Submit your bid

01 Herstellung Zusatzdach als Kaltdach ausgeführt

1. Allgemeine Vorbemerkungen 1. Allgemeine Vorbemerkungen 1.1 Allgemeine Baubeschreibung Vorlauf neue Oberschule Osterholz - Interimsstandort Baustellenadresse: Koblenzer Str. / Pfälzer Weg, 28325 Bremen Der Vorlauf der Oberschule Osterholz wird als Mobilbau auf dem Bolzplatz der Oberschule Koblenzer Str. aufgestellt. Der Mobilbau ist für ca. 5 Jahre, bis zur Fertigstellung des Neubaus an einem anderen Standort, geplant. Die Anordnung der Anlage auf dem Grundstück am Pfälzer Weg wurde im Hinblick auf die Zuwegung und die technische Erschließung gewählt. Durch den geplanten Mobilbau können insgesamt 300 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. Bei der ausgeschriebenen Leistung handelt es sich um das Aufstellen, die Mietnutzung und den Abbau einer 2-geschossigen Containeranlage  für die Dauer von 5 Jahren. Es handelt sich um eine zweigeschossige Mobilbauanlagen mit Flachdachkonstruktion in vorgefertigter Metallrahmenbauweise. Erstellt werden die Mobilbauten entsprechend des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Der Mobilbau umfasst insgesamt 12 Klassenräume, Differenzierungsräume, Büros, Schülercafé, Teamraum, Verwaltung,  Sanitäranlagen, Lagerräume und sonstige Nebenräume. Das Erdgeschoss ist barrierefrei zugänglich. Die Containeranlage wird aus Brandschutzgründen in 4 Blöcken erstellt, die mit massiven Wandscheiben in Nutzungseinheiten unterteilt wird. Gebäudeabmessungen: - Fläche Grundriss EG ca.1.293 m² = bebaute Fläche - Abmessungen 66,78 x 35,775 m² - 2-geschossig - Höhe ca. 6,70 m BRI: ca. 8.011 m³ BGF: ca. 2.585 m² Vorhaltung 60 Monate, zur Miete. Raumbedarf: Erdgeschoss Lernbereich: 5 x Klassenraum je ca. 67,92 m² 1 x Klassenraum ca. 64,02 m² 1 x Differenzierung ca. 47,06 m² 1 x Differenzierung ca. 16,04 m² 1 x Schüler-Café ca. 33,33 m² 1 x Flur ca. 33,33 m² 1 x Flur ca. 58,70 m² 1 x Selbstlernbereich ca. 70,51 m² 1 x Flur ca. 16,27 m² 1 x Flur Eingang ca. 111,21 m² Verwaltung 1 x Schulleitung ca. 25,72 m² 1 x Sekretariat ca. 32,64 m² 2 x Büroräume je ca. 16,04 m² 1 x Erste Hilfe ca. 16,04 m² 1 x Hausmeister ca. 16,04 m² 1 x Flur ca. 16,86 m² 1 x Treffpunkt ca. 24,78 1 x Flur ca. 15,91 m² Nebenräume 1 x WC Jungen ca. 14,64 m² 1 x WC Mädchen ca. 14,64 m² 1 x Beh.-WC/Dusche ca. 14,64 m² 1 x WC Herren ca. 3,57 m² 1 x WC Damen ca. 1,64 m² Funktionsräume 2 x Hausanschluss/Technik je ca. 16,04 m² 1 x Putzmittelraum ca. 4,16 m² 1 x Lager ca. 33,33 m² Treppenhäuser 3 x Treppenhaus je ca. 15,90 m² 1 x Treppenhaus ca. 24,61 m² Eingangsbereich: 1 x überdachter Außenbereich mit Gitterrosten Obergeschoss Lernbereich 5x Klassenraum je ca. 67,92 m² 1 x Klassenraum ca. 64,02 m² 1 x Differenzierung ca. 47,08 m² 1 x Flur ca. 33,11 m² 1 x Flur  ca. 67,64 m² 1 x Selbstlernbereich ca. 61,58 m² 1 x Flur ca.  16,27 m² 1 x Flur  ca. 25,23 m² 1 x Selbstlernbereich ca. 25,23 m² 1 x Flur ca. 33,33 m² 1 x Flur ca. 15,91 m² Verwaltung: 1 x Treffpunkt ca. 156,18 m² 1 x Lehrmittelraum ca. 32,64 m² 1 x Archiv ca. 16,04 m² 1 x Kopierer ca. 9,72 m² Nebenräume 1 x WC Jungen ca. 14,64 m² 1 x WC Mädchen ca. 14,64 m² Funktionsräume: 1 x PuMi-Raum ca. 6,15 m² 1 x Technik ca. 15,35 m² Treppenhäuser 3 x Treppenhaus je ca. 15,90 m² 1 x Treppenhaus ca. 24,61 m² Nutzfläche Die Nutzfläche (EG und OG) beträgt gesamt: ca. 2.249 m² Anzahl der Raumeinheiten, Anordnung und Raumaufteilung der Mietcontainer-Kombination ist gemäß Grundriss-Zeichnung auszuführen. Umfang der ausgeschriebenen Leistung: Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Leistungen: - Baustelleneinrichtung - Planung/Nachweise Mobilbau - Anlieferung, Montage und Demontage Mobilbau - Vorhaltung - Wartungsarbeiten 1.2. Angaben zur Baustelle nach VOB/ATV DIN 18299 Angebotserstellung: Soweit im Ausschreibungstext nicht anders aufgeführt, ist die Lieferung der erforderlichen Materialien in die Leistungspreise einzukalkulieren. Bei Unstimmigkeiten zwischen Leistungsbeschreibung und Angaben in den Zeichnungen ist die Angabe in der Leistungsbeschreibung maßgebend. Ausführungszeiten: Siehe Bauzeitenplan und besondere Vertragsbedingungen. Grundstück: Die Baustellenadresse lautet: Koblenzer Str. / Pfälzer Weg Das Baufeld für die Mobilbauanlage liegt auf dem Gelände der Oberschule Koblenzer Straße. Das Baufled ist frei von Gebäuden und Baumbestand. Das Gelände wird bauseits mit Sand aufgefüllt, so dass das gesamte Baufeld ein einheitliches Höhenniveau aufweist. Ein Schotterbett für als Untergrund für die Fertigteilfundamente wird hergestellt. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Kaiserslauterner Straße mit Querung des Pfälzer Weges. Eine entsprechende Baustellenzufahrt über das Spielplatzgelände und den Pfälzer Weg wird vorbereitet. Besonderer örtlicher Hinweis: Der Pfälzer Weg ist ein Fuß- und Radweg. Hier ist insbesondere morgens und mittags sehr viel Betrieb, da dies der Schulweg für die Kinder der Grundschule und der Oberschule Koblenzer Str. ist. Es wird gemeinsam mit dem AN ein Konzept für die Sicherung und Querung des Pfälzer Weges mit LKWs erarbeitet. Die Sicherheit und Gesundheit der Nutzer*innen dürfen durch die Bauarbeiten unter keinen Umständen gefährdet werden. Der Baustellenverkehr im Bereich des Pfälzer Weges muss immer im Schritttempo fahren. Auf dem gesamten Baustellengelände herrscht Rauchverbot. Die angrenzende Sporthalle und die Schule werden täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr genutzt. Das gilt auch am Wochenende. Baustelleneinrichtung: Es wird bauseits eine geschotterte Baustelleneinrichtungsfläche mit Baustraße erstellt und zur Verfügung gestellt. Sofern in den Leistungspositionen nicht anders beschrieben, sind die Kosten für die eigene Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise einzurechnen. Auf Verlangen der Bauleitung und in Abstimmung mit dieser, ist nach Auftragserteilung ein Lageplan mit sämtlichen eingezeichneten Flächen für Geräte, Lagerflächen, Baucontainern usw. zur Genehmigung einzureichen. Die Baustelleneinrichtung ist so vorzunehmen, dass ein reibungsloser Ablauf der Gesamtbaumaßnahme gewährleistet wird. Die Baustelleneinrichtung muss der Größenordnung des Bauvorhabens angepasst sein und eine termingerechte, fachgerechte und bauablaufoptimale Abwicklung des Bauvorhabens ermöglichen. Alle Schutzvorrichtungen wie Schutzgerüste, Schutzgeländer, Abdeckungen usw. sind nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften während der gesamten Bauzeit für die eigene Leistung ordnungsgemäß herzustellen, zu liefern, zu montieren und vorzuhalten. Ein mehrmaliges An- und Abrücken von Baugeräten und Mitarbeitern kann unter Umständen notwendig sein. Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Für Montagefahrzeuge steht innerhalb der Baustelleneinrichtung eine begrenzte Stellfläche zur Verfügung. Diese wird durch die Bauleitung zugewiesen. Das Parken auf nicht zugewiesenen Flächen ist grundsätzlich untersagt. Zufahrten, Lager- und Arbeitsflächen: Das zulässige Gesamtgewicht und zulässige Breite für das Befahren des Zufahrtweges und der öffentlichen Zufahrtsstraßen ist zu beachten und darf nicht überschritten werden. Notwendige verkehrliche Maßnahmen bei Transporten - auch im Bereich der öffentlichen Zufahrtsstraßen - liegen im Verantwortungsbereich des AN und werden nicht gesondert vergütet. Verunreinigungen von Verkehrsflächen und Schäden an Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, verursacht durch am Bau beteiligte Firmen, sind durch die Verursacher auf eigene Kosten sofort und laufend zu beseitigen. Der AG stellt keine Mannschaftsunterkünfte, Poliercontainer o.ä. zur Verfügung. Der Auftragnehmer hat  keinen Anspruch auf Lagermöglichkeiten und muss sie sich daher gegebenenfalls durch entsprechende Baustelleneinrichtung selbst und auf eigene Kosten beschaffen. Die genutzten Flächen müssen nach Beendigung der Arbeit in den vorigen Zustand versetzt werden. Bauschutt, Verpackungsmaterialien usw. aus eigener Leistung sind täglich nach Beendigung der Tagesschicht von der Baustelle zu entfernen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen. Kommt der Auftragnehmer dieser Schuttbeseitigungs- Pflicht trotz angemessener Nachfrist nicht nach, kann der Auftraggeber den Schutt ohne weitere Mahnung auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen. Sollten dem AG im Zuge der Baumaßnahme Kosten für Reinigungs- bzw. Müllbeseitigungsarbeiten entstehen, werden diese nach dem Verursacherprinzip an alle AN verteilt. Der Kostenansatz wird anteilig zur Auftragssumme berechnet. Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine Ausgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen. Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken usw. für Gebäude oder Straßen- und Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu sichern. Beschädigungen gehen zu Lasten des Unternehmers. Im Bereich von Bäumen ist die DIN 18920 zu beachten. Regelung zu Versorgungseinrichtungen: Die Hauptanschlüsse für Wasser und Strom werden vom Auftraggeber bereitgestellt. Erforderliche Unterverteilungen sind in eigener Zuständigkeit in der erforderlichen Anzahl und Dimensionierung durch den Auftragnehmer selbst zu installieren. Dies ist mit einzukalkulieren. Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber. Der Bauzaun wird vom Auftraggeber gestellt und unterhalten. Für die Baustellenbeleuchtung der inneren und äußeren Verkehrswege, sowie der Arbeitsplätze, Lagerplätze usw. hat der AN Sorge zu tragen. Die Beleuchtung ist nach den Sicherheitsvorschriften dem Baufortschritt entsprechend ständig anzupassen zu ergänzen und zu unterhalten. Ein Sanitärcontainer wird vom Auftraggeber bereitgestellt und unterhalten. Verunreinigungen: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm verursachte Verschmutzungen auf der Baustelle, sowie privaten und öffentlichen Flächen und Einrichtungen umgehend und ständig zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer der Beseitigung von Verunreinigungen usw. nach Aufforderung durch die örtliche Bauaufsicht, bis zu einem genannten Termin, nicht nach, wird eine Baureinigungsfirma zu Lasten des Auftragnehmers mit der Beseitigung beauftragt. Bauschutt, Baustellenabfälle sind entsprechend den behördlichen Forderungen fachgerecht getrennt zu lagern und zu entsorgen. Bauführung: Der Auftragnehmer bestellt zur Leitung seiner Leistungen einen geeigneten Bauführer. Dieser wird so bevollmächtigt, dass er den Baubetrieb verantwortlich führen kann. Ist er nicht uneingeschränkt befugt, für den Auftragnehmer Verbindlichkeiten einzugehen, so werden erforderliche Entscheidungen binnen 24 Stunden nach Aufforderung durch den Auftraggeber von einem Bevollmächtigten oder vom Auftragnehmer selbst getroffen. Der Bauführer oder sein Vertreter müssen während der Arbeitszeit ständig auf der Baustelle anwesend sein. Seinen Namen und den seines Stellvertreters teilt der Auftragnehmer der Objektüberwachung des Auftraggebers schriftlich vor Baubeginn mit. Die Verkehrssprache mit der Bauleitung und bei allen Geschäftsvorgängen ist deutsch. Die Verständigung mit anderssprachigen, ausführenden Arbeitskräften muss stets, insbesondere auch für Notfälle, sichergestellt sein. Während der Bauzeit findet wöchentlich eine allgemeine Baubesprechung zur Koordinierung der Belange der Gewerke statt. Die Teilnahme des AN ist verpflichtend. Ausnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Bestellungen sofort aufzugeben und unverzüglich schriftlich bekannt zu geben, wenn er seine Termine durch evtl. Verzögerungen von dritter Seite oder durch Verzögerungen von Planungs- bzw. Auftraggeber Entscheidungen für gefährdet hält. Nicht vorliegende Pläne sind differenziert nach dem Baufortschritt zur Materialanlieferung oder Bauausführung spätestens 10 Arbeitstage, bevor sie benötigt werden, anzufordern. Der Auftragnehmer kann keine Behinderung geltend machen, wenn er die Anforderung unterlässt, es sei denn, dem Auftraggeber waren die Tatsachen und deren hindernde Wirkung bekannt. Sind zeitliche Verschiebungen vom Bauzeitenplan vom Auftragnehmer zu vertreten, hat er alles zu unternehmen, um den Rückstand aufzuholen und/oder die Auswirkungen auf Nachfolgegewerke möglichst gering zu halten. Sind die zeitlichen Verschiebungen vom Auftragnehmer nicht zu vertreten, sind neue Termine unter Berücksichtigung des im Verhandlungsprotokoll festgelegten Ablaufs und dortiger Fristen zu vereinbaren. Der AN hat den Weisungen des AG oder seines Vertreters bezüglich der Anwendung der Baustellenverordnung laut aktuellem Stand Folge zu leisten. Das gilt auch für die von ihm beauftragten Nachunternehmer. Sicherheits- und Gesundheitsschutz: Der Bauherr hat für die Baumaßnahme einen SiGeKo beauftragt. Der Auftragnehmer hat alle Maßnahmen zum technischen, organisatorischen und persönlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutz bereits bei der Planung der Ausführung mit dem AG/ SiGeKo abzustimmen, z.B. Baustelleneinrichtungs-, Bauzeiten-, Bauablaufpläne usw. Aus der Umsetzung SiGeKo-Maßnahmen ergeben sich für den Auftragnehmer Aufgaben, die nicht gesondert vergütet werden und mit in die Einheitspreise einzurechnen sind. Gemäß Baustellenverordnung wird für die Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt und dessen Einhaltung durch einen Koordinator sichergestellt. Die Weisungen des vom AG eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) sind für den AN bindend. Die ausgehängte Baustellenordnung ist den eigenen Mitarbeitern und auch seinen Subunternehmen zu erläutern und deren Beachtung anzuzeigen. Vorhandene Schutzabdeckungen, Geländer oder Ähnliches, die zu Durchführung der Arbeiten vorübergehend entfernt werden müssen, sind wieder ordnungsgemäß herzustellen. Für die Dauer der Entfernung müssen alle Gefahrenstellen durch geeignete Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden. Zur Unfallverhütung sind die Verkehrswege und Zugänge der Baustelle sowie die Arbeitsplätze freizuhalten. Die Arbeitsbereiche sind bei Arbeitsende geräumt und gesäubert zu hinterlassen. Umwelteinwirkungen: Schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm, Erschütterungen und Staub) sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmaß zu beschränken (§22 Bundes-Immissionsschutzgesetz, BImSchG). Das Gesetz gegen Baulärm hat volle Gültigkeit und ist einzuhalten. Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sind nur nach Absprache mit der Bauleitung möglich. Etwaige Genehmigungen dafür muss der Auftragnehmer selber erwirken. Technologisch bedingte Unterbrechungen der Arbeiten und absehbare witterungsbedingte Erschwernisse berechtigen nicht zu Nachforderungen. Baubesprechungen: Es werden in der Regel wöchentliche Baubesprechungen zur Koordinierung der am Bau befindlichen Gewerke durchgeführt. Die Teilnahme des AN nach Aufforderung ist verpflichtend. Terminplan: Nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des AG auf Verlangen einen darauf aufbauenden genau detailierter Bauzeitenplan für die eigene Leistung, aufgestellt nach den geforderten Fertigstellungsterminen der Besonderen Vertragsbedingungen, einzureichen. Tagesberichte: Es sind täglich Tagesberichte vom AN zu führen, mit dem Nachweis der eingesetzten Kräfte und der Angaben zu ausgeführten Arbeiten. Diese sind wöchentlich der Bauleitung zu übergeben. Stundenlohnarbeiten: Im Stundennachweis werden nur solche Arbeiten anerkannt, bei denen sich die Leistung nicht eindeutig und umfassend beschreiben lässt, sodass die Bildung einer Leistungsposition für den Bieter ein unkalkulierbares Risiko darstellen würde. Für die Ausführung der Stundenlohnarbeiten gelten Grundsätzlich die Maßgaben der VOB/B § 15 sowie die folgenden Bedingungen. Der AN muss auf den Stundenzetteln neben den üblichen Daten und Personenangaben folgendes deutlich lesbar aufführen: -Veranlassung für die betreffende Arbeit (ggf. Auftragsdaten) -Genaue Ortsbeschreibung der Arbeit (z.B. Geschoss, Raum-Nr., Achsen etc.) -Beschreibung der ausgeführten Arbeit -Genaue Bezeichnung des (dabei) verarbeiteten/verbrauchten Materials. Soweit nicht im Einzelfall der Einsatz einer bestimmten Mitarbeiterqualifikation vereinbart ist, wird im Anerkennungsfall nur die Tarifgruppe vergütet, die den Anforderungen der Arbeit entspricht; unabhängig davon, ob die Arbeit tatsächlich von einer höheren Tarifgruppe ausgeführt wurde. Der Einsatz von Werkzeugen und Montagehilfen wird nicht gesondert vergütet. Für bauaufsichtliches Personal (Bauführer, Polier usw.) erfolgt, wenn nicht besonders angeordnet oder nachweislich durch die UVV gefordert, keine Vergütung. Die Stundenverrechnungssätze enthalten: -die Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle; -die Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle; -die Stoffkosten der Baustelle; -die Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle; -die Fracht-, Fuhr- und Ladekosten; -die Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis). Tagelohnstunden und Leistungen nach VOB/B §2 (8) 2 sind vor der Ausführung anzumelden und dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Über die Stundenlohnarbeiten hat der AN arbeitstäglich geführte Stundenzettel in regelmäßigen kurzen Abständen, mindestens jedoch innerhalb von 7 Kalendertagen, mit Materialnachweis 2-fach bei der Objektüberwachung zur Unterschrift und Anerkennung sowie durchschriftlich bei dem AG einzureichen. Die anerkannten Stundenzettel sind der Abrechnung beizufügen. Bei einer nicht den Bedingungen entsprechenden Vorlage der Stundennachweise, behält sich der AG vor, diese nicht anzuerkennen. Eine nachträgliche Anerkennung gemäß VOB/B § 8 Abs. 2 wird ausdrücklich vorbehalten. 1.3 Besondere Technische Vertragsbedingungen Bemusterung: Mit der Montageplanung sind dem AG Angaben über die verwendeten Materialien und Einbauten in Form einer detaillierten Bemusterungsmappe zu machen. Diese enthält alle Angaben über alle Materialen, Oberflächenqualitäten (Wand, Decke, Boden, innen und außen), Einbaugegenstände, technische Ausrüstung, Beleuchtung (innen und außen), Beschläge, Schalter, Dosen. Prüfzeugnisse der verwandten Baustoffe, Muster, sowie haptische Qualitätsproben und dergleichen sind dem AG rechtzeitig zur Ansicht vorzulegen. Die Ausführung darf erst nach Freigabe durch den AG erfolgen. Bauseitige Leistung: - Höhenausgleichsmaßnahmen und Baugrundverbesserung durch das einbringen und verdichten einer Schicht aus frostsicherem Füllsand. - Herstellung der massiven feuerhemmenden Trennwände inkl. deren Fundamente. - Herstellung von Strefenfundamenten und Punktfundamenten. - Übergeordnete Baustelleneinrichtung mit Baustrom, Bauwasser, Baustellen-WC und Bauzaun. - Herstellung der für die Interimslösung erforderlichen Außenanlagen, einschl. der befestigten Flächen. - Herstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen der Containeranlagen auf dem Grundstück (bis an die Containeranlage herangeführt). - Herstellung der Baustellenüberfahrt. Der AG übernimmt die Erstellung der Baustraße und einer Baustelleneinrichtungsfläche gem. Baustelleneinrichtungsplan.

