Submit your bid

Deckblatt Deckblatt zum Leistungsverzeichnis Planung und Bauleitung AI+P Planungs GmbH Julius-Bausch-Straße 50, 73431 Aalen Tel. 07361/ 80467-0, 4147wlt-lyonerstrasse@ai-p.de Ausführungsfrist Voraussichtlicher Beginn ab Juni 2026 Bitumenabdichtung auf den TG Decken vorab vor Gerüststellung ( 10 AT)September /Oktober 2026 , Notabdichtungen und Lichtkuppeln sowie FDA (8 AT )Attikaausbildung vor WDVS, Dachflächendämmung / Bitumenbabdichtung sowie alle weiteren Arbeitsgänge Oktober (20 AT )Beginn der Arbeiten immer innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Aufforderung. Vertragsstrafe 0,15% der Netto-Auftragssumme je Werktag Insgesamt nicht mehr als 5 % der Nettoabrechnungssumme und findet auch bei Einzelfristen Anwendung. Sicherheitsleistung 5 Hundertstel der Netto-Abrechnungssumme als Sicherheit für die Gewährleistung (kann durch eine Bürgschaft abgelöst werden) 10 Hundertstel der Netto-Auftragssumme als Sicherheit für die Vertragserfüllung (kann durch eine Bürgschaft abgelöst werden) Verjährungsfrist für d. Gewährleistung Es gelten folgende Fristen (Gewährleistungsbeginn ab Datum der förmlichen Abnahme): Dach: 10 JahreAbdichtung- und Fassadenarbeiten: 10 JahreIm Übrigen: 5 Jahre und 6 Monate Bauwesenversicherung ist abgeschlossen. Umlage 3 Tausendstel der Netto-Abrechnungssumme Bauwasser, Baustrom, Baumüllabfuhr werden vom Bauherrn veranlasst und verauslagt. Dafür werden dem Auftragnehmer anteilig 0,5% der Netto-Abrechnungssumme abgezogen. Fachbauleitung LBO ist eingeschlossen im Angebotspreis Ausschreibende Stelle AI+P Planungs GmbH - Julius-Bausch-Str. 50, 73431 Aalen

Vorbemerkungen I Vorbemerkungen I

Ergänzende Angebots- und Vertragsbedingungen ERGÄNZENDE ANGEBOTS-UND VERTRAGSBEDINGUNGEN Ausführungsunterlagen zu § 3 Vor Beginn seiner Arbeiten hat der Unternehmer die Maße seiner Zeichnungen zu prüfen, die Ausführungsmaße seiner Arbeiten durch Überprüfung der Rohmaße festzustellen oder vorher durch Lehren festzulegen und merklich Unstimmigkeiten sofort vor Ausführung der Arbeit mit Vorschlägen für ihre Richtigstellung zu melden. Für Richtigkeit und Einhaltung der Maße ist der Auftragnehmer verantwortlich. Gesetzliche Unfallversicherung zu § 4 Nr. 2 Der Auftragnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift unter diesem Leistungsverzeichnis, dass er einer Berufsgenossenschaft angehört. Solange der Vertrag nicht beiderseits vollständig erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zu Berufsgenossenschaft sowie den Empfang einer Anordnung gemäß § 765 der Reichsversicherungsordnung unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Ausführung zu § 4 Alle zur ununterbrochenen Durchführung der Arbeiten erforderlichen Stoffe, soweit die bauseitige Lieferung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, hat der Auftragnehmer rechtzeitig frei Verwendungsstelle zu liefern und alle erforderlichen Nebenarbeiten zu leisten, die zur ordnungsgemäßen Herstellung fertiger Arbeit notwendig sind. Vollständige Einrichtung der Baustelle und Schaffung der notwendigen Zufahrtswege sowie Versorgung mit Wasser und Strom ist die Sache des Auftragnehmers, soweit das Leistungsverzeichnis nichts anderes enthält. Der Rohbauunternehmer sorgt dafür, dass bis zur Fertigstellung des Bauwerkes ausreichend Wasser und Strom aus dem öffentlichen Versorgungsnetz für Roh- und Ausbaugewerke an der Baustelle vorhanden ist. Die Kosten des Verbrauchs werden von der Bauleitung anteilig auf die am Bau tätigen Firmen umgelegt. Ebenfalls anteilige Kostenumlage erfolgt für die Bauwesensversicherung, Müllcontainer, Baureinigung sowie ein evtl. aufgestelltes Bauschild. Für die Lagerung seiner Materialien und die Unterkunft seiner Arbeiter hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Vor Beginn seiner Arbeiten hat der Unternehmer zu prüfen, ob am Bau alle Voraussetzungen zur Ausführung seiner Arbeiten vollständig und einwandfrei erfüllt sind. Beanstandungen sind sofort mündlich und schriftlich vor Beginn der Arbeiten bei der Bauleitung vorzubringen. Erfolgt keine schriftliche Beanstandung durch den Unternehmer, so wird die Richtigkeit und einwandfreie Funktionsfähigkeit aller Vorleistungen unterstellt. Damit sind Mehrforderungen oder Gewährleistungseinschränkungen im Hinblick auf mangelhafte Vorleistungen ausgeschlossen. Laufende Beseitigung der Abfälle aus eigener Arbeit und Reinhaltung der Baustelle sowie mitbenützter Grundstücke ist Pflicht des Auftragnehmers. Kommt er der Aufforderung zur Erfüllung dieser Pflichten in angemessener Zeit nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, sie auf Kosten des Auftragnehmers durch andere Kräfte ausführen zu lassen. Werden die Bauarbeiten einer laufenden Baustelle unterbrochen oder ist die Baustelle nicht besetzt, so ist die Unterbrechung sowie die Wiederaufnahme der Arbeiten unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die unbesetzte Baustelle ist sorgfältig abzusperren und ausreichend zu beleuchten. Die Auftragsweitergabe zu § 4 Nr. 3 Die Auftragsweitergabe oder die nachträgliche Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Vertretung des Auftraggebers Der mit der Oberleitung betraute Vertreter des Auftraggebers sowie der örtliche Bauführer sind berechtigt, alle notwendigen Anweisungen zu treffen, soweit der Umfang der Vertragsleistung dadurch nicht vergrößert wird und das Hausrecht auf der Baustelle auszuüben. Gerüste Die vom Auftragnehmer erstellten Gerüste dürfen von allen am Bau beschäftigten Handwerkern kostenlos mitbenützt und nur im Einverständnis mit der Bauleitung entfernt werden. Müllentsorgung auf der Baustelle Zur Entsorgung des Baurestmülls ist folgendes zu beachten: 1. Auf den Baustellen und auf den Baustellengrundstücken darf grundsätzlich kein Baurestmaterial sowie Verpackungen aller Art gelagert werden. Restabfall und Verschnitt Material sowie Verpackungen sind grundsätzlich jeden Tag von der Baustelle zu entfernen und geordnet zu entsorgen. Die Lagerung von Restmaterial darf nur mit Zustimmung der Bauleitung erfolgen. Dies gilt auch für Ausbrechmaterial wie Steinschutt von Wänden etc. 2. Auf der Baustelle und den Baugrundstücken dürfen keine Essensrestes sowie deren Verpackungen, Flaschen, Getränke, Dosen und sonstige Getränkeverpackungen abgelagert werden. Diese sind jeden Abend mitzunehmen. 3. Sollte gegen o.g. Punkte zuwidergehandelt werden, werden diese Restmaterialien ohne weitere Aufforderungen von einer Fremdfirma entsorgt. Die Kosten werden dann Ihrer Firma in Rechnung gestellt. Bei Abfall, der nicht zugeordnet werden kann, wird dies auf alle Handwerker umgelegt. Wir erwarten, dass Sie sämtliche Mitarbeiter, die auf unseren Baustellen tätig sind über diese Vorgehensweise informieren Haftung zu § 10 Der Unternehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er bei einer Haftpflichtversicherung ausreichend versichert ist. Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden die schuldhaft aus Anlass seiner Arbeiten oder als deren Folge entstehen (z.B. durch unterlassen oder mangelhafte Abschrankungen oder Beleuchtung, durch Setzungen, durch Beschädigung von Leitungen oder Kabeln, durch Senkungen angrenzender Grundstücke, durch verzögerte Fertigstellung). Der Auftragnehmer verpflichtet sich ausdrücklich, den Auftraggeber von sämtlichen Schadensersatzansprüchen dritter Personen in vollem Umfang zu befreien. Abnahme zu § 12 Der Auftraggeber verlangt eine förmliche Abnahme der Leistung. Gewährleistung zu § 13 Für die vertragsmäßige Beschaffenheit der Leistungen gelten im Allgemeinen, die in § 13 Nr. 4, festgesetzten Fristen. Andere Vereinbarungen über die Gewährleistung werden in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt. Der Auftragnehmer hat unaufgefordert auf seine Kosten während der Gewährleistungszeit alle auftretenden Mängel zu beheben. Kommt er mit seiner Gewährleistungspflicht in Rückstand oder ist Gefahr im Verzug, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Arbeit ohne vorherige Ankündigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Nach einer Mängelbeseitigung beginnt für dies Leistung die vertragliche Gewährleistung erneut. Bei fahrlässiger oder unsachgemäßer Ausführung, bei Verwendung nicht vorschriftsmäßigen oder minderwertigen Materials, sofern dieses vom Auftragnehmer geliefert wird- bei absichtlichem Verschweigen eines Mangels und bei versteckten Schäden gelten für die Gewährleistung die Bedingungen des BGB. Mängelbeseitigung zu § 13 Die Abnahme- und Gewährleistungsmängel sowie solche die während der Bauzeit gemeldet werden müssen innerhalb 10 Tagen nach Mitteilung beseitigt werden. 1. Die Mängelbeseitigung ist wie folgt durchzuführen: 1.1. Vom Architekturbüro AI+P Planungs GmbH erhalten Sie ein Anschreiben mit beigefügter Mängelliste. 1.2. Die Mängelliste muss zur Mängelbeseitigung mitgenommen werden und nach erfolgter Beseitigung der Mängel vom Käufer/Eigentümer bzw. Bauleiter unterschrieben werden. 1.3. Die unterschriebene Mängelliste ist dann an das Architekturbüro AI+P Planungs GmbH per Fax zu übersenden. 1.4. Ohne vorliegende Unterschrift gilt der Mangel als nicht beseitigt und die Schlussrechnung kann nicht freigegeben werden. Abrechnung zu § 14 Der Auftragnehmer stellt die Abrechnung auf Grund der Aufmasspläne auf. die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen werden dem Fortgang der Arbeit entsprechend oder unmittelbar nach Fertigstellung der Bauarbeiten gemeinsam durch je einen Vertreter des Auftraggebers und des Auftragnehmers vorgenommen. Die Messurkunde ist vom Auftragnehmer unter Einhaltung der im § 14 Nr. 3 bezeichneten Fristen aufzustellen. Kosten werden gegenseitig nicht verrechnet. Wenn nach Lieferschein oder Wiegezettel abgerechnet wird, sind die Originalscheine der Abrechnung beizufügen. Andere Unterlagen werden nicht anerkannt. Lieferscheine, welche vom Auftragnehmer selbst ausgeschrieben sind und Baustoffe ab Lager seinem Lager nachweisen sollen, werden nur anerkannt, wenn Sie vom Vertreter des Auftragnehmers bestätigt sind. Lieferscheine und Wiegezettel, welche nicht mit Datum, Unterschrift, genauer Baustellenbezeichnung und Materialangabe versehen sind, werden nicht anerkannt. Stundenlohnarbeiten zu § 15 Für die anerkannten Stunden werden die im Leistungsverzeichnis angebotenen Verrechnungssätze vergütet, höchstens jedoch die preisrechtlich zugelassenen Verrechnungssätze. Eine im Leistungsverzeichnis angegebene Zahl der Stunden ist unverbindlich. § 2 Nr. 3 gilt insoweit nicht. Vergütet werden nur die mit Zustimmung des Auftraggebers ausgeführten Arbeiten nach Maßgabe der tatsächlich geleisteten und anerkannten Arbeitsstunden. Datum, Baustelle, Berufsbezeichnung der Arbeiter (bei Bedarf Vor- und Zuname, Alter), Zahl der Arbeitsstunden, genaue Angaben über Art der Tätigkeit, ferner die verwendeten, besonders zu vergütenden Stoffe, Geräte, Gerüste, Werkzeuge, Fahrzeuge, und dgl. Bei gleichartigen Leistungen genügt ein Hinweis auf die früher in der einzelnen beschriebenen Leistung. Zahlung zu § 16 Alle Rechnungen sind in 3-facher Ausfertigung über die Bauleitung mit der Anschrift des Bauherrn einzureichen. Alle Zahlungen werden vom Bauherrn durch Überweisung geleistet. Abschlagszahlungen bis zu 90 % der geleisteten Arbeiten werden in Zeitabständen von nicht unter 14 Tagen gewährt. Die Prüfung der Schlusszahlung durch die Bauleitung und die Überweisung des Restbetrages erfolgen vorbehaltlich des endgültigen Prüfergebnisses durch die zuständigen Prüforgane. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, unter Verzicht auf den Einwand der weggefallenen Bereicherung, von den Rechnungsprüfungsorganen festgestellte Überzahlungen jederzeit zurückzuerstatten. Überzahlungen sind vom Empfang der Schlusszahlung an mit 4 % zu verzinsen. Abtretung fälliger Forderungen des Auftragnehmers ist nach § 399 BGB ausgeschlossen. Sicherheitsleistungen zu § 17 Für die vertragsmäßige Durchführung der übertragenen Leistungen und die Erfüllung der Gewährleistung kann der Auftraggeber als Sicherheit bis zu 5 % der Endsumme aus der Schlussrechnung einbehalten; der Betrag wird nicht verzinst. Streitigkeiten zu § 18 Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Aalen. Vor Inanspruchnahme des Rechtswegs soll gütliche Regelung von Sachverständigen versucht werden.

