To fill in and submit your bid, please . Learn more about how you can find new tenders with Cosuno here.

Submit your bid

until 31 January 2026 23:59

Bill of Quantities

Code

Description

Type

Quantity

Unit

Unit price EUR

Net total EUR

Kunststofffenster

Leistungsverzeichnis über

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR NACHUNTERNEHMERStand: 11/2022 1. GEGENSTAND DES VERTRAGES 1.1 Die nachstehenden Vertragsbedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen der weisenburger bau GmbH (nachstehend AG genannt) und dem Nachunternehmer (nachstehenden NU genannt) bei der Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. 1.2 Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen. Andere Vertragswerke gelten nicht, auch soweit einzelne Regelungen in diesem Vertragswerk nicht enthalten sind. 2. BESTANDTEILE DES VERTRAGES Für Art und Umfang der auszuführenden Leistungen und Lieferungen, sowie für die Abwicklung sind die folgenden Vertragsbestandteile in der angegebenen Reihenfolge maßgebend: 1. Das Auftrags- bzw. Zuschlagsschreiben. 2. Das Verhandlungsprotokoll nebst Anlagen, einschließlich der dort benannten weiteren Unterlagen. 3. Für die Qualitäten: Das Leistungsverzeichnis mit den Technischen Vorbemerkungen des AG. 4. Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen für Nachunternehmer. 5. Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) in der jeweils im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung 3. EINHEITSPREISE; UMFANG DER LEISTUNGSABGELTUNG 3.1 Die dem Auftrag zugrundeliegenden Einheitspreise sind Festpreise bis Bauende. 3.2 In den Einheits- oder Pauschalpreisen bzw. in der Pauschalsumme ist alles inbegriffen, was zur vollständigen, ordnungsgemäßen und termingerechten Ausführung der Leistung oder Lieferung notwendig ist, insbesondere alle Nebenleistungen nach den entsprechenden Regelungen in den "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen" (ATV) der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen" (VOB/C), die zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung erforderlich sind. 3.3 Spätere Materialpreiserhöhungen oder sonstige Kostensteigerungen führen nicht zu einer Änderung der vereinbarten Vergütung. 4. AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN; BAUZUSTAND; BAUAUSFÜHRUNG 4.1 Der NU hat die ihm für die Ausführung seiner Arbeiten übergebenen Unterlagen unverzüglich nach Erhalt in allen Punkten, insbesondere die Maße und Massen zu überprüfen und diese mit den örtlichen Baumaßen zu vergleichen. Auf eventuelle Unstimmigkeiten gegenüber dem Leistungsverzeichnis hat er den AG unverzüglich hinzuweisen. 4.2 Muster und Proben hat der NU dem AG so frühzeitig vorzulegen, dass der Baufortschritt nicht gefährdet wird. 4.3 Der NU hat sich vor Beginn seiner Arbeiten davon zu überzeugen, dass die für die Durchführung seiner Arbeiten erforderlichen örtlichen Voraussetzungen gegeben sind und die seinen Arbeiten voraus gegangenen Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt sind, um schädigende Auswirkungen auf die von ihm auszuführenden Leistungen zu vermeiden. 4.4 Stellt der NU fest, dass ihm vorausgegangene Arbeiten nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden sind, hat er dies dem AG unverzüglich mitzuteilen, um eine sofortige Nachbesserung veranlassen zu können und den Baufortschritt nicht zu verzögern. 4.5 Der NU stellt den AG von Ersatzansprüchen Dritter, insbesondere Ansprüchen aus den §§ 906 ff. BGB, die auf der Bautätigkeit beruhen, frei, sofern der NU das Entstehen dieser Ersatzansprüche verschuldet hat. 5. BEHINDERUNG 5.1 Alle Arbeiten sind im Rahmen der Gesamt- und Ablaufplanung auszuführen. 5.2 Der NU ist verpflichtet, alle Behinderungen, die die termingerechte Ausführung seiner Arbeiten in Frage stellen, unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss die Gründe der Behinderung enthalten. 5.3 Eine Behinderung anderer Unternehmer ist zu vermeiden. Insbesondere sind bereits fertiggestellte Leistungen anderer Gewerke mit größtmöglicher Sorgfalt zu behandeln und Schäden an diesen unbedingt zu vermeiden. Sollte dennoch ein Schaden an einer vorangegangenen Leistung entstehen, so ist dieser entsprechend § 13.2 unverzüglich der Haftpflichtversicherung zu melden. 6. AUFTRAGSFRISTEN UND VERTRAGSSTRAFE 6.1 Die Ausführung ist nach den im Verhandlungsprotokoll vereinbarten Fristen, bzw. nach Abruf, zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. 6.2 Bei einer Verzögerung der Anfangstermine aus bauseitigen Gründen bleibt in jedem Fall die Ausführungszeit, d.h. also die hierfür festgelegte Zahl der Werktage, verbindlich. 6.3 Die im Auftragsschreiben und Verhandlungsprotokoll genannte Fertigstellungsfrist gilt als Vertragsfrist. Im Fall ihrer Nichteinhaltung ist der AG berechtigt, für jeden Werktag des schuldhaften Überschreitens der Fertigstellungsfrist die im Verhandlungsprotokoll jeweils vereinbarte Vertragsstrafe bis zum vereinbarten Höchstbetrag zu fordern, soweit der Nachunternehmer die Fristüberschreitung zu vertreten hat. 6.4 Über die Vertragsstrafe hinausgehende Schadensersatzforderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird auf verzugsbedingte Schadenersatzansprüche angerechnet. 6.5 Der AG behält sich ausdrücklich vor die verwirkte Vertragsstrafe bis zur Schlusszahlung geltend machen zu können. 6.6 Die Vertragsstrafenregelung gilt auch für Nachträge / Nachtragsleistungen. 