2. Geltungsbereich und Ausführung 2. Geltungsbereich und Ausführung 2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage Ausführung aller nachfolgend ausgeschrieben Leistungen gem. VOB Teil B und C (neueste Fassung), funktionsfähig sach- und fachgerecht nach den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sowie allen leistungsbezogenen DIN- Normen, Richtlinien, Vorschriften, Verordnungen, Merkblätter etc. Neben der DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art gelten insbesondere die Bestimmungen der Leistungbereiche: DIN 18335 - Stahlbauarbeiten DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten DIN 18338 - Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18339 - Klempnerarbeiten DIN 18340 - Trockenbauarbeiten DIN 18355 - Tischlerarbeiten DIN 18357 - Beschlagarbeiten DIN 18358 - Rollladenarbeiten/Sonnenschutzanlagen DIN 18360 - Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten DIN 18361 - Verglasungsarbeiten DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten DIN 18364 - Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten DIN 18365 - Bodenbelagsarbeiten DIN 18379 - Raumlufttechnische Anlagen DIN 18380 - Heizanlagen und zentrale                      Wassererwärmungsanlagen DIN 18381 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen                     innerhalb von Gebäuden DIN 18382  - Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit                      Nennspannungen bis 36 kV DIN 18384    Blitzschutzanlagen DIN 18386 - Gebäudeautomation DIN 18421 - Dämmarbeiten an technischen Anlagen DIN 18451 - Gerüstarbeiten Ergänzend zu den in VOB aufgeführte Normen gelten u.a.: Wärmeschutz Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024. DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau Der AN hat sicherzustellen, dass das Gebäude die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz gegen Außenlärm, Innerer Schallschutz) sowie den Empfehlungen der DIN 4109, Beiblatt 2 - Schallschutz im Hochbau; Hinweise für Planung und Ausführung; Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz einhält. DIN 18041 (2016-03) Raumakustik Folgende Nutzungsarten sind zugrunde zu legen: Klassenräume, Differenzierungsräume, Gruppenräume, Fachräume: Nutzungsart A4, Besprechungsräume: Nutzungsart A3, Verteilerküche, Bewegungsraum: Nutzungsart B5, Hausmeister, Bibliothek, Sekretariat, Schulleitung, Büros: Nutzungsart B4, Foyer, Galerie, Verkehrsflächen, Räume zum längerfristigen Verweilen: Nutzungsart B3. ASR A3.7 -Arbeitsstättenrichtlinie Lärm. DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen DIN EN 12352 - Anlagen zur Verkehrssteuerung; Warn- und Sicherheitsleuchten DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bau DIN 55945 - Beschichtungsstoffe und Beschichtungen Die Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen sind einzuhalten. Um sicherzustellen, dass im Innenraum bei geschlossenen Fenstern mindestens 35 dB(A) eingehalten werden, sind die Fenster und Außenbauteile entsprechend auszuführen (vgl. DIN 4109, VDI 2719). Der insgesamt zu realisierende Lüftungsquerschnitt muss in Räumen bei einseitiger Lüftung mindestens 10,5 % der Grundfläche betragen. (Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.6 sind einzuhalten) VDI 2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen DIN 13171 - Wärmedämmstoffe für Gebäude Dichtstoffe/Dichtungen DIN 18540 - Abdichten von Außenwandfugen DIN 18545 - Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze Glas DIN 18111 - Türzargen  Stahlzargen DIN 18232 - Rauch- und Wärmefreihaltung Beschläge DIN EN 179 - Schlösser und Baubeschläge; Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte DIN 18273 - Baubeschläge - Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren Fenster und Türen DIN 18095-1 - Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen DIN 68706-2 - Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen - Teil 2: Türzargen; Begriffe, Maße, Einbau Kunststoffe DIN 16830-2 - Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI) Merkblätter BGI 606 - Merkblatt für Verschlüsse für Türen von Notausgängen (zu beziehen bei der gewerblichen Berufsgenossenschaft) Die Sicherheitstechnische Hinweise zur Gestaltung von Schulen sind zu beachten. Die Vorgaben und Richtlinien des GUV sind zu beachten und einzuhalten: DGUV Vorschrift 81. Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsregeln, GUV-Informationen und Handlungshilfen können von der Internetseite www.unfallkasse.bremen.de heruntergeladen werden. Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ist einzuhalten. Unter gültiger Fassung ist diejenige zu verstehen, die als technische Baubestimmung eingeführt worden ist, es sei denn, der AG hat ausdrücklich eine andere Fassung zur Vertragsgrundlage gemacht. Abweichende Regelungen bedürfen einer ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers. Maßgebend für die Ausführung aller Arbeiten sind die zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Technischen Vorbemerkungen, Vorschriften, Richtlinien, Merkblätter, Empfehlungen der Fachverbände, der BG Bau und dergleichen. Sollte sich in dem Zeitraum bis zur Ausführung eine Änderung in den technischen Vorbemerkungen, Vorschriften, Richtlinien, Merkblättern, Empfehlungen der Fachverbände und dergleichen ergeben, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierüber vor Beginn der Ausführung schriftlich zu informieren und auf etwaige vertragliche Konsequenzen hinzuweisen. Produkte/ Produktangaben: Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und Ursprungswaren aus den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, die diesen technischen Spezifikationen nicht entsprechen, werden einschließlich der im Herstellerstaat durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau, Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Prüf- und Überwachungsbelege des Herstellerstaates, welche die Gleichwertigkeit des Produktes mit der in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Eigenschaften belegen, sind einschließlich Übersetzung in deutscher Sprache einzureichen. 2.2 Ausführung Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind - auch von Materiallagerungen - frei zu halten. Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen. Die in dem Lageplan eingezeichneten Zufahrten für die Containeranlieferung sind zwingend einzuhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Containeranlage während der Vorhaltung. Im Zusammenhang mit der Anlieferung und Abholung der Container ist ggf. die Sperrung der Straße durch den AN zu beantragen. Werden öffentliche Flächen auf Veranlassung des AN in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die anfallenden Kosten und Gebühren hierfür zu tragen. - Ende Geltungsbereich und Ausführung -