Zusätzliche Angebots-und Vertragsbedingungen ZUSÄTZLICHE ANGEBOTS-UND VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN UND BAULIEFERUNGEN FÜR GEBÄUDE UND FREIANLAGEN (DIN 276, KOSTENGRUPPEN 1.4/2.2/3/4/5/6 Die folgende Nummerierung richtet sich in den Hauptnummern sinngemäß nach VOB/B 1. Grundlagen des Vertrags sind im Folgenden aufgeführt, und zwar in der bei Widersprüchen gültigen Reihenfolge 1.1 die schriftliche Vertragsausfertigung 1.2. das Angebot des Auftragnehmers mit all seinen Bestandteilen 1.3. die dem Auftragnehmer übergebenen Pläne 1.4. die "Zusätzlichen Angebots- und Vertragsbedingungen für Bauleistungen- und Lieferungen", welche auf diesem Blatt vorliegen. 1.5. VOB Teil A, B und C in der jeweils zum Ausschreibungsdatum gültigen Fassung 1.6. das BGB insbesondere die Bestimmungen über den Werk- bzw. Kaufvertrag 2. Nachangebote und Auftragserweiterungen 2.1 Nachangebote und Auftragserweiterungen für nach Vertragsabschluss anzubietende neue oder erweiterte Leistungen müssen vor Ausführung schriftlich eingereicht werden. Die Ausführung setzt ausdrücklich Auftrag des Bauherrn voraus. Ebenso hat der Auftragnehmer auf erkennbare Massenüberschreitungen vor Ausführung schriftlich hinzuweisen und einen Nachauftrag zu fordern. Alle Bedingungen des Bauvertrages gelten auch für Nach- und Änderungsaufträge. 2.2 Vertragspreise bleiben für die vereinbarten Fertigstellungsfristen unverändert ohne Rücksicht auf Lohnerhöhungen oder Materialpreissteigerungen. VOB/B § 2 (insbesondere Absatz 3-7) bleiben davon unberührt gültig. Gleitklauseln sind nur gültig, falls sie bei Vertragsabschluss schriftlich vereinbart sind. Ist eine Lohn- oder Materialgleitklausel vereinbart, ist die Lohn- bzw. Materialpreis- Erhöhung spätestens binnen zwei Wochen schriftlich anzuzeigen, sonst sind die Ansprüche verwirkt. Preissteigerungen, die durch Fristüberschreitung des Auftragnehmers entstehen, gehen zu seinen Lasten. 2.3Nebenleistungen und -kosten: Beschaffung von Bauwasser, Baustrom, sowie Beseitigung von Abfällen sind Nebenleistungen des Auftragnehmers, wofür er Kosten und Verantwortung zu tragen hat. Sofern der Bauherr die Bereitstellungs- und Verbrauchskosten von Bauwasser und Baustrom, sowie die Bereitstellung eines Müllcontainers und dessen Abfuhr veranlasst und kostenmäßig verauslagt, ist er berechtigt, diese Aufwendungen gegen die Ansprüche des Auftragnehmers anteilig aufzurechnen. Statt der Verteilung dieser Kosten auf Nachweis kann in der Ausschreibung bzw. im Bauvertrag ein fester Anteil in Tausendstel der Abrechnungssumme des jeweiligen Auftragnehmers vereinbart werden. 2.4 Giftmüll und Problemmüll, die bei seiner Vertragsleistung anfallen, hat der Auftragnehmer auf jeden Fall auf eigene Kosten ordnungsgemäß zu entsorgen. 2.5 Die Angebots- und Vertragspreise gelten für die fertige Leistung bzw. Lieferung frei Bau einschließlich Abladen und Verpackung. 3. Ausführungsunterlagen Es gilt VOB/B § 3 mit folgender Maßgabe: 3.1 Ausführungspläne müssen den Freigabevermerk des Architekten tragen. Sie sind für den Auftragnehmer verbindlich. Planinhalte, Maße, Dimensionen und Leistungsverzeichnisse sind vom Auftragnehmer zu prüfen; auf Unstimmigkeiten oder zu befürchtende Mängel oder Bedenken hat er den Architekten schriftlich hinzuweisen. Planlieferung entsprechend Baufortschritt. Sofern die dem Auftrag-nehmer gelieferten Pläne nach seiner Meinung nicht mit den Angebotspreisen vereinbar sind, hat der Auftragnehmer binnen 12 Werktagen nach Erhalt der Pläne, spätestens jedoch vor Beginn dieser Leistungen schriftlich seine eventuellen Mehrforderungen anzumelden, ansonsten gelten die Pläne als Vertragsbestandteil. 3.2 Baustelleneinrichtungspläne, Bauangaben für bauseitige Vorleistungen, sowie Einbaupläne für Lieferungen des Auftragnehmers sind vom Auftragnehmer auf Anforderung auf seine Kosten zu erstellen und rechtzeitig zur schriftlichen Genehmigung vorzulegen, vor allem bezüglich der bauseitig erforderlichen Vor- und Nachleistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungen und Unterkonstruktionen. Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspätete Bauangaben fallen dem Auftragnehmer zur Last. Anerkennung der Auftragnehmerpläne durch den Architekten befreit den Auftragnehmer nicht von der vollen Gewährleistung für seine Leistungen 3.3 Revisionspläne sowie schriftliche und mündliche Bedienungsanleitungen für technische Anlagen, Installationen usw. sind vom Auftragnehmer bei Abnahme unentgeltlich zu liefern. 3.4 Urheberschutz besteht für alle gegenseitig übergebenen Pläne, Berechnungen usw. Sie dürfen nur vertragsgemäß verwendet und nicht weitergegeben werden. 3.5 Übergabe Ausführungspläne Die in Absatz 3.1 genannten Ausführungspläne, werden dem Auftragnehmer ausschließlich digital, und nicht in Papierform übergeben. Dem Auftragnehmer wird ergänzend ein Zugang zu der genutzten Planplattform des Auftragsgebers, zur Verfügung gestellt. Entgegen VOB 3.1 werden diese nicht besonders vergütet. 4. Ausführung Es gilt VOB/B §4 mit folgender Maßgabe: 4.1 Schadens- und Unfallverhütung: Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Personen- und Sachschaden abzuwenden. Vor, während und nach der Arbeit sowie in den Arbeitspausen hat der Auftragnehmer von sich aus für alle Schadensverhütungsmaßnahmen zu sorgen, wie Abschrankungen, Beleuchtung, Geländer, Fanggerüste, Absteifungen, Warntafeln, Brandverhütung, Sturmsicherung aller Gegenstände, Vorschriftsmäßigkeit von elektrischen Geräten, Leitungen usw. Mängel an der Baustelle, auch an Geräten, Gerüsten usw. anderer Auftragnehmer hat der Benützer zu beanstanden. Der Auftragnehmer stellt Bauherr und Architekt ausdrücklich frei von Schadensersatzansprüchen, die er im Zusammenhang mit seinen Leistungen oder Lieferungen zu vertreten hat. 4.2 Schutz seiner aufgeführten Leistungen, auch gegen Wasser-, Frost-, Sturm- und Winterschäden sowie gegen Beschädigung, Korrosion und Verschmutzung obliegt dem Auftragnehmer ohne Aufpreis bis zur Abnahme. Ebenso obliegt ihm ohne Aufpreis Entfernung von Schnee und Eis, soweit für seine Leistungen nötig. 4.3 Leistungen im Erdreich und in Bauteilen hat der Auftragnehmer zu beachten und zu schützen, bevor er dort Arbeiten vornimmt. 4.4 Ein Polier oder Vorarbeiter (bei Bedarf ein Baustelleningenieur), der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit anwesend sein. Er darf nur abgezogen werden, wenn mit dem bauführenden Architekten eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist. Auf Anforderung hat der Auftragnehmer einen Fachbauleiter nach LBO einzusetzen, sofern im Vertrag vereinbart. 4.5 Bautagebücher hat der Auftragnehmer auf Anforderung zu führen und davon dem Architekten täglich Durchschriften zu übergeben. Die Berichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Bauausführung und Abrechnung von Bedeutung sind, insbesondere über Behinderungen. 4.6 Muster und Proben von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegenständen sind auf Anforderung rechtzeitig dem Architekten zur Genehmigung unentgeltlich vorzulegen. Vom Bauherrn genehmigte Proben oder Muster sind zur Abnahme vorzuhalten. 4.7 Prüfung: Erforderliche Baustoffprüfungen hat der Auftragnehmer auch ohne besondere Anweisung auf seine Kosten durch staatlich anerkannte Prüfstellen durchführen zu lassen, wobei die Entscheidung der Prüfstelle für ihn verbindlich ist. Er darf nur Baustoffe und -verfahren anwenden, für die eine ordnungsgemäße Zulassung vorliegt. 4.8 Einzelne Bauschilder sind nicht zulässig. der Bauherr erstellt eine Bautafel, auf der der Auftragnehmer erwähnt wird. Dieser hat sich anteilig entsprechend der Vertragssumme an den Kosten zu beteiligen 5. Ausführungs-und Lieferfristen 5.1 Ausführungs- und Lieferfristen werden beim Abschluss des Vertrags vereinbart. Ist eine solche Vereinbarung nicht erfolgt, so gelten die dem Auftragnehmer später schriftlich bekanntgegebenen Fristen als Vertragsfristen, soweit ihnen der Auftragnehmer nicht binnen 12 Werktagen widerspricht. Auf diese Wirkung ist der Auftragnehmer bei der Bekanntgabe der Frist ausdrücklich hinzuweisen. 5.2Nachweiszettel für Tage, an denen nicht gearbeitet werden konnte, sind dem Architekten umgehend zur Unterschrift vorzulegen. 5.3Als Schlechtwetterausfalltage werden für Fristverlängerung anerkannt: Regentage mit mehr als 4-stündiger Regendauer während der Arbeitszeit und Tage mit Mittagstemperaturen unter -5°C in der Zeit vom 1. November bis 1. März, sofern keine witterungsunabhängigen Arbeiten ausgeführt werden können. 6. 6-11: siehe VOB Teil B §§ 6-11 12. Abnahme, Mängelrüge, Vertragsstrafe Hierfür gilt VOB/§12 wie folgt: 12.1 Verlangt der Auftragnehmer die förmliche Abnahme, hat der Bauherr sie binnen 12 Werktagen nach Fertigstellung der Gesamtleistung vorzunehmen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Der Bauherr kann jedoch die Abnahme so lange verweigern, wie die Leistung wesentliche Mängel aufweist. 12.2 Ist die Leistung fertiggestellt und hat der Bauherr die Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach dem Ablauf von 12 Werktagen nach Beginn der Benutzung als stillschweigend erfolgt, es sei denn, der Bauherr erklärt ausdrücklich, dass er die Abnahme bis zur Beseitigung bestimmter wesentlicher Mängel ablehnt, oder es sei denn, dass er diese bereits anlässlich einer vorhergehenden schriftlichen Mängelrüge vorsorglich abgelehnt hatte. 12.3 Erfolgt eine stillschweigende Abnahme nach vorstehender Bestimmung, sind Vorbehalte wegen bekannter wesentlicher Mängel oder wegen Vertragsstrafen vom Bauherrn innerhalb der genannten 12 Werktage geltend zu machen, sofern sie nicht schon vorher vorsorglich schriftlich angemeldet wurden. 12.4 Die fiktive Abnahme nach VOB/B§12.5(1) und (2) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 12.5 "Ingenieurtechnische und Bauleiter-Abnahmen" z. B. von Bewehrungen, Funktionsabnahmen durch Fachingenieure oder Behörden gelten nicht als Abnahme im Sinne dieses Vertrages. Zu dieser ist nur der Bauherr selbst berechtigt 13. Gewährleistung und Verjährung Es gilt die VOB/B§13 sofern im Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 14. Abrechnung 14.1 Die Schlussrechnung ist vierfach mit allen erforderlichen Unterlagen zur Prüfung an den Architekten einzureichen. Projektnummern und Vertragsdatum, sowie erhaltene Abschlagszahlungen sind aufzuführen. Im Übrigen gilt VOB/B§14. 15. Stundenlohnarbeiten 15.1 Stundenlohnarbeiten sind täglich auf Nachweiszetteln in doppelter Ausfertigung dem bauführenden Architekten zur Unterschrift vorzulegen. Er erhält eine Ausfertigung. Nur Stunden, in denen wirklich gearbeitet wurde, werden anerkannt, nicht Pausen, Feiertage, Schlechtwetterzeiten usw. Bei ungenügender Arbeitsleistung bleiben entsprechende Abzüge vorbehalten. Ebenso bleibt vorbehalten die nachträgliche Prüfung, ob die nachgewiesene Leistung in Angebotspositionen enthalten und damit abgegolten ist. Zuschläge für Überstunden werden nur bezahlt, wenn Überstunden angeordnet und nicht durch (drohende) Fristüberschreitung erforderlich wurden. Im übrigen gilt VOB/B§15 16. Zahlungen Es gilt VOB/B§16 mit folgender Maßgabe: 16.1  Überzahlungen. Rückforderungen aus Überzahlungen (§812ffBGB) kann der Bauherr stellen. Der Bauherr ist insoweit berechtigt, die Auftragnehmer Rechnung auch nach der Bezahlung durch eine Prüfinstanz nachprüfen zu lassen. Im übrigen gilt § 16 VOB einschl. § 16 Abs. 3 betreffend Schlußzahlungen. 17. Sicherheitsleistung 17.1 Für die Sicherheitsleistungen gilt VOB/B §17 18. Sonstige rechtliche Regelungen 18.1 Arbeitsgemeinschaften zwischen Bietern oder Auftragnehmern bedingen: Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben beim Angebots- bzw. Vertragsabschluß eine Mitgliedsfirma federführend schriftlich zu allen Rechtshandlungen zu bevollmächtigen mit Wirkung für und gegen die Arbeitsgemeinschaft. Der Bauherr kann aus wichtigem Grund von der Arbeitsgemeinschaft die Bestimmung einer anderen federführenden Firma verlangen, bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Alle Teilnehmer haften gesamtschuldnerisch. 18.2 Vom Bauherrn bevollmächtigt ist der bauführende Architekt in technischer Hinsicht. Rechtliche und/oder finanzielle Verpflichtungen sind ausschließlich Sache des Bauherrn. Vom Auftragnehmer bevollmächtigt ist sein Vertreter lt. 4.4 der vorliegenden Bestimmungen mit Wirkung für und gegen den Auftragnehmer. 18.3 Die Anlieferung bei reinen Lieferungen ist dem Bauherrn bzw. Architekten rechtzeitig anzukündigen. Übernahmezeitpunkt und -adresse sind zu vereinbaren. Die Transportgefahr geht zu Lasten des Lieferanten 18.4 Ausreichende Haftpflichtversicherung ist die Auftragsvoraussetzung. Deckungszusage - und Summe sind für die ganze Bauzeit nachzuweisen 18.5 Bauwesenversicherung bzw. Bauleistungsversicherung: Sofern der Bauherr eine Bauwesenversicherung bzw. Bauleistungsversicherung abschließt, sind die Leistungen des Auftragnehmers im Rahmen dieser Versicherung mitgedeckt. Die Kosten werden vom Bauherrn anteilig umgelegt und von der Auftragnehmer Forderung abgezogen, sofern dies in den Angebotsunterlagen oder im Vertrag festgelegt ist. 18.6 Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Auftragnehmers aus diesem Vertrag sowie Gerichtsstand für Streitigkeiten darüber ist der Ort des Bauvorhabens. 18.7 Rechtsunwirksamkeit von Vertragsteilen berührt die übrigen nicht

