, dxf- und/oder als pdf-Datei der Fachplanung und der OÜ zur Verfügung zu stellen. In o.g. Zeichnungen sind alle rohbaurelevanten Angaben sowie Schnittstellen, Elektroangaben und alle anderen notwendigen Angaben darzustellen. Alle Anlagen sind maßstäblich vermaßt mit Bezugsmaßen zum Baukörper einzutragen. Es sind von sämtlichen Bauteilen und sonstigen Konstruktionen Details zu erstellen. Aus den Plänen müssen alle technischen und gestalteri- schen Details sowie der vollständig konstruktive und gestalterische Zusammenhang einschl. aller Anschlüsse untereinander und zu bauseitigen Konstruktionen, Materialien und Baugrund sowie die Einbaufolge eindeutig ersichtlich sein, u.a. sind alle Material- und Farbangaben, Oberflächen, Qualitäten etc. einzutragen. Die Pläne sind ausreichend und übersichtlich zu vermaßen. Übernahme, Überprüfung und Fortschreibung von bisher schon erfolgten und weiteren Bauan- gaben, Montagekoordinationen etc., die von den Architekten, Planern und/oder Fremdgewerken geliefert werden, sind in die Pläne des AN einzuarbeiten. Bei elektrisch betriebenen Bauteilen und Konstruktionen sind zusätzlich alle Schalt- und Strom- laufpläne mit Geräteangabe und Gerätelage sowie die Lage der Leitungsenden zu erstellen und zur Prüfung und Freigabe durch die Fachplanung vorzulegen. W+M-Pläne sowie Detailpläne sowie eventuell erforderliche Muster sind so frühzeitig vom AN vorzulegen, dass bei einer Prüfzeit durch den AG/Fachplaner keine Terminverzögerung eintre- ten kann. Die Kosten für die W+M, Fertigungs-, Ausführungs- sowie Verlege- und Versetzpläne sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen. 7.7 Bestands- und Revisionspläne Aufstellung aller Bestands- und Revisionspläne sowie Aushändigung der Bedienungsvorschrif- ten für Betriebe, Unterhaltung und Wartung aller technischen Anlagen und sonstiger wartungs- bedürftiger Gebäudeteile wie u.a. Ausführungspläne, TÜVCertifikate, Bedienungsanleitungen und -anweisungen, Wartungsanweisungen und Wartungsvertragsvorschläge, Anlagen- und Funktionsbeschreibungen, Schaltpläne einschließlich zugehöriger Gerätestücklisten (einzutra- gen sind Gerätekurzkennzeichen, Benennung als Text, Fabrikat/Typ, Plannummer) sind durch den AN zu erstellen und dem AG als voll umfängliche Bestandsdokumentation einfach auf Da- tenträger, einfach in gedruckter Form gefaltet, Planunterlagen zu übergeben. Nach Fertigstellung der Leistung sind die W+M- und Ausführungsunterlagen entsprechend dem tatsächlich ausgeführtem Stand zu überarbeiten und dem AG wie vor beschrieben als Be- standsdokumentation zusammengestellt in einem DIN A4 Ordner zu überreichen. Die diesbezüglichen Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitsprei- se einzurechnen. 8 Schutzmaßnahmen 8.1 Lärmschutz Für den Zeitraum der Bauarbeiten ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - vom 19.08.1970 zu beachten. Sämtliche Baumaschinen müssen den Anforderungen der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV) entsprechen. Der AN ist verpflichtet, den für die Umgebung und den Standort der Baustelle maßgeblichen Immissionsrichtwert mit den zuständigen Behörden in eigener Verantwortung zu regeln und mit diesen einvernehmlich festzulegen. Die Festlegungen sind vor Ausführungsbeginn zu treffen und dem AG bekannt zu geben. Der AN hat unabhängig davon bei der Planung der Baustel- leneinrichtung und des Geräteeinsatzes die schalltechnisch günstigsten Standorte und die nach dem Stand der Technik lärmärmsten Bauverfahren zu wählen und die lärmärmsten Geräte einzusetzen. Folgekosten aus berechtigten Beschwerdefällen wegen unzumutbarer Lärmein- wirkungen aus dem Baubetrieb des AN gehen zu dessen Lasten. 8.2 Baumschutz Zum Schutz der Pflanzen im Bereich von Baustellen ist die DIN 18 920 bzw. die Richtlinie für die Anlage von Straßen RAS-LG Abschnitt 4 zu beachten. Der Schutzbereich ist von jeglichem Baustellenbetrieb (Kranbetrieb, Bauhütte, Lagerplätze, Klosett u.a.) freizuhalten (§3 BaumSchVo). Die Angaben in den genehmigten Baumbestandsplänen sind zu beachten. 8.3 Schutz bauseitiger Leistungen Bereits fertiggestellte Leistungen Dritter, wie Sichtbetonbauteile, Fassadenbekleidungen, Fens- ter und Türen, Installationen, Treppen, Beläge etc. sind durch den AN gegen Beschädigung und Verschmutzung in seinem Lager-, Transport und Montagebereich wirksam zu schützen. Bei Materialtransport durch bauseits angebrachte Türen oder Fenster sind Vorkehrungen zu treffen, um Beschädigungen der Gewände, Bekleidungen und Schwellen zu vermeiden. Die Art des Materialtransportes ist mit der OÜ abzusprechen. 8.4 Festpunkte Der AN hat auf alle vorhandenen Festpunkte Rücksicht zu nehmen und sie vor Beschädigungen zu schützen. Vom AN zerstörte Punkte werden zu seinen Lasten wiederhergestellt. 8.5 Schutz der eigenen Leistung Während der Bauzeit sind zum vorübergehenden Schutz der Leistung geeignete Schutzmaß- nahmen einzuleiten. Beim Transport und beim Zwischenlagern sind ebenfalls geeignete Schutz- maßnahmen vorzusehen. Die gesamte Leistung des AN ist bis zur Abnahme zu schützen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. 9.0 Baustellensicherheit Grundsätzlich sind sämtliche Vorschriften und Regeln zur Gewährleistung der Sicherheit auf der Baustelle sowie die speziell für die Baustelle geltende Baustellenordnung zu beachten. Die Baustellenordnung wird bei Auftragsvergabe Vertragsbestandteil. Der Bauherr setzt einen Koordinator gemäß Baustellenverordnung ein, der die am Bau Beteilig- ten in Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz koordiniert und der bei Gefahr in Verzug ein unmittelbares Weisungsrecht gegenüber den Beteiligten hat. Der AN hat dem Koordinator vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnah- men anzugeben. Für die Eignung, den Unterhalt sowie die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen nach BG und AS-Richtlinien ist der Auftragnehmer verantwortlich. Dieses trifft ebenso für alle Maschinen, Geräte, Fördermittel (Stapler, Krane, LKW etc.) und sonstiger Hilfsmittel sinngemäß zu. Bevor- stehende Flex- und Schweißarbeiten sind arbeitstäglich beim AG anzumelden. 10 Aufmaße und Einmessung, Meterrisse Der AG beauftragt ein Vermessungsbüro für diverse Vermessungsleistungen und Bestandsdo- kumentationen. Der AN erhält vom AG bzw. von dem Vermessungsbüro für die Durchführung der geplanten Baumaßnahme: -1 Höhenpunkt -1 Längsachse -1 Querachse zur Verfügung gestellt. Mit Übergabe dieser Vermessungspunkte geht die Verantwortung für die Einhaltung der Grundstücksgrenzen, Baulinien, Fluchtlinien, Höhenlagen etc. auf den AN über. Der AN hat die übergebenen Achsen sowie den Höhenfestpunkt dauerhaft zu sichern, außer- halb des Gebäudes rückzuversichern/zu vermarken und eindeutig zu kennzeichnen. Von diesen Punkten aus sind seine eigenen Einmessungen herzustellen und laufend zu kontrol- lieren. Ein Anspruch des AN auf Kontrolle seitens des AG besteht nicht. Abmasse dürfen sich nicht addieren, sondern werden immer auf das theoretische Niveau oder Raster bezogen. Zur Gewährleistung und Einhaltung der Maßgenauigkeiten sind die Baufluchten, Baulinien, Flucht- linien, Umrisse, Achsen und dgl. in jedem Geschoss einzumessen. Alle weiteren Leistungen für die Durchführung der geplanten Baumaßnahme wie u.a.: -Übernahme der genehmigten Architektenpläne und Erstellung von Absteckplänen -Abstecken von Gebäudehauptachsen und Höhen -Nachweis der Einhaltung der geplanten Lage und Höhe (Sockelkontrolle) und Ausstellen von Einmessbescheinigungen -baubegleitende Vermessungen -weitere Kontrollmessungen zur Überprüfung der geforderten Toleranzen DIN 18 202 sind Sa- che des AN und in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Der AN hat auf eigene Kosten die Schnurgerüste, Haupt- und Nebenachsen, Hilfspunkte, alle Höhenlagen etc., welche für die Feinabstimmung und Einmessung des Bauwerks erforderlich sind, eigenverantwortlich Zug um Zug zu erstellen und einen Meterriss in allen Geschossen eigenverantwortlich und dauerhaft anzutragen. Im Treppenhaus ist in allen Geschossen vom AN mindestens 1 Höhenfestpunkt auf einer Me- tallplatte gesichert einzubauen und nach den Regeln der Vermessungstechnik einzumessen. Die Höhenfestpunkte sind senkrecht übereinander anzuordnen, mit einer Nummer, dem Hinweis "HP", einem Fadenkreuz und der Angabe der Kote eindeutig und dauerhaft graviert zu kenn- zeichnen. Verloren gegangene Risse sind vom AN nach Rücksprache mit der Objektüberwa- chung wiederherzustellen. Die Höhenmesspunkte und Meterrisse sind allen Nachunternehmern verbindlich zu zeigen und uneingeschränkt, kostenfrei zur Verfügung zu stellen sowie während der gesamten Bauzeit vor- zuhalten, zu unterhalten und entsprechend Baufortschritt auf Anweisung der OÜ zu entfernen. Die Höhenmesspunkte bzw. Höhenrisse werden stückweise in gesonderten Positionen vergütet. 11 Baustellenerschließung 11.1 Der AN erbringt die Einbringung sämtlicher Materialien eigenverantwortlich. Alle Aufwen- dungen hierfür, auch das evtl. erforderliche Vertragen von Hand, sind in den Einheitspreisen (EP) zu berücksichtigen und berechtigen zu keinen Nachforderungen. Gesonderte Einbringöffnungen sind i.d.R. nicht vorhanden. Vertikale und horizontale Transport- hilfen hat der AN zu stellen und in die Einheitspreise einzurechnen, soweit diese nicht in geson- derten Positionen beschrieben sind. Die Standpunkte sind in Absprache mit der OÜ festzulegen. 11.2 Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden im bestehen- den Zustand zur Verfügung gestellt. 11.3 Grundsätzlich ist das Baugelände lückenlos mit einem Zaun zu umschließen. Die Baustelle ist nur durch die dafür vorgesehenen Tore zu betreten. Die Tore sind grundsätzlich in arbeits- freien Zeiten verschlossen zu halten. Sind für den Baubetrieb des AN abwicklungstechnische Änderungen oder Reparaturen am Bauzaun aufgrund von Schäden oder durch die Abwicklung der Arbeiten des AN notwendig, so sind sie direkt mit dem Rohbau-AN abzustimmen, die ent- stehenden Kosten sind direkt mit diesem zu verrechnen. 11.4 Die Zu- und Abfahrt erfolgt in der Regel durch das/die Haupttor/e. Die Erschließung auf dem Gelände ist nur begrenzt über Baustraßen möglich. Nur in Ausnahmefällen - sofern mit dem Tragwerksplaner abgestimmt und von diesem und der OÜ freigegeben - ist ein Befahren über die begrenzt belastbaren Kellerdecken über UG möglich. 11.5 Durch den Baubetrieb verschmutzte Flächen und Einrichtungen, auch Baustrassen, sind unverzüglich zu reinigen. 11.6 Sämtliche für den eigenen Bedarf notwendigen Aufenthalts- und Lagerräume sowie Lager- flächen im Freien sind vom AN zu erstellen. Aufenthalts- und Lagerräume sowie Lagerflächen innerhalb der Gebäude stehen dem AN nicht zur Verfügung. 11.7 Bei Anlieferungen und beim Auf- und Abladen sind für den Baustellenverkehr erforderliche Zu- und Abfahrten, Fahrspuren und Wendeplätze freizuhalten. Bei der Planung von Transporten und Zwischenlagerungen sowie beim Einsatz von Hubgeräten auf Gebäudeteilen sind die Last- annahmen des Tragwerkplaners zu beachten. Transporte u. ä. dürfen auf Gebäudeteilen nur durchgeführt werden, wenn diese mit dem Tragwerksplaner und der OÜ abgestimmt und schrift- lich freigegeben werden. Durch Begrenzung der Belastbarkeit bzw. der Verkehrslasten entste- hende Erschwernisse oder Zusatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Transport sind einzukalkulieren. Anlieferungen mit Transportfahrzeugen über 7,5 to sowie sperrige Güter sind grundsätzlich mit der OÜ abzustimmen. Für nicht angemeldete Transporte wird, sofern Behin- derungen anderer Gewerke entstehen, die Zufahrt verweigert. 11.8 Lagerplätze für eine kurze Zwischenlagerung der antransportierten Bauteile sind aus- schließlich nur mit der OÜ abzustimmen. Die Anlieferungen sind gezielt auf den Montageablauf abzustimmen und so zu disponieren, dass eine kurze Lagerung nur in Ausnahmefällen erfor- derlich ist, die Anlieferung von Material erfolgt "just in time". Bei Mißachtung ist die OÜ nach einmaliger Aufforderung zur Räumung durch einen Dritten zu Lasten des AN berechtigt. Liefer- fahrzeuge haben nur für das Be- und Entladen eine Zufahrtsberechtigung und müssen nach dem jeweiligen Be- und Entladevorgang das Baugrundstück umgehend wieder verlassen. Das Be- und Entladen hat an den dafür vorgesehenen Stellflächen zu erfolgen, außerhalb dieser Flächen abgestellte Fahrzeuge behindern den Bauablauf und werden ggf. kostenpflichtig entfernt. 12 Maßnahmen und Einrichtungen zur Sicherheit und Überwachung der Baustelle siehe ZTV Baustelleneinrichtung 13 Baustellenver- und -entsorgung siehe ZTV Baustelleneinrichtung 14 Baustelleneinrichtung des AN siehe ZTV Baustelleneinrichtung 15 Montage und Montagehilfsmittel 15.1 Montage und Ausführung allgemein Arbeitsschwerpunkte werden entsprechend den sich einstellenden Erfordernissen des Gesamt- ablaufes des Bauvorhabens nach Weisung der Objektüberwachung festgelegt. Die Preise bein- halten eine abschnitts- und geschosssweise sowie zeitlich und örtlich versetzte Ausführung der Arbeiten auf Anweisung der OÜ sowie Arbeitsunterbrechungen bedingt durch paralles Arbeiten mit anderen Gewerken. 15.2 Montagehilfsmittel Montagehilfsmittel aller Art wie u.a. Maschinen, Geräte und Werkzeuge sowie Montagebühnen, Hubgeräte, Transporthilfen, Hebewerkzeuge sind vom AN zu stellen, die Aufwendungen für sämtliche Montagehilfsmittel sind in die jeweilige Position mit einzurechnen, sofern im weiteren Beschrieb nicht anders erwähnt. Der AN erbringt die Einbringung sämtlicher Materialien eigen- verantwortlich. Alle Aufwendungen hierfür, auch das evtl. erforderliche Vertragen von Hand, sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und berechtigen zu keinen Nachforderungen. Gesonderte Einbringöffnungen sind i.d.R. nicht vorhanden. Vertikale und horizontale Transport- hilfen hat der AN zu stellen. Die Standpunkte sind in Absprache mit der OÜ festzulegen. Das Überbrücken mit provisorischen Anrampungen o.ä. beim horizontalen Materialtransport von Hindernissen wie Schwellen, Installationsleitungen udgl. ist Sache des AN (Nebenleistung). Die Überbrückungen sind auch anderen am Bau-Beteiligten für den Zeitraum, in dem eigene Trans- porte durchgeführt werden, kostenfrei zu überlassen. Die Überbrückungen verbleiben im Besitz des AN und sind nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen. 15.3 Kräne Die vom Rohbau-AN auf der Baustelle einzusetzenden Hochbaukräne etc. stehen den Nachfol- ge-Gewerken grundsätzlich nicht zur Verfügung. Es steht dem AN allerdings frei, sich mit dem Rohbau-AN direkt über die Mitbenutzung, soweit die Kräne noch nicht abgebaut wurden, abzu- stimmen. Der Einsatz von Autokränen ist mit der OÜ sowie mit allen am Bau tätigen AN abzustimmen. Die Abstützkräfte von Autokränen müssen in den Straßengrund und in sonstige Aufstellflächen schadensfrei eingeleitet werden, für Be- und Entladevorgänge auf Untergeschossdecken siehe insbesondere Regelung der BVB 11.4. Um Behinderungen anderer Gewerke auszuschließen, ist generell der geplante Einsatz von Au- tokränen etc. mit mind. 6 Wochen Vorlauf bei der OÜ mit den entsprechenden Angaben anzu- melden. Siehe hierzu die erforderlichen/notwendigen Angaben laut Baubeschreibung. Die abgestimmten Standzeiten sowie die freigegebenen Standorte sind bindend und  müssen eingehalten werden. 