7. NEBENKOSTEN 7.1 Durch den AG werden keine Schuttmulden gestellt. Der NU ist verpflichtet, seinen anfallenden Schutt täglich auf eigene Rechnung, eigenverantwortlich und unaufgefordert nach den jeweils vor Ort geltenden gesetzlichen Regelungen, zu beseitigen. Sollte der NU einer Aufforderung der Bauleitung nach angemessener einmaliger Fristsetzung nicht nachkommen, so erfolgt eine Schuttbeseitigung durch den AG auf Kosten des NU. 7.2 Sonstige Nebenkosten sind wie im Verhandlungsprotokoll festgelegt abzurechnen. 7.3 Der AG ist berechtigt, die auf den NU entfallenden Kosten von den Abschlagszahlungen und/oder von der Schlussrechnung einzubehalten. 8. ABNAHME; GEFAHRÜBERGANG 8.1 Es findet eine förmliche Abnahme gemäß § 12 Abs. 4 VOB/B statt. Das Abnahmeprotokoll ist von zwei vertretungsberechtigten Mitarbeitern des AG zu unterzeichnen. Die Fiktion der Abnahme durch rügelose Ingebrauchnahme im Sinne von § 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/ B wird ausdrücklich ausgeschlossen. 8.2 Der NU trägt die Gefahr der Verschlechterung oder des Untergangs der Leistung bis zur Abnahme des Werkes. 9. ABRECHNUNG; ABSCHLAGSZAHLUNGEN 9.1 Die Abrechnung erfolgt, soweit kein Pauschalpreis vereinbart ist, nach gegenseitig anerkanntem Aufmaß. 9.2 Sofern Abschlagszahlungen und damit verbundene Abschlagsrechnungen vereinbart sind, ist der Abschlagsrechnung jeweils eine prüffähige Aufstellung der Massen beizufügen. 9.3 Einzureichen sind prüffähige, kumulierte Rechnungen in 2-facher Ausfertigung, aus denen die ausgeführten Gesamtleistungen ersichtlich sind. Die Schlussrechnung erfolgt innerhalb der Fristen des § 14 Abs. 3 VOB/B. 9.4 Es wird vereinbart, dass der NU eine Sicherheit für die Vertragserfüllung durch Bürgschaft gemäß Muster (Anlage 4/1 zum Verhandlungsprotokoll) in Höhe von 10% der Gesamtauftragssumme leistet. Alternativ kann auf Wunsch des NU vereinbart werden, dass an den Abschlagszahlungen jeweils ein Einbehalt in Höhe von 10% vorgenommen wird. 9.5 Für die Rechnungen ist eine Freistellungsbescheinigung gemäß § 48 EStG vorzulegen. Liegt diese Freistellungsbescheinigung nicht vor, ist der AG gemäß § 48b EStG verpflichtet, von allen Gegenleistungen (in der Regel Zahlungen) 15% der Bruttozahlung einzubehalten und an das für den NU zuständige Finanzamt abzuführen. 9.6 Voraussetzung für die Freigabe der ersten Abschlagszahlung ist die Vorlage der Gefährdungsanalyse (vgl. Ziffer 11 des Verhandlungsprotokolls) sowie der Nachweis über das Bestehen der Haftpflichtversicherung (vgl. Ziffer 9 des Verhandlungsprotokolls). 10. VORAUSZAHLUNG Gewährt der AG eine Abschlagszahlung für Stoffe und Bauteile, die der NU noch nicht eingebaut hat oder leistet der AG eine Vorauszahlung auf solche Stoffe und Bauteile, so ist der NU verpflichtet, vor Auszahlung eine Bürgschaft entsprechend der Vorgaben des § 14 zu stellen. 11. SCHLUSSZAHLUNG 11.1 Die Schlussrechnung kann nach vollständiger Fertigstellung der Leistung eingereicht werden. Die Zahlung der Schlussrechnung stellt keine Abnahme dar. 11.2 Die Schlussrechnungsprüfung und Schlusszahlung erfolgt gemäß der Fristen von § 16 Abs. 3, Nr. 1 VOB/B, soweit im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart ist. 12. GEWÄHRLEISTUNG, MÄNGELANSPRÜCHE 12.1 Der NU übernimmt die Gewähr für seine Leistungen wie im Verhandlungsprotokoll vereinbart. 12.2 Der NU ist verpflichtet, auf Verlangen des AG alle während der Gewährleistungsfrist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen. 12.3 Als angemessene Frist im Sinne des § 13 VOB/B wird eine Frist von 10 Werktagen vereinbart. 12.4 In Fällen, in denen erhebliche Gefahr für Leib oder Leben, Wertgegenstände, das Objekt insgesamt oder die öffentliche Sicherheit besteht (Notfall) ist sofortiges Handeln angezeigt. Hier wird eine Frist von höchstens 24h zur Beseitigung des Mangels vereinbart. Der AG ist berechtigt, sofort Maßnahmen zur Schadensminimierung zu veranlassen. 12.5 Wird der Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, wird ohne weitere Ankündigung oder Nachfristsetzung die Selbstvornahme auf Kosten des NU vorgenommen. Darüber hinaus wird der AG die durch die Ausführung in Selbstvornahme entstandenen Kosten an den NU weiterberechnen. Für jeden im Fall der Selbstvornahme notwendigen Einsatz hat jedoch der NU mindestens einen Betrag in Höhe von 100,-? zzgl. Mwst. für Koordination durch den Bauleiter, Fahrtkosten, Porto und Bearbeitung zu erstatten. 12.6 Der AG ist berechtigt, die Ansprüche aus der Gewährleistung und die zu deren Absicherung gegebenen Sicherheiten an den Bauherrn oder an die jeweiligen Eigentümer des Bauvorhabens abzutreten. 12.7 Für den Fall, dass der NU seinen Gewährleistungsverpflichtungen trotz Aufforderung durch den AG nicht nachkommt, seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beantragt oder ein derartiges Verfahren eröffnet wird, tritt der NU seine sämtlichen, ihm gegenüber seinen Lieferanten und seinen Subunternehmern zustehenden Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche an den AG ab, der diese Abtretung hiermit ausdrücklich annimmt. 13. VERSICHERUNGEN 13.1 Der AG schließt eine Bauleistungsversicherung für das gesamte Bauobjekt ab. Über den Umfang der Deckung hat sich der NU beim AG zu unterrichten. 13.2 Der NU ist verpflichtet, jeden Schaden oder jeden Mangel, der einen Schaden nach sich ziehen kann, seiner Haftpflichtversicherung auch bereits vorsorglich zu melden sowie dem AG diese Meldung nachzuweisen. 