Anlagenverzeichnis ANLAGENVERZEICHNIS ZUM LV 1_Lageplan Lageplan.pdf 2_Grundrisse 236_5_AR_NB_GR_00_003_V_AN#Grundriss EG.pdf 236_5_AR_NB_GR_01_004_V_AM#Grundriss 1.OG.pdf 236_5_AR_NB_GR_02_005_V_AL#Grundriss 2.OG.pdf 236_5_AR_NB_GR_DA_006_V_AJ#Grundriss DA.pdf 236_5_AR_NB_GR_UG_002_V_AL#Grundriss UG.pdf 3_Schnitte-Ansichten 236_5_AR_NB_AN_NN_020_V_AG#Ansicht Nord.pdf 236_5_AR_NB_AN_OO_021_V_AG#Ansicht Ost.pdf 236_5_AR_NB_AN_SS_022_V_AG#Ansicht Süd.pdf 236_5_AR_NB_AN_WW_023_V_AG#Ansicht West.pdf 236_5_AR_NB_SN_AA_010_V_AG#Schnitt AA.pdf 236_5_AR_NB_SN_BB_011_V_AF#Schnitt BB.pdf 236_5_AR_NB_SN_XX_012_V_AH#Rohbauschnitte 1.pdf 236_5_AR_NB_SN_XX_013_V_AB#Rohbauschnitte 2.pdf 236_5_AR_NB_SN_XX_015_V_AC#Rohbauschnitte 3.pdf 236_5_AR_NB_UE_XX_050_V_AB#Treppenhaus 1.pdf 236_5_AR_NB_UE_XX_051_V_AB#Treppenhaus 2.pdf 236_5_AR_NB_UE_XX_052_V_AB#Außenfluchttreppe.pdf 4_Details 236_5_AR_NB_DT_XO_505_V_AC#UG Tür Schleuse, Fahrradraum.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_506_V_AB#UG Übergang BT1-BT2.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_508_V_AB#UG Tür TRH-Technik Achse 1-E.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_511_V_AC#EG Sockelanschluss Achse 1,2,A.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_512_V_AB#EG Sockelanschluss Achse 7, J-L.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_513_V_AD#EG Sockelanschluss Achse L,M.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_514_V_AC#EG Sockelanschluss Achse 6,7.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_515_V_AC#EG Sockelanschluss Achse 1-3,G-H.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_520_V_AC#EG Eingangstür Kita.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_521_V_AB#EG Eingangstür Wohnen.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_522_V_AC#EG Ausgang Flurtür, Außenlagertür.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_546_V_AB#1.OG Loggia Anschlüsse.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_547_V_--#1.OG Loggia Entwässerung.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_548_V_AB#1.OG Loggia Wandpfeiler, Eckanschluss.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_550_V_--#1.OG Kaltdach Entwässerung.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_551_V_AA#1.OG Fenster Sanitär mit VW.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_555_V_AB#2.OG Loggia Anschlüsse.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_556_V_AB#2.OG Dachterrasse Stütze.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_557_V_--#2.OG Loggia Entwässerung.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_558_V_AB#2.OG Gründach Anschlüsse.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_560_V_--#2.OG Dachterrassen Entwässerung.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_561_V_--#2.OG Sichtschutzwand.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_564_V_-#EG,1.OG,2.OG Fenster ohne VBR.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_565_V_--#2.OG Gründach Entwässerung.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_566_V_--#1.OG und 2.OG Geländer.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_570_V_AB#DA Attika.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_571_V_AB#DA Hauptdachentwässerung.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_572_V_AB#DA Notentwässerung, Sekurant.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_573_V_-#DA Oberlicht.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_574_V_-#DA Dachausstieg.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_576_V_-#DA Entrauchungsschacht.pdf 236_5_AR_NB_DT_XO_579_V_--#DA Dachdurchführung.pdf 5_Sonstige Anlagen A1_Bauteil 2-WSchN-NWG_02.pdf A2_Bauteil 2-WSchN-WG_02.pdf A3_GG_NB-So-WSchN-NWG_02.pdf A4_GG_NB-So-WSchN-WG_02.pdf A5_DGNB-QNG-Allgemeine Anforderungen und Nachweise.pdf A6_Techn.Mindestanforderungen_BEG NWG Zuschuss_463.pdf A7_Techn. Mindestanforderungen_BEG WG Zuschuss_461.pdf P691_FUE DACH_Checkliste_251103_jj.pdf

Vorbemerkungen II Vorbemerkungen II

Besondere technische Leistungsbeschreibung Besondere technische Leistungsbeschreibung  Wärmeschutz | Anforderung BEG Effizienzhaus/-gebäude 40-Standard Die Sanierung und Umnutzung des „we live towers“ in Frankfurt wird als BEGEffizienzhaus/-gebäude 40 gefördert. Beim genannten Gebäude handelt es sich um eine Mischnutzung, bei der sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäudeanteile umgesetzt werden (Mikroappartement = Wohnen/Effizienzhaus, alle weiteren Nutzungen (Hotel, Restaurant, Co-Working, Gemeinschafts-/Nebenflächen = Nichtwohnen/Effizienz-gebäude). Die technischen Mindestanforderungen der Bundesförderung energieeffizienter Gebäude (BEG) für Wohn- und Nichtwohngebäude zum Stand der Beantragung (12/2021) sind daher zu beachten. Alle am Bau beteiligten Firmen unterliegen in der Qualität der Ausführung und den zu verbauenden Materialien den Anforderungen und Vorgaben des BEG Effizienzhaus/-gebäude40-Standards. Der AN verpflichtet sich, die genannten Kennwerte und Forderungen des Effizienzhaus-Nachweises (WG, Stand 01.07.2024) und Effizienzgebäude-Nachweises (NWG, Stand 01.07.2024) zur Einhaltung der Effizienzhaus/-gebäude-Qualität einzuhalten. Im Speziellen betreffen dies die luftdichte und hochgedämmte Bauweise sowie der energieeffiziente Einsatz von Anlagen-technologien und den optimierten Bauablauf. Änderungen/Anpassungen müssen dem Energie-Effizienz-Experten der ina Planungsgesellschaft umgehend mitgeteilt werden. Die technischen Mindestanforderungen der BEG Wohn- und Nichtwohngebäude (Stand: 12/2021) sowie den Effizienzhaus/-gebäude-Nachweis zur Einhaltung der Effizienzhaus-Qualität erhalten Sie als Anhang zu diesem Leistungsverzeichnis. Zur Sicherstellung des richtigen Einbaus der geforderten Qualitäten sind die gewählten Produkte anhand von technischen Datenblättern und Herstellererklärungen bis spätestens vier Wochen vor Einbau vorzulegen. Der AN verpflichtet sich nach Fertigstellung der betreffenden Maßnahmen eine Fachunternehmererklärung auszufüllen, die die BEG-konforme Ausführung bestätigt. Als Anhang zum Leistungsverzeichnis erhalten Sie diese beispielhaft (noch nicht gewerkeweise) zur Kenntnis. Diese, sowie die zusätzlich erforderlichen Nachweise, sind dem Auftraggeber vor Erhalt der letzten Zahlungsrate unaufgefordert zu übergeben. Umlaufende, lückenlose Dämmschicht Die hochgedämmte Bauweise erfordert eine umlaufende, lückenlose Dämmschicht. Die Anforderungen der jeweiligen Bauteilaufbauten entnehmen Sie der Anlage 2 zum Effizienzhaus/-gebäude-Nachweis („Bauteilkatalog“). Luftdichte Bauweise Der BEG Effizienzhaus/-gebäude40-Standard erfordert eine umlaufende luftdichte Ebene. Diese wird durch die folgenden Bauteilschichten der Regelbauteile erstellt: Stahlbetondecken (Bodenplatte/Geschossdecken); Innenputz (Mauerwerk); Fenster. Alle Anschlussstellen bei Materialwechseln sowie Durchbrüche oder Durchdringungen der luftdichten Ebene müssen dauerhaft strömungsdicht durch zugelassene Materialien verschlossen werden, z.B. durch: Dauerhaftes verkleben durch zugelassene Klebebänder auf der Innenseite; zugelassene Kompribänder; Einsatz luftdichte Hohlwanddosen, Kabelbaum-/Rohrmanschetten; Leitungs-Installationen, Leitungsschlitze und Durchbrüche vollflächig luftdicht schließen. Vor dem Einbau der Holz-/Fensterbauteile sind alle Oberflächen im Bereich der Massivbauöffnungen bzw. -anschlüsse zu reinigen und eventuelle Unebenheiten zu beheben (z.B. Glattstrich auf Mauerwerk) damit die Befestigung der luftdichten Anschlüsse möglich ist. Zur Prüfung der Luftdichtheit erfolgt ein qualitätssichernder Differenzdrucktest, sind Nachbesserungen infolge von Leckagen notwendig, die der AN zu verantworten hat, so trägt er die Kosten für sämtliche Nachbesserungen und Nacharbeiten ggf. inklusive Folgekosten sowie für ggf. erforderliche  weitere Messungen. Die geforderte Luftdichtheit von q50 ≤ 2,50 h-1 ist im Wohnbereich verpflichtend einzuhalten. Technische Nachweise Folgende Nachweise sind unaufgefordert spätestens vier Wochen vor Einbau vorzulegen: Technische Datenblätter zur Bestätigung der Dämmqualität (λB gem. Zulassung für den Einbauort) und der Anlageneffizienz (z.B. nWRG, Stromeffizienz, Wirkungsgrad, COP)Gefälledämmung: Berechnung nach DIN EN ISO 6946, Anh. CUw-/Ud-Berechnung der verglasten Bauteile (mindestens Standardfenster mit umzusetzendem Rahmenanteil nach DIN EN 14351-1 + Verglasungsqualität/g-Wert, alternativ detaillierte Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 mit Angabe des flächengewichteten Mittelwerts) Ansprechpartner BEG/Wärmeschutz: Dipl.-Ing. Architektin Julia Jäger (dena Energie-Effizienz-Expertin) ina Planungsgesellschaft mbH Schleiermacherstraße 12 64283 Darmstadt Tel. +49 6151 785 22 40 www.ina-darmstadt.de jaeger@ina-darmstadt.de Anforderungen an DGNB-Zertifizierung Für das Projekt wird eine Zertifizierung im Nachhaltigkeitsbewertungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) durchgeführt. In der Zertifizierung erfolgt eine umfassende Gesamtbewertung des Lebenszyklus unter Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen Qualität des Gebäudes sowie der technischen Qualität und der Prozessqualität. In diesen Bereichen sind in insgesamt 37 Kriterien Grenzwerte einzuhalten bzw. Zielwerte zu erreichen Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen so auszuführen, dass das angestrebte Zertifizierungsziel nach Fertigstellung des Gebäudes erreicht wird und das Gebäude das DGNB-Zertifikat „Gold“ erhält. Dies erfordert zwischen allen am Bau Beteiligten eine intensive Zusammenarbeit. Ist für den Auftragnehmer erst nach Vertragsabschluss erkennbar, dass gewisse Qualitäten, Güten etc. nicht umsetzbar sind, hat er dies umgehend mitzuteilen und alternative Vorschläge zu unterbreiten. Sofern bereits während des Vergabeverfahrens Bedenken oder Zweifel hinsichtlich der Realisierbarkeit der ausgeschriebenen Qualitäten und / oder Anforderungen an die Stoffe bestehen, ist dies vom Bieter im Wege einer Bieterfrage zu klären Die für die Zertifizierung festgelegten Qualitätsniveaus, müssen im fortlaufenden Planungsprozess bzw. in der Ausführungsplanung unbedingt berücksichtigt werden. Leistungen des Auftragnehmers für die Zertifizierung Die Zertifizierung erfordert eine umfangreiche Dokumentation sowie das Erbringen zusätzlicher Nachweise über den herkömmlichen Bauprozess hinaus. Der Auftragnehmer hat diese Leistungen in seinem Angebot zu berücksichtigen. Die durch das ausführende Unternehmen zu erbringenden Nachweise sind der Anlage 1 "Anforderungen Baustoffeigenschaften" sowie der Anlage 2 "Allgemeine Anforderungen und Nachweise" zu entnehmen. Die relevanten Leistungspositionen enthalten einen ausdrücklichen Hinweis mit Verweis auf die für die betreffende Leistung spezifischen Anforderungen aus den Anlagen 1 und 2. Alle eingereichten Nachweise müssen klar dem auf der Titelseite genannten Projekt sowie ggf. dem betreffenden Produkt zuzuordnen sein. Aus jedem Dokument müssen der Aussteller (mit Stempel und Unterschrift) sowie das Ausstellungsdatum klar hervorgehen. Freigabeprozess der Überwachung und Dokumentation der eingesetzten Materialien im Rahmen der DGNB-Zertifizierung Ergänzung der Ausschreibung Alle in der Anlage 1 und Anlage 2 genannten Anforderungen an die Bauprodukte müssen gemäß dem entsprechenden Einbauort berücksichtigt werden. Sollten weitere Unterbeauftragungen abgeschlossen werden, sind diese Vorgaben auch zwingend von allen Nachunternehmern zu berücksichtigen. Die Erfüllung der Anforderungen sind anhand von Produktdatenblättern, Umweltproduktdeklarationen, Sicherheitsdatenblätter etc. nach Zuschlagserteilung und vor dem Einbau zu prüfen. Sollte es Unklarheiten bezüglich der Erfüllung geben, sind diese in Abstimmung mit dem Auditor zu klären. Freigabe von Bauprodukten vor dem Einbau Der Auftragnehmer muss nach der Zuschlagserteilung einen Bauteilkatalog vorlegen, in dem die in Anlage 1 und Anlage 2 relevanten Bauprodukte mit Produktname und Hersteller der betreffenden Bauteilschicht zugeordnet sind. Mit diesem Katalog sind zudem alle relevanten Produktdatenblätter, Umweltproduktdeklarationen, Sicherheitsdatenblätter etc. einzureichen. Die ausführenden Firmen übergeben mit einem Vorlauf von mindestens 14 Tagen vor Bestellung der Bauprodukte eine Liste mit den von Ihnen verwendeten Bauprodukten und der entsprechenden Dokumentation an den Auditor. Der Auditor prüft die Materialien hinsichtlich der Vorgaben der DGNB und gibt diese zum Einbau frei. Er informiert die Bauleitung über die Freigabe und übergibt eine Liste der freigegeben Produkte zur Prüfung beim Einbau. Ohne eine schriftliche Freigabe ist ein Einbau daher nicht gestattet. Anforderungen der DGNB an den Bauprozess Abfallarme Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich gesetzliche Mindestvorschriften zu erfüllen. Eine Abfalltrennung auf der Baustelle in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle und gefährliche Abfälle ist vorzunehmen. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Lärmarme Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich die gesetzlichen Mindestvorschriften hinsichtlich des Schallschutzes auf der Baustelle zu erfüllen. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Staubarme Baustelle Die gesetzlichen Anforderungen sind folgendermaßen zu erfüllen: Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche wird verhindert, soweit das technisch möglich ist. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt. Es kommen Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zum Einsatz. Die Einrichtungen werden regelmäßig gewartet und geprüft. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat. Bodenschutz auf der Baustelle Der Auftragnehmer verpflichtet sich sicherzustellen, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird. Kontaminierte Böden sind getrennt zu behandeln. Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist einzuhalten. Der Auftragnehmer stellt sicher und weist nach, dass eine Schulung bzw. Einweisung für die relevanten Gewerke sowie eine Prüfung der erfolgten Umsetzung stattgefunden hat.