16 Abnahme 16.1 Der AG wird vor der Abnahme eine baubegleitende Qualitätskontrolle durchführen, die sich insbesondere auf die Prüfung der Vertragsgemäßheit aller Bauleistungen bezieht. Der AN ver- pflichtet sich zur Mitwirkung. Ergeben sich Mängel, hat der AN diese unverzüglich zu beheben. Durch die baubegleitende Qualitätskontrolle wird der AN von seiner alleinigen Verantwortlichkeit für die von ihm zu erbringenden Bauleistungen nicht entlastet, etwaige Feststellungen des AG  lösen auch keine wie immer gearteten Abnahmewirkungen aus. 16.2 Die förmliche Abnahme mit einer von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Nie- derschrift ist für alle Leistungen vereinbart. Dies gilt auch dann, wenn Teile der Leistungen schon vorher in Benutzung genommen werden. Beide Vertragsparteien können die förmliche Abnahme beantragen. Fiktive Abnahmen im Sinne von § 12 Nr. 5 VOB/B und Teilabnahmen im Sinne von § 12 Nr. 2 VOB/B sind ausgeschlossen. Die Abnahme wird weder durch eine frühere Benut- zung, Inbetriebnahme oder behördliche Abnahme noch durch die Mitteilung des AN über die Fertigstellung ersetzt. 16.3 Voraussetzung für die Abnahme ist die vollständige Fertigstellung der vertraglichen Leis- tungen einschließlich aller Massenermittlungen, der Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Er- satzteillisten, Bestandsplänen, Abnahmebescheinigungen der Behörden sowie die unterzeich- neten Einweisungsbescheinigungen, soweit diese jeweils geschuldet sind. Von den Behörden oder im Leistungsverzeichnis vorgeschriebene Abnahmen sind in jedem Falle vor der Abnahme der vertraglichen Leistungen durchzuführen. Dem AG sind entsprechende Bescheinigungen über die Mangelfreiheit der Leistungen vor der Abnahme zu übergeben. 16.4 Wird die Abnahme fertig gestellter Leistungen verzögert, weil Massenermittlungen fehlen oder unvollständig sind oder weil in 16.3 genannte Unterlagen fehlen, so ist der AG berechtigt, die Leistung unbeschadet der noch ausstehenden Abnahme und der Gewährleistungspflicht des AN vorzeitig in Nutzung zu nehmen. 16.5 Bei Mängeln, die nicht unwesentlich sind, oder bei ungenügender Fertigstellung kann der AG die Abnahme verweigern. Der AN hat die Abnahme bei Fertigstellung der Leistung erneut zu beantragen. Der AN trägt die hierdurch entstehenden Kosten für zusätzliche Aufwendungen des AG und seiner Erfüllungsgehilfen, ggf. auch der amtlichen Stellen, wie TÜV, VdS usw. 17 Abrechnungshinweise - Preisinhalte 17.1 Verschnitt Verschnitte aller Art werden nicht gesondert vergütet und sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen, Überdeckungen und Überlappungen von einzubauenden Materialien werden übermessen. 17.2 Mehr-/Minderstärken Werden Mehrstärken im LV abgefragt, versteht sich der angegebene Preis auch für Minder- stärken in Abzug gebracht (Minderpreis). 17.3 Förderwege Alle Förderwege, insbesondere auch die über 50 m, innerhalb des Grundstückes sowie der Ge- samtbaustelle werden nicht gesondert vergütet und sind in die jeweiligen Einheitspreise einzu- rechnen. 17.4 Herstellung, Transport, Abladen, Lagern, Einbau bzw. Montage Die vereinbarten Preise umfassen alle für die Herstellung der geforderten Leistung erforderli- chen Arbeiten einschließlich Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile sowie Transport, Abladen und Lagern auf der Baustelle und Einbau bzw. Montage, auch wenn in den Positionen nicht weiter beschrieben. Ausgenommen sind nur diejenigen Leistungen (Mitwirkungen und Bei- stellungen), die ausdrücklich nach diesem Vertrag vom AG oder von einem Dritten übernommen werden. 17.5 Vorhaltung Wenn in Positionen das Vorhalten von Lieferungen, Leistungen, Anlagen und/oder Einbauten gefordert wird, so gelten die Positionspreise auch für Wartung, Pflege, Bedienung, Instand- haltung Instandsetzung und dergleichen einschließlich Verbrauchsstoffe bis zur Abnahme durch den AG. Die vereinbarten Preise für Vorhaltung über die Dauer der vereinbarten Bauzeit hinaus bzw. bei verlängerter Bauzeit gelten unabhängig von der angegebenen Dauer. 17.6 Nachweis des Gewichtes Wenn für die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht im Vertrag keine andere Regelung getrof- fen ist, so ist der Verbrauch durch Vorlage der Fracht oder der Wiegescheine einer geeichten automatischen oder einer handbedienten mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in der Regel Brückenwaage) laufend nachzuweisen, dies gilt auch für vom Auftraggeber gelie- ferten Stoffe. Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle in doppelter Ausführung dem Beauftragten des AG zu übergeben. Die Originale der Wiegescheine erhält der AG, die bestätigten Durchschriften erhält der AN. Der Auftraggeber kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwägung des beladenen und leeren Fahrzeuges auf derselben Waage oder der nächstgelegenen geeigneten öffentlichen Waage nachprüfen (Kontrollwägung). Die Kosten für die erste Kontrollwägung je Stoff und Baulos und die Kosten von weiteren Kon- trollwägungen, deren Ergebnis um mehr als +/- 1,0 v.H. von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebenen Gewicht abweicht, werden in keinem Fall vergütet. Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren etc.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf Baustellenbetrieb etc.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten. 18 Winterbau, Schlechtwetter Generell findet eine Bauzeitverlängerung infolge Schlecht- und/oder Winterwetter nicht statt. Winterbaumaßnahmen werden ebenfalls nicht vergütet, es sei denn, der AG hat eine Bauzeit- verlängerung (z.b. infolge Umplanung) zu verantworten. Sofern in diesem Fall Winterbaumaßnahmen gesondert veranlaßt werden, hat der AN ab Tagesdurchnittstemperaturen < -4 ° C Anspruch auf Vergütung. 19 Bauschutt und Baustellenreinigung Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten anfallenden Bauschutt und Verun-reinigungen auf seine Kosten vom Bauwerk der Baustelle und der angrenzenden Umgebung re-gelmäßig zu entfernen. Kommt er dieser Verpflichtung nach einmaliger Aufforderung (mündlich oder schriftlich) bis zum Ende des nächsten Werktages nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des AN vornehmen zu lassen. Ergeben sich Verschmutzungen oder Beschädigungen am Bau, deren Urheber nicht zweifelsfrei festzustellen sind, werden die hierfür aufzubringenden Kosten auf alle am Bau beteiligten Fir-men anteilig nach einem ermittelten Schlüssel umgelegt. Die anfallenden Containerkosten wer-den nach dem gleichen Verfahren aufgeschlüsselt. Die getroffene Beurteilung der Bauleitung des AG ist unanfechtbar. (Mitwirkungen und Beistellungen), die ausdrücklich nach diesem Vertrag vom AG oder von einem Dritten übernommen werden.