3. Allgemeine technische Vertragsbedingungen Abnahmefähige, fach- und termingerechte, Planung und Herstellung des Zusatzdaches nach dieser Leistungsbeschreibung, und nach dem aktuell gültigen Stand der Technik, für die FAGSI Containeranlage. Weitere Grundlagen der Ausführung und somit Ihres Angebots sind: Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes Die entsprechenden Flachdachrichtlinien in aktuellster Fassung Die Verlegerichtlinien zu den Produkten der eingesetzten Hersteller Das zum Zeitpunkt der Ausführung gültige GEG (Gebäudeenergiegesetz) Die aktuell gültigen allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) Die DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" und der dort genannten "Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen" (ATV) Die DIN 18338 "Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten" Die Vorgaben zu Qualität und Anzahl an Sekuranten, nach DGUV und der DIN EN 795 Die Entwässerung der Dachflächen nach DIN 1986 Im Voraus, bzw. täglich auszuführende Leistungen: Entsorgung von Baumischabfällen in bauseits gestellte Baumischmulden Täglich besenreines Hinterlassen der Arbeitsplätze Freiräumen von fertiggestellten Arbeitsbereichen um freies Arbeiten für Folgegewerke zu ermöglichen Tragen von PSA gem. den gesetzlichen Vorschriften (ggf. nach gesonderter Kundenvorgabe) Sicherstellung von ausreichend Ersthelfern über den gesamten Montagezeitraum Erstellen einer projektbezogenen Gefährdungsbeurteilung inkl. Unterweisung der eigenen Mitarbeiter Für die Angebotserstellung eventuell notwendige Planungen sind vom Bieter zu tragen! Das Dach soll als Pultdach oder Satteldach mit einer Dachneigung von ca. 2% ausgeführt werden. Ausführung der Unterkonstruktion, wahlweise aus Metall- oder Holzwerkstoffen. Die Dacheindeckung ist als "harte Bedachung" mittels Dachblechen zu realisieren. Die Containeranlage erhält keine Vorhangfassade, sondern behält seine Containerfassade. Es ist keine zusätzliche Dämmung und Dampfsperrbahn nötig, da diese bereits ausreichend im Container selbst verbaut sind. Es ist keine Sockelabdichtung herzustellen und keine Lichtkuppel einzubauen. Ein Standplatz für eventuell benötigtes Hebezeug, sowie Zwischenlagerfläche und ein Entladeplatz bei Anlieferung werden zur Verfügung gestellt. Ebenso wird durch den AG ein Arbeitsgerüst zur Verfügung gestellt. 1 ALLGEMEINER TEIL 1.1 Leistungsbeschreibung Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen unvollständig, nicht eindeutig oder tech­nisch nicht richtig sind, so soll er - ohne befreiende Wirkung für den Ausschreiben­den - eine Klärung her­bei­führen. Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Lei­stungs­verzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er im ge­ge­benen Rahmen seines Fach­ge­bietes und unter be­sonderer Berück­sichtigung der Hinweise in VOB Teil C ver­pflichtet, Be­denken an­zumelden. In diesem Fall ist er auch be­rechtigt, nach Mög­lich­keit ein Neben­ange­bo­t vor­zu­legen. Im Falle eines Nebenangebots, muss der Bieter Gleich- oder Höherwertigkeit zum beschriebenen Leistungsumfang anbieten und nachweisen. Ein­tragun­gen in das Leistungs­ver­zeichnis, über die dort ge­forder­ten Angaben hinaus, sind un­zu­lässig. 