V - Flachdachabdichtung *** ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN / VERTRAGS- BEDINGUNGEN 1. Preise Die Einheitspreise verstehen sich für die Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel, Transport, Löhne, Geräte und der Kosten für: Transporteinrichtungen; Vorkehrungen bei zu erkennender Gefahr, auch Dritten gegenüber; Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten Arbeitsgängen bzw. Arbeitsunterbrechungen; Baubesprechungen, auch mit Zimmermann und Flaschner; Abschrankungen; Hinweisschilder; Beleuchtungen; Sicherungen; Versicherungen; nochmaliges überprüfen der Dachdeckung nach Abschluß sämtlicher Arbeiten, z. B. Antennenbau, Flaschner- und Zimmermannsarbeiten im Dachbereich. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit, h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den Pos. zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im LVZ nicht ausdrücklich erwähnt sind. Dies betrifft auch evtl. Erschwerniszulagen. 2. Baustellenbesichtigung und Planeinsicht Die Kenntnis der Baustelle und der Planung ist für die Ausarbeitung und Preisgestaltung des Angebots erforderlich. 3. Ausführungs- und Gütebestimmungen Die Technischen Vorschriften für Bauleistungen DIN 18336 (Abdichtungsarbeiten) Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien und Bedingungen des Herstellers einzubauen. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Der Auftragnehmer haftet für alle entstehenden Schäden. Umsichtig vorzugehen ist bei Sichtbeton, Kunststoffen, Sichtmauerwerk, Blechen usw. 4. Aufmaß und Abrechnung Die Vergütung erfolgt für die tatsächliche Leistung nach örtlichem Aufmaß. Verschnitt und Überdeckung wird nicht besonders vergütet. 5. Gerüst Die für die Arbeiten erforderlichen Gerüste werden bauseits gestellt,  wenn nicht ges. Position im LV. Sie sind jedoch vom Unternehmer verantwortlich auf ihre Standsicherheit zu überprüfen. 7. Bauseitiger Unterbau - Betondecken ü. UG Fachdachabdichtung für   spätere Erdüberschüttung / Terrassen und Zugangswege - Betondecke über EG für Flachdachabdichtung   mit Dachbegründungsaufbau und Terrassen - Betondecken über 1.OG Flachdachabdichtung für   Dachterrassen- und Dachbegrünungsaufbau. - Betondecken über 2.OG Flachdachabdichtung für   und Dachbegrünungsaufbau. 8. Besondere Angaben zum Bauvorhaben - Bis zur Fertigstellung der Rohinstallationen und der   Dachdurchführungen wird vorab die Dampfsperre als   Notabdichtung und die Attikaunterkonstruktion   eingebaut. Die weiteren Dachabdichtungsarbeiten   sind dann entsprechend dem Baufortschritt auszuführen - Ausführung der Arbeiten teilweise getrennt für   Hauptdach, Dachterrassen, etc. entsprechend   Baufortschritt 9. Anlagen zum Leistungsverzeichnis siehe Anlagenliste

01 Dachabdichtungen auf UG Decke ***

V - Aufbau Dachdecke Tiefgarage / UG *** Dachabdichtungsaufbau Decken über UG /TG: - Auf später erdüberschütteter oder mit Zugangswegen, Terrassen   überdeckter Decke über: - TG, Ostseite,Übergang über TG Decke BT 1 zu BT 2 - TG, Südseite, Außenbereich KiTa - UG, Eingangsbereich Nordseite - Best. Ortbetondecke im Gefälle zum freien Deckenrand, wo von   Gebäude überdeckt auch ohne Gefälle. - Die Entwässerung erfolgt auf der Südseite über ein Triangel -   Wasserleitprofil im im Bereich des freien Deckenrands ,   auf der Ostseite über selbiges im Bereich der Deckenaufkantung zum   Bauteil 1 ( Leistung Außenanlagenbauer ) - Abdichtung am freien Rand 20 cm über UK Decke gezogen. - Die Arbeiten sind vorab auszuführen damit nach Fertigstellung der   Abdichtung die Schutzlage und die Erdanschüttung aufgebracht   werde, und dann das Fassadengerüst aufgestellt werden kann. - Nach Ausführung der Arbeiten werden bauseits vom Rohbauer   die Flankendämmung als Perimeterdämmung und Schutz- und   Drainlagen aufgebracht.

01.001 Untergrund reinigen *** Reinigen des Abdichtungsuntergrundes: - Rohdecke Stahlbeton. - Von groben Verschmutzungen, Trennmitteln und   Mörtelresten. - Fläche mit Stahlbesen durch scharfes Abfegen /   auch Abkratzen mit Scharre reinigen. - Beseitigen von anfallendem Schmutz.

01.002 Voranstrich *** Haftgrund auf trockener Betonfläche aufbringen: - Kaltflüssigem Voranstrich auf Lösungsmittelbasis mit   ca. 0,3 kg/m2. - Fabr: ................................... Grundierung: VOC < 10 g/l

01.003 Dampfsperre *** Dampfsperre für hohe Belastung, bestehend aus: - 1 Lage Glasvliesbitumen-Schweißbahn mit   Alu-Einlage V 60 S4 +0,10 Alu. - Iim Flammverfahren auf Rohdecke mit mind. 10 cm   Bahnüberdeckung verlegt und aufgeklebt. - Grundsätzlich gesamte gedämmte Dachflächen, aber   auch teilweise nur Streifen, ca. 0,50-1,50 m breit   entlang aufgehender Außenwand wo gedämmter   Wandanschluß und keine gedämmte Flachdachfläche. - Fabr: z.B. "Bauder VA4" oder gleichwertig: .......... Bitumen: GISCODE BBP10

01.004 Abdichtung Dachflächen - wurzelfest - *** Feuchtigkeitsabdichtung Dach für Begrünung, 2-lagig, vollflächig auf vorige Dämmungen, Bahnen untereinander im Flammverfahren aufgeschweißt, bestehend aus: - Als 1. Abdichtungslage Polyestervliesbitumen-Kalt-   klebebahn, flächig auf Dämmung aufkleben, mit 10 cm   Stoß- und Nahtüberdeckung.   Fabr. "Bauder Tec KSA"  oder gleichwertig: .......... - Als 2. Abdichtungslage und Durchwurzelungsschutz nach   FLL-Richtlinien aus Elastomerbitumen-Spezial- Bitumen   Schweißbahn, d = 5 mm, mit Polyestervlieseinlage   250 g/m2, oberseitig beschiefert, wurzelressistent   als Oberlage, volllflächig auf die erste Lage aufge-   schweißt. Nahtüberdeckung 10 cm und Stoßüberdeckung   15 cm, Stöße versetzt anordnen.   Fabr. "Bauder Plant E" oder gleichwertig: .......... - An alle aufgehenden Bauteilen hochgeführt und dicht   an-/abgeklebt Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

01.005 PUR-Hartschaumkeile 5/5 cm *** Übergangskeilen an senkrechten zu waagrechten Abdichtungsflächen: - Hartschaumkeil. - Schenkellänge 5/5 cm. Keil: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

01.006 Wandanschluß 63 cm hoch / 22 cm Dämmung *** Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlußhöhe ca. 63 cm über RFB. - Rahmenschenkel 120/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung an Wand mit PU Platte, d =120 mm, ca. 58 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen   Vordere Dämmlage unterhalb Holz 10 cm, ca. 50 cm hoch WLG 023,   dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Eingangsbereich Außenwand Nordseite - Detail 515 ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte nach 528/2012/EG.

01.007 Wandanschluß 68 cm hoch / 22 cm Dämmung *** Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlußhöhe ca. 68 cm über RFB. - Rahmenschenkel 120/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung an Wand mit PU Platte, d =120 mm, ca. 63 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen   Vordere Dämmlage unterhalb Holz 10 cm, ca. 54 cm hoch WLG 023,   dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Wandanschluss Außenwand Südseite - Detail 514 ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte nach 528/2012/EG.

01.008 Wandanschluß 72 cm hoch / 22 cm Dämmung *** Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlußhöhe ca. 60 cm über RFB. - Rahmenschenkel 120/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung an Wand mit PU Platte, d =120 mm, ca. 67 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen   Vordere Dämmlage unterhalb Holz 10 cm, ca. 59 cm hoch WLG 023,   dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Wandanschluss Außenwand Ostseite - Detail 513 ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte nach 528/2012/EG.

01.009 Haustüranschluß abdichten Z =250 mm *** Feuchtigkeitsabdichtung Hasustüranschluß: - An Alu-Haustürelementen zum Bauwerk,   im Anschluß an die Bitumenabdichtung. - Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlies-   einbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen,   Grundierungen, Vorarbeiten. - Einschl. Ausarbeiten der Leibung und Anschluß im   Simsfalz an Fensterelement. - Zuschnitt ca. 30 cm - Fabr.: System Kemperol  1K-PUR oder   gleichwertig:............................... (Alu-Haustüranschlüße am Wandanschluß) Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

01.010 Fensteranschluß abdichten Z = 250 mm *** Feuchtigkeitsabdichtung Fensteranschluß: - An Alu-Fensterelementen zum Bauwerk,   im Anschluß an die Bitumenabdichtung. - Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlies-   einbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen,   Grundierungen, Vorarbeiten. - Einschl. Ausarbeiten der Leibung und Anschluß im   Simsfalz an Fensterelement. - Zuschnitt ca. 250 cm - Fabr.: System Kemperol  1K-PUR oder   gleichwertig:............................... (Bodentiefe Alu -Fenster-/Terrassentüranschlüße) Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

01.011 Klemmschiene *** Befestigung der hochgezogenen Dachbahnen - An Wand, Lichtkuppeln, etc., - Mit Alu- Befestigungsprofil / Klemmschiene. - Einschl. allem Befestigungsmaterial.

01.012 Zuschlag Lüftungsbauwerk ein-/anarbeiten *** Zuschlag zu vorigen Dachabdichtungs-Einzelpositionen dieses Titels für alle Erschwernis- / Mehraufwände für Ein- und Anarbeiten der Lüftungsbauwerk:           - für Dampfsperren           - für Dämmkeile           - für Abdichtunslagen.           - für Wandanschlüße - Abmessungen Lüftungsbauwerk: 192 / 77,5 cm, - Anschlusshöhe : ca. 67,5 cm - Für v.g. Leistungen sind die Massen grundsätzlich in   Positionen mitgemessen und werden dort auch nach Einheit   abgerechnet. - Pauschal pro Stück Lüftungsbauwerk (Lüftungsbauwerk Decke über TG - Südeseite   s.a. Detail 516 )

01.013 Zuschlag Baudehnfugenausbildung BT 1 zu BT 2 *** Baudehnfugenausbildung bestehend aus: - Bauseitige Baufuge 20 mm breit, Dehnfugenband   an oberem Abschluss nach WU Planung - Trennung der Dämmplatten an Fuge. - Mit Rundschnur d=20 mm. - Mit Schlaufenausbildung / Schleppstreifen in der   2-lagigen Abdichtung mit Dehnmöglichkeit. - Abrechnung nach lfm Baufugenlänge. - Abrechnung m² Abdichtungsbahn in separater Position (Baudehnfuge Achse M / 2-7 , Übergang BT 1 zu BT 2 , Detail 513 c)

02 Dachabdichtung ü.EG - Dachterrasse, Loggien und Gründach ***

V - Aufbau Dachdecke - 1.OG Dachterrasse,Loggien und Gründach ***   Aufbau auf Dachdecken über EG:   1.)  Dachdecke Eingangsbereich Nord:   2.)  Dachterrasse Nord   3.)  Loggien Ost   4.)  Loggien Süd - Betondecke mit Attika - ca. + 3,27 bzw. 3,23 über RFB  EG. - mit je 1 Dachablauf. - mit je 1 Notüberlauf - Die Dampfsperre ist vorab als Notabdichtung her-   zustellen

02.014 Untergrund reinigen *** Reinigen des Abdichtungsuntergrundes: - Rohdecke Stahlbeton. - Von groben Verschmutzungen, Trennmitteln und   Mörtelresten. - Fläche mit Stahlbesen durch scharfes Abfegen /   auch Abkratzen mit Scharre reinigen. - Beseitigen von anfallendem Schmutz.

02.015 Voranstrich *** Haftgrund auf trockener Betonfläche aufbringen: - Kaltflüssigem Voranstrich auf Lösungsmittelbasis mit   ca. 0,3 kg/m2. - Fabr: ................................... Grundierung: VOC < 10 g/l

02.016 Dampfsperre *** Dampfsperre für hohe Belastung, bestehend aus: - 1 Lage Glasvliesbitumen-Schweißbahn mit   Alu-Einlage V 60 S4 +0,10 Alu - Iim Flammverfahren auf Rohdecke mit mind. 10 cm   Bahnüberdeckung verlegt und aufgeklebt - Fabr: z.B. "Bauder VA4"   oder gleichwertig: .................................. (Ausführung vorab als Notabdichtung) Bitumen: GISCODE BBP10

0 V - Wärmedämmung PU 023 ***

02.017 Wärmedämmung PU 023, d=120 mm *** Wärmedämmung, wie vor beschrieben, d = 120 mm

02.018 Wärmedämmung PU 023, d=140 mm *** Wärmedämmung, wie vor beschrieben, d = 120 mm

02.019 Abdichtung Dachflächen - wurzelfest - *** Feuchtigkeitsabdichtung Dach für Begrünung, 2-lagig, vollflächig auf vorige Dämmungen, Bahnen untereinander im Flammverfahren aufgeschweißt, bestehend aus: - Als 1. Abdichtungslage Polyestervliesbitumen-Kalt-   klebebahn, flächig auf Dämmung aufkleben, mit 10 cm   Stoß- und Nahtüberdeckung.   Fabr. "Bauder Tec KSA"  oder gleichwertig: .......... - Als 2. Abdichtungslage und Durchwurzelungsschutz nach   FLL-Richtlinien aus Elastomerbitumen-Spezial- Bitumen   Schweißbahn, d = 5 mm, mit Polyestervlieseinlage   250 g/m2, oberseitig beschiefert, wurzelressistent   als Oberlage, volllflächig auf die erste Lage aufge-   schweißt. Nahtüberdeckung 10 cm und Stoßüberdeckung   15 cm, Stöße versetzt anordnen.   Fabr. "Bauder Plant E" oder gleichwertig: .......... - An alle aufgehenden Bauteilen hochgeführt und dicht   an-/abgeklebt Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

02.020 Attikaausbildung I - gedämmt - ***   Attikaausbildung I  / Dachrand herstellen bestehend aus: - Holzwerkstoffplatte, Baufuniersperrholz V 100, ca. 350/25 mm,   im Gefälle 5 % nach Innen, auf  nacholfgendem Gefällekeil montiert. - Zwei KVH Holzkeile , ca. 10 cm breit, entlang der Attika durchlaufend,   oberer Holzkeil im Gefälle ca 9 auf 10 cm gesägt,   unteres Holz ist im Bereich der Geländerpfosten auszuklinken,   wobei das obere Holz durchläuft. - KVH wird mit mit 2 Schrauben, auf Betonattika gedübelt,   a = ca. 60 cm. - Als Unterkonstruktion für Attikablech, sauber ausgerichtet und   fluchtgerecht montiert, ca. 5 cm über das spätere WDVS überstehend. - Dämmung auf Attikaoberseite unter Holzplatte, vor dem KVH und aufgehender   Attikainnendämmung aus PU-Platte, d = 100 mm, WLG 023. - Dämmung innen an Attikaseitenfläche von RFB bis UK Holzwerkstoffplatte   mit PU-Platte, d = 100 mm, ca. 60 cm hoch, WLG 023. - Innenseitig Hochführen der Dampfsperre / Abdichtung Dachbahn   auf Holzwerkstoffplatte. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen, Gehrungszuschnitte Holzplatte - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil gemäß sep. Position. - Abrechnung nach lfm Attikalänge an Außenrohkante Attika ( siehe Detail 566 )

02.021 PUR-Hartschaumkeile 5/5 cm *** Übergangskeilen an senkrechten zu waagrechten Abdichtungsflächen: - Hartschaumkeil. - Schenkellänge 5/5 cm. Keil: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

02.022 Wandanschluß 43 cm hoch / 22 cm Dämmung *** Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlusshöhe ca. 43 cm über RFB. - Rahmenschenkel 100/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung an Wand mit PU Platte, d =120 mm, ca. 38 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen   Vordere Dämmlage unterhalb Holz 10 cm, ca. 30 cm hoch WLG 023,   dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Eingangsbereich Außenwand Nordseite - Detail 541 a ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte nach 528/2012/EG.