ZTV 1  Allgemeine technische Ausführungsbedingungen 1. Geltungsbereich und Vertragsgrundlage Sofern im jeweiligen Positionstext, in den Ausführungsplänen oder in den projektspezifischen Details nichts Abweichendes festgelegt ist, gelten diese Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen als verbindlicher Ausführungsstandard. Für die Rangfolge der Vertragsunterlagen gelten ausschließlich die im Verhandlungsprotokoll festgelegten Regelungen. Diese ZTV ergänzt die übrigen Vertragsunterlagen, ohne die dort vereinbarte Rangfolge zu verändern. 2. Technische Regelwerke Für sämtliche Leistungen gelten die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen gesetzlichen Bestimmungen, allgemein anerkannten Regeln der Technik und technischen Regelwerke, insbesondere:   VOB/C DIN 18299  Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art,   VOB/C DIN 18353  Estricharbeiten,   DIN 18560, jeweils in den für die ausgeschriebene Konstruktion einschlägigen Teilen, insbesondere DIN 18560-1, DIN 18560-2 und DIN 18560-4,   DIN EN 13813,   DIN 18202,   DIN 18533 für Abdichtungen erdberührter Bauteile,   DIN 4109 einschließlich DIN 4109-5,   VDI 4100, Schallschutzstufe II,   die jeweils zutreffenden Zulassungen, Leistungserklärungen und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller,   die Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen. Die eingesetzten Produkte müssen für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet, untereinander systemverträglich und bauaufsichtlich zugelassen beziehungsweise normgerecht verwendbar sein. 3. Prüfung der Ausführungsunterlagen Der Auftragnehmer hat die ihm übergebenen Ausführungsunterlagen vor Beginn seiner Arbeiten auf Vollständigkeit, Plausibilität und erkennbare Widersprüche zu prüfen. Fehlende oder für die Ausführung erforderliche Unterlagen sind rechtzeitig und selbstständig beim Auftraggeber anzufordern. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung, die Beschaffenheit der Vorleistungen, die vorgesehenen Materialien oder die Ausführungsbedingungen sind dem Auftraggeber unverzüglich und vor Beginn der betroffenen Arbeiten schriftlich mitzuteilen. Die Prüfpflicht des Auftragnehmers ersetzt nicht die Planungs- und Koordinationsverantwortung des Auftraggebers beziehungsweise seiner Fachplaner. 4. Aufmaß, Höhen und Rohbautoleranzen Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Die für seine Leistung maßgebenden Höhen, Meterrisse, Rohbodenhöhen, Tür- und Schwellenanschlüsse, Bodeneinläufe, Aufzuganschlüsse sowie sonstigen Anschlusshöhen sind vor Beginn der Arbeiten zu kontrollieren. Die Maß- und Ebenheitstoleranzen des bauseitigen Rohbaus werden grundsätzlich gemäß DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 vorausgesetzt. Der Auftragnehmer hat die für seine Leistung relevanten Bereiche im Rahmen seiner Prüfpflicht zu kontrollieren. Unebenheiten, Höhenabweichungen oder sonstige Abweichungen außerhalb der zulässigen Toleranzen sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Ohne ausdrückliche Freigabe durch den Auftraggeber darf in den betroffenen Bereichen nicht mit der Estrichverlegung begonnen werden. 5. Baustellenbedingungen und Koordination Die Arbeiten sind mit den angrenzenden Gewerken, insbesondere Rohbau, Abdichtung, HLS, Elektro, Trockenbau, Türen, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten, abzustimmen. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig über den jeweiligen Baufortschritt, die freigegebenen Arbeitsflächen, die Zugänglichkeit sowie die geplante Ausführungsreihenfolge zu informieren. Mit den Arbeiten darf ausschließlich auf vom Auftraggeber beziehungsweise der Bauleitung freigegebenen Flächen begonnen werden. 6. Schutz angrenzender Bauteile und Sauberkeit Vor Beginn der Arbeiten sind Fenster, Türen, Zargen, Fassadenelemente, Wände, Stützen, technische Einbauten und sonstige angrenzende Bauteile wirksam gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Bodeneinläufe, Pumpenschächte, offene Rohrleitungen, Installationsöffnungen und sonstige Öffnungen sind mit geeigneten Abdeckungen gegen das Eindringen von Estrichmörtel, Wasser und Verunreinigungen zu sichern. Die zu bearbeitenden Flächen müssen vor Beginn der Arbeiten besenrein sein. Lose Bestandteile, leichte Verschmutzungen und übliche baustellenbedingte Rückstände sind durch den Auftragnehmer zu entfernen. Verunreinigungen und Beschädigungen, die durch die Arbeiten des Auftragnehmers entstehen, sind unverzüglich und ohne zusätzliche Vergütung zu beseitigen. 7. Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten 7.1 Ausführungssystem Auf den hierfür vorgesehenen erdberührten Bodenplatten ist eine einlagige bituminöse Abdichtung auszuführen. Die Abdichtungsbahnen sind vollflächig über die abzudichtende Fläche zu verlegen. Die Stöße sind versetzt anzuordnen und entsprechend der Systemzulassung und den Herstellervorgaben fachgerecht zu verschweißen beziehungsweise zu verkleben. Die Ausführung erfolgt gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser entsprechend der in der Abdichtungsplanung festgelegten Wasserbeanspruchungsklasse W1.1-E beziehungsweise W1.2-E nach DIN 18533. Die jeweils maßgebende Wasserbeanspruchungsklasse W1.1-E beziehungsweise W1.2-E ist der Abdichtungsplanung und der zugehörigen Flächenzuordnung zu entnehmen. Die Abdichtungsplanung ist Bestandteil der Vertragsunterlagen. Dicke der bituminösen Abdichtungsbahn: ca. 5 mm. Einbauorte:   Estrichflächen auf erdberührten Bodenplatten,   genaue Flächen gemäß Ausführungsplanung und Positionsbeschreibung. 7.2 Randanschlüsse und Hochführungen Im Anschlussbereich an Wände, Stützen und sonstige aufgehende Bauteile ist die Abdichtung mindestens bis Oberkante Estrich hochzuführen und dauerhaft dicht anzuschließen. Bei nicht tragenden Innenwänden auf der Bodenplatte ist die Flächenabdichtung an eine vorhandene Abdichtung unterhalb der Wand fachgerecht anzuschließen. Ist unterhalb einer nicht tragenden Innenwand keine entsprechende Abdichtung vorhanden, ist die Abdichtung auch in diesem Bereich bis mindestens Oberkante Estrich hochzuführen. Innen- und Außenecken, Durchdringungen, Anschlüsse und Übergänge sind systemgerecht und dauerhaft dicht auszubilden. 7.3 Überlappungen Die Überlappungen, Nahtbreiten und Anschlussbreiten der Abdichtungsbahnen sind entsprechend der jeweiligen Systemzulassung und den verbindlichen Herstellervorgaben auszuführen. Für Trennlagen, die keine Abdichtungsfunktion erfüllen, gilt eine Überlappung von mindestens 10 cm, sofern durch das verwendete System keine größere Überlappung gefordert wird. 7.4 Schutz der Abdichtung Die vorhandene beziehungsweise neu hergestellte Abdichtung ist vor Beschädigungen zu schützen. Transportarbeiten auf Abdichtungsflächen dürfen nur mit geeigneten gummibereiften Transportgeräten durchgeführt werden. Soweit erforderlich, sind lastverteilende Schutz- beziehungsweise Bohlenabdeckungen einzusetzen. Vor Beginn der Estricharbeiten ist der Zustand der Abdichtung zu kontrollieren. Erkennbare Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen und fotografisch zu dokumentieren. Die Estricharbeiten dürfen erst nach Freigabe der Abdichtungsflächen begonnen werden. Vom Auftragnehmer verursachte Beschädigungen der Abdichtung sind auf seine Kosten durch ein hierfür geeignetes Fachunternehmen systemgerecht instand zu setzen. 