14. SICHERHEITSLEISTUNG 14.1 Der NU stellt Sicherheit in Form einer Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß § 17 Abs. 4 VOB/B (nach Musterformular, Anlage 4/1 zum Verhandlungsprotokoll). Der NU übergibt diese dem AG innerhalb von zwei Wochen nach schriftlicher Auftragserteilung in Höhe des im Verhandlungsprotokoll festgelegten Prozentsatzes der vereinbarten Brutto-Auftragssumme (bei Umkehr der Steuerschuldnerschaft gemäß § 13b UStG nur aus der Nettoabrechnungssumme). Alternativ kann der NU wählen, dass statt der Sicherheit ein Bareinbehalt gemäß Ziffer 9.4 an den Abschlagszahlungen vorgenommen wird. 14.2 Die Sicherheitsleistung wird erst nach Vorliegen der Vertragserfüllungsbürgschaftsurkunde in der vereinbarten Höhe ausbezahlt, falls keine weiteren Einschränkungen vorliegen. Die Rückgabe erfolgt nach Abnahme und Wegfall des Sicherungszweckes. 14.3 Die Schlusszahlung wird in Höhe eines Teilbetrages von 5% der Brutto-Schlussrechnungssumme (bei Umkehr der Steuerschuldnerschaft § 13b UStG nur aus der Nettoabrechnungssumme) erst nach Vorliegen der vereinbarten Sicherheitsleistung (für die Gewährleistungs- Mängelansprüche des AG) fällig. Die Bürgschaft muss den Erfordernissen des § 17 Abs. 4 VOB/B und nachfolgender Bedingungen entsprechen (gemäß Muster). Die Verpflichtung zur Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto wird ausdrücklich ausgeschlossen. 14.4 Alle Bürgschaften müssen unbefristet, unwiderruflich, selbstschuldnerisch und unter Verzicht auf die Einreden der Aufrechenbarkeit und der Vorausklage nach den §§ 770, 771 BGB von einem inländischen Kreditinstitut oder Kreditversicherer ausgestellt sein. Die Bürgschaften haben vorzusehen, dass das Recht der Bundesrepublik Deutschland gilt. Der Ausschluss der Aufrechnung gilt als nicht vereinbart für den Fall, dass die Gegenforderung des Hauptschuldners unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 14.5 Weiterhin müssen die Bürgschaften auch Garantie-, Schadensersatz- und Überzahlungs- oder Bereicherungsansprüche erfassen sowie Regressansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers aufgrund von § 14 AEntG oder § 13 MiLoG enthalten. 14.6 Die Befreiung aus der Bürgschaft durch Hinterlegung des Bürgschaftsbetrages ist ausgeschlossen. Die Verpflichtung zur Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto wird ausdrücklich ausgeschlossen. 14.7 In den Bürgschaftsurkunden ist vorzusehen, dass der Bürge sich nicht auf die Einrede der Verjährung der Bürgschaftsforderung berufen darf, solange die Hauptforderung noch nicht verjährt ist. 14.8 In Abänderung zum § 17 Abs. 8 Nr.2 VOB/B, wird die Sicherheitsleistung für Mängelansprüche erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und Wegfall des Sicherungszweckes zurückgegeben. 15. ABTRETUNGEN UND EIGENTUMSVORBEHALTE Eine Abtretung von Forderungen an Dritte, die dem NU aus diesem Vertrag gegen den AG erwachsen, ist ohne schriftliche Zustimmung des AG ausgeschlossen. Verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten des NU können beim AG nicht geltend gemacht werden. Der AG ist von allen Rechten Dritter gegenüber dem NU freizustellen. 16. WEITERVERGABE Eine Weitervergabe des ganzen Auftrages oder von Teilen des Auftrages seitens des NU ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG gestattet. 17. SONSTIGES 17.1 Der NU bestätigt, sich an die Vorschriften der Arbeitsplatz- und Baustellensicherung sowie der Baustellenverordnung zu halten und den Weisungen des Koordinators nach der Baustellenverordnung Folge zu leisten. Er wird hinsichtlich seiner Leistungen, insbesondere alle in Frage kommenden Vorschriften, Auflagen und Weisungen der zuständigen Behörden, wie z. B. Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft, einhalten. Der NU beschäftigt für seine Leistungen eigenes Aufsichtspersonal, das für die Einhaltung der Vorschriften Sorge trägt. Er haftet bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften allein für alle sich daraus ergebenden Strafen, Unfälle und damit verbundenen Personen- und Sachschäden. 17.2 Der NU ist bei dem Bauvorhaben als Subunternehmer des AG beschäftigt. Unabhängig von einer eventuellen Eigenverantwortlichkeit des AG gegenüber der Bauherrschaft übernimmt der NU für seine Leistung im Innenverhältnis zum AG die alleinige eigenverantwortliche Haftung. 17.3 Für die Unterbringung der Arbeitskräfte sowie der Baustoffe auf der Baustelle hat der NU selbst zu sorgen. Das Einrichten, das Aufstellen von Unterkünften und Baracken, das Einrichten von Materiallagern und die Benutzung von Räumen dürfen nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen. 17.4 Der NU hat eigenverantwortlich die Fachbauleitung für sein Gewerk gemäß den Vorgaben aus den Vertragsunterlagen zu koordinieren sowie den Fortschritt seiner Arbeiten in entsprechenden Zeitabständen zu kontrollieren, so dass er seine vertraglichen Leistungen im terminlich vorgegebenen Zeitraum erfüllen kann. Die Bauleitung des AG ersetzt nicht die Kontrolle des NU für dein Gewerk. 18. GERICHTSSTAND; ANZUWENDENDES RECHT Für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist ausschließlicher Gerichtsstand Karlsruhe, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas Anderes vorgeschrieben ist. Das Vertragsverhältnis unterliegt mit sämtlichen Bestandteilen deutschem Recht. Das Recht über den internationalen Handelskauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. 19. TEILUNWIRKSAMKEIT; VERTRAGSÄNDERUNG 19.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein bzw. nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 19.2 Jede Änderung und Ergänzung des Vertrages bedarf der Schriftform.