02.023 Wandanschluß 47 cm hoch / 22 cm Dämmung *** Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlusshöhe ca. 47 cm über RFB. - Rahmenschenkel 100/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung an Wand mit PU Platte, d =120 mm, ca. 42 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen   Vordere Dämmlage unterhalb Holz 10 cm,   ca. 34 cm hoch,WLG 023,   dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten   Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Eingangsbereich Außenwand Nordseite - Detail 546 d ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte nach 528/2012/EG.

02.024 Wandanschluss 47 cm hoch / 10 cm Dämmung Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlusshöhe ca. 47 cm über RFB. - Rahmenschenkel 100/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung unterhalb mit PU Platte, d =100 mm, ca. 34 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten   Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Wandscheibe Loggien 1.1 / 1.2  - Detail 548 a ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte nach 528/2012/EG.

02.025 Fensteranschluß abdichten Z = 250 mm *** Feuchtigkeitsabdichtung Fensteranschluß: - An Kunststoff-Fensterelementen zum Bauwerk,   im Anschluß an die Bitumenabdichtung. - Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlies-   einbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen,   Grundierungen, Vorarbeiten. - Einschl. Ausarbeiten der Leibung und Anschluß im   Simsfalz an Fensterelement. - Zuschnitt ca. 25 cm - Fabr.: System Kemperol  1K-PUR oder   gleichwertig:............................... (Bodentiefe Kunststoff-Balkontüranschlüsse - Detail 546 b ) Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

02.026 Klemmschiene *** Befestigung der hochgezogenen Dachbahnen - An Wand, Lichtkuppeln, etc., - Mit Alu- Befestigungsprofil / Klemmschiene. - Einschl. allem Befestigungsmaterial. Metallbeschichtung: Chrom-VI-freie Passivierungsmittel, VOC < 100 g/l.

02.027 Balkon-Direktablauf Loggien - DN 100 *** Flachdach-/ Balkon-Direkt-Ablauf, DN 100, für Hauptentwässerung, Freispiegelströmung : - Loro-x, Serie H, Stahl feuerverzinkt, mit Epoxid-   Innenbeschichtung.   Kompletteinheit, Art.-Nr. 16398.100 X für obere   Balkone, bestehend aus :           - Unterteil mit Ablauf nach unten DN 100.                    - Mit Wärmedämmblock.                    - Mit Anschlußkragen-/ Manschette für                      Bitumen-Dampfsperrenanschluß.           - Oberteil mit senkrechtem Ablauf DN 100                    - Mit Flansch und Anschlußmanschette für                      Bitumenabdichtung.           - Siebaufnahme mit Rohrdruchführung. - Einschl. aller Ausschnitte / Anpassungen in der Dämm-   ung und Dämmungsergänzungen. - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-   ungen im System. - Einbau in die Dampfsperre und Abdichtung einschl.   aller Anschlußarbeiten. - Unterteil in bauseitigen Deckendruchbruch eingebaut. - Mit erhöhter Anforderung an die Toleranzen, dahin-   gehend das die Dachabläufe wegen der Fallrohre   exakt übereinander liegen müssen. - Abrechnung nach Stück Ablauf, komplette Leistung. (Loggien der Wohnungen  1.1 /1.2 / 1.3 / 1.5 ) Detail 547 c ) Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

02.028 Balkon-Direktablauf Oberster Einlaufpunkt - DN 100 *** Flachdach-/ Balkon-Direkt-Ablauf, DN 100, für Hauptentwässerung, Freispiegelströmung : - Loro-x, Serie H, Stahl feuerverzinkt, mit Epoxid-   Innenbeschichtung.   Kompletteinheit, Art.-Nr. 16398.100 X für obere   Balkone, bestehend aus :           - Unterteil mit Ablauf nach unten DN 100.                    - Mit Wärmedämmblock.                    - Mit Anschlußkragen-/ Manschette für                      Bitumen-Dampfsperrenanschluß.           - Zusätzlichem Verlängerungsrohr :                    - Nach unten, im System.                    - DN 100 ca. 20 cm, damit WDVS                      angeschlossen werden kann.           - Oberteil mit senkrechtem Ablauf DN 100                    - Mit Flansch und Anschlußmanschette für                      Bitumenabdichtung.           - Siebkorbeinheit für obere Balkone. - Einschl. aller Ausschnitte / Anpassungen in der Dämm-   ung und Dämmungsergänzungen. - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-   ungen im System. - Einbau in die Dampfsperre und Abdichtung einschl.   aller Anschlußarbeiten. - Unterteil in bauseitigen Durchbruch eingebaut. - Mit erhöhter Anforderung an die Toleranzen, dahin-   gehend das die Dachabläufe wegen der Fallrohre   exakt übereinander liegen müssen. - Abrechnung nach Stück Ablauf, komplette Leistung. ( Loggia Wohnung 1.4 / Personalterrasse KiTa -   s.a.Detail 560 b ) Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

02.029 Fallrohre *** Ablaufrohre, DN 100, Freispiegelströmung : - Loro-x, Stahlabflußrohre, verzinkt, innen mit Epoxid-   Beschichtung. - Pro Loggiaebene ein Rohr am Stück. - Oben und unten in / an Direktabläufe montiert. - Mit Muffe ggf. Langmuffe wegen einfädeln und allen   Dichtelementen. - Einschl.  aller Längenzuschnitte. - Mit allen Befestigungsmaterialien. - 1 Rohrschelle als Sicherung pro Geschoss. Montage   in WDVS-Aufbau, ca. 28 cm dick. - Rohrlängen       - Rohr Länge, ca. 2,70 m. - Abrechnung nach lfm Rohr, komplette Leistung. Loggien der Wohnungen  1.1 / 1.2 /  1.3  / 1.5 ) Detail 547 c )

02.030 Attika-Notüberlauf DN 100 *** Flachdach-Attika-Notüberlauf DN 100: - Stahl feuerverzinkt. - Auslauf seitlich, durch Attika, bis mind. Außenkante   Rohwand. - Mit Anschlußmanschette für bituminöse Dachabdichtung. - In Dämmungsebene vertieft montiert, einschl. aller   Ausschnitte in der Dämmung und Dämmungsergänzungen. - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-   ungen. - Haube aus Edelstahl, orange beschichtet. - Einbau in die Dampfsperre und Abdichtung einschl.   aller Anschlußarbeiten als fertige Leistung. - Die Rohrdurchführung / Aussparung durch Betonattika   ist komplett auszudämmen bzw. auszuschäumen - Mit zusätzlichen Speierrohr im System, ca. 30 cm lang   und Rohrbefestigungskonsole mit Rohrschelle - Mit 45°Grad-Klemmflansch für Bitumenabdichtung. - Mit Loro - Dampfsperre-Durchführungsmanschette. - Fabr.: "Loro X, Rainstar Serie 89, Nr  01361.100X - Fabr : Dampfsperrmanschette mit SBF Nr. 13235.100X - Fabr : Speierrohr Nr.15199.100X Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

02.031 Terrassengeländerpfosten eindichten auf Rohattika+++ Feuchtigkeitsabdichtung Terrassen-Geländerpfosten: - An verzinkten Terrassen-Geländerpfosten in Dachfläche,   bauseits vom Schlosser auf Rohattika / Notabdichtung   gedübelt, seitlich im Anschluß an die Bitumenabdichtung   - nicht Dampfsperrre - eindichten. - Der Pfosten ist zweiteilig, der untere Teil wird eingedichtet der   obere Teil wird erst nach der Fertigstellung der Abdichtung   montiert. - Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlieseinbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen, Grundierungen,   Vorarbeiten. - Einarbeiten am Flachstahlschwert d = 50/8 mm oder ähnlich.   Flüssigkunststoffstreifen ca 20 x 20 cm. Abdichtung ca. 5 cm   auf das Flachstahlschwert geführt - Abrechnung nach Stück Geländerpfosten. - Fabr.: System Kemperol  1K-PUR oder   gleichwertig:............................... ( Geländerpfosten Loggien, s.a. Detail 566 ) Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

03 Dachabdichtung ü.1.OG - Dachterrassen, Loggien und Gründach ***

Aufbau auf Dachdecken über 1.OG:   Aufbau auf Dachdecken über 1.OG:   1.) Dachdecke Gründach / Dachterrasse  Nord : - Betondecke mit Attika - ca. + 6,54  über RFB  EG. - mit je 1 Dachablauf. - mit je 1 Notüberlauf - Die Dampfsperre ist vorab als Notabdichtung her-   zustellen   2.) Dachterrasse und Gründach Ost - Betondecke mit Attika - ca. + 6,54 über RFB  EG. - mit 3 Dachabläufen - mit 3 Notüberläufen - Ausführung Bereich Dachterrassen als 0° Dach, der Bereich   Gründach wird als Gefälledach ausgeführt - Die Dampfsperre ist vorab als Notabdichtung her-   zustellen   3.) Dachdecke Loggien / Dachterrasse  Süd : - Betondecke mit Attika - ca. + 6,54  über RFB  EG. - mit je 1 Dachablauf. - mit je 1 Notüberlauf - Die Dampfsperre ist vorab als Notabdichtung her-   zustellen   4.) Dachdecke Gründach Nord : - Betondecke mit Attika - ca. + 6,54  über RFB  EG. - mit je 1 Dachablauf. - mit je 1 Notüberlauf - Die Dampfsperre ist vorab als Notabdichtung her-   zustellen

03.032 Untergrund reinigen *** Reinigen des Abdichtungsuntergrundes: - Rohdecke Stahlbeton. - Von groben Verschmutzungen, Trennmitteln und   Mörtelresten. - Fläche mit Stahlbesen durch scharfes Abfegen /   auch Abkratzen mit Scharre reinigen. - Beseitigen von anfallendem Schmutz.

03.033 Voranstrich *** Haftgrund auf trockener Betonfläche aufbringen: - Kaltflüssigem Voranstrich auf Lösungsmittelbasis mit   ca. 0,3 kg/m2. - Fabr: ................................... Grundierung: VOC < 10 g/l

03.034 Dampfsperre *** Dampfsperre für hohe Belastung, bestehend aus: - 1 Lage Glasvliesbitumen-Schweißbahn mit   Alu-Einlage V 60 S4 +0,10 Alu - Iim Flammverfahren auf Rohdecke mit mind. 10 cm   Bahnüberdeckung verlegt und aufgeklebt - Fabr: z.B. "Bauder VA4"   oder gleichwertig: .................................. (Ausführung vorab als Notabdichtung) Bitumen: GISCODE BBP10

0 V - Wärmedämmung PU 023 ***

03.035 Wärmedämmung PU 023, d=140 mm *** Wärmedämmung, wie vor beschrieben, d = 140 mm

03.036 Wärmedämmung PU 023, d=160 mm *** Wärmedämmung, wie vor beschrieben, d = 160 mm

0 V - Gefälledämmung EPS 100 kPa ***

03.037 Gefälledämmung Gründach Ost und West - 80 mm im MIttel *** Gefälledämmung, wie vorbeschrieben, - Obere Dämmlage zur Gefälleausbildung,   untere Dämmlage PU 023 in separater Position. - Gefälledämmung im Mittel  d = 8 cm. - Niedrigste Höhe in Kehle am Gully 5 cm. - Höhe an Außenattika (Süd und Ost) und an aufgehender   Außenwand sowie Übergang zu 0° Dach =  11 cm. (Gründach 1 und Gründach 4 , s.a Details 558,559,565 )

03.038 Abdichtung Dachflächen - wurzelfest - *** Feuchtigkeitsabdichtung Dach für Begrünung, 2-lagig, vollflächig auf vorige Dämmungen, Bahnen untereinander im Flammverfahren aufgeschweißt, bestehend aus: - Als 1. Abdichtungslage Polyestervliesbitumen-Kalt-   klebebahn, flächig auf Dämmung aufkleben, mit 10 cm   Stoß- und Nahtüberdeckung.   Fabr. "Bauder Tec KSA"  oder gleichwertig: .......... - Als 2. Abdichtungslage und Durchwurzelungsschutz nach   FLL-Richtlinien aus Elastomerbitumen-Spezial- Bitumen   Schweißbahn, d = 5 mm, mit Polyestervlieseinlage   250 g/m2, oberseitig beschiefert, wurzelressistent   als Oberlage, volllflächig auf die erste Lage aufge-   schweißt. Nahtüberdeckung 10 cm und Stoßüberdeckung   15 cm, Stöße versetzt anordnen.   Fabr. "Bauder Plant E" oder gleichwertig: .......... - An alle aufgehenden Bauteilen hochgeführt und dicht   an-/abgeklebt Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

03.039 PUR-Hartschaumkeile 5/5 cm *** Übergangskeilen an senkrechten zu waagrechten Abdichtungsflächen: - Hartschaumkeil. - Schenkellänge 5/5 cm. Keil: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

03.040 Wandanschluß 47 cm hoch / 22 cm Dämmung *** Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlusshöhe ca. 47 cm über RFB. - Rahmenschenkel 100/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung an Wand mit PU Platte, d =120 mm, ca. 42 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen   Vordere Dämmlage unterhalb Holz 10 cm,   ca. 34 cm hoch,WLG 023,   dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten   Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Gründach 2 und Terrasse 2.7+ Loggien ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte  nach 528/2012/EG.