7.5 Kontaktstellen zwischen Stahl und Beton Kontaktstellen zwischen Stahl- und Betonbauteilen sind nur dort mit einem geeigneten Bitumenanstrich beziehungsweise einer geeigneten Trennlage zu versehen, wo dies in den Ausführungsplänen oder freigegebenen Details ausdrücklich vorgesehen ist. 8. Dämmstoffe und Trennlagen Die Dämmstofflagen sind vollflächig, dicht gestoßen, eben und ohne Kreuzfugen zu verlegen. Mehrlagige Dämmschichten sind mit versetzten Stößen auszuführen. Hohlstellen, offene Fugen, Aufwölbungen und nicht ausreichend unterstützte Bereiche sind nicht zulässig. Leitungen und Installationen auf dem Rohboden sind entsprechend dem geplanten Fußbodenaufbau fachgerecht und ohne Hohlräume einzubetten beziehungsweise auszugleichen. Trennlagen sind faltenfrei zu verlegen und an den Stößen mindestens 10 cm zu überlappen, sofern durch das verwendete System keine größere Überlappung gefordert wird. 9. Randdämmstreifen und Schallentkopplung An sämtlichen Wänden, Stützen, Zargen, Rohrleitungen, Schächten, Podesten, Sockeln, Einbauteilen und sonstigen aufgehenden oder den Estrich begrenzenden Bauteilen sind geeignete Randdämmstreifen einzubauen. Die Randdämmstreifen müssen:   für den vorgesehenen Estrichaufbau geeignet sein,   die zu erwartenden Bewegungen aufnehmen können,   ausreichend hoch bemessen sein,   über die Oberkante des fertigen Estrichs beziehungsweise Bodenbelags hinausragen,   durchgehend und ohne Unterbrechung verlegt werden,   eine starre Verbindung und Schallbrücken zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen verhindern. Die Randdämmstreifen dürfen grundsätzlich erst nach Fertigstellung des Bodenbelags abgeschnitten werden. Das vorzeitige Abschneiden, Umlegen oder Beschädigen der Randdämmstreifen ist nicht zulässig. 10. Schnittstelle Fußbodenheizung und HLS Bei Heizestrichen liefert und verlegt der Auftragnehmer Estrich den vollständigen Dämmaufbau einschließlich der für das Fußbodenheizungssystem geeigneten Tackerplatte beziehungsweise Tackerfolie. Die Lieferung, Verlegung und Befestigung der Heizrohre auf der Tackerplatte erfolgt bauseits durch das Gewerk HLS. Nach Fertigstellung der Heizrohrverlegung und vor Einbau des Heizestrichs hat der Auftragnehmer Estrich den Aufbau im Rahmen seiner Prüfpflicht auf erkennbare Mängel, Beschädigungen, ausreichende Befestigung, Aufbauhöhe, Rohrüberdeckung und Übereinstimmung mit dem Fugenplan zu prüfen. Vor Beginn der Estricharbeiten sind insbesondere folgende Voraussetzungen zu kontrollieren:   vollständige Verlegung und ausreichende Befestigung der Heizleitungen,   Übereinstimmung der Aufbauhöhen mit der Planung,   vorhandene und geeignete Rohrüberdeckung,   Freigabe und Dichtheitsprüfung durch das Gewerk HLS,   Kennzeichnung der Heizkreise,   Übereinstimmung der Heizkreise mit dem abgestimmten Fugenplan,   Herstellung der vorgesehenen Bewegungs- und Türdurchgangsbereiche,   Schutz der Leitungen gegen Aufschwimmen, Verschieben und Beschädigung. Die Heizleitungen sind während der Estrichverlegung entsprechend den Vorgaben der Fachplanung und der Schnittstellenkoordination zu betreiben beziehungsweise unter dem vorgeschriebenen Prüfdruck zu halten. Der Auftragnehmer hat erkennbare Bedenken gegen die Befestigung, Lage, Höhe oder Funktionsfähigkeit des Heizsystems vor Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilen. Die Heizleitungen dürfen durch die Arbeiten des Auftragnehmers nicht beschädigt werden. 11. Estricharten und Ausführung Zur Ausführung kommen Zementestriche, teilweise als Heizestriche und teilweise als Schnellestriche, entsprechend den jeweiligen Positionsbeschreibungen. Die Estriche sind entsprechend der ausgeschriebenen Estrichart, Festigkeitsklasse, Nenndicke und vorgesehenen Nutzung herzustellen. Soweit für das eingesetzte System technisch vorgesehen, sind die Estriche maschinell zu verdichten, abzureiben beziehungsweise zu scheiben und fachgerecht zu glätten. Die fertige Estrichoberfläche muss: geschlossen und gleichmäßig sein, die vereinbarten Ebenheitstoleranzen einhalten, frei von nicht zulässigen Rissen, Hohllagen und Absandungen sein, für die Aufnahme des vorgesehenen Bodenbelags geeignet sein. Schnellestrichsysteme müssen als vollständiges, aufeinander abgestimmtes System ausgeführt werden. Produktdaten, Verarbeitungsbedingungen und Angaben zur Begehbarkeit und Belegreife sind vor Ausführung vorzulegen. 12. Oberflächenbehandlung und Nachbehandlung Eventuell vorhandene, für den nachfolgenden Bodenaufbau schädliche Sinterschichten oder oberflächennahe Rückstände sind fachgerecht abzuschleifen und vollständig abzusaugen. Die Estrichflächen sind während der Erhärtungs- und Trocknungsphase entsprechend der Estrichart und den Herstellervorgaben vor:   Zugluft,   Frost,   direkter Sonneneinstrahlung,   zu schneller Austrocknung,   unzulässiger Feuchtigkeit,   vorzeitiger Begehung,   Stoß- und Punktbelastungen zu schützen. Die erforderlichen Sperrzeiten und klimatischen Bedingungen sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen. 13. Fugen und Estrichabstellungen 13.1 Allgemeines Bauwerksfugen sind in gleicher Lage und ausreichender Breite durch den gesamten Fußbodenaufbau zu übernehmen. Bewegungsfugen, Randfugen, Schalltrennfugen, Arbeitsfugen und Scheinfugen sind entsprechend den technischen Erfordernissen, dem Fugenplan, der Fußbodenheizungsplanung und dem vorgesehenen Bodenbelag auszuführen. Der Auftraggeber stellt einen mit der HLS-Fachplanung und dem Bodenbelagskonzept koordinierten Fugenplan zur Verfügung. Der Auftragnehmer hat diesen vor Ausführung auf technische Umsetzbarkeit, Übereinstimmung mit den Estrichfeldern, Heizkreisen und Bodenbelägen sowie auf erkennbare Widersprüche zu prüfen. Bedenken oder erforderliche Anpassungen sind vor Ausführung schriftlich anzuzeigen. Der Fugenplan ist mit der Fachplanung HLS und den nachfolgenden Bodenbelagsarbeiten abzustimmen und vor Ausführung zur Freigabe vorzulegen. 13.2 Schalltechnische Trennung Die Estrichplatten sind zwischen unterschiedlichen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und Treppenhäusern vollständig und dauerhaft schalltechnisch voneinander zu trennen. Starre Verbindungen und Schallbrücken sind nicht zulässig. 13.3 Arbeitsfugen Erforderliche Arbeitsfugen und temporäre Abstellungen sind, soweit dies aus dem freigegebenen Fugenplan, der geplanten Feldaufteilung oder dem tatsächlichen Arbeitsablauf erforderlich ist, insbesondere vorzusehen:   bei Unterbrechungen des Arbeitsablaufs,   in Tür- und Durchgangsbereichen,   bei sehr großen oder ungünstig geschnittenen Estrichfeldern,   an Übergängen unterschiedlicher Estrichaufbauten,   soweit dies zur fachgerechten Herstellung erforderlich ist. 13.4 Kamm- und Durchgangsprofile Kamm- beziehungsweise Durchgangsprofile sind nur in den im freigegebenen Fugenplan, in den Türschwellendetails oder in den Positionsbeschreibungen ausdrücklich bezeichneten Tür- und Durchgangsbereichen einzubauen. Eine generelle Anordnung solcher Profile in sämtlichen Innentüröffnungen ist nicht vorgesehen. Die voraussichtlichen Mengen, Türöffnungsbreiten und Einbauorte sind der Türliste beziehungsweise einer gesonderten Mengenaufstellung zu entnehmen. Die Profile dienen gleichzeitig als Arbeits- beziehungsweise Trennfuge und müssen die bauseitige Durchführung der Heizleitungen der Fußbodenheizung ermöglichen. Die Profile müssen für die vorgesehene Estrichdicke geeignet, ausreichend formstabil und gegen Verschieben gesichert sein. 14. Anschlüsse und Einbauteile Der Estrich- und Fußbodenaufbau ist fachgerecht an angrenzende und eingebaute Bauteile anzuschließen, insbesondere an:   Wände und Stützen,   Podeste und Sockel,   Verkleidungen und Bekleidungen,   Türzargen und Schwellen,   Rohrleitungen und Installationen,   Bodeneinläufe,   Formteile für bodengleiche Duschen,   Anschlag- und Trennschienen,   Pumpenschachtabdeckungen,   Revisionsöffnungen,   sonstige in den Vertragsunterlagen dargestellte Einbauteile. Die Anschlüsse sind höhen-, schall- und funktionstechnisch fachgerecht sowie ohne starre Verbindung zu schwimmenden Estrichflächen auszuführen. 