1.2 Stoffe , Bauteile Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwert" vor­gegeben, so ist die Gleich­wertig­keit als Min­dest­forderung zu verstehen. Gleichwertigkeit im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, dass die ge­forder­ten tech­ni­schen Para­meter (z.B. Maße, Leis­tung, physi­kalische, chemi­sche und bio­lo­gi­sche Eigen­schaften), die Schadens­be­ständig­keit und die Nutzungs­dauer durch das an­ge­bote­ne Fabrikat ein­ge­halten werden. Kriterien der Prüfung und Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit er­füllt sein. Vorge­schrie­bene Prüfun­gen durch Rechts- oder Ver­wal­tungs­vor­schriften oder nach DIN- oder EN-Nor­men müssen nach­weisbar sein. Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertig" in den vorgesehenen Frei­raum für "Angebotenes Fabrikat: ....." vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der Auf­tragserteilung das vom Auf­trag­geber eingetragene Fabrikat als vereinbart. Die Gleich­­wertig­keit ist auf Verlangen ggf. durch Prüfzeugnisse, Prospekte, Muster oder ander­weitig darzulegen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die amtliche behördliche Zulassung (insb. bei brandschutztechnischen Forderungen) in Form der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vorzulegen. Die Herstellerverarbeitungsvorschriften sowie die systembedingt aufeinander abgestimmten Details sind einzuhalten. 1.3 Baustelleneinrichtung Die Beleuchtung der eigenen Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustellen­ein­richtung. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereit­­gestellter Räume hat der Auftrag­nehmer selbst zu sorgen. Diese sind mit dem AG abzustimmen. Alle Baustellentransporte, auch vertikal, sind vom Auftragnehmer in eigener Regie durch­zuführen und bei Erfordernis mit den an­de­ren Baubeteiligten abzustimmen, falls vor­handene Fördermittel und Hebezeuge mit benutzt werden sollen. 1.4 Preisinhalte und Preisbindung Für die Preis­bildung gelten die zum Zeitpunkt der An­ge­­bots­ab­gabe gülti­gen Vor­schriften. Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen- oder Eingabe­fehlern). Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Um­satz­steuer ist gesondert am Ende des Angebots auszuweisen. In die Preise sind grundsätzlich alle Aufwendungen und Kosten einzubeziehen, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bau­ar­bei­ten sowie für das Gewerk geltenden Un­fall­ver­hütungs­vor­schrif­ten er­ge­ben, soweit sie keine Besonderen Leistungen dar­stellen. Gebühren für Patentanwendungen, Lizenzen und Franchising sind mit dem Preis grund­sätz­lich abgegolten. Die durch in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder ver­ein­bar­ten technischen Normen geforderten Prüfungen der geschul­de­ten Leistung entstandenen Kosten und Ge­büh­ren sowie Revisions­pläne gelten als Nebenleistung. Konstruktions- und Ausführungspläne, die für das vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen. Dazu gehört auch das Maß­neh­men auf der Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Pläne. 2 BESONDERER TEIL Geltungsbereich Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus den für die Ausführung der Bauleistungen geltenden DIN-, EN-Regeln, die anerkannten Regeln der Technik (einschl. deren Arbeits-, Merk- oder Hinweisblättern), Gesetzen, behördlichen Erlassen, der jeweiligen LBO, sowie des RAL-Güteschutzes. Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen. Bieterfragen können gestellt werden und werden zeitnah beantwortet.