03.041 Wandanschluß 53 cm hoch / 22 cm Dämmung *** Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlusshöhe ca. 53 cm über RFB. - Rahmenschenkel 100/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung an Wand mit PU Platte, d =120 mm, ca. 48 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen   Vordere Dämmlage unterhalb Holz d=100 mm,   ca. 40 cm hoch,WLG 023,   dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten   Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Wandanschlüsse Gefälledach + Terrassen- Detail 558 + xxx ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte  nach 528/2012/EG. Dämmung:

03.042 Wandanschluss 53 cm hoch / 10 cm Dämmung Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlusshöhe ca. 53 cm über RFB. - Rahmenschenkel 100/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung unterhalb mit PU Platte, d =100 mm, ca. 40 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten   Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Wandscheibe Loggien 2.1 / 2.2 / Terrasse 2.05 - Detail 556 ) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte  nach 528/2012/EG. Dämmung:

03.043 Klemmschiene *** Befestigung der hochgezogenen Dachbahnen - An Wand, Lichtkuppeln, etc., - Mit Alu- Befestigungsprofil / Klemmschiene. - Einschl. allem Befestigungsmaterial. Metallbeschichtung: Chrom-VI-freie Passivierungsmittel, VOC < 100 g/l.

03.044 Balkon-Direktablauf Oberster Einlaufpunkt - DN 100 *** Flachdach-/ Balkon-Direkt-Ablauf, DN 100, für Hauptentwässerung, Freispiegelströmung : - Loro-x, Serie H, Stahl feuerverzinkt, mit Epoxid-   Innenbeschichtung.   Kompletteinheit, Art.-Nr. 16398.100 X für obere   Balkone, bestehend aus :           - Unterteil mit Ablauf nach unten DN 100.                    - Mit Wärmedämmblock.                    - Mit Anschlußkragen-/ Manschette für                      Bitumen-Dampfsperrenanschluß.           - Zusätzlichem Verlängerungsrohr :                    - Nach unten, im System.                    - DN 100 ca. 20 cm, damit WDVS                      angeschlossen werden kann.           - Oberteil mit senkrechtem Ablauf DN 100                    - Mit Flansch und Anschlußmanschette für                      Bitumenabdichtung.           - Siebkorbeinheit für obere Balkone. - Einschl. aller Ausschnitte / Anpassungen in der Dämm-   ung und Dämmungsergänzungen. - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-   ungen im System. - Einbau in die Dampfsperre und Abdichtung einschl.   aller Anschlußarbeiten. - Unterteil in bauseitigen Durchbruch eingebaut. - Mit erhöhter Anforderung an die Toleranzen, dahin-   gehend das die Dachabläufe wegen der Fallrohre   exakt übereinander liegen müssen. - Abrechnung nach Stück Ablauf, komplette Leistung. ( Terrasse 2.02+2.05 ,Loggia 2.03+2.04,   s.a.Detail 560 b + 557 b ) Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

03.045 Dachablauf DN 70 - waggrechter Abgang *** Flachdach-Entwässerungsablauf DN 70: - Stahl feuerverzinkt, mit Wärmedämmblock. - Auslauf Seitlich. - Grundkörperteil:           - Mit Anschlußmanschette für bituminöse             Dampfsperre.           - Mit seitlichen Anschlußrohr           - An Deckenaussparung eingebaut oder auch in             Abstimmung mit Installatuer und Rohbauer in Decke             einbetoniert.           - Im tragenden Untergrund auf Rohdecke montiert.           - Iinklusive Dämmungsauffütterung PU WLS 023 , d=40mm             für erhöhten EInbau,mit umlaufendem             Dämmkeil 40/40 mm - Aufsatzteil:           - Mit Anschlußmanschette für bituminöse Dach-             abdichtung.           - Mit senkrechtem Anschlußrohr nach unten zum             Grundkörper an Dämmstärke angepasst.           - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-             ungen. -Siebkorb           - Aus Edelstahl - Fabr.: "Loro X, Serie O, Nr 15585.070.X (s.a. Detail 565 b ) Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

03.046 Dachablauf DN 70 - senkrechter Abgang *** Flachdach-Entwässerungsablauf DN 70: - Stahl feuerverzinkt, mit Wärmedämmblock. - Auslauf senkrecht. - Grundkörperteil:      - Mit Anschlußmanschette für bituminöse        Dampfsperre.      - Mit senkrechtem Anschlußrohr      - In Deckendurchbruch eingebaut oder auch in        Abstimmung mit Installateur und Rohbauer in Decke        einbetoniert.      - Im tragenden Untergrund auf Rohdecke montiert.      - Iinklusive Dämmungsauffütterung PU WLS 023 , d=40mm        für erhöhten EInbau,mit umlaufendem Dämmkeil 40/40 mm - Aufsatzteil:      - Mit Anschlussmanschette für bituminöse Dach-        abdichtung.      - Mit senkrechtem Anschlußrohr nach unten zum        Grundkörper an Dämmstärke angepasst.      - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-        ungen. -Siebkorb      - Aus Edelstahl - Fabr.: "Loro X, Serie O,Art.-Nr. 15385.070X (s.a. Detail 565 d ) Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

03.047 Attika-Notüberlauf DN 100 *** Flachdach-Attika-Notüberlauf DN 100: - Stahl feuerverzinkt. - Auslauf seitlich, durch Attika, bis mind. Außenkante   Rohwand. - Mit Anschlußmanschette für bituminöse Dachabdichtung. - In Dämmungsebene vertieft montiert, einschl. aller   Ausschnitte in der Dämmung und Dämmungsergänzungen. - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-   ungen. - Haube aus Edelstahl, orange beschichtet. - Einbau in die Dampfsperre und Abdichtung einschl.   aller Anschlußarbeiten als fertige Leistung. - Die Rohrdurchführung / Aussparung durch Betonattika   ist komplett auszudämmen bzw. auszuschäumen - Mit zusätzlichen Speierrohr im System, ca. 30 cm lang   und Rohrbefestigungskonsole mit Rohrschelle - Mit 45°Grad-Klemmflansch für Bitumenabdichtung. - Mit Loro - Dampfsperre-Durchführungsmanschette. - Fabr.: "Loro X, Rainstar Serie 89, Nr  01361.100X - Fabr : Dampfsperrmanschette mit SBF Nr. 13235.100X - Fabr : Speierrohr Nr.15199.100X Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

03.048 Dachterrassengeländerpfosten eindichten auf Rohattika+++ Feuchtigkeitsabdichtung Terrassen-Geländerpfosten: - An verzinkten Terrassen-Geländerpfosten in Dachfläche,   bauseits vom Schlosser auf Rohattika / Notabdichtung   gedübelt, seitlich im Anschluß an die Bitumenabdichtung   - nicht Dampfsperrre - eindichten. - Der Pfosten ist zweiteilig, der untere Teil wird eingedichtet der   obere Teil wird erst nach der Fertigstellung der Abdichtung   montiert. - Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlieseinbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen, Grundierungen,   Vorarbeiten. - Einarbeiten am Flachstahlschwert d = 50/8 mm oder ähnlich.   Flüssigkunststoffstreifen ca 20 x 20 cm. Abdichtung ca. 5 cm   auf das Flachstahlschwert geführt - Abrechnung nach Stück Geländerpfosten. - Fabr.: System Kemperol  1K-PUR oder   gleichwertig:............................... ( Geländerpfosten Loggien, s.a. Detail 566 ) Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

03.049 Dachterrassengeländerpfosten eindichten in Dachfläche *** Feuchtigkeitsabdichtung Balkon-Geländerpfosten in DF  : - An verzinkten Balkon-Geländerpfosten in Dachfläche, bauseits   vom Schlosser auf Rohdecke / Notabdichtung gedübelt,   im Anschluß an die Bitumenabdichtung - nicht Dampfsperrre -   eindichten. - Der Posten ist zweiteilig, der untere Teil wird eingedichtet der   obere Teil wird erst nach der Fertigstellung der Abdichtung   montiert. - Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlieseinbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen, Grundierungen,   Vorarbeiten. - Grundplatte ca. 250/250/20 mm Obere Abdichtungsebene: - Hochfahren an Quadratrohr d = 50/50/5 mm oder ähnlich,   ca. 37 cm auf Seite zur Terrasse und ca. 28 cm auf   Gründachseite Untere Abdichtungsebene: - Grundplatte ca. 250/250/20 mm auf Betonrohdecke gedübelt   oder ähnlich, Grundplatte vollflächig und ca. 12 cm   an Geländerpfosten hochgefahren ( Dampserrenbene) - Abrechnung nach Stück Geländerpfosten. - Fabr.: System Kemperol  1K-PUR oder   gleichwertig:............................... ( Dachflächen Nord / Ost / Süd / West am Übergang Terrasse zu Gründach , s.a. Details 559 ) Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

03.050 Zulageposition für Übergang Gefälldach / 0° Dach-Bereich Zulage zur Hauptposition der jeweiligen Dachabdichtung  zur Abdeckung des erhöhten Aufwandes für die Herstellung einer dauerhaft wasserdichten Verbindung im Bereich des Höhenversatzes der Dachdämmung. - Vorbereitung des Untergrunds: - Zuschneiden und Einbau des Dämmkeils geeignetem Material ( z.B. Mineralfaser oder Gefälle-Dämmstoff) am Übergang der   Gefälledämmung  zur planliegenden Dämmung  bzw. zum   Randholz, zur Herstellung einer gerundeten oder   abgeschrägten Kante für die Abdichtungsführung, gemäß   Detail   559d - Liefern und verdüben des Randholzes 100 /110 mm durch   darunterliegende PU Dämmung auf Rohdecke - Hohlkehlenausbildung: Ausführung einer sicheren,   spannungsfreien Hohlkehle am Fußpunkt des Randholzes   über dem Dämmkeil zur Entschärfung des 90°-Knickes und zur   Aufnahme von Bauteilbewegungen. -Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß in laufenden   Metern (lfm) entlang der Anschlusslinie am Randholz/   Dämmversatz. Materialkosten für den Dämmkeil (Pos. 20) sind   in einer separaten Dämmposition bereits erfasst-. ( Dachflächen 2.OG  - Übergönge Terrasse zu Gründach , s.a.  Details 559

04 Dachabdichtung ü.2.OG - Gründach und AZ Überfahrt ***

Aufbau auf Dachdecken über 2.OG:   Aufbau auf Dachdecke über 2.OG:   1.) Dachdecke Gründach - Betondecke mit Attika - ca. + 9,52  über RFB  EG. - mit je 4 Dachabläufen. - mit je 5 Notüberläufen - 7 GebaVent Dachdurchführungen - 1 Dachhaube für Küchenabluft - 1 Dachdurchführung für Wärmepumpenleitungen - 2 Schwanenhalsdurchführungen - 2 Lichtkuppeln - Unterkonstruktion für Lüftungsgeräte - Alle Maße sind dem Dachaufsichtsplan zu entnehmen - Die Dachdurchführungen kommen bauseits durch den   Installateur und sind gemäß den nachfolgenden   Unterpositionen einzudichten. - Die Dampfsperre ist vorab als Notabdichtung her-   zustellen   2.) Dachdecke Aufzugsüberfahrt und Technikschacht - Betondecke mit Attika - ca. + 11,675 über RFB  EG. - mit 2 Notüberläufen - Die Dampfsperre ist vorab als Notabdichtung her-   zustellen

04.051 Untergrund reinigen *** Reinigen des Abdichtungsuntergrundes: - Rohdecke Stahlbeton. - Von groben Verschmutzungen, Trennmitteln und   Mörtelresten. - Fläche mit Stahlbesen durch scharfes Abfegen /   auch Abkratzen mit Scharre reinigen. - Beseitigen von anfallendem Schmutz.

04.052 Voranstrich *** Haftgrund auf trockener Betonfläche aufbringen: - Kaltflüssigem Voranstrich auf Lösungsmittelbasis mit   ca. 0,3 kg/m2. - Fabr: ................................... Grundierung: VOC < 10 g/l

04.053 Dampfsperre *** Dampfsperre für hohe Belastung, bestehend aus: - 1 Lage Glasvliesbitumen-Schweißbahn mit   Alu-Einlage V 60 S4 +0,10 Alu - Iim Flammverfahren auf Rohdecke mit mind. 10 cm   Bahnüberdeckung verlegt und aufgeklebt - Fabr: z.B. "Bauder VA4"   oder gleichwertig: .................................. (Ausführung vorab als Notabdichtung) Bitumen: GISCODE BBP10

0 V - Wärmedämmung PU 023 ***

04.054 Wärmedämmung PU 023, d=180 mm *** Wärmedämmung, wie vor beschrieben, d = 180 mm - Erste Lage, Grunddämmung Hauptdach

04.055 Wärmedämmung PU 023, d=160 mm *** Wärmedämmung, wie vor beschrieben, d = 160 mm - Erste Lage, Grunddämmung Aufzugsüberfahrt /   Technikschacht

0 V - Gefälledämmung EPS 100 kPa ***

04.056 Gefälledämmung Hauptdach - 100 mm im MIttel*** Gefälledämmung, wie vorbeschrieben, - Obere Dämmlage zur Gefälleausbildung,   untere Dämmlage PU 023 in separater Position. - Gefälledämmung im Mittel  d =  10 cm. - Niedrigste Höhe in Kehle am Gully 4 cm. - Höhe an Außenattika umlaufend  =  16 cm. - Die angegebene Fläche bezieht sich auf die   nachfolgend genannten zwei   Kehlgefälleusbildungen ( Hauptdach Achse B-K / 2-6 und Hauptdach Achse 1-2 / E-G )

04.057 Gefälledämmung Aufzusüberfahrt / Technik - 65 mm im MIttel*** Gefälledämmung, wie vorbeschrieben, - Obere Dämmlage zur Gefälleausbildung,   untere Dämmlage PU 023 in separater Position. - Gefälledämmung im Mittel  d =  65 cm. - Niedrigste Höhe an Attika mit Speier  2 cm. - an Attika gegenüberliegen  =  11 cm. ( Aufzugsüberfahrt / Technikschacht )

0 V - Gefälledämmung - Zulageposition EPS 150 kPa ***

04.058 Zulage Gefälledämmung Bereich Wärmepumpen ***   Zulage für Gefälledämmung, wie vorbeschrieben, - Mittlere Dämmstärke d = ca.6-7 cm in diesem Bereich - Niedrigste Höhe in Kehle am Gully 4 cm. - Höhe an äußeren Plattenrändern ca. 9-10 cm (Aufstellfläche Wärmepumpen )

04.059 Abdichtung Dachflächen - wurzelfest - *** Feuchtigkeitsabdichtung Dach für Begrünung, 2-lagig, vollflächig auf vorige Dämmungen, Bahnen untereinander im Flammverfahren aufgeschweißt, bestehend aus: - Als 1. Abdichtungslage Polyestervliesbitumen-Kalt-   klebebahn, flächig auf Dämmung aufkleben, mit 10 cm   Stoß- und Nahtüberdeckung.   Fabr. "Bauder Tec KSA"  oder gleichwertig: .......... - Als 2. Abdichtungslage und Durchwurzelungsschutz nach   FLL-Richtlinien aus Elastomerbitumen-Spezial- Bitumen   Schweißbahn, d = 5 mm, mit Polyestervlieseinlage   250 g/m2, oberseitig beschiefert, wurzelressistent   als Oberlage, volllflächig auf die erste Lage aufge-   schweißt. Nahtüberdeckung 10 cm und Stoßüberdeckung   15 cm, Stöße versetzt anordnen.   Fabr. "Bauder Plant E" oder gleichwertig: .......... - An alle aufgehenden Bauteilen hochgeführt und dicht   an-/abgeklebt Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

04.060 PUR-Hartschaumkeile 5/5 cm *** Übergangskeilen an senkrechten zu waagrechten Abdichtungsflächen: - Hartschaumkeil. - Schenkellänge 5/5 cm. Keil: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

04.061 Wandanschluß 60 cm hoch / 22 cm Dämmung *** Wandanschluß herstellen bestehend aus: - Anschlusshöhe ca. 60 cm über RFB. - Rahmenschenkel 100/80 mm, Fichte, imprägniert,   waagrecht an Betonwand / Mauerwerk gedübelt, a = 0,90 m - Dämmung an Wand mit PU Platte, d =120 mm, ca. 42 cm   hoch, WLG 023 dicht gestoßen   Vordere Dämmlage unterhalb Holz 10 cm,   ca. 52 cm hoch,WLG 023,   dicht gestoßen und an Holz angepasst.   Fugen Dämmplatte zu Holz sind auszuschäumen. - Hochführen der Abdichtungsbahn über Holz und an Rohwand   ankleben. Massen nach m2 in den Positionen enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten   Positionen. - Abrechnung nach lfm Wandlänge. ( Hauptdach Aufzugsüberfahrt / Technikschacht) Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln. Holzbeschichtung: VOC < 100 g/l, verkehrsfähige Biozidprodukte  nach 528/2012/EG.