15. Bodeneinläufe Soweit Bodeneinläufe in den Vertragsunterlagen, Ausführungsplänen oder Positionsbeschreibungen vorgesehen sind, ist der Estrich im Anschlussbereich entsprechend dem jeweiligen Ausführungsdetail fachgerecht anzupassen. Erforderliche Aussparungen, Abstellungen, Absenkungen oder trichterförmige Ausbildungen sind gemäß der dargestellten Einbausituation herzustellen. Die Ausbildung muss gleichmäßig, ausreichend stabil und für den nachfolgenden Verguss beziehungsweise Gefälleaufbau geeignet sein. 16. Feuchtemessstellen In Heizestrichflächen sind sichere Feuchtemessstellen vorzusehen und dauerhaft zu kennzeichnen. Anzahl und Lage der Feuchtemessstellen sind vor Ausführung durch die HLS-Fachplanung beziehungsweise gemäß der Schnittstellenkoordination festzulegen. Die Messstellen sind so anzuordnen, dass eine Beschädigung der Heizrohre bei späteren CM-Messungen ausgeschlossen ist. Die Lage ist vor Ausführung mit dem Gewerk HLS und der Bauleitung abzustimmen. Heizleitungen dürfen durch spätere Messungen nicht gefährdet werden. Die Messstellen sind in den Grundrissen einzutragen und fotografisch zu dokumentieren. Das Vorsehen und Kennzeichnen der Messstellen beinhaltet nicht automatisch die Durchführung späterer CM-Messungen, sofern diese nicht ausdrücklich in einer gesonderten Position verlangt werden. 17. Schallschutz und Erschütterungsschutz Das Projekt erfüllt erhöhte Schallschutzanforderungen entsprechend dem projektspezifischen Schallschutzkonzept, DIN 4109-5 und VDI 4100, Schallschutzstufe II. Sämtliche Fußbodenaufbauten sind fachgerecht, sauber und dauerhaft schallbrückenfrei auszuführen. Die Estrichkonstruktionen auf den im Schallschutzkonzept bezeichneten Wohnungstrenndecken müssen eine flächenbezogene Masse m' von mindestens 130 kg/m² aufweisen. Für alle übrigen Bereiche gelten die in den jeweiligen Positionsbeschreibungen festgelegten Estrichdicken und Anforderungen. Der Auftragnehmer hat vor Ausführung nachzuweisen, dass der angebotene Estrichaufbau einschließlich Estrichart, Nenndicke, Rohdichte, Dämmstoff und Tackerplatte die projektspezifischen Anforderungen erfüllt. Der vollständige Dämmaufbau einschließlich Trittschalldämmung, Wärmedämmung und der für das Fußbodenheizungssystem geeigneten Tackerplatte ist durch den Auftragnehmer Estrich zu liefern und fachgerecht zu verlegen. Die Tackerplatte muss für die Befestigung der vorgesehenen Heizrohre geeignet und mit dem geplanten Fußbodenheizungssystem des Gewerks HLS kompatibel sein. Die Lieferung, Verlegung und Befestigung der Heizrohre auf der Tackerplatte erfolgt bauseits durch das Gewerk HLS. Alle Dämmstoffe und Tackerplatten müssen nachweislich HBCD-frei sein. Trittschalldämmung / Tackerplatte:   EPS-T beziehungsweise Mineralwolle entsprechend der jeweiligen Positionsbeschreibung.   bei den regulären Wohnungs- und Treppenhausaufbauten grundsätzlich WLS 045   dynamische Steifigkeit s' = 20 MN/m³ beziehungsweise entsprechend der jeweiligen Positionsbeschreibung   Anwendungstyp DES beziehungsweise der jeweiligen Einbausituation entsprechend,   bei Heizestrichen geeignet beziehungsweise systemkompatibel zur Befestigung der vorgesehenen Heizrohre. Angebotenes Fabrikat Trittschalldämmung / Tackerplatte:............. Wärmedämmung / Ausgleichsdämmung:   EPS DEO, grundsätzlich WLS 040, entsprechend der jeweiligen Positionsbeschreibung, in den nicht brennbaren Schwellen- und Brandriegelbereichen Mineralwolle WLS 035 beziehungsweise Poriment P oder gleichwertig, Baustoffklasse A1   Dicke und Druckbelastbarkeit gemäß der jeweiligen Fußbodenaufbauposition. Angebotenes Fabrikat Wärmedämmung:........... Die erforderlichen Produktdatenblätter, technischen Nachweise, Nachweise zur Systemkompatibilität und gegebenenfalls rechnerischen Nachweise sind vor der Ausführung zur Prüfung vorzulegen. 18. Risse, Mängel und Instandsetzung Risse, Hohllagen, Absandungen, Schallbrücken und sonstige Mängel, deren Ursache dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers zuzuordnen ist, sind ohne zusätzliche Vergütung fachgerecht zu beseitigen. Das kraftschlüssige Verschließen von Rissen umfasst, soweit erforderlich:   Aufweiten und Reinigen,   Verharzen,   Vernadeln,   Absanden,   Nachbearbeiten und Reinigen der Oberfläche. Die vorgesehene Instandsetzungsmethode ist vor Beginn mit dem Auftraggeber abzustimmen. 19. Qualitätssicherung und Dokumentation Der Auftragnehmer hat spätestens vor Beginn der jeweiligen Arbeiten folgende Unterlagen vorzulegen, soweit für seine Leistungen relevant:   Produktdatenblätter,   Leistungserklärungen,   Zulassungen und Verwendbarkeitsnachweise,   Angaben zu Estrichart, Festigkeitsklasse, Nenndicke und Rohdichte,   Nachweise der bauphysikalischen Eigenschaften,   geprüfter, vom Auftraggeber bereitgestellter Fugenplan; ein eigener Werk- beziehungsweise Fugenplan des Auftragnehmers ist nur bei ausdrücklicher gesonderter Beauftragung geschuldet,   Angaben zu Schnellestrichsystemen,   Aufheiz- und Belegreifprotokolle, soweit Bestandteil seiner Leistung,   Plan mit Lage der Feuchtemessstellen,   Fotodokumentation verdeckter Leistungen. Auf Verlangen des Auftraggebers sind Lieferscheine, Chargennachweise, Mess- und Prüfprotokolle sowie Nachweise über die tatsächlich ausgeführten Estrichdicken vorzulegen. 20. Freigabe und Bauablauf Die Ausführung erfolgt abschnitts- beziehungsweise taktweise entsprechend dem verbindlichen Bauablauf- und Terminplan. Der Auftragnehmer hat die erforderliche Personal-, Geräte- und Materialkapazität so zu organisieren, dass die vorgegebenen Ausführungszeiten eingehalten werden. Arbeitsflächen gelten erst nach ausdrücklicher Freigabe durch die Bauleitung als ausführungsbereit. Nach Fertigstellung eines Abschnitts sind die Flächen der Bauleitung zur Kontrolle und Übergabe anzuzeigen. ZTV 2  Kalkulations- und Preisbildungsgrundlagen 1. Allgemeine Kalkulationsgrundlage Sofern im jeweiligen Positionstext nichts Abweichendes beschrieben ist, sind sämtliche Leistungen als vollständiges, funktionsfähiges und fachgerecht ausgeführtes Werk anzubieten. Die Einheitspreise umfassen die Lieferung, den Transport, das Abladen, das Zwischenlagern, das Einbauen und das fachgerechte Fertigstellen der ausgeschriebenen Leistungen einschließlich aller hierfür erforderlichen Nebenmaterialien, Hilfsmittel, Geräte und Arbeitsgänge. Die angebotenen Einheitspreise müssen alle aus den Vertragsunterlagen und den örtlichen Verhältnissen erkennbaren Aufwendungen enthalten. 2. Baustelleneinrichtung und Transport In die Einheitspreise sind insbesondere einzukalkulieren:   die eigene Baustelleneinrichtung,   An- und Abtransport der Geräte und Maschinen,   Silo-, Misch-, Pump- und Fördertechnik,   erforderliche Schlauch- und Förderleitungen,   horizontale und vertikale Transporte,   Transporte zwischen den einzelnen Bauabschnitten,   Umsetzen der Geräte und Anlagen,   Schutz der Transportwege,   Zwischenlagerungen,   Klein- und Hilfsmittel,   Reinigung der eigenen Arbeits- und Transportbereiche,   Abtransport und Entsorgung der eigenen Verpackungen und Reststoffe. Bauseitige Transporthilfen stehen nicht zur Verfügung. 3. Aufmaß und Prüfung der Unterlagen Das örtliche Aufmaß, die Kontrolle der relevanten Höhen, Meterrisse und Anschlüsse sowie die Prüfung der übergebenen Unterlagen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das rechtzeitige Anfordern fehlender Ausführungsunterlagen sowie die übliche Abstimmung mit den beteiligten Gewerken werden nicht gesondert vergütet. 4. Schutzmaßnahmen und Reinigung Sämtliche zum Schutz angrenzender Bauteile erforderlichen üblichen Abdeck-, Abkleb- und Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das Abdecken von Bodeneinläufen, Pumpenschächten, Rohrleitungen und sonstigen Öffnungen gehört zum Leistungsumfang. Das besenreine Säubern der zu bearbeitenden Flächen einschließlich der Entfernung loser Bestandteile und üblicher leichter Baustellenverschmutzungen wird nicht gesondert vergütet. Die Beseitigung außergewöhnlicher, bei Angebotsabgabe nicht erkennbarer Verunreinigungen, beispielsweise größerer Mengen Fremdschutt, ausgehärteter Mörtelreste, Öl, Farbe oder Verunreinigungen durch andere Gewerke, ist vor Ausführung schriftlich anzuzeigen. 