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR

Allgemeine Vorbemerkungen Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein APZ mit 75 Betten + 31 Altenwohnungen (AW) + 39 Seniorenwohnungen (SW), Alte Ziegelei, 75417 Mühlacker. Das Gebäude besteht aus: Beton und Mauerwerk Die Abmessungen der Gebäude: APZ u. AW: SW: Länge: ca. 71 m Länge:ca. 42 m Breite: ca. 17 m Breite: ca. 44 m Höhe ab Gelände: ca. 17 m Höhe ab Gelände:ca. 17 m Dach: Flachdach Dach: Flachdach Fassade: WDVS mit teilbereiche in Klinkerriemchen Fabr. Meldorfer Wasser/Strom:Vorhanden, können gegen Kostenerstattung genutzt werden Baustellenzufahrt:Mit LKW möglich Schuttbeseitigung:Die Verantwortung und der Aufwand für die Entsorgung sämtlicher Materialien sind Sache des Bieters. Sollten der AN der täglichen Baustellenreinigung nicht nachkommen, wird auf Kosten des AN die Reinigung von einer anderen Firma durchgeführt. Fremde Leistungen sind zu schützen. Nach Verfügbarkeit und auf Nachfrage können Lagerräume und Lagerflächen zur Verfügung gestellt werden. Auf Anfrage kann der Baukran für evtl. Beihilfe gegen Kostenerstattung (100,00 ?/Std.) begrenzt bis Rohbaufertigstellung zur Verfügung stehen. Die Termine der Baukranbenutzung sind rechtzeitig mit dem Polier abzustimmen. Die Kranbenutzung kann immer nur koordiniert mit dem Bauablauf erfolgen. Wartezeiten müssen in Kauf genommen werden. Terminliche Verschiebungen sind aus der Kranbenutzung nicht abzuleiten. Schutzgerüst ist bauseits vorhanden. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet diese bei Beginn seiner Arbeiten auf Vollständigkeit und ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen und nach Bedarf zu ergänzen. Er haftet vollverantwortlich für den Unfallschutz seiner Beschäftigten und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Die Ausarbeitung der Angebote erfolgt für den AG kostenlos. Die Massenprüfung erfolgt vor der Vergabe eigenverantwortlich durch den Bieter. Sondervorschläge und Alternativen zur Ausführung sind ausdrücklich erwünscht und gesondert auszuweisen. Hinweistext QNG Dieses Projekt wird unter Berücksichtigung der Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) geplant und realisiert. Das QNG ist ein staatliches Gütesiegel, das eine nachhaltige Bauweise fördert und einen ganzheitlichen Ansatz für ökologische, ökonomische und soziokulturelle Aspekte sowie Prozessqualität verfolgt. Sie als Nachunternehmer sind vertraglich zur Einhaltung der QNG (Plus)-Qualitätsanforderungen an die Schadstoffvermeidung verpflichtet und haben nach Fertigstellung Ihrer Leistung, die Erfüllung zu erklären und die Einhaltung durch zugehörige Zertifikate nachzuweisen.