04.062 Klemmschiene *** Befestigung der hochgezogenen Dachbahnen - An Wand, Lichtkuppeln, etc., - Mit Alu- Befestigungsprofil / Klemmschiene. - Einschl. allem Befestigungsmaterial. Metallbeschichtung: Chrom-VI-freie Passivierungsmittel, VOC < 100 g/l.

04.063 Zuschlag Attika - Dachrand Hauptdach *** Zuschlag Attikaausbildung - Dachrand - bestehend aus : - Holzwerkstoffplatte, Baufuniersperrholz V 100, ca. 680 mm   breit, d =  30 mm, Oberseite im Gefälle 5 % nach innen, auf   nachfolgenden Gefälle-Holzkeil, mit mind. 2 Schrauben pro   Keil geschraubt. - Mit Holzkeil, ca. 12 cm breit, ca. 20 cm lang, oben im Gefälle   gesägt, mit 2 Schrauben, auf Beton-Attika gedübelt,   a = ca. 75 cm. - Als Unterkonstruktion für Abdichtung und späteres Attikablech,   sauber ausgerichtet und fluchtgerecht montiert, ca. 6 cm über   das spätere fertige WDVS überstehend. - Wärmedämmung, PUR-Platte, d = 120 mm, WLG 023 :      - Auf Attika-Oberseite, ca. 20 cm breit, unter Holzwerk-        stoffplatte zwischen den Gefällekeilen, dicht gestoßen /        eingepasst, eingebaut.      - Innen an Attika-Seiten, ca. 62  cm hoch, von RFB bis UK        Holzplatte eingebaut. - Innenseitig Hochführen der Dampfsperre an / auf Roh-Attika,   einschl. aller Eckausbildungen. - Innenseitig Hochführen der Abdichtungsbahn an / auf   Attika bis Vorderkante Holzplatte, einschl. aller Eckaus-   bildungen. - Anmerkung :   Alle Massen der Dachbahnen sind nach m2 in den Positionen   enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen, Gehrungszuschnitte Holz-   platte. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten   Positionen. - Abrechnung nach lfm Attikalänge Außenrohkante Holz-UK. ( Attika Hauptdach -s.a. Detail 570_a +b )

04.064 Zuschlag Attika - Dachrand Aufzugsüberfahrt / Technik *** Zuschlag Attikaausbildung - Dachrand - bestehend aus : - Holzwerkstoffplatte, Baufuniersperrholz V 100, ca. 640 mm   breit, d =  30 mm, Oberseite im Gefälle 5 % nach innen, auf   nachfolgenden Gefälle-Holzkeil, mit mind. 2 Schrauben pro   Keil geschraubt. - Mit Holzkeil, ca. 12 cm breit, ca. 20 cm lang, oben im Gefälle   gesägt, mit 2 Schrauben, auf Beton-Attika gedübelt,   a = ca. 75 cm. - Als Unterkonstruktion für Abdichtung und späteres Attikablech,   sauber ausgerichtet und fluchtgerecht montiert, ca. 6 cm über   das spätere fertige WDVS überstehend. - Wärmedämmung, PUR-Platte, d = 100 mm, WLG 023 :      - Auf Attika-Oberseite, ca. 20 cm breit, unter Holzwerk-        stoffplatte zwischen den Gefällekeilen, dicht gestoßen /        eingepasst, eingebaut.      - Innen an Attika-Seiten, ca. 50  cm hoch, von RFB bis UK        Holzplatte eingebaut. - Innenseitig Hochführen der Dampfsperre an / auf Roh-Attika,   einschl. aller Eckausbildungen. - Innenseitig Hochführen der Abdichtungsbahn an / auf   Attika bis Vorderkante Holzplatte, einschl. aller Eckaus-   bildungen. - Anmerkung :   Alle Massen der Dachbahnen sind nach m2 in den Positionen   enthalten. - Einschl. aller Eckausbildungen, Gehrungszuschnitte Holz-   platte. - Reinigen, Voranstrich, Dämmkeil, etc. gemäß separaten   Positionen. - Abrechnung nach lfm Attikalänge Außenrohkante Holz-UK. ( Attika Aufzugsüberfahrt /Technikschacht -s.a. Detail 575 )

04.065 Dachablauf DN 70 - senkrechter Abgang *** Flachdach-Entwässerungsablauf DN 70: - Stahl feuerverzinkt, mit Wärmedämmblock. - Auslauf senkrecht. - Grundkörperteil:      - Mit Anschlußmanschette für bituminöse        Dampfsperre.      - Mit senkrechtem Anschlußrohr      - In Deckendurchbruch eingebaut oder auch in        Abstimmung mit Installateur und Rohbauer in Decke        einbetoniert.      - Im tragenden Untergrund auf Rohdecke montiert.      - Inklusive Dämmungsauffütterung mit PU Platte WLS 023       d= 40 mm, bedingt durch Einbautiefe Ablauf,       mit umlaufendem Dämmkeil 40/40 mm - Aufsatzteil:      - Mit Anschlussmanschette für bituminöse Dach-        abdichtung.      - Mit senkrechtem Anschlußrohr nach unten zum        Grundkörper an Dämmstärke angepasst.      - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-        ungen. -Siebkorb      - Aus Edelstahl - Fabr.: "Loro X, Serie O,Art.-Nr. 15385.070X (s.a. Detail 571 c ) Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

04.066 Dachablauf DN 70 - waggrechter Abgang *** Flachdach-Entwässerungsablauf DN 70: - Stahl feuerverzinkt, mit Wärmedämmblock. - Auslauf Seitlich. - Grundkörperteil:           - Mit Anschlußmanschette für bituminöse             Dampfsperre.           - Mit seitlichen Anschlußrohr           - An Deckenaussparung eingebaut oder auch in             Abstimmung mit Installatuer und Rohbauer in Decke             einbetoniert.           - Im tragenden Untergrund auf Rohdecke montiert.           - Inklusive Dämmungsauffütterung mit PU Platte WLS 023             d= 40 mm, bedingt durch Einbautiefe Ablauf,             mit umlaufendem Dämmkeil 40/40 mm - Aufsatzteil:           - Mit Anschlußmanschette für bituminöse Dach-             abdichtung.           - Mit senkrechtem Anschlußrohr nach unten zum             Grundkörper an Dämmstärke angepasst.           - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-             ungen. -Siebkorb           - Aus Edelstahl - Fabr.: "Loro X, Serie O, Nr 15485.070X (s.a. Detail 571 a+b ) Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

04.067 Attika-Notüberlauf DN 100 *** Flachdach-Attika-Notüberlauf DN 100: - Stahl feuerverzinkt. - Auslauf seitlich, durch Attika, bis mind. Außenkante   Rohwand. - Mit Anschlußmanschette für bituminöse Dachabdichtung. - In Dämmungsebene vertieft montiert, einschl. aller   Ausschnitte in der Dämmung und Dämmungsergänzungen. - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-   ungen. - Haube aus Edelstahl, orange beschichtet. - Einbau in die Dampfsperre und Abdichtung einschl.   aller Anschlußarbeiten als fertige Leistung. - Die Rohrdurchführung / Aussparung durch Betonattika   ist komplett auszudämmen bzw. auszuschäumen - Mit zusätzlichen Speierrohr im System, ca. 30 cm lang   und Rohrbefestigungskonsole mit Rohrschelle - Mit 45°Grad-Klemmflansch für Bitumenabdichtung. - Mit Loro - Dampfsperre-Durchführungsmanschette. - Fabr.: "Loro X, Rainstar Serie 89, Nr  01361.100X - Fabr : Dampfsperrmanschette mit SBF Nr. 13235.100X - Fabr : Speierrohr Nr.15199.100X Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

04.068 Attikadirektablauf - AZ Überfahrt DN 70 (Hauptentwässerung ) Flachdach-Attika-Direktablauf DN 70, für Hauptentwässerung - Stahl feuerverzinkt. - Auslauf seitlich, durch Attika, bis mind. Außenkante   Rohwand. - Mit Anschlußmanschette für bituminöse Dachabdichtung. - auf Gefälledämmebene montiert, einschl. aller   Ausschnitte in der Dämmung und Dämmungsergänzungen. - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-   ungen. - Einbau in die Dampfsperre und Abdichtung einschl.   aller Anschlußarbeiten als fertige Leistung. - Die Rohrdurchführung / Aussparung durch Betonattika   ist komplett auszudämmen bzw. auszuschäumen - Mit zusätzlichen Speierrohr im System, ca. 30 cm lang   und Rohrbefestigungskonsole mit Rohrschelle - Mit 45°Grad-Klemmflansch für Bitumenabdichtung. - Mit Loro - Dampfsperre-Durchführungsmanschette. - Fabr.: "Loro X, Attikadirektablauf Serie 43, Nr  01361.070X - Fabr : Dampfsperrmanschette mit SBF Nr. 13235.070X - Fabr : Speierrohr Nr.15199.070X Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

04.069 Attikadirektablauf - AZ Überfahrt DN 70 (Notentwässerung ) Flachdach-Attika-Direktablauf DN 70, für Notentwässerung - Stahl feuerverzinkt. - Auslauf seitlich, durch Attika, bis mind. Außenkante   Rohwand. - Mit Anschlußmanschette für bituminöse Dachabdichtung. - auf Gefälledämmebene montiert, einschl. aller   Ausschnitte in der Dämmung und Dämmungsergänzungen. - Mit allen Klemmringen / Dichtelementen / Verschraub-   ungen. - Einbau in die Dampfsperre und Abdichtung einschl.   aller Anschlußarbeiten als fertige Leistung. - Die Rohrdurchführung / Aussparung durch Betonattika   ist komplett auszudämmen bzw. auszuschäumen - Mit zusätzlichen Speierrohr im System, ca. 30 cm lang   und Rohrbefestigungskonsole mit Rohrschelle - Mit 45°Grad-Klemmflansch für Bitumenabdichtung. - Mit Loro - Dampfsperre-Durchführungsmanschette. - Fabr.: "Loro X, Attikadirektablauf Serie 43, Nr  01361.070X - Fabr : Dampfsperrmanschette mit SBF Nr. 13235.070X - Fabr : Speierrohr Nr.15199.070X Beschichtung: VOC < 100 g/l, Dämmung: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln.

04.070 Stützenfüße Lüftungs-UK einarbeiten *** Feuchtigkeitsabdichtung Stützenfüße Lüftungs-UK in DF  : - An verzinkten Stützenfuß in  Dachfläche, bauseits   vom Schlosser auf Rohdecke / Notabdichtung gedübelt,   im Anschluß an die Bitumenabdichtung - und zuvor   Dampfsperrenebene eindichten. - Der Fußpunkt des Stützenfußes wird auf der Rohdecke /   Notabdichtung  verdübelt und eingedichtet.   Die obere Flüssigkunststoffabdichtung erfolgt nach   Fertigstellung der bituminösen Flächenabdichtung   Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlieseinbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen, Grundierungen,   Vorarbeiten. Obere Abdichtungsebene: - Hochfahren an Quadratrohr/Rundrohr  d = 50/50/5 mm oder   ähnlich, bis zu oberem Abschluss der Stütze durch Kopfplatte   mit ca 25 cm Durchmesser - Höhe der gesamten Stütze ca. 60-70 cm Untere Abdichtungsebene: - Grundplatte / Flansch ca. 250/250/20 mm auf Betonrohdecke   gedübelt, Grundplatte vollflächig und ca. 12 cm  umlaufend   eindichten und an  Quadratrohr/Rundrohr hochfahren   ( Dampfsperrenebene) - Einschl. aller Ausschnitte / Anpassungen in der Dämm-   ung und Dämmungsergänzungen. - Einschl. überdämmen der Fußpunktplatten und   Schraubenköpfe mit aus Dämmplatte geschnittenem   Keilen, so das Dampfsperre fachgerecht angeschlossen   werden kann. - Abrechnung nach Stück Geländerpfosten. - Fabr.: System Kemperol  1K-PUR oder   gleichwertig:............................... ( Dachflächen Hauptdach -UK Lüftungsgeräte  s.a.xxx ) Bitumen: GISCODE BBP10. Dichtungsbahn: MCCP ≤ 47 mg/m²oder kein Einsatz von MCCP-Verbindungen.