5. Voranstriche, Haftbrücken und Systemkomponenten Systembedingt erforderliche Voranstriche, Haftbrücken, Grundierungen und sonstige Systemkomponenten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit deren Erfordernis aus dem ausgeschriebenen Fußbodenaufbau, dem beschriebenen Untergrund und den Herstellervorgaben erkennbar ist. Hierzu gehören auch die erforderliche Untergrundvorbereitung, das Aufbringen der Materialien sowie die Einhaltung der systembedingten Trocknungs- und Wartezeiten. 6. Kalkulation der Abdichtungsarbeiten Die bituminöse Dampfsperre bzw. Abdichtungsbahn ist ausschließlich Bestandteil derjenigen Fußbodenaufbaupositionen, in denen diese Schicht ausdrücklich beschrieben ist. Überlappungen, Nahtbereiche, Verschnitt, Eckausbildungen, Durchdringungen, Hochführungen und systembedingte Mehrverbräuche sind in die Einheitspreise der jeweiligen Fußbodenaufbaupositionen einzukalkulieren. In die Einheitspreise sind insbesondere einzukalkulieren:   Untergrundkontrolle,   systembedingte Voranstriche und Grundierungen,   Lieferung und Verlegung der Abdichtungsbahnen,   Überlappungen und versetzte Stoßausbildung,   Verschweißen beziehungsweise Verkleben der Nähte,   Hochführungen bis Oberkante Estrich,   Anschlüsse an vorhandene Abdichtungen unter nicht tragenden Innenwänden,   Innen- und Außenecken,   Anschlüsse an Durchdringungen und Einbauteile,   Schutz der Abdichtung während der eigenen Arbeiten,   erforderliche Verschnitt- und Kleinmengen. Abweichungen von der beschriebenen bituminösen Dampfsperre mit Aluminiumeinlage, einschließlich Änderungen der Bahnendicke, Verlegeart oder Nahtausbildung, bedürfen vor Ausführung der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die technische Gleichwertigkeit und die Einhaltung der geplanten Aufbauhöhen sind nachzuweisen Die konstruktiv erforderliche Höhenanpassung im Bereich der Überlappungen der Abdichtungsbahn ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die vorgegebenen Höhen der fertigen Fußbodenoberfläche sowie die erforderlichen Mindestestrichdicken dürfen hierdurch nicht verändert werden. 7. Dämmstoffe und Trennlagen Soweit in den Einzelpositionen nichts anderes beschrieben ist, sind folgende Leistungen in die jeweiligen Einheitspreise der Dämm- beziehungsweise Estrichkonstruktion einzukalkulieren:   Lieferung und Einbau der Dämmstoffe,   mehrlagige Verlegung mit versetzten Stößen,   erforderliche Zuschnitte und Anpassungen,   fachgerechtes Anarbeiten an Leitungen und Einbauteile,   Schließen kleinerer Fugen mit geeignetem Dämmstoff,   Lieferung und Verlegung der Trennlagen,   erforderliche Überlappungen,   Hochführen der Trennlagen an den Randbereichen,   üblicher Verschnitt. 8. Randdämmstreifen Die Lieferung und der fachgerechte Einbau der Randdämmstreifen an sämtlichen aufgehenden und den Estrich begrenzenden Bauteilen sind in die Einheitspreise der Estrichpositionen einzukalkulieren, sofern hierfür keine gesonderte Position vorgesehen ist. In die Einheitspreise sind insbesondere einzukalkulieren:   Lieferung,   Zuschnitt,   Befestigung,   Ausbildung der Innen- und Außenecken,   Anschlüsse an Türzargen und Einbauteile,   Ausbildung an Rohrleitungen und Installationen,   erforderliche Überlappungen,   Schutz gegen Umlegen und Beschädigung,   schallbrückenfreie Ausführung. Der Rückschnitt der Randdämmstreifen nach Verlegung des Bodenbelags erfolgt durch das jeweils zuständige Bodenbelagsgewerk und ist nicht Bestandteil der Estricharbeiten. 9. Kamm- und Durchgangsprofile Die Lieferung und der Einbau von Kamm- beziehungsweise Durchgangsprofilen sind nur dort in die Einheitspreise einzukalkulieren, wo diese im freigegebenen Fugenplan, in den Ausführungsdetails oder in einer gesonderten Position ausdrücklich verlangt werden. In die Einheitspreise sind Lieferung, Zuschnitt, Befestigung, Ausrichtung, Abstellung der Estrichflächen und die fachgerechte Ausbildung der Heizrohrdurchführungen einzukalkulieren. 10. Fugen und temporäre Abstellungen In die Einheitspreise sind sämtliche aus der Art der Ausführung, dem Bauablauf und dem Arbeitsverfahren des Auftragnehmers erforderlichen Arbeitsfugen und temporären Abstellungen einzukalkulieren. Dies gilt insbesondere für die aus dem Arbeitsablauf des Auftragnehmers erforderlichen Unterbrechungen sowie für die im freigegebenen Fugenplan ausdrücklich bezeichneten Tür-, Durchgangs- und Übergangsbereiche. Die im freigegebenen Fugenplan, den Grundrissen und den Vertragsunterlagen dargestellten Bewegungs-, Trenn- und Schallfugen sind ebenfalls einzukalkulieren, soweit hierfür keine gesonderten Positionen vorgesehen sind. Änderungen oder zusätzliche dauerhafte Fugen, die erst nach Angebotsabgabe aufgrund einer Änderung der Planung durch den Auftraggeber erforderlich werden und in den ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht erkennbar waren, sind vor Ausführung gesondert anzuzeigen. 11. Anschlüsse und Einbauteile Das übliche fachgerechte Anarbeiten des Fußbodenaufbaus an angrenzende und eingebaute Bauteile ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit die Bauteile in den Vertragsunterlagen dargestellt oder aus diesen erkennbar sind. Hierzu gehören insbesondere Anschlüsse an:   Wände,   Stützen,   Podeste und Sockel,   Bekleidungen,   Türschwellen und Belagswechsel,   Rohrleitungen,   Türzargen,   Bodeneinläufe,   Formteile für bodengleiche Duschen,   Anschlag- und Trennschienen,   Pumpenschachtabdeckungen,   Revisionsöffnungen,   maß- und höhengerechte Aussparungen beziehungsweise Abstellungen für bauseits durch das Gewerk Naturstein einzubauende Sauberlaufmatten und Einbaurahmen   Die Lieferung und Montage der Sauberlaufmatten einschließlich der zugehörigen Edelstahl-Einbaurahmen sind nicht Bestandteil der Estricharbeiten und erfolgen bauseits durch das Gewerk Natursteinarbeiten. Erforderliche Zuschnitte, kleinere Aussparungen, Abstellungen, Randdämmungen, Höhenanpassungen und sonstige übliche Anpassungen werden nicht gesondert vergütet, sofern hierfür keine gesonderte Position vorgesehen ist. 12. Türschwellenabschlüsse Bad-WC/Flur Für die Ausführung der Türschwellen zwischen Bad und Flur ist der Plan AC5_D_14_10 006 zugrunde zu legen. Die Estrichflächen sind im Schwellenbereich maß-, höhen- und fluchtgerecht herzustellen und am vorgesehenen Belagswechsel fachgerecht voneinander zu trennen. Auf die genaue Position der Trennfuge ist besonders zu achten. Die Lage der Fuge ist abhängig von der Öffnungsrichtung der Tür, der Position des Türblatts, dem Türfalz und dem vorgesehenen Bodenbelagsabschluss exakt gemäß dem jeweils zutreffenden Detail auszuführen. Der Anschlussbereich der Türzarge ist für die nachfolgende bauseitige Verbundabdichtung fachgerecht auszubilden beziehungsweise freizuhalten. Die Estrichoberfläche im Bad muss eben, tragfähig und für die Aufnahme der nachfolgenden Verbundabdichtung geeignet sein. Die Verbundabdichtung, das Abschlussprofil des Bodenbelags, die dauerelastische Versiegelung sowie die Abdichtung der Türzarge werden durch die zuständigen Folgegewerke ausgeführt. Die Grundflächen der Türöffnungen bleiben Bestandteil der jeweiligen Estrich-Flächenpositionen. Die gesonderten Stückpositionen werden als Zulage für die besondere Abstellung, Trennung, Höhenanpassung und maßgenaue Ausbildung der Türschwelle abgerechnet. 