Anschluss Grundleitungen erfolgt bauseits. Das Heranführen und anschließen der Grundleitungen an die Standrohre erfolgt bauseits.

02 Zusatzdach BV "Syke | Hortanlage"

02.0010 Werk- und Montageplanung Erstellung Entwässerungsplan (inkl. Fallrohrplan & Sekurantenplan), Windlastberechnungen, Konstruktionszeichnungen, etc.

02.0020 Baustelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten und Räumen der üblicherweise notwendigen Baustelleneinrichtung inkl. benötigter Werkzeuge und Hebezeuge, für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen und eventuell notwendige Nebenleistungen. Inkl. aller notwendigen An- und Abfahrten, KFZ-Kosten, Übernachtungen und Zuschläge. Inkl. der Entsorgung von anfallenden Bauabfällen in bauseits gestellten Abfallcontainern. Durch den AG wird ein Arbeitsgerüst zur Verfügung gestellt.

02.0030 Metalldach als Kalt- und Pultdach ausgeführt Herstellung, Lieferung und Montage eines Kaltdaches als PULTDACH ausgeführt. Inkl. einer Metallblecheindeckung, als abnahmefähige Leistung ausgeführt. Ausgeführt als Pultdach mit Hinterlüftung, nach System / Konstruktion des Bieters: Flachdach mit Dachneigung von ca. +/- 2%. Gefälle in Richtung Süd nach Nord und Ost nach West mit entsprechend verbauten Regenrinnen und Fallrohren an den Nord / Ost Seiten des Gebäudes. Die Giebelstreifen / offene Pultflächen, sind zwischen Unterkante Dachblech und Oberkante Containerrahmen, witterungsbeständig und hinterlüftet, mit Stahltrapezblechen zu verkleiden. Bedachung mit Trapezblechprofilen, Fabrikat nach Wahl des Bieters, und Herstellung von Attika und Ortgang aus Metall. Lackierung nach Wahl des AG, nach Bereitstellung einer preisneutralen Farbpalette durch den Bieter. Ausführung der Dach-Unterkonstruktion nach statischen Erfordernissen: Wahlweise gekantete Stahlblechprofile, Stahlrohren oder Konstruktionsvollholz (KVH). Es wird eine „harte Bedachung“ gefordert. Der Nachweis hierzu ist durch den Bieter zu erbringen. Grundfläche Containerdach = 1.242 m²

02.0040 Strangentlüftung / Dunstrohre DN 100 liefern, fachgerecht montieren und eindichten.

02.0050 Absturzsicherungen / Sekuranten liefern, vertragen und fachgerecht montieren und eindichten. Einschließlich Anschlussmanschetten, Rohrschellen und den Dämm- und Witterungsschutzhauben. Fabrikat und Typ nach Wahl des Bieters. Anzahl und Aufstellung entsprechend der jeweiligen LBO, den entsprechenden DIN-Vorschriften und den Arbeitsstättenrichtlinien.

02.0060 Regenrinne, verzinkt als Kastenrinne ausgeführt, 6-teilig, einschließlich verzinkten Rinnenhaltern, nach DIN 18339, liefern und fachgerecht montieren. Die Regenrinnen, verzinkt, sind entlang der Nord / Ost - Seite zu montieren. Die Dimensionierung der Entwässerung erfolgt nach DIN 1986-100 und muss durch den Bieter bestätigt werden.

02.0070 Rinnendehnungen, verzinkt kastenförmig, passend zum verbauten System, liefern und fachgerecht einbauen. Die Regenrinnen, verzinkt, sind entlang einer Längsseite (42,19m) zu montieren.

02.0080 Rinneneinhangstutzen verzinkt, rund, NW 100, liefern und fachgerecht einbauen.

02.0090 Regenfallrohr verzinkt, NW 100, einschließlich verzinkten Rohrschellen liefern und fachgerecht montieren. Menge = 9x ca. 5,4 Meter Die Dimensionierung der Entwässerung erfolgt nach DIN 1986-100 und muss durch den Bieter bestätigt werden.

02.0100 Standrohr verzinkt, NW 100, ca. 1m lang, mit Reinigungsöffnung. Einschließlich verzinkten Rohrschellen liefern und fachgerecht einbauen. Die Dimensionierung der Entwässerung erfolgt nach DIN 1986-100 und muss durch den Bieter bestätigt werden.

02.0110 Prüffähige Statik Es ist eine prüffähige Statik auszuarbeiten und zu liefern: Diese ist kurzfristig, spätestens 10 Werktage nach Beauftragung, vorzulegen. Übergabe in Papier und / oder Digital, nach Wahl des AG.

02.0120 Dokumentation & Nachweise Es ist eine vollständige Dokumentation inkl. aller Nachweise zu den ausgeführten Arbeiten, kurzfristig nach Abschluss eben dieser Arbeiten vorzulegen: Datenblätter Herstellererklärungen Fachunternehmererklärungen Konstruktionszeichnungen Pflege- und Reinigungshinweise etc. Diese ist kurzfristig, spätestens 7 Werktage nach Beendigung der Arbeiten, vorzulegen.

03 Unvorhersehbare Arbeiten oder zusätzliche Leistungen

03.0010 Stundenlohnarbeiten - GESELLE Stundenlohn für unvorhersehbare Arbeiten oder zusätzliche Leistungen, nach Vorgabe der FAGSI Bauleitung. Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist vorher durch die FAGSI Bauleitung freizugeben. Abrechnung auf Stundenbasis: Hierfür ist ein prüfbarer Nachweis (Stundenzettel) zu führen und wöchentlich vom FAGSI Bauleiter unterschreiben zu lassen.

03.0020 Stundenlohnarbeiten - MEISTER Stundenlohn für unvorhersehbare Arbeiten oder zusätzliche Leistungen, nach Vorgabe der FAGSI Bauleitung. Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist vorher durch die FAGSI Bauleitung freizugeben. Abrechnung auf Stundenbasis: Hierfür ist ein prüfbarer Nachweis (Stundenzettel) zu führen und wöchentlich vom FAGSI Bauleiter unterschreiben zu lassen.

03.0030 Übernachtungskosten Die Abrechnung umfasst die Kosten für unvorhersehbare Arbeiten oder zusätzliche Leistungen nach Vorgabe der FAGSI Bauleitung. Die Hotelkosten werden für Nächte berechnet, die aufgrund der Entfernung zur Baustelle oder des Projektstandorts notwendig sind. Kosten für eine Nacht und einen Arbeiter!

03.0040 Fahrtkosten Die Kilometerabrechnung umfasst die Erstattung von Fahrtkosten für unvorhersehbare Arbeiten oder zusätzliche Leistungen nach Vorgabe der FAGSI Bauleitung. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich gefahrenen Kilometer zwischen dem Firmensitz des Auftragnehmers und der Baustelle.