Allgemeine Vorbemerkungen

1.1Normen und Richtlinien Alle das Gewerk betreffenden Normen, Richtlinien, Verarbeitungshinweise der Herstellerwerke sind zu beachten und einzuhalten (jeweils in der aktuellsten Version). Es sind in jedem Fall die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. DIN 18040Barriefreies Bauen, Teil 1 + 2 DIN 18533Abdichtung von erdberührten Bauteilen DIN 18531Abdichtungen von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen DIN 18540Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen VDI 2719Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen DIN 4109Schallschutz im Hochbau 1.2Statische Anforderungen Die Fensterkonstruktion (einschließlich der Verbindungselemente) muss alle planmäßig auf sie einwirkenden Kräfte aufnehmen und an die Tragwerke des Baukörpers abgeben können. Als Grundlage für die Bemessung der Elemente sind anzunehmen: Der statische Nachweis für sämtliche Pfosten, Sprossenprofile, Halterungen und Befestigungsmittel ist dem AG auf Verlangen ohne besondere Vergütung vorzulegen. 1.3 Bauphysikalische Anforderungen 1.3.1Wärmeschutz Für die Anforderungen an den Wärmeschutz gelten die: DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau, Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der jeweils gültigen Fassung, im Bundesanzeiger veröffentlichten Stoffwerte. Klärung Nachweis des U-Wertes für die Fenster (Rechenverfahren/Nachweisverfahren mit Bauphysiker klären und Textbaustein mit dem Ergebnis hier einsetzen) 1.3.2Schallschutz Die Einhaltung der geforderten Werte ist auf Verlangen nachzuweisen durch Prüfzeugnisse (z.B. vom Institut für Fenstertechnik in Rosenheim) und durch tabellarische Ermittlung gemäß DIN 4109 . Der Schallschutz muss unter Berücksichtigung des verwendeten Rollladenkastens und ggf. verbauten Zuluftelementen eingehalten werden. 1.3.3Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit Die Einhaltung der Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen. Ein Ausnehmen der Fensterdichtungen ist unzulässig. Evtl. notwendige Fräs-/Schlitz-/ oder Bohrabeiten haben werkseitig nach den Vorgaben der entsprechenden Fensterherstelle und Zuluftelmenthersteller unter Einhaltung der entsprechenden Prüfzeugnisse zu erfolgen unter vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen. 1.3.4Einbruchhemmung Die Angaben zur Einbruchhemmung befinden sich in der jeweiligen LV- Position. Die Einstufung in die Widerstandsklassen ist auf Verlangen durch ein gültiges Prüfzeugnis und einer Werksbescheinigung des AN nachzuweisen. Bei der Montage der Elemente sind ebenfalls die Anforderungen der DIN EN 1627 zu berücksichtigen. 1.4Werkstoffe 1.4.1Kunststoff- Profile Die Profile müssen frei von Schadstoffen - wie Schwermetallen und lösungsmittelfrei - sein. 1.4.2Stahl Alle Stahlprofile müssen korrosionsgeschützt sein. Außenliegende Verstärkungen sind auch an den Schnittstellen dauerhaft gegen Korrosion zu schützen. Stahlprofile und Bleche als Anker oder Unterkonstruktionen müssen feuerverzinkt sein. Etwaige Schweißstellen sind in jedem Fall fachgerecht gegen Korrosion zu schützen. Grundsätzlich sind (stahl-)verstärkte Profile zu verbauen. 1.4.4Dichtprofile, Dichtstoffe und sonstige Bauwerksabdichtungen Sie müssen mit angrenzenden Stoffen verträglich sein. Die angrenzenden Materialien sind vor Ausführung zu erfragen. Das Dichtungsmaterial muss die Anforderungen nach RAL GZ 716/1, Abschnitt II erfüllen. 1.5Ausführungsmerkmale 1.5.1Herstellerangaben Vom AN auszufüllen: Fensterprofilsystem:___________________________________ _____________ Beschlagssystem:_______________________________________ _________ Rollladen / Sonnenschutz:__________________________________________ ______ Außenfensterbank:______________________________________ __________ Abdichtungssystem (Fenster zu Baukörper):____________________________________ 1.5.2Profilausbildung Die Blendrahmen- und Flügelprofile müssen in Richtung des Wärmeflusses mind. 5 Kammern aufweisen. Die Armierungskammer muss so dimensioniert sein, dass sie Verstärkungsprofile mit einer Bautiefe von mindestens 35 mm aufnehmen kann. Die Bautiefe der Fensterprofile beträgt mindestens 76 mm. Die Falzüberschläge betragen 20 mm. Die Beschlagbefestigung erfolgt grundsätzlich durch die Stahlarmierung. Elemente sind grundsätzlich entsprechend den Richtlinien des Profilherstellers zu armieren. Maßgebend für die statische Auslegung ist die Bemessungstabelle des Institutes für Fenstertechnik, Rosenheim. 