13. Wohnungseingangstüren  Schalltrennung und Fußbodenaufbau Für die Ausführung der Fußbodenaufbauten im Bereich der Wohnungseingangstüren ist der Plan AC5_D_14_10 010 zugrunde zu legen. Die Estrich- und Fußbodenaufbauten zwischen Wohnung und Treppenhaus beziehungsweise Gemeinschaftsflur sind vollständig und dauerhaft schalltechnisch voneinander zu trennen. Die Trennfuge ist exakt im Bereich des Türblatts beziehungsweise der absenkbaren Bodendichtung anzuordnen. Ihre Lage ist mit dem Türfalz, dem Belagswechsel sowie dem Übergang zwischen dem Fußbodenaufbau der Wohnung und dem Aufbau des Treppenhauses beziehungsweise Gemeinschaftsflurs abzustimmen. Starre Verbindungen und Schallbrücken zwischen den getrennten Fußbodenaufbauten sind nicht zulässig. Ein Unterlaufen, Hinterlaufen oder Überbrücken der Trennfuge durch Estrichmörtel, Anmachwasser oder sonstige Baustoffe ist auszuschließen. Im Schwellenbereich ist ein durchgehender Aufbau aus nicht brennbaren, druckbelastbaren und für die vorgesehene Estrichkonstruktion geeigneten Dämm- und Ausgleichsstoffen herzustellen. Sämtliche Mineralwolldämmstoffe und Randdämmstreifen müssen der Baustoffklasse A1 entsprechen. Vorgesehene Richtqualitäten:   Mineralwolldämmung: Rockwool Floorrock AP oder gleichwertig,   Randdämmstreifen: Rockwool Floorrock RST oder gleichwertig,   Ausgleichsschicht: Poriment P Flüssigdämmung oder gleichwertig, Baustoffklasse A1. Die genaue Lage und Höhenanordnung sind vor Ausführung anhand des freigegebenen Tür- und Schwellendetails zu prüfen. Abweichungen oder Unklarheiten sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Die Grundflächen der Türöffnungen bleiben Bestandteil der jeweiligen Estrich- und Dämmstoff-Flächenpositionen. Die gesonderten Stückpositionen werden ausschließlich als Mehrpreiszulage gegenüber dem jeweils angrenzenden Regelaufbau abgerechnet. Die im Regelaufbau bereits enthaltenen Materialien werden innerhalb der Türöffnung nicht zusätzlich vergütet oder abgezogen. Im Treppenhaus ist im Bereich der Wohnungseingangstüren die im Plan AC5_D_14_10 010 dargestellte Aussparung beziehungsweise Abstellung für die eingelassene Sauberlaufmatte maß- und höhengerecht herzustellen. Größe der Sauberlaufmatte einschließlich Einbaurahmen: ca. 40 × 60 cm. Die Lieferung und Montage der Sauberlaufmatte einschließlich des Edelstahl-Einbaurahmens erfolgen bauseits durch das Gewerk Naturstein. Die Abstimmung der Aussparungsmaße und Einbauhöhen mit der ausführenden Firma ist Bestandteil der Estricharbeiten. Angebotenes Fabrikat Mineralwolldämmung:............ Angebotenes Fabrikat Ausgleichsschicht:............ 14. Bodeneinläufe Soweit Bodeneinläufe in den Vertragsunterlagen, Ausführungsplänen oder Positionsbeschreibungen vorgesehen sind, ist der Estrich im Anschlussbereich fachgerecht an die jeweilige Einbausituation anzupassen. Erforderliche Aussparungen, Abstellungen, Absenkungen oder trichterförmige Ausbildungen sind entsprechend den Ausführungsdetails und den Vorgaben des nachfolgenden Gewerks herzustellen. Die Leistung umfasst die erforderliche Formgebung, Verdichtung und Nachbearbeitung sowie den Schutz der ausgebildeten Bereiche bis zur Übergabe an das Folgegewerk. Die hierfür erforderlichen üblichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern hierfür keine gesonderte Position vorgesehen ist. 15. Feuchtemessstellen Das Vorsehen, Kennzeichnen und Dokumentieren der Feuchtemessstellen ist in die Einheitspreise der Heizestrichpositionen einzukalkulieren. Anzahl und Lage der Feuchtemessstellen sind vor Ausführung anhand der Fußbodenheizungsplanung durch die HLS-Fachplanung beziehungsweise gemäß der Schnittstellenkoordination festzulegen. Die Messstellen sind so anzuordnen und dauerhaft zu kennzeichnen, dass eine Beschädigung der Heizrohre bei späteren CM-Messungen ausgeschlossen ist. Die Lage der Messstellen ist in die Ausführungsgrundrisse einzutragen und durch eine Fotodokumentation eindeutig nachzuweisen. Die Durchführung von CM-Messungen und die Feststellung der Belegreife sind nur dann Bestandteil der Einheitspreise, wenn dies in einer Position ausdrücklich verlangt wird. 16. Oberflächenbearbeitung und Mängelbeseitigung Das systembedingt erforderliche Abreiben, Scheiben, Glätten, Abschleifen und Absaugen der Estrichoberfläche ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das Entfernen von für die spätere Belagsverlegung schädlichen Sinterschichten wird nicht gesondert vergütet. Die Beseitigung von Rissen, Hohllagen, Schallbrücken oder sonstigen Mängeln, die dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers zuzuordnen sind, ist einschließlich aller erforderlichen Materialien und Arbeitsgänge ohne zusätzliche Vergütung auszuführen. 17. Taktweise und abschnittsweise Ausführung Die Arbeiten werden taktweise und abschnittsweise entsprechend dem abgestimmten Bauablauf- und Terminplan ausgeführt. Die genaue Einteilung, Reihenfolge und zeitliche Zuordnung der einzelnen Ausführungsabschnitte wird dem Auftragnehmer nach Bestätigung des Terminplans durch die Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitgeteilt. Grundsätzlich ist mit einer haus-, geschoss- und bereichsweisen Ausführung zu rechnen. Sämtliche aus den Vergabeunterlagen, dem Bauablauf sowie dem abgestimmten Terminplan erkennbaren:   An- und Abfahrten,   Unterbrechungen,   Umsetzungen der Geräte und Anlagen,   Zwischenräumungen,   Wiederaufnahmen der Arbeiten,   Materialtransporte zwischen den einzelnen Bauabschnitten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Zusätzliche Anfahrten oder Arbeitsunterbrechungen, die durch den Verantwortungsbereich des Auftragnehmers, eine unzureichende Personal- oder Materialplanung oder nicht rechtzeitig bereitgestellte Geräte und Materialien entstehen, werden nicht gesondert vergütet. Wesentliche Änderungen der von der Bauleitung mitgeteilten Ausführungsabschnitte oder des bestätigten Terminplans, die bei Angebotsabgabe nicht erkennbar waren und zu einem nachweisbaren zusätzlichen Aufwand führen, sind durch den Auftragnehmer vor Ausführung schriftlich anzuzeigen. 18. Fußbodenaufbau-Typen Die in den Positionsbeschreibungen und Plänen verwendeten Bezeichnungen der Fußbodenaufbau-Typen dienen der eindeutigen Zuordnung der jeweiligen Konstruktionen. Maßgebend für die Kalkulation und Ausführung sind die in den Positionen, Fußbodenaufbauplänen, Details und Bauteillisten beschriebenen:   Schichten,   Materialien,   Dicken,   Festigkeitsklassen,   bauphysikalischen Anforderungen,   Anschlusshöhen. Unterschiedliche Fußbodenaufbauten sind entsprechend den jeweils beschriebenen Anforderungen zu kalkulieren. 19. Einheitspreise und Mengenänderungen Die angebotenen Einheitspreise sind positionsbezogen und nachvollziehbar zu kalkulieren. Eine unzulässige Verlagerung von Preisbestandteilen zwischen einzelnen Positionen ist nicht zulässig. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der tatsächlich ausgeführten und vertraglich geschuldeten Mengen. Für Mengenänderungen gelten die vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B. Das Nichtabrufen beziehungsweise Entfallen ausdrücklich als Bedarfs-, Alternativ- oder Eventualposition gekennzeichneter Leistungen hat keinen Einfluss auf die Einheitspreise der übrigen Positionen. Das Entfallen einzelner regulärer Positionen oder wesentliche Änderungen der ausgeschriebenen Mengen werden entsprechend den vertraglichen und gesetzlichen Regelungen behandelt. 20. Gleichwertige Fabrikate Soweit Richtfabrikate oder Richtqualitäten angegeben sind, dürfen technisch gleichwertige Produkte angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist durch den Auftragnehmer mit dem Angebot beziehungsweise spätestens vor Beauftragung durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Ein gleichwertiges Produkt muss insbesondere hinsichtlich:   Verwendungszweck,   Materialeigenschaften,   bauphysikalischer Eigenschaften,   Zulassung,   Systemverträglichkeit,   Dauerhaftigkeit,   Verarbeitung und Gewährleistung mindestens den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen. Die Verwendung eines Alternativprodukts bedarf der vorherigen schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber.

25.1 Baustelleneinrichtung

25.2 Estricharbeiten

25.3 Stundenlohnarbeiten