04.071 Entlüftungsverwahrung eindichten 53/40/65 cm*** Entlüftungsverwahrung eindichten: - Bauseitiger Blechkasten / Verwahrung. - Größe ca. 530/ 300 mm, Höhe ca. 650 mm. - Hochführen und Anschweißen der Dampfsperre. - Einschl. Anarbeiten der Dämmungen. - Anarbeiten der Abdichtungslagen, fachgerecht eingeschweißt. - Die Abdeckung ist für o.g. Arbeiten abzunehmen und seitlich   zu lagern und nachher wieder zu montieren. ( GebaVents Kombi Hauptdach )

04.072 Entlüftungsverwahrung eindichten 140 / 65 cm *** Entlüftungsverwahrung eindichten: - Bauseitiger Blechkasten / Verwahrung. - Größe ca. 1400 / 650 mm, Höhe ca. 650 mm. - Hochführen und Anschweißen der Dampfsperre. - Einschl. Anarbeiten der Dämmungen. - Anarbeiten der Abdichtungslagen, fachgerecht eingeschweißt. - Die Abdeckung ist für o.g. Arbeiten abzunehmen und seitlich   zu lagern und nachher wieder zu montieren. ( Hauptdach Dachdurchführung Wärmeleitungen )

04.073 Entlüftungsverwahrung eindichten 121 / 115 cm *** Entlüftungsverwahrung eindichten: - Bauseitiger Blechkasten / Verwahrung. - Größe ca. 1400 / 650 mm, Höhe ca. 650 mm. - Hochführen und Anschweißen der Dampfsperre. - Einschl. Anarbeiten der Dämmungen. - Anarbeiten der Abdichtungslagen, fachgerecht eingeschweißt. - Die Abdeckung ist für o.g. Arbeiten abzunehmen und seitlich   zu lagern und nachher wieder zu montieren. ( Hauptdach Dachdurchführung Küchenabluft )

04.074 Entlüftungsverwahrung Aufzug eindichten 60 / 84 cm ***   Entlüftungsverwahrung eindichten: - Bauseitige Blechzarge / Verwahrung. - Größe ca. 60 / 84 cm, an Aufzugsüberfahrt /   Technikschacht seitlich montiert, mit umlaufenden Flansch für   Abdichtungsanschluss - Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlieseinbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen, Grundierungen, - Vor Beginn der WDVS Montage und nach Vermötelung   der Entrauchungsklappe - Flüssigkunststoffstreifen ca. 60 cm auf Flansch/Verwahrung   und Übergang zur Betonwand aufgebracht ( Aufzugsüberfahrt / Technikschacht Achse 2 / E-F,   s.a Detail 576) )

04.075 Entrauchungsverwahrung eindichten 151 / 134,5 cm ***   Entlüftungsverwahrung eindichten: - Bauseitige Blechzarge / Verwahrung. - Größe ca. 151 / 134,5 cm, an Aufzugsüberfahrt /   Technikschacht seitlich montiert, mit umlaufenden Flansch für   Abdichtungsanschluss - Flüssig-Kunststoffabdichtung mit Polyestervlieseinbettung. - Einschl, aller erforderlichen Säuberungen, Grundierungen, - Vor Beginn der WDVS Montage und nach Vermötelung   der Entrauchungsklappe - Flüssigkunststoffstreifen ca. 60 cm auf Flansch/Verwahrung   und Übergang zur Betonwand aufgebracht ( Aufzugsüberfahrt / Technikschacht Achse 2 / E-F,   s.a Detail 576) )

04.076 Entlüftungsverwahrung eindichten DN 200 *** Entlüftungsverwahrung eindichten: - Bauseitiger Blechrohr / Verwahrung. - Größe ca. DN 200 mm, Höhe ca. 650 mm. - Hochführen und Anschweißen der Dampfsperre. - Einschl. Anarbeiten der Dämmungen. - Anarbeiten der Abdichtungslagen, fachgerecht eingeschweißt. - Die Abdeckung ist für o.g. Arbeiten abzunehmen und seitlich   zu lagern und nachher wieder zu montieren. ( GebaVents Einzeldurchführung / Schwanenhals  Hauptdach )

0 V - Lichtkuppel Ug 1,4 ***

04.077 Lichtkuppel 100 / 100 *** Lichtkuppel, wie vor beschrieben, Nenngröße 100 / 100 cm (Flure 2.OG)

0 V - Dachausstieg ***

04.078 Dachausstieg 70 / 140 *** Dachausstieg, wie vor beschrieben, Größe 70 / 140 cm (Dachausstiege auf Decke über DG)

05 Absturzsicherung ***

0 V - Absturzsicherung - Seilgeführt überfahrbar ***

V - Dachflächen Nord - 1.OG *** Absturzsicherung - seilgeführt, wie vor beschrieben für Dachfläche  im 1.und 2 Obergeschoss mit Teilflächen :      - Gründach Eingangsbereich :( 1.OG )              - Seilgeführte Dachsicherung.      - Gründach 2 ( 2.OG )              - Einzelanschlagpunkte Dachsicherung. - Dachaufbau :              - ca. 280 mm bis OK Dachabdichtung.              - ca. 380 mm bis OK Dachbegrünung.              - Überstand ca. 600 mm. - Abrechnung nach nachfolgenden Einzelpositionen, nach   Stück bzw. lfm. (Gründach im 1.OG und 2.OG -Nord)

05.079 ABS-Lock III-BE Pro-300-24 *** Anschlagpunkt, Anfang- /End-/Eckstütze : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 24 mm. - Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungs-   systeme. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro-24 (L3-BE-PRO-600-24)

05.080 ABS Edelstahlseil - 7,5 m *** Seilkomponente : - Edelstahlseil (6 mm), V4A. - Länge 7,5 m. - Geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017 - Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung   gem. Z-14.9-786. - Gewicht: 152 g / m. - Einschl. aufgewalztem Gabelkopf. - Fabr.: ABS Spezial-Edelstahlseil (SY-SEIL-6-7,5 -GK)

05.081 ABS Spannelement *** Spannelement : - Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf). - Geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017! - Aus V4A-Stahl. - Mit integrierter Spannvorrichtung. - Einschl. fortlaufender Seriennummer. - Fabr.: ABS Spannelement SY-1007A

05.082 ABS ForceLimiter *** Begrenzer : - Begrenzung der auftretenden Kräfte bei 2 Personen   auf max. 8,3 kN. - Geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017. - Materialgüte: Edelstahl, V4A.. - Einschl.. Kettenglied. - Fabr.:  ABS ForceLimiter - SY-FL

05.083 ABS Systemschild *** Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme : - Abgewinkelt zur Befestigung auf Anschlagpunkten. - Fabr.:  ABS Systemschild - SY-1009

V - Dachfläche Nord+Ost - 2.OG *** Absturzsicherung - seilgeführt, wie vor beschrieben für Dachfläche  im 2 Obergeschoss mit Teilflächen :      - Gründach 2              -  Einzelanschlagpunkte Dachsicherung      - Gründach 3+4              - seilgeführte  Dachsicherung. - Dachaufbau :              - ca. 280 mm bis OK Dachabdichtung.              - ca. 380 mm bis OK Dachbegrünung.              - Überstand ca. 600 mm. - Abrechnung nach nachfolgenden Einzelpositionen, nach   Stück bzw. lfm. ( Gründach 2 /3 /4 Dachflächen 2.OG Nord + Ost )

05.084 ABS-Lock III-BE Pro - Einzelanschlag *** Anschlagpunkt -  Einzelanschlag : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN / TS   16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 16 mm. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro-24 (L3-BE-PRO-600-16)

05.085 ABS-Lock III-BE Pro-300-24 *** Anschlagpunkt, Anfang- /End-/Eckstütze : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 24 mm. - Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungs-   systeme. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro-24 (L3-BE-PRO-600-24)

05.086 ABS-Lock III-BE Pro - 300-16 *** Anschlagpunkt, Zwischenstütze : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS   16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 16 mm. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro (L3-BE-PRO-600-16)

05.087 ABS Spannelement *** Spannelement : - Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf). - Geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017! - Aus V4A-Stahl. - Mit integrierter Spannvorrichtung. - Einschl. fortlaufender Seriennummer. - Fabr.: ABS Spannelement SY-1007A

05.088 ABS Edelstahlseil - 15 m *** Seilkomponente : - Edelstahlseil (6 mm), V4A. - Länge 15 m. - Geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017 - Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung   gem. Z-14.9-786. - Gewicht: 152 g / m. - Einschl. aufgewalztem Gabelkopf. - Fabr.: ABS Spezial-Edelstahlseil (SY-SEIL-6-15-GK)

05.089 ABS ForceLimiter *** Begrenzer : - Begrenzung der auftretenden Kräfte bei 2 Personen   auf max. 8,3 kN. - Geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017. - Materialgüte: Edelstahl, V4A.. - Einschl.. Kettenglied. - Fabr.:  ABS ForceLimiter - SY-FL

05.090 ABS TI-Bracket *** Seilzwischenhalter : - Aus V4A  Edelstahl. - Voll überfahrbar mit den Gleitern. - Montage auf ABS Anschlagpunkten. - Einschl. Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS TI-Bracket - SY-TIB-6

05.091 ABS Systemschild *** Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme : - Abgewinkelt zur Befestigung auf Anschlagpunkten. - Fabr.:  ABS Systemschild - SY-1009

V - Dachfläche West - 2.OG *** Absturzsicherung - seilgeführt, wie vor beschrieben für Dachfläche  im 2 Obergeschoss :      - Gründach 1              - seilgeführte  Dachsicherung. - Dachaufbau :              - ca. 280 mm bis OK Dachabdichtung.              - ca. 380 mm bis OK Dachbegrünung.              - Überstand ca. 600 mm. - Abrechnung nach nachfolgenden Einzelpositionen, nach   Stück bzw. lfm. ( Gründach 1 - Dachfläche 2.OG West )

05.092 ABS-Lock III-BE Pro-300-24 *** Anschlagpunkt, Anfang- /End-/Eckstütze : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 24 mm. - Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungs-   systeme. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro-24 (L3-BE-PRO-600-24)

05.093 ABS-Lock III-BE Pro - 300-16 *** Anschlagpunkt, Zwischenstütze : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS   16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 16 mm. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro (L3-BE-PRO-600-16)

05.094 ABS Spannelement *** Spannelement : - Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf). - Geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017! - Aus V4A-Stahl. - Mit integrierter Spannvorrichtung. - Einschl. fortlaufender Seriennummer. - Fabr.: ABS Spannelement SY-1007A

05.095 ABS Edelstahlseil - 10 m *** Seilkomponente : - Edelstahlseil (6 mm), V4A. - Länge 10 m. - Geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017 - Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung   gem. Z-14.9-786. - Gewicht: 152 g / m. - Einschl. aufgewalztem Gabelkopf. - Fabr.: ABS Spezial-Edelstahlseil (SY-SEIL-6-10-GK)

05.096 ABS ForceLimiter *** Begrenzer : - Begrenzung der auftretenden Kräfte bei 2 Personen   auf max. 8,3 kN. - Geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017. - Materialgüte: Edelstahl, V4A.. - Einschl.. Kettenglied. - Fabr.:  ABS ForceLimiter - SY-FL

05.097 ABS TI-Bracket *** Seilzwischenhalter : - Aus V4A  Edelstahl. - Voll überfahrbar mit den Gleitern. - Montage auf ABS Anschlagpunkten. - Einschl. Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS TI-Bracket - SY-TIB-6

05.098 ABS Systemschild *** Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme : - Abgewinkelt zur Befestigung auf Anschlagpunkten. - Fabr.:  ABS Systemschild - SY-1009

V - Dachfläche Hauptdach + Aufzugsüberfahrt *** Absturzsicherung - seilgeführt, wie vor beschrieben für Dachfläche  im 2 Obergeschoss :      - Gründach 1              - seilgeführte  Dachsicherung. - Dachaufbau :              - ca. 400mm bis OK Dachabdichtung.              - ca. 500 mm bis OK Dachbegrünung.              - Überstand ca. 600 mm. - Abrechnung nach nachfolgenden Einzelpositionen, nach   Stück bzw. lfm. ( Gründach Hauptdach + Aufzugüberfahrt/Technik Kiesdach )

05.099 ABS-Lock III-BE Pro - Einzelanschlag *** Anschlagpunkt -  Einzelanschlag : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN / TS   16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 16 mm. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro-24 (L3-BE-PRO-600-16)

05.100 ABS-Lock III-BE Pro-300-24 *** Anschlagpunkt, Anfang- /End-/Eckstütze : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 24 mm. - Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungs-   systeme. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro-24 (L3-BE-PRO-600-24)

05.101 ABS-Lock III-BE Pro - 300-16 *** Anschlagpunkt, Zwischenstütze : - Edelstahl. - Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS   16415:2017. - Mit europäisch technischer Zulassung (ETA). - Anschlagpunkt: Ø 16 mm. - Max. 3 Personen. - Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen   Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS-Lock III-BE Pro (L3-BE-PRO-600-16)

05.102 ABS Spannelement *** Spannelement : - Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf). - Geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017! - Aus V4A-Stahl. - Mit integrierter Spannvorrichtung. - Einschl. fortlaufender Seriennummer. - Fabr.: ABS Spannelement SY-1007A

05.103 ABS Edelstahlseil - 120 m *** Seilkomponente : - Edelstahlseil (6 mm), V4A. - Länge 120 m. - Geprüft nach EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017 - Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung   gem. Z-14.9-786. - Gewicht: 152 g / m. - Einschl. aufgewalztem Gabelkopf. - Fabr.: ABS Spezial-Edelstahlseil (SY-1000A-120)

05.104 ABS ForceLimiter *** Begrenzer : - Begrenzung der auftretenden Kräfte bei 2 Personen   auf max. 8,3 kN. - Geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017. - Materialgüte: Edelstahl, V4A.. - Einschl.. Kettenglied. - Fabr.:  ABS ForceLimiter - SY-FL

05.105 ABS TI-FlexCurve *** Kurvenelement : - Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus   V4A  Edelstahl. - Stufenlos von 0° - 90° einfach von Hand einstellbar. - In allen Richtungen drehbar. - Einschl. Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS TI-FlexCurve - SY-TIFC-6

05.106 ABS TI-Bracket *** Seilzwischenhalter : - Aus V4A  Edelstahl. - Voll überfahrbar mit den Gleitern. - Montage auf ABS Anschlagpunkten. - Einschl. Befestigungsmaterial. - Fabr.: ABS TI-Bracket - SY-TIB-6

05.107 ABS Systemschild *** Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme : - Abgewinkelt zur Befestigung auf Anschlagpunkten. - Fabr.:  ABS Systemschild - SY-1009

05.108 Aufbewahrungsschrank ABS Care+ *** Aufbewahrungsschrank : - Metallschrank für PSA-Sets und Zubehör (Helm,   temporäres Sicherungsseil etc.). - Maße: 650 x 400 x 350 mm. - Inkl. Trockenstange zum Aufhängen der Ausrüstung. - Mit 2 Schlüssel. - Farbe: RAL 3002 (rot). - Einschl. Montage an eine vom Bauherrn zu bestimmende   Wand, mit Befestigungsmaterial Dübel in Beton. - Fabr.: ABS Care+  S-1015 (Für 18.OG Dachflächen VII / VIII )

05.109 Persönliche Schutzausrüstung - ABS Roofer Kit *** Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus : - Auffanggurt ABS Comfort (nach EN 361:2002). - Verbindungsmittel (5 m) mit Seilkürzer zum stufenlosen   regulieren und integriertem Bandfalldämpfer. - Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz. - Robuste Schutztasche. - Fabr.: ABS Roofer Kit - PS-DD-SET-5-T

05.110 ABS ProSlide *** Seilgleiter : - Abnehmbarer Seilgleiter aus hochfestem Aluminium   für überfahrbare Seilsicherungssysteme (6 mm   und 8 mm) - Automatische Schliessung. - Sichert 1 Person gem. DIN EN 795:2012. - Inkl. fortlaufender Seriennummer. - Fabr.: ABS ProSlide - SY-PROSLIDE

06 Taglohnarbeiten ***

0 V - Taglohnarbeiten ***

06.111 Vorarbeiter *** Taglohnarbeiten, wie vor beschrieben, Vorarbeiter.

06.112 Facharbeiter *** Taglohnarbeiten, wie vor beschrieben, Facharbeiter (Stundenansatz für evt. Wassersaugen auf den einzelnen Dachterassenflächen)

06.113 Helfer *** Taglohnarbeiten, wie vor beschrieben, Helfer