1.5.3Rahmenverbindungen Für geschweißte Rahmenverbindungen aus PVC-U-Profilen gilt die Richtlinie DVS 2207, Teil 25. Die Schweißungen müssen ohne besonderen Materialzusatz homogen ausgeführt und sauber verarbeitet werden. Sprossen und Kämpfer sind mechanisch zu verbinden oder einzuschweißen. 1.5.4Beschläge Die Beschläge müssen form- und kraftschlüssig mit den Profilen verbunden sein. Die Abdeckungen sind im Farbton des Fensterprofils und UV- beständig auszuführen. Die Griffoliven sind, sofern nicht in der Position abweichend beschrieben, mit einem Metallkern ausgestattet. Optik in EV1 oder weiß nach Angabe AG. Die Ausführung der Griffe ist in die Position einzurechnen. Der Beschlag ist grundsätzlich mit einer Fehlbedienungssperre auszurüsten (Niveauschaltsperre). Bei Terrassentüren ist auf der Außenseite ein Griffblech enthalten. 1.5.5Entwässerung Die Blendrahmenentwässerung und Dampfdruckausgleich im Glasfalz sind entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Profilherstellers vorzunehmen. Der Wasserablauf muss über eine separate Entwässerungskammer nach außen erfolgen. Der Dampfdruckausgleich des Glasfalzes ist unbedingt vorzunehmen. Wasseraustrittsöffnungen sind grundsätzlich vor direktem Windeinfall durch Kunststoffabdeckkappen zu schützen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass der Wasseraustritt nicht durch Fensterbänke, Bodenplatten oder dergleichen behindert wird. Eine kontrollierte Wasserabführung muss gewährleistet sein. 1.5.6Verglasung Die Verglasung erfolgt als Trockenverglasung mit Dichtungen wie unter 1.4.4 beschrieben. Die Verglasung ist nach den "Technischen Richtlinien des Institutes des Glaserhandwerkes für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar", vorzunehmen. Der Einbau von Brüstungspaneelen erfolgt sinngemäß. Die Glasdicken sind nach den geltenden technischen Regeln zu ermitteln. Bei der Verglasung sind die Vorschriften der Isolierglas- und Dichtungsmittelhersteller zu beachten. Sofern die baulichen Situationen Anforderungen ergeben, ist die DIN 18008 einzuhalten. 1.5.7Oberfläche/ Farbgebung Die Deckschicht muss farb- und lichtecht sowie witterungs- und alterungsbeständig sein. Sie muss erhöhten Schutz gegen Abrieb und mechanische Beschädigungen sowie eine hohe Kratzfestigkeit bieten. 1.5.8Rollladenaufsatzkasten Werden die Fensterelemente mit integriertem Rollladenaufsatzkasten ausgeführt, sind die Farben des Rollladenaufsatzkastens innen sichtbar den Farben der Blendrahmen/ Flügel anzupassen. Revision des Rollladenkastens erfolgt von Innen/unten. Der senkrechte Teil des Rollladenkasten verbleibt im Endzustand sichtbar, sofern in der Position nicht anders beschrieben. Dementsprechend müssen die Randanschlüsse in gleichwertiger Optik nach Angabe der Bauleitung erfolgen. Der Rollladenaufsatzkasten besteht aus 10 mm starken Hohlkammerprofilen aus PVC-U. Der Wärmedurchgangskoeffizient wird gemäß DIN, GEG u. WSNW ausgeführt. Auf Forderung des Auftraggebers sind diese Werte durch Prüfzeugnisse zu belegen. Bei höheren statischen Anforderungen, wie z.B. größeren Elementbreiten, muss der obere Blendrahmen mit einem in den Hohlkammern des Rollladenkastens integrierten Stahlprofil verstärkt werden und kraftschlüssig mit dem Blendrahmen verbunden werden. Abhängig von der Größe des Elements muss das Fenster über statische Konsolen im Rollladenkasten mit dem Bauwerk (Deckensturz) verbunden werden. Diese Verbindung muss statisch nachgewiesen werden. Bei größeren Elementbreiten ist das äußere Blendenprofil mit einer integrierten (Stahl-)Armierung zu verstärken. Die Rollladenführungsschiene ist schlagregendicht mit dem Rahmenprofil zu verbinden. Die Innenblende des Rollladenkastens muss als Revisionsklappe jederzeit geöffnet werden können. Die Kopfstücke müssen mit einem Kugellager versehen und mit den Kastenprofilen fest verschraubt sein. Für den Panzerauslauf ist eine durchgehende integrierte Rollladentraverse zu verwenden. Bei der Bedienung mittels Rohrmotor oder Kurbelgetriebe muss zur Aussteifung des Kopfstückes auf der Rückseite eine Verstärkungsplatte aufgeschraubt werden. Die Bedienkräfte nach DIN für Kurbelgetriebe sind einzuhalten. 1.6Montage 1.6.1Befestigung am Baukörper Die Befestigung der Elemente hat genau nach den Konstruktionsdetails zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die Befestigungsmittel Die Montage hat nach RAL-Richtlinie und Vorgaben der Herstellerwerke/Systemgeber zu erfolgen. Alle Befestigungen sind unter Berücksichtigung der einwirkenden Lasten nachzuweisen. Dies gilt insbesondere bei absturzsichernden Elementen. 1.6.2Abdichtung und Dämmung zum Baukörper Das Abdichtungs- und Dämmsystem hat nach RAL-Richtlinie zu erfolgen und ist mit dem AG vor Ausführung abzustimmen und auf den Wandaufbau und die vorhandenen Gegebenheiten abzustimmen. Bei der Abdichtung und Dämmung sind die nachstehenden Materialien zu verwenden: Innere Dichtungsebene:Abklebung Folie, dampfdiffusionsdicht, alles überputzbar (keine spritzbaren Dichtstoffe) Funktionsbereich (Dämmebene):zugelassener Montageschaum Äußere Dichtungsebene:keine, Schlagregendichtigkeit wird durch das WDVS mittels Kompriband auf dem Fensterprofil hergestellt Terrassen und Balkone erhalten im Bereich bis 15 cm über FFB eine Abdichtung mit EPDM-Folie. 1.6.3Schwellenanschlüsse Schwellenanschlüsse müssen dauerhaft gegen Wasser und aufsteigende Feuchte abgedichtet sein. Sie sind so auszubilden, dass Wasser jederzeit von der Konstruktion nach außen abgeleitet werden kann. Die Begehbarkeit muss gewährleistet sein. Die Funktionstüchtigkeit von barrierefreien Schwellenausbildungen sind durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen. 1.6.4Äußere Fensterbänke Die äußeren Fensterbänke sind spannungsfrei einzubauen und müssen zur Außenseite hin mindestens ein Gefälle von 5° aufweisen. Stoßverbindungen sind dauerhaft dicht auszuführen. Zur Minderung von Trommelgeräuschen sind geeignete Entdröhnungsmaßnahmen auf der Unterseite von Fensterbänken und sonstigen Verkleidungen anzubringen. Die Tiefe der Fensterbänke muss mindestens Laibungstiefe zzgl. mindestens 40 mm Fassadenüberstand betragen. Der Überstand muss bei sämtlichen Fenstern gleich groß sein. Die Endstücke müssen eine Mindestbreite von 20mm zur oberseitigen Aufnahme des Kompribands des WDVS haben. Bei Montage der Außenfensterbank am Rohbau muß diese thermisch entkoppelt werden. Sind in einer Position trittfeste Fensterbänke beschrieben, so sind diese mit staischen Konsolen zu verbauen. Die Bauwerksabdichtung im Erdgeschoss darf nicht durch die Befestigung der Konsolen perforiert werden. 1.6.5Maße Sämtliche im LV angegebenen Maße sind Richtmaße. Das Vorhaltemaß für die Anschlussfugen sind mit dem AG rechtzeitig vor Bestellung abzustimmen. Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Produktion aufzuzeigen. Stichprobenartige Überprüfungen der Rohbauöffnung sind durch den NU eigenverantwortlich vorzunehmen. 1.7Haustüren / Eingangstüren 1.7.1Profilausbildung Die Haustüren werden aus PVC-Profilen, wie unter 1.5.2.beschrieben, gefertigt. Blendrahmen und Haustürflügel sind grundsätzlich zu armieren. 1.7.2Rahmenverbindungen Die Flügelrahmen sind wie unter 1.5.3 beschrieben zu verbinden. Die Armierung der Flügel ist rundumlaufend ebenfalls zu verbinden. Dazu wird in allen Ecken ein schweißbarer Eckverbinder eingesetzt. Die Blendrahmen werden in den oberen Ecken ebenfalls verschweißt. Im unteren Bereich der Haustür wird eine Bodenschwelle aus thermisch getrenntem Aluminium oder PVC eingesetzt. Im Bereich der Bodenschwelle müssen zwei Dichtungsebenen vorhanden sein.

1.1Normen und Richtlinien

Ausschreibungsgegenstand ist die Lieferung und Montage der beschriebenen Fenster/Türen bzw. Fassaden (inkl. der Inbetriebnahme). Es gelten folgende Regelwerke verbindlich und in der aktuell gültigen Fassung. Dieses sind unter anderem: -Die für dieses Gewerk maßgeblichen DIN, DIN EN und DIN EN ISO Normen und Richtlinien sowie die VOB in der neuesten Fassung -Energieeinsparverordnung -DIN 4109 Schallschutz im Hochbau -DIN 18005 Schallschutz im Städtebau -Profiltoleranzen nach DIN 17615 -Technische Richtlinie für linienförmig gelagerte Verglasungen TRLV -Technische Richtlinie für absturzsichernde Verglasungen TRAV -Technische Richtlinien des Glashandwerkes Institut des Glashandwerks für -Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar Verglasungsvorschriften der Isolierglashersteller Verarbeitungs-Richtlinien des Systemherstellers -VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern" -Vorschriften des Metallverbandes und der Aluminiumzentrale für Ausführung von Aluminiumfenstern. -Empfehlungen des Institutes für Fenstertechnik e.V. Rosenheim zur Verglasung von Aluminiumfenstern. Alle statischen Angaben, Konstruktionsvorschläge wie Mauerwerksanschlüsse, Glasmaße, Angaben über größtmögliche Flügelgrößen und zulässige Gewichte bzw. Fenster-/ Türhöhen und dergleichen sind vom Bieter zu ermitteln und zu berücksichtigen. Sollten sich hieraus Änderungen gegenüber den Ausschreibungsunterlagen ergeben, sind diese dem Angebot hinzuzufügen. Ausführungszeichnungen sind vor Fertigungsbeginn dem Auftraggeber zur gestalterischen Genehmigung vorzulegen. Die Herstellung und die Montage sämtlicher Bauwerksanschlüsse, Verblechungen und Verleistung an der hier ausgeschriebenen Pfosten-Riegel-Fassade sowie an den Türen/Fenster sind in die Positionen einzurechnen. Konstruktionsbeschreibung: Fabrikat Schüco AWS 70, ADS 70 bzw. FW 50 oder gleichwertig Öffnungsarten Dreh- Kipp. Dreh- und Festteile pulverbeschichtet, Farbe nach Angabe AG Flügelrahmen pulverbeschichtet, Farbe nach Angabe AG Bei allen Isolierprofilen sind die Innen- und Außenschalen aus Hohlprofilen ausgebildet Die Auswahl der Flügelprofile und der Beschläge sind dem Flügel-, Statik- und Beschlagdiagrammen zu entnehmen Zweistegige Isolierzone aus glasfaserverstärktem Polyamidleisten zur nachträglichen Pulverbeschichtung mit 170 Grad C/15 Min. und Eloxierung geeignet Dichtungsprofile als EPDM-Mehrkammer-Mitteldichtung über der Isolierzone mit vulkalisierten Dichtungsecken Schlagregensicherheit Beanspruchungsgruppe C nach DIN EN 12208 Widerstandsklasse 2 (RC2) Alle Beschläge sind, wenn nicht anders vermerkt, verdeckt liegend nach den jeweils neuesten Richtlinien anzuordnen. Sämtliche Beschläge sind als Eingriff-Beschläge eloxiert, passend zum Element wenn nicht anderes vermerkt auszuführen. Es dürfen nur Fabrikate eines anerkannten Herstellers, z. B. GEZE oder gleichwertig verwendet werden. Fabrikat: ....................................................... ........................ Sämtliche Zubehörteile sind aus Aluminium, nichtrostendem Stahl oder korrosionsfestem Material anzubieten. Die für die Profilbefestigung erforderlichen Stahlteile sind feuerverzinkt auszuführen. Beschädigungen sind nach DIN 18 364 vorzubehandeln und abschließend mit Epoxydharz-Reaktions-Zinkstaubfarbe zu streichen. Galvanische Korrosion ist dauerhaft zu verhindern. Stöße und Verbindungen sind so auszubilden, dass konstruktionsbedingte Geräuschbildungen ausgeschlossen, ausreichende Dehnungsmöglichkeiten und absolute Dichtigkeit jedoch gewährleistet sind. Raumhohe Elemente im EG und an Austritten auf Balkone und Terrassen erhalten im Bereich bis 15 cm über FFB eine Abdichtung mit EPDM-Folie. Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße und sind nach Auftragserteilung und vor Ausführung der Arbeiten an Ort und Stelle durch den Auftragnehmer zu prüfen. Sämtliche Ausschnitte und Bohrungen in der Fassade wie z.B. Sicherheitsvorrichtungen für Videoanlagen, Elektrokabel oder ähnliches sind nach Abstimmung mit dem Auftraggeber vorzunehmen.

Ausschreibungsgegenstand ist die Lieferung und Montage

38.1

Los 1 Kunststofffenster

38.2

Sonstiges

38.3

Los 2 Kunststofftüren

Submit your bid

Bill of Quantities

Other tenders you might be interested in

Fensterarbeiten/ Branschutzfenster/Haustüren

Kunststofffenster

Fenster

Kunststofffenster

Fenster Kunststoff